2016年下半年安徽省注册监理工程师合同管理：变更管理考试题

第一篇：2016年下半年安徽省注册监理工程师合同管理：变更管理考试题

2016年下半年安徽省注册监理工程师合同管理：变更管理

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。A：3000 B：30000 C：45000 D：67500 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、对验收不合格的检验批，应要求施工单位进行整改，并自检合格后予以复验。A：专业监理工程师 B：总监理工程师

C：监理机构技术负责人 D：质量监督机构负责人 E：工程变更单

3、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其相符合。A：组织机构 B：管理体制 C：资质等级 D：业务能力 E：工程变更单

4、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80％，实际完成合同计划价的70％，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为。

A：超支100万元、超前50万元 B：超支50万元、拖后100万元 C：节约50万元、拖后100万元 D：节约100万元、超前50万元

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、根据质量管理体系理论，质量管理体系的目的就是要__。A．提高企业经济效益 B．帮助组织增进顾客满意 C．持续改进产品质量

D．提高组织的声誉和效率

6、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。A：50 B：100 C：200 D：1000 E：专业监理

7、建设工程合同应当采用书面形式，是的体现。A：合同标的的特殊性 B：合同履行期限的长期性 C：计划和程序的严格性 D：合同形式的特殊要求 E：专业监理

8、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应。A：由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行 B：由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行 C：由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行 D：按照成本加利润原则，由监理人商定 E：专业监理

9、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A：监理单位 B：分公司 C：建设单位 D：施工企业 E：专业监理

10、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。A．资金筹措能力 B．管理和协调能力

C．各种风险因素对计划实施的影响 D．规划和计划的可行性

11、【例1·单选题】当施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可能是。

A：改善劳动条件外部配合条件

B：更换设备，采用更先进的施工机械 C：增加劳动力和施工机械的数量 D：改进施工工艺和施工技术 E：自我评定

12、某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4天、2天、6天，该工程的流水施工工期为__天。A．28 B．20 C．16 D．14

13、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

14、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出的方案。A：功能最好 B：成本最低 C：价值最高 D：技术最新

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的划分的。A：工作程序 B：工作分工 C：系统过程 D：系统目标 E：工程变更单

16、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的。

A：总时差最小 B：自由时差为零

C：自由时差等于总时差 D：时间间隔最小 E：自我评定

17、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔。A：工期、成本、利润

B：工期和成本、不能索赔利润 C：工期、不能索赔成本和利润 D：成本、不能索赔工期和利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、关于行使抗辩权的说法，正确的是。A：行使抗辩权方仍然承认合同有效 B：行使抗辩权是解除合同的必要条件

C：行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务 D：行使抗辩权表明合同变更 E：专业监理

19、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是。A：审查物资供应情况分析报告 B：确定物资供应分包方式 C：办理物资运输手续

D：确定物资供应分包合同清单 E：自我评定 20、工程总费用由直接费用和间接费用两部分组成，当工期被压缩时，会引起。A：直接费增加，间接费减少 B：直接费和间接费均增加 C：直接费减少，间接费增加 D：直接费和间接费均减少 E：自我评定

21、对建设单位的质量责任说法错误的是。A：建设单位要根据工程特点和技术要求，按有关规定选择相应资质等级的勘察、设计和施工单位，且在合同中必须有质量条款

B：建设单位应根据工程特点配备相应的质量管理人员

C：建设单位在工程开工后负责办理有关施工图设计文件的审查手续 D：建设单位按合同的约定负责采购供应的材料构配件，应符合设计和合同要求，对发生的质量问题承担相应责任 E：工程变更单

22、某企业拟建造一幢宿舍楼，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，该工程适宜采用形式。A：固定总价合同

B：估计工程量单价合同 C：可调单价合同 D：纯单价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于。A：一般事故 B：较大事故 C：重大事故

D：特别重大事故 E：工程变更单

24、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位须做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前；施工单位应通知建设单位和。A：建设工程质量监督机构 B：设计单位 C：勘察单位 D：监理单位 E：工程保险金

25、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是。A：设计计算允许误差 B：材料规格品种使用错误 C：施工方法不当

D：机械设备出现故障 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、根据《招标投标法》的规定，开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况中，导致投标文件无效的有。A：投标文件未按要求予以密封

B：投标函未加盖企业法定代表人印章 C：投标人未提供投标保函或投标保证金

D：投标文件对招标文件的响应存在细微偏差 E：联合体投标未附联合体共同投标协议书

2、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括__。A．施工进度控制目标分解图 B．工程进度款支付时间与方式 C．进度控制人员的职责分工 D．施工机械进出场安排

E．进度控制目标实现的风险分析

3、【例5·多选题】工程项目年度计划的内容包括。A：投资计划年度分配表 B：年度建设资金平衡表 C：年度计划形象进度表 D：年、季、月进度计划表 E：年度设备平衡表

4、在采用EPC模式时，应具备的条件有。A：有部分设计图纸即可

B：给投标人充分的资料和时间

C：业主直接按照合同规定向承包商支付工程款 D：业主代表不能过分干预承包商的工作

E：业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查

5、下列属于招标控制价的审查内容的是。A：编制依据是否正确 B：清单列项是否齐全 C：费用表格是否规范 D：承包范围

E：各费用的计算基础是否正确

6、在实行监理的工程中，总监理工程师具有__。A．组织项目施工验收权 B．工程款支付凭证签认权 C．不称职监理人员的调换权 D．分包单位的选定权 E．施工质量的否决权

7、关于组织流水施工中的时间参数，下列说法正确的有。A：流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间

B：主导施工过程中的流水节拍应是各施工过程流水节拍的平均值 C：流水步距是两个相邻的工作队进人流水作业的最小时间间隔

D：工期是指第一个专业队投入流水施工开始到最后一个专业队完成流水施工止的延续时间

E：流水步距的最大长度必须保证专业队进场后不发生停工、窝工现象

8、常用的偏差分析方法有。A：网络图法 B：横道图法 C：表格法 D：曲线法 E：赢值法

9、【例4·多选题】工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括等方面。A：适用性 B：可靠性 C：节能性 D：外观质量 E：环境协调

10、下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有。A：专业工作队数大于施工过程数 B：各个施工段上的流水节拍相等 C：有的施工段之间可能有空闲时间

D：各个专业工作队能够在施工段上连续作业 E：相邻施工过程的流水步距不尽相等

11、委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有__。A．工程建设有关协作单位组织协调主持权 B．工程施工单位选定权 C．工程设计变更审批权 D．工程款支付审核权 E．监理人调换总监批准权

12、纯单价合同计价方式主要适用于工程。A：没有施工图 B：工程简单 C：工程量不明 D：资金不足 E：急需开工

13、招标人编制的招标文件通常包括__。A．资格预审表 B．工程量清单 C．合同条件 D．投标须知

E．技术规范、图纸和技术资料

14、单位建筑工程概算包括__。A．一般土建工程概算 B．电气照明工程概算 C．采暖工程概算

D．电气设备及安装工程概算 E．特殊构筑物工程概算

15、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，双方验收依据的是。A：合同约定的质量标准 B：施工合同对材料的要求 C：图纸、样品等证明文件

D：双方当事人共同封存的样品 E：产品合格证、检验单

16、下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的有。A：总承包模式 B：EPC模式 C：CM模式

D：Partnering模式

E：Preject Controlling模式

17、可行性研究报告的内容包括__。A．市场调查与市场预测 B．建设规模与产品方案 C．设计概算 D．节能措施 E．节水措施

18、工程监理企业经营活动准则包括。A：守法 B：敬业 C：公平D：科学 E：公正

19、施工阶段投资控制的经济措施，除了进行工程计量外，还应进行（）等工作。A．编制资金使用计划 B．签发付款证书

C．作好工程监理日记

D．协商确定工程变更的价款 E．编制投资控制的工作流程图

20、对于的建设工程，采用CM模式进行管理，尤其能体现该模式的优点。A：设计变更可能性较大

B：由承包商承担工程建设大部分风险 C：不宜采用公开招标或邀请招标 D：时间因素最为重要

E：因总的范围和规模不确定而无法准确定价

21、【例2·多选题】下列有关见证取样的要求，描述正确的有。A：试验室要具有相应的资质并进行备案、认可

B：负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格

C：施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任 D：试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据

E：见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定

22、监理文件资料可以按照组卷。A：专业 B：分部工程 C：单位工程 D：阶段

E：文件的形成单位

23、某分部工程中各项工作间逻辑关系见下表，相应的双代号网络计划如下图所示，图中错误的有（）.A.多个终点节点  B.多个起点节点  C.工作代号重复  D.不符合给定的逻辑关系  E.节点编号有误

24、在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物。A：供货方应赔偿因此造成的额外损失 B：采购方可通知供货方办理解除合同手续

C：如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任 D：供货方有义务发出发货协商通知

E：采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货

25、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权__。A．留置该工程

B．与发包人协议将该工程折价 C．直接委托拍卖公司拍卖该工程 D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

第二篇：河北省2016年下半年注册监理工程师合同管理：变更管理考试题（范文）

河北省2016年下半年注册监理工程师合同管理：变更管理

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是。A：应当由发包人保管并承担保管费用

B：应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担 C：应当由承包人保管并承担保管费用

D：应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担 E：专业监理

2、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A．1 B．2 C．3 D．4

3、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为错误。A：第一类 B：第二类 C：抽样方法 D：检验方法 E：工程变更单

4、用生产能力指数法进行投资估算时，拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。一般比值在__倍左右估算效果较好。A．5 B．15 C．20 D．10

5、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

6、某分项工程实物工程量为，该分项工程人工产量定额为／工日,计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为天。A：10 B：20 C：40 D：55 E：自我评定

7、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是。A：总体平均值 B：样本平均值 C：中位数 D：变异系数 E：工程变更单

8、在工程设计中，影响进度的主要因素之一是__。A．地下埋藏文物的处理 B．施工承发包模式的选择 C．设计合同的计价方式

D．设计各专业之间的协调配合程度

9、下列关于分部分项工程量清单编制的说法中。错误的是。A：清单应包括项目编码、项目名称

B：清单应包括项目特征、计量单位和工程量 C：清单为不可调整的闭口清单

D：清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、《建设工程监理规范》规定，监理月报，报送建设单位和本监理单位。A：由监理工程师编写，总监理工程师签认 B：由专业监理工程师编写，总监理工程师签认 C：由总监理工程师组织编写，总监理工程师签认 D：由总监理工程师组织编写．本单位的法人签认 E：工程保险金

11、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（）。A．初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请

B．注册有效期满需继续执业的，应在有效期满 1周前，提出延续注册申请 C．在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年

D．每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料

12、根据《工程监理企业资质管理规定》，综合资质工程监理企业须具有个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。A：6 B：5 C：4 D：3 E：工程保险金

13、关于建设工程风险对策的说法，正确的是。A：风险回避是应对技术风险的最佳策略

B：风险回避是必要的、有时甚至是最佳的风险对策 C：风险转移对被转移者都是不利的

D：非计划性风险自留也是经过风险评价后作出的风险对策决策 E：工程保险金

14、可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且成本可以随设计的进展而加以调整，实际工程中应用较多的合同计价方式为。A：成本加固定百分率酬金 B：成本加固定金额酬金 C：成本加奖罚 D：可调价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于。A：一般事故 B：较大事故 C：重大事故

D：特别重大事故 E：工程变更单

16、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准或合同约定的，__建筑施工企业改正。A．应当建议

B．应当报告建设单位要求 C．应当指导 D．有权要求

17、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作包括。A：签订保修合同 B：审查设计概算 C：审核竣工结算款

D：分析发生索赔的原因

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、下列工作中，属于建设工程进度调整过程中实施内容的是。A：确定后续工作和总工期的限制条件 B：加工处理实际进度数据 C：现场实地检查工程进展情况 D：定期召开现场会议 E：自我评定

19、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。A．关键岗位 B．关键部位 C．重要部位 D．重要岗位 20、可变更可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

21、监理月报报送建设单位时间，一般为收到施工单位当月相关资料__内提交。A．5天 B．7天 C．5～7天 D．10天

22、某承包商从一生产厂家购买了相同规格的大批预制构件，进场后码放整齐。对其进行进场检验时，为了使样本更有代表性宜采用的方法。A：全数检验 B：分层抽样

C：简单随机抽样 D：等距抽样 E：工程变更单

23、按照《建设工程施工合同(示范文本)》，监理工程师工程计量结果视为有效的是。

A：承包人在计量前12小时收到通知但未参加的工程计量 B：承包人在计量前24小时收到通知但未参加的工程计量 C：对承包人超出设计图纸范围的工程进行的工程计量 D：收到承包人已完工程量报告的8天后进行的工程计量 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以__签发接收证书。A．本该进行检验日

B．缺陷通知期内补充检验通过日 C．工程实际移交日 D．业主实际使用日

25、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于。A：合同价格内的暂列金额 B：预留的部分工程预付款 C：业主的履约保证金

D：预留承包商的部分应得工程款 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、质量管理体系认证的特征主要表现在等方面。A：由第三方实施确保客观公正 B：依据统一的认证标准实施 C：认证标准属于强制性标准

D：认证合格标志，不能用于具体的产品上 E：认证结论证明产品质量符合相关技术标准

2、风险的分析与评价采用相结合的方法来进行，这二者之间并不是相互排斥的，而是相互补充的。A：定性 B：定量 C：定时 D：定质 E：定期

3、流水施工工艺参数包括__。A．工作面 B．流水强度 C．施工过程 D．施工段 E．专业队数

4、非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的。下列各项中属于非确定型网络计划的有。A：双代号网络计划 B：单代号网络计划 C：计划评审技术 D：风险评审技术 E：决策关键线路法

5、监理工程师的素质要求主要表现为__。A．具有较高的学历和多学科专业知识 B．要有丰富的建设工程实践经验 C．要有良好的品德

D．要有健康的体魄和充沛的精力 E．要有较高的管理水平和经验

6、下列选项属于工程材料的是。A：建筑材料 B：建筑构配件 C：建筑半成品

D：电梯等工程实体配套设备 E：施工机械

7、项目监理机构施工阶段投资控制的主要任务有。A：编制招标工程标底 B：提供费用索赔的依据 C：进行工程计量 D：审查施工图预算

E：对工程造价目标进行风险分析

8、监理工程师所具有的法律地位决定了监理工程师在执业中一般应享有的权利和应履行的义务，这些义务主要包括__。A．遵纪守法

B．不得出借执业印章 C．接受职业继续教育 D．维护社会公共利益 E．依法自主执业

9、【例3·多选题】下列关于专业分包的说法正确的是。

A：施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划 B：专业分包人通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任 C：施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 D：施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入

E：施工专业分包人需要为施工机械设备办理保险

10、在工程质量验收过程中，下列情况中应予以验收。A：返工重做的检验批

B：经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批

C：经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D：施工单位难以纠正的建筑错位 E：建设单位认可的检验批

11、【例3·多选题】在工程建设设计阶段，监理工程师进度控制的主要任务包括。

A：确定工程总目标 B：编制项目总进度计划 C：编制设计总进度控制计划 D：编制阶段性设计进度计划 E：编制详细的出图计划

12、【例5·多选题】下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是。A：供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失 B：供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货 C：采购方可因供货方逾期交货而解除合同 D：采购方因供货方提前交货而应提前付款 E：逾期交货承担违约责任

13、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法包括。A：拉伸试验 B：抗压试验 C：抗剪试验 D：弯曲试验 E：抗扭试验

14、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容有__。A．进度控制工作流程 B．材料进场及检验安排

C．业主提供施工条件的进度协调程序 D．工程进度款的支付时间与方式 E．进度控制的方法和具体措施

15、施工阶段建设工程投资控制的主要任务是通过来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。A：控制工程付款

B：协调各有关单位关系 C：控制工程变更费用 D：预防及处理费用索赔 E：挖掘节约投资潜力

16、工程质量控制的组织措施有。A：建立健全项目监理机构 B：协助完善质量保证体系 C：落实质量控制责任 D：完善职责分工

E：制定有关质量监督制度

17、编制标底价格应遵循的原则有__。

A．标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内 B．标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合 C．标底价格应包括不可预见费(特殊情况)、预算包干费、措施费 D．按企业级别取费 E．按工程项目类别取费

18、【例4·多选题】监理工程师控制工程建设进度时，在施工阶段进度控制的任务是。

A：编制施工总进度计划，并控制其执行 B：编制详细的出图计划，并控制其执行 C：编制项目总进度计划

D：编制工程、季、月实施计划，并控制其执行 E：施工现场条件调查和分析

19、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有。A：指示承包商修复缺陷后再进行检验

B：经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程 C：建议业主解除合同

D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

E：要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷 20、建设工程流水施工的特点包括。A：有利于提高工程质量

B：各专业工作队能够连续施工

C：有利于提高技术水平和劳动生产率

D：尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短 E：单位时间投入的资源量大，不利于资源供应组织

21、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足的需要。

A：编制招标文件 B：控制工程核算 C：编制施工图设计 D：订购主设备 E：制作非标准部件

22、监理工程师对索赔的预防和减少要做到__。A．正确理解合同规定

B．为承包人提供力所能及的帮助

C．建立和维护监理工程师处理合同事务的威信 D．做好日常监理工作，随时与承包人保持协商 E．始终以业主的利益为重

23、委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权力不包括__。A．起草招标文件 B．接受委托招标代理

C．对规划设计要求的认定权 D．工程款支付的审核和签认权 E．对监理人员的监督控制

24、勘察设计费是指__。A．研究试验费 B．工程招标费

C．项目建议书编制费 D．可研报告编制费 E．勘察设计费

25、重大质量事故是指满足__条件之一的质量事故。A．造成永久质量缺陷 B．工程倒塌或报废

C．直接经济损失10万元以上

D．严重影响使用功能和丁程结构安全 E．造成人员死亡或重伤3人以上

第三篇：江苏省2016年注册监理工程师合同管理：变更管理考试题

江苏省2016年注册监理工程师合同管理：变更管理考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人的竣工日应确认为。A：承包人自检合格日

B：承包人递交竣工验收报告日 C：竣工验收开始日

D：竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日 E：专业监理

2、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。A．理解了业主对该工程的建设意图 B．包括了全部委托的工作任务 C．与合同要求和建设意图相一致 D．适合工程的特点

3、材料采购合同履行过程中，检验硬度试验的质量检验方法是。A：化学分析 B：理论换算法 C：物理试验 D：经验鉴别法 E：专业监理

4、作为建设工程建设合同的主体，其承包人的具有的资质等级不能低于所承包合同要求的资质等级，这是由建设工程合同决定的。A：合同主体的严格性 B：合同标的的特殊性 C：合同履行期限的长期性 D：计划和程序的严格性 E：专业监理

5、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定，建安工程造价中的利润包含在中。A：分部分项工程费 B：其它项目费 C：措施项目费 D：规费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是__。A．物 B．行为 C．智力成果 D．活动

7、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是。A：监理委托函 B：工程变更申请书 C：监理合同专用条件

D：实施过程中与委托人签署的补充文件 E：专业监理

8、下列组织协调方法中，属于交谈协调的是。A：专题会议 B：监理例会 C：电话 D：走访

E：工程保险金

9、向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由审核设计变更文件和处理相关事宜。A：原设计负责人 B：建设单位代表 C：总监理工程师 D：采购方负责人 E：工程变更单

10、根据《建设工程安全生产管理条例》，针对编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证、审查。A：起重吊装工程 B：脚手架工程 C：高大模板工程 D：拆除、爆破工程 E：工程保险金

11、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由承担。A：发包人 B：承包人

C：设备供应人

D：发包人和承包人分别 E：专业监理

12、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金。A：不再返还

B：在颁发接收证书时全部返还 C：在颁发履约证书时全部返还

D：在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 E：专业监理

13、【例2．单选题】下列关于总监理工程师的说法错误的是。A：总监理工程师应由注册监理工程师担任 B：一名注册监理工程师最多同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师 C：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师

D：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意

E：工程保险金

14、下列不属于项目监理机构现场监理工作制度的有。A：监理人员考勤制度

B：工程开工、复工审批制度 C：监理工作报告制度

D：平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度 E：工程保险金

15、下列关于主动控制的表述中，正确的是__。

A．主动控制是在输出环节之前就要采取预防和纠偏措施来减少偏差发生的控制活动

B．主动控制是基于第一次循环之后所发现的偏差，在下一次循环开始之前主动采取预防和纠偏措施的控制活动

C．主动控制是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和程度的基础上，采取有针对性的预防措施，从而减少甚至消除目标偏离的控制活动 D．主动控制可以使工程实施保持在计划状态

16、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，工程量清单应由编制。

A：招投标管理部门认可的代理机构 B：具有相应资质的工程造价咨询人 C：具有招标代理资质的中介机构 D：项目管理公司合同管理机构

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。A：熟悉图纸和预算定额

B：划分工程项目和计算工程量

C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量 D：了解施工组织设计和施工现场情况 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、总监理工程师是工程监理的主体。A：决策 B：权力 C：利益 D：行为

E：工程保险金

19、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8．2％，国外运输保险费率为4％，增值税率为17％，则该设备进口关税的计算基数是万元。A：500 B：562 C：585 D：656 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应该是工作的。A：平行工作 B：紧后工作 C：后续工作 D：先行工作 E：自我评定

21、建设工程信息收集有__个阶段，施工阶段又分__个阶段。A．

4、3 B．

3、4 C．1 4 D．

2、3

22、通过检查分析，如果出现进度偏差，那么。A：仍按原计划执行

B：对原计划整体进行调整 C：改变工期或施工速度

D：应尽量减少变更计划性的调整 E：自我评定

23、若采用可调总价合同，在施工过程中发生变化时，合同总价可调整。A：施工设备 B：工料价格指数 C：施工顺序 D：施工方法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为__。A．质量目标规划 B．质量目标审核

C．质量目标状况的动态分析 D．质量信息及时归档保存

25、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。A：人工费上涨 B：定额消耗量变化 C：遇雨季导致工期延长 D：设计变更

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、依照施工合同示范文本通用条款的规定，__属于发包人应当完成的工作。A．办理施工许可证 B．提供工程进度计划 C．确定坐标控制点

D．做好施工现场地下管线的保护工作

E．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

2、缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合。A：缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间 B：缩短后的持续时间不能大于其最短持续时间 C：缩短持续时间的工作不能变成非关键工作 D：缩短持续时间的工作能变成非关键工作 E：缩短后对非关键工作无影响

3、建设工程监理规划的审核需要__。

A．监理单位的技术主管部门进行内部审核 B．技术主管部门负责人签认 C．总监理工程师签字

D．提交给业主，由业主确认，并监督实施

E．看监理工作内容是否包括了业主委托的大部分工作任务

4、施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有。A：未按招标文件的要求予以密封的 B：明显不符合技术标准要求的

C：竣工期限超过招标文件要求的完成期限的 D：投标报价的大小写金额不一致的 E：投标报价明显低于市场价格的

5、在工程质量验收时，主控项目是指建筑工程中对起决定性作用的检验项目。A：工程效益 B：工程安全 C：环境保护 D：节能 E：工程规模

6、建设项目董事会的职权包括。A：负责筹措建设资金 B：负责提出开工报告

C：负责控制工程投资、工期和质量 D：负责生产准备和培训人员

E：负责提出项目竣工验收申请报告

7、用流水作业组织工程的施工，与顺序施工(依次施工)、平行施工等组织施工的方式相比，其特点是。A：各施工队组连续

B：可以寻找出关键工作来指导施工 C：劳动力、材料供应均衡 D：工期适中

E：可组织专业化施工队提高劳动生产率

8、总监理工程师职责包括。

A：组织编写监理日志，参与编写监理月报

B：组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料 C：组织审查和处理工程变更 D：组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算 E：组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况

9、在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，只有__可以进行验收。A．返工重做的检验批

B．有资质的检查单位鉴定达到设计要求的检验批

C．经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D．经论证，不影响结构安全和正常使用的检验批 E．无结构和安全问题，建设单位认可的检验批

10、监理工作目标通常以建设工程目标的控制值来表示。A：工期 B：质量 C：造价 D：进度 E：安全

11、建设工程设计需要与外部环境因素进行反复协调，在这方面主要涉及与__的协调。A．业主 B．施工单位 C．监理单位

D．勘察、设计单位

E．政府有关部门审批工作

12、下列属予工程建设程序的是。A：策划 B：设计 C：施工

D：投入生产 E：运营

13、用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点一般是__。A．采用技术的先进性

B．工程量大、单价高的分部分项工程 C．补充单位估价表 D．计取的各项费用 E．设计标准的合理性

14、合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是__。A．应当先履行的对价给付是可能履行的义务 B．应当先履行的合同一方丧失商业信誉 C．合同中未约定履行的顺序

D．对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务 E．对方的对价给付是可履行的义务

15、建设工程实施阶段的工作内容主要包括。A：建设准备

B：项目建议书编制 C：勘察设计

D：施工安装及竣工验收 E：可行性研究报告编制

16、见证取样涉及行为。A：施工方 B：见证方 C：试验方 D：设计方 E：供货方

17、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图

C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书

18、下列情况，监理工程师有必要编制进度计划的是。A：单位工程施工的进度计划

B：大型建设项目的施工总进度计划

C：分期分批发包又没有负责全部工程的总承包单位的施工总进度计划 D：大型建设工程的工程项目进度计划 E：采用若干个承包单位平行承包的

19、我国产品质量认证标志包括__。A．方圆标志 B．3C标志 C．长城标志 D．PRC标志

E．Quairy Control标志

20、风险管理的主要环节包括。A：风险识别 B：验收

C：风险分析与评价 D：风险对策的决策 E：风险对策实施的监控

21、分项工程应按（）等进行划分。A．主要上种 B．材料 C．施工工艺 D．设备类别 E．施工顺序

22、根据《建筑法》，建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件包括。A：已经取得规划许可证 B：拆迁完毕

C：已经确定建筑施工企业

D：有保证工程质量和安全的具体措施 E：建设资金已经落实

23、中外合资经营监理企业是经中国政府批准，在中国境内__。A．共同投资 B．共同经营 C．分级管理

D．共同分享利润 E．共同承担风险

24、项目监理机构可设置总监理工程师代表的情形包括。

A：工程规模较大，专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程 B：一个建设工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同 C：工程规模比较大，工期比较长 D：工程规模较大，地域比较分散 E：工程规模比较小，技术要求比较高

25、下列关于监理规划的说法中，正确的有。A：监理规划的表述方式不应该格式化、标准化 B：内容应具有针对性、指导性和可操作性 C：应由总监理工程师组织编制

D：监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分 E：应把握工程项目运行脉搏

第四篇：海南省注册监理工程师合同管理：进度管理考试题

海南省注册监理工程师合同管理：进度管理考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、城市维护建设税的计税基础是。A：直接费 B：间接费 C：所得税 D：营业税

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为2000万元，工期提前获得评标优惠80万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为。

A：1920万元，2000万元 B：1920万元，1920万元 C：2080万元，2000万元 D：2080万元，1920万元 E：专业监理

3、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A：7 B：15 C：20 D：30 E：工程保险金

4、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。A：强化验收 B：完善手段 C：加强评定 D：过程控制 E：工程变更单

5、监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为__。A．质量目标规划 B．质量目标审核

C．质量目标状况的动态分析 D．质量信息及时归档保存

6、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是。A：衡量法 B：理论换算法 C：查点法

D：经验鉴别法 E：专业监理

7、项目监理机构的设置应合理，要突出监理人员素质，尤其是人选，将是建设单位重点考察的对象。A：监理员 B：技术负责人

C：专业监理工程师 D：总监理工程师 E：工程保险金

8、某建筑公司承建某县政府办公楼，其营业额为5000万元人民币，则该施工企业应绷纳的城市维护建设税应为万元。A：1．5 B：4．5 C：7．5 D：10．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、要约与要约邀请的共同特征是。A：内容具体明确

B：具备合同的一般条款 C：明示订立合同的意思表示 D：对行为人具有约束力 E：专业监理

10、企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，需向政府提交。A：项目申请报告 B：项目建议书

C：可行性研究报告 D：开工报告 E：工程保险金

11、为了确保工程质量，对于大宗器材和材料的采购，一般宜__。A．供货厂家考核合格后直接向厂家订货 B．货比三家，直接在市场上采购

C．通过样品试验、鉴定后，请中介机构代为采购 D．采用招标的方式采购

12、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、6天和4、3、4、7天，则流水步距为天。A：3 B：4 C：5 D：6 E：自我评定

13、工程进度款的计算主要涉及。A：工程质量的检验和施工进度计划 B：工程量的计量和单价的确定 C：直接费和间接费的计算

D：施工方案和分部分项工程的确定 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、【例2·单选题】某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6．5万美元，外贸手续费率为1．5％。美元兑人民币的汇率为6．15。则该进口设备的离岸价为万元人民币。A：1230．00 B：1310．87 C：1331．48 D：1351．47 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与签订分包合同。A：甲 B：乙 C：丁

D：甲和乙均可 E：专业监理

16、某项目建设期为2年，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8％，则该项目的建设期贷款利息估算为万元。A：286．40 B：366．40 C：560．00 D：572．80 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中__的具体运用。A．风险回避 B．风险自留 C．损失控制 D．风险转移

18、依据《建设工程监理规范》，建设工程监理表格体系包括3类表式，其中A类表为。

A：承包单位用表 B：建设单位用表 C：监理单位用表 D：各方通用表 E：工程保险金

19、【例2．单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A：7 B：15 C：20 D：30 E：工程保险金 20、【例1·单选题】纵横向协调工作量大．处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。

A：直线职能制组织形式 B：职能制组织形式 C：直线制组织形式 D：矩阵制组织形式 E：工程保险金

21、运输货物时的运输合同的客体是。A：被运货物 B：运输行为 C：运输费用 D：运输工具 E：专业监理

22、根据《建设工程设计合同》示范文本，合同有效期是。A：从合同签字日起，至提交设计文件之日止 B：从合同签字日起，至工程竣工验收之日止

C：从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止 D：从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止 E：专业监理

23、下列选项属于指定代理关系终止条件的是。A：代理期间届满

B：作为代理人的法人终止 C：代理事项完成 D：被代理人死亡 E：专业监理

24、在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对进行审查。A：现场质量保证体系 B：勘察实施方案

C：重要岗位人员的上岗证 D：勘察成果报告 E：工程变更单

25、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是。A：设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充

B：发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意 C：发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议

D：如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用

E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按照FIDIC((施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括__。

A．业主提供的设计不当造成的损失 B．承包商施工原因造成的爆炸 C．工程所在国发生战争 D．放射性污染导致停工

E．施工遇到不利气候条件导致的停工

2、监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于__。A．参与监理工作人员的业务专长和经验 B．是否遵循了规范化的管理程序和方法 C．监理工作的内容和范围

D．参与监理工作人员的创新想像力和风险意识 E．监理招标的成功与否

3、建设工程监理组织协调中的会议协调法包括__。A．监理例会

B．专业性监理会议 C．开工会议

D．第一次工地会议 E．施工进度分析会

4、监理工程师的常规工作方法包括。A：旁站 B：巡视 C：指令文件 D：见证取样 E：平行检测

5、关于分包合同管理的说法，正确的有。

A：签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意

B：业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性 C：工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行 D：承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E：工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

6、建设投资估算方法包括__。A．生产能力指数法 B．分项详细估算法 C．扩大指标估算法

D．综合指标投资估算法 E．比例估算法

7、某分部工程时标网络计划如图4-14所示。当该计划执行到第5天结束时检查实际进展情况，实际进度前锋线表明。A：工作C实际进度拖后，但不影响总工期 B：工作D仍有总时差2天 C：工作E仍有总时差1天

D：工作G的最早开始时间将会受影响 E：工作H的最早开始时间不会受影响

8、工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有。A：投资计划分配表 B：设计总进度计划表 C：工程项目一览表

D：建设资金平衡表 E：工程项目进度平衡表

9、标底价格的编制步骤包括__。A．准备工作 B．收集编制资料 C．计算标底价格

D．结合投标报价确定标底终价 E．审核标底价格

10、下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的有。A：总承包模式 B：EPC模式 C：CM模式

D：Partnering模式

E：Preject Controlling模式

11、质量问题处理报告的内容包括__。A．组织技术签定

B．实施处理中的有关原始数据、验收记录、资料 C．审核认可的质量问题处理方案

D．对处理结果的检查、鉴定和验收结论 E．事故性质

12、监理工作中主要手段为。A：监理指令 B：旁站 C：巡视

D：平行检验 E：技术考核

13、分包商应立即执行的变更指令包括。A：工程师直接送达的书面指令 B：工程师代表直接送达的书面指令 C：承包商代表直接送达的书面指令

D：经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令 E：经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

14、进口设备采用装运港船上交货价(FOB)，其抵岸价格的构成含有。A：进口设备检验费 B：银行财务费 C：运输保险费 D：关税 E：增值税

15、采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有。A：工程量清单中的工程量不准确 B：承包商的投标报价漏缺 C：合同内有调价条款 D：施工中发生工程变更 E：承包商拖期竣工的赔偿

16、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有。A：承包人修订进度计划 B：发包人应提供的条件 C：承包人采取的赶工措施

D：提前竣工需追加的合同价款

E：承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法

17、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，合同价款争议的解决方式，包括。A：催告 B：调解 C：协商 D：仲裁 E：暂停施工

18、下列行为中属于委托代理的法律行为有__。A．施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人

B．监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人 C．施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人 D．建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜

E．总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作

19、质量管理体系认证中，有关认证和认可的理解正确的是。A：认证是由第三方进行 B：认可是由授权的机构进行 C：认证是书面保证 D：认可是正式承认

E：认可是证明认证对象与认证所依据的标准符合性 20、监理工程师在施工图设计阶段的监理工作有__。

A．审核设计单位交付的施工图及概(预)算文件，并提出评审验收报告 B．对施工图进行修正

C．编写工作总结报告，整理归档监理资料

D．审核设计概算的合理性和准确性，并提出审核报告

E．对设计过程进行跟踪监理，必要时，会同建设单位组织对单位工程施工图的中间检查验收，并提出评估报告

21、【例2.多选题】下列各种建设工程组织管理模式的优点中，有利于工程造价控制的模式有。A：工程总承包模式 B：工程总承包管理模式 C：设计总分包模式 D：施工总承包模式 E：平行承发包模式

22、工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“守法”的具体要求为__。A．在核定的业务范围内开展经营活动

B．不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》 C．按照合同的约定认真履行其义务

D．离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督 E．建立健全内部管理规章制度

23、关于价值工程特点的说法，正确的有。A：以使用者的功能需求为出发点

B：核心是对研究对象进行功能系统分析 C：目的是降低研究对象的成本 D：强调不断改革创新

E：将功能、寿命周期成本和价值作为一个整体考虑

24、工程材料检验制度中，材料进场必须有。A：出厂合格证 B：生产许可证 C：质量保证书 D：使用说明书 E：研究化验单

25、【例3·多选题】施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，发包人要。A：负责修改施工进度计划

B：向承包人直接发出提前竣工的指令 C：与承包人协商并签订提前竣工协议 D：为承包人提供赶工的便利条件 E：减少对工程质量的检测试验

第五篇：山西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

山西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。

A：需承包人书面通知工程师 B：应经建设行政主管部门批准 C：应经工程师批准

D：需承包人书面通知发包人 E：专业监理

2、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A：煤炭 B：铁路 C：邮政

D：商品住宅 E：工程保险金

3、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。A：业主方的备用金 B：承包商的风险准备金 C：建筑安装工程的暂定单价 D：工程师风险控制基金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、【例·单选题】下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。A：建设工程勘察合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：建设工程设计合同 D：建设工程施工合同 E：专业监理

5、【例2·单选题】合同法律关系的主体不包括。A：自然人 B：法人 C：智力成果 D：其他组织 E：专业监理

6、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。A．建设工程的特点 B．建设单位的需要 C．本单位的特点 D．主管部门的要求

7、根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是。A：专家调查法 B：经验数据法 C：初始清单法 D：风险调查法 E：工程保险金

8、施工进度计划经审核签认，并报建设单位批准后方可实施。A：业主代表 B：技术负责人 C：总监理工程师 D：专业监理工程师 E：自我评定

9、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级

B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的

10、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值

B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系

D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

11、【例1·单选题】监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是。A：停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B：停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C：停工责任在承包人。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D：停工责任在承包人．由承包人承担发生的费用．相应顺延工期 E：专业监理

12、委托监理合同法律关系的客体是__。A．监理工程 B．监理服务 C．监理规划

D．监理投标方案

13、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位审批、签字。A：法定代表人 B：技术负责人 C：专业负责人

D：主管部门负责人 E：工程变更单

14、进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费=×人民币外汇牌价×银行财务费率。A：离岸价 B：到岸价

C：离岸价+国外运费 D：到岸价+外贸手续费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、对工程范围明确，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用合同形式。

A：估计工程量单价 B：纯单价 C：可调总价 D：可调单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。

A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：零星工作项目表

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、图4-8是工作K的实际进度与计划进度的比较，如K的全部工程量为W，则从中可以看出K工作二月份的计划施工任务量是。A：14％W B：15％W C：16％W D：17％W E：自我评定

18、委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备是的内容。A：专用条件 B：通用条件 C：附录A D：附录B E：工程保险金

19、在前锋线比较法中工作实际进展位置点落在检查日时间坐标左侧，则两者之间的差值表示。

A：该工作实际进度超前的天数 B：该工作实际进度拖后的天数 C：该工作的实际投资超额量 D：劳动量投入的多余量 E：自我评定

20、利用横道图表示工程进度计划．其不足是不能明确反映。A：整个工程单位时间内的资源需求量 B：各项工作的开始时间和完成时间 C：各项工作之间的搭接关系 D：工程费用与工程总工期之间的关系 E：自我评定

21、FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

22、关于建设工程监理的说法，正确的是。

A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位 B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果

C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可

D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同 E：工程保险金

23、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达。A：单位时间内的资源需求量 B：各项工作之间的逻辑关系 C：各项工作的持续时间

D：各项工作之间的搭接时间 E：自我评定

24、关于供货方代运货物的说法错误的是。

A：采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货 B：采购方接收后，运输部门不再负责 C：在交运前出现的问题，由供货方负责

D：在采购方提货前出现的问题，由供货方负责 E：专业监理

25、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处的罚款；情节严重的，降低资质等级、直至吊销资质证书。A：1万元以上5万元以下 B：5万元以上l0万元以下 C：10万元以上30万元以下 D：30万元以上50万元以下 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程实际的进度控制可表现为对__的控制。A．关键线路 B．工程内容进度 C．非关键线路 D．工作内容进度 E．工程总进度

2、下列属于监理工程师不予注册的情形有。A：不具有完全民事行为能力的

B：未达到监理工程师继续教育要求的 C：在两个或者两个以上单位申请注册的 D：年龄超过60周岁的

E：以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的

3、建设工程质量的特性主要表现在。A：节能性 B：耐久性 C：安全性 D：可靠性 E：全面性

4、依据施工合同通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求有__。A．完成合同约定的所有内容 B．发包人提出工程竣工报告

C．有施工单位签署的工程质量保修书 D．责令整改的问题全部整改完毕

E．工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字

5、进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有。A：测量设备保养费用

B：为监理工程师提供宿舍的费用 C：购买建筑工程保险的费用 D：计量混凝土构件体积的费用 E：维护施工工地清洁的费用

6、进度控制的经济措施包括__。A．建立进度信息网络

B．实施工期提前奖励和延期罚款 C．及时办理工程预付款支付手续 D．加强风险管理

E．及时办理工程进度款手续

7、设备运杂费通常是由__构成的。A．运费和装卸费 B．包装费

C．供销部门手续费 D．仓储费

E．采购与仓库保管费

8、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告的内容有。A：已经采取的措施 B：事故发生单位概况 C：事故发生的原因 D：事故的简要经过

E：事故发生的时间、地点以及事故现场情况

9、根据《建筑安装工程费用项目组成》有关规定，下列费用中，属于措施费的有。

A：材料二次搬运费 B：工具用具使用费 C：检验试验费

D：夜间施工增加费 E：安全施工费

10、招标准备阶段招标人的主要工作包括。A：向建设行政主管部门办理申请招标手续 B：选择招标方式 C：发布招标公告

D：编制招标有关文件 E：资格预审

11、根据FIDIC《施工合同条件》，解决合同争议的方式有。A：提交工程师确定

B：提交争端裁决委员会决定 C：业主与承包商协商 D：仲裁 E：诉讼

12、【例1．多选题】卓越绩效模式的实质包括。A：强调“大质量”观 B：聚焦于经营结果 C：是一个成熟度标准 D：合作共赢 E：战略导向

13、监理工程师对施工过程的质量控制是指对__的控制。A．实际投入的生产要素质量 B．作业技术活动实施状态 C．作业技术活动实施结果 D．竣工验收

E．最终产品的质量

14、索赔费用的计算方法有。A：总费用法 B：网络分析法

C：修正的总费用法 D：ABC分析法 E：实际费用法

15、目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足的要求。A：严格规定比较周期

B：明确目标实际值与计划值内涵 C：合理选择比较对象 D：正确制定纠偏措施

E：建立目标实际值与计划值之间对应关系

16、设计招标与其他招标在程序上存在着区别，主要表现在__。A．招标文件的内容 B．招标方式

C．投标书的编制要求 D．开标形式 E．评标原则

17、可以表明建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。A．降低投资就需考虑降低功能和质量要求

B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额

C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的 D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用 E．工程实施过程中发现问题及时进行返工

18、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对采用__方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。A．直接投资 B．资本金注入 C．贷款贴息 D．投资补助 E．转贷

19、下列费用不属于建设项目动态投资的是。A：勘察设计费 B：建设期贷款利息 C：新开征税费

D：建设单位管理费 E：汇率变动部分

20、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有。A：解决施工中出现的设计问题 B：办理设计文件审批手续 C：对设计文件的质量负责 D：编制施工招标文件 E：参加工程验收

21、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有。A：社会**对施工的干扰

B：不属于承包商原因造成的爆炸

C：承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰 D：业主提供施工图纸因设计不当造成的损失 E：不可抗力造成的工程损失

22、分包商应立即执行的变更指令包括__的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达 D．承包商代表直接送达

E．工程师发布经承包商代表确认的

23、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有__。

A．基坑支护与降水工程 B．土方开挖工程 C．起重吊装工程 D．主体结构工程

E．模板工程和脚手架工程

24、下列建设项目财务评价指标中，属于动态分析的指标有。A：财务内部收益率 B：财务净现值 C：总投资收益率

D：项目资本金净利润率 E：财务净现值指数

25、基准收益率是财务评价中一个重要的参数，是投资者对投资收益率的最低期望值。它不仅取决于资金来源的构成，而且还取决于项目未来风险的太小和通货膨胀的高低。具体影响因素有。A：加权平均资本成本率 B：投资的机会成本率 C：风险贴补率 D：社会效益率 E：通货膨胀率