第一篇:保函保证书参阅
保函保证书参阅
致长安保证担保有限公司深圳分公司:
鉴于: 与 拟就 工程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同约定的义务,承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》;你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请开立银行《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为 的《出具分离式保函协议》。
我以我本人的信用和全部财产为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同,主合同无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下保函金额的本金人民币 元整、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用。
三、我本人履行保证责任的方式:当你方凭本反担保书和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时,我本人将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任,我本人无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
第二篇:保函反担保保证书
篇一:银行保函个人反担保保证书(分离)个人反担保保证书
(适用于银行分离履约、预付款、工资支付、保修保函版本)
编号:长保深 建反【 】2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司:
鉴于:(以下简称发包人)与(以下简称承包人)拟就 工程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同约定的义务,承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》;你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称银行)申请开立银行《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为 的《出具分离式保函协议》。
我以我本人的信用和全部财产为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同,主合同无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下保函金额的本金人民币 元整(¥ 元)、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我本人履行保证责任的方式:当你方凭本反担保书和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时,我本人将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任,我本人无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任:
(1)个人身份证复印件;
(2)个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;(3)个人财产清单及权属证明文件复印件;
(4)本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
保证人:
日期:
年 月 日
个人反担保保证书
(仅限于银行工程款支付保函版本)
编号:编号:长保深 支 建反【 】2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司:
鉴于:(以下简称发包人)与(以下简称承包人)拟就 工程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证发包人履行上述施工合同约定的工程款支付义务,发包人须向承包人提交上述工程的银行《工程款支付保函》;你方已接受发包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称银行)申请开立《工程款支付保函》, 你方为发包人向银行提供了编号为 的《出具分离式保函协议》。
我以我本人的信用和全部财产为发包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同,主合同无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下保函金额的本金人民币 元整(¥ 元)、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我本人履行保证责任的方式:当你方凭本反担保书和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时,我本人将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任,我本人无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至发包人履行完毕上述施工合同规定的工程款支付义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任:
(1)个人身份证复印件;
(2)个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;
(3)个人财产清单及权属证明文件复印件;
(4)本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
保证人:
日期: 年 月 日
篇二:个人反担保保证书(格式)个人反担保保证书
致: :
鉴于(以下简称发包人)与(以下简称承包人)在 项目中签订工程施工合同(包括补充合同,下同);发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务,承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。
我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准,包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同,《履约保函》无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围包括,发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我本人履行保证责任的方式:若因承包人违约,在发包人要求你方承担保证责任时,由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后,由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时,我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。
四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每日的违约金按照欠款金额的5‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限,我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。
六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任:
(1)个人身份证复印件;
(2)个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;
(3)个人财产清单及权属证明文件复印件;
(4)本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
七、因本保函纠纷提起诉讼的,由你方所在地人民法院管辖。
保证人:
日期:
年 月 日
篇三:银行保函第三方企业反担保保证书(分离)保函反担保保证书
(适用于银行分离履约、预付款、工资支付、保修保函版本)
编号:长保深 建反[ ]2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司:
鉴于:(以下简称发包人)与(以下简称承包人)拟就 工
程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同约定的义务,承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》;你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称银行)申请开立《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为 的《出具分离式保函协议》。我方愿为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为
本反担保保证书的主合同,主合同无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我方的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金
额的本金人民币 元整(¥ 元)、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我方履行保证责任的方式:当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任
或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时,我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任,我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约
金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述
施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的,你方依据本反担保保
证书主张权利当然构成对我方任何相关权利(若有)的有效抗辩。
七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过,符合《公司法》和公司章程的
规定。
八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和
有效的,并承担相应法律责任。
保证人(公章):
法定代表人(签章):
签发日期: 年 月 日
工程款支付保函反担保保证书
(仅适用于银行分离工程款支付保函版本)
编号:编号:长保深 支 建反【 】2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司:
鉴于:(以下简称发包人)与(以下简称承包人)拟就 工程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证发包人履行上述施工合同约定的工程款支付义务,发包人须向承包人提交上述工程的银行《工程款支付保函》;你方已接受发包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称银行)申请开立《工程款支付保函》, 你方为发包人向银行提供了编号为 的《出具分离式保函协议》。
我方愿为发包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下
保证:
一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为
本反担保保证书的主合同,《出具分离式保函协议》无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我方的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金
额的本金人民币 元整(¥ 元)、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我方履行保证责任的方式:当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任
或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时,我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任,我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约
金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至发包人履行完毕上述
施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的,你方依据本反担保保
证书主张权利当然构成对我方任何相关权利(若有)的有效抗辩。
七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过,符合《公司法》和公司章程的
规定。
八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和
有效的,并承担相应法律责任。保证人(公章):
法定代表人(签章):
签发日期: 年 月 日
篇四:反担保保证书(履约)合同号:明华夏信字第()号
主合同号:明华夏保字第()号
三明市华夏融资担保有限公司
申请单位:
法人代表:
申请日期: 反 担 保 保 证 书
反担保保证书
致:三明市华夏融资担保有限公司
鉴于贵公司与________(以下简称“委托人”)签署的编号为___ 号的
《委托担保合同》,贵公司为委托人以保证方式向(以下简称“受益
人”)就 工程项目提供金额为人民币 万元(大写: 元
整)的履约担保,上述履约担保的担保期限以贵公司向受益人签发的保函之约定
为准。
本公司(以下简称“反担保人”)自愿以公司所有的资产为贵公
司的担保提供无限连带责任保证反担保,现出具以贵公司为唯一受益人的、无条
件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证书,并做出如下保证:
一、本反担保保证书所担保的债权种类为:依据委托人与贵公司签订的《委
托担保合同》中约定,由贵公司为委托人向受益人提供的金额为人民币 万元(大写: 元整)的履约担保而对委托人享有的债权(具体的内容以
委托人与受益人签订的合同、补充协议以及贵公司向受益人签发的保函之约定为
准)。
二、本反担保的保证范围:本反担保人对贵公司在《委托担保合同》项下的 全部保证责任提供反担保,反担保的范围与贵公司对委托人债务的追偿权的范围
相同,包括但不限于:
1、贵公司在担保范围内代替委托人(债务人)向受益人(债权人)为债务清
偿之支出(如主债权、债务人应向债权人支付的违约金、损害赔偿金等)及其他
必要费用(如汇费等);
2、上述支出款项之利息;
3、委托人(债务人)应向贵公司支付的违约金;
4、贵公司依据《委托保证合同》向委托人收取的担保费用及滞纳金;
5、贵公司实现追偿权的一切费用(如诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全
费、强制执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、本反担保保证书第二条第1、2、3、5项下的债权保证期间为贵公司代偿
之日起贰年。第二条第4项的债权保证期间自委托担保合同约定的支付担保费用期限届满之次日起两年。
四、本反担保保证书的保证方式为连带责任保证。无论委托人因何种原因未
按约定履行义务致贵公司承担代偿责任的,本反担保人将无条件替委托人履行债
务或承担责任。反担保人保证在收到贵公司索偿通知书后十个工作日内无条件地代为清偿,不得有任何异议。
五、本反担保人特别保证:如贵公司还同时享有由委托人或其他任何第三人
提供的物的反担保或连带责任保证反担保,不论贵公司是否向上述物的反担保人
或其他连带责任保证反担保人提出承担反担保责任的请求,本反担保人自愿优先
承担对贵公司的连带保证反担保责任,无条件地承担第一位的反担保责任,并承诺放弃一切抗辩权。
六、本反担保人在此确认并保证:
1、反担保人具有独立的法人资格;
2、依照有关法律、公司章程及公司财务状况,反担保人有权作出并有能力履 行此项担保;
3、反担保人将按贵公司要求提供企业财务报表及其它有关文件,并保证提供
的所有资料均是真实的,对其真实性负责有法律责任;
4、反担保人接受贵公司以任何方式进行的定期或随时的对经营状况或财务状
况检查、了解和监督;
5、未经贵公司同意,反担保人不得出售、转移、转让或以其它方式处分企业
资产清单上所列的全部或大部分财产;
6、如需变更企业名称、经营范围、注册资金、法定代表人、地址、电话等工
商登记事项或发生企业分立、合并以及其它重大经营决策的改变时,应提前30天书面通知贵公司并征得贵公司同意,并不得影响贵公司的利益。
七、独立保证
1、本反担保保证书所设立的反担保具有独立性,无论何种情况,本反担保保
证书将不因上述《委托担保合同》和贵公司所担保的主债务合同的无效而无效。
2、贵公司与委托人协议修改、补充上述《委托担保合同》的,无须征得本公
司同意,本反担保人均予以认可。
3、如委托人违反其与受益人(债权人)所签订的合同的约定,均不影响本反
担保人的保证责任,本反担保人不以此为由要求减轻或免除保证责任。
4、贵公司有权自主决定与债权人的代偿事项,包括代偿数额、期限等。本反
担保人不得以贵公司在代偿过程中的任何主张和结果为其主张免责或减轻责任的
抗辩理由。
八、本反担保保证书下的反担保是反担保人的连续性义务和责任,其连续性
不受任何争议、索赔和法律程序的影响,也不因委托人是否分立、合并、重组、改制、破产、无力清偿、丧失企业资格、更改组织章程以及发生任何本质上的变更而有任何改变。本反担保保证书更不受委托人与其他方签订的任何合同、协
议、文件的制约,本反担保保证书始终有效。
九、本反担保保证书的签署、效力、解释、履行及争议的解决均适用于中华
人民共和国法律,本反担保人与贵公司凡因本担保保证书所发生的一切争议、纠
纷,双方应协商解决。协商不成时,任何一方均可依法直接向贵公司所在地的人
民法院起诉。
十、本反担保人要求关于本反担保保证书的任何通知、付款要求,贵公司应以书面形式按下列地址或传真号码送达:
通讯地址:
传真号码:
如上述通讯地址或联系方式发生变化,本反担保人将立即书面通知贵公司,否则,因此造成的损失由本反担保人负责。
本反担保人承认,任何通知、付款要求或各种通讯联系只要按上述地址发送,即在下列日期视为送达:
1、快递,发出后三个工作日;
2、传真,传真发出之日;
3、专人送达,收件人签收之日。
十一、本反担保保证书自签发之日起生效。
附:
1、反担保人公司营业执照复印件
2、反担保人法定代表人(或授权委托人)身份证明
反担保人(本公司)(盖章): 电话:
法定代表人(或授权委托人)(签字):
年 月
日 篇五:自然人反担保保证书
编号:bjdbgr07-09 反担保保证书
(自然人反担保)
反担保保证书
(自然人反担保)编号:bjdbgr07015-09 致: 北京中科智担保有限 公司
根据贵公司与北京精彩雅恒印刷有限公司(下称委托人/借款人)签署的编号为
/借款人向 天津银行北京分行(债权人/受益人)所申请的期限为 叁年 金额为 人民币(币种)_叁佰 万元的 贷款(贷款/工程/其他)提供 贷款(贷款/履约/其他)担保。
本人 伍文霆 应借款人/委托人的请求,愿意以反担保保证人(以下简称反担保人)的身份向贵公司提供无限连带责任保证反担保,现出具以贵公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤销的、无限连带责任的反担保保证书,并做如下保证:
一、本反担保保证书所担保的债权种类为:依据委托人/借款人与贵公司签订的《委托担保协议书》中约定,由贵公司为委托人/借款人向债权人/受益人提供的金额为人民币(币种)_叁佰 万元的 贷款(贷款/工程/其他)担保而对委托人/借款人享有的债权。具体的内容以委托人/借款人与债权人/受益人签订的合同或协议以及贵公司与债权人/受益人签订的保证合同或保函之约定为准。
二、本反担保保证书担保的范围包括:贵公司所担保的借款本金(借款本金/履约金/其他)、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、贷款人以及贵公司实现债权的费用(包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等)。
三、本反担保保证书项下的保证期间为:自本反担保保证书生效之日起至贵公司代委托人/借款人向债权人/受益人偿还担保债务之日后两年。
四、本反担保人保证对委托人/借款人的上述全部债务(如本保证书第二条所述)负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任。若委托人/借款人未能按约履行
其与债权人/受益人签订的借款合同或相关合同中约定的债务,本反担保人保证在收到贵公司索偿通知书后十五个工作日内无条件地代为清偿,不得有任何异议。
五、本反担保人特别保证:如贵公司还同时享有由委托人/借款人或其他任何第三人提供的物的反担保或连带责任保证反担保,不论贵公司是否向上述物的反担保人或其他连带责任保证反担保人提出承担反担保责任的请求,本反担保人自愿优先承担对贵公司的连带保证反担保责任,无条件地承担第一位的反担保责任,并承诺放弃一切抗辩权。
六、本反担保保证书不因上述委托担保协议书、委托人/借款人与债权人/受益人签订的合同、贵公司与债权人/受益人签订的保证合同或保函的任何修改、补充、删除,而受到影响或失效,本反担保保证书不受上述协议或合同效力的影响,本反担保保证书始终有效。
七、反担保人在此确认并保证:
1、反担保人的财务状况足以保证反担保人有能力履行此项反担保;
2、反担保人愿以拥有的全部资产(包括家庭财产)承担连带保证责任;
3、反担保人同意向贵公司提供全部资产清单,如贵公司认为有必要,可对清单中所列财产进行评估,评估费用由反担保人承担;
4、反担保人保证对清单中所列财产拥有完全的所有权。从本合同签订之日
起,反担保人非征得贵公司同意,不再自行处分以上财产(包括设定抵押、质押、转让等)。如贵公司认为有必要,可对其中部分财产进行保险、设定抵押、质押,反担保人保证协助办理有关登记手续(如设定抵押、质押,则另行签订抵押、质押反担保合同,本反担保保证书具有同等法律效力);
5、如以上全部资产尚不足以承担对贵公司的反担保责任,则反担保人保证对不足部分继续承担清偿责任,直到本反担保保证书第二条所述款项及费用全部还清为止。
八、本反担保保证书下的反担保是反担保人的连续性义务和责任,其连续性不受任何争议、索赔和法律程序的影响,也不因委托人/借款人是否分立、合并、重组、改制、破产、无力清偿、丧失企业资格、更改组织章程,以及发生任何本质上
的变更而有任何改变。本反担保保证书更不受委托人/借款人与其他方签订的任何合同、协议、文件的制约,本反担保保证书始终有效。
九、本反担保保证书适用中华人民共和国法律、法规。若因本反担保保证书引起的或与本反担保保证书有关的任何争议、分歧、纠纷,首先应当协商解决,协商不成的,应当按照以下第 1 项规定的方式解决争议:
1、向本反担保保证书受益人所在地人民法院提起诉讼。
2、向
十、贵公司的任何通知以及向反担保人提出的要求可以书面形式按本反担保书列明的地址送达反担保人,反担保人联系方式发生变化,反担保人在变化后三个工作日内书面通知贵公司。任何通知或要求按照该联系方式发送,应视为在下述时间送达:
①如为信函,以邮戳所示日期为送达之日;
②如为传真,发送之日即为送达之日;
③如为专人递送,收件人签收之日为送达之日;
④如交由专业快递公司递送,以寄件人交寄后满三日为送达之日。
任何文件或要求送达到反担保人的地址,即视为送达。
反担保人(签字): 地址:
(指模): 电话:
身份证号码:
年 月 日
反担保人配偶声明:
作为_钱娟 _(反担保人)的配偶,本人同意刘君(反担保人)以我们夫妻共有财产为上述连带责任保证反担保提供财产保证。
第三篇:保函反担保保证书
篇一:银行保函个人反担保保证书(分离)个人反担保保证书
(适用于银行分离履约、预付款、工资支付、保修保函版本)编号:长保深建反【】2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司:
鉴于:(以下简称发包人)与(以下简称承包人)拟就工程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同约定的义务,承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》;你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称银行)申请开立银行《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。
我以我本人的信用和全部财产为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同,主合同无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下保函金额的本金人民币元整(¥元)、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我本人履行保证责任的方式:当你方凭本反担保书和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时,我本人将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任,我本人无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任:(1)个人身份证复印件;
(2)个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;(3)个人财产清单及权属证明文件复印件;
(4)本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
保证人:
日期: 年月日
个人反担保保证书
(仅限于银行工程款支付保函版本)编号:编号:长保深 支 建反【】2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司:
鉴于:(以下简称发包人)与(以下简称承包人)拟就 工程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证发包人履行上述施工合同约定的工程款支付义务,发包人须向承包人提交上述工程的银行《工程款支付保函》;你方已接受发包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称银行)申请开立《工程款支付保函》, 你方为发包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。我以我本人的信用和全部财产为发包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同,主合同无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下保函金额的本金人民币元整(¥元)、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我本人履行保证责任的方式:当你方凭本反担保书和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时,我本人将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任,我本人无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至发包人履行完毕上述施工合同规定的工程款支付义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任:(1)个人身份证复印件;
(2)个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;(3)个人财产清单及权属证明文件复印件;
(4)本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
保证人:日期: 年月日篇二:个人反担保保证书(格式)个人反担保保证书 致::
鉴于(以下简称发包人)与(以下简称承包人)在 项目中签订工程施工合同(包括补充合同,下同);发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务,承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准,包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同,《履约保函》无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围包括,发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我本人履行保证责任的方式:若因承包人违约,在发包人要求你方承担保证责任时,由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后,由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时,我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。
四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每日的违约金按照欠款金额的5‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限,我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。
六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任:(1)个人身份证复印件;
(2)个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;(3)个人财产清单及权属证明文件复印件;
(4)本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
七、因本保函纠纷提起诉讼的,由你方所在地人民法院管辖。
保证人:
日期: 年月日篇三:银行保函第三方企业反担保保证书(分离)保函反担保保证书
(适用于银行分离履约、预付款、工资支付、保修保函版本)编号:长保深建反[]2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司:
鉴于:(以下简称发包人)与(以下简称承包人)拟就 工
程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同约定的义务,承包人须向发包人提交上述工程的银行《保函》;你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称银行)申请开立《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。我方愿为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为 本反担保保证书的主合同,主合同无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我方的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金 额的本金人民币元整(¥元)、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我方履行保证责任的方式:当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任 或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时,我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任,我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约 金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述 施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的,你方依据本反担保保 证书主张权利当然构成对我方任何相关权利(若有)的有效抗辩。
七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过,符合《公司法》和公司章程的 规定。
八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和 有效的,并承担相应法律责任。保证人(公章): 法定代表人(签章):
签发日期: 年月日工程款支付保函反担保保证书(仅适用于银行分离工程款支付保函版本)编号:编号:长保深 支 建反【】2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司: 鉴于:(以下简称发包人)与(以下简称承包人)拟就工程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证发包人履行上述施工合同约定的工程款支付义务,发包人须向承包人提交上述工程的银行《工程款支付保函》;你方已接受发包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称银行)申请开立《工程款支付保函》, 你方为发包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。
我方愿为发包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下 保证:
一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为 本反担保保证书的主合同,《出具分离式保函协议》无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我方的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金 额的本金人民币元整(¥元)、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我方履行保证责任的方式:当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任 或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时,我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任,我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约 金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至发包人履行完毕上述 施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的,你方依据本反担保保 证书主张权利当然构成对我方任何相关权利(若有)的有效抗辩。
七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过,符合《公司法》和公司章程的 规定。
八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和 有效的,并承担相应法律责任。保证人(公章): 法定代表人(签章): 签发日期: 年月日
第四篇:LOI赔偿保证书 保函
LOI-保函范本及翻译
LETTER OF INDEMNITY
To: COSCO Container Lines;and/orDate:
the Owners of the[ insert name of vessel ]
Dear Sirs
Vessel: [ insert name of vessel ]
Voyage: [ insert load an discharge ports as stated in the bills of lading ]
Cargo: [ insert description of cargo ]
Bills of lading: [ insert identification numbers, date and place of issue ]
The above cargo was shipped on the above vessel by[ insert name of shipper ] and consigned to [ insert name of consignee or party to whose order the bills of lading are made out, as appropriate ] for delivery at the port of [ insert name of discharging port stated in the bills of lading ]but the bills of lading have been missed and we, [ insert name of party requesting re-issue ], hereby request you to re-issue the bill of lading for the said cargo.In consideration of your complying with our above request, we hereby agree as follows:
1.To indemnify you, your servants and agents and to hold all of you harmless in respect of any liability, loss, damage or expense of whatsoever nature which you may sustain in connection of the bill lading as aforesaid and/or by reason of re-issue of the bill of lading in accordance with our request.2.In the event of any proceedings being commenced against you or any of your servants or agents in connection with the bill of lading as aforesaid, to provide you or them on demand with sufficient funds to defend the same.3.If, in connection with the bill of lading as aforesaid, the vessel or any other vessel or property belonging to you should be arrested or detained or if the arrest of detention thereof should be threatened, to provide on demand such bail or other security as may be required to prevent such arrest or detention or to secure the release of such vessel or property and to indemnify you in respect of any liability, loss, damage or expense caused by such arrest or detention or threatened arrest or detention, whether or not such arrest or detention or threatened arrest or detention may be justified.4.As soon as original bills of lading as aforesaid shall have come into our possession, to deliver the same to you, whereupon our liability hereunder shall cease.5.The liability of each every person under this indemnity shall be joint and several and shall not be conditional upon your proceeding first against any person, whether or not such person is party to or liable under this indemnity.6.This indemnity shall be governed by and construed in accordance with the Laws of China and each and every person liable under this indemnity shall at your request submit to the jurisdiction of Court.Yours faithfully
For and on behalf of
[ insert name of Requestor ]
……………………………
Signature
附件2电放申请保函
致:中远集装箱运输有限公司
关于: 船名(航次)提单号
预计抵港日期-件数
品名唛头
我们,托运人(全称)已安排上述货物由上述船舶承运发往我司,请贵司按照我司的要求将货物放给下列收货人(全称、联系方式)
考虑到贵司接受我司上述请求,我司同意如下:
1、赔偿并承担贵司以及贵司雇员和代理因此承担的一切责任和遭受的一切损失;
2、若贵司或贵司雇员或代理因此被起诉,我司将随时提供足够的法律费用;
3、若贵司船舶或财产因此被扣押或羁留或遭如此威胁,我司将提供所需的保释金或其它担保以解除或阻止前述扣押或羁留,并赔偿贵司由此所受一切损失、损害或费用;
4、由于我司已经收到贵司签发的正本提单并将该提单交付贵司,我司同意将提单中的所有条款(包括所有背面条款以及管辖权及法律适用条款)作为我司与贵司签订的运输合同的一部分。
5、如我司在该保函中指定的收货人无法联系,拒绝提货或在货物到卸货之日内15日内没有提货,我司同意贵司可在任何时间出售或处理该货物,我司同意赔偿贵司因出售或处理该货物所遭受的任何损失或承担的任何责任。
6、我司以及我司担保银行在本协议中负连带责任,无论贵司起诉其中的任何一方;
7、本保函适用中国法律并接受天津海事法院管辖。
(法人代表签字并盖公司公章)
年月日
第五篇:预付款保函反担保保证书
预付款保函反担保保证书
致*****保证担保有限公司:
鉴于:
(以下简称发包人)与
(以下简称承包人)拟就
工程签订工程施工合同(包括补充合同,下同);为保证承包人严格履行上述施工合同约定的专款专用及扣还预付款的义务,承包人须向发包人提交上述工程的银行预付款保函;你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向建行深圳分行(以下简称银行)申请开立预付款保函(以下称《预付款保函》,以发包人最终接受的保函为准,包括续保延期的保函及保函修改), 你方为承包人向银行提供了反担保,并由你方与银行签署有关担保法律文件(包括但不限于《出具保函协议》或《保证额度使用申请书》及其他法律文件)。
我方愿为承包人对你方与银行签署有关担保法律文件提供反担保,并向你方作出如下保证:
一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《预付款保函》和你方与银行签署的有关担保法律文件为本反担保保证书的主合同,《预付款保函》和你方与银行签署担保法律文件无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我方的保证责任范围包括,保函受益人或银行要求你方承担的《预付款保函》或你方与银行签署的担保法律文件项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我方履行保证责任的方式:当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时,我方将在收到你方索赔通知之日起5日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任,我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每个日历天的违约金按照欠款金额的5‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。我方还特别承诺:一旦你方被保函受益人索赔或银行索赔,我方自愿向你方追加缴纳索赔金额的80%的保证金存入你方指定帐户。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行保函或你方与银行签署的担保法律文件项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若银行延长上述《预付款保函》或你方与银行签署的担保法律文件期限或续开保函,我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。
六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的,你方依据本反担保保证书主张权利当然构成对我方任何相关权利(若有)的有效抗辩。
七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过,符合《公司法》和公司章程的规定。
八、本反担保保证书的附件包括你方与建行签署的《出具保函协议》或《保证额度使用申请书》及其他法律文件及我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和有效的,并承担相应法律责任。
九、因本保函相关纠纷提起诉讼的,由你方所在地(包括总公司办公地)人民法院管辖。
保证人(公章):
法定代表人(签章):
签发日期: 年 月
日