二级建造师建筑工程模拟试题及答案

第一篇：二级建造师建筑工程模拟试题及答案

二级建造师建筑工程模拟试题及答案

1．按不同工程性质划分的．有独立的设计图纸，可以独立组织施工，但建成后一般不能独立发挥生产能力或效益的工程（）。A．单项工程 B．单位工程 C．分部工程 D．分项工程 答案：B 2．在竖向荷载作用下，除产生竖向反作用力外，在桥两端能产生水平推力的桥梁称为（）桥。A．梁式 B．拱式 C．钢架 D．斜拉 答案：B 3．在城市规划区内进行建设需要申请用地的必须由城市规划行政部门核发（）A．选址意见书

B．建设用地规划许可证 C．建设工程规划许可证 D．开工许可证 答案：B 4．水泥安全性不良会导致构件产生（）。A．收缩变形 B．表面龟裂

C．膨胀性裂纹或翘曲变形 D．扭曲变形 答案：C 5．抗拉性能是建筑钢材的重要性能。设计时，强度取值不超过（）。A．抗拉强度 B．屈服强度 C．弹性强度 D．比例强度 答案：B 6．钢材拉伸变形过程的（），具有应力与应变不再成正比关系，这时如卸去拉力，试件变形不能完全消失，已有部分残余变形的特点。A．弹性阶段 B．颈缩阶段 C．屈服阶段 D．强化阶段 答案：C 7．建筑装饰材料中更适合于室外工程的天然石材为（）。

A．花岗石 B．大理石 C．水磨石 D．干粘石 答案：A 8．砖的强度是按（）确定的。A．10块砖中抗压强度标准值 B．10块砖中抗压强度平均值 C．20块砖中抗压强度标准值 D．20块砖中抗压强度平均值 答案：B 9．房屋荷载一定的情况下，基础底面积的大小，取决于（）。A．地基土层厚度 B．地基承载力 C．基础材料性能 D．基础的抗压强度 答案：B 10．肋型楼盖荷载传递路线依次为（）A．主梁-次梁-板-柱或墙 B．板-主梁-次梁-柱或墙 C．板-次梁-主梁-柱或墙 D．次梁-板-主梁-柱或墙 答案：C 11．排架结构荷载的传递路线依次为（）。A．屋面板-屋架-柱-基础 B．屋架-吊车梁-柱-基础 C．屋架-墙梁-柱-基础

D．吊车梁-柱间支撑-柱-基础 答案．A 12．为使路面结构具备必须的疲劳强度．抗老化和变形累积的能力，必须满足（）的要求。A．强度和硬度 B．稳定性 C．耐久性 D．表面平整度 答案．C 13．决定路基边坡坡度的因素是（）。A．路面宽度 B．设计等级 C．地面变形 D．地质条件 答案．D 14．建筑工程质量验收应随着工程进展按照（）的顺序进行。A．检验批-分项工程-分部（子分部）工程-单位（子单位）工程 B．单位（子单位）工程-分部（子分部）工程检验批-分项工程

C．检验批-分部（子分部）工程-分项工程-单位（子单位）工程 D．分项工程-分项工程-单位（子单位）工程-检验批 答案．A 15．（）是将贷款本利和在偿还期内的各年平均分摊到每年等额偿还的方式。A．最大额偿还方式

B．逐年等额还本．年末付息方式 C．本利等额偿还方式

D．年末付息．期末一次还本方式 答案．C 16．某住宅小区居住建筑面积为9600㎡，居住小区用地总面积为24000㎡，公用建筑面积与居住建筑面积之比为0.3.1，则该小区的容积率为（）。A．0.40 B．0.48 C．0.52 D．0.60 答案．C 18．某单层工业厂房的外墙勒脚以上外围水平面积为1668m^2，厂房内设层高为2．5m的两层办公楼，屋面作为指挥台，其围护结构的外围面积为300m^2．该厂房的总建筑面积为（）。A．1668m^2 B．2268m^2 C．1968m^2 D．2568m^2 答案．C 19．下列各项中，按照建筑面积计算规定，应按其水平投影面积的一半计算建筑面积的是（）。A．无柱雨蓬

B．有围护结构的凹阳台 C．建筑物内的变形缝

D．无永久性顶盖的架空走廊 答案．B 20．下列各项中，按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，应计入砌筑墙体工程量的是（）。

A．突出墙面的窗台虎头砖

B．120mm以上的腰线的突出部分 C．180mm以上的腰线的突出部分 D．混凝土圈梁 答案．C 21．按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，钢筋混凝土整体楼梯的模板工程量，应按（）计算。A．楼梯与模板接触面积 B．楼梯的图示面积

C．楼梯图示露明面尺寸的面积 D．楼梯图示露明面的水平投影面积 答案：D 22．按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，混凝土框架柱的柱高应自柱基

表面至（）高度计算。A．框架梁底 B．上一层地面 C．柱顶

D．上一层地面垫层表面 答案：C 23．按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，整体面层、找平层，均按主墙间净空面积以“平方米”计算，应扣除（）。A．凸出地面构筑物，室内地沟的面积 B．柱、垛的面积 C．间壁墙的面积

D．单个面积在0．3m^2以内的孔洞的面积 答案：A 24．建设工程造价是指项目（）所需的全部费用。A．从筹建到竣工投产 B．从设计到施工结束 C．从设计到竣工投产 D．从筹建到施工结束 答案：A 25．在下列各项费用中，属于建安工程直接工程费中材料费的是（）。A．检验试验费

B．搭设临时设施所耗材料费

C．施工机械安装及拆卸所耗材料费 D．材料二次搬运费 答案：A 26．生产单位提前进厂进行设备调试人员的工资应从（）中列支。A．建筑安装工程费 B．设备购置费 C．联合试运转费 D．生产准备费 答案：D 27．已知年生产120万吨某产品的生产系统的投资额为85万元，用生产能力指数法估算年产360万吨该产品的生产系统的投资额为（）。（n=0．5，f=1）A．147.22万元 B．127.5万元 C．255万元 D．120万元 答案：A 28．项目的静态投资为45000万元，按该项目进度计划项目建设期为3年，3年的投资分年使用比例为第一年25%，第二年55%，第三年20%，建设期内年平均价格变动率预测为5%，则该项目建设期的涨价预备费为（）。A．562.5万元 B．2536.88万元 C．1418.63万元

D．4518.01万元 答案：D 29．某土方工程量为100㎡，预算定额单价为35元/m3，措施费率为20%，规费为1500元。用单价法编制该土方工程的施工图预算中的直接费是（）元。A．3500 B．4200 C．5700 D．6000 答案：B 30．由于评估采用的耐用年限为（）。因而通过计算公式得到的损耗率应是综合考虑了有形损耗和无形损耗之后的综合损耗率。A．经济耐用年限 B．使用年限 C．设计年限 D．折旧年限 答案：A

第二篇：二级建造师房屋建筑工程管理模拟试题

二级建造师房屋建筑工程管理模拟试题

一、单项选择题

1.三角形屋架在垂直荷载作用时下弦杆件主要产生以下何种变形？（）

A.压缩 B.弯曲

C.拉伸 D.剪切

2.如图所示梁的弯矩图和剪力图，下列说法哪一个正确？（）

A.弯矩图正确，B.剪力图不C.正确 弯矩图

D.弯矩图不E.正确，F.剪力图正确

G.弯矩图和剪力图都正确 剪力图

H.弯矩图和前力图都不I.正确

3.适筋梁的受力全过程明显地可分为三个工作阶段，其中，第（）工作阶段是正截面承载力计算的依据。

A.第Ⅰ工作阶段 B.第Ⅱ工作阶段

C.第Ⅲ工作阶段 D.以上都不是

4.相对而言，砌体结构的（）强度最高。

A.抗拉 B.抗压

C.抗扭 D.抗弯

5.（）适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固。

A.强夯法 B.重锤夯实法

C.挤密桩法 D.碎石桩法

6.在梁、板、柱等结构的接缝和施工处产生烂根的原因之一是（）

A.混凝土强度偏低 B.养护时 间不足

C.配筋不足 D.接缝处模板拼缝不严，漏浆

7.钢结构安装时，螺栓的紧固次序应〈 〉进行。

A.从两边开始，对称向中间 B.从中间开始，对称向两边

C.从一端开始，向写一端 D.从中间开始，向四周 8.当屋面坡度为2%时，沥青防水卷材宜（）铺贴。

A.垂直于屋脊 B.平行于屋脊

C.与屋脊呈45度角 D.下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

9.生石灰的主要化学成分是（）。

A.CaC03 B.MgCOC.CaO D.Ca（OH）2

10.影响混凝土抗渗性的关键因素是（）。

A.混凝土的密实度 B.水泥品种

C.骨料级配 D.养护条件

11.施工测量必须先在施工现场建立统一的（），然后才能进行建筑物的施工放样。

A.施工控制网 B.高程控制网

C.平面控制网 D.建筑红线

12.建筑结构的抗震设防烈度通常是采用该地区的（）。

A.多遇地震 B.地震震级

C.基本烈度 D.罕遇烈度

13.工程投资额在30万元人民币以下或者建筑面积在300d以下的建筑工程，（）施工许可证。

A.可以缓期办理 B.也应当申请办理

C.可以申请免办 D.可以不申请办理

14.保修工程发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向（）报告，采取安全防范措施。

A.房屋施工单位 B.工程质量检测单位

C.房屋原设计单位 D.当地建设行政主管部门

15.在保修期限内，因工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。

A.保修施工方 B.质量原因鉴定方

C.建设管理方 D.造成拖延的责任方

16.（）的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

A.设计质量 B.使用功能

C.观感质量 D.工程质量

17.防水等级为（）的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。

A.I级 B.II级

C.III级 D.IV级

18.跨度大于（）的梁，底模拆除时的混凝土强度要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值100%.A.8m B.10m

B.12m D.15m

二、多项选择题（每题2分。每题的备选中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1.下列哪些说法是正确的？（）

A.物体受到两大小相等、方向相反的力时就处于平衡状态

B.力的合成只能有一种结果

C.力矩的单位是N.m

D.作用在物体上的平面汇交力系，如果合力为零，则物体处于平衡状态

E.作用力与反作用力总是大小相等，方向相反，沿同一直线作用在同一物体上。

2.影响梁的斜截面受力性能的主要因素有〈 〉。

A.剪跨比和高跨比 B.混凝土的强度等级

C.腹筋的数量 D.纵向钢筋

E.配筋率旦

3.受压墙体计算时，应验算（）。

A.高厚比 B.砌体与构造柱的连接强度

C.极限承载力 D.局部受压承载力

E.圈梁受拉强度

4.打桩时应注意观察（）。

A.打桩入土的速度 B.打桩架的垂直度

C.桩身压缩情况 D.桩锤回弹情况

E.贯入度变化情况

5.对土方填筑与压实施工的要求有（）。

A.填方必须采用同类土填筑

B.应在基础两侧或四周同时进行回填压实

C.从最低处开始，由下向上按整个宽度分层填压

D.填方由下向上一层完成 E.当天填土，必须在当天压实

6.泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程中，在“清孔”之前完成的工作有（）。

A.测定桩位 B.埋设护筒

C.制备泥浆 D.下钢筋笼

E.成孔

7.以下与后张法施工有关的工序包括（）。

A.预留孔道； B.台座准备

C.放松预应力筋 D.锚固

E.孔道灌浆

8.混凝土拌合物的和易性包括以下（）含义。

A.流动性 B.密实性

C.经济性 D.粘聚性

E.保水性

9.经纬仪的主要功能是（）。

A.测量水平角 B.测量坐标增量

C.直接测量两点间的高差 D.测量竖直角

E.直接测量两点间的水平距离

10.属于工程保修范围的质量缺陷的包括下述（）项。

A.工程材料选用不当引发的质量缺陷 B.屋面防水重做后一年又有漏水

C.因使用不当或者第三方造成的质量缺陷

D.不可抗力造成的质量缺陷

E.设计图纸要求不明确引发的质量缺陷

11.土方开挖前应检查（），合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。

A.定位放线 B.排气

C.排水 D.通风

E.降低地下水位系统

答案与解析

一、单项选择题

1.C； 2.C； 3.C； 4.B 5.A； 6.D 7.B 8.B 9.C 10.A 11.A； 12.C 13.D 14.D； 15.D 16.D，17.B 18.A

二、多项选择题

1.B、C、D； 2.A、B、C； 3.A、C、D 4.A、B、D、E； 5.B、C、E 6.A、B、C、E 7.A、D、E 8.A、D、E

9.A、D ；10.A、B、E 11.A、C、E

第三篇：2018二级建造师模拟试题-附带答案

二级建造师模拟试题（附答案）

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章

B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章 C．所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任 D.大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任 【答案】B 【解析】P3正中间“掌握执业管理”第2~3段。本题设置陷阱较多。A值得重视，施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章，而不是二者有其一，这可能成为今后一二年命题的热点；B表述正确；C，小型工程项目负责人不要求由注册建造师担任；D，大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。

2．关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是（）。A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩 B.不良行为记入信用档案，良好行为不必记入 C．注册建造师信用档案信息应按照有关规定向社会公示 D.由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示 【答案】C 历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

【解析】P4“掌握信用档案管理”。注册建造师信用档案信息不属于个人隐私，主管部门应当主动按规定向社会公示。3．《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。A．法律 B.行政法规 C．部门规章 D.司法解释 【答案】B 4． 总承包单位收到固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看，该行为无效的原因是（）。A．行为人不具有相应的行为能力 B.行为人意思表示不真实 C．行为内容不合法 D.行为形式不合法 【答案】C 【解析】P13“

三、民事法律行为的成立要件”。5．下列民事行为中，属于民事法律行为的是（）。A．投标人之间相互约定抬高投标报价

B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件 C．施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工 D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

【答案】B 【解析】P13“

一、民事法律行为的概念”。

民事法律行为，是民事主体之间①设立、变更、终止民事权利义务关系的②合法行为。本题只限于考核第二个要件，即合法性要件。根据民法原理，国家允许民事主体依照自身意愿，与他方自由构建民事法律关系，并保障其权利义务的顺利履行。而这种私权关系的构建是通过当事人的特定行为来实现的，该行为即民事法律行为。在债的发生根据中，侵权、不当得利、无因管理，均属于事实行为，并非民事法律行为。而（有效）合同，则构成民事法律行为。根据上述分析，我总感觉教材中的表述，对民事法律行为概念的来龙去脉未做分析，只讲民事法律行为而不讲事实行为，不得要领；在这里命题，脱离工程实际，不利于引导考生的学习。6.表见代理的法律后果应该由（）承担。A．代理人 B.被代理人 C．第三人 D.代理人和第三人 【答案】B 【解析】P170“

（二）无权代理人以被代理人名义订立的合同”第3段。

7.债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

债务人可以采取的消灭债务的方式是（）。A．抵销 B.提存 C．混同 D.免除 【答案】B 【解析】考核P16倒数第3段“提存”的概念。

8.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（）个月。A．1 B.2 C．3 D.6 【答案】B 【解析】P125正中间“

（一）试用期的时间长度限制”

9.劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。A．3 B.6 C．10 D.12 历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

【答案】D 【解析】P130倒数第2段。

10.行政机关作出（）决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。A．警告 B.开除 C．责令停产停业 D.撤职处分 【答案】C 【解析】P146倒数第2段“（3）听证程序”

11.项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（）。A．重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C．工程重大安全事故罪 D.危害公共安全罪 【答案】B 【解析】P149第一段。

12.下列行为中，属于要约的是（）。A．发布招标公告 B.寄送价目表

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

C．寄送订货单 D.发布招股说明书 【答案】C 【解析】P158“

八、要约邀请”第3行。

13.根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（）。A．承诺需由受要约人向要约人作出 B.承诺必须以书面的形式通知要约人 C．承诺的内容应当与要约的实质性内容一致 D.承诺必须在要约有效期内作出 【答案】B 【解析】P158“

二、承诺的构成要件”

14.根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。A．租赁合同 B.买卖合同 C．建设工程合同 D.借款合同 【答案】C 【解析】P155“

五、要式合同与不要式合同”，建设工程合同属于要式合同。合同法规定，建设工程合同应当以书面形式订立。

1、租赁合同。按照租赁期限，6个月以上应当采用书面形式，为要式合同；6个月以内，可以口头，为不要式合同；

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

2、买卖合同。房地产买卖合同应当采用书面形式，为要式合同；而其他买卖合同，则为不要式合同；

3、借款合同。银行借贷应当采用书面形式，为要式合同；而自然人之间借贷，则可以口头，为不要式合同。

15.下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是（）。A．承包人没有按照合同约定的时间完成工程 B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款 C．承包人在资格预审时没有通过审查

D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财产状况，给发包人造成损失 【答案】D 【解析】P162“

二、缔约过失责任构成要件”。AB，有约可违，应负违约责任。C，虽然承包人有过失行为且发生在缔约过程中，但发包人并未存在信赖利益损失，第三个要件不具备，因此，发包人不能追究承包人的缔约过失责任。唯有D三个要件同时具备。

16.甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010年11月30日，甲收到该合同书；合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是（）。

A．2010年11月10日

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

B.2010年11月20日 C．2010年11月30日 D.2010年12月10日 【答案】B 【解析】P164最上面“

（二）合同成立时间”第3行。当事人采用书面形式订立合同的，（承诺生效时合同不成立），自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

17.因欺诈、胁迫订立的合同，（）的应认定为无效合同。A．当事人产生重大误解 B.损害合同相对人利益 C．当事人意思表示不真实 D.损害国家利益 【答案】D 【解析】P168“

（三）欺诈、胁迫而订立的合同”第1段。18.后履行合同义务的一方当事人出现（）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。A．经营状况严重恶化 B.丧失商业信誉 C．企业负有巨额债务 D.转移资产以逃避债务 【答案】C 历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

【解析】P183正中间往上（1）~（4）。

19.债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A．6个月 B.1年 C．2年 D.5年 【答案】D 【解析】P185倒数第2段。

20.根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（）A．通知债权人 B.与债权人协商 C．经过债权人的同意 D.重新签订合同 【答案】C 【解析】P188倒数第2段，合同法84条规定。

21.甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付（）万元。

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

A．15 B.20 C．25 D.30 【答案】C 【解析】P193最上面(三)第2段。违约金（同时返还定金），双倍返还定金，二种制裁方式中只能主张一个。

22.一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。A．3个月 B.6个月 C．1年 D.2年 【答案】B 【解析】P195倒数第一行。

23.关于留置的说法，正确的是（）A．留置的标的是不动产

B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别 C．留置权人负有妥善保管留置财产的义务

D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物 【答案】C 历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

【解析】P23“掌握留置权”。

24.仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。A．在调解书作出时 B.在当事人达成调解协议时 C．在调解书送达对方时 D.经双方当事人签收时 【答案】D 【解析】P222“4.仲裁和解、调解”第3段第一句。25.下列证据中，属于民事证据中书证的是（）。A．法律条文 B.法院的司法解释 C．施工合同复印件 D.建筑施工规范 【答案】C 【解析】P202正中间“

一、书证”。

26.根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证据保全的，应在（）提出。A．举证期限届满前 B.首次开庭前15日

C．不迟于举证期限届满前7日 D.一审法庭辩论终结前

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

【答案】C 【解析】P204倒数第2段。

27.申请诉前财产保全应当向（）人民法院申请。A．财产所在地 B.被告住所地 C．合同履行地 D.原告所在地 【答案】A 【解析】P211最上面1/3“（2）必须由利害关系人向财产所在地的人民法院申请”。

28.根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（）未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。A．3个月 B.6个月 C．1年 D.2年 【答案】B 【解析】P217正中间往下“

（三）再申请”。

29.某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

受理的说法中，正确的是（）。

A．质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理 B.合同仲裁条款约定无效 C．双方必须签订补充仲裁协议

D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理 【答案】D 【解析】P220第一行。这个点是第一次考核，很重要。

30.债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为引起诉讼时效的（）A．中止 B.中断 C．延长 D.消灭 【答案】B 【解析】P20“

三、诉讼时效的中止和中断”。中止的原因是客观的、外界的；而中断的原因是主观的、当事人之间造成的。31.下列财产中，不能作为抵押财产的是（）。A．正在建造的船舶 B.在建工程项目 C．城市土地使用权 D.被法院扣押的车辆 【答案】D 历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

【解析】超纲题，穿越到一级教材中去了。

32.同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（）优先受偿。A．抵押权人 B.质权人 C．留置权人

D.已登记的担保物权人 【答案】C 【解析】P23最下面“（2）留置权人的优先受偿权”，第一次考核，很重要。

33.根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。A．取得建设用地使用权证书 B.建设用地使用权登记 C．建设用地使用权登记信息公示 D.建设用地使用权登记信息公示 【答案】B 【解析】P24最上面“

（一）不动产物权”第一句。不动产物权，登记设立；动产物权，交付设立。

34.根据用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权剩余期限。A．法律直接规定

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

B.当事人约定 C．出让人决定 D.受让人决定 【答案】B 【解析】P25倒数第2行。

35.建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。A．1 B.2 C．3 D.4 【答案】C 【解析】P30正中间

（一）。

36.专业工程分包单位可以将（）分包给符合资质条件的分包单位。A．全部专业工程 B.部分专业工程 C．专业工程施工管理 D.劳务作业 【答案】D 【解析】P38最上面“2.3.4”，09年以来，一二级建造师考试考核违法分包的方向全部集中在工程分包与劳务分包的区别。

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

1、工程分包需建设单位认可，而劳务分包不需要认可；

2、主体结构不允许分包，但主体结构施工中的劳务作业可以全部分包；

3、分包单位不得再分包，但分包单位可以将劳务作业全部分包。37.工程监理单位与所监理工程的（）有隶属关系时，不得承担该工程的监理业务。A．建设单位 B.设计单位 C．施工单位 D.勘察单位 【答案】C 【解析】P41最上面“1.独立监理”。

38.关于建设项目招标的说法，正确的是（）A． B.C． D.39.某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（）修改投标文件，并书面通知招标人。A．投标有效期内 B.评标之前

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

C．投标文件截止时间后 D.提交投标文件截止时间前 【答案】D 【解析】P44最上面“

（三）投标文件的补充、修改、替代或撤回”第一句。

40.下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（）。A．投标人为了争取中标而降低报价

B.投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标 C．某投标人为其他投标人陪标

D.开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人 【答案】D 【解析】P45最下面。

41.根据《工程建设项目施工招标投标办法》投标有效期从（）之日开始计算。A．发布招标文件 B.购买招标文件 C．提交投标文件截止 D.发布中标通知 【答案】C 【解析】P54倒数第2段，最后一句。

42.生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A．1 B.3 C．5 D.7 【答案】C 【解析】P60倒数第一行。

43.关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）

A．应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责

B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C．应当进行安全施工技术交底 D.应当对拆除工程进行备案 【答案】C 【解析】P73“

一、建设单位的安全责任”，每年考1分，一般考核6个小标题。

44.建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。

A．分包合同中就应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担 C．总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任 D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任 【答案】A 【解析】P77最上面“(二)总分包的安全责任划分”第一段。45.关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。A．没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证 B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动 C．建设主管部门在颁发的施工许可证时。。。？ D.在。。？ 【答案】A 【解析】P85倒数第3段。

施工许可证，是发给建设单位发给项目的，证明项目具备了八项开工条件；安全生产许可证，是发给建筑施工企业的，证明该企业具备了12项安全生产条件，而不至于像个瘟神一样，去谁的工地就出事故砸人场子。一个新成立的施工企业，还没有承接过任何施工项目，但也必须取得临时资质证书和安全生产许可证。否则，就不能从事任何施工活动。由此可见，两张证风马牛不相及。

建设行政主管部门在给建设单位发放施工许可证时，要对中标的施工单位做出全面审核，有没有营业执照、资质证书、安全生产许可证？有没有被取消投标资格的情况？有没有进沪许可证（例如某魔都的要历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

求）？如果中标单位有问题，就不给建设单位发放施工许可证。要审查的东西多了去了，并不是只查它有没有安全生产许可证一项。46.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.增加工程造价总额 B.建筑主体和承重结构变动 C.增加工程内部内修 D.改变建筑工程局部使用功能 【答案】B 【解析】P87“

（八）”去年刚考过的一模一样的题。

47.施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（）下现场取样并递交检测。

A.监理单位或建设单位 B.设计单位或监理单位

C.建设工程质量监督机构或监理单位 D.施工单位或建设单位 【答案】A 【解析】P90正中间“7.见证取样的责任”第一段。48．施工单位承担保修责任的前提条件之一是（）。A.非施工单位原因产生的质量问题

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

B.工程未按期交工

C.属于保修书中约定的保修范围 D.工程价款结算完毕 【答案】C 【解析】P93倒数第一段。施工单位承担保修责任的前提有二：1，在保修期内；2，在保修范围内。

49．根据《产品标识与标注规定》，所有产品或者包装上的标识必须有（）。

A.产品质量检验合格证明

B.中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 C.生产日期和安全使用或失效日期 D.警告标志或者中英文警示说明 【答案】A 【解析】P100最下面“1~5”项规定。

50．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工，监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。A.建设项目规划审查部门 B.建筑安全监督管理机构 C.工程质量监督机构 D.工程建设标准批准部门 【答案】D 历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

【解析】P103最上面“

（一）监督机构”

51．某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响（）。A.报告书 B.报告表 C.公告书 D.登记表 【答案】A 【解析】P105最上面“

一、建设项目环境影响评价的分类管理”。52．施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。A.建设单位的节能设计要求 B.施工单位落实节能设计的水平C.节能设计是否符合节能强制性标准 D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况 【答案】C 【解析】P110正中间往下“2.施工图审查机构的节能义务” 53．依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由（）报送公安机关消防机构审核。A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

D.监理单位 【答案】A 【解析】P115正中间往下“

（一）需要进行消防设计审核工程范围”第一句。

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61．下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会 B.省、自治区、直辖市的人民政府

C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会 D.省级人民政府所在地的市级人民政府 E．国务院各部委 【答案】AC 【解析】P6正中间“

四、地方性法规”。62．下列作品中，属于著作权保护对象的有（）A.建筑作品 B.工程设计图 C.注册商标 D.外观设计专利 E、立体作品

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

【答案】ABE 【解析】P17倒数第一段。著作权保护的对象是作品。63．关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有（）。A.招标信息公开 B.评标标准公开 C.开标程序公开

D.评标委员会组成人员公开 E、中标结果公开 【答案】ABCE 【解析】P42第一行。招投标活动公开原则是指：招标信息公开、评标标准公开、招标投标过程公开、中标结果公开。但这种公开是相对的，评标委员会名单不公开、评标过程不公开。64．下列行为中，属于投标人串通投标的有（）。A.投标人之间先行内部竞价确定中标人 B.投标人之间互相约定抬高或者压低投标报价 C.招标人向投标人泄露标底 D.投标人借用其他企业名义投标 E．招标人预先内定中标人 【答案】AB 【解析】P45最下面。CE属于招标人与投标人串标，D属于骗标。65．下列属于安全生产从业人员权利的有（）。

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

A.知情权

B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权 C.请求赔偿权 D.危险报告权 E．紧急避险权 【答案】ABCE 【解析】P62~63，D属于义务而不是权利。

66．根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在的县级以上建设行政主管部门备案。

A.施工单位资质等级证明

B.拟拆除建筑物，构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料 D.拆除施工组织方案 E．堆放、清除废弃物的措施 【答案】ABDE 【解析】P74“

（六）”。

67．关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（）。

A.经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件

B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

位修改

C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件

D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准 E、设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计 【答案】AD 【解析】P89最下面“4.按图施工的责任”。归纳的挺好。68、根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（）。A.外墙防渗漏 B.设备安装 C.给排水管道 D.防水工程 E、装修工程 【答案】BCE 【解析】P93“

二、保修范围和最低保修期限”。69．关于消防设计审核和验收的说法，正确的有（）。A.建设单位应当将建筑工程设计文件报送公安机关消防机构审核 B．建筑工程消防设计图纸不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证

C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的，应经监理单位同意 D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

难燃材料

E．依法应当进行消防设计审核的工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收 【答案】错题

【解析】P115~116.AB错误，只有两类工程（大型人员密集场所+特殊工程）才需要公安消防机构做消防设计审核；C显然错，谁负责审核的消防设计，设计变更自然也需要审核人同意；D有问题，根据P116最下面（5）第3行，准确的表述是“人员密集场所”室内装饰装修，而不是“公共场所”。E，显然正确。

70．在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件 B.严重失职给本单位造成重大损失 C.严重违反施工企业规章制度 D.被依法追究民事责任 E、被依法追究刑事责任 【答案】ACE 【解析】P128中间“1.随时解除”。这里争议较大的为B：只有在劳动者“①严重失职，②营私舞弊，③给用人单位造成重大损害”时，用人单位得行使随时解除权。特别注意，这里需要三个要件同时具备，因为①②中间是逗号而不是“或”。实践中，几乎没有人因为这一款被辞退，就是因为对用人单位一方来说，举证劳动者营私舞弊太难了。

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

77、关于定金与预付款的说法，正确的是（）。A.定金与预付款的约定都是在交款后生效 B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款

C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助 D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分 E、定金和预付款都适用双倍罚款 【答案】BCD 【解析】P197最上面“

（二）定金与预付款的区别”。总感觉今年大部分题，理论性太强了。

78、根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有（）。A.裁决的事项超出仲裁协议预定的范围 B.依据伪造的证据作出的裁决 C.双方当事人均对裁决不服 D.重大案件适用了独任庭审理 E、没有仲裁协议 【答案】ABE 【解析】P223最下面“

三、法律规定应当撤销仲裁裁决的情形”。79、下列有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有（）。A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格

B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关 C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

D.鉴定程序本身严重违法 E、鉴定结论明显依据不足 【答案】ADE 【解析】P204中间“

（四）对法院委托鉴定申请重新鉴定的情形”。80、建设工程价款优先受偿权的范围是（）。A.施工工作人员的报酬 B.实际支付的建筑构配件价款 C.欠付工程价款的利息 D.实际支付的材料款 E、当事人未约定的垫资利息 【答案】ABD 【解析】P181正中间（3）。

历年真题解析免费获取尽在：http://www.xiexiebang.com/jianzaoshi2/

第四篇：2007年二级建造师《建筑工程》考试试题及答案

2007年二级建造师考试建筑工程真题及答案

场景(一)

某海滨城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题：(1)下雨天，地下室用电不符合要求；(2)临时消防水管不符合要求；

(3)电焊工动火时未经审查批准。根据场景(一)，回答下列题目。

1．安全带使用时应（），防止摆动碰撞。A．低挂高用，垂直使用

B．高挂低用，垂直使用 C．高挂高用，水平使用

D．低挂低用，水平使用

2．根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)，照明电源电压不得大12V的是（）。

A．人防工程

B．有导电灰尘的场所

C．特别潮湿场所及导电良好的地面

D．高温场所 3．施工现场防火，下列属于一级动火的是（）。A．现场堆有大量可燃和易燃物质的场所

B．在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业

C．小型油箱等容器用火作业 D．登高焊、割等用火作业

4．根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 90一91)，遇有（）强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。A．三级

B．四级

C．五级

D．六级

5．本建筑工程临时消防竖管，其管径要求最小不得小于（）mm。A．25

B．35

C．50

D．75 6．符合安全警示标志安全色的是（）。A．红、黑、蓝、绿

B．红、黄、蓝、绿 C．黄、白、蓝、绿

D．红、白、黄、绿

7．该项目部为贯彻IS0 14000环境管理体系，制定了建筑工程施工环境管理计划，下列

不属于环境保护内容的是（）。A．噪声控制

B．固体废弃物控制 C．污水控制

D．易燃易爆物控制 场景(二)

某建筑工程，南北朝向，桩基采用锤击法施工，基础底板长×宽×厚为40m×20mx1．1m，不设后浇带和变形缝，该建筑为钢筋混凝土框架结构，普通混凝土小型空心砌块填充墙作围护结构。底板混凝土标号为C35P8，配制底板混凝土采用P·032.5水泥(该品种水泥现已被国家通用硅酸盐水泥新标准取消)，浇筑时采用1台混凝土泵从东向西一次连续浇筑完成。

根据场景(二)，回答下列题目。

8．锤击沉桩法施工程序：确定桩位和沉桩顺序一桩机就位一吊桩喂桩一（）一锤击沉桩一接桩一再锤击。

A．送桩

B．校正

C．静力压桩

D．检查验收

9．国家标准规定，P·032．5水泥的强度应采用胶砂法测定．该法要求测定试件的（）d和28d抗压强度和抗折强度。A．3

B．7

C．14

D．21

10．本工程基础底板的混凝土浇筑方法是（）施工方法。A．全面分层

B．分段分层

C．斜面分层

D．台阶分层 11．采用插入式振捣本工程底板混凝土时，其操作应（）。A．慢插慢拔

B．慢插快拔

C．快插慢拔

D．快插快拔 12．该工程底板的混凝土养护时间最低不少于（）d。A．7

B．14

C．21

D．28

13．本工程主梁、次梁、板的钢筋位置顺序是（）。A．主梁筋在上，次梁筋居中，板筋在下 B．主梁筋居中，次梁筋在下，板筋在上 C．主梁筋在下，次梁筋在上，板筋居中 D．主梁筋在下，次梁筋居中，板筋在上

14．普通混凝土小型空心砌块的施工要求是（）。A．必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线 B．小砌块施工应错孑1对缝搭砌

C．灰缝可以有透明缝

D．小砌块临时间断处应砌成直槎

15．本工程普通混凝土小型空心砌块龄期至少（）d的才可施工。A．7

B．14

C．21

D．28 场景(三)某医院改扩建工程于2006年5月1日申报竣工，同年5月10日竣工验收合格，5月20日工程移交，5月24日办理了竣工验收备案手续。总包施工单位提交了工程质量保修书。在保修期间，建设单位找了一个家装施工队进行地板改造，将地埋采暖管损坏，冬季供暖时发生了跑水事故。医院在发生跑水后立即通知总包施工单位维修。地埋采暖管修复后，各方因维修费用的承担发生争议。根据场景(三)，回答下列题目。16．本案工程保修期的起算时间为()。

A．5月1日

B．5月10日

C．5月20日

D．5月24日 17．本案总包施工单位应在（）向建设单位提交质量保修书。A．5月1日

B．5月10日

C．5月20日

D．5月24日 18．在正常使用下，供热系统最低保修期限为（）。A．1年

B．2年

C．2个采暖期

D．5年

19．本案跑水事故发生后，总包施工单位接到保修通知后，正确的做法是（）。A．应在保修书约定的时间内予以维修

B．不予维修

C．立即到达现场抢修

D．让医院通知家装队维修

20．本案跑水事件维修完成后，应当由（）组织验收。A．总包施工单位

B．医院

C．监理单位

D．家装队 21．本案跑水维修费用应由（）承担。

A．总包施工单位

B．医院

C．监理单位

D．物业管理单位 22．本案改扩建工程施工中产生的废弃物属于（）垃圾。A．工业

B．医疗

C．生活

D．建筑

场景(四)某5层公建工程，条石基础，砖混结构，现浇钢筋混凝土楼板，局部采用防火玻璃隔断。

首层跨度4．5m梁，起拱高度设计无具体要求。检查发现：模板支设起拱不符合要求；楼板中配筋为ø10@200钢筋错放为声ø8@200。

竣工五年后发生一次地震，房屋多处发生开裂，多处结构破坏。根据场景(四)，回答下列题目：

23．砖、石基础的特点是（）性能较好。A．抗拉

B．抗弯

C．抗剪

D．抗压

24．首层跨度4．5m梁模板起拱高度正确的是（）mm。A．3

B．10

C．15

D．20 25．模板支设正确的是（）。

A．模板及其支架按经批准的施工技术方案进行 B．模板允许漏浆 C．模板内杂物可以不清理 D．4．5m跨度模板允许凹陷

26．ø10@200表示热轧（）钢筋，直径10mm，间距200mm。A．HPB235

B．HRB335

C．HRB400

D．RRB400

27．本工程室内台阶踏步宽度不宜小于（）mm，踏步高度不宜大于150mm。A．150

B．200

C．250

D．300

28．防火玻璃按耐火性能分为A、B、c三类，这三类都应满足（）要求。A．耐火完整性

B．耐火隔热性

C．热辐射强度

D．热辐射隔热性 29．这次地震使该建筑破坏，可称为地震力产生的（）效果。A．平衡

B．变形

C．静定

D．移动

30．在本次地震中，作用在本建筑结构上的地震力按随时间的变异分类，属于（）类。

A．永久作用

B．可变作用

C．偶然作用

D．均布作用 场景(五)

某高层办公楼进行装修改造，主要施工项目有：吊顶、地面(石材、地砖、木地板)、门窗安装、墙面为墙纸、乳胶漆；卫生间墙面为瓷砖，外立面采用玻璃幕墙及干挂石材，大厅中空高度为12m，回廊采用玻璃护栏，门窗工程、吊顶工程、细部工程等采用人造木板和饰面人造木板。

合同要求：质量符合国家验收标准。

施工已进入木装修、石材铺贴阶段。施工过程中，质检人员发现存在以下质量问题：(1)在不同材料基体交接处墙面抹灰产生了开裂现象。(2)发现将吊灯直接安装在吊顶龙骨上。

(3)卫生间墙面瓷砖铺贴不够美观、非整砖铺贴不合要求。根据场景(五)，回答下列题目：

31．墙面砖粘贴每面墙不宜有两列以上非整砖，非整砖宽度一般不宜小于整砖的（A．1／3

B．1／2

C．2／3

D．3／4 32．本工程中，不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强措施时，加强网与各基体的搭接宽度最小不应小于（）mm。A．50

B．100

C．150

D．200 33．根据《住宅装饰装修工程施工规范》，吊顶安装时，自重大于（）kg的吊灯严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设后置埋件。A．2

B．3

C．4

D．5 34．本建筑的公共疏散门应为（）。

A．防火门

B．侧拉门

C．吊门

D．转门

35．本工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是（）。A．人造石

B．抛光砖

C．天然石材

D．陶瓷锦砖

36．实木复合地板或中密度(强化)复合地板面层铺设方法错误的是（）。A．实铺

B．空铺

C．粘贴

D．机械固定

37．根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325)，本工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于（）m2时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量分别进行复验。A．200

B．300

C．400

D．500 38．本工程大厅护栏一侧距楼地面的高度为5m及以上，应使用不小于12mm厚的（）玻璃。

A．钢化

B．钢化夹层C．中空

D．夹丝

39．建筑幕墙后置埋件应进行承载力现场试验，必要时应进行（）试验。A．极限抗弯

B．极限抗压C．极限抗剪

D．极限拉拔

40．干压陶瓷砖按材质分为5类，其吸水率在3%～6%范围的是（）。A．瓷质砖

B．炻瓷砖C．炻质砖

D．细炻砖

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)场景(六)

某公共建筑，主楼采用钢筋混凝土结构，辅楼采用钢结构。项目经理进场后，立即组织临建搭设。土方施工中加强了质量控制。地质报告显示地下水水位高于槽底；标高。

根据场景(六)，回答下列题目。

41．钢筋混凝土结构的优点是（）。

A．钢筋和混凝土两种材料的强度都能充分利用

B．拆修方便

C．抗裂性能好

D．可模性好，适用面广

E．模板用料少，费工少

42．为了控制土方开挖质量，除应对平面控制桩、水准点进行检查外，还应经常检查()。

A．基坑平面位置

B．水平标高

C．边坡坡度

D．挖土机械

E．土的含水量

43．本工程基坑验槽时，（）单位有关人员必须参加验收。

A．勘察

B．监理

C．施工总包

D．降水分包

E．支护分包

44．施工中用予测量两点间水平夹角的常用仪器有（）。

A．水准仪

B．经纬仪

C．测距仪

D．全站仪

E．铅垂仪

45．钢结构的连接方法有()。

A．焊接

B．普通螺栓连接

C．高强螺栓连接

D．铆接

E．绑扎连接 场景(七)

某建筑公司中标了一个房建工程，该工程地上三层，地下一层，现浇混凝土框架结构，自拌C30混凝土，内隔墙采用加气混凝土砌块，双坡屋面，防水材料为3厚SBS：防水卷材，外墙为玻璃幕墙。生产技术科编制了安全专项施工方案和环境保护方案。一层混凝土浇捣时，项目部针对现场自拌混凝土容易出现强度等级不够的质量通病，制定了有效的防治措施。一层楼板混凝土浇筑完毕后，质检人员发现木工班组不按规定拆模。根据场景(七)，回答下列题目。

46．该工程屋面的卷材防水的基层应做成圆弧的有（）。A．檐口

B．前坡面

C．屋脊

D．后坡面

E．烟囱

47．针对现场自拌混凝土容易出现强度等级偏低，不符合设计要求的质量通病，项目部

制定了下列防治措施，正确的有（）。

A．拌制混凝土所用水泥、粗(细)骨料和外加剂等均必须符合有关标准规定

B．混凝土拌合必须采用机械搅拌，加料顺序为：水一水泥一细骨料一粗骨料，并严格控制搅拌时间

C．混凝土的运输和浇捣必须在混凝土初凝前进行 D．控制好混凝土的浇筑振捣质量 E．周转模板不清理

48．该单位工程的临时供电工程专用的电源中性点直接接地的220／380v三相四线制低压电力系统，必须符合（）的规定。A．采用二级配电系统

B．采用三级配电系统

C．采用一级漏电保护系统

D．采用二级漏电保护系统 E．采用TN—S接零保护系统

49．混凝土结构施工后模板拆除时，以下说法正确的有（）。

A．底模及其支架拆除时间根据周转材料租期需要确定，无需考虑强度影响 B．侧模及其支架拆除时的混凝土强度应能保证其表面棱角不受损伤 C．后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行 D．模板拆除时，不应对楼面形成冲击荷载 E．拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运

50．根据职业健康安全管理要求，下列要求正确的是（）。

A．不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业 B．安排劳动者从事其所禁忌的作业

C．不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业

D．不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业 E．应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期卫生培训

三、案例分析题(共3题，每题20分：(一)

背景资料

某开发公司(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程施工承包合同，合同总价

项目经理部为了搞好现场管理，加快施工进度，制定了一系列管理制度，并从现场实际条件出发，做了以下具体安排：

(1)按照文明施工检查的项目，在已经完成了现场围挡、封闭管理、材料堆放、现场防火、施工现场标牌的基础上，对其他未完成的项目要求忙完善。(2)因临时建筑不足，安排部分工人住在已建成的该工程地下室内。(3)为加快施工进度，每天要施工到晚上12点。问题：

1．本例的工程预付备料款是多少?

2．工程预付备料款的起扣点是多少?从几月份起扣?

3．市区主要路段的工地现场围挡设置高度应是多高?未完成的文明施工检查项目还有哪些?

4．项目经理部对工人的住宿安排和工作时间安排合理吗?请说明理由。5.保修期满甲方应返回乙方的保修金是多少?(二)背景资料

某写字楼工程，地下1层，地上15层，框架剪力墙结构。首层中厅高12m，施工 单位的项目部编制的模板支架施工方案是满堂扣件式钢管脚手架，方案由项目部技术负责人审批后实施。施工中，某工人在中厅高空搭设脚手架时随手将扳手放在脚手架上，为800万元，工期为4个月。承包合同规定：(1)主要材料及构配件金额占合同总价的65%；

(2)预付备料款额度为合同总价的20%，工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款备料款时起扣，每月以抵充工程款的方式连续收回；(3)工程保修金为合同总价的3%，甲方从乙方每月的工程款中按3%的比例扣留；(4)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不作调整。乙方每月实际完成并签证确认的工程量见下表：

某工程各月实际完成产值

脚手架受振动后扳手从上面滑落，顺着楼板预留洞口(平面尺寸0．25mX0．50m)砸到在地下室施工的王姓工人头部。由于王姓工人认为在室内的楼板下作业没有危险，故没有戴安全帽，被砸成重伤。问题: 1．分析该起安全事故的原因。

2．写出该模板支架施工方案正确的审批程序。3．扳手放在脚手架上是否正确?说明理由。

4．何谓“三宝”和“四口”?本例的预留洞口应如何防护?(三)背景资料

某施工单位与业主签订了某综合楼工程施工合同。经过监理方审核批准的施工进度网络图如下图所示(时间单位：月)，假定各项工作均匀速施工。

在施工中发生了如下事件：

事件一：因施工单位租赁的挖土机大修，晚开3-2天。

事件二：基坑开挖后，因发现了软土层，施工单位接到了监理工程师停工的指令，拖延工期10天。

事件三：在主体结构施工中，因连续罕见特大暴雨，被迫停工3天。问题：

1．分别指出图中的关键工作及关键线路。2．求出总工期是多少个月? 3．施工单位对上述哪些事件向业主要求工期索赔成立，哪些不成立?并说明理由。4．施工单位决定采用工期一成本调整法进行工期压缩调整，请问工期一成本调整法的调整原则是什么?

一、单项选择题

1．B【解析】架子工使用的安全带绳长限定在1．5～2m；应做垂直悬挂，高挂低用；当作水平位置悬挂使用时，要注意摆动碰撞；不宜低挂高用；不应将绳打结使用；以免绳结受力后剪断；不应将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上，防止绳被割断，故选B。

2．C【解析】特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不

得大于12V故选C。

3．A【解析】在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业，小型油箱等容器用火作业，登高焊、割等用火作业都属于二级动火情况，故选A。

4．D【解析】雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾

等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业，故选D 5．D【解析】高度超过24mm的建筑工程，安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，每层必须设消火栓口，并配备足够的水龙带，故选D。

6．B【解析】安全色，传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄、绿四种颜色，故选B。

7．D【解析】IS0 14000环境管理体系中环境保护内容包括：噪声控制、固体废弃物控制、污水控制等，故选D。

8．B【解析】锤击沉桩法，一般的施工程序：确定桩位和沉桩顺序一桩机就位一吊桩喂桩一校正一锤击沉桩一接桩一再锤击沉桩一送桩一收锤一切割桩头，故选B。

9．A【解析】国家标准规定，采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级，故选A。

10．A【解析】全面分层是指当结构平面面积不大时，可将整个结构分为若干层进行浇筑，即

不得少于28d，蒸压加气混凝土砌块的龄期不应少于15d，故选D。

16．B【解析】建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算，即5月10日为起算时间，故选B。

17．A【解析】总包施工单位可在申报竣工时，向建设单位提交质量保修书，即5月1日，故选A。

18．C【解析】正常使用条件下，最低保修年限要求为：供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。故选C。

19．D【解析】房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。本题跑水事故的施工单位是家装施工队，故选D。20．B【解析】保修完后，由建设单位或者房屋建筑所有人组织验收。医院为房屋建筑所有人，故选B。

21．B【解析】保修费用由质量缺陷的责任方(医院)承担，故选B。

22．D【解析】建筑垃圾是指建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中所产生得渣土、弃土、弃料、余泥及其他废弃物。本案改扩建工程施工中产生的废弃物属于建筑垃圾，故选D。

23．D【解析】砖、石基础的特点是抗压性能好，整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差，材料易得，施工操作简便，造价较低，故选D。

24．B【解析】本题梁模板首层跨度为4．5m，起拱高度应为跨度的1/1000～3/1000，即起拱高度为4．5～13．5mm，故选B。

25．A【解析】模板的接缝不应漏浆，浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净，用作模板的地坪、胎膜等应平整光洁，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓，故选A。

26．A【解析】ø为热轧HPB235钢筋的常用符号，故选A。

27．D【解析】公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于300mm，踏步高度不宜大于150mm，并不宜小于100mm，踏步应防滑室内台阶踏步数不应少于2级，故选D。

28．A【解析】防火玻璃按耐火性能分类，可分为A、B、C三类：A类防火玻璃，同时满足耐火完整性，耐火隔热性要求的防火玻璃；B类防火玻璃，同时满足耐火完整性，热辐射强度要求的防火玻璃；c类防火玻璃，满足耐火完整性要求的防火玻璃。故选A 29．D【解析】由题意可知，该建筑的破坏是由地震力产生移动效果造成的，故选D。30．C【解析】偶然作用是指在结构使用期间出现的概率很小，一旦出现，其值很大且

持续时间很短的作用。其包括地震作用、船只或漂流物的撞击作用、汽车撞击作用等。故选C。

31．A【解析】粘贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处。墙面砖粘贴每面墙不宜有两列以上非整砖，非整砖宽度一般不宜小于整砖的1/3，故选A。32．B【解析】不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm，故选B。

33．B【解析】根据《住宅装饰装修工程施工规范》，吊顶安装时，自重大于3kg的吊灯严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设后置埋件，故选B。

34．A【解析】疏散用的门应向疏散方向开启，当门外为公共走道或其他房间时，应采用丙级防火门。故选A。

35．C【解析】采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行防碱背涂处理，故选C。36．D【解析】实木复合地板或中密度(强化)复合地板面层，以空铺或实铺方式在基层上铺设．实木复合地板面层铺设时，可采用整贴和点贴法施工，粘贴材料应采用具有耐老化、防水和防菌、无毒等性能的材料，或按设计要求选用。故选D。

37．D【解析】根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325)，本工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500m2时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量分别进行复验，故选D。

38.B【解析】护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度5m及以上时，应使用钢化夹层玻璃，故选B。

39．D【解析】建筑幕墙后置埋件应进行承载力现场试验，必要时应进行极限拉拔试验，故选D。

40．D【解析】干压陶瓷砖按材质分为5类，其吸水率在3%～6%范围的是细炻砖。故选D。

二、多项选择题

41．AD【解析】钢筋混凝土结构的优点：合理用材，能充分合理的利用钢筋(高抗拉性能)和混凝土(高抗压性能)两种材料的受力性能；耐久性好，在一般环境下，钢筋受到混凝土保护而不易生锈，而混凝土的强度随着时间的增长还有所提高，所以其耐久性较好；耐火性好，混凝土是不良导热体，遭火灾时，钢筋因有混凝土包裹而不致于很快升温到失去承载力的程度；可模性好，混凝土可根据设计需要支模浇筑成各种形状和尺寸的结构；整体性好，整体浇筑的钢筋混凝土结构整体性好，再通过合适的配筋，可获得较好

的延性，有利于抗震、防爆和防辐射，适用于防护结构；易于就地取材，混凝土所用的原材料中占很大比例的石子和砂子，产地普遍，便于就地取材。

42．ABC【解析】土方开挖时，应经常检查平面控制桩和水准点是否遭破坏，保证测量的基准可靠无误，另外还要经常检查边坡坡度、平面位置、水平标高等是否符合要求，避免少挖或超挖。

43．ABCD【解析】本工程基坑验槽时，勘察单位、监理单位、施工总包单位及降水分包单位的有关人员必须参加验收。

44．BD【解析】施工中用于测量两点间水平夹角的常用仪器包括经纬仪和全站仪。45．ABCD【解析】钢结构的连接方法有焊接、铆钉连接和螺栓连接(普通、高强)三种。46．ACE【解析】屋面的卷材防水的基层与女儿墙、立墙、天窗壁、烟囱、变形缝等突出屋面结构的连．接处以及基层的转角处(各水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等)，均应做成圆弧。

47．ACD【解析】混凝土拌合的加料顺序为：水一粗骨料一水泥一细骨料，并严格控制搅拌时间，排除B；及时清理周转模板，排除E。

48．BDE【解析】临时用电专项施工方案现场用电采用TN—S系统，采用三级配电、二级漏电保护，按“三相五线制”供电，布线方式采用暗敷方式。

49．BCDE【解析】底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求。由于过早拆模、混凝土强度不足而造成混凝土结构构件沉降变形、缺棱掉角、开裂、甚至塌陷的情况时有发生。为保证结构的安全和作用功能，提出了拆模时混凝土强度的要求。该强度通常反映为同条件养护混凝土试件的强度。考虑到悬臂构件更容易因混凝土强度不足而引发事故，对其拆模时的混凝土强度应从严要求，排除A。其他项表述正确。

50．ACDE【解析】根据职业健康安全管理要求，用人单位不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业，排除B。其他项表述正确。

三、案例分析题(一)【答案要点】

1．工程预付备料款为：800×20%=160万元

2．工程预付备料款起扣点为：800-160/65%=553．85万元

3～5月累计完成：150+200+250=600万元>553．85万元，因此从五月份开始起扣。3．(1)市区主要路段工地现场围挡设置高度不得低于2．5m。(2)未完成的文明施工检查项目有：施工场地、现场住宿、治安综合治理、生活设施、保健急救、社区服务。

4．(1)将部分工人的住宿安排在该工程地下室是不合理的。因为在建工程不能兼作住宿。(2)工作时间安排不合理，因为超过22时即为夜间施工，会造成扰民现象。5．保修期满甲方应返还给乙方的质量保修金为：800×3%=24万元。(二)【答案要点】

1．主要原因包括：该工人违规操作，预留洞口未防护，王姓工人未戴安全帽，现场安全管理不到位，安全意识淡薄。

2．该施工方案应先由施工的技术负责人审批，该模板支架高度超过8m还应组织专家组审查论证通过，再报监理审批同意。

3．工具不能随意放在脚手架上，工具暂时不用应放在工具袋内。

4．“三宝”是指安全帽、安全网、安全带。“四口”是指预留洞口、楼梯口、通道口、电梯井口。楼板面等处边长为25～50cm的洞口，可用竹、木等作盖板盖住洞口，盖板必须能保持四周搁置均衡、固定牢靠，盖板应防止挪动移位。(三)【答案要点】

1．(1)该网络计划的关键工作有：A、C、G、I、K和B、D、G、I、K。

(2)该网络计划的关键路线为：①一②一④一⑤一⑧一⑨一⑩和①一③一⑤一⑧一⑨一⑩。2．总工期为：3+4+5+4+1=17月。

3．事件一工期索赔不成立，因为此事件为施工单位责任。事件二工期索赔成立，因为此事件为非施工单位责任。事件三工期索赔成立，因为此事件属不可抗力。

4．工期一成本调整法的调整原则：调整对象必须是关键工作；该工作必须具有压缩时间，调整该工作的赶工费是最低的。

第五篇：2011二级建造师《建筑工程》备考试题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

背景材料：

赵某于2005年9月通过考试取得了二级建造师资格证书，2006年8月受聘并注册于具有二级资质的蓝天建筑公司，2007年9月因工作变动而变更注册于田原建筑公司。

根据上述背景，按照《注册建造师管理规定》和《注册建造师执业工程规模标准》的规定，作答1-4题。

1.赵某可以建造师名义担任()。

A.各类中小型建设项目施工的项目经理

B.本专业大中型建设项目施工的项目经理

C.各类民用建设项目施工的项目经理

D.蓝天建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理

2.变更注册后，赵某的注册证书和执业印章的有效期截止到()。

A.2008年9月

B.2009年8月

C.2009年9月

D.2010年9月

3.赵某在变更注册有效期满时办理了延续注册，则他的注册有效期可延续到()。转自学易网 www.xiexiebang.com

A.2011年9月

B.2012年8月

C.2012年9月

D.2013年9月

4.赵某调离原受聘单位后，因原来负责的项目工作需要，仍继续担任该项目施工的项目经理，则他的注册证书将()。

A.被吊销

B.被撤销

C.需增项

D.失效

背景材料：

某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。领取施工许可证后因故不能按规定期限正常开工，故向发证机关申请延期。开工后又因故于2006年10月15日中止施工，2007年10月20日恢复施工。

根据上述背景，按照建筑法施工许可制度的规定，作答5-9题。

5.该工程正常开工的最迟允许日期应为2006年()。

A.4月19日

B.6月19日

C.6月20日

D.9月20日

6.该建设单位通过申请延期，所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2006年()为止。

A.7月19日

B.8月19日

C.9月19日

D.12月19日

7.建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有()。

A.1次

B.2次

C.3 次

D.4次

8.因故中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日

9.该工程恢复施工前，该建设单位应当()。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新申领施工许可证

C.向发证机关报告

D.请发证机关检查施工场地

答案：1 D;2 B;3 B;4 A;5 B;6 D;7 B;8 C;9 A;背景材料：

甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。这两家公司均具备承担该项目的能力和相应的资格条件，双方签订了共同投标协议，参加了资格预审并获通过。

根据上述背景，作答10-12题。

10.甲公司由于自身原因没有履行共同投标协议中应承担的义务，其违约责任的承担方式是()。

A.甲公司向乙公司承担违约责任

B.甲乙两家公司共同承担违约责任

C.乙公司承担一部分连带责任

D.甲公司与乙公司协商承担违约责任

11.甲公司没能按合同约定的工期完工，造成了一定的经济损失，招标人对联合体成员乙公司提出承担一定比例的债务，乙公司正确的做法是()。

A.拒绝支付，申明该债务应该由甲公司支付的理由

B.拒绝支付，不需提出任何理由

C.没有拒绝，承担后向甲公司追偿不应当承担的债务

D.没有拒绝，替甲公司承担了本该由甲公司承担的债务

12.在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是()。

A.变化后的联合体削弱了竞争

B.丙公司事先未经过资格预审

C.新联合体组成的时间过晚

D.新联合体的资质低于规定的最低标准

背景材料：

陈某为某建筑工程软件开发公司(甲公司)技术部经理，与甲公司签订了4年的劳动合同，合同中约定陈某保守甲公司的所有信息，合同到期后，如果离开甲公司，一定期限内不得到与甲公司有竞争业务关系的其他建筑工程软件开发公司任职，但没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的规定。合同终止后，陈某没有与公司续约，而应聘到本市另一家公司乙公司。甲公司得知后，以乙公司与本公司有竞争业务关系为由，要求陈某离开乙公司，遭到陈某拒绝。于是甲公司诉请劳动仲裁。

根据上述背景，作答13-14题。

13.依据《劳动合同法》，甲公司应与陈某在合同中约定的竞业限制的期限不得超过()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

14.结合上述材料，依据《劳动合同法》，下列选项正确的是()。

A.甲公司可以与陈某劳动合同中约定保守甲公司的所有信息的事项。

B.该条约定是没有法律效力的，因为没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的内容

C.陈某应当向甲公司支付违约金

D.陈某应当离开乙公司

背景材料：

某公司2006年12月31日应缴纳税款8万元，由于经营上的原因，几笔大额应收款始终未到账，故经税务机关批准，认为该公司可以延期缴纳税款。但是延期纳税的期限届满时，公司的财务状况并未好转，不但欠缴税额越来越大，而且正常运转也出现困难，为此，经公司董事会研究决定，准备卖掉几台闲置的大型施工机械渡过难关。

根据上述背景，作答15-17题。

15.根据《税收征收管理法》规定，该公司延期缴纳税款的期限，最长不得超过(A)。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

16.针对该公司延期后仍未能按时缴纳税款的情形，税务机关可责令该公司(D)。

A.限期补交税款8万元

B.除限期补交税款8万元外，还征收万分之五的滞纳金

C.除限期补交税款8万元外，还从滞纳税款之日起，征收万分之五的滞纳金

D.除限期补交税款8万元外，还从滞纳税款之日起，按日加收万分之五的滞纳金

17.在欠缴税款数额较大的情况下，处分大额资产时，应当(D)。

A.向税务机关提交登记证件

B.向税务机关提交账簿凭证

C.向税务机关提供纳税担保

D.向税务机关报告

答案：10 A;11 C;12 B;13 C;14 B;15 A;16 D;17 D;背景材料：

某市水利工程项目进行招标，招标人在其行政主管部门领导的干预下选择了投标人甲建筑工程公司并与其签订了施工承包合同。甲在某分项工程施工过程中，未按施工图纸中的材料数量进行施工。乙水泥厂与甲签订了材料供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。后甲乙双方在合同权利义务方面发生纠纷，经人民法院认定其材料供应合同无效。

根据上述背景，作答18-21题。

18.招标人的做法违反了《合同法》中的()。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公开原则

D.诚实信用原则

19.甲建筑工程公司的行为违反了《合同法》中的()。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

20.招标人与甲签订的施工承包合同属于()。

A.双务合同

B.口头合同

C.担保合同

D.留置合同

21.乙水泥厂与保证人签订的担保合同()。

A.有效

B.部分有效

C.无效

D.有效性不确定

背景材料：

甲市某房地产公司在乙市投资10万m2“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。

根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答22-25题。

22.该施工合同的订立应采用()。

A.口头形式

B.书面形式

C.其他形式

D.行为推定形式

23.该施工合同的标的应为()。

A.有形财产

B.无形财产

C.行为

D.工作成果

24.该施工合同的主要履行地点在()。

A.甲市

B.丙市

C.乙市

D.丁市

25.甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同，合同到期后，甲继续使用并向乙缴纳租金，乙接受，则该合同()。

A.有效

B.无效

C.担保后有效

D.部分无效

背景材料：

某开发公司与李某于2007年11月10日签订了一份商品房买卖合同，当时开发公司给李某出示了商品房手续的复印件，但李某于2007年11月15日经过了解，发现开发公司商品房开发手续不全，没有《商品房预售许可证》，当时提供的复印件是假的。

根据上述背景，作答26-29题。

26.该合同属于()。

A.可撤销合同

B.有效合同

C.无效合同

D.效力待定合同

27.李某要想确认该合同没有法律效力，应当向()申请。

A.房地产主管部门

B.法院或仲裁机构

C.开发公司

D.消费者协会

28.合同于2007年11月28日被确认无效后，合同没有效力的时间是从()开始。

A.2007年11月10日

B.2007年11月15日

C.2007年11月20日

D.2007年11月28日

29.本合同虽然被确认为没有效力，但是合同中()的条款是具有效力的。

A.违约责任

B.数量和质量

C.付款方式

D.解决争议

答案：18 B;19 D;20 A;21 C;22B;23 D;24C;25 A;26 C;27 B;28 A;29 D 背景材料：

某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。

根据上述背景，作答30-32题。

30.该合同解除后，下列行为中不正确的是()。

A.发包方可以不承担违约责任

B.承包方应该终止履行合同

C.发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失

D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用

31.在结算中，发包方发现承包方完成的混凝土工程蜂窝麻面现象严重，发包方可以()。

A.不支付工程价款 B.全部支付工程价款

C.以施工质量不合格为由，拒绝赔偿乙方损失

D.要求承包方返工并经验收合格后支付全部工程价款

32.在结算中，承包方提出应考虑支付利息赔偿发包方拖延支付的损失，则利息计算应该考虑()。

A.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息

B.应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息

C.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息

D.应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息

背景材料：

某建材供应商与某货运公司签订了钢材运输合同，该合同履行中先后发生了多次变更。在钢材运输过程中，建材供应商因销售合同变更要求货运公司变更交货地点，并承担货运公司增加的运输费用。

根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答33-35题。

33.该合同的变更不包括()。

A.主体变更

B.客体变更

C.权利、义务变更

D.内容变更

34.建材供应商因销售合同变更而对货运公司的合同变更被称为()。

A.约定变更

B.法定变更

C.协商变更

D.判决变更

35.该合同变更的效力应当表述为()。

A.变更的效力仅及于变更的部分

B.未变更部分效力不确定

C.已履行部分应恢复原状

D.当事人丧失赔损请求权

背景材料：

王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷，价格为2000元人民币，按规定交了定金，并约定违约金为250元，三天后取货并同时付款。在合同生效后，约定取货的前一天，建材商店通知王军，不能出售给王军这批建筑陶瓷了。

根据上述背景，作答36-40题。

36.该定金可能为()。

A.200元

B.500元

C.1000元

D.2000元

37.在建材商店违约的前提下，王军最有利的选择应该为()。

A.违约金条款

B.定金条款

C.同时选择违约金条款和定金条款

D.无法确定

38.此定金合同生效日期为()。

A.约定之日

B.签订定金合同之日

C.签订购买建筑陶瓷合同之日

D.定金交付之日

39.关于建材商店违约，下列说法正确的是()。

A.商店要承担缔约过失责任

B.商店属于先期违约

C.商店不承担责任

D.商店要等到约定取货的日子才承担违约责任

40.建材商店违约致使王军无法按时施工，则该商店应该返还王军定金()元。

A.200

B.300

C.400

D.500

答案：30 A;31 D;32 C;33 A;34 B;35 A;36 A;37 A;38 D;39 B;40 C;背景材料：

甲建筑工程公司与乙房地产开发公司就写字楼建设项目签订了建设工程承包合同，与此同时，乙房地产开发公司要求甲建筑工程公司提交由银行出具的工程保函。银行根据与甲建筑工程公司订立的保证合同，为其提供了工程保函。

根据上述背景，作答41-42题。

41.银行为甲建筑工程公司提供的工程保函属于()。

A.主合同

B.从合同

C.无偿合同

D.计划合同

42.银行与甲建筑工程公司订立保证合同时，应采取的正确方式是()。

A.书面形式

B.口头形式

C.其他形式

D.没有明确规定

背景材料：

某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程于2008年12月1日竣工后，承包商经多次催促，发包人始终无法支付结算价款。

根据上述背景，作答43-45题。

43.承包商行使优先受偿权时，可以申请拍卖。接受拍卖申请的单位应是()。

A.拍卖公司

B.银行

C.法院

D.仲裁机构

44.在拍卖完成后，最先受偿的应是()。

A.甲材料供应商

B.银行

C.承包商

D.先到先得，没有先后顺序

45.承包商行使优先受偿权的时间最迟应该在()。

A.2008年12月1日

B.2009年5月1日

C.2009年12月1日

D.2010年12月1日.背景材料：

北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务，2006年8月30日竣工。但是，建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款，2006年11月10日，北方建筑公司将建设单位告上法庭，要求建设单位支付工程款合计200万元。庭审中，北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性;建设单位则指出北方建筑公司所承建的工程质量不合格，要求鉴定，同时指出北方建筑公司在施工过程中使用了劣质材料，请求人民法院对该材料证据保全。

根据上述背景，作答46-50题。

46.北方建筑公司应当选择()起诉。

A.基层人民法院

B.中级人民法院

C.高级人民法院

D.最高人民法院

47.庭审中，北方建筑公司出示的施工承包合同属于()。

A.书证

B.物证

C.证人证言

D.鉴定结论

48.建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在()之前提出。

A.提交答辩状

B.举证期限届满

C.开庭

D.判决

49.建设单位对材料证据保全的请求应当在()之前提出。

A.提交答辩状

B.举证期限届满

C.举证期限届满之前7天

D.判决前

50.该案应当在()之前审结。

A.2006年12月10日

B.2006年12月31日

C.2007年5月10日

D.2007年11月10日

答案：41 B;42 A;43 C;44 C;45 B;46 A;47 A;48 B;49 C;50 C 背景材料：

北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目，由于拖欠农民工工资，被30位农民工告上了法庭。法院一审判决，要求北方建筑公司向农民工支付工资合计5万元，支付日期截止于2006年8月5日。北方建筑公司对于判决不服，上诉至二审法院。二审法院维持了一审的判决。但是，到了支付日期截止日期，北方建筑公司仍没有支付。

根据上述背景，作答51-55题。

51.此案应到()所在地法院起诉。

A.原告

B.被告

C.原告或被告

D.项目

52.如果原告发现()与北方建筑公司有利害关系，不可以申请回避。

A.审判人员

B.书记员

C.翻译人员

D.原告的辩护律师

53.该案件()。

A.符合先予执行的条件，人民法院可以依职权适用

B.不符合先予执行的条件

C.符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，开庭审理前采取先予执行

D.符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，终审判决前采取先予执行

54.北方建筑公司不服判决，其上诉期限为()天。

A.7

B.10

C.15

D.30

55.北方建筑公司在判决规定的支付日期截止日期没有支付，则农民工可以在()之前申请强制执行。

A.2006年9月5日

B.2007年2月5日

C.2007年8月5日

D.2008年8月5日

背景材料：

北方建筑公司是甲省的施工企业，2006年8月，由于所修建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此处罚不服。

根据上述背景，作答56-60题。

56.北方建筑公司可以采取的维权途径有()。

A.只能申请行政复议

B.只能进行行政诉讼

C.可以自由选择行政复议或者行政诉讼

D.只能提起民事诉讼

57.北方建筑公司申请行政复议应当自知道该处罚之日起()提出。

A.60天内

B.6个月内

C.1年内

D.2年内

58.北方建筑公司申请行政复议只能向()。

A.甲省建设厅

B.甲省会城市建委

C.国务院

D.甲省政府或者是建设部

转自学易网 www.xiexiebang.com

59.如果北方建筑公司不服行政复议决定，则()。

A.不可以提起诉讼

B.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起3天内提起

C.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起15天内提起

D.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起30天内提起

60.若北方建筑公司对一审判决也不服，则()。

A.不可以上诉

B.应当在判决书送达之日起10日内上诉

C.应当在判决书送达之日起15日内上诉

D.甲省建设厅也可以根据一审判决和行政复议申请人民法院强制执行

B;52 D;53 D;54 C;55 D;56 C;57 A;58 D;59 C;60 C

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

背景材料：

王某于2006年11月通过考试取得中华人民共和国建造师资格证书，2007年6月1日受聘并注册于具有二级施工企业资质的宏业建筑公司，并取得注册证书。

根据上述背景，按照《注册建造师管理规定》，作答1-5题。

1.王某以建造师名义执业的范围包括()。

A.担任宏业建筑公司承建的建设工程施工的项目经理

B.从事宏业建筑公司其他施工活动的管理工作

C.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

D.宏业建筑公司所在地方政府根据实际需要规定的其他业务

E.担任各类中类型建设工程施工的项目经理

2.王某在与宏业建筑公司签完聘用合同时，提出自己以建造师名义执业应享有下列权利，其中正确的有()。

A.可对本人执业活动进行解释和辩护

B.亲自保管和使用本人注册证书、执业印章

C.在宏业建筑公司业务范围外从事相关专业的执业活

D.对侵犯本****利的行为进行申述

E.介入与自己有利害关系的商务

3.宏业建筑公司要求王某以建造师名义执业时，应尽到以下义务，其中正确的有()。

A.遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德

B.执行技术标准、规范和规程

C.在公司需要时担任两个以上建设工程项目施工的负责人

D.保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密

E.允许他人以自己的名义从事执业活动

4.下列情形中，能导致王某注册证书和执业印章失效的情形有()。

A.与聘用单位解除了合同关系

B.2008年6月方某本人年满60岁

C.所承建的工程项目的建设单位破产

D.2009年5月31日尚未办理延续注册

E.宏业建筑公司被吊销营业执照

5.下面是一些关于王某从业资格的表述，其中正确的有()。

A.王某必须在3年内不改变执业范围

B.王某申请延续注册时应提交原注册证书

C.2007年11月王某变更到另一家施工企业，则变更后的注册有效期到2010年11月止

D.王某的初始注册有效期至2010年5月31日

E.因增加执业专业，王某申请专业增项注册

背景材料：

甲建设单位新建办公大楼，该工程采用招标发包，有多家符合相应资质条件的承包企业供建设单位选择。

根据上述背景，按照《建筑法》的规定，作答6-9题。

6.可供建设单位依法采用的发包方案有()。

A.将工程发包给一家企业

B.将工程的设计、施工发包给一家企业，工程的采购由自己完成

C.将工程的采购、施工发包给一家企业，工程的设计发包给另一家企业转

D.将工程设计发包给一家企业，采购、施工和监理一并发包给另一家企业

E.将工程的设计、采购发包给一家企业，工程的施工发包给另一家企业

7.若建设单位将建筑工程肢解发包，应当承担的法律责任包括()。

A.有违法所得的，予以没收

B.责令改正

C.吊销资质证书

D.处以罚款

E.责令停业整顿

8.乙施工单位以总包方式中标，中标后该单位欲分包工程，依据法律法规不能实施的行为有()。

A.经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位

B.将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人

C.将其中的主体结构工程分包给丙公司

D.按建设单位指定将其中的部分工程转包给具有相应资质的丙公司

E.默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司

9.下列选项中，导致乙建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有()。

A.将其承包的建设工程全部转给其他符合资质条件的施工企业完成

B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

C.将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成

D.借用有资质的建筑施工企业名义

E.将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成 A、B、C;2 A、B、D;3 A、B、D;4 A、E;5 B、D、E;6A、B、C、E;7B、D;8 B、C、D、E;9 A、B、D;背景材料：

甲建筑公司有140名员工，目前经营发生严重困难，需要裁减人员。公司员工存在以下情况：大学毕业生小张刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同;公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力很强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共渡难关，但刘某不同意续订合同;陈某不能胜任工作，调整工作岗位后也不能胜任工作;员工李某与公司订立了无固定期限合同;员工朱某与公司签定了3年期限劳动合同，并且其家庭无其他就业人员，还有需要扶养的未成年人的;赵某在公司连续工作了13年，还有3年就到了法定退休年龄;钱某因工负伤，并丧失了部分劳动能力;女职工孙某刚来工作两年，并且正在孕期;员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动动合同;吴某与公司签订的合同期限是3年。

根据上述背景，作答10-13题。

10.依据《劳动合同法》，甲建筑公司裁减()人时，应将裁减人员方案向劳动行政部门报告。

A.10

B.15

C.20

D.25

E.30

11.依据《劳动合同法》，甲建筑公司裁减人员时，应优先留用的员工包括()。

A.小张

B.刘某

C.陈某

D.李某

E.朱某

转自学易网 www.xiexiebang.com

12.在下列员工中，依据《劳动合同法》，甲建筑公司不得与其解除劳动合同的有()。

A.李某

B.朱某C.赵某

D.钱某

E.孙某转

13.依据《劳动合同法》，与下列人员解除劳动合同后，甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有()。

A.小张

B.刘某

C.陈某

D.周某

E.吴某

背景材料：

某承包商在与某设备公司的设备租赁合同中，承包商拖欠租赁费8万元，而该公司拖欠该承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期，现该公司将8万元债权全部转让给某大学。

根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答14-16题。

14.该设备租赁合同中，债权人不得转让给第三人的法定情形有()。

A.根据合同性质不得转让

B.根据合同内容不得转让

C.按照当事人约定不得转让

D.依照法律规定不得转让

E.合同有瑕疵不得转让

15.下列关于该设备公司通知义务的说法，正确的有()。

A.该公司在权利转让时，可以通知该承包商

B.该公司在权利转让时，应当通知该承包商

C.未经通知，该转让对承包商不发生效力

D.未经通知，该转让对承包商也发生效力

E.该公司转让权利的通知不得撤销，但经该大学同意的除外

16.下列转让效力的表述中，正确的有()。

A.该8万元的延期利息属于该大学

B.承包商应当向该公司行使抗辩权

C.承包商应当向该大学行使抗辩权

D.承包商应当向该公司行使抵销权

E.承包商应当向该大学行使抵销权 B、C、D、E;11 D、E;12 C、D、E;13 A、C、D、E;14 A、C、D;15 B、C、E;16 A、C、E;背景材料：

张某向李某发出要约，李某如期收到。

根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答17-18题。

17.下列选项中，会使要约失效的情形包括()。

A.李某打电话给张某拒绝该要约

B.李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约

C.张某依法撤回要约

D.承诺期限届满，李某未作承诺

E.李某对要约的内容作出实质性变更

18.当李某承诺时对要约的内容作了非实质性变更，则下列表述中正确的是()。

A.如果张某及时反对，则该承诺无效

B.如果张某及时反对，则该承诺有效

C.如果张某及时反对，则该承诺为新要约

D.如果张某未及时反对，则该承诺有效

E.如果张某未及时反对，则该承诺无效

背景材料

甲是乙公司职员，因为揭发公司经理的经济问题，而被公司解雇。经劳动仲裁后，甲不服起诉。

根据上述背景，作答19-20题。

19.乙公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书，并附有举证通知书。关于举证时限，说法错误的有()。

A.举证时限必须由人民法院指定

B.乙公司可以在举证期限届满前提出反诉

C.乙公司在举证时限内未提交证据材料即败诉

D.乙公司不得提延长举证期限的要求

E.乙公司逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证

20.下列关于举证的说法中正确的有()。

A.甲对乙公司作出的解雇决定应负举证责任

B.乙公司对作出的解雇甲的决定应负举证责任

C.甲对解雇的原因负举证责任

D.乙公司对解雇的原因负举证责任

E.甲、乙共同对解雇的原因负举证责任 A、B、D、E;18 A、C、D;19 A、C、D;20 B、D