第一篇:2017年上半年河南省公路造价工程师计价与控制重点:投资估算指标的编制方法考试题
2017年上半年河南省公路造价工程师计价与控制重点:投资估算指标的编制方法考试题
一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、底基层施工中,检查水泥及石灰剂量的常用方法是__。A.抽提法 B.筛分法 C.蜡封法 D.滴定法
2、在施工技术规范中,对石油沥青混合料的碾压温度规定为:正常施工,开始碾压的温度为110~140℃,碾压终了的温度不低于__。A. 70℃
B. 60℃
C. 50℃
3、当混凝土抗压试件少于10组时,合格的抗压强度标准应是__。A.所有各组强度均大于设计强度
B.平均强度大于设计强度,最小强度大于0.85倍
C.平均强度大于设计强度的1.15倍,最小组强度大于设计强度的0.95倍 D.平均强度大于设计强度的1.15倍,最小组强度大于设计强度的0.85倍
4、路基填方碾压工程,如填料含水量不够,需要洒水时,其洒水费用__。A.另外计量 B.不予计量
C.由建设单位确定是否计量 D.根据费用大小确定
5、处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是__。A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.总监理工程师代表 D.监理员
6、提前竣工奖金应不超过__。A.投标书附件中说明的限额 B.计日工形式计算出的数额 C.工程量清单中的单价 D.监理工程师认可数额
7、钻孔灌注桩按其支撑情况,有摩擦桩和__两种。A.打入桩 B.支承桩 C.沉入桩 D.群桩
8、法人的变更是指__。A.法人法定存在期限届满 B.法人企业改变经营方式 C.法人企业转让企业 D.企业法人资格被撤销
9、甲公司与乙公司签订合同(合同价款10000元)中约定如果一方违约,则支付合同价款8%作为违约金。同时,该合同还约定了甲公司向乙公司缴纳500元作为定金,结果由于乙公司违约致使合同没有履行。在保证甲公司最大获利的前提下,乙公司因违约应按违约金条款支付给甲公司的金额是__。A.1800元 B.1000元 C.800元 D.500元
10、我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有__。①质押,②抵押;③暂定金;④预付款,⑤留置 A.①②③ B.①②③④⑤ C.②⑤ D.③④⑤
11、处理路基设计高程以下60cm以内的树根等杂物的要求是__。A.必须清除并以好土回填夯实 B.必须清除并用余土回填即可 C.不用清除用碾压机压实即可 D.必须清除并以余土回填夯实
12、大体积混凝土墩台或基础施工时可在混凝土中埋入厚度不大于150mm的石块,但石块的掺入量不得超过混凝土总体积的()。A.15% B.20% C.25% D.30%
13、根据《企业会计准则》中对会计信息质量的要求,企业提供的会计信息应当具有__。A.保密性 B.可比性 C.前瞻性 D.及时性
14、高等级公路沥青混凝土面层施工的拌和设备宜采用__。A.
间歇式拌和机 B.
连续式拌和机
C.
两种拌和机均宜采用
15、在概预算的费用组成中,规费的计算基数是______。A.建筑安装费
B.材料费 C.机械费
D.人工费
16、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属__合同。A.固定总价 B.调值总价 C.单价
D.成本补偿
17、评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。①基本情况和数据表;②评标委员会成员名单;③经评审的投标人排序,④经评审的价格或者评分 比较一览表,⑤符合要求的投标一览表;⑥开标记录 A.④⑤⑥ B.②④⑥
C.①②③④⑤⑥ D.①②③④
18、桥梁设计和施工中,要进行稳定性验算,当验算模板及支架在风荷载等作用下的抗倾倒稳定时,验算倾覆的稳定系数不得小于()。A.1.5 B.2.0 C.1.3 D.2.5
19、公路工程施工过程中,施工监理的主要依据是__。A.监理委托合同及施工承包合同 B.建设单位的会议纪要 C.设计合同文件 D.质量监督信息
20、各级质检站直接从事工程质量监督的工程技术人员不能少于该站人员总数的__。A.50% B.60% C.70% D.80%
21、有关工程费用监理的方法,说法正确的是__。A.工程费用监理方法就是计量和支付的具体方法
B.工程费用监理的方法有事前监理、事后监理和跟踪监理 C.工程费用监理的方法有抽检、巡视、旁站、指令等方法 D.工程费用监理由监理工程师独立进行和与业主共同进行两种方法
22、委托代理人与第三人签订合同的民事行为的法律特征表现为__。A.以代理人的名义与第三人谈判
B.签订的合同内应有代理人权利义务条款 C.合同生效后,委托人和代理人共同履行
D.代理人在合同谈判中基于授权范围自主地提出自己的要求
23、当事人订有仲裁协议的,解决施工合同争议应由__申请仲裁。A.业主 B.承包人
C.业主和承包人任伺一方 D.业主和承包人双方共同
24、智力、精神健康状况不相适应的合同必须经法定代理人追认 A.①②③ B.②③④ C.①④⑤ D.③④⑤
25、法规、标准、规范等,对公路工程施工过程中污染环境、破坏生态等行为进行监督管理,这称之为__。A.生态安全监理 B.环保工程监理 C.环保达标监理 D.污染防治监理
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、委托监理合同中,属于委托人可行使的权力有__。A.工程建设有关协作单位组织协调主持权 B.工程施工单位选定权 C.工程设计变更审批权 D.工程款支付审核权
E.监理人调换总监批准权
2、对建设项目进行财务评价时,常用的动态评价指标包括__。A.财务净现值 B.财务内部收益率 C.动态投资回收期 D.投资利润率
3、《公路工程国内招标文件范本》规定,__情况下监理工程师发布“暂停施工”指令,是应给承包人相应的工期补偿。A.由于承包人应负责任的必要停工
B.由于现场正常气候条件的影响而导致的停工 C.监理工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工 D.为了部分工程的安全而必要的停工 E.业主提供设计图纸错误引起的停工
4、调整合同价格时依据的“有效合同价”,是扣除了__后的合同价格。A.暂定金额 B.计日工费
C.因物价因素调整的费用 D.预付款 E.保留金
5、目前国内外通常采用的招标方式主要有__。A.公开招标 B.内定招标 C.邀请招标 D.委托招标 E.法定招标
6、工程延期的计算主要有以下__方法。A.实测法 B.工时分析法 C.造价比较法 D.工期分析法 E.经验判断法
7、下列属于国民经济评价参数的有__。A.行业基准收益率 B.影子价格 C.影子汇率 D.官方汇率 E.社会折现率
8、属于下列__情况,即为无效经济合同,是国家法律不承认其效力的合同。A.没有经过上级主管部门审批 B.主体不合格
C.没有经工商局鉴证 D.内容不合法
E.没有经公证处公证 无效代理
9、SMA路面的正常施工温度范围(当使用改性沥青时)为()。A.摊铺温度不低于170℃ B.初压始温度不低于160℃ C.复压开始温度不低于130℃
D.开放交通时的路表温度不高于50℃
10、确定桥面标高需要考虑哪些因素__。A.排水的要求 B.桥下交通的要求 C.桥的外观
D.桥型及跨径的影响
11、监理工程师书面指示进行某项检查试验,届时他既未出席,又未发布其他指令,承包人应__。
A.推迟试验等待监理工程师出席 B.自行试验
C.将试验记录送监理工程师
D.认为质量是否合格由试验数据判定 E.不必试验,书面请求监理工程师承认该部分产品合格
12、下列属于加速折旧法的有__。A.直线法 B.工作台班法
C.双倍余额递减法 D.年数总和法 E.平均年限法
13、低温性能都好,具有良好的弹性恢复性,它的主要性能指标是__。A.针入度 B.软化点
C.5℃低温延度 D.弹性恢复
14、下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有__。A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押 B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿 C.抵押物未登记的,按照合同成立的先后顺序清偿
D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权
15、按照FIDIC合同条件的规定,在__期限内承包商都有权提出索赔。A.合同签字日到发布开工令日 B.开工令日到颁发工程移交证书日
C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E.结清单生效日之后到提出合同争议日
16、确定沥青配合比最佳沥青含量初始比值OAC采用的沥青含量为()。A.对应稳定度最大的沥青含量 B.对应密度最大的沥青含量 C.对应孔隙率范围中值沥青含量 D.对应延度范围中值沥青含量 E.对应饱和度最大的沥青含量
17、一般路基设计标高是指__。A.旧路改造:中心线 B.旧路改造:路基边缘 C.新建公路:路基边缘 D.新建公路:中心线
18、按照担保法的规定,可以由第三者出面为当事人担保的方式有__。A.保证 B.定金 C.质押 D.留置 E.抵押
19、工程造价增长预留费的计算基数包括__。A.直接工程费 B.定额直接工程费 C.间接费
D.设备购置费
E.计划利润与税金
20、仲裁协议包括如下__内容。A.请求仲裁的意思表示 B.不向法院起诉的承诺 C.仲裁事项
D.双方争议的解决方式
E.所选定的仲裁委员会争议调解人
21、工程中必须分摊的初期费用包括以下__。A.现场勘察费 B.现场清理费 C.税金
D.生活设施费 E.流动资金利息
22、沥青混合料摊铺机摊铺作业时,应遵守()。
A.驾驶台及作业现场要视野开阔,有碍工作的障碍物要清除 B.运料车向摊铺机卸料时,应协调动作,防止碰撞
C.熨平板预热时,应控制热量,防止因局部过热而变形,加热过程中必须有专人看管
D.清洗摊铺机时,如用柴油难以洗净,可以结合火烧的办法进行
23、大体积混凝土产生裂缝的原因有__。A.收缩裂缝 B.温差裂缝 C.安全性裂缝 D.沉降裂缝 E.温度大
24、某白云岩抗压强度88MPa,双筒磨耗机测的磨耗率为4.5%,则某岩石属()。A.石灰岩类 B.岩浆岩类 C.1级石料 D.2级石料
25、钻孔灌注桩钻孔时使用泥浆起__作用。A.悬浮钻渣 B.润滑
C.减少水头损失 D.护壁
第二篇:2013年公路造价计价与控制:预算定额的种类考试题
2013年公路造价计价与控制:预算定额的种类考试题
一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以__为准。A.招标文件中的规定
B.现场考察时招标单位的口头解释 C.招标单位在会议上的口头解答
D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
2、怎样用单孔跨径划分大、中、小桥__。A.单孔跨径20~40m的是中桥 B.单孔跨径10~20m的是小桥 C.单孔跨径40~100m的是大桥 D.单孔跨径5~20m的是小桥
3、《合同法》规定,对违反合同者追究责任时,实行__。A.严格责任原则 B.以补偿性为原则 C.过错原则
D.违约金、定金并用原则
E.因不可抗力不能履行合同,部分或者全部免除责任
4、在实际施工中,当确定为承包商原因产生的工期延误后,监理工程师要做的工作是__。
A.分析进度偏差的原因 B.分析进度偏差的影响 C.进行延期评估 D.制定调整计划 E.制定实施计划
5、业主的风险有__。A.战争 B.**
C.以超音速飞机飞行产生的压力波 D.所有工程设计不当造成的损失 E.任何核物质所引起的污染
6、按照FDIC施工合同条件规定,由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度,承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改,所发生的费用由__。A.业主额外支付 B.工12程师承担 C.承包商自行承担
D.业主与承包商协商补偿
7、对大型桥墩混凝土浇筑工程的计量工作应采取的计量方法是__。A.图纸法 B.断面法
C.分项计量法 D.均摊法
8、要约人从自身利益考虑希望使要约撤销,合同法规定,撤销要约的通知__。A.应在要约到达对方之前到达受要约人 B.应在对方发出承诺之前到达受要约人
C.应在对方承诺到达要约人之前到达受要约人 D.不受时间限制
9、桥涵工程的荷载试验费用由__估定,以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。A.业主 B.招标人 C.施工单位 D.监理工程师
10、在建设工程的实施过程中,如果提高工程质量标准,一般会导致__。A.投资增加,工期缩短 B.投资减少,工期延长 C.投资增加,工期延长 D.投资减少,工期缩短
11、保护水池缠绕环向预应力钢丝不被锈蚀应采取__措施。A.缠绕环向预应力钢丝
B.缠绕环向钢丝后作喷射水泥砂浆保护层 C.对钢丝进行防锈蚀处理
D.及时清理钢丝上的锈,保持钢丝表面清洁
12、下列关于桥面系的叙述正确的是__。
A.桥面铺装既保护行车道板,又分散车轮荷载 B.栏杆起保证行人安全的作用 C.伸缩缝满足结构自由变形需要
D.人行道应设置向栏杆方面的横坡,以便排水
13、资产是指过去的交易、事项形成并由施工企业拥有的或者控制的资源,该资源预期会给企业带来经济利益,包括各种财产、()。A.债权和其他权利 B.债权和债务 C.债权和税务
D.固定资产和税务
14、履约保证金的清退应在__内完成。A.工程交工验收完成后15天 B.工程竣工验收完成后15天 C.工程交工验收完成后14天
D.工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)
15、企业短期资金筹集的渠道包括有__。A.企业债券 B.企业股票 C.融资租赁 D.商业信用
16、在施工过程中,发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的,__。
A.检验由发包人负责,费用由承包人负责 B.检验由发包人负责,费用由发包人负责 C.检验由承包人负责,费用由承包人负责 D.检验由承包人负责,费用由发包人负责
17、某大桥工程量清单确定的混凝土为3500m3,单价为550元/m3,在实际施工中,因需要增加一跨,混凝土超过了清单数量的10%,为不使费用增加太多,经协商,将工程量清单中10%的工程量单价调整为500元/m3,竣工时实际完成混凝土为4000m3,则本工程的混凝土款是()元。A.200万 B.218.25万 C.220万 D.217.5万
18、搭设拱架和支架均应进行施工图设计,主要验算的内容有()。A.承受施工荷载引起的弹性变形 B.支架基础在受载后的非弹性沉陷 C.支架拱架本身的结构承载力
D.超静定结构由混凝土收缩,徐变及温度变化引起的挠度
19、监理工程师应根据工程的__等条件,确定参与投标的企业类型及资质等级。A.规模 B.结构 C.类型 D.特点 E.工期
20、评标的原则包括__。A.公平竞争原则 B.技术可靠原则 C.经济合理原则 D.低价中标原则 E.公正原则
21、《公路工程国内招标文件范本》规定的保留金退回的办法是__。A.在签发合同工程交工证书后立即全部退回
B.在签发合同工程交工证书后退还一半,签发缺陷责任终止证书后退还另外一半
C.随期中支付的签发,逐月按比例退回 D.在签发缺陷责任终止证书后一次性退回
22、进度计划一般应包括:总体进度计划;年月日进度计划和()。A.用款进度计划 B.材料进度计划
C.关键工程进度计划 D.机械设备进度计划
23、价值工程评价方法的工作步骤一般可概括为__。A.方法选定 B.分析问题 C.方案决策 D.综合研究 E.方案评价
24、某路基工程在施工过程中,某天下午天下小雨,为了保证施工质量,监理工程师下达暂时停工的指令,结果工程停工一天,承包人就此停工提出费用索赔和工程延期的要求,对此要求,监理工程师应__。A.予以受理 B.拒绝受理
C.与承包人协商后再作决定 D.请示业主后再作决定
25、__签订后即进入施工准备阶段的监理。A.工程施工承包合同 B.监理服务合同
C.勘察设计委托合同 D.监理设施购置合同
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、以下__属于路基的地面排水设施。A.边沟 B.渗沟 C.暗沟 D.渗井
2、《公路工程国内招标文件范本》规定,在合同工程交工证书签发后42天之内,承包人应向监理工程师提交__。A.最后结账单 B.交工结账单 C.交工验收申请 D.索赔报告
3、对路基压实度进行验收评定时,采用的标准试验方法是__。A.灌砂法 B.环刀法
C.核子密度仪法
4、下列哪些费用属于建安工程间接费__。A.未来企业生产职工培训费 B.企业管理人员劳动保护费 C.劳动保险费
D.企业筹集资金发生的利息支出 E.施工企业职工教育经费
5、在FIDIC土木工程施工合同条件中,__属业主的风险。A.战争、**等 B.工伤事故
C.正常的恶劣天气 D.设计不当造成的损失和破坏
E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
6、通常对施工风险很大的工程采用__。A.总价合同 B.单价合同
C.成本加酬金合同 D.分包合同
7、建设工程施工完成以后,监理单位应在__组织竣工预验后,在验收中发现问题及时与施工单位沟通解决。A.正式验收前 B.正式验收中 C.正式验收后 D.预验收前
8、下列关于《企业财务通则》的说法正确的是__。
A.《企业财务通则》是企业财务制度体系中最基本最高层次的政策规范 B.《企业财务通则》适用于中华人民共和国境内的所有企业 C.《企业财务通则》是对我国传统的企业财务制度的科学总结 D.《企业财务通则》统一了我国不同企业的财务制度
E.《企业财务通则》适用于具有法人资格的我国境内企业
9、办公和生活用具家具购置费包括__。A.照明、通风动力设备 B.办公室家具 C.单身宿舍用具 D.生活福利设施 E.购置的清扫车
10、以下属于坡面防护的有__。A.丁坝 B.铺草皮 C.种树
D.土工格栅
11、组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。当出现含糊不清或矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是__。A.合同专用条款 B.投标书 C.协议书
D.合同通用条款
12、在FIDIC合同条件中,对于颁发工程接收证书的程序,下列提法正确的有__。
A.监理工程达到基本竣工要求后,承包商以书面形式向监理工程师申请颁发接收证书
B.监理工程师接到申请后的21天内,如认为已满足竣工条件,即可颁发证书 C.如监理工程师认为没有达到竣工条件,则指出还应完成哪些工作
D.承包商按监理工程师指示完成相应工作并得到其认可后,需再次提出申请
13、社会监理的主要任务是__。A.质量监理 B.安全监理 C.进度监理 D.合同管理 E.信息反馈
14、在填方路基的施工过程中,上路堤压实度要求为__。A.90% B.93% C.95%
15、__在工程建设中拥有确定建设工程规模、标准、功能以及选择勘察、设计、施工单位等工程建设中重大问题的决定权。A.监理单位 B.承建单位
C.上级主管部门 D.建设单位
16、施工招标时,下列情况中__属于废标。A.投标文件未密封 B.投标文件逾期送达
C.投标人未按要求提供投标担保
D.投标人未按规定格式填写投标文件
E.投标人提交投标文件后发觉有误,在投标截止日期前增加补充函件的17、工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表,该委托送达到__后开始生效。A.业主 B.监理
C.上级主管部门 D.承包人
18、质监站的岗位设置有__。A.监理工程师 B.监督工程师 C.监督员
D.专业监督工程师 E.监理员
19、对投标人技术能力和履约信誉详细评审过程中,发现投标人的投标文件有下列__问题,则应按废标处理。
A.承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求 B.关键工程技术方案不可行
C.施工业绩及履约信誉证明材料虚假
D.除强制标准规定之外,拟投入本合同段的施工、检测设备、人员不足 E.在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程细目的单价和合价
20、高等级公路沥青混凝土面层施工的拌和设备宜采用__。A.间歇式拌和机 B.连续式拌和机 C.两种拌和机均宜采用
21、下面不是线性盈亏平衡分析前提条件的是__。A.销售收入是销售量的线性函数
B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低 C.销售收入与销售量之间成线性比例关系 D.只生产单一产品,且生产量等于销售量
22、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划,主要比较__等方面内容。A.监理工作目标设置的合理性 B.项目监理班子组织机构的完备性 C.工作计划的可行性
D.承诺保证提前竣工时间的长短 E.提交的方案是否有创新性
23、由于业主破产,长期拖延支付工程款,根据合同规定,承包人可向业主提出__。
A.工期索赔 B.业主延误索赔
C.现场条件变化引起的索赔 D.业主违约引起的索赔
24、水泥混凝土路面接缝常见的病害有__。A.挤压 B.拱起 C.错台 D.唧泥 E.拥包
25、在施工过程中,生产工人的劳动保护费属于__。A.直接工程费 B.其他工程费 C.企业管理费 D.现场管理费
第三篇:内蒙古2015年下半年公路造价师《计价与控制》:销售收入、销售税金及附加的估算考试题
内蒙古2015年下半年公路造价师《计价与控制》:销售收入、销售税金及附加的估算考试题
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、国民经济分析中所有的社会折现率就是资金的__。A.名义利率 B.有效利率 C.年利率 D.影子利率
2、某路基工程在施工过程中,某天下午天下小雨,为了保证施工质量,监理工程师下达暂时停工的指令,结果工程停工一天,承包人就此停工提出费用索赔和工程延期的要求,对此要求,监理工程师应__。A.予以受理 B.拒绝受理
C.与承包人协商后再作决定 D.请示业主后再作决定
3、当混凝土抗压试件少于10组时,合格的抗压强度标准应是__。A.所有各组强度均大于设计强度
B.平均强度大于设计强度,最小强度大于0.85倍
C.平均强度大于设计强度的1.15倍,最小组强度大于设计强度的0.95倍 D.平均强度大于设计强度的1.15倍,最小组强度大于设计强度的0.85倍
4、评标应当由评标委员会负责评审。评标委员会应由__负责组建。A.招标代理机构 B.招标人 C.公证机构
D.交通主管部门
5、行车干扰工程施工增加费是以__为基数,乘以相应费率计算而得。A.现场管理费
B.受行车影响部分的工程的定额直接费之和 C.受行车影响部分的工程的直接费之和
D.受行车影响部分的工程的直接工程费之和
6、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象,一般包括__。①建筑物;②工资表;③劳务行为:④建设资金;⑤工程量;⑥构筑物 A.①②③ B.①③④ C.③④⑤ D.⑤⑥
7、净现值率是净现值与__的比值。A.投资总额 B.投资现值 C.投资年值 D.投资未来值
8、[2005年考题]《公路工程施工监理规范》明确规定监理技术档案不包括__。A.停工指令 B.现场指令 C.监理日报(记)D.试验记录
9、施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使__。A.同时履行抗辩权 B.代位权 C.撤销权
D.不安抗辩权
10、承包人应__向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。A.每月 B.每日 C.每周 D.每旬
11、构成合同文件的有__。①中标通知书;②投标书;③图纸;④材料设备采购单;⑤施工日志和记录 A.①④ B.②③ C.①②③ D.③④⑤
12、对于质量控制点,一般要__,再制订对策和措施进行预控。A.事先分析可能造成质量问题的原因 B.事先分析施工过程中的关键工序 C.分析施工过程中的薄弱环节
D.分析施工过程中质量不稳定的工序
13、__与出租者有机结合在一起的设备租赁形式。A.设备的型号 B.租金支付方式 C.承租人 D.贸易
14、在公路工程施工中若开挖出文物或其他有考古价值的物品时,承包人应立即停止施工保护好现场,并按要求采取妥善保护措施。由此发生的费用由__承担,并相应顺延延误的工期。A.文物管理部门 B.承包人 C.业主
D.国家有关部门
15、某工程一次性投资300万元,第二年开始投产,年净收益为30万元,则投资回收期为__。A.9年 B.10年 C.11年 D.12
16、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人__。A.进行质量检查的合同 B.委托施工的合同 C.物资采购的合同 D.支付价款的合同
17、承包人__。
A.可将主体和重要的单位工程分包 B.不可将主体和重要的单位工程分包 C.经业主同意可将主体和重要工程分包
D.经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包
18、《合同法》关于缔约过失责任的规定是__原则的进一步强化。A.平等 B.自愿 C.公平
D.诚实信用
19、下列关于工程师对施工进度的监督的描述,错误的是__。A.承包商每天应向工程师提交进度报告
B.工程师发现进度严重偏离,有权指示承包商修改施工进度 C.工程师批准的修改进度计划,并不意味解除承包商的违约责任 D.工程师有权批准合同工期顺延
20、《公路工程国内招标文件范本》规定,引起工期延误的事件发生后,承包人应在__天内,向监理工程师提交工程延期的意向通知。A.7 B.14 C.21 D.28
21、违反《中华人民共和国招标投标法》规定,必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的,责令限期改正,可以处项目合同金额__的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
A.5%以上15%以下 B.10%以上15%以下 C.5%以上10%以下 D.5%以下
22、一级公路均应设置中央分隔带护栏。当分隔带宽度大于()m时,可不设中央分隔带护栏。A.5 B.8 C.10 D.12
23、建立精干高效的项目监理机构并使之正常运行,是实现工程监理目标的__。A.控制手段 B.前提条件 C.经济措施 D.目标规划
24、编制公路工程预算时,下列__不构成材料预算价格的组成内容。A.运输损耗费 B.操作损耗费 C.仓储损耗费 D.包装材料费
25、国产设备的原价一般是指()。A.出厂价
B.出厂价与运费、装卸费之和 C.设备市场价 D.设备成本价
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、经济评价的主要内容包括__。A.盈利能力 B.管理能力 C.筹资能力 D.清偿能力 E.抗风险能力
2、工程项目建设程序的性质有__。
A.任何建设项目,都要根据各自的使用目的,结合不同功能,先设计、后施工 B.对于特殊建设项目,可结合自身功能,边设计,边施工 C.建设的工程项目固定,而施工却是流动的
D.建设工程项目投资巨大,工期长,建设环境复杂多变,不可预见因素多,稍有失误则损失很大
E.建设的工程项目和施工位置都固定
3、主动控制措施包括__。A.下达停工整改令
B.制定目标控制的有关计划 C.制定防止目标偏离的备用方案 D.建立目标控制组织 E.目标控制风险分析
4、工程支付应遵循的原则包括__。A.支付必须以工程计量为基础
B.支付必须以技术规范和报价单为依据 C.支付不必及时
D.支付必须以日常记录和合同条款为依据 E.支付必须遵循严格的程序
5、投标文件的技术性评审包括__。A.实质上响应程度 B.质量控制措施
C.方案可行性评估和关键工序评估 D.环境污染的保护措施评估 E.现场平面布置和进度计划
6、工程招标时,可能造成招标失败的原因有__。A.投标单位不足法定数 B.部分投标者未出席开标会 C.各投标者报价均不合理
D.决标前发现标底有某些漏误
7、支架和拱架结构按受力程序分别验算其__。A.强度 B.刚度 C.预拱度 D.稳定性
8、价值工程工作的分析阶段的主要工作内容包括__。A.收集整理信息资料 B.功能定义 C.方案评价 D.功能整理 E.功能评价
9、施工招标时,下列情况中__属于废标。A.投标文件未密封 B.投标文件逾期送达
C.投标人未按要求提供投标担保
D.投标人未按规定格式填写投标文件
E.投标人提交投标文件后发觉有误,在投标截止日期前增加补充函件的
10、如发生__等情况,承包人可向业主提出利息索赔。A.业主超过合同规定时间支付工程款 B.承包人贷款完成业主的变更工程 C.承包商用自有资金完成新增工程 D.业主扣除保留金 E.承包人提交银行保函
11、热拌沥青混合料路面在混合料摊铺过程中,应随时检查__,不符要求对应根据铺筑情况及时进行调整。A.摊铺厚度 B.路拱 C.构造深度 D.横坡
12、根据价值工程原理,提高产品价值的途径包括__。A.花较大成本更新设备而使产品功能略有提高 B.通过改进产品质量从而提高产品价格
C.在保证产品使用功能的前提下,设法降低成本 D.在不增加成本的前提下,设法提高产品功能 E.消除或减少一些多余功能,从而降低产品成本
13、道路标志的设置方式分为__。A.路侧式 B.悬臂式 C.门架式 D.附着式
14、混凝土材料质量控制项目有__。A.水泥 B.细集料 C.粗集料 D.外加剂 E.砂土
15、利率是国民经济发展的重要杠杆之一,以下有关利率的表述正确的是__。A.利率的高低由社会平均利润率的高低决定
B.社会平均利润率一定时,利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求状况 C.利率与风险大小成正比
D.通货膨胀对利率的波动没有太大影响 E.利率与借贷期限长短无关
16、工程费用支付按支付的内容进行分类,可分为__。A.中期支付 B.最终支付 C.清单支付 D.合同支付 E.前期支付
17、施加预应力所用的机具设备及仪表应由专人使用和管理,并应定期维护和校验。当千斤顶使用超过6个月或__应重新校验。A.使用次数超过200次 B.使用次数超过500次
C.在使用过程中出现不正常现象 D.检修以后
18、水泥混凝土路面较沥青路面的优点有()。A.强度高 B.稳定性好 C.噪音小 D.修复容易
19、工程量清单的作用主要体现在__。A.便于招标单位编制标底 B.为投标人提供报价基础 C.为工程计量与支付提供依据 D.为索赔提供依据
E.为编制施工预算提供依据
20、__适用于采用一次掺配法制备改性沥青。A.搅拌法 B.母体法 C.混融法 D.胶乳法
21、土的压实效果与哪些因素有关__。A.压实机械 B.含水量 C.土质
D.压实厚度
22、改善沥青混合料高温稳定性的措施通常包括__。A.采用改性沥青 B.降低沥青黏度 C.增加粗集料 D.减少粗集料
23、价值工程研究对象的选择方法包括__。A.因素分析法 B.趋势分析法 C.强制确定法 D.百分比分析法 E.价值指数法
24、由于业主原因,监理工程师下令工程暂停1个月,承包商可索赔的款项包括__。
A.人工窝工费 B.施工机械窝工费 C.材料的超期储存费用
D.工程延期一个月增加的履约保函手续费 E.合理的利润
25、监理工程师目标控制的前提工作是__。A.落实全部建设奖金 B.做好目标规划和计划
C.与被监理单位建立良好关系 D.与业主密切合作
E.落实控制机构、人员及其各自职能
第四篇:2016年上半年安徽省公路造价师《计价与控制》固定资产投资贷款还本付息估算模拟试题
2016年上半年安徽省公路造价师《计价与控制》固定资产投资贷款还本付息估算模拟试题
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)
1、下列()结构层不宜用做高等级公路基层。A.石灰土 B.二灰碎石 C.水稳碎石 D.级配碎石
2、双代号网络计划中,同一个结束节点的各工作,__。A.最早开始时间相等 B.最早结束时间相等 C.最迟开始时间相等 D.最迟结束时间相等
3、桥涵工程的荷载试验费用由__估定,以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。A.业主 B.招标人 C.施工单位 D.监理工程师
4、土木工程施工合同通用条件规定,属于__的情况,承包商可以获得工期展延。①业主延误施工现场移交;②监理工程师延误图纸移交;③不利施工的自然条件或障碍影响;④增加合同外的施工项目;⑤暂时停工 A.①②④ B.①③⑤ C.①②③④ D.②③④
5、如果小王被评为“村养殖大王”,则小赵就不能被评为“村养殖大王”。现在,小王没有被评上,则小赵()被评为“村养殖大王”。A.没有 B.不能 C.一定 D.可能
6、工程成本是由__组成。
A.直接费、其他直接费、现场经费 B.直接费、管理费、利润、营业税
C.直接费、其他直接费、现场经费、间接费
D.直接费、其他直接费、现场经费、间接费、利润、营业税
7、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以__为准。A.招标文件中的规定
B.现场考察时招标单位的口头解释 C.招标单位在会议上的口头解答
D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
8、挡土的应力传递路径是__。A.围檩(圈梁)→围护墙→支撑 B.围护墙→围檩(圈梁)→支撑 C.支撑→围护墙→围檩(圈梁)D.围檩(圈梁)→围护墙→支撑→地基
9、我国《合同法》对__采用严格责任原则。A.缔约过失 B.违约责任 C.无效合同 D.可撤销合同
10、按照功能的标准化可以将其分为__。A.必要功能和辅助功能 B.基本功能和必要功能 C.过剩功能和不足功能 D.使用功能和美学功能
11、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后,要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷,承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定,对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A.工期顺延,施工成本的增加由承包人承担 B.工期不予顺延,施工成本的增加由承包人承担
C.顺延工期,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担
D.工期不予顺延,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担
12、某建设项目的计算期为10年,基准收益率为10%,经计算静态投资回收期为7年,动态投资回收期为12年,则该项目的财务内部收益率__。A.FIRR>10% B.FIRR=10% C.0<FIRR<10% D.FIRR=0
13、根据合同法,对免责条款无效表述不正确的是(。)。①因过失造成对方财产损失的;②因故意造成对方财产损失的;③因重大过失造成对方财产损失的;④造成对方人身伤害的;⑤造成对方财产损失的 A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.②③
14、一般情况下,__应当由招标人完成。A.确定中标人 B.评标情况说明
C.对各个合格投标书的评价 D.推荐合格的中标候选人
15、速动比率指标是用于反映项目__。A.偿债能力
B.偿付流动负债的能力 C.财务风险程度
D.快速偿付流动负债能力
16、出口信贷可分为__两种。A.买房信贷和卖方信贷
B.货币信贷和物资(设备)信贷 C.买房信贷和物资(设备)信贷 D.卖方信贷和货币信贷
17、钻孔直径、倾斜率和__应符合要求。A.轴线 B.底面高程 C.深度
D.泥浆深度
18、台阶形式路基的每层台阶的高度及宽度为__。A.高度不宜小于30cm,宽度不应小于1.0m B.高度不宜大于30cm,宽度不应大于1.0m C.高度不宜小于30cm,宽度不应大于1.0m D.高度不宜大于30cm,宽度不应小于1.0cm
19、建设项目竣工决算应反映__全过程的全部实际的支出费用。A.从开工到竣工投产 B.从筹建到竣工验收 C.从开工到竣工
D.从筹建到竣工投产
20、桥涵工程中模板,拱架和支架工作应__。A.按实际工作量计量和支付
B.以监理工程师认可的工作量计量和支付 C.按施工方所报工作量计量和支付 D.不作计量与支付
21、抽样检验中出现的合格品错判将给__带来损失。A.监理方 B.检验者 C.业主 D.生产者
22、不属于公路项目的特点的是__。A.具有单项性和高投人性 B.具有隐蔽性和局限性
C.具有一次性与寿命的长期性 D.具有生产管理方式的特殊性
23、施工合同示范文本规定,当合同文件发生矛盾时,应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。
A.合同协议书、通用条款、专用条款 B.中标通知书、专用条款、协议书 C.中标通知书、专用条款、投标书 D.中标通知书、专用条款、标准
24、基层施工机械安全作业中,以下叙述错误的是__。A.装卸、摊铺及翻动粉状材料时,操作人员应站在上风侧
B.拌和过程中,拌和机不能急转弯或原地转向,严禁使用倒档进行拌和作业 C.自卸汽车与撒布机联合作业,应紧密配合,以防碰撞 D.除洒水车外,其他工程车辆驾驶室外不得载人
25、技术规范和其他技术资料2份。A.7 B.42 C.21 D.28
二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、工程质量政府监督管理的职能是__。A.建立和落实工程质量责任制 B.建立和完善工程质量管理法规 C.建设活动主体资格管理 D.工程承发包管理 E.控制工程建设进度
2、工程量清单的优点表现在__。A.管理简单 B.准确性高 C.适应性强 D.竞争性强 E.保险性好
3、下列__属于现场管理费定额项目。A.管理人员的基本工资和其他费用 B.现场管理用房屋的租赁费
C.现场管理用交通工具耗用的油料、燃料费 D.企业为筹集资金而发生的费用 E.临时设施费
4、按照FIDIC合同条件的规定,在__期限内承包商都有权提出索赔。A.合同签字日到发布开工令日 B.开工令日到颁发工程移交证书日
C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E.结清单生效日到提出合同争议日
5、__情况下,施工合同可以解除。A.双方经协商达成协议
B.由于不可抗力的作用无法实现合同目的 C.由于一方法定代表人的变动 D.由于一方违约,使施工合同履行成为不必要 E.当事人一方破产而确实无法履行合同
6、变更、终止民事权利、义务关系的协议。A.法人 B.自然人 C.其他组织 D.当事人
7、FIDIC合同条件下,如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时,监理工程师有权采取的措施是__。A.指定另一分包商 B.修改分包合同条款
C.发布“变更”指令,安排承包商自己去完成该项工作 D.解除合同
8、工程费用概算的内容包括__。A.研究试验费 B.建安工程费
C.建设单位管理费 D.预留费
E.设备工、器具及家具购置费
9、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点,应组织设计单位向施工单位进行设计交底,设计交底的内容包括__。A.设计依据及参数 B.设计意图 C.结构特点
D.设计计算方法 E.施工要求
10、《公路工程国内招标文件范本》规定,工程承包合同中,解决合同争议的途径和方式有__。A.对合同进行公证 B.提交工程师处理 C.仲裁或诉讼
D.当事人友好协商 E.忍让
11、下列关于网络图和横道图的描述,正确的有__。A.网络图可以明确表达各项工作的逻辑关系 B.网络图直观、形象 C.横道图不能确定工期
D.网络图可以确定关键工作和关键路线 E.网络图可以确定工作的机动时间
12、申请建筑工程许可证的条件是__。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续,或者在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证
B.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求,或者已经确定建筑施工企业 C.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 D.建筑合同书齐全,资金齐全
E.建筑资金已经落实,且法律、行政法规规定的其他条件也满足
13、按照FIDIC条款,下列事件出现后,承包商有权延长工期__。A.监理工程师延发图纸影响了施工进度 B.分包商违约
C.非承包商责任的暂时停工
D.承包商负责的风险发生导致工期延长
14、属于非法分包工程的情况包括__。A.将承包的全部工程分包给其他单位实施 B.将主要工程部分交给其他单位实施 C.承接分包工程后再分包出去
D.将工程分包给不具备相应资质的单位
E.按照合同约定将特殊专业工程分包给其他单位
15、工程费用支付包括清单支付和合同支付,以下属于合同支付项目的有__。A.计日工 B.动员预付款 C.迟付款利息 D.暂定金额 E.调整后的价格
16、在编制竣工决算时,计入新增递延资产价值的费用包括__。A.土地征用及迁移补偿费 B.项目可行性研究费 C.开办费
D.以经营方式租入的固定资产改良工程支出 E.土地使用权出让金
17、因设计变更,监理工程师下达了某部分工程的暂停令,使承包人的三台专用机械设备闲置,监理工程师对承包人的设备闲置损失可以按__方法来计算。A.机械设备的进出场费 B.机械台班费 C.机械折旧费
D.机械设备租赁费 E.机械设备燃料费
18、在施工过程中,承包人提出工程延期原因有__。A.监理工程师下达变更指令而导致工程量增加 B.承包人采用的施工方案存在缺陷 C.监理工程师未按时提供图纸
D.对已批准工程的重新检验结果不合格 E.分包人的干扰
19、工程中必须分摊的管理费用包括以下__。A.投标费用 B.施工机械费 C.行政办公费
D.上层机构管理费 E.保函手续费 20、在通常条件下,总监理工程师对__方面的权力一般不能委托给驻地监理工程师。
A.签发合同工程开工令 B.主持第一次工地会议 C.签发支付证书
D.签发分项工程暂停令
E.检验材料、设备的质量对已完成工程部位质量的确认或拒收
21、在FIDIC合同条件中,对于分包工程变更管理,下列说法正确的有__。A.监理工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令 B.承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令
C.对分包商完成的变更工程的估价,应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定
D.若变更指令的起因不属于分包商责任,分包商可向承包商索赔
22、公路桥涵所用模板宜优先使用__。A.胶合板 B.木模板 C.钢模板 D.塑料模板
23、以下关于公开招标有关叙述有误的是__。A.公开招标是一种有限竞争方式 B.可以给投标人提供平等竞争的机会 C.投标人选择范围较广
D.可以选择最具竞争实力的承包商 E.对于一些专业性较强的工程尤其适用
24、按照《合同法》规定,与合同转让中的“债权转让”比较,“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为__。A.合同当事人没有改变
B.第三人可以向债权人行使抗辩权
C.第三人可以与债权人重新协商合同条款
D.第三人履行债务前,债务人需首先征得债权人同意 E.第三人履行债务后,由债务人与债权人办理结算手续
25、路面结构组合设计应遵循的一般原则是__。A.路面等级和面层类型
B.满足各结构层承受行车荷载的要求 C.充分利用当地筑路材料
D.考虑结构层自身的结构特征 E.克服不利水温状况对路面的影响