第一篇:2018二建《法规》第1章知识点汇
2018二建《法规》第1章知识点汇总:建设工程基
本法律知识
建设工程法律体系
1.法律体系的基本框架
法律体系通常是指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。根据所调整的社会关系性质不同,可以划分为不同的部门法。我国的法律体系主要由以下7个法律部门构成:宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法。
我国法律体系中有四个法律部门应该注意正确理解和区分:
(1)宪法及宪法相关法
由于宪法规范的内容极为根本,所以,宪法在国家的法律体系中具有最高的权威和最强的效力,是制定其他法律的依据,即法律体系以宪法为基石。而“宪法相关法”是指那些由宪法规定了基本原则而由法律具体化的重要制度,具体包括政府组织法、选举法、地方自治立法等多类。其中,政府组织法包括全国人大组织法、国务院组织法、法院组织法、检察院组织法、地方组织法等,教材中列举了《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和各级人民政府组织法》、《中华人民共和国国务院组织法》;选举法即《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》;地方自治立法即《中华人民共和国民族区域自治法》。
(2)民法商法
认真理解民法商法的概念,明确《公司法》和《招标投标法》属于民法商法,而实践中往往被误解为经济法,所以,要注意理解法律部门的性质。
(3)行政法
认真理解行政法的概念,明确《建筑法》、《城乡规划法》、《城市房地产管理法》和《环境影响评价法》均属于行政法。
(4)诉讼与非诉讼程序法
在我国法律体系中,根据法律规定内容的不同可以将法律划分为实体法与程序法两大类,实体法是以规定权利、义务以及职权和责任为主要内容的法律,如民法商法,行政法,经济法,社会法,刑法等;而与之相对的程序法是规定实施实体法所要遵循的程序,包括诉讼法和非诉讼程序法。我国的诉讼法有《民事诉讼法》等三大诉讼法;非诉讼程序法如《仲裁法》等。
下列法律中,属于行政法的是()。
A.《中华人民共和国公司法》
B.《中华人民共和国环境影响评价法》
C.《中华人民共和国物权法》
D.《中华人民共和国合同法》
参考答案:B
2.法的形式和效力层级
法的形式是指法律的创制方式和外部表现形式。在世界历史上存在过的法律形式主要有:习惯法、宗教法、判例、规范性法律文件、国际惯例、国际条约等。我国法的形式是制定法形式,属于规范性法律文件,具体包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例等几类。
法的效力层级,指的是法律体系中的各种法的形式,由于制定的主体、程序、时间、适用范围等的不同,具有不同的效力,形成不同的效力等级体系。我国法的效力层级是:宪法至上,上位法优于下位法,特别法优于一般法,新法优于旧法等。/ 10
部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由()裁决。
A.国务院
B.制定机关
C.地方政府
D.全国人民代表大会常务委员会
参考答案:A 建设工程法人制度。
1.法人的法律定义和应具备条件
《民法通则》规定,法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
法人应当具备以下4个条件:依法成立;有必要的财产或者经费;有自己的名称、组织机构和场所;能够独立承担民事责任。
法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。企业法人分立、合并或者有其他重要事项变更,应当向登记机关办理登记并公告。企业法人分立、合并,其权利和义务由变更后的法人享有和承担。
法人应当具备的条件包括()。
A.有必要的财产或者经费
B.有自己的场所
C.依法成立
D.有自己的名称、组织机构
E.能够独立承担无限民事责任
参考答案:ABCD
2、法人在建设工程中的地位和作用
工程建设中,大多数建设活动主体都是法人。如勘察设计单位、施工单位、监理单位等都通常是具有法人资格的组织。建设单位一般也应当具有法人资格。
工程建设中,法人具有民事权利能力和民事行为能力,依法享有民事权利和承担民事义务,独立承担民事责任。
关于项目经理的说法,正确的是()。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权
B.施工项目可以设有项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付,材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
参考答案:A
3.企业法人与项目经理部的法律关系
项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的非常设的下属机构,是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子,是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备独立的法人资格,不能独立承担民事责任。项目经理部行为的法律后果将由施工企业法人承担。
项目经理是经企业法人授权对建设工程项目进行全面负责的项目管理者,是一种施工企业内部的岗位职务。
依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格的是()。
A.行政法人
B.事业法人 / 10
C.企业法人
D.社团法人
参考答案:C 建设工程代理制度。
1.代理的基本法律概念、特征和主要种类
代理,是指代理人在被授予的代理权限范围内,以被代理人的名义与第三人实施法律行为,而行为后果由被代理人承担的民事法律制度。因此,代理是被代理人、代理人和第三人之间的民事法律关系。
代理的法律特征主要有:代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;代理人应该以被代理人的名义实施代理行为;代理行为必须是具有法律意义的行为;代理行为的法律后果由被代理人承担。
根据不同的标准,可以把代理划分为不同的种类。根据代理权产生的不同,把代理划分为委托代理、法定代理和指定代理。注意理解三种代理的概念。
1.下列关于代理法律特征的表述,错误的是()。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B.代理人应该以自己的名义实施代理行为
C.代理行为必须是具有法律意义的行为
D.代理行为的法律后果归属于被代理人
参考答案:B
2.代理包括()。
A.委托代理
B.居间代理
C.法定代理
D.指定代理
E.表见代理
参考答案:ACD
2.建设工程代理行为的设立和终止
建设工程活动中涉及的代理行为较多,如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等。但是,建设工程活动中的代理行为受到诸多的法律约束:
其一,有些建设工程活动不得委托代理,如建设工程的承包活动;其二,有些建设工程活动须取得法定资格方可代理,即有些建设工程代理行为必须由具有法定资格的组织方可实施,如招标代理。招标代理机构应当具备法定的条件。
建设工程代理行为多为委托代理。书面委托代理的授权委托书应当载明规定的内容。
否则,委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。
委托代理终止的情形有:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。建设工程代理行为的终止,主要是第(1)、(2)、(5)三种情况。
3.施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同,并足额缴付了保费,但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单。后来施工企业发生保险事故要求赔偿时,保险公司称张某已离职,且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法,正确的是()。
A.张某应当向施工企业赔偿损失
B.保险公司应当支付保险金,并可向张某追偿
C.施工企业补缴保费后,保险公司方可赔偿损失 / 10
D.保险公司找到张某追回保费后,方可给予施工企业赔偿
参考答案:B
4.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失,应()。
A.由第三人自己承担损失
B.由被代理人独自向第三人承担责任
C.由代理人独自向第三人承担责任
D.由被代理人向第三人承担责任,代理人承担连带责任
参考答案:D
3.复代理、无权代理和表见代理
复代理也叫转委托,基于本代理而产生,复代理人由本代理人选择,但是应当事先取得被代理人的同意或事后及时告知被代理人,否则,代理人应对复代理人的行为承担民事责任。但是紧急情况下除外。
无权代理是指没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为。注意无权代理的不同后果。
表见代理是特殊的无权代理,法律使该代理行为有效。相对于代理而言,表见代理还具有特别的构成要件。建设工程物权制度
1.物权的基本法律概念
物权,是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利,包括所有权、用益物权和担保物权。
所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有、使用、收益和处分的权利。
用益物权是权利人对他人所有的财产,依法享有占有、使用和收益的权利。包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形,依法享有就担保财产优先受偿的权利。
动产物权的设立和转让,自()时发生效力,但法律另有规定的除外。
A.买卖合同生效
B.转移登记
C.交付
D.买方占有
参考答案:C
甲从自己承包的土地上出人不便,遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行,但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法,正确的有()。
A.该约定属于地役权合同
B.该约定属于土地承包合同
C.该约定属于有关相邻关系的约定
D.没有进行登记不影响该约定的合同效力
E.如果甲将其承包的土地转移给他人,受让人有权在乙承包的土地上通行
参考答案:ADE
2.土地所有权、建设用地使用权和地役权
土地所有权是国家或农民集体依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝对性的权利。我国实行土地的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。
建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。设立建设用地使用权,可以采取出让或者划拨等方式。建设用地使用权自登记时设立,登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。/ 10
建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押,但法律另有规定的除外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押,应当符合3个具体规定(见教材)。
住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期,依照法律规定办理。建设用地使用权消灭的,出让人应当及时办理注销登记。登记机构应当收回建设用地使用权证书。
地役权,是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。
设立地役权,当事人应当采取书面形式订立地役权合同。地役权自地役权合同生效时设立。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的,未经用益物权人同意,土地所有权人不得设立地役权。
不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿时发生效力,但法律另有规定的除外。不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。
动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外。动产物权以占有和交付为公示手段。
物权受到侵害的,权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。
建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。双方订立合同,约定建设单位向该企业支付用地费用,该企业向建设单位提供场地。在此合同中,建设单位拥有的权利是()。
A.相邻权
B.地役权
C.土地出租权
D.建设用地使用权
参考答案:B
用益物权包括()。
A.土地承包经营权
B.建设用地使用权
C.地役权
D.宅基地使用权
E.土地所有权
参考答案:ABCD 建设工程债权制度
1.债的基本法律概念
债是按照合同的约定或者按照法律规定,在当事人之间产生的特定的权利和义务关系,债是特定当事人之间的法律关系,因而,具有相对性。具体可归纳为三个方面:主体的相对性;内容的相对性;法律责任的相对性。
债的内容,是指债的主体之间的权利与义务。
债权与物权不同,物权是绝对权,而债权是相对权。
甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份水泥的买卖合同。交货时,由于乙公司所雇装卸工人的失误多交货10t。根据有关法律规定,乙公司所产生的10t水泥的债权属于()之债。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理 / 10
参考答案:C
下列行为中,构成无因管理的有()。
A.甲接受委托帮助他人保养施工机具
B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火
C.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治
D.戊见门前马路污水井盖被盗,恐致路人跌伤,遂插树枝以警示
E.总承包单位结算时超付分包单位丁,丁明知该情况但未告知总承包单位
参考答案:BCD
2.建设工程债的发生根据
引起债产生的一定的法律事实,就是债产生的根据。建设工程债产生的根据包括合同、侵权、无因管理和不当得利。
建设工程债的产生根据,最主要的是合同。合同产生的债被称为合同之债。
侵权,是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生,即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中,也常会产生侵权之债。
无因管理,是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理产生的债被称为无因管理之债。
不当得利,是指没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。不当得利产生的债被称为不当得利之债。
3.建设工程债的常见种类
建设工程债的常见种类有:施工合同债;买卖合同债;侵权之债。
施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债;
买卖合同债主要是在施工单位与材料设备供应商之间的债,以及建设单位与材料设备供应商之间的债。
侵权之债的情形较多,如施工单位与工地附近的居民之间的债等。
下列情形能够引发合同之债的有()。
A.建设单位拖欠工程进度款
B.施工中偷工减料造成的损失
C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益
D.噪声污染使周边居民无法正常休息
E.建材供应商供应的建筑材料不合格
参考答案:AE 建设工程知识产权制度
1.知识产权的法律特征
我国的知识产权包括著作权(版权)、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技成果权;知识产权作为一种无形财产权,具有不同于有形财产的法律特征:财产权和人身权的双重属性、专有性、地域性、期限性。
下列不属于知识产权法律特征的是()。
A.专有性
B.地域性
C.技术性
D.财产权和人身权的双重属性
参考答案:C
根据《中华人民共和国专利法》,下列属于专利法保护对象的有()。
A.发明 / 10
B.计算机软件
C.实用新型
D.商品商标
E.外观设计
参考答案:ACE
2.建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任
建设工程知识产权的常见种类:专利权、商标权、著作权、发明权。要掌握如何对建设工程知识产权进行保护;建设工程知识产权侵权的法律责任:民事责任、行政责任、刑事责任。
对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。
A.发明
B.实用新型
C.外观设计
D.设计方案
参考答案:B
注册商标的有效期为10年,自()起计算。
A.商标局收到申请书
B.注册商标申请人寄出申请书
C.公告发布
D.核准注册之日
参考答案:D 建设工程担保制度
1.担保的概念和法律对担保合同的规定
担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度;担保法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。要熟悉担保合同的效力。
保证合同的内容包括()。
A.保证的方式
B.保证的期间
C.保证担保的范围
D.保证人的住所
E.债务人履行债务的期限
参考答案:ABCE
保证合同是()订立的合同。
A.债权人与债务人
B.债权人与保证人
C.债务人与保证人
D.债权人与债务人和保证人
参考答案:B
2.建设工程保证担保的方式和保证责任
保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同,保证合同应当包括以下内容:(1)被保证的主债权种类、数额;(2)债务人履行债务的期限;(3)保证的方式;(4)保证担保的范围;(5)保证的期间;(6)双方认为需要约定的其他事项。
保证的方式有两种:(1)一般保证;(2)连带责任保证。保证合同生效后,保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任。/ 10
建设工程施工常用的担保种类:(1)施工投标保证金;(2)施工合同履约保证金;(3)工程款支付担保;(4)预付款担保。
当事人以()抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立。
A.交通运输工具
B.建筑物和其他土地附着物
C.生产设备、原材料、半成品、产品
D.正在建造的船舶、航空器
E.建设用地使用权
参考答案:ACD
按照《中华人民共和国担保法》的规定,可以作为保证人的是()。
A.政府机关
B.某高等学校
C.厂矿的职能部门
D.有限责任公司
参考答案:D
3.法律对抵押权、质权、留置权、定金的规定
(1)抵押权。抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有,将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时,债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿;《担保法》和《物权法》关于抵押物和抵押的效力的规定;法律对实现抵押权的规定。
(2)质权。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,将该动产或权利作为债权的担保。债务人不履行债务时,债权人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖、变卖该动产或权利的价款优先受偿;质押分为动产质押和权利质押。
(3)留置权。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿;法律规定债权人可以行使留置权的情形;留置权人负有妥善保管留置物的义务。
(4)定金。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。
甲施工企业在银行办理投标保函,银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证,能够质押的有()。
A.仓单、提单
B.汇票、支票
C.依法可以转让的股份、股票
D.房屋所有权证书
E.建设用地
参考答案:ABC
为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保是()。
A.施工投标保证金
B.施工合同履约保证金
C.工程款支付担保
D.预付款担保
参考答案:B 建设工程保险制度 / 10
1.保险的概念以及法律对保险索赔的规定
保险是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。保险合同分为财产保险合同、人身保险合同。
在保险索赔中应注意三点:(1)投保人进行保险索赔须提供必要的有效的证明;(2)投保人等应当及时提出保险索赔;(3)计算损失大小。
按照保险合同负有支付保险费义务的人是()。
A.保险人
B.被保险人
C.投保人
D.受益人
参考答案:C
建筑工程一切险的保险人对因()造成的损失和费用,负责赔偿。
A.设计错误
B.意外事故
C.原材料缺陷
D.工艺不完善
参考答案:B
2.建设工程保险的主要种类和投保权益
建设工程一切险(及第三者责任险)的投保人与被保险人、保险责任范围、除外责任、第三者责任险、赔偿金额和保险期限。
安装工程一切险(及第三者责任险)的保险责任范围、除外责任和保险期限。
工伤保险和建筑职工意外伤害险。
区分保险经纪人和保险代理人。
关于建设工程保险的说法,正确的有()。
A.建筑工程一切险的被保险人可以是业主,也可以是承包商或者分包商
B.工程开工前,承包商应为建设工程办理保险,支付保险费用
C.工程开工前,业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15d
E.安装工程一切险的保险期内,一般应包括一个试车考核期
参考答案:AE 建设工程法律责任制度
1.法律责任的基本种类和特征
按照违法行为的性质和危害程度,可以将法律责任分为:违宪法律责任、刑事法律责任、民事法律责任、行政法律责任和国家赔偿责任。
2.建设工程民事责任的种类及承担方式
民事责任可以分为违约责任和侵权责任两类。掌握违约责任和侵权责任的区别。承担民事责任的方式主要有:(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼道歉。其中,建设工程民事责任的主要承担方式是:(1)返还财产;(2)修理;(3)赔偿损失;(4)支付违约金。
根据《中华人民共和国民法通则》的规定,承担民事责任的方式不包括()。
A.恢复原状
B.没收财产 / 10
C.消除影响、恢复名誉
D.赔礼道歉
参考答案:B
建筑公司总经理王某将列人工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用,工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡,王某的行为涉嫌构成()。
A.渎职罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪
参考答案:B
3.建设工程行政责任的种类及承担方式
行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定,但尚未构成犯罪的行为,依法应承担的行政法律后果,包括行政处罚和行政处分。掌握建设工程领域涉及的行政处罚和行政处分的主要内容。
4.建设工程刑事责任的种类及承担方式
刑事责任,是指犯罪主体因违反刑法,实施了犯罪行为所应承担的法律责任。刑事责任是法律责任中最强烈的一种,其承担方式主要是刑罚,也包括一些非刑罚的处罚方法。在建设工程领域,常见的刑事法律责任如下:(1)工程重大安全事故罪;(2)重大责任事故罪;(3)重大劳动安全事故罪;(4)串通投标罪等。
施工单位在施工中未采取专项保护措施,给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是()。
A.责令赔偿损失
B.罚款
C.责令停业
D.责令限期改正
参考答案:A
行政处分的种类包括()。
A.记过
B.警告
C.降级
D.撤职
E.罚款
参考答案:ABCD / 10
第二篇:2018一建法规知识点
建设工程法规与相关知识
一、基本法律知识
1法律是由全国人民代表大会(人大)和全国人民代表大会常务委员会制定的(法律由立法机关制定)p2 2以下事项只能制定法律:国家主权、各级机构、制度、税相关、犯罪与刑法、公民基本政治权,人身自由权、征收征用和必须由立法机关制定法律的p2 3国务院是国家最高行政机关,制定各法规、条例。条例是行政法规p3 4省、自治区、直辖市的人大及其常务委员会可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化等方面事项制定地方性法规(地方性法规、自治条例和单行条例由地方人大及常务委员会制定)p3 5部门规章由国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构制定,名称为规定、办法、实施细则等p3 6地方政府规章由省、自治区、直辖市和设区的市、自治州人民政府制定p4 7地方性法规与规章不一致时:相同立法机关制定的由立法机关裁决(谁制定谁裁决);不同立法机关制定的由国务院提出意见,全国人大常务委员会裁决; 规章之间的冲突由国务院裁决;根据授权制定的法规与法律规定不一致时由全国人大常务委员会裁决p5
8法人有法定代表人,法人章程或者法人权力机构对法定代表人的限制,不得对抗善意相对人p9 9法人分为营利性法人、非营利性法人和特别法人。登记机关发给营利法人营业执照,执照签发日为营利法人成立日;非营利性法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等;特别法人是(人民政府)机关法人、城镇农村各种组织法人p9 10项目经理行为的法律后果由企业法人承担p11
11代理的法律特征:必须在代理权限内,一般应该以被代理人的名义实施代理行为,行为必须具有法律意义,法律后果归被代理人p12 12代理行为的终止:任务完或时间到,辞或被辞,一方死亡,雇主丧失民事行为能力,被更高级人物终止p13 13无权代理(效力待定,若追认就有效,否则无效)自始未经授权;超越权限;权已终止但仍被用p15 14表见代理(无权但有效,表面上看起来合理)代理人有让第三人相信的行为或证据,被代理人存在过错如未告知第三人,第三人是善意的p15 15代理人不履行职责给被代理人造成损害,民事责任,如果是串通第三人,则代理人与第三人需对被代理人承担连带责任(连带:找谁赔偿都行,过错双方对无过错方连带)p16 16物权包括所有权(最重要最完全的权利,其中处分权是最基本权利,也是权利核心),用益物权(都有个地)、担保物权。物权特征:支配权(无须他人的意思或义务人的行为介入,想拿物干啥都行)绝对权、财产权和排他性p17 17城市市区土地归国家,农村跟郊区土地处法律规定属国家外属农民集体所有,宅基地、自留地(山)属农民集体所有p19 18设立建设用地使用权只有出让跟划拨两种方式,应订立书面合同、变更登记、处分时连带地上所有物p19 19地役权设立应签订书面合同,未经登记不等对抗善意第三人(对抗:有公信力即登记才行)p20 20物权与合同互无关,不动产登记时发生效力,动产交付时发生效力,物权有关争执可以请求确认权利p20 21债的相对性。谁欠谁何债,人与债权相对(主体,内容,责任)p22 22合同引起债的关系,是债发生的最主要最普遍的依据(交易产生债)p22 23侵权(不法侵害,不是违法)p22 24无因管理(学雷锋,有支出或损失)p22 25不当得利(不是违法行为,不是故意为之)p22 26知识产权法律特征:财产权和人身权的双重属性(其他民事权利都只有单一属性)、专有性、地域性、期限性p24 27发明是指产品、方法、或改进的新技术方案p25 28专利权的期限:发明的20年,新型或外观的10年,自申请日计算p26 29商标权只有财产权,注册后才享有。公告期满之日起12个月内作出是否准予注册的决定p28 30在建设工程知识产权侵权中赔偿数额由实际损失决定,实际损失不能确定的由侵权人侵权所得利益确定,二者均难以确定的视情节、性质、类型等定p32 31保证的两种方式:一般保证(保证期间内,起诉并执行后才找保证人,对保证人有利)和连带责任保证(对债务人有利),主债权转让的应当取得保证人的书面同意,否则不保了,变更主合同的也是,否则只保原来的,新增的不保p35 32抵押权:优先受偿权,谁借谁还,多余的还给物主。建筑方面可以抵押的有:建筑物和其他土地附着物,建设用地使用权,正在建造的建筑物、船舶、航空器。不得抵押的有:国家的,集体的,公益设施等。不动产(建筑方面)抵押应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立。多的归还债务人,不足的债务人清偿p37 33抵押优先受偿权排序:购房款、工程款(仅赔工资和材料款,优先权期限为6个月,竣工验收之日或约定的竣工日起算)、抵押款、一般债权。按登记顺序p133 34质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,可优先受偿,是动产,是票、单、权p38 35留置:扣留。定金:书面形式,实际交付定金日起生效,不得超过主合同标的额的20%p38 36建筑工程一切险(及第三者责任险):在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。发包人应投建筑工程一切险或安装工程一切险p41 37除外责任:设计错误、自然磨损、原材料缺陷等,除非另有约定,在保险单保险期限终止以前,保险财产中已由工程所有人签发完成验收证书或者验收合格或者实际占有或使用或接收的部分p41 38在任何情况下,赔偿费用不超过赔偿限额p41 39保险期限:自保险工程在工地动工或用于保险的材料或设备运抵工地起,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或实际占用或接收为止,以先发生者为准。保险期限不得超过保险生效日和终止日。p42 40安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,该周期由合同约定,但不超出保单中列明的试车和考核期限。对考核期的保险责任一般不超过3个月,若超过则加收保险费。p43 41纳税人:居民企业,是指依法在中国境内成立或依照外国法律成立,但实际管理机构在中国境内的企业。居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。企业所得税的税率25%。劳务报酬所得,税率20%。建筑、不动产租赁或销售,转让土地使用权,销售或者进口货物,税率11%。销售服务、无形资产税率6%。p48 42房产税由产权所有人交税p50 43民事责任可以单独或合并使用,针对民对民。官民(行政处罚)官官(行政处分)行政处罚是轻的:罚款、没收违法所得,非法财物。刑法是重的:罚金、没收财产(包括合法获得)p52 44工程重大安全事故罪(永久工程)建设单位、设计单位、施工单位和监理单位p53 45重大劳动安全事故罪:安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定p53 46工程总承包合同及分包合同确定设计、施工单位,依法办理施工许可证。对在总承包项目中承担分包工程,且已与工程总承包签订合同的,各级单位不得要求其与建设单位再签合同,不得作为申请领取施工许可证的前置条件p55 47不需要办理施工许可证的:小型工程(面积小于300平或总投资小于30万)、抢险救灾工程、临时性房屋、农民自建低层住宅、按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的。军用房屋建筑由国务院、中央军委制定。p56 48施工许可申领条件:用地审批、规划许可证、进度符合施工要求、确定施工企业、施工图纸及技术资料、工程质量保证和安全的具体措施、建设资金已落实(不是到位)p57 49先取得建设用地规划许可证后申请用地p58 50发证机关应当自收到申请之日起15日内,对符合条件的申请颁发施工许可证p60 51建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。国务院批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过6个月的,应该重新办理开工报告的批准手续,没有延期。p63 52施工企业资质的法定条件:企业净资产是总额减去负债,一级1亿以上,二级4000万以上,三级800万以上。有员有师有工。p64 53建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、施工劳务资质,施工劳务资质不分类别与等级p65 54资质证书有效期为5年,期满前3个月提出申请延期p67 55不予批准企业资质升级申请和增项申请的规定:自申请之日起前一年1)承揽工程2)串通投标3)未取得施工许可擅自施工4)转包或违法分包……发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故p67 56撤回:合法取得,不再符合。撤销:非法取得。注销:正常的法律程序,归于无效。吊销:合法取得,违法使用。p68 57禁止无资质承揽工程:实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人,发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。p70 58禁止越级承揽工程,联合承包的,资质就低不就高。p71 59禁止名义借用,包括资质证书,营业执照p72 60建造师注册执业,是注册到公司p77 61不予注册与注册证书的失效、注销:没完全的民事能力;多单位注册;继续教育不达标;刑事处罚未完;因执业受刑罚,执行完毕日距申请日不满5年,非执业受刑罚处罚决定日起不满3年;担任项目经理期间,项目发生重大质量和安全事故;单位不合格;超过65周岁。p78 62继续教育120学时,必修60选修60;增一专业增60学时,选修必修各30p79 63同时担任两个及以上项目负责人:同一工程相邻分段发包或分期施工;合同约定工程验收合格;因非承包方原因导致的项目停工超过120天,经建设单位同意的。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换,除非解除劳动合同关系;发包方同意;不可抗力p80 64建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件,应当由注册建造师签字并边盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上,必须由注册建造师签字盖章。p81
65勘察、设计、施工、监理以及工程有关的重要设备、材料的采购必须进行招标:大型基础设施、公共公众公益项目、有国有资金、国际组织和外国政府贷款或援助项目
66必须招标的规模标准和范围要同时满足:3000万以上全要招,3000万以下分项:施工200万,货款100万,服务50万p87 67可以不招标:不可替代技术或专利;采购人可以自我满足;特许经营;配套要求p87 68邀请招标:技术复杂等只有少数潜在投标人和公开招标费用占合同金额比例过大p88 69数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力;依法必须公开招标的公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒体同步发布;投标截止后送达的投标文件吗,电子招标投标平台应当拒收。为通过资格预审的申请人或者逾期送达的或者没有按要求密封的投标文件,招标人应当拒收p89 70招标基本顺序:履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标、签订合同、终止招标p89 71招标范围、方式、组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。p89 72招标人具有编制招标文件和组织评标能力、相应技术和经济方面的专业人员、p89 73招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。自招标文件开始发出之日起投标人提交投标截止之日,最短不得少于20日。投标有效期从提交投标文件的截止起算。对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出,招标人应当自收到异议起3日内作出答复p90 74一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。p90 75招标人采用邀请招标方式的,应当向三个以上合格招标人发出招标邀请书。通过资格预审的申请人少于3个的,应当重新招标。p91 76开标由招标人主持,邀请所有投标人参加。对开标有异议的,现场提出,招标人应当当场作出答复。p92招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3天。对评标结果有异议的,应当在公示期提出,收到异议3日内作出答复。p101 77评标委员会经评审,认为所有标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标,所有标都被否决的,应当重新招标。p92 78否决投标(废标):未经投标单位盖章和单位负责人签字;联合体没有提交共同投标协议;不合规定;同人不同标(除非被要求);报价低于成本价或高于最高设定;没有作出实质性响应;串标等违法行为p92 73中标候选人应当不超过3个,并标明顺序。中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30天内签订书面合同。p93 74另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致时,应当以备案合同作为结算工程款依据p93 75同人或有关系人不得参加同一标段或同一招标项目招标,否则无效p95 76投标文件内容:函及附录;身份证明或授权委托书;联合体协议书;保证金;已标价工程量清单;施工组织设计;项目管理机构;拟分包项目情况表;资格审查资料p95 77保证金:投标、履约、工程质量、农民工工资。推行银行保函制度。投标保证金不得超过项目估算价大2%,但不得超过80万。p97履约保证金不得超过中标合同金额的10%p101 78联合体招标一般用于大型的或者结构复杂的建设项目。联合体资质就低。p100 79违法分包:建设单位的错。发给个人、不具相应资质或安全许可的施工单位、未履行法定发包程序;设置不合理条件、同一单位工程的分解、单位工程另行发包、指定分包单位p108 80装配式建筑原则上应采用工程总承包模式,政府投资工程推行工程总承包。工程总承包一般采用设计----采购---施工总承包或者设计---施工总承包模式p109 81项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系。工程总承包评标可以采用综合评估法p109 82工程总承包企业应具有与工程规模相适应的工程设计资质或施工资质、财务风险承担能力、组织机构和项目管理体系和项目管理专业人员和工程业绩p109 83工程总承包企业不得将工程总承包项目转包,也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位p109 84工程总承包单位按照总承包合同对建设单位负责,分包单位对总承包单位负责,两包对建设单位承担连带责任p110 85分包的只能是非主体结构(除钢结构外)非关键性工作。p111再分包如果合同中没有规定,应当事先征得建设单位同意,但建设单位不得指定。p112 86转包是禁止的(全部工程)p112 87良好记录是受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰形成的良好记录,或被评为AA级。
不良记录:资质不良:(未取得)超资质承揽;骗资质承揽;允许别人(单位)借用本单位名义(被挂靠);未办理资质手续变更;涂伪出转证书;未持证上岗。承揽业务不良:行贿等给好处、挂靠、串通中标、不按照与招标人订立的合同履行义务且情节严重、转包或违法分包。工程质量不良:偷工减料和不合格材料、未节能、未材料检测或安全检测、保修书、保修不做或不好。工程安全不良:事故不立即组织抢救或擅离职守或逃匿,隐瞒不报、谎报或拖延不报;隐患不消除;不设安全生产管理机构,配备专职安全员或……p117 88诚信行为的公布:行政处罚作出7日内,公布期限为6个月至3年,良好的一般为3年。不良整改的公布期可缩短,但不得少于3个月p119 89建设工程合同包括:勘察、设计、施工等但不包括监理。90要约:交易条件充足:行即成交。
要约邀请:交易条件不充足,无商品,价目表,公告书,广告,说明书等。要约的有效时间由要约人在要约中规定,可撤回:未达或同时到达要约人。撤销:在受要约人发出承诺通知之前到达。不得撤销:做了承诺或已表达不可撤销;受要约人有理由认为不可撤销并做了准备工作p125 91承诺(行)(有改变则为新要约)p125 92合同成立:双方当事人签字或盖章时,在这之前,一方已履行义务,另一方接受,也成立p125 93建设工程合同应采取书面形式p126 94开工日期:工期自开工通知中载明的开工日期起算。实际竣工日期有争议的:竣工验收合格的;承包人提交竣工验收报告,发包人拖延时间的,以提交验收报告之日为竣工日期;未经验收,发包人擅自使用,以转移占有建设工程之日为竣工日期。p129 95工程款欠款的利息支付:有约定按约定,没约定按法定。
96赔偿损失具有补偿性,强制的。有违约行为有造成后果有因果关系。一方违约后另一方应当采取适当措施防止损失的扩大,否则扩大部分不赔p134 97无效合同的特征:违法、不可履行、订立起就无效。其类别:损害国家、他人、公共利益、违法违规的强制性规定p136 98建设工程合同认定无效:未取得资质或超越资质;借用有资质的企业名义;违规招标p137 99建设施工合同无效,且建设工程竣工验收不合格:修复后竣工验收合格,承包人承担费用,仍不合格,不支付工程款。p138 100效力待定合同类别:限制行为能力人订立的,无权代理人订立的,无处分权人处分他人财产的p138 101合同变更的内容必须明确约定,如果内容约定不明确,则被推定为未确定,不得要求对方履行约定不明确的变更内容。P139 102合同权利的转让应当通知债务人,无论是转移全部还是部分义务,债务人都要经过债权人同意,未经同意,该转移行为不发生效力。P140 103可撤销合同:重大误解;订时不公;被欺诈、胁迫而订(非国家利益,若是国家利益则是违法行为)。P140 104法定解除合同:根本违约,不可抗力因素,有预期,经催告仍未履行,延迟履行导致不能实现。解除合同时当事人对期限有异议的,有约定按约定,没约定最长3个月。P142 105承包人解除施工合同:在催告的合理期限内仍未履行相应义务的:未按约定支付工程价款;提供的主要建筑材料、建筑配件和设备部符合强制性标准的;不履行合同约定的协助义务。P142 106承担违约责任的主要类型:继续履行;采取补救措施;停止违约行为;赔偿损失;支付违约金或定金。P143定金是双倍返还,违约金、定金、损失的选择是三选大的?p144 107合同必备款:用人单位信息、劳动者信息,期限,工作地点内容时间休假报酬,社保,保护防护等。可选:试用期、培训、保密、补充保险和福利p146图:
108劳动合同的解除与终止:预告(辞职),随时,无通知p150 109家庭支柱(劳动者不弱势),劳动者弱势时单位不得解除劳动合同关系p151 110劳务派遣用工是补充形式,只能是临时性、辅助性或者替代性的工作岗位,临时性岗位持续时间不超过6个月。劳务派遣单位和用工单位不得向劳务派遣者收取费用p154 111最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定,报国务院备案。P160 112用人单位必须对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查,不得对怀孕女职工安排第3级体力劳动强度的劳动,怀孕7个月以上,不得安排延迟工作时间和夜班。P162 113未成年工是年满16周岁未满18周岁的劳动者。单位禁止招聘未满16周岁的未成年人,不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度和其他禁忌从事的劳动。对从事职业病的未成年工定期进行健康检查。P162 114劳动争议可以自收到仲裁裁决书之前15日内向人民法院提起诉讼p166 115承揽合同:未经定作人的同意,承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同;经定作人同意的,承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。P169 116定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的,承揽人对完成的工作成果享有留置权p170 117标的物损灭风险的承担(买受人承担)p174试用期满,买受人对是否购买未作表示的,视为购买。P175 118借款合同利息利率的规定:24%以下法院要,超过36%违法,中间部分自己要。P178 119租赁期限不得超过20年,租赁期6个月以上的,应当采用书面形式,为采用书面形式的,视为不定期租赁。P179 120融资租赁合同的法律特征:出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务,但承租人须向出租人履行交付租金的义务。出租人即买受人。补图p181融资租赁合同时要式合同,应当采用书面形式。
121建筑施工场界噪声排放限值:昼,6:00-22:00,70dB(A),夜55,夜间不得超过限幅15。施工单位必须在开工前15日前向工程所在县以上人民政府环境保护行政主管部门申报项目名称、场所和期限、可能的噪声值与防治措施p192 122禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业,除抢修抢险生产工艺要求连续施工的(无需相关部门证明)特殊需要(需要县级以上人民政府或者其他有关主管部门的证明)p192 123建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过3个月的应当进行绿化、铺装或者遮盖。土方作业阶段,采取洒水、覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于1.5米,不扩散到场外。P195 124造成环境污染按照直接损失:固体废弃物按30%,但最高不超过100万。p204 125四节一环保:节能节地节水和节材与环境保护。任何单位不得对能源消费实行包费制赔赔p205 126国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造采用太阳能、地热能等可再生资源p206建筑设计、建设、施工等单位应当按照国家有关规定和标准,对设计、建设施工的建筑物及构筑物采用节能、节水、节材的技术工艺和小、轻型、再生产品。鼓励使用散装水泥,推广使用预拌混泥土和预拌砂浆。禁止损毁耕地烧砖p207 127利用和保护施工用地范围内的原有绿色植被,施工周期较长的,可按建筑永久绿化的要求,安排场地新建绿化p209 128文物保护单位的是由相应政府。文物——保护范围——建设控制地带(规划部门)。保护区内不得进行新扩建,除必要的基础设施和公共服务设施外,如卫生间等p216 129施工时发现文物,应当保护现场,立即报告当地文保单位,如无特殊情况,文保单位应在24h内赶赴现场,7日内提出处理意见。p216 130施工安全生产许可证,只有生产企业才需要,存储、经营单位均不需要。该证有效期为3年,期满前3个月应当向原发证机关申请延期,未发生死亡事故的,经发证机关同意,不再审查,延期3年。p221 131生产经营单位的主要负责人(法定代表人)建规立矩:建立健全生产责任制;组织制定规章制度和操作流程;保证投入的有效措施;督促检查应急救援预案;及时如实报告事故;制定教育培训计划。p224 132项目专职安全员生产管理人员职责:负责施工现场的日常检查记录;现场监督危险性较大的安全专项施工方案实施情况;对违章违规行为有权纠正和查处;安全隐患有权要求立即整改;重大安全隐患,有权向企业安全生产管理机构报告;依法报告安全事故。p225 133带班制度:企业负责人和领导班子成员轮流现场带班,建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于工作日的25%。p227 134项目负责人(项目经理)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程特点制定安全施工措施、消除安全事故隐患,及时如实报告安全生产事故。每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%,需离开现场时,应向建设单位请假并获准。p228 135项目经理时危大工程安全管控的第一责任人,必须在危大工程施工时现场带班,超过一定规模的危大工程施工时,施工单位负责人应当带班检查p228 136总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产负有连带责任。分包破产,总包承担。p229 137施工作业人员享有的安全生产权利:批评、检举、控告权、拒绝违章指挥权,紧急避险权(发现直接危及人身安全时紧急避险不扣钱)p230 138接受安全生产教育培训是义务不是权利,p231 139 企业主要负责人A、项目负责人B,专职安全生产管理人员C,合称安管人员。安全生产考核合格证书有效期为3年,证书全国有效。专职安全生产管理人员分为机械、土建、综合三类。电+高空都是危险作业,需要取得特种作业操作资格证书后方可持证上岗。P232 140注册执业人员为执行法律法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业3个月到一年;情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册。P236 141达到一定规模的较危大分部分项工程需编制专项施工方案,附具安全验算结果,经施工单位技术负责人,总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:基坑支护与降水;土方开挖;模板
;起重吊装;脚手架;拆除、爆破工程。涉及深基坑、地下暗挖、高大模板的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证,审查。P239 142安全专项施工方案的审核,实行施工总承包的,应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字p240 143脚手架施工安全要点:方案与论证;单位有证;工人有证;技术交底;材料验收;按方案施工;封闭严密;设置剪刀撑和连墙件……p243 144模板支架施工安全要点:方案与论证;单位有证;工人有证;技术交底;材料验收;按方案施工;设置水平杆、扫地杆和剪刀撑;拆模板要经监理单位确认后拆除。P243 145投标方安全防护、文明施工措施的报价,不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%p245 146施工单位安全费用的使用管理:完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含三同时要求初期投入的安全措施);安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价);安全设施及特种设备检测检验支出……
在规定的使用范围内,企业应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门等提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出p245 147特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则。特种设备使用单位应当对使用的特种设备进行经常性维护和定期自行检查,并作出记录。
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修,并作出记录。
特种设备在检验合格有效期满前1个月提出定期检验要求。P247 148动用明火必须实行严格的消防安全管理,禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。
消防安全重点单位每季度,其他单位每半年自行或者委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估。国家、省级等重点工程的施工现场应当进行每日防火巡查。施工单位至少每半年组织一次演练。P250 149工伤保险是强制性保险,意外伤害保险则是法定的鼓励性保险。P251 150工伤认定:工作时间、场所、因工作原因,时间放宽,场所放宽,非本人主要责任等。视同工伤:工作时间场所突发疾病死亡或者在48小时内抢救无效死亡的;职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,旧伤复发的。P252 151劳动功能障碍分为10个伤残等级,1级最重,生活自理障碍分3个等级:完全不能,大部分不能,部分不能。P253 152停工留薪期一般不超过12个月。P254 153生产安全事故等级的划分:p262
154生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内,向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。事故报告的时间要求:民报官1小时,官报官2小时。事故报告的内容要求:估计,初步,与事故调查报告不同。事故的补报:自事故发生的30日内,人员伤亡数目有变化的,应当及时补报。交通事故与火灾则为7日。P266 155确因特殊情况需要移动事故现场物件的,须同时满足以下条件:抢救、防事故扩大、疏导交通;经事故单位负责人或者组织事故调查的安全生产等相关部门的同意;作出标志,绘制现场简图,拍摄现场照片,对被移动物件贴上标签,并作出书面记录;尽量使现场少受破坏。P267 156建设单位应该按合同提供条件,不得单方面提出压缩合同工期或违法要求p273 157工程概算由建设单位编制。涉及建筑主体和承重结构变动时,必须要建设单位再施工前提出。P274 158工程监理单位再实施监理过程中发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位。P278 159出租的机械设备和施工机具及配件,应具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应对安全性能进行检测,签订协议时应出具检测合格证明。P279 160不得出租、使用的:淘汰或禁用;超(年)限;不达标;没完整的安全技术档案的;没有齐全有效的安全保护装置的。起重机械有前三种情况之一的,应当予以报废。P279 161国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施综合监督管理。P281 162工程建设国家标准分为强制性和推荐性标准。强制性的即为通用的。对没有国家标准而又需要再全国某个行业范围内统一的技术要求的,可以制定行业标准。再公布国家标准之后,该项行业标准即行废止。P286 163工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。P290 164行政主管部门或者有关行政主管部门在处理重大事故时,应当有工程建设标准方面的专家参加。P290 165:主体的工程质量责任:强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任。严格执行工程质量终身责任制,在建筑物明显部位设置永久性标牌,公示质量责任主体和主要责任人。
开工建设前,建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人应当签署授权书,明确本单位项目负责人。在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度。P292 166施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当是提出意见和建议。p294 167施工单位的检验有三个依据:工程设计要求、施工技术标准、合同约定p295 168取样和送检:在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至具有法定资格的质量检测单位进行检测p295 169见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定的应取样数量的30%。必须见证取样送检的有:承重的,不承重的有水泥与防水材料。p296 170施工质量检验:隐蔽工程隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构(若有监理,则监理也去)p297 171返修是在验收合格前,施工单位必须无条件返修。保修是在验收合格后,是有条件的。p297建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持p320 172项目经理违法行为应当承担的法律责任:发生工程质量事故;发生投诉等并造成恶劣影响的严重工程质量问题;尚在设计使用年限内不能使用的。p299 173必须实行监理的建设工程有:国家的、大中型公用的、成片开发的住宅小区、国际参与工程p303 174勘察、设计单位对其勘察。设计的质量负责。勘察成果文件是设计的基础资料。工程合理使用年限是指从工程验收合格之日起诉,工程合理使用期限。p306 175设计交底也称为技术交底,交底时不是你的事你不发言,也不出方案。设计交底时设计单位就设计文件对施工单位交底。设计造成的质量事故,设计单位应参与质量事故分析,提出相应的技术处理方案。p307 176工程监理不得与施工方或供货商有利害关系。工程监理单位应当依照法律法规以及有关技术标准、设计文件、建设工程承包合同进行监理。
工程监理有三种形式:旁站(关键工序和关键施工工程)、巡视、平行检验p309 177建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。p311 178竣工验收应具备的条件:完成设计和合同约定的各项内容;完整的技术档案和施工管理资料;主要建筑材料、构件、设备的进场实验报告;勘察设计施工监理等单位分别签署的质量合格文件;施工单位签署的工程质量保修书p312 179县级以上地方人民政府城乡规划主管部门(规划局)对建设工程是否符合规划条件予以核实(规划验收)p313环保验收由环保局组织。
180竣工结算文件应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业审核。p317 181竣工结算文件提交、审核的期限有约定按约定,没约定按法定的28日。p318 182建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不合格约定为由主张权利的,不予支持。p320 183建设单位应当在工程验收合格之日起15日内向有关部门备案。备案需提交的文件:备案表、验收报告、规划和环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件、工程质量保证书,若是住宅则还有住宅质量保证书和住宅使用说明书。p321 184提交工程竣工验收报告时,应向建设单位出具质量保修书,明确保修范围、期限和责任。如果是因为建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成的质量问题,施工单位不承担保修责任。p323 185最低保修期限:地基工程与主体结构工程:合理使用年限;防水:5年;供冷供暖:两个采暖期、供冷期;电线管道设备装修:2年p323 186建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质的勘察、设计单位鉴定,否则后果自负p323 187建设工程质量保证金:投标保证金、履约、工程质量、农民工工资保证金,其他一律取消。推行使用银行保函制度p324保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。p325 188缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年,自工程验收合格之日起算。p324 189建设工程纠纷的行政强制,包括行政强制措施和行政强制执行。p327 190仲裁是民间团体,但是有效的仲裁协议可以排除法院的管辖权;纠纷发生后,一方当事人提起仲裁的,另一方应当通过仲裁程序解决纠纷。仲裁法仅限于民商事仲裁:平等主体、财产纠纷。仲裁法具有的特点:自愿、专业、独立(仲裁委员会独立于行政机关,与行政机关没有隶属关系,仲裁委员会之间也没有隶属关系。)保密性、快捷性(一裁终局)p329 191地域管辖:一般地域管辖是以当事人与法院隶属关系来确定诉讼管辖,通常实行原告就被告的原则。
同一诉讼的几个被告住所地。经常居住地在两个以上人民法院管辖区的,可以任选一个。
合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告居住地、合同履行地、合同签订地、原告居住地,标的物所在地等管辖法院,但不得违反本法对几倍管辖和专属管辖的规定(协议管辖)
专属管辖:法院规定为专属管辖的诉讼均适用专属管辖。其中因不动产就是,如房屋买卖,土地使用权转让,建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖p332 192管辖权争议:当事人应当在提交答辩状期间提出,接到通知书的15日p333 193狭义民事诉讼当事人:原被告。广义:外加共同诉讼人和第三人。p333 194诉讼代理人:代为承认、放弃、变更诉讼请求。进行和解,提起反诉或者上诉,必须由委托人的特别授权(全权代理不全权。一事一授权)p334 195证据:摆事实(鉴定书是),不是依据、道理、法规、代理人意见。包括当事人的陈述、书证(思想内容用来证明案件事实的书面材料等)、物证(能够证明案件事实的物品及其痕迹)、视听资料、电子数据、证人证言(凡是知道案件情况的单位与个人均有义务出庭作证,小孩的证言也行,但不能正确表达意志的人如精神病或白痴就不能作证了)、鉴定意见、勘查笔录这8种p336 196举证期限,第一审普通程序案件不得少于15日,二审新证据不得少于10日p338 197不适用诉讼的:存款、国债金融债券企业债券、投资出资。民事权利的诉讼有效期为3年。诉讼有效期自权利人知道或者应当知道之日算起。从权利被侵害之日起超过20年的,法院不予保护,但找不到人的时间可以扣除,找到人后算起。p340 198诉讼时效中止:理由是客观原因,时间是诉讼有效期的最后6个月。诉讼时效中断:重新起算,每隔3年,直到20年,义务人同意履行义务p341 199一审程序:使用于普通审理的案件,应当在立案之日起6个月内审结。p342 200起诉:原被告,请求,法院管辖。
人民法院应当在立案起5日内将起诉状副本发送至被告,被告应该在收到之日起15日内提出答辩。
一般是公开审理,不公开有两种:法定(涉及国家机密、个人隐私)申请(离婚,涉及商业秘密的)
宣判全公开。p344 201不服一审判决的,在判决书送达之日起15日内向上级法院提出上诉,若是裁定,则为10日。
二审发现新证据(事实错误)或者使用法律错误的,依法改判、撤销或变更。证据不足(事实不清)发回重审。p344 202仲裁有三项基本制度:协议仲裁制度,或裁或审制度,一裁终局制度。仲裁协议内容:请求仲裁的意思(想不想裁),事项,委员会。p351 203双方当事人达成仲裁协议的,一方向人民法院起诉时未声明有仲裁协议,法院受理后,另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,则驳回起诉,除非仲裁协议无效。当事人对仲裁协议有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。仲裁协议约定的仲裁机构不明确时,由仲裁签订地或申请人所在地的中级人民法院管辖p353 204仲裁庭的组成:合议仲裁庭(3人),独任仲裁庭(1人)p355 205行政复议:官侵民。不能行政复议的:不服行政处分或人事处理,应申诉;不服纠纷调解,应诉讼p369 206法院不受理对下列事项诉讼:国家行为;具有普遍约束力的决定、命令;对行政机关人员的奖惩和任免;由行政机关最终裁决的行政行为(对所有人的,不能起诉,对单人的,可以起诉)p370 207公民、法人或其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议。在行政复议期间,行政机关不停止执行该具体行政行为,但以下例外:官想停就停,民想停未必p371 208法院审理行政案件不适用调解。但行政赔偿补偿可以。人民法院审理行政案件,以法律和行政法规、地方性法规为依据(人大、人大常委不是政府)p374
第三篇:二建法规中关于数字时间的知识点
第三版二建法规中关于数字时间的知识点1、2、p1 2002年12月5日“建造师执业资格制度暂行规定”
p3 初始注册注册证书与执业印章有效期为3年,延续注册的,注册证书与执业印章有效期也为3年,变更注册的,变更后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。
3、p3 注册建造师在每一注册有效期内应接受120(基础课60、专业课60)继续教育,多专业每增加一专业需另学20专业课,4、p10 民事行为能力:(1)无民事行为能力:<=10周岁,或完全不能确认自己行为的(2)限制民事行为能力:10-18周,或不能完全辨认自己行为的(3)完全民事行为能力:>=18周岁,或16-18周岁自食其力的
5、p19 发明专利权20年,实用新型和外观设计专利权10年,均自申请日起计算!期满不延期。
6、p20 诉讼时效:普通:2年:短期1年(身份伤害、延付拒付租金、出售不合格产品未声明、寄存财物丢失毁:特殊:水钻合同4年,海上运输1年
7、p20 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时计算机!但是,从权利被侵害之日起超过20年的,法院不予保护。
8、p20 诉讼时效中止:在诉讼时效期间的最后6个月内,因不可抗力、其他障碍不能形式请求权的
p21 抵押权自登记时设立
p22 质押权自权利或动产移交时生效
p24 预告登记后,债权消灭或自能够进行不动产登记之日起三个月内未申请登记的,预告登记失效
9、p28 资金落实:工期不是一年的,50%,超过一年的,30%
10、p29 不需要申请施工许可证:限额以下的小型工程(30万或300㎡)
11、p30 申请施工许可证后3个月开工延期2次每次3月,逾期不开工不延期自行废止!因故中止施工的,建设单位应自中止施工之日起1个月内,向发证机关报告,并做好维护管理工作,中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关检验施工许可证。
12、p38 实行强制监理工程范围:国家重点,总投资3000万大型公用事业和关系社会公共利益:5万平方米住宅区利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程:学校、影剧院,体育馆
13、p42 必须招标:施工200万,设备、材料采购100万,勘察、设计、监理50万
14、p43 投标保证金:min(2%,80万),投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天,15、p47 评标委员会由招标人代表,以及有关技术,经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数;其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
16、p50 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同:招标人与中标人签订合同后5个工作日内,应当向未中标的投标人退还投标保证金,依法必须进行招标的项目:招标人应当自确定中标人之日起15日内,向有关部门提交招投标情况书面报告
17、P53 招标文件出售不少于5个工作日,招标文件澄清修改应在投标截止15日前,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起到投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日
18、P57 其他生产经营单位》300人应设置安全科或者配置专职安全员、《300人配备专职或兼职安全员
19、P66 自安全生产事故发生之日起30内(道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内)因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化,应及时补救!20、P67 自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。
21、P73 建设单位应当自自开工报告批准之日起15内,将安全施工措施资料提交有关部门备案!建设单位应当在拆除工程施工15日前,将下列资料报送备案:(1)施工单位资质证明(2)拟拆建筑物、构筑物及可能危机毗邻建筑的说明(3)拆除施工组织方案(4)堆放、清除废弃物的措施
22、P79 意外伤害险自开工之日起至竣工验收合格止
23、P85 安全生产许可证有效期为3年;企业应当于期满前3个月向原领证单位办延期,延期仍为未3年
24、P93 保修期:(1)基础设施、地基基础、主体结构=合理使用年限(2)屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏=5年(3)供热与供冷系统=2个采暖期、供冷期(4)电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程=2年
25、P95 质量保修期从竣工验收合格之日起计算器
26、P98 工程竣工验收后5日内,质监站向委托部门报送质检报告
27、P98 建设单位应当自竣工验收合格之日起15内备案
28、P99 建设工程发生质量事故,有关单位应当正在24h内报告!
29、P105 建设项目的环评文件自批准之日起超过5年,应由原审批部门重新审批 30、P106 试生产的建设项目,甲方在该项目投入试生产之日起3个月内,申请环境保护设施的竣工验收
31、P107 环境噪声污染防治措施由施工单位在开工15日以前向环保局申报
32、P118 对怀孕7个月以上或哺乳未满一周岁婴儿的女职工不得安排其延长工作时间和夜班劳动
33、P121 劳动争议中申请仲裁的时效期为一年,从当事人知道或应当知道其权利被侵害之日起计算,拖欠劳动报酬发生争议的则自劳动关系终止之日起一年内提出
34、P122 劳动争议仲裁委员会收到仲裁申请之日起5日内,认为符合受理条件的,应受理,不予受理或逾期未作决定的,申请人可以就该是劳动争议事项向人民法院提出诉讼
35、P122 当事人对仲裁裁决不服的,自收到裁决书之日起15日内,可以向法院起诉
36、P123 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系,已建立劳动关系,未订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同
37、P123 用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日应当给劳动者每月2倍的工资,并视为自用工之日起满一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同,应当与劳动者补订书面劳动合同
38、P124 劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月,一年以上不满3年的,不得超过2个月,3年以上,不得超过6个月!
39、P127 竞业限制期限不得超过2年
40、P128 劳动者提前30日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同,劳动者在试用期内提前3天通知用人单位,可以解除劳动合同
41、P129 预告解除中,用人单位需提前30日愉书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月代工资金,并向劳动者支付经济补偿
42、P131 经济补偿标准:1年支付1个月工资,6个月以上不满1年的,按1年计算,不满6个月,支付半个月工资的经济补偿
43、P132 劳动行政部门自收到集体合同文本之日起十五日内未提出异议的,集体合同即行生效
44、P132 劳动派遣单位应当与被派遣劳动者订立至少2年以上固定期限劳动合同
45、P138 工程文档的归档:勘察、设计单位应当在任务完成时,施工、监理单位应当在工程竣工验收前,将各自文档向建设单位归档
46、P139 建设单位在竣工验收前提请档案馆对档案预验收,在竣工验收后3个月内向档案馆移交档案
47、P140 档案的验收:一般项目在竣工前验收完即可,重大项目要在竣工验收前3个月内完成
48、P141 不能按期缴纳税款的,经批准可延长3个月————万分之五
49、P142 企业应当自领取营业执照之日起30日内,办理税务登记 50、P157 要约的生效,要约到过受要约人时生效
51、P169 可撤销合同的消灭1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行驶撤销权(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权的
52、P185 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行驶,自债务人的行为发生之日起5年内没有行驶撤销权的,该撤销权消灭
53、P191 合同的单方解除,当事人一方按照规定主张解除合同的,应当通知对方,合同自通知到过对方时解除
54、P197 当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限,定金合同从实际交付定金之日生效,定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%
55、P214 法院应在立案之日起6个月审结,有特殊情况需延长的,由本院院长批准,可延长6个月,还需要延长的,报请上级人民法院批准
56、P214
对判决不服,捍上诉的时间在15天,对裁定不限,10天
57、P216 当事人申请再审,应当在判决、裁定发生汗毛效力后二年内提出,二年后据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更,以及发现审判人员在审理案例时有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判行为的,自知道或者应当知道之日起三个月内提出
58、P217 申请强制执行的期间为两年
59、P217 法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的,申请执行人可以向上一级法院申请复议
60、P217 执行异议中,对裁定不服的,可以自裁定送达之日起10日内向上一级法院申请复议
61、P223 仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力
62、P223 当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自裁决书之日起6个月内提出
63、P225 行政复议:当事人认为具体行政行为侵犯起合法复兴的,可以自知道该是具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请
64、P227 法院接到诉状后应当在7日内审查立案或者裁定不予受理,原告对裁定不服可以提起上诉
65、P228 当事人对一审判决不服的,有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉,逾期不上诉的,一审判决即发生法律效力。
第四篇:二建法规练习
2013年二级建造师法规及相关知识模拟考试0
1姓名:______________单位:_____________电话:______________得分:_____________
一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1、关于注册建造师执业管理的说法,正确的是(B)。
A.施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或加盖执业印章
B.施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章
C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任
D.大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任
2、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是(C)。
A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入
C.注册建造师信用档案信息应按照有关规定向社会公示D.由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示
3、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于(B)。
A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释
4、总承包单位收到固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看,该行为无效的原因是(D)。
A.行为人不具有相应的行为能力B.行为人意思表示不真实C.行为内容不合法D.行为形式不合法
5、下列民事行为中,属于民事法律行为的是(B)。
A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件
C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工 D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包
6、表见代理的法律后果应该由(B)承担。
A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人
7、债权人无正当理由拒绝接受履行,致使债务人难以履行债务时,债务人可以采取的消灭债务的方式是(A)。
A.抵销B.提存C.混同D.免除
8、劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期最长不得超过(B)个月。
A.1B.2C.3D.69、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前(D)个月的平均工资。
A.3B.6C.10D.1210、行政机关作出(D)决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利。
A.警告B.开除C.责令停产停业D.撤职处分
11、项目经理强令作业人员违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,其行为构成(B)
A.重大劳动安全事故罪B.重大责任事故罪C.工程重大安全事故罪D.危害公共安全罪
12、下列行为中,属于要约的是(C)。
A.发布招标公告B.寄送价目表C.寄送订货单D.发布招股说明书
13、根据《合同法》,不属于承诺构成要件的是(C)。
A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必须以书面的形式通知要约人
C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D.承诺必须在要约有效期内作出
14、根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是(C)。
A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同
15、下列行为中,属于当事人应当承担缔约过失责任的是(D)。
A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程 B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款
C.承包人在资格预审时没有通过审查D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财产状况,给发包人造成损失
16、生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场施工人员必须立即报告(A)
A、本企业负责人B、当地安全生产监督管理部门
C、县级以上地方人民政府D、省(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门
17、某幕墙专业分包工程施工过程中,发生了一起安全事故,造成2人死亡,根据《建设工程安全生产管理条例》,此次事故应由(D)上报有关主管部门。
A、幕墙分包企业B、施工总承包企业C、监理单位D、建设单位
18、根据国务院《特种设备安全监察条例》从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构应当由(B)核准
A、县级以上人民政府B、省级政府特种设备安全监督部门C、国务院 D、国务院特种设备安全监督部门
19、房地产公司甲的下列做法中,符合安全生产法律规定的是(D)
A、要求施工企业购买其指定的不合格消防器材B、申请施工许可证时无需提供保证工程安全施工措施的资料
C、甲向施工企业提供的地下工程资料不准确D、甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门备案
20、关于建设单位安全责任的说法,正确的是(D)
A、建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B、建设单位有权压缩合同约定的工期
C、建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业
D、建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料
21、根据《建设工程安全生产管理条例》,关于意外伤害保险的说法,正确的是(C)
A、意外伤害保险属于非强制险B、保险由建设单位办理
C、实行施工总承包的,由施工总承包企业支付保险费
D、保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止
22、基坑支护工程专项施工方案须经(D)签字后实施
A、施工企业项目经理和现场监理工程师B、施工企业负责人和建设单位负责人
C、建设单位负责人和总监理工程师D、施工企业技术负责人和总监理工程师
23、企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期满前(C)个月。
A、1B、2C、3D、624、根据《建设工程质量管理条例》,对于涉及(B)的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位
提出设计方案。
A、增加工程内部装饰B、建筑主体和承重结构变动 C、增加工程造价总额 D、改变建筑工程局部使用功能
25、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包,关于工程质量责任承担的说法正确的是(C)
A、分包工程质量由分包企业负总责B、分包工程质量由分包企业单独承担责任
C、总承包企业对分包工程质量承担连带责任D、分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任
26、因设计原因导致的质量缺陷的,在工程保修期内的正确说法是(C)
A、施工企业不仅要负责保修,还要承担保修费用B、施工企业仅负责保修,由此发生的费用可向建设单位索赔
C、施工企业仅负责保修,由此发生的费用可向设计单位索赔 D、施工企业不负责保修,应由建设单位自行组织维修
27、必须经总监理工程师签字的工作是(D)
A、开工前的放线定位B、分项工程质量验收C、下一道工序施工D、建设工程竣工验收
28、某施工企业采购在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号,使施工企业遭受了损失,关于施工企业提出的索赔要求(D)
A、只能由生产厂家承担 B、只能由供应商承担 C、只能施工企业自行承担 D、可向生产厂商要求赔偿
29、需要进行消防设计的建设工程,建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送(A)审核。
A、公安消防机构B、建设工程安全监督机构 C、建设行政主管部门D、上级主管部门
30、下列争议中,属于劳动争议的是(D)
A、企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B、公司股东李某因股息分配产生的争议
C、退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生的争议 D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议
31、下列关于民用建筑节能的表述正确的是(A)。
A.对不符合节能强制性标准的项目,建设行政主管部门不颁发建设工程规划许可证
B.对既有建筑实施节能改造,优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施
C.国家爱要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统
D.企业可以指定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准
32、某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中,正确是(A)。
A.责令安置在仓库里举止的员工不使用明火B.将施工用剩余的炸药存放在会议室橱柜里
C.禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D.为防丢失,将消防器材所在铁柜里
33、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定,;劳动争议申请仲裁的时效期限为(D),仲裁时效期间从当事人知道或者应当
知道其权利被侵害之日起计算。
A.2 个月B.6 个月C.1 年D.2 年
34、李某今年 51 岁,自 1995 年起就一直在某企业做临时工,担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某
提出自己愿意长久在本单位工作,也应与单位签订合同,但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定,企业(B)。
A.应当与其签订固定期限的劳动合同B.应当与其签订无固定期限的劳动合同
C.应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.可以不与之签订劳动合同,因其是临时工
35、某施工单位与王先生签订了为期两年的劳动合同,按照劳动合同法规定,王先生的试用期不得超过(B)个月。
A.1B.2C.3D.636、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年,缓期三年执行,用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年,决定向其多支付一个月的额外工资,随后书面通知了李某。这种劳动合同的解除方式称为(A)。
A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.刑事性裁员
37、按照劳动合同的规定,企业的集体合同由(A)与企业订立。
A.企业工会代表企业职工B.企业每一名职工 C.企业 10 名以上员工D.企业绝大部分职工
38、重大建设项目档案验收应在竣工验收(C)个月前完成。
A.1B.2C.3C.439、根据《税收征管法》规定,纳税人未按期缴纳纳税款时,税务机关除责令限期缴纳外,从之纳税款之日起,按日加收
滞纳税款的(B)滞纳金。
A.0.1‰B.0.5‰C.1‰D.5‰
40、下列属于行政处罚的是(C)。
A.没收财产B.罚金C.撤职D.责令停产停业
41、施工单位偷工减料,降低工程质量标准,导致整栋建筑物倒塌,12 名工人被砸死,涉嫌触犯(C)
A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪
42、下列属于我国《合同法》调整法律关系的是(B)。
A.收养关系B.劳动关系C.税款代扣合同D.赠与合同
43、下列关于《合同法》中格式合同的表述,错误的是(B)。
A.格式合同由提供方事先拟定,可以重复使用
B.提供格式条款的一方免除对方责任,加重自己责任的,该条款无效
C.对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释
D.对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于格式条款提供方的解释
44、要约是希望和他人订立合同的意思表示,包括()。
A.寄送的价目表B.投标书C.拍卖公告D.招股说明书
45、甲企业于 2 月 1 日向乙企业发出签订合同的信函,2 月 5 日乙企业收到了该信函,第二天又收到了通知该信函作废的传真,甲企业发出传真,通知信函作废的行为属于要约()的行为。
A.发出B.撤回C.撤销D.变更
46.合同的权利义务终止,不影响合同中()条款的效力。
A.履行时间B.履行地点C.争议解决D.质量检验
47.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方()条款。
A.应当适用违约金B.应当适用定金C.可以选择适用违约金或者定金 D.可以同时适用违约金和定金
48.主债权债务合同无效,担保合同(),但法律另有规定的除外。
A.仍然有效B.无效 C.在担保期间内有效D.效力待定
49.以下不属于民事纠纷处理方式的是()
A.当事人自行和解B.行政复议C.行政机关调解D.商事仲裁
50.下列纠纷、争议中,适用于《仲裁法》调整的是()
A.财产继承纠纷B.劳动争议 C.婚姻纠纷D.工程款纠纷
51.下列选项中,对调解的理解错误的是()
A.当事人庭外和解的,可以请求法院制作调解书B.仲裁调解生效后产生执行效力
C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D.法院在强制执行时不能制作调解书
52.在民事诉讼中,当事人不需要运用证据加以证明的是()的事实。
A.请求实体权益B.免除自己法律责任C.主张程序违法D.对方承认
53.根据《担保法》规定,必须由第三人为当事人提供担保的方式是()
A.保证B.抵押C.留置D.定金
54.建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书,其中可以强制执行的是()。
A.双方签收的由人民调节委员制作的调解书B.双方签收的仲裁调解书
C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
55.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的,可以向()人民法院提出书面异议
A.原审B.负责执行的C.原告所在地D.被告所在地
56.当事人对仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由()
A.仲裁委员会决定B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
57.在下列选项中,不属于要式合同的是()
A.建设工程设计合同B.企业与银行之间的借款合同C.法人之间签订的保证合同 D.自然人之间签订的借款合同
58.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起()内提出
A.三个月B.六个月C.一年D.二年
59.在依法必须进行招标的工程范围内,对于委托监理合同,其单项合同估算价最低金额在()万元人民币以上的,必须
进行招标。
A.50B.100C.150D.200
60.在施工过程中,必须经总监理工程师签字的事项是()。
A.建筑材料进场B.建筑设备安装C.隐蔽工程验收D.工程竣工验收
二、多项选择题((共20题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得有0.5 分
61.根据合同中的规定,建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款,该免责条款无效
A、合同履行结果只有对方受益B、不可抗力造成对方财产损失C、履行合同造成对方人身伤害
D、对方不履行合同义务造成损失E、故意或重大过失造成对方财产损失
62.建设工程竣工验收应当具备()等条件
A、完整的技术档案资料和施工管理资料B、工程所用的主要建筑材料,建筑构配件和设备等进场试验报告
C、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件 D、已付清所有款项E、有施工单位签署的工程保修书
63.建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时()
A、立项B、审批C、设计D、施工E、投产使用
64.根据《劳动合同法》规定,下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()
A、在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的B、在本单位连续工作15年,且距法定退休年龄不足5年的C、劳动者家庭无其他就业人员,有需要抚养的家属的D、女职工在产期的E、因工负伤被确认丧失劳动能力的65下列各项合同中,属于《合同法》调整范围的是()
A.抵押合同B.供用电合同C.婚姻合同D.行政合同E.劳动合同
66、施工作业人员应遵守的从业义务为()
A、使用劳动防护用品B、接受安生生产培训C、发现事故隐患立即报告
D、发生危及人身安全的事故时先进行抢救E、为自己购买从业保险
67、某施工企业与工人订立安全生产责任书,内容为:施工企业要求工人认真工作,如发生生产安全事故,后果由
工人自负。对于此条款的处理结果,正确的有()
A、发生生产安全事故由工人自负B、该条款作无效处理C、施工企业应受行政处罚
D、应撤销施工企业的资质E、施工企业主要负责人应受行政罚款
68、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有()
A、对建设工程项目的安全施工负责B、落实安全生产责任制C、制定安全生产规章制度和操作规程
D、确保安全生产费用的有效使用E、根据工作特点组织制定安全施工措施
69、取得安全生产许可证必须具备的条件有()
A、特种作业人经考核合格B、职工参加了工伤保险C、通过了安全生产管理体系认证
D、依法进行了安全评价E、已办理安全监督手续
70、根据《建设工程质量监督条例》,质量保修书应当明确的内容有()
A、保修范围B、保修期限 C、质量保证金退还方式 D、质量保证金预留比例和期限 E、保修责任
71.关于我国建设工程企业资质等级管理的说法正确的有()
A、我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的归口管理部门是国务院建设行政主管部门
B、建筑业企业资质分为工程总承包、专业分包、劳务分包三个序列
C、取得工程设计综合资质的企业可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务
D、取得事务所资质的工程监理企业可以承接我国所有三级建设工程项目的工程监理业务
E、专业承包企业可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业
72.发生下列情形,施工企业解除劳动合同必须采取预告解除方式的有()
A、员工违反施工企业规章造成其患职业病B、员工严重失职,使施工企业造成重大损失
C、员工不能胜任工作经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作 D、员工违法被追究刑事责任
E、员工非因工患病医疗期满后不能从事原工作,也不能从事施工企业其他工作安排
73.下列合同属于可变更可撤销的合同的是()
A、项目经理越权订立的合同B、材料员失职出售废旧钢材C、因重大误解订立的合同
D、以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同E、在订立合同时显示公平
74.下列情形中建设用地使用权消灭的有()
A、因公共利益需要而收回B、土地期限届满而未续期C、使用权人因闲置土地被国家收回
D、使用权人丧失主体资格E、使用权人的建设用地使用权抵押
75.下列情形导致施工合同无效的有()
A、施工企业以欺诈手段承接政府投资工程B、某投标人与招标人串通并中标,损害其他投标人利益
C、施工企业不具有相应资质等级D、违反工程建设强制性标准订立施工合同
E、以欺诈手段订立施工合同,损害合同对方当事人利益
76.关于仲裁审理制度的说法,正确的有()
A、仲裁案件的审理以开庭审理为原则,不开庭审理为补充B、是否开庭审理可由双方当事人协商确定
C、仲裁案件的审理以公开审理为原则,以不公开审理为补充D、设计国家秘密的案件不应当开庭审理
E当事人有充分的自由选择审理是否公开,不受限制。
77、关于定金与预付款的说法,正确的是()。
A、定金与预付款的约定都是在交款后生效B、定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款
C、定金是为了担保合同履行,预付款是为对方履行合同提供资金帮助
D、定金是从合同,预付款是主合同的组成部分 E、定金和预付款都适用双倍罚款
78、根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
A、裁决的事项超出仲裁协议预定的范围B、依据伪造的证据作出的裁决C、双方当事人均对裁决不服
D、重大案件适用了独任庭审理E、没有仲裁协议
79、下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有()。
A、鉴定机构不具备相关的鉴定资格B、鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关
C、鉴定机构并非当事人一方愿意选择的D、鉴定程序本身严重违法 E、鉴定结论明显依据不足
80、建设工程价款优先受偿权的范围是()。
A、施工工作人员的报酬B、实际支付的建筑构配件价款C、欠付工程价款的利息
D、实际支付的材料款E、当事人未约定的垫资利息
第五篇:2011年二建法规
单选
1.取得建造师资格证书并经()后,方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。
A、登记 B、注册
C、备案 D、所在单位考核合格
2、行政法规的的制定主体是()
A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院
D、最高人民法院
3、订立合同的两个公司合并,使其之间既存的债权债务归于消灭,这种事实是债权债务的()
A、抵消
B、提存
C、混同
D、免除
4、甲公司租用乙公司脚手架,合同约定每月底支付当月租金,但甲公司到期后拒付,乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算()年
A、1
B、2
C、4
D 20
5、根据《物权法》不适合用于质押财产的是
A、汇票
B仓单
C建设用地
D应收账款
6、下列行为中,不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是 A 转让
B、抵押
C出资入股
D投保火灾险
7、某建设工程施工合同约定,合同工期为18各月,合同价款为2000万元,根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少到位资金为()万元。
A100
B200
C、600
D1000
8、关于建筑工程发承包制度的说法,正确的是()A总承包合同可以采用书面形式或口头形式
B发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C建筑工程只能招标发包,不能直接发包
D、国家提倡对建筑工程实行总承包
9、下列建设工程分包的说法中,属于承包人合法分包的是()A未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B将专业工程分包给不具备资质的承包人 C将劳务作业分包给不具备资质的承包人
10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标,则下列联合体成员的行为中正确的是()
A该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标 B该联合体成员签订共同投标协议
C该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标 D甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人
11、通过招投标订立的建设工程施工合同,合同价应为 A评标价
B投标报价
C招标控制价
D标底
12、经评标委员会组建过程中,下列做法符合规定的是()A评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密 B评标委员会七个成员中,招标人的代表有三名
C项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取 D评标委员会成员由三人组成
13、经评标,甲被推荐为第一中标人,但在中标通知书发出之前,招标人收到甲退出此次投标的书面通知,关于甲的行为的正确说法是:
A属于在投标有效期内撤回投标文件 B属于放弃中标
C甲的要求不能被接受,必须继续参加投标 D甲可向招标人申请退还部分投标保证金
14、关于生产经营单位安全生产保障的说法,正确的是()A生产经营单位必须参加工伤社会保险,为职工缴纳相关费用
B建设工程实行工程总承包的,由建设单位对施工单位的安全生产负总责任 C建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责 D某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内
15、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责,导致发生生产安全事故被判有期徒刑的,根据我国安全生产的规定,自刑期执行完毕之日起()
A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员 B 3年内不得担任监理单位的主要负责人
C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人 D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人
16、生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场施工人员必须立即报告()A本企业负责人
B当地安全生产监督管理部门
C县级以上地方人民政府
D省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门
17、某幕墙专业分包工程施工过程中,发生了一起安全事故,造成2人死亡,根据《建设工程安全生产管理条例》,此次事故应由()上报有关主管部门
A幕墙分包企业
B施工总承包企业
C监理单位
D 建设单位
18、根据国务院《特种设备安全保障条例》从事施工起重机械定期检验的检验机构,应由()批准
A县级以上人民政府
B省级政府特种设备安全监督部门 C国务院
D 国务院特种设备安全监督部门
19、房地产公司甲的下列做法中,符合安全生产法律规定的是()A要求施工企业购买其制定的不合格消防器材
B 申请施工许可证时无需提供保障工程安全施工措施的资料 C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确
D甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门 20、关于建设单位安全责任的说法,正确的是
A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求 B 建设单位有权„„
C建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业
D建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料
21、根据建设工程安全生产管理条例,关于意外伤害保险的说法,正确的是()A 意外伤害保险属于非强制险 B 保险由建设单位办理
C 实行施工总承包的,由施工总承包企业支付保险费 D 保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止
22、基坑支护工程专项施工方案须经()签字后实施 A 施工企业项目经理和现场监理工程师 B 施工企业负责人和建设单位负责人 C 建设单位负责人和总监理工程师 D 施工企业技术负责人和总监理工程师
23、企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前()个月 A 1
B2 C 3
D 6
24、根据建设工程质量管理条例对涉及()的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出涉及方案
A 增加工程内部装饰
B 建筑主体和承重结构变动 C 增加工程造价总额
D 改变建筑工程
25、建设工程施工总承包企业将装也工程分包,关于工程质量责任承担的说法正确的是()
A 分包工程质量由分包企业负总责 B 分包工程质量由分包企业单独承担责任 C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任
D 分包企业接受总承包企业的质量管理,可不承担责任
26、因设计原因导致的质量缺陷,在工程保修期内的正确说法是()A 施工企业不仅要负责,还要承担保修费用
B 施工企业仅负责保修,由此产生的费用应向建设单位索赔 C施工企业仅负责保修,由此产生的费用应向设计单位索赔 D 施工企业不负责任保修,由建设单位自行承担维修
27、必须经总监理工程师签字的工作是()A 开工前的放线定位
B 分项工程验收 C 下一步工序
C 建设工程竣工验收
28、某施工企业采购在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号,使施工企业遭受了损失,关于施工企业提出的索赔要求()
A 只能由生产厂家承担
B 只能由供应商承担 C 只能施工企业自行承担
D 可向生产厂商
29、需要进行消防设计的建设工程项目,应由建设单位讲有关资料向()报告
A 公安消防
B 建设工程安全监督机构 C 建设行政主管部门
D 上级主管部门 30、下列争议中属于劳动争议的是()
A企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议 B 公司股东李某因股息分配产生的争议 C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议
D 进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议
31、劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为()年 A 6个月
B 1年 C 2年
D 5年
32、劳动合同仅约定试用期的,按劳动合同法的固定,该处理结果为()
A 该使用期为劳动合同期限
B按无效劳动合同处理 C 按无固定器限合同处理
D 按完成一定工作任务为期限的合同处理
33、用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为()A 固定期限
B无固定期限 C 以完成一定任务为期限
D 短期
34、下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()A 警告
B 罚款 C 支付违约金
D 没收财产
35、下列合同中,受合同法调整的是()A 婚姻
B 收养 C 买卖
D 行政
36、在合同法中,要约生效的时间是()
A 要约人发出要约时
B 要约达到受要约人时 C 受要约人作出承诺时
D 受要约人承诺到达时
37、在建设工程招标程序中,投标的法律性质是()A 要约
B 要约邀请 C 反要约
D承诺
38、受要约人超过承诺期限发出的承诺,若要约人未作出认可该承诺的通知,则该承诺视为()
A 承诺超时
B 承诺延误 C 新承诺
D新要约
39、下列合同中,以下情形属于无效合同的是()A 当事人无履约能力
B 当事人对合同有重大误解 C 违反法律法规的强制性规定D违法法定的形式
40、关于可撤销合同中,撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起()内有效 A 1个月
B 3各月 C 6个月
D 1年
41、关于待定合同的说法,正确的是()
A 善意相对人不享有撤销的权利
B 效力待定合同的相对人有催告权 C 待定合同是生效合同
D 待定合同是无效合同
42、甲欠乙50万元工程款,乙欠丙20万元贷款,因乙怠于行使到期债权,又不能还丙的欠款,为此丙起诉甲支付欠款,下列说法正确的是()
A 丙不能以自己名义起诉甲
B 丙起诉甲是在行使代位权 C 丙起诉甲以50万元为限
D 丙的起诉费用由自己支付
43、下列情形中,债权人不能行使法定撤销权的是()A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产
B 债务人放弃到期的债权 C 债务人将巨额财产赠与他人 D 债务人出售其全部财产
44、甲乙签订了建筑材料买卖合同,经当事人双方协商一致才能变更的情形是()A 甲公司名词变更
B 乙公司的法人代表变更 C 合同签约人变更
D 买卖数量变更
45、某项目设计费为100万,合同约定违约金为15%,发包方支付了15万定金后,设计方未开展设计工作,导致发包方损失12万,发包方最多可获得的赔偿是()万
A 24
B 27 C 30
D 42
46、关于担保的说法,正确的是()A B C D以汇票作为抵押财产的,自凭证交付之日起生效
47、某建设单位出具的银行保函中,保证人为()A 监理单位
B 银行 C 建设单位
D 施工企业
48、定金合同以()之时生效
A 当事人签字
B 合同备案 C 定金实际交付
D 主合同成立
49、王某在施工工地工作时,不慎受伤,在监理工程师的调解下,王某与雇主达成协议,雇主一次性支付王某2万元作为补偿,王某放弃诉讼权利,这种调解方式为()
A 行政调解
B 法院调解 C 仲裁调解
D 人民调节 50、一裁定终局体现了仲裁的()特点
A 专业性
B 自愿性 C 独立性
D 快捷性
51、仲裁的保密性特点体现在他()为原则
A 不开庭审理
B 不允许代理人参加 C 不公开审理
D 不允许证人参加
52、在法院的主持下,甲乙双方达成了调节协议,法院制作了调解书,在签字前甲方反悔,此时法院应()
A 留存。
B 强制执行 C
53、甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同,合同规定:若发生争议,向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为()
A 原告所在地
B 被告所在地 C 合同签定地
D 合同施行地
54、在民事诉讼中,“一般授权”所行使的诉讼权利为()A 代为
。。
B 进行和解 C。。。
D 法庭辩论
55、对人民法院做出的一审民事判决不满,上诉期限为判决书送达之日起()日 A 5
B。C 10
D 15天
56、仲裁机构做出的仲裁书生效后,一方不执行的,另一方可向()申请强制执行 A人民法院
B 司法行政机关 C 仲裁机构
D 公安机关
57、关于仲裁调解的说法,正确的是()A 仲裁庭必须先进行调解
B调解不成不能做出。书
C仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力 D。。
58、仲裁过程,申请人甲与被申请人乙双方自行和解,下列符合我国法律规定的是: A 甲与乙不能自行进行和解 B 甲乙达成和解不能撤回仲裁申请
C 甲撤回仲裁申请后又反悔,不得以同一事项申请仲裁 D 甲乙。。。
59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭,甲为首席仲裁员,甲认为应该支持申请人的主张,乙、丙认为应该支持被申请人的主张,则下列正确的是()
A 应按乙、丙的意见做出仲裁书 B 应该按甲的意见做出仲裁书
C 甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定 D 按照甲的意见做出仲裁书,仲裁书中如实记录乙、丙的意见 60、施工企业认为()。其合法机构,可以申请行政复议。
A 建设单位违约的行为
B 总监理工程师的停工决定 C 上级企业的处理决定
D 行政机关的罚款
二、多项选择题(共20题,每题2分,每题的选择中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错选、多选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
61、某体育馆施工实行工程总承包,发包单位可以将工程的()一并发包 A代建
B 施工 C 监理
D 设计 E 设备采购
62、民事法律行为成立条件中,行为内容合法表现为 A不违反法律
B、不违背社会公德 C.。。
D 不与第三人利益相冲突 E不与社会公共利益相冲突
63、下列抵押财产中,抵押权自登记时成立的有()A 建筑物
B 建设用地使用权 B 生产设备、材料
D 在建工程 E 在建船舶
64、项目监理在实施监理过程中,其主要监理依据有()A。。。
B工程建国家强制性标准 C工程设计文件
D施工企业管理制度 E建设工程施工合同
65、投标有效内,投标人有()行为的,其投标保证金予以没收。A 撤回投标文件
B 补充投标文件 C放弃中标
D 澄清投标文件 E.。。
66、施工作业施工人员安全生产义务()A 使用劳动生产安全用具 B接受安生生产培训 C发现事故立即报告 D。。。E为自己。。
67、某施工企业与工人订立安全生产责任书,内容为:施工企业工人认真工作,若发生安全事故,后果由工人自负。对于上述条款,正确的是()
A发生安全事故应由工人自负
B该条款为无效条款 C 施工企业应受行政处罚
D。。
E施工企业负责人应受行政罚款
68、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有()
A对建设工程项目的安全生产负总责
B 落实安全生产责任制 C 制定安全生产规章制度和操作规程
D确保安全生产费用的专项使用 E根据工作特点组织制定安全施工措施 69、取得安全生产许可证的条件是()
A 特种作业人经考核合格
B 职工参加工伤保险 C通过了安全生产管理体系认证
D 进行了安全评价 E 已办理安全。。
70、根据《建设工程质量监督条例》,质量保修书应有的内容有()A保修范围
B保修期限
C质量保证金的退还方式
D质量保证金预留比例 E保修责任
71、供应商的下列行为中,符合《产品质量法》的是()A 建立进货验货制度 B.。产品。。
C 对使用有瑕疵的产品进行说明
D 为扩大销售,对。。E快过期的产品降价销售
72、某交通施工穿越噪声敏感区域。。,下列说法正确的是()A 禁止一切夜间施工
B 因特殊需要进行夜间施工的,须获批准 C必须公告安民 D.。
E在开工15日前。。。。行政主管部门报告
73、根据《劳动合同法》,用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有()A。。
B。。
C。。
D签订专业技术培训服务违约金
E签订竞业
74、建设工程合同属于()
A有名合同
B实践合同 C 要式合同
D有偿合同 E单务合同
75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方(),有权行使抗辩权 A 经营状况严重恶化
B法定代表人并追究刑事责任 C.丧失。
D企业负有较大债务 E转移财产试图躲避债务
76、合同权利文件终止时,不影响()之效力 A结算条款
B 清理条款 C 仲裁条款
D 担保条款 E.。
77、民事违约责任的承担方式有()
A赔偿损失
B采取。。C定金。
D 精神损失赔偿 E 赔礼道歉
78、建设单位。。,根据《民事诉讼法》。。,建设单位可以将()列为其被告 A。代理机构
B总承包企业 C 分包企业
D实际施工人 E 建设行政主管部门
79、关于民事诉讼回避制度的说法,正确的是()A当事人必须在开庭前提出回避申请
B当事人提出回避申请,可以在法庭宣判前提出 C.。代理人的家属仅担当翻译人的,无需回避 D人民法院的回避决定个,可以口头或书面形式提出
E 申请回避复议期间,被申请回避的人可以不停止参与本案的工作 80、关于仲裁协议的说法,正确的有()A 仲裁协议应当是书面形式
B仲裁协议可以是口头订立的,但需双方认可 C仲裁协议必须在争议发生前达成 D没有仲裁协议,也就无法进行仲裁
E仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权