内部承包责任书（大全）

第一篇：内部承包责任书（大全）

内部承包责任书

(简称公司责任人）

(简称一分公司责任人)

为振兴建筑业，适应新形势发展需要，加强企业规范化管理进程，提高企业经济效益，明确双方责、权、利关系，保证工程项目能保质保量按期竣工，就四川省泸县太伏建筑工程有限公司与其第一分公司之间的有关责任事项特订立本责任书，双方责任人必须严格遵守、无条件执行。一、一分公司责任人以公司责任人的名义对外独立开展工作，一分公司责任人在工程施工中，必须实行工程项目责任制，其工程自主经营，自负盈亏，独立核算的经营方式，人员自行组阁，在一般情况下，公司不干涉一分公司责任人的内务工作，但一分公司责任人必须依法经营，遵守国家政策法令及有关规定和公司制定的一切规章制度。二、一分公司责任人在工程施工中，必须按照国家《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》、《安全生产法》和四川省《建筑工程管理条例》及有关施工规范、验收标准，并严格按照公司已通过的ISO9001质量管理体系开展工作，切实加强内

部管理和施工现场管理，注重工程质量和安全，确保工期，全面履行《建设工程施工合同》所规定的内容。

三、在施工期间如因一分公司责任人管理不善或违章操作所造成的一切质量事故、安全事故（包括人身伤害、病、残、亡）等事故的一切经济损失和刑事责任，概由一分公司责任人承担。

四、税费交付办法：一分公司责任人必须按建设单位和施工所在地税务机关的规定执行，并将每次纳税票据或复印件报交公司财务科，所得税和定额管理费由一分公司责任人按税务部门和建设行政主管部门的规定缴纳，一分公司责任人享有政府奖励政策。

五、管理费留存办法：一分公司责任人在第一笔业务开始后，工程总造价在人民币壹亿元以内的，公司责任人按建设方工程总价款的百分之零点肆纯收入留存管理费。在工程验收合格后缴纳给公司责任人；工程总造价在人民币壹亿元以上的，在备案合同工期内，一分公司责任人每年向公司责任人缴纳人民币叁拾万元纯收入留存管理费。其中第一年一分公司责任人向公司责任人缴纳人民币壹拾伍万元纯收入留存管理费。如一分公司责任人未开展业务则不再缴纳管理费。以上约定的管理费在一分公司责任人业务开始后第六个月的30日前缴纳。一分公司责任人不得拒交，如逾期交付，由一分公司责任人承担一切经济责任。每一个工程竣工，交清各种税费和定额管理费后，同时到公司财务科完善有

关费用和公司留存管理费缴纳手续，并向公司提交一套完整的竣工资料备案，质安科方能办理竣工资料手续，加盖竣工验收章，否则，暂停办理，若拖欠税金及管理费而造成的一切经济损失和刑事责任概由一分公司责任人承担。六、一分公司责任人必须维护公司责任人国家级、省级、市“重合同讲信用企业”的称号，保持企业良好的社会形象，在履行该责任书条款期间，如出现损害公司形象的荣誉的言行，必须按《合同法》的规定及有关规定处理，并承担信誉经济损失费贰万元至壹拾万元。

七、为确保每一工程的顺利进行，公司有权对一分公司责任人的工程质量、安全、工期、财务等工作进行督促检查，若产生重大安全质量隐患和工程验收，必须提前通知公司和有关单位。如出现问题，应及时纠正，若不进行整改，又不听劝阻，公司将上报主管局或有关职能部门解决，直到取缔一分公司经理为止，所造成的一切损失由一分公司责任人承担。八、一分公司责任人在经营工程项目中，所发生的一切债权、债务概由一分公司责任人负责，在无法支付的情况下，由一分公司责任人的机械设备、房屋、家产等资产作抵押支付，公司不承担任何经济责任。

九、若一分公司责任人在承建的项目工程中发生诉讼纠纷、起诉公司责任人时，公司责任人将依法追加一分公司责任人为该

案的被告，对外由公司承担责任，对内由一分公司责任人承担一切经济责任和法律责任（公司在诉讼期间所发生的一切损失费用应由一分公司责任人承担）。十、一分公司责任人在实施工程项目中，来公司办理事务，竣工结算等资料手续时，公司只接待一分公司责任人或其一分公司责任人的委托人（书面委托），其它人员来公司办事，公司有权拒绝接待，凡工地人员来公司闹事，所造成的一切后果，概由一分公司责任人承担经济损失和民事、刑事责任。

十一、在工程施工期间每月必须向公司上报实际完成的工作量，以便公司统计工作的顺利开展，上报时间为每月25日前。在上报的资料上一分公司经理和质安员必须签字或盖章（外地的工程项目必须在25日以前用挂号寄回公司），如不按时上报，公司将派专人到一分公司收到，一切费用由一分公司责任人负责。十二、一分公司责任人在实施工每一个项目都必须符合现行的国家工程建设强制性条文要求，如一分公司实施的工程在竣工验收时达不到该要求，所造成的返工损失应由一分公司责任人承担，且应赔偿信誉损失费（按责任书第六条规定处理）。

十三、公司责任人应为一分公司责任人提供开展业务所需的本公司资质（房屋建筑总承包二级或公司以后晋升的资质）的相关依据和资料。

十四、凡工程上遇有技术疑难问题及质量、安全问题，需公司派员到施工现场协助处理解决时，所耗费用由一分公司责任人承担支付。

十五、关于业主要求一分公司责任人垫款修建问题，公司明确规定一律不垫款。如果一分公司责任人根据自身经济实力，愿意自行垫资，一切后果由一分公司责任人承担（包括经济和法律责任），但人工工资、各种税费、定额费、公司留存的管理费必须在完工前全部完清。十六、一分公司公章只限于办理工程拨付款、签证、施工资料等，不得用于收取保证金、赊欠工程材料款、人工工资。

十七、本协议签订之日，一分公司责任人需向公司责任人缴纳履约保证金人民币壹万元后，则公司责任人按相关规定申请办理第一分公司，待办理好第一分公司相关手续，一分公司责任人需再向公司责任人缴纳人民币肆万元履约保证金后方可取走第一分公司相关手续即可开展业务。以上保证金在最后结算如数返还一分公司责任人。

十八、本协议应共同遵守，如有一方违约，违约方除赔偿守约方的损失外，违约方还需支付守约方人民币叁拾万元的违约金。

十九、未尽事宜，双方共同协商解决。

二十、此协议一式肆份，公司责任人叁份，一分公司责任人壹份，经双方签字盖章后立即生效，具有法律效力。

公司责任人：

一分公司责任人： 法定代表人：

年

月一分公司负责人：

一分公司责任人担保人：

日

第二篇：内部承包责任书

内部承包责任书

甲方（公司）： 乙方（承包人）： 身份证号：

年 月 日，甲方与 签订了《 建设工程施工合同 》（合同编号：），以下简称“主合同”。甲方取得了施工承包权。经乙方申请，甲方同意委派乙方做为该项目的经营负责人对该工程实施经营承包。乙方在充分了解该工程情况的基础上，自愿签订本内部承包责任书并承担与该工程有关的一切义务与责任。

一、工程概况

工程名称： 合同编号： 发包方： 承包范围： 合同造价： 开工日期： 竣工日期：

全同绝对工期总日历天： 资金来源：

二、合同价款

1、协议金额：人民币（大写、含增值税）：（RMB￥）。

2、实际工程总造价为以双方最终确认的工程结算总造价为基数扣除甲，方固定管理费后的价款，超额利润及风险均由乙方收取和承担，若发生亏损由乙方负责赔偿。

3、乙方须上交甲方的利润为该工程结算总造价的 %作为固定回报，并由甲方在收到建设单位每月进度款时按 %的比例扣除，等工程竣工结束（中途与建设单位解除合同的，解除合同的时间即认定为“工程竣工结束”的时间）后按本协议双方最终确认的工程结算总造价(实际完成量)为基数确定并按多退少补的原则执行。

4、由乙方承担的各项税费：

4.1 所有税费由乙方负责，标准按项目所在地税务机关政策执行。4.2 各项附加税、个人所得税等其他流转税按项目所在地税务机关的规定据实扣除。

三、权责与义务

（一）关于甲方：

1、甲方有权随时监督乙方的业务经营和管理活动，并对乙方具有财务监督权、审计权和工程质量检查权。

第 1 页

共 1 页

2、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地范围进行全方位的管理和指导，乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，公司有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害甲方的企业信誉，甲方有权无条件更换乙方或其施工队伍，乙方不得有异议。

3、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程相关协议签订和办理工程开发。

4、甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助、协调与工程管理部门以及发包方的关系。

5、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

6、其它合理的管理与配合。

（二）关于乙方

1、乙方须准确领会和全面履行该《内部承包责任书》的全部约定，并承担一切义务、法律责任及损失，若由此对甲方造成影响或损失的须给予同等赔偿。

2、工程启动时，乙方须将项目启动资金人民币 / RMB￥ / 元打入甲方指定账户。（无项目启动资金约定，则无须填写）

3、乙方须以甲方名义管理协调一切事项，并负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。

4、乙方所经营项目不得超过公司经营许可证所规定的范围，如超出范围的项目，乙方需自行提供相关手续证件。

5、因乙方原因，导致甲方资质降级或吊销安全生产许可证等情况，乙方负责恢复，承担因此产生的一切费用并赔偿在此期间甲方的经济损失(包括直接及间接)。

6、需与甲方签订印章管理协议，严禁未经甲方授权同意私自刻制印章（包括项目部、技术资料章等所有存在甲方信息的印章）、私自开设账号，否则引起的一切后果均由乙方承担，同时，甲方有权追究乙方的法律责任。

7、乙方须依法经、规范管理，遵守甲方的各项规章制度，服从当地政府部门的监管，同时应理顺内外关系，积极创建和谐、文明、健康的施工环境。

8、维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的行为，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，由乙方按甲方的实际损失赔偿，声誉损害赔偿等同于实际损失，另行计算。

9、经甲方同意，由乙方自行与第三方签订的专业、劳务、材料采购、设备租赁及其他合同，或乙方委托甲方与第三方签订的合同，第三方以甲方或乙方或甲乙双方为被告提起诉讼的，无论产生何种裁判结果，均由乙方承担全部责任。甲方因上述诉讼行为所发生的所有与诉讼相关的费用（律师费、诉讼费、利息、人员误工费、资料费、差旅费等）均由乙方承担。此类诉讼行为如造成甲方损失的，乙方应承担甲方的所有损失。

10、乙方未经甲方授权同意，不得以甲方名义对外投资、担保、借贷款、签订任何合同。乙方承包期间对外产生的一切债权、债务由乙方自行负责，与甲方无关，如造成甲方损失，全部由乙方承担，同时，乙方还应按该损失等额、另行支付违约金给甲方。

11、因业主或发包方或其他公司违约，乙方以甲方或甲、乙双方或自己的名义提起诉讼的，无论产生何种裁判结果，均由乙方承担由此引起的全部经济、法律责任。甲方因该诉讼行为所发生的所有与诉讼相关的费用（包括但不限于经济损失、律师费、诉讼费、利息、资料费、人员误工费、差旅费等）均由乙方承担。

12、乙方必须无条件保障工程工期，工期顺延条件参照甲方与发包方或业主方签

第 2 页

共 2 页

订的主合同执行。

（三）工程管理

1、乙方需对工程质量及工程管理负全部责任。有下列情况之一的，甲方有权单方面撤消乙方的承包权并由乙方全责全额赔偿甲方的损失。乙方的损失自理： 1.1 乙方丧失了民事行为能力，或其信用出现严重问题，或其经营管理能力明显不足，可预见无法完成发包方合同中约定的工程量、工期、质量、人员等要求的； 1.2 因乙方原因导致节点、工期延误两个月及以上的；

1.3 乙方或其聘用的工作人员有挪用、骗取、侵占本工程资金的行为或工程材料存在假冒伪劣、偷工减料的；

1.4 发包方（业主）要求甲方更换承包人（乙方）的；

1.5 施工过程中，被相关政府职能部门责令停工或整改等重大行政处罚的； 1.6 施工过程中，发生较大质量、安全事故的；

1.7 施工过程中，发生重大诉讼或媒体曝光等给甲方声誉造成重大负面影响的； 1.8 如出现上述七种情形，甲方单方面撤消乙方承包权的，自甲方发出通知之日起正式生效；

1.9 甲方撤消乙方承包权后，在甲方委派的新承包人到位之前，乙方必须履行工程管理的职责，确保后续施工能够顺利进行。新承包人到位后，乙方应在5日内完成交接，并办理已完工程量的核对、财务对账等涉及工程后续正常施工、验收、备案、结算、索赔、债务清理等一切事务，并在第6日开始，3日内，完成撤场。因此给甲方造成在工期、新的承包价格、材料款、发包方索赔等的一切损失，由乙方负责。

2、乙方须认真贯彻“质量第一”的方针，做到精心组织严格管理。乙方须认真编制和实施施工方案，制定和完善项目管理制度；严格执行行业法规和工程所在地政策法规，优化项目班子明确岗位职责，及时组织施工班组、设备、材料进场；严格贯彻施工规范和工程质量验评标准，努力创建优质工程；按约履行工程保修责任。

3、及时做好与发包方、监理单位及分包商的沟通、协调和签证工作。

4、如果工程项目产生质量及当地主管部门大检查产生的处罚款项（非甲方原因），由乙方承担，并承担由此引起的后果及责任。

（四）安全管理

1、乙方要做到开工前，必须足额落实安全费用投入，并加大监督机制，落实实施到位。

2、乙方要强化安全培训教育制度，坚持“以人为本、珍惜生命”为出发点，提高民工素质，增强安全意识和技能。

3、乙方是项目施工安全生产的第一责任人。乙方须认真贯彻“预防为主”的安全生产方针和法规，健全安全生产管理体系，依法落实项目施工的安全生产条件、及时办理职工社会和工伤保险、签订班组及职工的安全生产责任书，落实安全教育和培训制度、贯彻安全生产操作规程、强化施工现场的安全管理、及时消除事故隐患、服从上级安全生产检查、按期完成整改事项。

4、认真负责进行施工项目的质量和安全，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量、安全施工、文明施工和按期完工。对发生的质量问题和事故，一切经济损失以及受损害方追究甲方的一切责任，由乙方承担。若受到政府主管部门行政或经济处罚的，由乙方负责协调并支付罚金，对甲方资质造影响并给甲方造成损失的，由乙方负责全部损失。需追究刑事

第 3 页

共 3 页

责任的，也由乙方负责承担。

（五）人员管理制度

1、乙方所聘用的持证上岗的项目经理或其他项目负责人，由乙方负责监督、管理，其不得超越职能权限、不得超越项目部的管理范围、对外签署法律文件或实施具有法律意义的行为，因此导致甲方承担法律责任或损失的，由乙方承担一切费用或损失。

2、建设单位在办理施工许可证之前，须为施工单位购买工人意外伤害保险及农民工工资保证金（保险金交纳标准按项目所在地要求办理），由乙方负责承担，甲方直接在乙方工程进度款中抵扣。

3、乙方属下人员以及施工班组工人因工作事故、劳资纠纷等发生劳动争议仲裁或诉讼，由乙方负责处理，并承担一切相关费用。

4、乙方不与属下人员签订劳动合同、购买社会保险等，导致有关主管机关处罚的，由乙方处理并承担一切相关费用。

5、上述第3、第4项，如导致甲方承担有关责任或支付费用、款项的，乙方应向甲方予以相应补偿，甲方有权在发生当月从乙方的工程款项中扣回。

四、发票事宜

1、乙方所提供的所有进项税票据均是依据相应的订单或合同而真实发生的，不存在虚假业务或虚开的情况；

2、乙方所提供的所有税票均为真实、完整、有效的，全部符合税法及国家税务总局的所有相关规定；

3、如乙方所提供的进项税票据或其它涉及税收的票据因真伪、虚开、金额、品名不符等等任何原因，使国家及甲方蒙受的一切损失，由乙方承担且支付甲方人民币壹万元整做为甲方罚款；构成违法犯罪或使甲方因此受到的一切处罚，均由乙方负全部责任，与甲方无关。给甲方造成的一切损失，乙方负责按其实际损失的金额双倍赔偿，并承担甲方包括但不限于：律师费、交通费、人员误工费等。

五、其它约定

1、该工程的施工范围、工期、图纸、质量、验收标准、检查标准、安全文明施工及环境保护等，均参照甲方与发包方 合同的约定执行；

2、本责任书如有未尽事宜，双方另行协商。如遇争议，且协商不成时，则向工程所有地人民法院诉讼裁决；

3、本责任书一式贰份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力；

4、本责任书签订时间： 年 月 日；

5、本责任书签订地点：。·······························以下无正文·····························

甲 方（公章）： 乙 方（指模）：

代 表：

第 4 页

共 4 页

第三篇：劳务内部承包责任书

劳务内部承包责任书

甲方： 乙方：

甲方现有云南第二建筑工程有限公司，滇池明珠广场工地15#楼、8#楼及附属车库木工支模劳务工程全部承包给乙方，依照国家相关法律法规，本着平等、自愿、互利的原则，就本工程模板劳务（造价包干形式）包给乙方的相关事宜，经友好自愿协商达成以下协议。

一、工程地点及名称：

云南省昆明市呈贡新区彩云南路与三铝公路交汇处；滇池明珠广场项目。

二、工程承包范围：

滇池明珠广场15#楼、8#l楼及附属车库主体模板的制作安装及加固，木工所需用的圆盘锯，所有受用工具及三级配电箱以后的所有线缆、铁丝、钉子及步步紧。

三、质量要求：

乙方必须严格按照图纸及相关施工规范及施工方案进行施工，工序完成后施工质量以各参建单位验收合格为准，合格后才能进行下一道工序施工。

四、工程承包单价：

按模板与混凝土接触面积计算：15#楼38元/㎡，8#楼29元/㎡，附属车库34元/㎡，以上单价为包干价，由乙方自负盈亏。所有施工人员由乙方组织安排及工资发放。

五、付款方式及结算：

每月20日上报本月工程量，并开具任务书，在次月的25日前支付上月的70%的进度款，主体结构封顶断水后一个月内支付本栋号总工程款的90%，尾款在主体结构完工后6个月内全部支付给乙方，工程量计量结算以云南第二建筑工程有限公司（滇池明珠广场项目部）或云南昊力源建筑劳务有限公司开出的工程量任务书的总方量为准以此结算。

六、安全事故责任：

乙方施工人员必须听从指挥、服从安排、按规操作，在施工过程中如发生安全意外责任事故时，事故医疗费及各种费用总额分担按甲方与云南第二建筑工程有限公司签订的主合同上所约定比例执行，与甲方无关；但乙方承担的责任总额不得超过人民币肆万元整。

七、双方必须严格遵守诚实守信，出现问题时友好协商解决，如不能达成共识可向当地劳动仲裁委员会申请仲裁或法院处理。

八、本责任书一式两份，具有同等法律效力，自签订之日起生效，工程款付清后自动失效。

甲方：

乙方： 身份证号码：

身份证号码：

****年**月**日

第四篇：项目内部承包责任书

安徽景龙设计装饰有限责任公司

项目内部承包责任书

项目部承包人姓名：身份证号：现住址：

一、承包项目基本情况

1、项目名称：

2、工程地点：

3、工程内容：图纸及招标文件的招标范围；

4、施工期限：按公司与业主方的合同期限；

5、质量要求：按公司与业主方的合同质量标准；

6、项目承包责任人须响应公司与业主方合同范围内的所有条款；

二、项目承包责任人上交公司利税%，另公司预留质量保证金3%、安全保证金3%、资料保证金1%，在每次款到中按比例上交。工程结束后质量达到合同要求返

还3%、无安全事故返还3%、资料交入公司齐全返还1%。如质量不达标，发生安全事故及资料不齐全则作为公司对承包人的罚款。

三、工程款支付：

在支取进度提前，将以完成的工程量明细申报公司，公司接到申报后，派管理人员前往现场，并将所购材料及劳务发票交到公司财务，公司根据工程进度进行支行给承包人。

四、如工程在外地，车旅费及住宿餐饮费由项目部支付费用（本地项目免），如工程质量达不到公司要求，则公司有权派驻管理人员加强管理，工资由项目部承包人支付。

五、凡工程量在50万元以上的过程，公司要求项目部承包人必须报建取得施工许可证后才可施工，如未取得施工许可证，发生罚款及给公司造成不良记录，项目部承包人讲将全权负责，公司将对其行为进行纠正并罚款。

六、项目承包责任人负责工程项目部中的安全生产，承包人须给施工人员购买保险，项目中的安全事故由承包人全部负

责，如发生赔付保险金额不足，公司将从项目部工程款中直接支付，不足部分项目承包负责人须立即补足到公司财务。

七、公司要求项目承包责任人要求业主方将工程款全部以转账形式汇入本公司账户。不得利用工作之便将工程款转入他方，或以个人形式从业主方借取工程款，如因在外地施工，情况紧急，发生临时借取，必须到公司经得领导同意。如在业主方出现项目承包责任人的个人借据或其余个人办理的借据及其它隐瞒公司的弄虚作假的行为。如一经发现公司将立即停付项目部承包人剩余工程款作为罚款论处。

八、项目承包人须保证工程质量、进度和乙方项目内的材料款、人员工资的支付等，不得因此给公司带来声誉影响，如给公司造成损失，公司将对承包人进行处罚论处，罚款金额根据影响度由公司董事会决议而定

九、如发生业主方对于工程质量及工期控制不满，严重影响到甲方声誉，业主方要求更换乙方工程现场负责人，在这种情况下甲方将终止乙方继续施工的权利。由甲方指派施工

队伍进场，后继发生的一切费用，将由乙方承担。

十、承包责任人指派身份证号码到公司办理工程款支付手续。

上交公司资料内容，提第一批款时：应已经上交公司合同原件四份，预算书一份，第一笔款额的材料发票；提第二批款时：应上交公司第二笔款的材料发票；提第三笔款时：应上交决算书、竣工图、竣工资料及第三笔款的材料发票和总价20万的劳务发票。

公司领导签字：项目承包责任人签字：

年月日年月日

第五篇：项目内部承包责任书

项目内部承包责任书

（钢筋项目）

编号：

单位：（以下简称甲方）责任人（员工）： 身份证号码：（以下简称乙方）

为了加强企业内部经营管理，全面履行建设单位与总承包单位签订的《建设工程施工合同》，甲方与总承包单位签订的《劳务分包合同》的各项条款，确保工期、质量、安全、文明、施工、环保卫生的管理目标，经公司研究决定，现将XXX工程中钢筋施工项目下达给乙方承包经营并组织施工。经双方协商，订立以下条款,双方应共同遵守执行。

第一条 工程概况

1、工程名称：XXX工程的钢筋施工项目

2、工程地点：

3、建设单位：

4、总承包单位：

5、内部承包项目造价：

第二条 项目范围、工程量、工作内容 项目范围：

项目工程量（图示）：

项目工作内容：钢筋班组按施工图、设计变更、技术交底、现行钢筋工程验收规范的要求承担一切与施工部位钢筋工程有关的全部钢筋制作安装施工工作，包括但不限于：钢筋（原材料、半成品、损耗材料）的上下车、堆码、制作、钢筋连接（焊接或机械连接或绑扎搭接）、场内运输（水平运输与垂直运输）及二次或多次转运、安装入模、成品保护、护筋等等直至钢筋检查验收合格混凝土构件浇筑成型合格的全部工序；钢筋加工房及操作平台、机具的布置，日常清理和维护；保护层垫块制作安装等全部零星工程；配合实体检测钢筋扫描工作，若不合格负责经济损失的50%。

第三条 管理目标

1、质量目标：目标管理工程质量等级达到合格，合格率为100%，无重大质量事故。

2、安全目标：实现“五无”（即无残疾、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌）事故，轻伤频率控制20/0以内，重大伤亡事故为零，具体按附件《安全责任协议书》的执行。

3、文明施工目标：根据《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）执行及2015年最新文件执行。

4、进度目标：以满足甲方阶段性进度指令为准，具体的节点工期及总工期以建设单位或总承包单位下发的工期为准。

5、周转材料及耗材使用目标： 钢筋的耗损量应控制在2%以内，超过部分由乙方按承包价格全额赔偿。

第四条 成本及资金管理

1、甲方按承包价格对乙方进行成本考核。乙方承包范围的工程项目按合格工程量计价，钢筋制安承包价格为元/T，该承包价格在钢筋项目工作内容的基础上还包括：辅材、机具设备、人员工资（含乙方自己的）、处罚/罚款（包括甲方、建设单位、总承包单位以及相关主管部门的）、质量安全（工伤）责任赔偿费用、整改（返工）费、检测费、措施费、违约金、管理费、税费、保险费（含社会保险和商业保险）、利润等乙方因本内部承包应支出的全部费用。

2、若有计日工的，技术工按元/工日计算，普工按元/工日计算。

3、乙方应自行采购或提供的辅材，包括但不限于：扎丝、焊条、保护层垫块等完成钢筋制作安装的所有辅材；雨天施工防雨布等材料。该部分辅材产生的费用全部计入承包价格以入，不另行计价。

4、乙方应自行采购或提供机具设备，包括但不限于：钢筋加工机械和切割工具(断钢机、弯曲机、调直机、切割机、电焊机等)、扎钩、力矩扳手、水平运输车辆、垂直运输起重吊车等；夜间施工的照明灯具、配套电缆等；班组自带二级配电箱以后的合格电缆和开关箱等机具设备。该部分机具设备产生的费用已全部计入承包价格以入，不另行计价。

5、甲方每月25日对乙方施工的合格工程量进行检查验收。乙方在合格工程量的范围内向甲方申请使用资金，申请资金时应向甲方明确付款原因、收款方等基本信息，甲方根据乙方的申请，直接将使用资金支付给收款方（包括农民工）。支付方式如下：

（1）乙方在次月的5日前向甲方提供用款申请单（必须含农民工工资表），甲方在次月的15日前优先全额实名支付班组劳务人员（农民工）上月工资后，再按乙方申请支付其他申请付款费用，但全部费用支出不超过上月已验收合格工程量（已完工程量）的80%；

（2）承担范围内的分部分项工程项目全部验收合格支付至结算金额的95%；（3）余下的5%作为质量保证金，承包项目完工后届满一年，无任何质量问题的再支付给乙方（不计息）。

第五条 履约担保金

1、履约保证金：乙方在本工程开工前主动向甲方缴纳承包项目工程造价（暂定价）的5%作为履约保证金。

2、甲方同意接受乙方提供的履约保证金，工程竣工验收交付总承包单位后，乙方全力配合甲方与总承包单位办理结算，结算终审后由甲方对项目进行审计评价。乙方完全履行本责任书的，甲方退还乙方履约保证金（不计息）；乙方违反本责任书导致甲方承担费用、造成损失的，乙方应向甲方承担赔偿责任，甲方将不予退还履约保证金。

第六条 甲方职责

1、对乙方项目的人员（包括但不限于管理人员、劳务人员、农民工等）有任免权，有权对不称职的人员或农民工予以调整或撤换。

2、对乙方提供的提供用款申请单、农民工（人员）工资表等资料有审核权，并对其进行核实，有权对与实际不符的情况进行调整。

3、有权对工程的质量、安全、进度、文明施工等进展情况及合同管理、队伍建设等管理工作，特别是施工成本控制，进行监督检查和指导。

4、组织并实施项目履约保证金制度，对项目财务状况和过程管理进行全面监控。

5、根据总承包单位拨付的工程进度款，扣除甲方应收取的个项费用、代收缴的税金及应由乙方承担的费用后，其余全部按本责任书约定支付给乙方。

6、项目完工后，及时调配和处置项目设备、周转材料和剩余材料，并清缴项目应缴费用和各种物资、设备。

7、负责组织对项目目标管理监督检查、内部审计、考核，按责任书条款进行奖惩。第七条 乙方职责

1、乙方必须服从现场安全人员的管理，严格按安全操作规程施工作业，杜绝安全事故发生。乙方负责施工中安全责任工作，并对安全事故承担全部责任。若在生产过程中发生工伤事故或造成其他第三人人身损害的，产生费用在5万元以内（含5万元）的全部由乙方承担；若费用超过5万元（不包含5万元）的，甲方承担超过部分的70%，乙方承担超过部分的30%。

2、严格按照国务院颁发的《建设工程质量管理条例》和《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001、以及相关的施工规范、强制性条文、设计文件要求和《建设工程施工合同》约定条款精心组织施工，工程质量必须符合设计及国家现行的施工质量验收标准的要求。

3、遵守甲方各种管理制度和质量要求，参加甲方前期执行的关于进度、安全、质量、成本等各方面的评比考核，并承担评比、考核结果的奖罚决定。

4、协助甲方对承包项目劳务人员的统计并与劳务人员签订劳动合同；作好劳务人员的考勤记录；向甲方提供劳务人员的身份证复印件、银行卡号信息并保证信息的真实性；按甲方要求提供相关作业人员的操作证明、上岗证等

5、做好各种原始凭证的记录、保管，及时提供索赔依据，组织或参加工程项目的清算、合同外及变更项目结算、工程索赔、工程款催收回笼工作；准备结算资料和分析总结，接受审计；负责债权、债务的清理，处理好项目部的善后工作。

6、承担施工现场交通、环卫和夜间施工噪音的管理职责，若因此造成的处罚的，由乙方自行承担，公司仅负责协助解决相关问题。

7、若系乙方责任项目因质量事故造成的整改（返工）费用及赔偿责任由乙方自行承担。

8、杜绝任何的资金、人员、物资体外循环，乙方不得有擅自采购物资、招录人员、节流（回流）资金的行为。

9、自行调整作业人员的作业面、作业时间，避免待工、窝工、误工等情况发生，甲方不负责因各种原因导致的待工、窝工、误工、停工等不能连续作业的费用。

10、参与工程竣工验收交付工作，协助甲方进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

11、每单项工程施工完后应将场地清扫整洁，并达到建设单位对工程移交的要求。

12、本责任书是企业内部承包责任制，仅供企业内部使用，不允许乙方以本公司名义或本合同对外开展融资活动，以及向外赊帐欠款，否则由此引起的经济责任和法律责任由乙方承担。

13、乙方与外界相关人员或部门所作的涉及本工程且可能造成经济上纠纷的各种承诺、协议、规定等须经甲方加盖公章和法人签章后有效，否则视为乙方个人行为与甲方无关。

14、本承包项目乙方实行项目经济独立核算，自负盈亏，并承担由于工程施工产生的所有责任和经济风险。

第八条 终止内部承包

1、乙方有下列情况的，甲方可以立即终止履行内部承包责任，甲方追究乙方责任并可调整乙方岗位或与乙方解除劳动关系。乙方因此造成甲方损失，应向甲方承担赔偿责任，甲方也可先直接从履约保证金中扣除，不足部分再向乙方追偿。

（1）因乙方不作为或能力所限引起的管理不善，造成项目施工过程中出现进度、安全、质量、成本等方面的严重问题的，或者出现问题后经甲方书面通知二次仍不按甲方要求进行整改的；

（2）乙方承包项目在一年内累计发生二起以上工资纠纷、上访事件及其他诉讼（仲裁）纠纷的；

（3）乙方无正当理由累计五个工作日不到现场履行管理职责的；

（4）乙方下落不明、失去联系，经甲方根据乙方的依据、地址、电话号码连续五个工作日内无法联系的。

（5）其他符合甲方关于撤换责任人条件的情形。

2、甲方终止履行本责任书的，乙方应无条件的立即退出对承包项目，不得阻扰甲方另行指派人员对项目进行内部承包管理，对于乙方已完成的内部承包项目，甲方按已完工程量的85%进行折价结算。

3、本责任书自甲方与总承包单位签订的《XXX工程施工劳务分包合同》及补充协议履行完毕后自动终止。

第九条 违约责任

1、本合同在执行过程中任何一方违约，必须承担违约责任，违约方应赔偿守约方的经济损失。

2、乙方承包项目出现质量问题导致整改（返工）的，每次承担违约金2000元；若出现严重质量问题的，按已完工程量造价的3%向甲方支付违约金；乙方承担违约金的同时还应承担赔偿责任。

3、乙方未按甲方要求节点工期及总工期按时完成承包项目工作内容的，每逾期一天，向甲方支付违约金2000元。

4、乙方提供的人员（农民工）考勤记录、身份证复印件、银行卡信息不真实的，甲方每发现一次，乙方向甲方支付违约金1000元。

第十条 特别说明

1、本责任书的主要管理思路是强化工程管理水平，乙方系隶属于甲方的内部员工，公司与乙方权利与义务明确，目的是充分调动项目管理人员的工作积极性，能更快更好的完成各项工作。

2、本目标管理责任书未涉及内容以建设单位与总承包单位签订的《建设工程施工合同》和总承包单位与甲方签订的《XXX工程施工劳务分包合同》以及针对项目管理的设计（施工）图纸、施工方案、技术规范和要求等为准。

3、项目竣工验交后的善后工作：乙方组建善后工作小组(主要包括总工程师、财务、预算、物资、设备等人员)，负责竣工后的清算及项目善后有关事宜处理，索赔项目的清算、剩余物资设备的清查处理、工程款的回收、低值易耗品的盘点、财务帐册的移交及与建设单位有关遗留问题的处理等。甲、乙双方应考虑预提善后工作小组成员的的工资、差旅费、办公费等费用，甲方直接从成本中预提，确保成本真实、完整。

第十一条 通知与送达

1、甲方通讯地址及联系方法

甲方确认下列送达地址及联系方法是乙方向甲方履行通知义务、相关诉讼（仲裁）法律文书送达的有效通讯地址及联系方法：

通讯地址： 电话：邮编： 电子邮箱:联系人：

2、乙方通讯地址及联系方法

乙方确认下列通讯地址及联系方法是甲方向乙方履行通知义务、相关诉讼（仲裁）法律文书送达的有效通讯地址及联系方法：

通讯地址： 电话：邮编：

电子邮箱:联系人：

3、通知及送达的方式

按上述各方确认的通讯地址及联系方式向任何一方以书面邮件（快递）、电子邮件、短信息的方式发出通知、资料、诉讼（仲裁）文书等，无论是否被实际签收，均视为有效送达对方；受送达人拒收、无人签收、非本人签收等均不影响送达的有效性。

4、通讯地址及联系方式的变更

如果任何一方需变更通讯地址或联系方法，应按照约定的方式将变更后的通讯地址及联系方式至少提前7日通知其他各方；未按此方式变更的，原约定送达地址仍为有效通讯地址及联系方式。

第十二条 争议解决

甲、乙双方在履行本责任书发生纠纷时，应协商解决，协商不成的，均向重庆仲裁委员会申请仲裁，按照该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十三条 其他

1、为实现本责任书，甲方和乙方另行签订的《安全责任协议书》《廉政协议》等技术协议、方案、责任书或乙方的单方承诺、认可、确认的资料、报表等文件均作为本责任书的附件，与本管理责任书具有同等法律效力。

2、本责任书经双方签字或盖章后生效。

3、本责任书一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方(责任人)：

年 月 日 2017年 月 日