第一篇：模拟法庭——民事案件（小编推荐）
书记员：原告张小佳诉被告张小艺继承纠纷及人身损害赔偿、财产损害赔偿纠纷案，法庭审理即将开始，请肃静！
传原告、被告到庭就坐。
请原告委托代理人、被告委托代理人到庭就坐。
先查对当事人和其他诉讼参与人到庭情况。原告法定代理人：原告法定代理人盛谋佳已到庭。原告代理人 1：原告委托代理人张楠已到庭。原告代理人 2：原告委托代理人张峪铭已到庭。被告：被告张小艺已到庭。
被告代理人 1：被告委托代理人赵欣已到庭。被告代理人 2：被告委托代理人刘金锋已到庭。书记员：现在宣布法庭纪律：
（1）根据《中华人民共和国人民法庭规则》第九条、第十条、第十一条、第十二条的规定，诉讼参与人应当遵守法庭秩序，不得喧哗、吵闹，相互间不得进行谩骂、侮辱等人身攻击。发言、陈述、辩论须经审判长许可。诉讼参与人违反法庭秩序的，审判长应当警告制止；情节严重的，可以责令退出法庭直至依法追究刑事责任。
（2）旁听人员必须遵守下列纪律：①不得录音、录像和摄影；②不得随意走动和进入审判区； ③不得发言、提问；④不得鼓掌、喧哗、哄闹和其他妨碍审判活动的行为；⑤不得使用传呼机、手机等通讯工具。（3）新闻记者旁听，未经审判长许可，不得在庭审过程中录音、录像、摄影。
（4）对于违反法庭纪律的人，审判长可以口头警告、训诫,也可以没收录音、录像、摄影器材，责令退出法庭，或经院长批准予以罚款、拘留，严重扰乱法庭秩序的，依法追究刑事责任。
全体起立，请审判长、审判员入庭。
报告审判长，本案原告系未成年人，由其监护人代为出庭，本案原告法定代理人及其委托代理人、被告及其委托代理人已到庭，法庭准备工作就绪，请审判长开庭。审判长：全体人员坐下。山东省德州市德城区人民法院民事审判法庭根据《中华人民共和国民事诉 讼法》第一百二十三条第二款的规定，现在核对当事人身份。
原告法定代理人，请讲一下你的姓名、年龄、职业、住址、与原告的关系？
原法代：我叫盛谋佳，42岁，医生，现居住于德州市德城区新湖北路31号二号楼一单元。原告张小佳是我儿子。
审判长：有无委托代理人？
原法代:有，现委托山东比韬律师事务所律师张楠,张峪铭为诉讼代理人。审判长：原告委托代理人的身份及代理权限？
原告代理人1：张楠，山东比韬律师事务所律师，代理权限以授权委托书为准。原告代理人2：张峪铭，山东比韬律师事务所律师，代理权限以授权委托书为准。审判长：被告，你的姓名、年龄、职业、住址？
被告：我叫张小艺，24岁，教师，现居住在德州市德城区解放南大道南源港湾四号楼。
审判长：有无代理人？
被告：有，现委托北京市京大律师事务所律师赵欣,刘金锋为诉讼代理人 审判长：被告委托代理人的身份及代理权限？
被告代理人1：赵欣，北京市京大律师事务所律师，委托权限为特殊代理，包括代为出庭、辩论，放弃变更诉讼请求，代为承认，代为和解。
被告代理人2：刘金锋，北京市京大律师事务所律师，委托权限为特殊代理，包括代为出庭、辩论，放弃变更诉讼请求，代为承认，代为和解。
审判长：各方当事人对对方出庭人员资格无异议，经合议庭合议，本庭予以确认。上述人员均可参加本案的诉讼活动。
各方当事人对对方出庭人员有无异议？ 原告：无异议。被告：无异议。
审判长：经核对，各方当事人及其诉讼代理人均符合法律规定，可以参加本案诉讼。（敲击法槌）山东省德州市德城区人民法院民事审判一审现在开庭。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 120 条之规定，山东省德州市德城区人民法院今天在这里公开开庭审理原告张小佳诉被告张小艺继承纠纷及人身损害赔偿、财产损害赔偿纠纷案。根据《中华人民共和国法院组织法》第 10 条、第 1 款的规定，本案由本院审判员许玲、审判员XXX、审判员XXX组成合议庭，审判员许玲担任审判长，书记员张畅担任法庭纪录。
根据民诉法的有关规定，本院已将起诉状副本、应诉通知书、诉讼须知、举证通知书、合议庭组成人员通知书、开庭传票和出庭通知书分别依法送达各方当事人及其诉讼代理人，告知了各方当事人的诉讼权利和义务。
各方当事人，本院的诉讼须知收到没有？权利、义务是否清楚？ 原告：诉讼须知收到，权利、义务清楚。被告：诉讼须知收到，权利、义务清楚。
审判长：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 45 条的规定，审判人员和书记员有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避：
1、是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属；
2、与本案有利害关系；
3、与本案当事人有其他关系，可能影响对案件的公正审理的。各方当事人，对合议庭组成人员及书记员是否申请回避？
原告：不申请回避 被告：不申请回避
审判长：本案系民事纠纷案件，依照《最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第 14 条之规定，人民法院在开庭审理时应当先行调解。各方当事人是否同意对本案先行调解？
原告：不同意调解。被告：不同意调解。
审判长：鉴于原告、被告不愿意调解处理，故法庭不再主持调解。现在开始法庭调查。
原告简要陈述案件事实或宣读起诉状，讲明具体的诉讼请求和理由。原告：宣读起诉状(略)。
（1.张小佳是张余江非婚生子。2012.6.22，张余江去世。张小佳作为被继承人之子，依法享有继承被继承人遗产的权利。张余江除张小佳和张小艺外没有其他继承人。原告为维护自身的合法权益，现请求法院判令被原告张小佳依法继承被继承人张余江德州市德城区新湖北路31号1号楼1单元103房产的一半。
2.自某年某月某日起，张余江患某病长期住院治疗，直至2012.6.22死亡。住院期间医药费住院费等费用以及张余江死亡后丧葬费皆由我和张小佳母子二人支付的。张小佳与张小艺皆为张余江子女，都有赡养义务，张小佳年幼无行为能力可依法免除义务。原告现请求法院判令被告张小艺偿还原告张小佳在张余江住院期间所花费的合理费用XXX元及丧葬费XXX元。
3.某年某月某日，张小艺和其表嫂到德城区新湖北路31号1号楼1单元103，将我和张小佳赶出，张小艺使用暴力手段打伤我儿子张小佳。原告为维护自身的合法权益，现请求法院判令被告张小艺赔偿原告张小佳人身损害赔偿、财产损害赔偿、精神损害赔偿XXX元）
审判长：被告针对原告起诉中的请求和理由进行答辩或宣读答辩状。被告：宣读答辩状（略）
（1.不承认原告是张余江非婚生子。房子已卖，张余江无遗产。。2.原告主体是张小佳，张小佳是不满十周岁无行为能力人，所有财产由盛谋佳支配，医药费住院费丧葬费非原告张小佳出的，不会给原告钱。盛谋佳想要钱以自己名义起诉去 3.要价不合理？）
（审判长：根据原告的诉称和被告的辩称，双方当事人对以下事实没有争议：。。
双方当事人对本庭的上述归纳有无异议？ 原告：无异议。被告：无异议。审判长：对上述无争议的事实，本庭予以认定。）审判长：经双方当事人陈述，本庭归纳本案争议焦点如下：
1.原告是否有继承权。
2.原告是否是支付医药费住院费丧葬费行为的法律关系主体。3.原告关于人身损害赔偿、财产损害赔偿、精神损害赔偿费用请求是否合理？？
双方当事人对本庭归纳的本案争议焦点有无异议？ 原告：无异议。被告：无异议。
审判员：下面进行举证、质证和认证。举证和质证应当注意：
（1）举证和质证应当围绕各自的诉讼主张和本案的争执焦点进行；（2）举证时应当宣读证据的名称、证据的主要内容，并说明证据的来源和证据所要证明的对象；
（3）质证应当围绕证据的真实性、合法性、关联性及证据的证明力大小等方面提出意见。
先由原告就自己的诉讼主张，当庭宣读和出示有关证据，由被告进行质证。原告：。。。
（证据1.抚养协议，用以证明。。
证据2.张余江户口还是啥的写的居住地，判决书上有，我给忘了，用以证明是遗产。。
证据 3.张余江病例，用以证明。。
证据4.张小佳名义开户银行存折，用以证明是法律关系主体。。
证据 5.张小佳病例，用以证明。。）
审判长：法警把原告出示的证据给被告看一下。。看清楚了吗？交给法庭。交还被告——是否分开出示证据？
审判长：被告对原告出示的证据是否有异议？
被告：有异议。我对证据一有异议。原告出示的抚养协议，非父亲签。不承认非婚生。审判长：原告，你对被告质证意见有无补充意见或反驳意见。原告：就是张余江签的，我和我儿子亲眼看见的！审判长：被告有无其他补充意见？
被告：我对证据2有异议。房子已经在2004年就卖掉了，不属于父亲财产。审判长：原告，你对被告质证意见有无补充意见或反驳意见。原告：不同意被告意见。
审判长：被告有无其他补充意见？
被告：我对证据5有异议。原告病历是其监护人盛谋佳所工作的医院开的，部分花费系伪造。
审判长：原告，你对被告质证意见有无补充意见或反驳意见。原告：不同意被告意见。
审判长：被告还有无其他补充意见？ 被告：没有了。
审判长：原告是否还有其他证据继续出示？
原代：需要传德城区新湖北路31号1号楼1单元102号邻居出庭作证，证明张小佳是我和张余江的儿子。审判长：传证人到庭。
证人姓名，年龄，职业，与原被告关系？
证人：我叫陈丽丽，43岁，无业，是原告的邻居，不认识被告。
审判长：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十条，第一百零二十条规定，凡是知道案件真实情况的单位和个人，都有义务出庭作证。伪造，隐藏，毁灭证据或者做伪证的，要承担法律责任。
证人听清楚了么？ 证人：听清楚了
审判长：双方对证人有无发问
原代：有。证人，你和我当事人做了多少年邻居？
证人：从张小佳出生前我就做他邻居了，大概有十年左右了。原代：在你看来张小佳和张余江是什么关系？ 证人：是父子关系。原代：你为什么会这样认为？
证人：我曾经被张余江邀请去喝张小佳的满月酒，而且张小佳叫张余江爸爸。被代：证人，你什么时候入住的德城区新湖北路31号1号楼1单元102的？ 证人：2001年4月
被代：张小佳、盛谋佳和张余江是什么时候入住的你知道吗？
证人：张余江在我买102之前就住在我家隔壁了，2004年后半年开始看见的盛谋佳住在103的，某年我还去喝了他家孩子张小佳的满月酒。审判长：双方对证人还有无问题发问？ 原、被：没有了。审判长：把证人带出法庭。
原告是否还有其他证据继续出示？ 原告：没有了。
审判长：现在由被告出示相关证据 被代：。。。。
（证据1.房子2004某月某日卖给秦韩，登记证明，用于证明不是遗产。。）审判长：原告对被告出示的证据是否有异议？
原告：无异议。但是XXX上写着（即原告证据2），我和我儿子都不知情。审判长：被告是否还有其他证据需要继续出示？
被告：我想传秦韩上庭作证，证明原告针对人身侵权提出的请求是不合理的，所出示的病例有伪造嫌疑。审判长：传证人出庭
证人姓名，年龄，职业，与原被告关系？
证人：我叫秦韩，54岁，医生，我是被告的表嫂，不认识原告。
审判长：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十条，第一百零二十条规定，凡是知道案件真实情况的单位和个人，都有义务出庭作证。伪造，隐藏，毁灭证据或者做伪证的，要承担法律责任。
证人听清楚了么？ 证人：听清楚了
审判：双方对证人有无发问 被代：有。请证人如实阐述某年某月所发生的事实情况。证人：。。。
（2004年从张余江买了德城区新湖北路31号1号楼1单元103号房子，但是约定张余江继续拥有十年的使用权，张余江死，我想收回房子使用权，和被告去赶人，原告不同意，起争执，被告与原告厮打，过程中不小心将原告撞到，原告当时没有外伤意识清醒，根据我作为医生的经验，并没有病例上写的那么严重。）
被代：你医龄多少？
证人：1984年取得资格，已当医生30年了。原代：证人，你是什么科室的医生？ 证人：外科大夫 原代：是什么职称？ 证人：医师。
原代：你如何确定张小佳当时状况的？
证人：孩子一直在哭，我过去看看他有没有撞坏，看了一下没有伤口，没有头晕恶心的迹象。
审判长：双方当事人及代理人是否还有问题向证人发问？ 原、被：没有了。审判长：法警带证人退庭。
被告是否还有新的证据出示？ 被告：没有了。
审判长：本庭就案件事实向原被告发问。
原告与被继承人张余江签订抚养协议都有谁在场。
原告：我，我儿子张小佳，还有张余江，以及一个护士，但是那个护士已经辞职联系不到了。
审判长：原告是否能举证抚养协议上的签字确系张余江亲笔？是否做过亲笔鉴定？
原代：我方当事人之前提交的张余江病例证明2011年某月日签订抚养协议时，张余江已重病住院，由于病症，四肢不协调，所签笔迹无法进行准确鉴定。审判长：盛谋佳，你工作所在的科室和张小佳接受治疗、开具病例证明的科室是否是同一个科室？ 原告：不是。
审判长：各方当事人对法庭调查在事实方面有无补充意见？ 原告：没有。被告：没有。
审判长：各方当事人有无新的证据向法庭提供？ 原告：没有了。被告：没有了。
审判长：原告对诉讼请求有无放弃或者部分放弃？ 原告：不放弃。
审判长：法庭调查结束。现在进行法庭辩论。
先由原告及其诉讼代理人发言
原告代理人：。。。。念代理词
审判长：下面由被告及其诉讼代理人发言。被告代理人：。。。念代理词
审判长：现在由双方互相辩论。首先原告发表辩论意见。
原告代理：被告既然认为抚养协议不足为信，我方当事人原意做亲子鉴定，介于被继承人已死亡，可以采取被告血样进行鉴定。被代：我方当事人不同意。。
原代：被告没有相反证据又拒绝做亲子鉴定，可以确定我方当事人主张成立。被代：原告提出抚养协议由原告举证，不能举证，视为伪造。不能提供必要证据予以证明存在亲子纠纷，我方当事人有理由拒绝鉴定。
原代：我方当事人之前提交的张余江病例证明2011年某月日签订抚养协议时，张余江已重病住院，由于病症，四肢不协调，所签笔迹无法进行准确鉴定，所以我方当事人并不是无理由拒绝鉴定，非伪造证明。且邻居证人证言表明张小佳与张余江确实以父子互称，亲子纠纷确实存在，被告以抚养协议系伪造为由拒绝鉴定是不合理的。
被代：亲子鉴定vs亲子鉴定（见判决书那句话）。且我方被当事人在两年内进行过骨髓移殖，即使做鉴定也无法得出准确的结论。所以我方当事人有理由拒绝鉴定。
被代：根据医龄30年左右富有经验的证人秦韩证言表明，原告实际遭受的伤害并非原告代理人所述严重程度，诉讼请求明显不合理。
原代：证人秦韩虽有经验，但毕竟是外科医生，且是普通的医师，非专家级别的主任医师，不具有确定张小佳伤害程度的能力。被告既然没有明确的证据，就不要无理取闹了。
审判长：双方还有无新的意见？ 原告&代理：没有。被告&代理：没有。
审判长：经过辩论，本庭认为各方当事人及其诉讼代理人均已充分阐述了各自的观点，本庭也已认真听取了各方的意见和看法，并将在合议时予以充分考虑。法庭辩论终结。
现在征询各方当事人最后意见。原告：。。被告：。。
审判长：依照《中华人民共和国民事诉讼法》第 128 条之规定，法庭辩论终结后，可以进行调解，调解的原则为自愿合法。下面征询各方当事人是否愿意调解? 原告：不愿意。被告: 不愿意。
审判长：由于双方不同意调解，本庭不组织调解。现在宣布休庭15分钟，合议庭对本案进行评议，15分钟后继续开庭，宣布对本案的裁判结果。现在宣布休庭。
书记员：全体起立，请审判长、审判员退庭。
当事人和旁听人员退庭。
书记员：请原被告双方及代理人入庭。
全体起立。请审判长、审判员入庭。审判长：坐。
继续开庭。
本庭在休庭期间，合议庭对本案进行了认真的评议，对本案的证据、事实进行认定，充分考虑了原被告双方的意见，已经作出结论，现在宣判。(敲法槌)书记员：全体起立！审判长：。。。宣读判决
本判决的判决书在闭庭后五日送达，如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于德州市中级人民法院。现在宣布闭庭。
当事人及诉讼参与人在闭庭后五日内至本院阅读笔录签字。
书记员：全体起立。
请审判长、审判员退庭。
诉讼参与人退庭。
第二篇：民事案件模拟法庭心得体会[最终版]
民事案件模拟法庭心得体会
近期参加的电大模拟法庭让我受益匪浅，学到了很多课堂上无法学到得，让我们重新认识了法律的实际运用，模拟法庭是我们了解和认知法律，体会法律威严，加深法学理论的重要方式，对我们学习和今后参加法律工作有巨大的帮助作用。通过参加这次模拟法庭，使我更加了解了法律的神圣。使原有的理论知识在实践中得到运用，深化了对知识的理解。通过亲身体会法律的运行，使我对整个法律体系有了更加完整的把握，为今后的学习奠定了良好的实践基础。
民事案件的模拟法庭已经结束了，这次的模拟法庭使我对民事案件的庭审程序有了更加深入的了解，对于相关的法律知识也有了更加深刻的认识。
我们组这一次的民事案件是采用的一个借贷纠纷的案件，双方围绕房产及担保问题展开辩论。
有了前几次的模拟训练的经验，在这次的民事案件中相关的庭审程序以及所需要的案件资料等我们能够更加得心应手。因此，民事案件的进行的相对比较的顺利。
认识了民事案件与刑事案件有很大的不同之处，在庭审的质证及辩论阶段双方当事人发挥了很大的积极性，代理人的角色所起的作用并没有那么大。民事案件的庭审程序比较简单、更加注重双方当事人主观能动性的发挥。
时间短效率高是我对此次模拟法庭的整体评价。经过紧张的准备，我们组在模拟开庭中双方说情说理，根据争论焦点，不断挖掘对方的漏洞，完善自己的论证论据。庭审中基本上双方各个代表的积极性都被调动起来。
当然缺点也是免不了的。首先，准备不够充分，对于原告提出的借贷的抵押房产这块没有明确指定，但在判决的时候法院做出了具体判决。再就是庭审中在某些地方衔接上没有那么的自然流畅，语言比较生疏，不能很好的表达自己的意愿，在期准备工作时，我了解法律工作的严谨和辛苦。借贷纠纷案是一个十分复杂的重大案件，涉及大量证据材料，和复杂的法律关系。在案件的准备过程中，我们首先要理清案件的法律关系，把庞杂的证据材料分类汇总，编写证人证词，完成公诉意见等工作。为了完成这些工作，我们牺牲了大量可与时间，进行了细致的讨论，以严谨的态度吧前期准备工作做好。我深深地体会到法律工作的艰辛和严谨，每一个案件都需要面对大量复杂的事实，庞杂的法律关系，以及繁杂的证据材料。这都需要付出艰辛的努力才能更好的把握案件，找出解决思路，才能做好法律工作。同时，在准备过程中，必须以严谨的态度对带每一个细节，事无巨细，仔细思考，往往一个细节就能决定案件的成败，否则只能是功败垂成，遗憾自责。这也告诉我们并不是最终的庭审过程重要，庭审之前的各项准备工作也是相当重要的。
我这次担任的角色是被告的诉讼代理人，使我对代理人的角色有了更加深刻的认识，其始终代表的被告得合法权益，用尽一切合法手段维护被告的利益。同时也要和被告进行充分的沟通，要与被告的言辞一致，不能让原告的抓住任何把柄。我对于代理词、答辩状的认识及写作格式也有了更加深刻的了解和掌握。
总的来说，模拟法庭对我们来说是一个全新的了解和认知法律，体会法律威严，加深法学理论的重要方式，对我们学习和今后参加与法律相关的工作有巨大的帮助作用。通过参加模拟法庭，使我更加了解了法律的神圣。使原有的理论知识在实践中得到运用，深化了对知识的理解。
通过亲身体会法律的运行，使我对整个法律体系有了更加深刻的认识，为今后的学习奠定了良好的实践基础。以前总是看电视中看到法庭的严肃与法律的庄严。通过模拟法庭，令我收获最大的是，对法庭的庭审程序有了自己的亲身体会。以前，觉得庭审从审判人员入庭到审判长宣布判决书，一系列的活动都是那么自然，感觉整个过程都是顺理成章的。
所以，看时如走马观花一般，看一遍就过去了，从来没有自己从头到尾地想一想。本以为自己已经都懂了，而实际上还远远没有掌握。只是觉得一切都在有条不紊地进行着，但是这其中一步步的变化却不知道什么时候发生的。
直到参加了模拟法庭后，自己才算是真正找到了一种实实在在的感觉。而且这次活动从案例到法条的准备、整个庭审的过程，所有的书面材料与证言的书写都是我们组自己写出来的，我感觉参加这个活动有助于提高我们的实践能力。
这次模拟法庭活动我深刻的了解到法院民事庭审时所必需的程序步骤，将实体法第一次运用与实践中；我同时也熟悉了一些法庭辩论的技巧和诉讼的方法；我们的综合能力如口才表达能力、应变能力、思维能力、运用综合知识的能力等得到进一步的进步；运用法学理论和法律知识分析问题、解决问题的基本能力也得到相应的进步。更重要的是，我们的实践能力得到了加强，跟好的理解了团队合作的意义。在案例讨论分析中，不仅是我们知识能力的提高，我们也更加了解了彼此，在有些时候，团队的力量永远比一个人的力量强大。
最后不得不所说，实践是检验我们所学知识的好方法，以后希望能有更多的这类实践活动，使我们所学的知识真正的到运用，使我们对于所学的知识有更加深刻的认识和了解。当自身的合法权益受到他人或组织侵犯时，运用所学法律向司法机关提出诉讼，同各种侵权行为进行斗争。通过参加模拟法庭教学实践活动，可以亲眼目睹或亲身经历法庭审判程序，使之对法庭审判程序的理解显性化、感性化，从而达到巩固所学知识，真正体悟法律的公平、公正、权威等精神内涵，为形成法律意识和法治信仰奠定了坚实的基础。
同时通过这次模拟法庭我也清楚看到了自身的不足和问题，这些暴露出来的问题是我在在以后的学习中需要不断加强和改进的地方，也是今后要努力完善的方向。首先加强法律理论知识完善法学理论体系。在模拟法庭中，我体会到了自己法学理论的不足和缺陷，对概念的模糊，缺乏法律的整体的理性思考，在以后的学习中要完善自身的法律体系，培养理性思维能力，提高用法律知识解决问题的能力。同时也要加强语言表达能力，提高逻辑思维的严密性，增强法庭上的辩论技巧，提高自身各方面的法律能力。通过这次模拟法庭的实践活动，我不仅将课本上所学的知识运用到庭审中，还进一步加深对课本上的知识理解，锻炼了语言运用能力、表达能力，使原本复杂抽象的课本内容变得生动有趣，使我们对法律又有了更进一步的了解和体悟。提高了法律素养，对今后的学习有很大的帮助作用。
第三篇：民事案件模拟法庭剧本 工程款纠纷合同
建筑工程款合同纠纷 模拟法庭（民事）
书记员：
（一）查点当事人及其诉讼参加人到庭情况并请入席（不用读）
（二）现在宣布法庭纪律：
1、到庭所有人员应听从审判长统一指挥，一律关闭通讯工具，遵守法庭秩序，不准吸烟。
2、旁听人员必须保持肃静，不得喧哗、鼓掌、插话，不得进入审判区，有意见可以在闭庭后提出。
3、当事人及其诉讼参与人不得中途退庭，如擅自退庭，是原告的作撤诉处理；是被告的则依法缺席判决。
4、审判人员或法警有权制止违反法庭纪律，妨碍民事诉讼活动的行为，对不听制止的，可依法予以训诫、责令退出法庭或者予以罚款、拘留；对情节严重的依法追究其刑事责任。
（三）全体起立，请审判长、审判员入庭。
（四）报告审判员，当事人均已到庭，请开庭。审判长：谢谢书记员，请坐。
审：现在开庭，首先核对当事人身份。由原告向法庭报告你的姓名、年龄、民族、出生年月日、工作单位、职务及家庭住址
原告：我叫林孟广，男，1972年3月14日出生，汉族，现住烟台市芝罘区只楚路41号
审判长：由原告委托代理人（分别）向法庭报告你们的姓名，说明你们的工作单位、职务及代理权限。原告代理人1: 我叫李玉东，烟台公仆律师事务所律师。代理权限：一般代理。
2：我叫刘明，烟台公仆律师事务所律师。代理权限：一般代理。
审判长：由被告向法庭报告你的姓名、年龄、民族、出生年月日、工作单位、职务及家庭住址
被告：我叫张华平，男，1965年7月21日出生，汉族，烟台华宇电影有限公司董事长即法定代表人，现住烟台市芝罘区南大街2018号
审：由被告委托代理人分别向法庭报告你们的姓名，说明你们的工作单位、职务及代理权限。被告代理人1：我叫王思林，烟台栗城律师事务所律师，代理权限：一般代理 2：我叫李强，烟台历程律师事务所律师，代理权限：一般代理 审判长：原告，你对被告及其诉讼代理人身份有无异议？ 原告：没有
审：被告，你对原告及其诉讼代理人身份有无异议？ 被告：没有
审：经过审查，上述当事人及诉讼代理人的身份及委托权限与庭审前办理的手续一致，当事人之间未提出异议，出庭资格有效，准许参加诉讼，现在开庭。（敲法槌）
审：依照《中华人民共和国民事诉讼法》第40条第1款、第120条的规定，烟台市芝罘区人民法院今天依法公开开庭审理原告林孟广与被告烟台华宇电影有限公司工程款纠纷案。下面宣布合议庭组成人员，本案由xx担任审判长，xx担任审判员，xx担任人民陪审员，共同组成合议庭，书记员xx，xx担任法庭记录。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第45、46条的规定，当事人有申请回避的权利。审判人员有以下三种情况，可能影响案件公正审理的，当事人有权口头或书面申请他们回避：
1、是本案当事人或者是当事人、诉讼代理人的近亲属；
2、与本案有利害关系；
3、与本案当事人有其他关系，可能影响对案件的公正审理的。提出回避申请应当在开庭前提出；在开庭过程中得知需要回避事项的应当在法庭辩论终结前提出，并且向法庭说明正当理由。
审：原告，对于本合议庭组成人员及书记员是否提出回避请求？ 原告：不申请。
审：被告是否申请回避？ 被告：不申请。
审：之前本院的立案流程机构已经向当事人送达了开庭须知，须知中已经载明了法庭审理过程中当事人享有的诉讼权利和必须履行的诉讼义务。对此，原告方是否已经明确？ 原告：明确
审：被告是否已经明确？ 被告：明确
审：庭审分四个阶段进行：法庭调查、法庭辩论、法庭调解、评议与宣判。下面进行法庭事实调查，当事人对自己提出的主张有责任提供证据，反驳对方的主张应当说明理由。首先由原告陈述事实、诉讼请求及理由。
原告诉讼代理人：诉讼请求:
1、判令被告立即支付原告工程款人民币68730元，逾期付款利息3511元（自2010年7月16日至2010年12月17日逾期付款98730元，按银行同期逾期贷款利率计算利息3361元，2010年12月7日至2010年12月27日，逾期付款68730元，按银行同期逾期贷款利率计算，利息150元）共计人民币72241元。
2、本案诉讼费由被告承担
事实及理由 2009年12月1日，原被告双方签订建筑工程施工合同，由原告承揽被告位于烟台东方电影城室内装修土建改造工程，合同总造价363730元，该工程于2010年1月15号竣工交付，全部款项应与2010年7月15日付清，截止至起诉之日，被告仍欠原告工程款68730元，逾期付款利息3511元未付，为了维护原告的合法权益，原告特此提起诉讼，请人民法院予以公正审理。
审判长：原告对起诉内容有无补充？
原告：无
审判长：下面由被告针对原告的起诉发表你们的答辩意见。
答辩人：答辩人因原告林孟广烟台华宇电影有限公司工程款纠纷一案，提出答辩如下：
被告林孟广于我华宇电影有限公司之间的建设工程承包合同由于原告没有相应的资质而导致无效，又因原告原因致使工程延期完工23天，所以请求人民法院驳回原告诉讼请求，原告承担我方因工程延期造成的经济损失60493元，诉讼费用由原告承担。
审判长：被告对答辩意见有无补充？
被告：坚持自己的诉讼主张，请求驳回原告诉讼请求
审：下面就案件事实进行证据审查，由于在庭审前本院的立案的流程机构已经组织双方当事人进行了证据交换，并且送达了证据清单，因此在质证的过程中，双方当事人应当按照庭前所提交的证据清单的载明的序号说明证据的名称以及证据所要证明的对象，其他诉讼参与人在发表质证意见的时候，应当围绕证据的真实性、合法性、关联性、有无证据效力以及证明效力大小发表。首先由本案的原告出示证据。
原告诉讼代理人：我方主要有有三组证据要向法庭提交。一是原被告双方签订的建筑工程施工合同一份，用以证明我方已经按合同约定履行自己的义务，而被告没有按合同约定及时履行自己的支付工程款的义务；二是工程质量交接验收记录单一份，用以证明我方承揽的东方电影城土建工程已竣工合格验收交付；
三是我方于被告华宇电影有限公司签订的工程签证一份，用以证明因烟台华宇电影有限公司造成我方经济损失共计13730元。
原告诉讼代理人2：我们出示的第一份证据是双方签订的建筑工程施工合同，之前已提交法庭，应以证明由我方承揽被告位于烟台东方电影城室内装修土建改造工程，合同约定我方按照合同要求组织，保质保量完成施工任务，解决由我方负责的各项事宜；被告自签订合同之日起3日内预付30%工程款，施工过程中再付工程总造价的20%，自土建工程完工付至工程总造价的70%，待工程竣工结算后半年内付清剩余30%工程款。
审判长：被告对原告方所出示的证据有无异议？
被告代理人：有，对原告方出示的证据，双方签订的建筑施工合同，我们主张合同无效，原因是原告没有符合法律规定的建筑施工资质。审判长：请原告继续出示其他证据？
原告代理人2：下面我们出示一份工程质量交接验收记录单，以证明我方已合格竣工，已于2010年1月15日验收交付
审判长：被告方对此项证据有无异议？
被告代理人：有，对原告出示的第二份证据，工程质量交接验收记录单持有异议，因为工程交接验收纪录单是在我方于对方验收人员，酒后签订，且部分验收项目不符合法律规定。
审判长:请原告继续出示证据。
原告代理人：接下来，我们将出示一份我方于华宇电影有限公司签订的工程签证一份，证明因被告原因造成我方部分经济损失13730元。
审判长：被告方对此项证据有无异议/?
被告代理人：有，原告出示的此项证据是在双方酒后签订的，且原告没有出示相应的证据。审判长:原告是否还有其他证据需要出示 原告代理人:没有
审判长：现在请被告方向法庭出示证据
被告：我们主要由如下几组证据 一，烟台天龙有限公司总经理XX，出示的证人证言一份，用以证明原告林孟广没有取得相应的建筑施工资质。内容为：林孟广其仅是一包工头，2009年5月，我公司曾让其建设厂房一栋，其并不懂相应的建设工程知识。致使厂房不合格。
审判长：请法警将被告出示的证据提交法庭。请法警将证据交给原告。原告及其代理人对被告方所出示的证据有无异议？
原告代理人：有，我们对证据本身本无异议，但是，根据法律规定，证人应当到庭接受质证，但是被告提供的证人未到庭接受质询，不符合证据规定要求，请求法院认定证据不可信。审判长：被告请继续出示其他证据？ 被告：请求法院传唤我方证人xxx到庭 审判长：请证人xxx出庭。（法警将证人带到庭）
审判长：证人请将出清通知书提交法庭（给法警 将通知书交给书记员 审判长：请证人讲一下你的姓名 性别 出生年月日 家庭住址 工作单位
证人：我叫XX 性别 男 出生于1982年3月5日 家住烟台市芝罘区北马路锦绣小区7631号 现在烟台碧海大酒店任中餐部主管
审判长：被告请你作为他的证人出庭作证，作为证人的权利和义务已在开庭前送达的出庭通知书内注明，同时已经对你的身份证件进行核验，有关证人的权利和义务你是否清楚 证人：清楚
审判长：你今天所作的证词将被记录在案，你是否保证如实作证 证人：保证
审判长：被告你又什么问题向证人发问吗
被告代理人：请问证人2010年1月15日中午，你值班吗？ 证人：对，是，被告代理人:你还记得那天中午我方当事人在您那吃饭的情形吗？
证人：记得，当时因为曾经跟着我们酒店总经理，陪着烟台华宇电影有限公司的张总吃过饭，所以对张总记得很清楚，记得那天正值我们酒店总经理生日，张总还特意送一份礼物，所以对那天张总吃饭记得特别清楚，被告代理人：那你还记得我方当事人和谁一起吃饭吗？
证人：我记得是坐在原告席上的那位。因为我当时代我们总经理和张总喝了一个酒，所以记住了和他在一起吃饭的那位，被告代理人：那你记得他们当时为什么在一起吃饭呢吗？
证人：当时喝酒的时候张总后还特意介绍了一下，张总说他们今天在这签订一个工程验收单 被告代理人：那你知道他们什么时候签订的验收单吗？
证人：这个并不是很清楚，记得好像是饭后，见两人在握手，手里拿着文件
被告代理人：谢谢你，我的提问结束 审判长：原告有什么要发问的吗
原告代理人：您确定那天见我们当事人和对方当事人在一起吃饭吗 证人：嗯，确定
原告代理人：您并不清楚我们什么时候签订的工程质量交接验收单，只看见我方当事人和对方当事人握手 证人：嗯，对
原告代理人：谢谢您，我的提问完毕 审判长：请证人退庭
审判长：被告请继续出示其他证据能够
被告代理人：接下来是由烟台有限公司所出示的证明一份，内容为：我公司所有的位芝罘区大马路128号房产2010年对外租赁的价格为每年600元每平方米，烟台华宇电影有限公司合作使用我公司房产的面积为1600平方米
审判长：原告及其代理人对以上证据是否有异议
原告代理人：无
审判长：被告请继续出示其他证据
被告代理人：下面出示我方经济损失计算方法份，用以证明因原告工程延期所造成的经济损失 审判长：请法警将被告出示的证据提交法庭。请法警将证据交给原告。审判长：原告对此证据有无异议
原告方：对证据本身无异议，但此份证据不能成立，因为我方没有造成被告造成实际经济损失 审判长：被告方是否还有其他证据提交 被告：没有。
审判长：原、被告在事实方面有无补充？ 原告：没有。被告：没有。
审判长：经过刚才的法庭调查，各方已经对争议的事实发表了充分的意见，各方当事人是否还有新的证据向法庭提供？ 原告：没有 被告：没有
审判长：经过法庭调查，本庭对以下事实给予认定：双方实际签订了建筑工程施工合同，工程以完工交付，被告已部分交付工程款，对于此两项事实双方均无异议，审判长：法庭调查结束，下面进入法庭辩论阶段。根据双方向法庭提交的起诉状、答辩状以及相关的证据材料，基于对事实的认定，本庭认为本案的争议焦点主要在于以下点：合同的效力问题，工程是否已合格验收及如何支付工程款，对工程延误是否应当赔偿损失 原告对本庭归纳的争议焦点有无异议？ 原告：没有异议
审判长：被告对本庭归纳的争议焦点有无异议？ 被告：没有异议。
审判长：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第127条的规定，现在进行法庭辩论。当事人及其诉讼代理人应围绕本案争议焦点，结合法庭调查的具体情况以及适用法律方面进行综合性发言。辩论中应当实事求是，在法律范围内尊重客观事实，以理服人，不应涉及与本案无关的问题和进行人身攻击，不得重复发表意见，包括不再重复事实、不再重复证据以及质证意见。
审判长：下面进行法庭辩论，首先由原告及其诉讼代理人针对争议焦点发表辩论意见。
原告代理人：我方首先要说明的是2009年12月1日，我放与被告烟台电影有限公司签订了一份建筑工程
施工合同，我方已按合同约定履行了义务，工程已合格竣工交付，而被告华宇电影有限公司屈辱不安合同约定支付工程款，根据中华人民共和国合同法第60条规定，当事人一个当按合同约定全面履行自己的义务，所以被告华宇电影有限公司，应按合同约定支付工程款。
被告代理人：据我方了解，及提交的证据可以看出原告林梦光仅是一个包工头，而且没有取得响应的建筑施工技术资质，根据最高人民法院关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第一条第一款规定 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的应当根据合同法第52条第5项的规定认定合同无效，合同法第52条第5项规定，违反法律行政法规强制性规定的认定合同无效，而且根据中华人民共和国建筑法第26条规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在企业资质等级许可的范围内承揽工程，从以上法律中我们可以看出承包人是具有相应资质的企业或者建设单位，而林梦光只是一个包工头，并且没有取得相应的建设施工资质，所以根据法律应规定一方主体不符合法律规定，当认定双方所签订的建筑施工合同无效，所以根据合同法第58条规定合同无效或者被撤销后因该合同取得财产应当与返还，不返还或者没有必要返还的应当折价补偿，有过错的一方应当赔偿对方因此所售的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。
原告代理人：既然被告方提出合同无效，那么如若合同无效，被告方也具有过错
被告代理人：我方对于合同无效没有过错，烟台华宇电影有限公司是我省第一家民营电影企业，主要经营电影放映及游戏娱乐，具有独立的民事主体法人资格，符合法律规定的主体资格条件，我国相关法律规定发包人是指具有工程发包主体资格和具有支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人主体资格的合法继承人，所以对于合同无效我方不应承担责任
原告代理人：对被告的主体资格我方并不存在异议，但是依据中华人民共和国建筑法第22条规定，建设工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位，建设工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位以及刚才对方所提到的最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，第一条之规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，建设工程合同无效，所以被告方作为发包人，没有按法律规定把工程承包给合法的承包人，应当承担法律责任，所以同样根据合同法第58条之规定，有过的一方应当承担因此多造成的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任，所以被告应当支付我方工程价款 审判长：被告是否有其他辩护意见
被告代理人：合同无效完全是由原告林梦光不具有合同主体资格而无效，所以我方不应支付原告工程款 原告代理人：被告现在所处的立场正如现在社会上普遍存在的一种现象一样，在自己明知承包方是包工头或者是不具有相应的法律规定的资质，还是会签订建筑工程施工合同，等到工程竣工交付以后，便以对方不符合法律规定的主体资格为由，而认定合同无效，然后以合同无效为由拒绝支付工程款，但是，依据最高人民法院，关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，第2 条规定，即使建设工程施工合同无效，但是建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的应予支持，且双方在合同第6条第2款约定了付款方式，所以根据法律规定被告应当支付工程款。审判长：被告是否还有其他补充意见？
被告代理人：针对工程质量合格问题，我方坚决认为，该工程属于不合格工程，在该工程验收单中可以看出砌体门窗洞口两侧为261毫米，和转角处为559毫米，而且砌体水平右缝的砂浆饱满度为89%，竖缝凹槽部位未用砂浆填实，所以该工程不符合国家建筑工程施工质量验收统一标准，不属于合格工程，所以我方不应支付工程款。
审判长：原告有无补充意见
原告代理人：之前在法庭调查环节我方已将工程质量验收记录单作为证据提交法庭，上面明确注明以同意交接，并且双方几经签字，所以工程应该是合格验收交接，被告代理人:对于原告提交的工程质量验收记录单我方已在法庭调查环节提出异议，此工程质量交接验收记录单实在双方酒后签订的，且有证人作证，之前证人已作证，我方就不在赘述
原告代理人：被告就那么喜欢喝酒吗，我方承认，那天确实喝酒，但是双方签订工程质量交接验收记录单是在酒席之前签订的，并且被告所提验收项目里，砌体门窗洞口两侧为261毫米，和转角处为599毫米是
该项是符合法律规定的，国家颁布的砌体工程施工质量验收规范，第3章第4条规定，砌体门窗洞口两侧200毫米，但是砌体可增加为300毫米以内，切转角处砌体可增加为600毫米以内，且该规范第6章第2条第2款规定砌体水平右缝的砂浆饱满度可以在净面积计算的90%上下幅度3%，竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆或混凝土填实，根据法理规定，特别法优于一般法，适用砌体工程施工质量验收规范工程达到合格要求，工程属于合格工程，所以根据最高院建设工程施工合同解释第二条之规定被告应支付工程款及利息
被告代理人：对于原告所提及的支付其工程款及利息的理由，我们还是坚决认为，不应支付，因为我方认为双方在酒后订立，所以应当认为工程为验收，既然工程未验收，即不存在验收合格支付工程款的问题 审判长：原告对此有无补充意见
原告代理人：被告说的极其可笑，我方之前已经明确说明了工程已竣工合格验收交付，依据合同法第279条，工程竣工后，建设方应当及时验收，验收合格后应当支付工程价款，并接受工程，所以说，对工程及时验收是建设方的法定义务，对于工程合格验收问题，我方不再重复解答，根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第17条的规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定按照约定处理，没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，及根据该解释第2条的规定，被告应当赔偿我方工程价款及利息共计人民币72241元
被告代理人：我方还是坚决认为工程属于不合格工程，请法院驳回原告不合理请求，我方请求法院支持因原告原因致使工程延期完工23天，具体的计算方式现在提交法庭，共造成我方经济损失60493元（法警将证据提交书记员，由书记员交给审判长）审判长：原告有无其他补充
原告代理人：对于对方所提延期完工23天，是由对方原因所造成的，不是因为我方原因造成的，我方不予赔偿
审判长：被告有无新的辩论意见？重复的不用再说。
被告：有，由于被告私自停工，且在建设过程中出现返工现象，延期完工23天，我方有当时反工的现场照片一组，刚才已经在法庭调查环节一一说明，现在不再重复说明，希望法庭支持我方请求 审判长：原告有无新的辩论意见？
原告：有。我方也在之前法庭调查阶段提交证据，双方签订的工程签证一份，上面明确说明因被告烟台华宇电影有限公司的原因，造成的损失，我方对此也不再说明。
被告代理人：双方在合同中明确约定见双方合同中第4条第1款，因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，未约定因甲方原因造成的损方失由我方承担，所以，对于原告所说的损失，我方不予承担。原告代理人：双方所签订的工程签证已由被告给予签证，且合同法283,284条规定了，发包人应当承担的责任：第一，顺延工程日期的责任，第二，赔偿窝工停工的损失，第三，因发包人的原因给承包人带来的损失和费用，发包人应按承包人的实际损失予以赔偿，所以，被告应赔偿我方损失且合同已无效，被告所说的损失不应赔偿，所说合同中的理由不应成立。审判长：原告有无新的辩论意见？ 原告代理人：没有
审判长：被告有无新的辩论意见？重复的不用再说。被告代理人：没有
审判长：围绕争议焦点，双方当事人进行了充分的法庭辩论，双方无新的辩论，法庭辩论阶段结束。现在由双方当事人进行最后陈述，在最后陈述阶段双方当事人可以简单明确的表明对于本案的处理意见和各自是否坚持诉讼主张的意愿。首先，请原告方作最后陈述。原告：请法院支持我的诉讼请求 审判长：请被告方作最后陈述。
被告：请求法院驳回原告的诉讼请求，支持我方的诉讼请求
审判长：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第128条之规定，判决前能够调解的可以进行调解。原告，是否同意调解？ 原告：不同意
审判长：由于原告不同意调解，本庭不再组织调解，合议庭需要对本案休庭十五分钟进行评议。
审判长：下面宣布休庭，由合议庭进行评议，评议后继续开庭（敲击法槌）。
书记员：全体起立，请合议庭退庭。（合议庭下）（十五分钟后）
书记员：休庭时间到，请全体起立，请审判长、审判员入庭。审判长（坐定后）：坐下。审判长：（敲击法槌后宣布）现在继续开庭。依据有效证据及当事人陈述，本院确认以下案件事实：
2009年12月1日，原被告双方签订建筑工程施工合同，由原告承揽被告位于烟台东方电影城室内装修土建改造工程，合同总造价363730元，该工程于2010年1月15号竣工交付，全部款项应与2010年7月15日付清，截止至起诉之日，被告仍欠原告工程款68730元，逾期付款利息3511元未付，被告认为，与原告签订的这份建设工程承包合同是由于原告没有相应的资质而导致无效，由于原告的原因致使工程延期完工23天，应由原告承担经济损失60493元
本院经提交审判委员会讨论认为：根据 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第一条规定：承包人未取得建筑企业施工资质或者超越资质等级，应当根据中华人民共和国合同法第52条第5项的规定，违反法律行政法规强制性规定的合同无效，及根据中华人民共和国建筑法第22条规定，发包单位应当将工程发包给具有相应资质条件的承包单位，以及中华人民共和国合同法第58条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产应当予以返还，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的应当各自承担相应的责任，根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第2条规定：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第17条规定：当事人对欠付工程价款利息，计付标准有约定的，按照约定处理，没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，且根据合同的相对性及司法实践，对于原告的诉讼请求予以支持，对于被告要求原告赔偿其23天工程延误损失，根据案件事实及证据按18天计算，由原告赔偿。根据《中华人民共和国民法通则》第五十八条第一款第（五）项、第二款、第八十条第三款之规定，判决如下：
现在进行宣判： 书记员：（全体起立）
判决如下：
1、原告林梦光与被告烟台华宇电影有限公司于2009年12月1日签订的建筑工程施工合同无效
2、由被告烟台华宇电影有限公司在七天内支付原告林梦光工程款及利息72241元，3、由原告赔偿被告烟台华宇电影有限公司经济经济损失47340元
4、本案诉讼费用共计x元，由被告烟台华宇电影有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。
审 判 长 审 判 员 人民陪审员 2010年4月3日 书记员
审判长：坐下。
审判长：今天是口头宣判，原、被告及其诉讼代理人在2008年5月12日到本院民一庭领取民事判决书，领取之日即为送达之日。当事人在指定期间内未领取的，指定领取裁判文书期间届满之日即为送达之日，当事人的上诉期从指定领取裁判文书期间届满之日的次日起开始计算，上诉期限为十五日。
审判长：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第133条第二款、第三款之规定，法庭笔录当庭宣读或者由当事人自己阅读，如认为笔录无误应当签名盖章，拒绝签名盖章的，书记员记明情况附卷。
书记员：我已将法庭审理笔录的全部活动记入笔录，已经过审判员和书记员签名，当事人和其他诉讼参与人可以当庭或者在五日内阅读，当事人和其他诉讼参与人认为对自己的陈述记录有遗漏或者差错，有权申请补正。如果不予补正，应当将申请记录在案。
审判长：原告王令军诉被告王民选合同纠纷一案现在闭庭（敲击法槌）。书记员：全体起立，请审判长、审判员退庭。
第四篇：法庭模拟
模拟法庭心得体会
法庭模拟，经过几周时间的准备，终于在今天得以顺利的开展，并且落下了帷幕。虽然不是很令人满意，但还是蛮欣慰的，毕竟第一次实践参与法庭的审判程序，把所学的理论知识运用于实际案例中，让自己亲身体验在开庭审理前准备过程中以及开庭过程的种种辛酸苦辣。整个开庭的过程是复杂的，严谨的，由于我们对程序并不熟悉，在有个别环节中存在瑕疵。让我深刻的感受到，仅仅凭借自己在书本上所学的那点知识是远远不够的，应该更多的联系实际案例进行分析，参与实践活动。这次实践让我们学到了很多。
首先对于案例的改编也是一个费心思的工程，不能简单的设定成符合某个罪名的案件，而是要能有辩论的余地，符合多种罪名的构成要件，才有利于案件的证据调查以及庭审辩论环节。经过和其他分组成员几天时间的讨论，结果如下：2009年9月5日11时40分，被告人左学义驾驶豫J－QG008号五菱之光面包车沿解放路由北向南行驶，沿一座拱桥下坡时，由于拱桥桥面的自然拱起遮挡视线，加之天黑，左学义未发现醉倒在拱桥另一侧下坡桥面的被害人陈某某，将陈某某碾压于车下。事后，左学义下车查看，发现有一人躺在汽车下，想将被害人从车下拉出，但没有拉动，被告人就用千斤顶将车顶起，将被害人从车底拉出来丢弃在路边，驾车逃离现场。被害人陈某某后来被他人送到医院，经抢救无效于当日死亡。经法医鉴定，陈某是由于内脏损伤，创伤性失血性休克死亡。交警大队对事故现场进行勘察，认定死者陈某趴在桥下坡约5米（桥全长14米）处偏右位置，经开车试验，该位置在汽车上桥时是不能发现的，而在汽车从桥顶下坡，如果是夜里，就较难发现，即使发现也肯定来不及采取措施。案发后，左学义被依法逮捕，如实供述了自己的罪行。
其次接下去的工作就是根据案件事实以及公安组制作的证据，我们法官组成员的第一次开会讨论对于案件涉及罪名的初步判断。我们每个人都发表了对于案件的看法以及应处罚的罪名，结果分成三派，有故意杀人，遗弃罪和意外事件。我的观点是故意杀人（间接故意）根据故意杀人的构成条件，即在造成被害人受伤的情况下，放任与被害人的生命于不顾，因为被告人有撞人的意外事件的前行为下，即先行义务，他有义务救助被害人而不是放任于不管，明知将被害人拖出后放置于桥上可能会因为得不到救助而造成被害人的死亡，被告人左学义的间接故意行为导致了被害人的死亡结果。随着案件程序的进展，辩护组也提交了证据内容，我们法官组开了第二次的讨论会，这次根据辩护组和检察组双方提供的证据的情况下，我们对于案件实质内容的了解更清晰，更明了，更彻底。此次的讨论主要集中了两种观点，遗弃和意外事件，不能达成合意的原因主要是针对事发时，即被害人被撞后是否死亡以及被告人当时的主观想法，根据两组提供的证据上分析可得被告人下车检查时，通过多种方法检查结果认为被害人当时已死亡，随即被告人把被害人从车底拖出，而且还是通过千斤顶的帮助，而不是在拖不出的情况从尸体上碾过，由此也可证明被告人没有主观恶意。而且被告人是在认为被害人已死亡的情况下放置于路边就不能认定为遗弃，只能认定为意外事件，即无法预见而造成的被害人的死亡结果，对于意外事件造成的撞死被害人，然后将尸体放于路边是情理之中的事，没有可罚性。以上是我在这次会议中的所提的观点。第二次会议的结果初定是遗弃和意外事件，最后结果还得等开庭时辩护组和检察官组的对于证据的质证结果以及辩护结果再定结论。
随着各组成员准备工作的就绪，我们正式进入庭审程序，随着法官的一锤令下，正式开庭，在庭审进行中，法官主导庭审程序，各组出庭人员都能很好的配合，成功完成此次的模拟法庭。从这次的开庭审理来看，总的来说还是挺不错，毕竟对初来咋到的我们来说能达到这种结果还是满意的，但是还是有很多的不足之处。首先，值得肯定的是，我觉得在庭审过程中，我们的模拟审判长的说话语气极其气势都还蛮有法官的架势，整个过程都能严肃并且严谨的遵循法庭的程序，显示出了法官的威严形象，使我们的庭审顺利完成。其中的不足之处，就是作为合议庭，三位法官在庭审过程中缺少对被告人的发问以了解案情，而且在整个审判程序下来，两位审判员都没发言过，即分工不够，作为中国的法官主导庭审的特色没有发挥出来。这也是我作为法官组的成员所比较惭愧的事，对于实践我们真的太缺乏了，所以也没有顾虑到这方面的缺陷，当然这也是给我们的警钟，在学习课本知识之余应多关注实例，去法院参加见习。其次，在庭审过程中，辩护组的成员做的很让我佩服的是，他们抓住了质问证人时的技巧，该问什么？怎么问？都是很大的学问，从他们的出色表现看，他们在这方面是做足了功课而且抓住了重点。相比之下，作为控告组的一方，显然处于弱势，而且从他们的表现来看，明显是缺乏准备工作，连定罪依据都提供错误，把已经废止的法律依据提供上来，而且在质证环节也显得薄弱，这对于我们来说也是个警示，即开庭并不是简单的辩论，更重要的是找证据，用事实说话，再结合雄辩才能博得法官的认同打败对方。再次，整个环节都能符合法律的要求，但是，我觉得在辩论环节，还有所欠缺，不能体现出法庭辩论的气势，太过于平静。最后，从庭审的结果看，我们的合议庭在经过开庭之后作出的正确判断，给被告人定意外事件，即根据双方所进行的举证，质证，辩论的一系列链条，再结合被告人的如实陈述，最终判决是意外事件，体现了依法判案的原则。当然，不足的地方就是在宣判阶段，我们的审判长在宣读判决书时频频出错，对于法官作为威严及庄严代表，这是不容许的。对我也算是启示作用，在准备工作中应该每个环节都要落实到位，尤其是在程序方面，是我们最容易忽略也是最容易出错的，都是我们的不足之处。观看完后总的感觉是让我受益匪浅，真切的体会到了整个庭审都需要认真，仔细，不管是哪个角色都需要作一番苦功夫，为我在往后的学习指明了方向。
根据案件的开庭审理，检控组和辩护组双方主要争议的问题是对于认定被告人的行为是意外事件，还是遗弃。各方都极力证明自己的主张是正确的。这也引发了我们对此争议问题的思考，即当这样类似的问题发生在我们身上或身边的时候，我们会怎样做，像被告人一样丢弃被害人于路边，还是拨打120尽全力救助被害人，虽然这在法律上没有给与处罚，但是道德层面呢？对于现在这样的人与人之间的冷漠心里，人情疏远，利益至上的社会动态，肯定不止左学义一人会这样，驾车撞死人不管不顾。现在普遍的人心里都有一个根深蒂固的思想，即事不关己高高挂上，能避多远就多远。做了什么坏事，看看周围有没目击者，如果没有，那就逃之夭夭了呈现出极度不负责任的态度。丧失了人与人之间应该和睦友爱，团结互助，共同繁荣的情操，传承我们的中华民族美德。对于现在社会上盛行的人们之间的漠视态度极其担忧。很多人都把社会责任感抛弃于外，对于自己造成的后果都不敢负责人的人更别人提能担当起推动社会进步的主力军。在这样严峻的形势之下，国家也应该做出努力，即学校的教育问题，在教育学生学习的同时不仅要传授学生知识更应该提倡学生去做有爱心，有同情心，有责任心的身边的小事，不能拘泥于形式。遏制这种不良的人心风气应该是我们目前的首要任务，在提倡法治的同时更应该提倡道德，以道德约束人们的行为准则，这样也更发挥了公民的监督力量。
在这次模拟法庭中让我学到了很多，不仅包括知识的加深巩固以及更新，而且让我反思了引起这样的案件的事实反应了现代人文的不良面貌，不容乐观的现状，督促自己应该做的更好，秉着这样的信念，大家一起进步社会才会进步
第五篇：模拟法庭
为切实加强青少年法制宣传教育，引导青少年知法、守法、用法，10月24日，团县委、法院联合主办的“青少年模拟法庭”活动在县人民法院审判庭举行。
县委常委、办公室主任石洪亮；县政协副主席姜葳；县人民法院院长王长义出席了活动，县内各中学团委书记、小学大队辅导员及部分群众观摩了模拟庭审过程。
这次模拟法庭选取贴近学生生活、具有代表性的青少年刑事犯罪案件，采用逼真的场景，以案说法、庭审辩控。来自县第四中学的11名学生分别扮演法官、公诉人、辩护人，成功模拟了因沉迷网络最终实施抢劫的典型案件审理全过程，让同学们亲身参与到法庭审判当中，了解法庭审判过程及法庭纪律，见证法律的威严，使他们更加懂得法律的公平与公正。
模拟审判结束后，县人民法院刑事审判庭的法官对学生的精彩模拟做了现场点评，认为模拟庭审适用法律正确，程序合法，审理过程严肃认真，逼近真实法庭审判。
此次模拟法庭活动的举行，是我县积极参与社会管理创新、加强未成年人思想建设工作的重要举措之一。活动通过青少年亲自体验庭审现场，激发青少年学习法律知识的强烈渴望和浓厚兴趣，生动活泼、寓教于乐，变青少年被动学习为主动了解，给青少年敲响警钟，提高青少年学法、懂法、守法的能力，达到普法教育的目的。
点击咨询 