分包备案合同范本（范文大全）

第一篇：分包备案合同范本

第二部分：分包合同范本 分包备案合同范本

特别说明

1、分包备案合同的填写均按此版本填写，有特殊要求可适当修改。

2、合同中空白处项目部根据实际情况填写，无需填写部分用“/”填写。

第一部分 协议书

承包人（全称）：中天建设集团有限公司 分包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程承包范围：

二、分包合同价款 金额：大写：人民币

三、工期

开工日期：本分包工程定于 年 月 日开工 竣工日期：本分包工程定于 年 月 日竣工 合同工期总日历天数： 天。

四、质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：

五、组成分包合同的文件

1、本合同协议书

2、中标通知书（如有时）

合格

元

小 写： 元 法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于

3、分包人的报价书

4、除总包合同工程价款之外的总包合同条件；

5、本合同专用条款

6、本合同通用条款

7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照本合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同生效

合同签订时间： 年 月 日 合同签订地点： 本合同双方约定 双方签字盖章

后生效。承包人： 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 邮政编码：

分包人： 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 邮政编码：

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序：按通用条款执行 或如下：（1）本合同协议书及补充协议书。（2）中标通知书（如有时）（3）分包人的报价书（4）专用条款。（5）通用条款。（6）标准、规范及有关技术文件。（7）图纸（8）合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

合同履行中，承包人和分包人有关工程的会议纪要、工程变更、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件和资料视为本合同的组成部分。

3、语言文字和使用通法律、行政法规及工程建设标准

3.1除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用 / 语言文字。3.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章： / 3.3 本分包工程适用的工程建设标准： 符合国家、地方、行业标准及业主要求，当标准不一致时，以最高标准为准，除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。承包人向分包人提出技术要求的内容和时间 年 月 日 分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间 年 月 日。

4、图纸

4.1承包人向分包人提供图纸的日期： 年 月 日 承包人向分包人提供图纸的套数： 套。

4.2承包人委托分包人进行深化施工图纸设计的委托范围及费用承担：

分包人已在报价中考虑

4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担：

由分包人承担，已在报价中考虑 4.4关于适用国外图纸的要求及费用承担： 由分包人承担，已在报价

中考虑

二、双方一般权利和义务

7、项目经理

姓名： 职称：（任命书作为分包合同附件）。

8、分包项目经理

姓名： 职称：（任命书作为分包合同附件）。

9、承包人的工作

9.1承包人应完成下列工作：

（1）向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：

已满足要求（2）组织分包人参加发包人会审图纸的时间： 年 月 日；

向分包人进行设计图纸交底的时间： 年 月 日。

（3）承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：提供工地现场已有的垂直运输、爬架、脚手架共同使用,分包人对此爬架、脚手架的使用时间不能超过总包单位本身所需的时间；若超过时间分包单位仍须使用，由分包单位承担费用。

（6）双方约定承包人应做的其它工作： 提供施工正常合理用水、用电接驳点，由分包方在接驳点上连接，并承担接驳点后的所有使用及摊销费用，水电费按分包工程结算总造价的1%向分包单位收取，不提供食宿。

10、分包人的工作

10.1分包人应完成下列工作：

（2）需完成的设计内容和提交时间： 开工前3天（3）分包人应在合同签订生效后 3 天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：

每月25日前 承包人批准工程进度计划的时间： 年 月 日（4）向承包人提交施工组织设计的时间： 年 月 日 承包人批准施工组织设计的时间： 年 月 日

（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 交付前做好半成品、成

品的保护工作，并负责修复造成的损坏。费用由分包人承担。

（8）双方约定分包人应做的其它工作：

分包方必须配备完全胜任本工程各项要求的项目管理班子，服从承包人的管理，对分包工程的进度、质量、安全等施工及管理工作全面负责。确保工作面及施工现场的整洁，垃圾清理、堆放、装车工作，做到工完场清。

三、工期

14、工期延误

14.1双方约定工期顺延的其他情况： 除不可抗力引起的工期延误（需分包方以书面形式取得承包人认可）外，其他任何情况均不得顺延。

四、质量与安全

17、质量检查与验收

17.1双方关于分包工程质量标准的约定： 必须达到本合同约定的质量标准及承包人与建设方约定的质量要求。达不到上述要求，分包人应及时返修，工期不予顺延。因分包人原因造成工程整体质量未达到总包合同约定的标准时，一切损失由分包人承担。

五、合同价款与支付

19、合同价款及其调整

19.2本合同价款采用 种方式确定。

（1）采用固定价格的：合同价款包括的风险范围：1.施工期内人工、材料、机械等各类价格波动风险。2.施工期内各类政策性文件均不做调整。

风险费用的计算方法： / 风险范围以外合同价款调整方法为：

/

（2）采用可调价格的，合同价款的调整方法：

/（3）采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为：

/ 19.3双方约定合同价款的其他调整因素： / 20、工程量确认

20.1分包人向承包人提交已完工程量报告的时间： 每月25日

21、合同价款的支付

21.1承包人向分包人预付工程款的时间和数额： / 扣回时间和比例： / 21.2承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：

七、竣工验收及结算

23、竣工验收

23.1分包人提供竣工图的日期 年 月 日。

分包人提供竣工图的份数

陆 份。

八、违约、索赔及争议

26、违约

26.1本合同关于承包人违约的具体责任：

（1）本合同通用条款第21.5款确定的承包人违约应承担的违约责任：

按通用条款执行

（2）本合同通用条款第24.3款约定的承包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行（3）双方约定的承包人的其他违约责任： /。26.2本合同关于分包人违约的具体责任：

（1）本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任：

按通用条款执行

（2）本合同通用条款第12.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：

按通用条款执行（3）本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任：

按通用条款执行

（4）本合同通用条款第17.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：

按通用条款执行

（5）双方约定的分包人的其他违约责任：

/

28、争议

28.1双方约定,在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第 种方式解决争议：

（1）将争议提交 仲裁委员会申请仲裁；（2）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、保障、保险及担保

30、保险

30.1承包人投保内容和责任： / 30.2分包人投保内容和责任：分包人为建设工程和施工班组现场的所有人员、设备及财产办理保险并支付保险费用，费用已含入合同价中。

31、担保

31.1承包人向分包人提供支付担保，担保方式： / ；

担保额度： / ； 31.2分包人向承包人提供履约担保,担保方式： ；

担保额度： ；

十、其他

32、材料设备供应

32.3由分包人采购材料设备的约定：符合国家、地方和行业的检查标准，当三者标准不一致时，以最高标准为准。

37、合同份数

36.2双方约定本合同副本 肆 份，其中，承包人

贰 份分包人

贰 份。

38、补充条款：

分包人承诺不拖欠民工工资，如有发生，每出现一次罚款5万元，且承包人有权直接向民工发放工资，此罚款及工资将直接在分包人最近一期工程款中扣除。

第二篇：技术服务承分包合同备案

技术服务承分包合同备案

2009-08-17

技术服务、承分包合同备案

一、办理内容

外地进津建筑企业分包合同备案、技术服务、缴纳印花税手续

二、办事须知

（１）办理施工总承包（或专业承包）技术服务手续时应提供以下材料：

网上合同备案后的合同编号

建设工程施工合同原件（不少于三份）

合同价款超过５０万元（包括５０万元），需提供建设工程招标管理办公室核发的中标通知书，属开发区的工程需提供承包商确认书

（２）办理小型承包技术服务手续时应提供以下材料：

网上合同备案后的合同编号

小型建设工程施工合同原件（不少于三份）

（３）办理监理技术服务手续时应提供以下材料：

网上合同备案后的合同编号

建设工程施工合同原件（不少于三份）

合同价款超过５０万元（包括５０万元），需提供施工招标中标通知书，属开发区的工程需提供承包商确认书

（４）办理专业分包（或劳务分包）合同备案手续时应提供以下材料：

网上合同备案后的合同编号

建设工程施工专业分包（或劳务分包）合同原件（不少于三份）。

（５）办理增补（或结算）合同备案、技术服务手续时应提供以下材料：

网上增补合同备案后的合同编号

增补（或结算）合同原件（不少于三份）

第三篇：建筑防水工程分包备案合同

建筑防水工程分包合同

甲方（发包单位）：上海联明新和建筑工程有限公司乙方（承包单位）： 河南省中基防水防腐工程有限公司上海分公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循

平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程防水分项工程协商一致，签订本合同，双

方共同遵守。

一、工程名称及项目：银行卡产业园W5-1地块人才公寓（中低价商品房）项目

二、工程地点：浦东新区云雅路

三、工程内容及数量：防水分项工程

四、工程工期：2012年7月25日至2012年12月30日（158天）

五、工程质量标准：合格

六、工程造价：

七、工程承包方式及取费标准：包工包料

八、本工程由乙方根据甲方的施工进度计划供应材料，其规格、型号均根据施工图纸要求进

行施工。

九、考核：本合同以四方面进行考核后方可结算。

1、安全生产：应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度。落实安全措

施，确保施工安全。

2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施

工组织设计精心施工，确保工程质量达到验收的标准；

3、工程工期：自2011年月日

4、文明施工：加强现场管理、严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

十、甲方的责任

1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、治安教育，做好日常监

督工作。

2、组织及负责对乙方施工人员的施工技术交底措施；

3、对乙方施工的安全、质量、文明施工进行指导监控并及时验收；

4、负责解决乙方进场人员的住宿、就餐、及时对其进行卫生方面的监督、指导；

5、按照合同的约定，按时足额向乙方支付工程款；

十一、乙方责任

1、按甲方的各项交底，精心组织施工，严格按国家操作规范施工，符合施工验收规范要求。

2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应完成甲方下达的月度计划；

3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资；

4、严格执行安全协议书、落实现场施工安全生产措施，做好各项基础工作；

5、按国家和上海市的有关规定，做好进场的规范用工手续；

(1)乙方向甲方提供《企业法人营业执照》、《资质等级证书》等有效证件；

(2)乙方进入甲方施工区域的生产人员，应出具人员身份证、特殊工作操作证等有效证件；

(3)乙方必须向甲方提供该分项工程四套完整的技术资料；

(4)乙方应在监理的见证监督下进行材料的复试并承担复试费用；

(5)乙方施工的作业内容必须按照施工验收规范进行，达到验收合格要求；

(6)乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定；

十二、甲乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列的合同附件。附件与本合同具有同等的法律效力；

1、安全生产协议书、2、治安、保卫、防火协议书

十三、甲乙双方就工艺等事项，可另行约定；

十四、违约责任

1、当发生下列情况时，甲方应承担违约责任；

(1)甲方不按约定核实乙方的工程量或不按约定支付劳务报酬尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向乙方支付每日%的违约金；

(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方的工作时间；

2、当发生下列情况时，乙方应承担违约责任；

(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付

(2)乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付元的违约金；

(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付违约金元，乙方尚应赔偿其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延；

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；

十五、保修：本工程自竣工之日起保修五年。保修期内因材料、施工质量引起渗漏，由乙方负责无偿修复。如属下列情况发生漏水、渗水现象，乙方负责维修。但甲方承担维修费用。

1、房屋生产不均匀沉降；

2、建筑物受到外来损伤；

3、由于使用不善，人为损坏；

十六、本工程甲方委派王兴忠同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同履行本合同的各项规定；

十七、争议：甲乙双方在履行合同发生争议，可自行协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼；

十八、本合同自签订后生效至全部工程竣工验收、工程价款结清后失效。本合同未尽事宜，经甲乙双方协商另订补充协议。本合同共计三份，双方各执一份。另外一份交当地建设工程交易中心备案；

甲方（公章）乙方（公章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

安全生产协议书

甲方：上海联明新和建筑工程有限公司

乙方：河南省中基防水防腐工程有限公司上海分公司

贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《上海市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑分包工程合同的同时，签订本协议。

一、工程项目：

1、工程项目名称：银行卡产业园W5-1地块人才公寓（中低价商品房）项目

2、工 程 地 址：浦东新区云雅路

3、承 包 范 围：银行卡产业园W5-1地块人才公寓（中低价商品房）项目的防水分项工程

二、工程项目期限

自2012年7月25日起至2012年12月30日完工。（工期158天）

三、协议内容承包

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

3、施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度，规范和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，安全技术交底，并有交底的书面材料。

4同志负责联系、督促乙方检查执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。

5、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理和各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理及督促检查义务。

6、在生产操作过程中的个人防具用品，由各方自理，甲、乙方都应督促施工现场人员自觉戴好防护用品。

7、甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工，一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。

施工单位对施工过程中由上述因素不良而导致的事故后果负责。

8、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度，借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接受，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

9、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

10、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

11、乙方须用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做检测纪律，如不符合安全规程的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方可使用，违反规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路在成后果均由肇事者单位负责。

12、其他未尽事宜：

13、本协议签订的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和上海市的有关法规不符者按国家和上海市的有关规定执行。

14、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲方（公章）乙方（公章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：

第四篇：劳务分包备案

办理分包合同备案服务指南

1、分包单位江苏省建筑业企业信用管理手册（原件审核）

2、总包工程中标通知书或直接发包通知书

3、已在县住建局办理备案手续后的建筑工程施工（总）承包合同

4、建筑工程施工分包合同原件（采用国家推广使用的分包合同示范文本）

5、建造师或劳务经理证书（原件压证）

6、分包单位劳务作业人员名册

7、总包缴纳维稳保证金凭证

8、分包单位企业安全生产许可证（原件审核）

9、分包单位管理人员证书复印件、社保缴费情况记录

以上材料均需要提供复印件，外地企业还需要提供资质证书（原件审核），外省市企业需先办理入溧单项登记手续。

第五篇：房屋建筑工程施工分包合同备案办事指南

房屋建筑工程施工分包合同备案办事指南

一、事项名称：

房屋建筑工程施工分包合同备案

二、办事依据：

1、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（中华人民共和国建设部令124号）第十条第二款：分包工程发包人应当在订立分包合同后7个工作日内，将合同送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。分包合同发生重大变更的，分包工程发包人应当自变更后7个工作日内，将变更协议送原备案机关备案；

2、《南京市房屋建筑工程施工分包管理办法》（宁政发〔２００４〕２３８号）第八条：分包工程发包人应当在订立分包合同后7个工作日内，将分包合同送市建管处备案，并提交分包作业人员名册。分包合同发生变更的，分包工程发包人应当在变更后7个工作日内，将变更协议送原备案部门备案。

三、申报材料：

1、分包工程承包人的《江苏省建筑业企业信用管理手册》（原件）；

2、已办理备案手续的施工总承包合同或专业承包合同；

3、全部分包合同文本（原件＞３本）；

4、劳务作业人员名册；

5、分包交易登记表；

6、建筑劳务经理证书。

四、办事程序：

1、订立书面合同后7个工作日内，申请者到办理窗口提交申报材料；

2、窗口经办人对符合上述要求的申报材料进行审核；

3、符合要求的，立即办理；对不符合要求的，一次性告知不能办理的原因。

五、办理时限：

收到满足要求的材料即时办理。

六、办理地点：

江东中路265号南京市政务服务中心一楼A219窗口（地铁2号线奥体东站4号出口）。

七、咨询电话：

025-84632207、84632202、68505219。

八、注意事项及后续管理：

（一）办理分包合同备案后，在7个工作日内到南京市建筑安装管理处（解放路44号）办理劳务经理业绩与聘用备案、信用手册业绩记载等事项。

（二）分包合同变更备案和分包工程完工备案，应在事项发生后7个工作日内到南京市建筑安装管理处（解放路44号）办理相关手续：

1、分包合同变更备案：原备案合同续签补充协议或其主要内容发生变更的，应提交《分包合同变更备案登记表》以及补充协议或其他变更原因报告书（原件及加盖公章复印件），办理合同变更备案；

2、分包工程完工备案：原备案合同的分包工程已完工的，应提交《分包工程完工备案登记表》以及分包工程完工证明材料（原件及加盖公章的复印件），办理分包工程完工备案。

（三）分包工程承包人不得越级或者超资质范围承包工程，劳务合同价款不得超过该企业注册资本金5倍。

（四）关于备案所需相关文件、办事表格等，请登陆南京市建筑安装管理处网站（http：//njjgc.nj.gov.cn）查询或下载。