第一篇：二级建造师案例题部分
[案例一] 某工程采用固定单价承包形式的合同，在施工合同专用条款中明确了组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书；（3）投标书书及附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。合同履行中，发包人、承包人、有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。在实际施工过程中发生如下事件： 事件一：本工程开工后，钢筋价格由原来的2600元/t 上涨到3600元/t，承包商经过计算，认为中标的钢筋制作安装的综合单位每吨亏损1000元，承包商在此情况下向发包人提出请求，希望发包人考虑市场因素，给予酌情补偿。事件二：在当年的“非典”疫情的影响下，使本工程停止施工2个月。在“非典”疫情结束后，没有将疫情作为不可抗力因素的证明，因此根据合同文件的第四项专用条款和第五项通用条款的约定，工期不得顺延。在事后，甲乙双方经过多次磋商，发包人认为工期耽误不是施工单位原因造成的，并对现场的实际损失进行了详细的调查和计算，故书面同意将工期延长2个月，并给予100万元的经济补偿。在结算时，经过现场计算和套用合同中固定综合单价，结算价格定为5 00万元+100万元，总计600万元。问题（1）承包商就事件一提出的要求能否成立？为什么？（2）在事件二中，发包人对工期的延长和经济补偿的文件，是否符合本合同文件的内容约定？
[案例二]
某市中医院的病房楼工程，已由政府批准兴建。现就该工程的施工面向社会公开招标。本次招标工程项目的概况为：建筑规模约8000万元；建筑面积约28000㎡；采用框架结构，总层数为22层；建设地点在某市中医院内；招标范围：土建和安装工程。工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准。凡对本工程感兴的施工单位均可向招标人提出资格预审申请，只有资格预审合格的申请人才有可能被邀请参加投标。问题（1）《招标投标法》中规定的招标方式有哪几种？（2）简述公开招标这种招标方式的特点。
[案例三] 某高校学生宿舍楼建筑面积15260.6㎡，框架剪力墙结构箱形基础。地下防水和卫生间、厨房防水采用聚氨酯涂膜防水。聚氨酯底胶的配制采用甲料：乙料：二甲苯=1：1.5：2的比例配合搅拌均匀后进行涂布施工。地下防水施工完毕，操作工人甲见稀释剂二甲苯虽有剩余但并不多，觉得没有必要再退回给仓库保管员，于是就随手将剩余不多的二甲苯倒在了基坑坡顶上。问题：（1）操作工人甲的这种行为正确吗？为什么？（2）企业建立环境管理体系的步聚是什么？（3）环境管理方案的作用是什么？其内容包括哪些？（4）环境方针是一个组织制定环境管理目标与指标的依据和出发点。环境方针的制定要注意哪些问题？ [案例4] 某工程项目施工地点位于市中心地区。施工过程中出现了如下事件： 事件1：两名焊工焊接顶层上的钢板制成的水箱，当天下午即在箱内外刷上了防锈漆。第二天油漆未干，为了加快工期，工长要求两名焊工进水箱内部焊接水管。焊接时焊渣引燃未干的防锈漆使二人烧伤。
事件2：一名来自农村的民工(培训合格，未取得特种作业证)从事楼外避雷金属线焊接作业，完成第8层作业后，应从楼内到第9层继续作业。该民工从楼外脚手架攀登，攀登时身体探出脚手架外部拉动电焊线用力过猛，摔出落地，当场致死。事件3：施工期间为赶工期采取24小时连续作业，7月6日夜(高考前夕)12时周围居民因施工噪声影响学生复习为由冲进现场阻止施工，现场工人以领导由不停止施工，造成冲突被迫停工。事件4：该项工程基坑开挖粉尘量大，施工现场临时道路没有硬化处理，现场出口下水管道被运土车辆碾坏污水横流，进出场车辆考虑卸土地点较近，没有采取封盖措施。现场附近居民向环境管理机构举报，有关部门对项目经理部罚款，责令批改。问题：（1）分析事件l、2造成伤亡事故的原因，说明项目经理部应采取的措施。（2）结合事件4说明建筑企业施工经常出现的环境因素和控制污染的措施。（3）结合事件3、4，说明文明施工主要包括哪些内容?文明施工现场周围环境有什么要求? [案例5] 某灌注混凝土桩基工程采用工程量清单招标，招标文件要求采用《计价规范》综合单价计。经分析测算，承包商拟定管理费用为34％，利润利3％(均按人工、机械、材料费合计为基数计算)；分部分项工程量清单计价表见表1，承包商测算的措施见表2，零星：工作项目费见表3，按地区规定计算的规费为10000元，不含税税率为3.41％。承包商提交的工程量清单报价表见表4。问题：（1）承包商提交的工程量清单计价格式是否完整，《计阶规范》规定的工程量度清单计价格式应包括哪些内容?（2）计算承包商灌注混凝土桩基工程总报价。表1 分部分项工程量清单计价表 金额（元）序计量 工程 号 单位 数量 项目编码 项目名称 综合单价 合价 m 1016 010201003001 混凝土灌注桩 土壤级别：二级土；桩单根设计长度 8m；根桩数127根；桩直径：Φ800 混凝土强度C30；泥浆运输5Km内 合计 表2 措施项目清单计价表
序号 项目名称 金额（元）1 临时设施 9000.00 2 施工排水、降水 10000.00 合计 19000.00 表3 其他项目清单计价表
序号 项目名称 金额（元）投标人部分：零星工作项目费 4000.00 合计 4000.00 表4 分部分项工程量清单综合单价计价表 序定额工程内容 单数量 综合单价 号 编号 位 人工费
材料费 机械费管理费 利润小计
2-88 钻孔灌注混m3 1.000 105.056 156.55 76.10 凝土桩 2-97 泥浆运输m3 0.244 4.45 16.51 5km内 1-2 0.057 0.69 泥浆池挖土m3 方（2M以内）8-15 0.003 0.09 0.45 0.05 泥浆垫层m3（石灰拌和）4-10 砖砌池底m3 0.007 0.3 1.00 0.03（一砖厚）m3 0.003 0.11 0.39 0.01 8-105 砖砌池底（平铺）m3 0.025 0.23 0.35 0.03 11-25 池壁、池底抹灰 0.001 0.59 拆除泥浆池 112.11 合计 158.52 97.32 [案例6]某业主开发某高档住宅小区工程，施工图纸设计尚未完全完成。通过招投标选择了一家总承包单位承担该施工任务。由于工程量无法精确计算，双方商定采用单价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同部分条款摘要如下：
一、协议书部分条款摘要(一)工程概况 工程名称：某高档住宅小区工程 工程地点：某市郊区 工程内容：总建筑面积为23200m：(二)工程承包范围 承包范围：施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程
(三)合同工期
开工日期：2003年8月1日
竣工日期：2004年9月30日 合同工期总日历天数：420天(扣除节假日7天)(四)质量标准： 工程质量标准达到发包人规定的质量标准(五)合同价款(略)„„(八)承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工井在合同保修期内承担工程质量保修责任。其中： 地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限40年： 屋面防水工程、有防水要求的卫生问、房间和外墙面的防漏，为4年： 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； 电气管线、给排水管道、设备安装为1年； 装修工程为2年。(九)发包人承诺的合同价款支付期限和方式 1．工程预付款：于开工日期前15日支付合同总价的15％作为预付款。预付款不予扣回，直接抵作工程进度款。2．工程进度款：基础工程完工后，支付合同总价的10％。主体结构施工按每层的形象进度完成的实际工程量支付。工程竣工验收后进行决算，但扣留合同价款的10％作为维修保证金。
二、补充协议条款 1．发包人向承包人提供的施工场地的工程地质资料，仅供承包人参考，不对其准确性负责。2．承包人可以对承接的工程全部自行施工，也可以将主体工程进行分包。问题： 1． 该项工程合同中发包人与承包人选择单价合同是否合适? 2．该合同拟订的条款有哪些不妥之处?应如何进行修改? 答 案 [案例一] 答：（1）不能成立。根据合同专用条款的有关约定，本工程属于固定单价包干合同，所有因素的单价调整将不予考虑。（2）符合。根据合同文件专用条款的约定。合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，所以双方同意工期和费用的补偿是符合合同文件的约定的。[案例二]
答：（1）《招标投标法》中规定的招标方式有公开招标和邀请招示两种。（2）这种招标方式的优点是：投标的承包商多、范围广、竞争激烈，业主有较大的选择余地，能获得有竞争性的报价，提高工程质量和缩短工期。其缺点是：由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。[案例三] 答：（1）操作工人甲的这种行为是错误的。二甲苯为煤焦油和石油经分馏而得到的产品，在一般情况下，很难达到完全分离，二甲苯中会混有苯。二甲苯具有毒性，主要对神经系统有麻醉作用，对皮肤和黏膜有刺激作用。同时，二甲苯易挥发，燃点较低，很容易引起燃烧和爆炸。对环境也会造成污染。（2）企业建立环境管理体系的步聚是：最高管理者决定；建立完整的组织机构；人员培训；环境评审；体系策划；文件编写；体系试运行；企业内部审核；管理评审。（3）环境管理方案作用是保证环境目标和指标的实现。环境管理方案的内容一般可以有：组织的目标、指标的分解落实情况，使各相关层次与职能在环境管理方案与其所承担的目标、指标相对应，并应规定实现目标、指标的职责、方法和时间表等。（4）环境方针的制定要注意：
1、制定环境方针是最高管理者的选择
2、环境方针的内容必须包括对遵守法律及其他要求、持续改进和污染预防的承诺，并作为制定与评价环境目标和指标的框架。
3、环境方针应适合组织的规模、行业特点，要有个性。
4、环境方针在管理上要求形成文件，便于员工理解和相关方获取。[案例四] 答：（1）事件1：工长应负责任，施工没有进行技术交底，刘‘危险的操作环境没有采取相应措施，安全管理制度执行混乱。两名焊工安全意识淡薄，缺乏自我保护意识。事件2：高处坠落原因是作业人员违章、冒险、蛮干。作业过程缺乏相互监督，无人制止违章行为，无证上岗，安全教育培训工作不落实。项目经理首先应将伤亡人员送往医院抢救，保护现场，及时上报。以事故为借鉴，进行全面安全检查，对安全管理体系的运行全面检查落实情况，对施工中可能出现的安全隐患加强控制，制订纠正和预防措施。进行安全教育，强化安全纪律，做到四不放过。（2）事件4的出现属项目经理责任，有关部门进行罚款处理限期整改是正确的。建筑业常见的重要环境因素有：噪声、粉尘废弃物、废水、废气，化学品等。施工企业应建立环境管理体系，采取积极措施对噪声、废弃物、粉尘进行控制(详见考试用书)。（3）事件3是噪声对周围环境的污染影响了居民生活：事件4是粉尘污染形成扰民和环境破坏。居民的要求是正当的，施工人员的做法是错误的。文明施工是保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序。文明施工内容，以及对周围居民和现场环境的要求(详见考试用书)。[案例五] 答：（1）工程量清单计价格式
承包商提交的工程量清单计价格式不完整；《计价规范》规定的工程量清单计价格式应包括12项内容： 封面、投标总价、工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表、主要材料价格表。（2）
计算承包商灌注混凝土桩基工程总报价 表1 分部分项工程量清单综合单价计价表 序定额工程内单数量 综合单价 号 编号 容 位 人工费 材料费 机械费管理费 利润小计 2-88 钻孔灌m3 1.000 105.056 156.55 76.10 114.92 27.04 496.95 注混凝土桩 泥浆运 2-97 m3 0.244 4.45 16.51 7.16 1.68 29.89 输5km内 泥浆池 1-2 m3 0.057 0.69 0.23 0.05 0.97 挖土方（2M以内）泥浆垫 8-15 m3 0.003 0.09 0.45 0.05 0.20 0.05 1.89 层（石灰拌和）4-10 砖砌池m3 0.007 0.3 1.00 0.03 0.45 0.11 1.89 底（一砖厚）m3 0.003 0.11 8-105 砖砌池0.39 0.01 0.17 0.04 0.72 底（平铺）11-25 池壁、m3 0.025 0.23 0.35 0.03 0.21 0.05 0.87 池底抹灰 拆除泥 0.001 0.59 0.20 0.05 0.84 浆池 合计 112.11 158.52 97.32 123.54 29.07 515.99 表2 分部分项工程量清单单价计价表 序 计量 金额（元）项目编码 号 项目名称 单位 工程
数量 综合单价 合价 土壤级别：二级土；桩单根设计长度 8m；根桩数127根；桩直径： 010201003001 m 1016 515.99 524241.03 Φ800混凝土强度C30；泥浆运输5Km内 合计 524241.03 表3 单位工程费用汇总表 序号 费用名称 费用金额 1 分部分项工程费合计 524241.03 2 措施项目合计 19000.00 3 其他项目合计 4000.00 4 规费 10000.00 5 税金(1+2+3)×3.41%=1900.92 6 含税金额 1+2+3+4+5=576242.95 [案例六] 答：（1）该项工程合同采用单价合同形式是妥当的，因为项目工程量难以确定，无法计算准确的总价，双方风险较大，而采用单价合同可以较为公平的分担风险。（2）该合同条款不妥之处及其修改： ① 合同工期总日历天数不应扣除节假日,将节假日时间加到总日历天数中,即为427天。② 工程质量标准应达到发包人规定的质量标准,是错误的.应以《建筑工程施工质量统一验收标准》中规定的质量标准作为该工程的质量标准。③ 质量保修期限不妥，应改为：地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防漏，为5年：电气线路、给排水管道、设备安装为2年。④ 工程竣工验收后扣留合同价款的10%作为维修保证金，是不妥的。因为该比例过高，对承包方不公平，按有关规定的；国际惯例一般为合同价款的3-5％ ⑤ 发包人向承包人的施工场地的工程地质资料。仅供承包人参考，不对其准确性负责，这对承包方显失公平，应改为：保证资料真实准确，作为承包人施工的依据，并承担相应的风险。⑥ 补充协议条款第2条不妥，不允许将主体工程进行分包
第二篇：2015年机电二级建造师实物案例题
一)背景资料：
某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kV 变电站施工(含室外电缆敷设)。
合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。
工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。
施工过程中，项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书，按质量验收规范对业务送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查，发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。
监理工程师组织分项工作质量验收时，发现35KV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实，接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊，造成接地电阻不合格，分析原因有：
(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度，明确了责任人员和交底内容，但实施作业前仅对分包责任人进行了一次口头交底;
(2)接地体的连接不符合规范要求
(3)室外电缆施工中，施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。
问题：
1.安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?
2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?
3.写出本工程接地体连接的技术要求
4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。
解析与参考答案：
1.安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?
参考教材《建设工程法规及相关规定》，p97.《招投标法》规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。
《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位，但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可;所以，总承包单位如果要将承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。
工程的工艺线设备属于合同中约定的主体工程不允许分包;管道、电气专业属于特种设备和专业工程，依法告知建设单位并取得认可，可以进行分包。
2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?
参考教材p55.;管道安装前的检验
工程中属于压力管道的，特检站应进行监督检验。所以施工单位还应检查管道制造厂的质量证明书，并符合国家现行标准规范和设计文件的规定，使用前核对其材质、型号规格、标识以及几何尺寸的验收，标识应清晰完整，能够追溯到产品的质量证明文件。
3.写出本工程接地体连接的技术要求
参考教材p113，接地体的施工技术要求。
1)水平埋设的接地体采用镀锌扁钢的厚度应不小于4mm，截面积不小于100mm2;热镀锌层厚度不能小于65微米。埋入后的接地体周围应填土夯实。
2)接地体采用扁钢时，其搭接长度为扁钢宽度的两倍，并有三个邻边施焊;接地体连接的焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊缝处的药皮敲净后，并做防腐处理。
3)在接地体施工结束后，应及时测量接地电阻，电气设备的独立接地体，其接地电阻应小于4Ω，共用接地体电阻应小于1Ω。
4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。
参考教材《建设工程施工管理》p162;
参考教材p176;施工技术交底要求
1)项目部要分层次与分阶段进行技术交底。施工技术交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质确定。在单位工程、分部工程、分项工程、检验批施工前，应进行技术交底。
2)技术交底按工程性质，交底的对象应准确，机电工程项目施工技术交底分层次展开，应直至交底到施工操作人员。未及时参加施工技术交底人员必须补充交底。
3)施工作业前进行应准备相关资料，在作业前完成施工技术交底。
4)完成技术交底记录技术交底记录是履行职责的凭据，应及时完成。参加施工技术交底人员(交底人和被交底人)必须签字。技术交底记录应妥善保存，竣工后作为竣工资料进行归档。
5)确定施工技术交底次数。一般情况下，工程施工仅做一次技术交底是不适宜的，应根据工程实际情况确定交底次数。当技术人员认为不交底难以保证施工的正常进展时应及时交底。对于施工工期较长的施工项目除开工前交底外，宜至少每月再交底一次。
(二)背景资料：
A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机-发电机组的安装工程。
汽轮机X件到货。项目都在施工中。实行三检制，合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。
钳工班只测量了转子XX面柱度，转子水平度和推力盘不平度后，将清洗干净的各部件装配到下缸体上，检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上推一次完成扣盖，并按技术人员交底单中的中紧力矩。一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡检过程中，紧急制止了该工序的作业。
在机组轴冲洗过程中，临时接管的接头松脱，润滑油污染了部分地坪，项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。
项目部组织检查了实体工程和分项工程验收，均符合要求，填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案，报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程度不对，试运行现场环境不符合要求，不同意试运行，后经A单位项目部整改，达到要求，试运行工作得以顺利实施。
问题：
1.汽轮机转子还应有哪些测量?
2.写出上下缸体链接的正确安装工序。
3.在分项工程检验中，专检有什么作用?分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?
4.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求?
解析与参考答案：
1.汽轮机转子还应有哪些测量?
参考教材p64，汽轮机转子测量应包括：轴颈圆度、圆柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘不平度)、转子水平度测量。
转子就位后，测出转子各部晃度及各端面瓢偏度，轴颈锥度及转子弯曲度，并检查轴承间隙，汽封间隙，动静叶轴向间隙等通流部分间隙。
2.写出上下缸体链接的正确安装工序。
参考教材p64,气缸扣盖安装技术要点
1)扣盖工作从下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止，全程工作应连续进行，不得中断。
2)汽轮机正式扣盖之前，应将内部零部件全部装齐后进行试扣，以便对汽缸内零部件的配合情况全面检查。
3)试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙，确保汽缸内部清洁无杂物、结合面光洁、并保证各孔洞通道部分畅通，需堵塞隔绝部分应堵死。
4)试扣空缸要求在自由状态下0.05mm塞尺不入;紧1/3螺栓后，从内外检查0.03mm塞尺不入。
5)试扣检验无问题后，在汽缸中分面均匀抹一层涂料，方可正式扣盖。汽缸紧固一般采用冷紧，对于高压高温部位大直径汽缸螺栓，使用冷紧方法不能达到设计要求的扭矩，而应采用热紧进行紧固。紧固之后再盘动转子，听其内部应无摩擦和异常声音。
3.在分项工程检验中，专检有什么作用?分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?
参考教材p203,现场质量检查的内容
专检是指质量检验员对分部、分项工程进行检验，用以弥补自检、互检的不足。
参考教材p300,分项工程质量验收评定
分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写，验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容有检验项目、施工单位检验结果、建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。
4.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求?
参考教材p213,机电工程项目联动试运行前应具备的条件
1)试运行方案和生产操作规程已经批准。
2)工厂的生产管理机构已经建立，各级岗位责任制已经制定，有关生产记录报表已配备。
3)试运行组织已经建立，参加试运行人员已通过生产安全考试合格。
4)试运行所需燃料、水、电、汽、工业风和仪表风等可以确保稳定供应，各种物资和测试仪表、工具皆已齐备。
5)试运行方案中规定的工艺指标，报警及联锁整定值已确认并下达。
6)试运行现场有碍安全的机器、设备、场地、走道处的杂物，均已清理干(三)背景资料：
某安装工程承接了商场(地上5层，低下2层，每层净高5.0m)的自动扶梯安装工程。
工程有自动扶梯36台，规格:0.65m/s，梯级宽1000mm，驱动功率10kW。
合同签订后，安装公司编制了自动扶梯施工组织与技术方案、作业进度计划等。将拟安装的自动扶梯工程《安装告知书》提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门。
在自动扶梯安装前，施工人员熟悉自动扶梯安装图纸、技术文件和安装要求等。依据自动扶梯安装工艺流程(施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电气安装→扶手带安装→梯级安装→试运行调试→竣工验收)进行施工。
自动扶梯设备进场时，安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收，核对设备、部件、材料的合格证明书和技术资料(包括复印件)等是否合格齐全。
在土建交接验收中，检查了建筑结构的预留孔、垂直净空高度、基准线设置(见下图)等，均符合自动扶梯安装要求。
在自动扶梯制造厂的指导和监控下，安装公司将桁架吊装到位，自动扶梯的电气、扶手带、梯级等部件的安装完成后，各分项工程验收合格。自动扶梯校验、调试及试运行验收合格。
问题：
1.安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料?
2.自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件?
3.在土建交接检验中，有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装?
4.本工程有哪几个分项工程质量验收?由哪个单位对校验和调试的结果负责?
解析与参考答案：
1.安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料?
参考教材p292,特种设备的开工许可
安装公司在提交《安装告知书》时应包括：《特种设备安装改造维修告知书》;施工单位及人员资格证件;施工组织与技术方案(包括项目相关责任人员任命、责任人员到岗质控点位图);工程合同;安装改造维修监督检验约请书;机电类特种设备制造单位的资质证件。
2.自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件?
参考教材p145,自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求：1.设备进场验收
自动扶梯设备技术资料必须提供梯级或踏板的型式试验报告复印件，或胶带的断裂强度证明文件复印件;对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。
3.在土建交接检验中，有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装?
参考教材p145,自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求：2.土建交接检验
在土建交接检验中，以下检查内容直接关系到桁架能否正确安装。
(1)自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度严禁小于2.3m;
(2)根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间;
(3在安装之前，土建施工单位应提供明显的水平基准线标识;
(4)电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω;
(5)在安装之前，井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障，其高度严禁小于1.2m。
4.本工程有哪几个分项工程质量验收?由哪个单位对校验和调试的结果负责?
参考教材p303,电梯工程子分部工程、分项工程的划分
本工程有为自动扶梯安装的子分部工程，又可划分为设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收等分项工程。
参考教材p141,电梯准用程序
(1)电梯安装单位自检试运行结束后，整理记录，并向制造单位提供，由制造单位负责进行校验和调试;
(2)检验和调试符合要求后，向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验;
(3)监督检验合格，电梯可以交付使用。获得准用许可后，按规定办理交工验收手续。(四)背景资料：
某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位X把安装工程直接交予A公司承建(是否应进行公开招标)。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。
招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。
工程报价采用综合单价报价。
经资质预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中(发生了如下事件)：
A公司提前一天递交了投标书;
B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料;
D公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章(废标书);
E公司未按招标文件要求的格式报价(废标书);
经评标委员会评定、建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。(符合资格的5家公司投标，2家公司投的标书为废标，3家公司的标书有效，此次招标有效符合规定)
施工过程中发生下列事件：
事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工非及其他经济损失共计15万元;(建设方的原因)
C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元(施工方设备管理的原因);
因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元;(设计变更)
施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。(不可抗力)
事件二：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查对质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表明缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。
问题：
1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。
2.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效?说明理由。
3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。
4.用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷?
解析及参考答案：
1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。
参考教材：《建设工程法规及相关规定》p75，建设工程必须招标的范围
参考教材p147
机电工程项目按《招标投标法》及《招标投标法实施条例》规定，凡在中华人民共和国境内进行下列机电工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。一般包括：
(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;
(2)全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目;
(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
本工程由政府和一家民营企业共同投资兴建，属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，必须进行招标。包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。
2.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效?说明理由。
参考教材p148，机电工程招投标管理要求;p149,应当作为废标处理的情况
D公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章，既无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的为无效标书;
E公司未按招标文件要求的格式报价(废标书)。既未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效标书。
此次招标有效。依据《招标投标法》的规定，开、评标过程中投标人少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。本次招标经资格预审有A、B、C、D、E五家公司参与了投标，其中D、E2家公司投的标书为废标，开、评标过程中3家公司的标书为有效标书，此次招标有效，无需重新招标。
3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。
1)C公司可向建设单位索赔的工期：
参考教材《建筑工程法规及相关规定》p109：(三)工期顺延
(1)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况，工期相应延长。
开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，建设方予以施工方工期延长;
(2)不可抗力
施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天工期建设方予以施工方相应工期延长;
所以，C公司可向建设单位索赔的工期为：10+5=15天
2)C公司可向建设单位索赔的费用：
参考教材《建筑工程法规及相关规定》p114—115;建设工程施工合同中的赔偿损失
(1)未按约定提供原材料、设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。
开工后因建设单位采购的设备整体晚到的，属于未按约定提供设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。
所以，开工后因建设单位采购的设备整体晚到致使C公司延误工期10天，属于建设方的责任，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失，其造成窝工及其他经济损失共计15万元，施工方向建设方的索赔成立;
(2)因中途变更承揽工作要求，造成承包人损失的，应当赔偿损失。
非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，属于建设方中途变更设计而导致的工程量增加，增加费用30万元，施工方向建设方的索赔成立;
施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天，建设方应予以工期延长，但费用索赔不成立。其发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元建设方不予赔偿。
所以，C公司可向建设单位索赔的费用=15+30=45万元
4.参考教材，p32,焊后检验的方法,1.外观检验
用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。
而咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷是利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有此类缺陷的。
第三篇：部分案例题
案例
1、案情：甲、乙、丙三人于1997年1月5日共同盗窃塑料薄膜，价值5000元。案发后乙、丙二人逃跑，甲归案并如实陈述了三人共同盗窃的犯罪事实。乙的妻子和丙的姐姐分别向公安机关陈述了甲、乙、丙三人于1月5日晚到乙、丙两家窝藏赃物的经过和赃物的外部特征。根据乙妻、丙姐的陈述，公安机关查获了赃物，所获赃物同失主的陈述和被告甲的供述相互印证。问题：
（1）指出本案证据分别属于哪些法定证据种类？哪些属于直接证据？哪些属于间接证据？
（2）如何理解我国刑事诉讼证明标准？根据本案中所获得的证据，对被告人能否定罪？
参考答案：（1）甲的陈述属于犯罪嫌疑人供述和辩解；乙妻的陈述属于证人证言；丙姐的陈述是证人证言；赃物是物证；失主陈述为被害人陈述。直接证据有：甲的陈述、乙妻的证言、丙姐的证言。间接证据有：失主的陈述、赃物。（8分）
（2）我国刑事诉讼法规定的证明标准是：案件事实清楚，证据确实、充分。对此可以作以下理解：A据以定罪的证据均已查证属实；B案件事实均有必要的证据予以证明；C证据之间、证据与案件事实的矛盾得到合理的排除。D对案件事实的证明结论是惟一的，排除了其他可能性。因此可以对被告定罪（7分）
案例2：案情：1996年9月16日，原告黄某某因患心肌炎前往被告某省医学院附属医院门诊就诊。就诊大夫听诊后，告知黄的母亲患者病情已经好转，并约定八天后来医院复查。同年9月24日下午4时许，黄在其母陪护下按照约定来到医院复查病情。接诊大夫听诊后，确定黄的病情已基本痊愈。这时，黄母告诉大夫其女儿有感冒症状，主治大夫听诊后给黄开取了药物和针剂，值班护士即给黄进行静脉注射。约十余分钟后，黄即出现寒颤等异常现象，该院抢救后，黄脱离生命危险。但经住院治疗诊断为“脑水肿”。随后黄出现痴呆。为此住院治疗38天，花去医疗费3130.55元。问题：根据上述案例请说明：何谓推定？如何适用？本案中法院运用推定在认定案件事实有何依据？解答：（1）所谓推定：指由法律规定或者由法院按照经验法则，从已知的前提事实推断未知的结果事实存在，并允许当事人举证推翻的一种证据法则，即推定是依法进行的关于某事实是否存在的推断，而这种推断又是根据其他基础事实来完成的。
（2）我国民事诉讼法和最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》对推定的适用都作了规定，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第75条规定：“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。”其第9条也规定，根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则，能推定出另一事实的，当事人无须举证证明。这是因为在对立的双方当事人之间，持有对自己不利的证据的一方当事人为避免败诉，一般不会将这一证据提交给法庭，也不会在证据交换中使用。为了体现诉讼的公平，法律规定如果有对方当事人证明或法院根据有关证据和经验法则发现该证据掌握在其手中，在法院要求其提供的情况下，持有人无正当理由拒绝提供的就可以使用该规定，推定一方当事人主张该证据的内容不利于该持有者。可见，推定规则决定了整米国内责任在当事人之间的分配。上述案件中，法官在认定案件过程中充分运用了推定规则，转移了证明责任。法院在原告黄某某提出损害赔偿请求的情况下，依据生活的经验可推定出一个事实，即被告持有原告在医院治疗期间的医疗证明材料，而这证明材料是不利于被告的。在法院多次要求提供的前提下，医院拒绝提供相关的证据材料，法院当然可以依据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》中第75条的规定适用推定原则，判决被告败诉，承担相应的民事责任。
案例3：案情：原告许某某于1998年5月19日上午骑三轮车去天地商店，将12380元装在一红色女式提包内，放在车上。许某某骑车至商店后，发现提包丢失，便返回顺路寻找。期间，邻人赵某某告知原告，他看见本案被告王某某的五岁儿子王某拣到了提包。邻人杨某某也看见王某某的儿子拣到一红色女式提包。原告多次找王某某讨要丢失的提包，并答应可以给几千元酬谢，但是，王某某拒不交还其儿子王某拣到原告丢失的提包。在这之后，原告又一次向被告讨要提包并将对话偷偷录了音。庭审中，原告出示了这盒录音带。并有证人赵某某出庭作证称：“我是王某某的西邻居。5月19日上午７时许，我正在抹墙，听到王某某的儿子王某喊：'爸爸，我拣到一兜子钱'，这时，我爬在墙头看见王某拎着一个红色女式提包。”
问题：根据本案的情况，请说明录音资料的效力如何？
最高人民法院在2002年4 月1日生效的《关于民事诉讼证据的若干规定》中，对此批复作了修订，其第68条规定：“以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据。” 因此，只要证据不是以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的，就有可能成为定案的依据。这一规定适用于录音资料就意味着未经对方当事人同意录制的录音资料，只要不侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定，就可以作为定案的依据。
案例4：案情：某县公安机关接到举报，某国有公司总经理王某有贪污行为。公安机关接到举报后，因本案不属公安机关管辖，将举报信移送到了县人民检察院。县检察院经过调查取证，未能查实王某的贪污行为，但是，在调查过程中，发现王某的个人生活支出明显高于其收入，于是，县检察院以“巨额财产来源不明罪”对王某提起公诉。问题：根据刑事诉讼中证明责任承担的原理，说明本案中证明责任的承担。
答案：（1）在刑事案件中，刑事诉讼的证明责任由检察机关承担；在自诉案件中，由自诉人承担证明责任。同时，在公诉案件中公安机关也承担一定的证明责任，这种证明责任，主要涉及有关的程序法事实。人民法院不负有证明责任。犯罪嫌疑人、被告人一般不承担证明责任，也就是没有提出证据证明自己无罪的义务，不能因为犯罪嫌疑人、被告人不能证明自己无罪便据此得出犯罪嫌疑人、被告人有罪的结论。作为犯罪嫌疑人、被告人负证明责任的例外，是涉及“巨额财产来源不明罪”的案件。
（2）在本案中，首先应当承担证明责任的仍然是控诉方，即县检察院，当控诉方收集到足够的证据证明国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入且差额巨大时，证明责任便转移到犯罪嫌疑人或者被告人即王某身上，若王某不能说明或证明，差额部分即以非法所得论。
案例
5、案情：在陈甲诉李乙借款纠纷一案中，有以下几种证据：
陈甲出具的由李乙签名的借条一张。该借条内容为：今借陈甲人民币3000元整，一个月以内返还。1999年3月20日。
李乙的同事乔丙的证言。乔丙证明，他在1999年3月21日听李乙说，李乙向陈甲借了3000元钱，准备到外地旅游时用。
李乙向受诉人民法院所作的陈述。李乙说：“我在1999年3月20日向陈甲借了3000元钱，但我在5月份就还给他了，当时我向他要借条，他说借条丢了。他给我写了一张收条，但收条我现在找不着了。”
李乙的朋友张丁向受诉人民法院提出的证言：李乙在1999年3月底与张丁到五台山旅游时向张丁说，这次出来玩的钱是向别人借的。
问题：在上述证据中，请指出哪些是原始证据？哪些是传来证据？哪些是言词证据？哪些是实物证据？哪些是直接证据？哪些是间接证据？对当事人陈甲的关于李乙向其借款的主张来说，哪些是本证？哪些是反证？
答案：
1、本案的原始证据有：陈甲出具的借条、当事人李乙向人民法院的陈述；传来证据有：乔丙的证言、张丁的证言；言词证据有：乔丙的证言、李乙的陈述、张丁的证言；实物证据有：陈甲出具的借条；直接证据有：陈甲出具的借条、乔丙的证言、李乙的证言；间接证据有：张丁的证言；本证有：陈甲出具的借条、乔丙的证言、李乙的陈述、张丁的证言；反证：无。
案例6、1992年7月13日凌晨，在杭(州)肖(山)公路上，发生了—起交通肇事案。事故现场有被害人的尸体和被害人骑的摩托车，尸体旁边有被害人的血迹。尸体不远处有汽车急刹车留下的摩擦痕迹。被害人于腕上的手表已被摔坏，时针指在5点50分。侦查人员对现场进行了勘验，拍摄了一张现场全景照片。法医鉴定结论：被害人系被汽车撞击而死。有妇女张某对侦查人员说，她丈夫告诉她，事故发生时，他行走在离事故现场50米处，目击一辆解放牌大卡车撞倒被害人后逃离而去。事故现场不远处有里程碑记明事故发生地距肖山15公里。肖山市交通管理局 问：（1）上述案例中哪些证据属于物证?哪些证据属于书证？
（2）上述案例中哪些证据属于直接证据?哪些证据属于辩护证据?
答案：(1)物证有；A被害人的尸体；A被害人血迹；C路面上刹车的痕迹；D解放牌大卡车；E解放牌大客车漆皮脱落痕迹；F被害人骑的摩托车；G被害人手上被摔坏的手表。书证有：A被害人手上指明时间的手表；B肖山某厂的出车表；C证明离肖山15公里的里程碑。
（2）直接证据有：A妇女张某的证言；B司机刘某的陈述；C与司机同车的赵某的证言；
D法医的鉴定结论。辩护证据有：A地上刹车的痕迹；B挥坏的手表、里程碑和出车表三个书证所证明的内容(共同构成一个辩护证据)；C肖山市交通管理局查明，5点50分左右有二辆解放牌卡车经过事故现场；D司机刘某的陈述；E与司机同车的赵某的证言。
案例7：案情：1996年7月15日下午6时许，原告万某某之夫麻某某（某市机动科职工）下班后骑自行车回家，行至A县电力局门前的公路时，突遇大风把公路旁的护路树吹断。麻某某躲避不及，被断树砸中头部，当即倒地昏迷，所骑自行车也被砸坏。麻某某被同行的雷某某等人送往医院，经抢救无效死亡，临床诊断：麻某某因重度脑挫伤并呼吸衰竭，颅底骨折，门诊抢救无效死亡。经查，这段公路及路旁树木属于被告A县公路管理段管辖。路旁树木因受黄斑星天牛危害，有虫株率达79％，每株树平均虫口密度达27个以上，部分树木枯死已3年之久。经A
县公路管理段逐级向上请示，陕西省公路局批准，由宝鸡公路管理总段给A县公路管理段下达了采伐路旁虫害护路树的文件。由于被告对采伐枯树一事未采取任何积极措施，致使发生上述事故。原告万某某认为其夫麻某某的死，被告A县公路管理段有不可推卸的责任。因此，向人民法院起诉要求法院判令被告承担民事责任，支付相应的费用。人民法院最终认定被告对于原告丈夫的死亡有过错，根据举证责任倒置的原则，被告无法证明自己没有过错，所以应承担民事责任。问题：根据上述案例请说明：何为民事诉讼中的举证责任倒置？什么情况下适用该原则？本案是否符合适用条件？
参考答案：（1）民事举证责任倒置是大陆法系国家证明责任理论中的概念，英美法系中并没有民事举证责任倒置的概念。举证责任的倒置概念在国外（主要为大陆法系国家）有三种含义：一种是提供证据责任的转移，是诉讼中，承担证明责任的当事人提出证据证明其本证后，对方当事人为了动摇其本证所承担的证明责任。第二种是相对于证明责任分配一般原则而言的例外性规则，是法律上特别设定的一些由相对方承担证明责任的例外规定。第三种是通过法官的“造法”行为改变法定的证明责任分配规则，从而确立新的证明责任分配规则。我国民事举证责任倒置是指在特定案件中，提出主张的当事人不需提供证据证明其主张，而是依法律规定由对方当事人就该事实的存在或不存在负举证责任，若不能证明则承担不利的法律后果。从我国的法律规定看，举证责任倒置是针对民事诉讼法
第64条第1款的规定（当事人对自己提出的主张，有责任提供证据）设立的，是“谁主张、谁举证”的例外性规定。我国规定举证责任倒置的法理或者说考虑的因素（目的）主要有两个：一是举证难易程度。具体来说，在特殊的侵权案件中，受害人只能证明自己受到了加害人的损害，至于加害行为与损害结果之间的因果关系，受害人的举证能力就要弱一些。考虑举证难易程度，法律规定由加害人承担举证责任就要合理一些。二是保护弱者。举证责任问题与实体权利义务的合理安排息息相关，在一些现代诉讼中，例如产品责任诉讼中，被告的能力和地位都远超过原告方。在此类诉讼中双方力量的强弱对比悬殊，为实现实体法律公平保护当事人合法权益的原则，立法时考虑保护弱者的因素就利用证明责任，规定了举证责任的倒置。（5分）
（2）我国《民法通则》第121条至第127条所作的规定基本上属于举证责任倒置的情况。此外,其他实体法，如《合同法》等也有此类规定。最高人民法院2001年12月《关于民事诉讼证据的若干规定》的第4条对此作了相对集中性的规定。该规定确定下列侵权诉讼，按照以下规定承担举证责任：1．因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任；2．高度危险作业致人损害的侵权诉讼，由加害人就受害人故意造成损害的事实承担举证责任；3．因环境污染引起的损害赔偿诉讼，由加害人就法律规定的免责事由及其行为与损害结果之间不存在因果关系承担举证责任；4．建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落致人损害的侵权诉讼，由所有人或者管理人对其无过错承担举证责任；5．饲养动物致人损害的侵权诉讼，由动物饲养人或者管理人就受害人有过错或者第三人有过错承担举证责任；6．因缺陷产品致人损害的侵权诉讼，由产品的生产者就法律规定的免责事由承担举证责任；7．因共同危险行为致人损害的侵权诉讼，由实施危险行为的人就其行为与损害结果之间不存在因果关系承担举证责任；8．因医疗行为引起的侵权诉讼，由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任。（5分）
（3）在本案中，依据交通部《公路养护管理暂行规定》，公路两旁的护路树属公路设施。被告A县公路管理段对这段公路及路旁护路树负有管理及保护的责任。护路树被虫害侵蚀已３年之久，直接威胁着公路上的车辆行人的安全。在上级批文决定采伐更新的１年多时间内，A县公路管理段不履行自己的职责，导致危害结果发生，是有过错的。依照我国民法通则第126条关于“建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外”和《关于民事诉讼证据的若干规定》第4条“建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落致人损害的侵权诉讼，由所有人或者管理人对其无过错承担举证责任”的规定，根据举证责任倒置原则，被告A县公路管理段对麻某某的死亡提不出自己没有过错的证明，应当承担民事责任。据此，人民法院判决：被告A县公路管理段赔偿原告万某某生活费7020元，丧葬费500元，自行车修理费50元，死者医药费14.23元。
案例8：案情：2003年辽宁省商人张某某突然死亡，周围的群众反映可能是他的妻子刘某与其奸夫占某合谋害死的，侦查机关在侦查过程中，收集到了以下证据材料：（1）刘某供认，为了同占某结婚，两人多次谋划杀死张某某，最终乘张某某熟睡的时候，占某用铁锄将其杀害。（2）占某向侦查机关做了与刘某一样的供述，承认杀了张某某。（3）刘某的公婆，即张某某的父母说，在张某某死的当天，他们不在家，听儿媳妇刘某说张某某是不小心摔倒死的。（4）邻居张
三、李
四、王五共同证明，刘某与占某通奸已久，周围的人所共知，张某某的父母也有所耳闻，只是，他们一家老实，没有声张。（5）从占某家里搜出来的铁锄上的血迹，经鉴定与死者张某某的血相吻合，其外形与死者的伤口也吻合。
问题：根据你所学的证据法的知识，上述5种证据分别是有罪证据还是无罪证据？是间接证据还是直接证据？是原始证据还是传来证
据？是言词证据还是实物证据？
答案：（1）凡是能够证明犯罪嫌疑人有罪的证据就是有罪证据，凡是不能证明犯罪嫌疑人有罪的证据就是无罪证据。按照证据的来源划分，凡是直接来源于案件事实，未经复制、转述的证据是原始证据，又称为第一手资料。凡是间接来源于案件事实，经过复制、转述的证据，是传来证据，又称为第二手资料。根据诉讼证据与案件主要事实之间的证明关系，学界将证据分为直接证据与间接证据。凡是能直接证明主要案件事实的证据，就是直接证据；凡是不能直接单独证明案件主要事实，而须与其他证据结合起来才能证明案件主要事实的证据，就是间接证据。根据证据的表现形式不同，可以将证据分为言词证据和实物证据。凡是表现为人的陈述，即以言词作为表现形式的证据，是言词证据。凡是表现为物品和痕迹和以其内容具有证据价值的书面文件，即以实物作为表现形式的证据，是实物证据。
（2）本案中，这五种证据材料分别是：有罪证据、直接证据、原始证据、言词证据；有罪证据、直接证据、原始证据、言词证据；无罪证据、直接证据、传来证据、言词证据；有罪证据、间接证据、原始证据、言词证据；有罪证据、间接证据、原始证据、实物证据。
第四篇：2018年如何拿下二级建造师考试案例题
2018年二级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界名师精心解析，精细化试题分析，请持续关注学尔森二级建造师频道，完美解析一网打尽。
二级建造师考试时间为2018年6月2-3日统考，考试报名时间于1-3月开始，小编特为大家整理了2018年如何拿下二级建造师考试案例题，赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。
2018年如何拿下二级建造师考试案例题?考生们在案例题中最常面临的问题的是：严重缺乏应试技巧与方法。主要不能判断出题意图，以自身思路答了好几百字，就是答不到关键点，即便有些回答与教材上原句一字不差，可得分依旧少的可怜，下面小编就来说说如何解题。
一、首先了解案例题的几大特点：
1、题量大。
2、覆盖面宽。涵盖进度管理与控制、质量管理、安全管理、合同管理、招标投标、现场管理等。每个小题之间的联系不大，涉及的考点不一样，要求考生对教材有全面的了解。
3、题型多。有比较单一的案例，也有比较综合的案例;有问题改正、原因分析、计算回答等各种类型的设问方式。
二、案例题的答题思路
1、案例分析一般有三段内容：实例工程背景、问题、分析与解答。
2、建议分析步骤是：初看背景→细看问题→对照问题反过来细看背景中的条件→自己作答→对照分析与答案→总结对错经验。
3、每一步要点如下：
(1)初看背景。仔细看透工程背景，并初步判断每件事(工序、做法等)正确与否，重点是什么问题(质量、安全、进度、合同、现场等)，分析背景材料中内涵的因果关系、逻辑关系、法定关系、表达顺序等各种关系和相关性。
(2)细看问题。弄清设问的中心要求是什么类型，其中大多是问答类，即叙述或回答即可;有的要通过计算回答;有的要在图上或表中填写回答，这一定要弄清楚。
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载APP随时随地上课更多课程题库
2018年如何拿下二级建造师考试案例题
(3)对照问题再看背景。看有哪些条件可用，有哪些是已知的，据此回答所问，分层次的解答问题，并千万注意问题的问法、问什么答什么。在答题时应该首先回答正确或不正确，在回答理由或原因，最后把正确的做法写出来，答题要严谨，层次清晰，内容完整。指明对错、理由、正确做法三个方面。
(4)将自己答案与书上答案对照。若一致，则可通过;若不一致，则必须反思、复读教材有关章节，加深理解。
4、案例题的难点和重点
质量问题、安全问题、合同纠纷索赔问题、进度控制问题(横道图、网络计划)、造价成本计算差不多每年都有，这些是案例分析的重点。其中进度计划控制、工期与费用索赔涉及计算;质量问题涉及工艺、材料、标准、管理等原因，比较复杂，这些是案例分析的难点。
5、各类题型遵循的作答原则
(1)指出错误或是非判断分析题，有判断就要说明理由或指出正确的做法，要结合相关技术规范、合同文本或相关法规的规定作答，要做到“依据充分，分析合理，结论正确，语言简洁”;并且，对多个同类小问题混编在一起的题目，要一一分别作答，切记不要笼统合并作答，避免出现“一个小判断的错误”导致整个题目不得分。
(2)计算分析题，应分步骤作答，简要写出计算过程，切勿列“大式子”合并多个步骤作答，以免“一小步错误”导致“满盘皆输”;另外，计量单位、保留小数点位数一定要按题目要求写出，计量单位错误或没填写、保留小数点位数错误都不能得相应的“小分”。
(3)处理问题的程序性分析题，一定要按照程序的逻辑性作答，要遵循施工工艺、规范或相关法规的规定作答，语言要简洁、严谨，切记不要凭感觉或实践经验“乱写”，答不到要点得不到分。
(4)网络进度计划分析题，一般不需要详细的列式计算过程，在原图上直接计算分析即可(图上作业法);涉及总时差或自由时差的问题，二者只要能判断分析出来，并不需要详细列式计算。一般的题目，采用标号法并结合网络图的基本规律基本上可以解决。
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载APP随时随地上课更多课程题库
第五篇：2016年二级建造师考试《建筑实务》案例题答案
24、露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有（）。A.水 B.水泥 C.石子 D.砂子 E.粉煤灰 【答案】：ACD 【中业独家解析】：雨期施工期间，对水泥和掺合料应采取防水和防潮措施，并应对粗、细骨料含水率实时监测，及时调整混凝土配合比。P113
27、经审批的施工组织设计应报送或发放的单位有（）A.勘察单位 B.监理单位 C.设计单位
D.施工企业技术部门 E.劳务分包单位 【答案】：BD 【中业独家解析】：单位工程施工组织设计审批后加盖受控章，由项目资料员报送及发放并登记记录，报送监理方及建设方，发放企业主管部门、项目相关部门、主要分包单位。P119
案例题
（一）背景资料
某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心，后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上十层，地下二层，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊设备，设置在地下二层的试验室为两层通高；结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件一；施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象。施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。事件二；施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算，并绘制有施工节点详图。监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。事件三；在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：（1）梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕；（2）在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料；（3）两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。
事件四；主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示（时间单位：周）。
在第6周末时，建设单位要求提前一周完工，经测算工作Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ均可压缩一周（工作I不可压缩），所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元。施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。问题：
1.事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划？
2.事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容？ 3.事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处？后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些？
4.事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周为单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作？需增加成本多少万元？ 【中业独家解析】：
1.答：施工进度计划按照编制对象不同可分为： ①施工总进度计划 ②单位工程进度计划
③分阶段(专项工程)进度计划 ④分部分项工程进度计划
2.答：模板及支架设计还应包括的内容有： ①模板及支架的承载力、刚度验算 ②模板及支架的抗倾覆验算 ③绘制模板及支架施工图
3.(1)后浇带施工方案中不妥之处有：
不妥之一：梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕。正确做法：后浇带模板与支架单独搭设。
不妥之二：在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料
正确做法：后浇带两侧应用模板分隔，上部采取钢筋保护措施
不妥之三：两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板
正确做法：后浇带位置模板应该等到后浇带强度达到设计要求后方可拆除 不妥之四：待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土 正确做法：后浇带在主体结构封顶后14d进行浇筑（2）后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有： ①采用微膨胀混凝土
②比原结构高一等级混凝土
③地下室防水后浇带至少保持养护28天(其他14天)4.答：压缩E工作;需增加成本10万元。
(二)背景资料
某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上一层，地上十层，建筑撞口高度45米，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅变质了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。
事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。事件四：监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层邻边堆放有大量刚拆下的小型钢模版，堆放高度1.5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。
事件五：公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。问题：
1、事件一中，存在哪些不妥之处？并分别说明理由。
2、事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查（至少列出四项）？
3、事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型？各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么？
4、事件四中，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些？
5、事件五中，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。
【中业独家解析】：
1.事件一中的不妥之处及理由有：
①不妥之处：8台施工机械，项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施
理由：施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上应编制用电施工组织设计
②不妥之处：项目土建施工员编制
理由：应该由电气技术人员编制，不应该由土建施工员进行编制 ③不妥之处：报送给项目监理工程师
理由：还应报送有法人资格的企业技术负责人批准 2.项目安全员还应对塔吊的安全检查的内容有： ①超高、变幅。行走限位器 ②吊钩保险 ③卷筒保险 ④力矩限制器 ⑤爬梯护圈
3.（1）安全警示牌的类型有： 警告标志、禁止标志、指令标志、提示标志
（2）多个安全警示牌在一起布置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下进行排列。各标志之间的距离至少应为标志牌尺寸的0.2倍。
4.在拆除模板、脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员，防止落物伤人。拆下的模板等堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离，码放高度也不宜超过1m。
5.(1)安全等级：不合格;(2)理由：汇总表总得不足70分或有一分项检查评分表得零分属于不合格
(三)背景资料
某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度、结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。
事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。
事件四：该工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测，在对室内环境的氨浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。问题：
1.事件一中，除已列出的工作内容外，施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作? 2.事件二中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目?通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨?监理工程师的意见是否正确?并说明理由。
3.事件三中，节能分部工程验收应由谁主持?还应有哪些人员参加? 4.事件四中，有哪些不妥之处?并分别说明正确说法。【中业独家解析】：
1.答：浇筑前应检查混凝土运输单，核对混凝土配合比，确认混凝土强度等级，检查混凝土运时间，测定混凝土坍落度，必要时还应测定混凝土扩展度，在确认无误后再进行混凝土浇筑。
2.（1）还应增加：伸长率、单位长度重量比
（2）通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过60吨（3）监理工程师的意见不正确
理由：在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，批量扩大一倍为120吨一批次。
3.（1）节能分部工程验收应由总监或建设单位项目负责人主持;（2）还应参加的人员：建设单位项目负责人;设计单位节能设计人员;施工单位质量和技术(部门)负责人;施工项目负责人;施工项目技术负责人。4.事件四中的不妥之处及正确说法有：
①不妥之一： 工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染 正确做法：工程交付使用前，工程完工后至少7天后； ②不妥之二：，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测
正确做法：检测人员将房间对外门窗关闭1小时（60分钟）后进行检测
③不妥之三：在对室内环境的氡浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。
正确做法：检测人员将房间对外门窗关闭24小时后进行检测
(四)背景资料
某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。在合同履行过程中，发生了下列事件中： 事件
一、A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。事件
二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。
事件
三、A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。
事件
四、A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。问题：
1、事件一中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责？除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些？
2、事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。
3、事件三中，A施工总承包单位的中标造价是多少万元？措施项目费通常包括哪些费用？
4、事件四中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型？施工风险管理过程中包括哪些方面？ 【中业独家解析】： 1.答：（1）管理目标：成本目标、进度目标、质量目标、安全目标
（2）除交钥匙方式外，工程总承包方式还有：采购—施工总承包、设计—施工总承包、设计—采购总承包
2.事件二中违法分包及理由的有：
①A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工； 理由：建设工程总承包合同未约定，又未经建设单位认可
②C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位； 理由：分包单位不得将其建设工程再次分包
3.中标造价：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，规费64万元，税金218万元4800+576+222+64+218=5880万元（2）措施项目费通常包括：模板费用、脚手架费用、安全文明施工费、夜间施工费、冬雨期施工费、大型机械的安装拆费、工程定位复测、已完工程及设备保护费
4.（1）A施工总承包单位进行的风险管理属于技术风险
（2）施工风险管理过程中包括：风险识别、评估、响应、控制。
点击咨询 