建筑劳动工人简易合同

第一篇：建筑劳动工人简易合同

编号：

农民工劳动合同书

甲方（用工单位名称）： 北流市诚业建筑劳务有限公司

法定代表人或委托代理人： 黎 坚

地 址： 南宁市青秀区民族大道131号

乙方（劳动者姓名）：

性别： 出生年月 民族 文化程度

居民身份证号码：

通信地址：

联系电话：

建筑业劳动工人简易合同

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，双方在平等自愿原则下同意签订本劳动合同，共同履行和遵守本合同约定的各项条款。

一、劳动合同期：乙方自 年 月 日起至完成本项目工作任务之日止即为合同终止日，本项工作完成合同自行终止，双方不在存在劳动关系。

二、工作内容和工作地点：乙方同意甲方工作需要安排在 项目部 岗位（工种）工作。乙方应服从甲方的安排，按工作需要甲方可以调整乙方的工作岗位和地点，乙方工作应按国家有关规范要求达到合格标准。

三、工作时间和休息休假：甲乙双方同意执行不定时工作制，即乙方在

保证完成工作任务的前提下可以自己调整工作和休息时间，甲方应给予支持和配合。

四、工资发放：甲方每月以货币形式支付乙方工资，按双方（劳务分包合同）约定的单价×乙方实际完成的劳务作业天数计发。

五、劳动保护和劳动条件：

1、甲方应根据国家有关法律法规，建立健全企业劳动安全卫生制度，在乙方上岗前对乙方进行劳动安全卫生教育。甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全条件和必要的劳动安全设施、防护用品。

2、乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的安全事故发生，减少职业危害。乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并可向有关部门举报投诉。

3、乙方属于技术工作人员的，应持有职业资格证，从事特种作业的，还必须持有效特种作业人员操作证。

六、劳动纪律：乙方应严格遵守有关法律法规、规章以及甲方制定的企业规章制度和劳动纪律，服从甲方管理。

七、劳动合同的变更、解除与终止

1、甲方有以下情形之一的，乙方可以解除劳动合同：

①、符合《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条规定的 ②、甲方违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的； ③、甲方未按规定提供劳动保护、劳动安全和卫生条件的

2、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：

①、符合《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条规定的

②、不服从甲方正当工作安排，违规操作，擅自停工，严重违反施工现 场安全管理规定的，对甲方利益造成损失的。

③、有赌博、吸毒、打架斗殴、偷窃、聚众闹事等严重违法违纪行为的。

3、乙方旷工或擅自离职达15天，则视为自动解除劳动合同，并赔偿因 此给甲方造成的经济损失。

4、乙方完成工作任务或双方约定的劳动合同终止条件出现时，本合同 即终止。乙方应当按照双方约定，办理工科作交接和退场手续。

5、任何一方提出解除合同的，应提前30天告知对方。

八、劳动争议处理及其他

1、甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，应首先协商解决。协商不能 解决的，可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

2、甲方违反劳动法律、法规和规章而损害乙方合法权益的，乙方有权 向劳动保障行政部门和建设部门举报投拆。乙方应依法维权。如举报投诉 不实或恶意举报投拆，造成甲方或项目总承包等相关方名誉和权益损害的，甲方有权依法追究责任。

3、甲乙双方都应严格遵守和履行本合同，任何一方违反本合同约定，应承担违约责任。

九、保险、福利及其他约定

1、按国家有关规定缴纳社会保险，但乙方必须配合，否则无法办理，由此产生的后果由乙方负责。

2、乙方发生工伤事故时，双方按现行国家《工伤保险条例》妥善处理。

3、甲方执行的劳动定额考核水平不低于当地政府公布的最低工资标准。

十、本合同未尽事宜，均按国家有关规定执行，国家没有规定的，通过双方平等协商解决。

十一、本合同经甲乙双方签字后，自乙方实际到工作现场（施工项目部）上班之日起生效。

十二、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份。一份留在乙方务工的建筑施工工地（施工单位）备查。

甲方（公章）乙方（签字）：

法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

第二篇：＊＊县建筑劳动工人合同

东明县建筑业简易劳动合同

合同编号:

劳

动

合同

(适用于建筑业企业施工现场招用务工人员)

甲方(用人单位)名称：

法定代表人（主要负责人）：

经营地址：

注册地址：

联系电话：

乙方(劳动者)姓名：

性

别：

户籍所在地：

身份证号码：

联系电话：

劳动者身份证反面复印件粘贴处

劳动者身份证正面复印件粘贴处

根据《中华人民共和国劳动合同法》和山东省、菏泽市及东明县的有关规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。

第一条

劳动合同期限

经甲乙双方协商一致，采取

期限（固定期限、无固定期限、以完成一定工作任务为期限）合同：本合同自

****年**月**日起生效，本合同至

止。

合同试用期自

****年**月**日起至

****年**月**日止。

第二条

工作内容和工作地点

甲方安排乙方从事

岗位（工种）工作，其工作内容（主要工序）包括，工作地点为：

。根据生产经营需要，经甲方与乙方协商一致，可以变更乙方的工作岗位和任务，乙方应完成甲方合理分配的生产任务。

第三条

工作时间和休息休假

甲方应严格按照法律法规的要求安排乙方工作时间，确保乙方合理的休息时间。

第四条

劳动报酬结算与支付

甲方按照国家、省、市、县（区）规定，确定与乙方工资结算方式和工资支付办法。

一、工资结算方式，执行下列第款。

1．执行

(月,日)工资制的，乙方每日工作时间

小时。执行月工资制的，甲方根据乙方当月实际出勤天数，工资结算按

元/天进行计算并在当月或次月初结清；执行日工资制的，工资结算按

元/天进行计算并在当日或次日结清。

2．执行计件工资制的，根据其工作内容和实际完成的工程量，其中工程量的计算按实际的平方米、立方米、吨或件计算，工程质量达到

（优良、合格）标准，甲方按照约定的工资结算单价结算后支付给乙方劳动报酬。

约定的工资结算单价：。

二、工资支付办法，工资支付办法执行下列第款

1．甲方应在每月

日前以货币形式向乙方发放工资，并由乙方签字确认。乙方因故不能领取工资时,可书面委托他人代领。如甲方委托银行代发工资的,应当按时将工资划入乙方本人账户。

2．甲方支付的工资不得低于劳动合同履行地的最低工资标准。为确保乙方财产安全，经甲乙双方协商一致，甲方应于每月

日前向乙方支付部分工资人民币

元，并由乙方签字确认。乙方在工作期间如遇家庭困难或麦收、秋收季节等情况可向甲方预支工资，但不能超出乙方实际完成并经验收合格产值的90%。剩余工资在乙方合同到期时一次性付清。

甲方以货币形式支付乙方工资，不以实物、有价证券、承兑汇票等方式支付工资；甲方应直接支付给乙方工资，不将工资发放给“包工头”或者不具备用工主体资格的其他组织或个人，由其再行转发；不以总承包单位（或建设单位）工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工、质量保证金等理由克扣或无故拖欠乙方的工资。

三、因甲方原因造成误工的，甲方按本合同约定支付乙方基本生活费

元/天，此费用包含：

（如伙食费、通信费、城市交通费等）。

甲方应在《劳务分包合同》或《施工合同》中约定因被拖欠工程款所造成的误工损失计取办法，但甲方不得拖欠乙方的基本生活费。

第五条

工程质量与安全生产

一、工程质量

甲方应在施工作业前对乙方进行技术交底。

乙方应按照建筑工程质量验收规范要求的质量标准进行施工，接受甲方管理，对因乙方原因造成的工程质量问题，甲方不予支付返工工资。

二、安全生产

甲方为乙方提供必要的安全生产条件。

乙方应当严格遵守劳动安全规程和操作规程，并主动接受相关部门的管理。乙方对甲方违章、强令冒险作业有权拒绝；对甲方及其管理人员漠视乙方安全和健康的行为有权检举、控告。

第六条

劳动保护、劳动条件和职业危害防护

一、甲方应规范落实施工现场的安全设施、劳保用品，保障和改善劳务人员的生产生活条件，丰富劳务人员精神文化生活。

二、甲方对乙方进行与施工岗位相关的安全教育和必要的培训及岗前交底，乙方要积极参加并掌握；

乙方从事特种作业的，须经过专门培训并取得特种作业资格后持证上岗。

三、甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场符合《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJl46—2004)。

乙方应按照甲方的有关规定，有序使用各类设施，自觉维护公共卫生。

四、乙方应向甲方提供有效身份证件，配合甲方办理相关证件，如：居住证、信息卡等。

五、甲方应依据《中华人民共和国职业病防治法》和《中华人民共和国劳动合同法》，建立健全职业危害防护制度，对可能产生职业病危害的岗位应当履行如实告知义务，并对乙方进行必要的培训和定期健康检查，减少职业危害。

第七条

社会保险

甲乙双方应当按照国家和地方有关规定依法参加社会保险，缴纳社会保险费。

第八条

劳动纪律

一、甲方有权依据国家和省、市的有关规定及企业的规章制度对乙方实行管理。

二、乙方应自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。

第九条

劳动合同的履行、变更、解除和终止

一、甲乙双方按照本合同的约定，依法、全面履行各自的义务。

二、经甲乙双方协商一致，可以变更本合同约定的内容，并以书面形式确定。

三、甲乙双方解除、终止本合同，应当按照《劳动合同法》的相关规定执行。

第十条

双方约定的其它事项：

第十一条

劳动争议处理

甲乙双方因执行本合同发生劳动争议时，应通过协商解决；协商无效时，甲乙双方任何一方可以直接向有管辖权的劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，除法律另有规定外，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条

其它事项

一、本合同未尽事宜或条款与法律、法规有抵触的，从其规定。

二、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效，双方必须严格遵照执行。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份留在乙方务工的建筑施工工地（施工单位）备查，乙方执有的劳动合同不得由甲方代为保管。

甲方（公章）

乙方（签字按手印）

法定代表人（主要负责人）

签字日期：

****年**月**日

签字日期：

****年**月**日

第三篇：建筑施工简易合同

建筑工程施工合同

发包人（全称）：(以下简称甲方)

承包人（全称）：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况:

工程名称：

工程地点：

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期：

总日历天数____________天

开工日期：年

完工日期：年月日月日

四、合同价款及结算方式：

1、合同总价（大写）：（人民币）元（暂估价）

1定额计价 ○

2固定单价 ○

3固定总价 ○

3、计价依据：/ 5

(1)依据工程施工图纸内容、变更通知书、现场签证等。

(2)执行2004年《陕西省建筑装饰工程价目表》、2004年《陕西省安装工程价目表》及其配套的费用定额、2004《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》及《陕西省安装工程消耗量定额》；

(3)本工程人工费：执行陕建发 [2011]277 号文件及其他政策性政府调价文件。

(4)材料价格按以下方式确定：钢材、水泥、木材、商砼、地材（砖、瓦、石灰、石子、黄砂）、防水材料、保温材料、装饰材料等所有土建主材由发、承包双方共同认质、认价；安装所有主材及设备由发、承包双方共同认质、认价，认价的材料价格与清单综合单价中材料价格按价差处理。土建、安装工程中的辅助材料按2004年价目表中的参考价执行，不做调整。

(5)分包配合费不计取。

(6)本合同不执行政府部门颁发的所有价格调整文件

(7)劳保统筹费不计取。

(8)安全文明费、环境保护费、临时设施费不计取。

(9)规费中社会保障险，住房公积金不计取。

(10)在工程结算总价的基础上一次性下浮3%。

五、付款方式：

本工程付款方式是在本工程完工后根据甲方资金情况分批付清。（扣除保修金）

六、质量与检验

1、工程质量标准：___合格,（1）工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

（2）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

2、检查和返工

（1）承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

（2）工程质量达不到约定标准的部分，甲方甲方工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按甲方工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标

准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

（3）甲方工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

（4）因甲方工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

3、隐蔽工程和中间验收

（1）工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，甲方工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在甲方工程师限定的时间内修改后重新验收。

（2）甲方工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。甲方工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，甲方工程师应承认验收记录。

（3）经甲方工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，甲方工程师不在验收记录上签字，视为甲方工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

4、重新检验

无论甲方工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

七、承包人采购材料设备的约定：

（1）凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购，承包人应按施工图注明的材料名称、规格、数量、产地、技术参数等组织采购，但采购前需要携带本材料、设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书提前报工程师审核，经发包人确认方可采购。

（2）承包人采购供应的材料、设备，向发包人提出开箱检验请求，经发包人同意后方可使用，经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格；

（3）若发现承包人以伪劣冲抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人。

（4）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合设计要求及国家建材行业和机电行业等标准要求。

（5）因承包人资金投入不足，直接影响工程质量和工期，从而引起工程量、进度和材料设备准备严重滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。

八、甲乙双方责任及其他约定：

1、甲方责任：

（1）负责工程的前期准备工作，将施工所需的水、电等线路接至施工现场。

（2）负责监督乙方施工中的工期、安全、质量工作。

2乙方责任：

（1）严格按照甲方要求施工，按时、保质完成施工任务。

（2）接受甲方的监督检查。

（3）负责施工现场的卫生工作，工完场清。

3其他约定：

（1）乙方应准守工程建设安全生产规定，按安全标准组织施工，采取必要的安

全防护措施。乙方在施工过程中发生的一切伤、亡等事故，负责由乙方负

责。甲方概不负责。

（2）争议的解决方法：在本合同履行中发生的一切争议，双方协商解决，协商

不成，提交延安市人民法院进行裁决。

（3）本合同一式六份，2份正本，双方各持一份;4份副本，双方各持2份。

（4）本协议经双方签字盖章后生效;本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华

人民共和国法》的有关规定执行。

九、保修：

1、保修期 ：保修期的期限根据本工程内容按国家标准保修。

2、保修金 ：保修金按本工程合同总价的3%滞留，等保修期到期后一次性退还。

十、合同生效：

合同订立时间：年月日

合同订立地点：_ ___________________________

承包地

邮政编址：地码：邮政编址： 码： 法定代表人：法定代表委托代理人：委托代理人： 电

传

开

帐

户银电真：传行：开号：帐户银真： 号：

第四篇：劳务工人简易劳动合同书（写写帮推荐）

简易劳动合同书

甲方（用人单位）名称： 深圳市科源建设集团有限公司 法定代表人（委托代理人）： 单位地址： 乙方（劳动者）姓名： 性别： 出生年月： 居民身份证号码：

根据《劳动法》、《劳动合同法》和《广东省工资支付条例》等法律、法规规定，经甲乙双方平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守。

第一条 甲乙双方一致同意遵守政府主管部门关于劳务工实名制、劳务工工资分账制管理相关规定。

第二条 本合同从2017年11月1日起至（前城商业中心裙楼幕墙）工程完成结束时止，为本合同的期限终止时间。

第三条 甲方安排乙方在 前城商业中心（工作地点），从事 幕墙安装 工作。

第四条 甲方以下列第 1 种计算方式支付乙方工资：

1、计时工资。每月工资为 3400 元。

2、计件工资。每________________（工作量单位）支付工资________元。

第五条 甲方于每月_8_日支付乙方工资。甲方应严格落实工资分账管理规定，通过劳务工工资专用账户，以银行转账方式按时足额发放工资给乙方。

第六条 甲方应对乙方进行岗前安全教育培训。未经培训乙方不得进入建筑工地。乙方进入建筑工地后须按照建设行政主管部门规定的时限内完成分级安全培训。甲方应将培训记录存档。

第七条 甲方应按国家、省、市有关规定为乙方办理相关保险；发生工伤事故时，甲方应当采取措施及时救治，并积极申请赔偿。

第八条 双方因履行本合同发生劳动争议，可协商解决；不愿协商或协商不成的，可以从争议发生之日起三十日内向项目所在地劳动争议调解委员会申请调解或依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。若劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。

第九条 本合同自签订之日起生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（签名）

（盖章）

乙方：（签名）

（按手印）

____年____月____日

____年____月____日

第五篇：简易的建筑工程施工合同

建筑工程施工合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将中信地产巾口工地别墅楼工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：中信地产巾口工地别墅楼99栋阳台盖大理石

地点：武宁巾口乡

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、付款方式

完工后付清90%的工程款，剩余10%在工程验收合格后一次性付清。中途生活费按每半个月的工程量的50%付款。

六、甲方责任

1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

十、争议及解决办法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争

议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

年月日