第一篇：广东省2016年上半年公路造价师基础理论及法规：资金成本考试试题
广东省2016年上半年公路造价师基础理论及法规：资金成本考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、监理工程师在对桥台混凝土体积进行计量时，应以__。A．现场实际测量尺寸为准 B．图纸净尺寸为准 C．与业主协商结果为准 D．与承包人共同确认为准
2、速动比率指标是用于反映项目__。A．偿债能力
B．偿付流动负债的能力 C．财务风险程度
D．快速偿付流动负债能力
3、刚度和稳定性的验算，这里刚度指的是__。A．应变 B．应力 C．预拱度 D．挠度(变形)
4、桥涵工程的荷载试验费用由__估定，以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。A．业主 B．招标人 C．施工单位 D．监理工程师
5、修复、重新覆盖的费用损失和工期损失的处理为__。A．费用由业主承担，工期由承包人承担 B．费用和工期损失均由业主承担
C．费用由承包人承担，工期由业主承担 D．费用和工期损失均由承包人承担
6、承包人__。
A．可将主体和重要的单位工程分包 B．不可将主体和重要的单位工程分包 C．经业主同意可将主体和重要工程分包
D．经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包
7、技术规范和其他技术资料2份。A．7 B．42 C．21 D．28
8、下列可以使用暂定金的工程项目是__。①施工过程中可能增加的工程细目，②零星工程在招标时未能确定的：③指定分包工程；④分包工程 A．①②④ B．①②③ C．①④ D．②④
9、在桥梁施工中，当图纸内有关施工说明与规范规定有矛盾时，应__。A．按规范的规定进行施工
B．按图纸内的施工说明进行施工
C．由监理工程师根据实际情况确定或规定 D．重新设计图纸。
10、缆索吊装及大型构件起重吊装等作业。A．六级 B．八级 C．十级 D．十二级
11、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用__的有关规定。A．买卖合同 B．技术合同 C．承揽合同 D．委托合同
12、命令源最多的组织结构是__组织结构。A．直线式 B．职能式 C．矩阵式
D．直线职能式
13、某建设项目的计算期为10年，基准收益率为10%，经计算静态投资回收期为7年，动态投资回收期为12年，则该项目的财务内部收益率__。A．FIRR＞10% B．FIRR＝10% C．0＜FIRR＜10% D．FIRR＝0
14、施工企业法人是指__。A．依法成立的路桥公司 B．公司总经理 C．公司股东大会 D．公司人事处
15、在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按__支付。A．预算数量 B．概算数量
C．实际工作小时 D．不另行支付
16、在确定监理费用中，__适用于小型或中等规模的工程项目。A．费率法 B．固定价格法 C．按时计费法
D．成本加固定费用法
17、高速公路和一级公路沥青面层所用粗集料对沥青的黏附性要求不小于（）。A．1级 B．2级 C．3级 D．4级
18、《公路工程国内招标文件范本》规定，在隐蔽工程覆盖以前，承包人应通知监理工程师到场检查，并约定检查的时间。如果上述约定时间后的__小时内，监理工程师或其代表未能到场对上述工程进行检查，承包人即可自行检查，并如实做出自检报告，在确认自检合格后覆盖，监理工程师事后应予认可。A．6 B．8 C．10 D．12
19、不属于公路项目的特点的是__。A．具有单项性和高投人性 B．具有隐蔽性和局限性
C．具有一次性与寿命的长期性 D．具有生产管理方式的特殊性 20、暂定金额由__批准使用。A．业主 B．总承包人 C．监理工程师 D．上级主管部门
21、《公路工程国内招标文件范本》中合同通用条款规定，承包人在收到中标通知书后__天之内，并在签订合同协议书之前，应向业主提交履约担保。A．14 B．21 C．15天 D．28
22、监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现__。A．承包人无权得到该项工作的付款
B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定 C．业主给予承包人一定的补偿
D．承包人有权得到该项工作的付款
23、土木工程施工合同文件中合同通用条件与合同专用条件间的关系是__。A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面，如有不一致应以通用条件为准
B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，如有不一致应以专用条件为准 C．专用条件是针对通用条件有关条款进行补充、修改或具体化，如有不一致应以专用条件为准
D．通用条件和专用条件是各自独立的部分
24、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。①业主延误施工现场移交；②监理工程师延误图纸移交；③不利施工的自然条件或障碍影响；④增加合同外的施工项目；⑤暂时停工 A．①②④ B．①③⑤ C．①②③④ D．②③④
25、Ⅱ、Ⅲ三个级配。A．2.5mm B．1.25mm C．0.63mm D．0.315mm
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、用重型击实试验路堤填料的最大干密度为2.18g/cm3，要求压实度为90%，下面4个点是现场检测的干密度。压实度合格的点有__个。A．2.00g/cm3 B．1.90g/cm3 C．1.99m3 D．1.98m3
2、《中华人民共和国民法通则》规定委托代理终止叙述为__。A．代理期间届满或者代理事务完成，代理权终止
B．被代理人取消委托或者代理人辞去委托，代理权终止 C．代理人死亡或丧失民事行为能力，代理权终止
D．作为被代理人或者代理人的法人终止，导致代理权终止 E．代理人超越法律范围行使代理权力导致代理权终止
3、下述关于桥台说法正确的是__。
A．组合桥台自身承受桥跨结构传来的竖向力、水平力以及台后土压力 B．重力式桥台主要靠自重来平衡台后土压力
C．轻型桥台利用自身结构抗弯能力来减小圬工体积而使桥台轻型化 D．承拉桥台应具有承压和承拉的功能
4、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项
D．双方争议的解决方式
E．所选定的仲裁委员会争议调解人
5、下列融资方式筹集的资金，属项目资本金的包括__。A．发行股票 B．发行债券 C．银行贷款 D．保留盈金
E．政府预算内资金
6、工程项目建设程序的性质有__。
A．任何建设项目，都要根据各自的使用目的，结合不同功能，先设计、后施工 B．对于特殊建设项目，可结合自身功能，边设计，边施工 C．建设的工程项目固定，而施工却是流动的
D．建设工程项目投资巨大，工期长，建设环境复杂多变，不可预见因素多，稍有失误则损失很大
E．建设的工程项目和施工位置都固定
7、属于下列情况之一，即__为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。A．没有经过上级主管部门审批 B．主体不合格
C．没有经工商局鉴证 D．内容不合法
E．没有经公证处公证无效代理
8、以下关于预算定额的说法正确的是__。
A．预算定额是对设计方案进行技术经济比较和技术经济分析的依据 B．预算定额是编制施工组织设计的依据 C．预算定额是在概算定额的基础上编制的 D．预算定额是编制估算的基础
E．预算定额是合理编制标底、投标报价的重要参考
9、由于业主原因，导致工程暂停两个月，承包人可以索赔的费用有__。A．人工窝工费 B．机械设备窝工费 C．增加的利息支出 D．材料涨价费 E．利润
10、下列关于一般分包的规定正确的是__ A．不允许分包人再次将工程分包 B．分包人的违约应视为承包人违约 C．业主可直接向分包人进行支付
D．不能将工程主体或关键性工作的施工分包出去 E．分包人可以不接受总包人管理
11、路基挡墙砌体较长时，应分层分段砌筑，分段位置应设在（）。A．沉降缝处 B．伸缩缝处
C．两相邻工作段高差1～2m处 D．两相邻工作段高差≥50cm处 E．石料与预制块相邻处
12、根据FIDIC通用条件的规定，在承包人完成__工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。A．签订合同协议书 B．购买工程相关保险 C．提交了履约银行保单 D．机械人员进场
E．提交了动员预付款的保单
13、现场监理机构有__几种类型。A．一级监理机构 B．二级监理机构 C．三级监理机构
D．总监理工程师办公室 E．高级驻地监理办公室
14、企业的货币资金包括下列__。A．库存现金 B．外埠存款 C．基金 D．股票
E．银行本票存款
15、下面属于水泥稳定碎石基层评定实测项目的是（）。A．压实度 B．弯沉 C．强度
D．中线平面偏位
16、斜拉桥主梁施工时必须进行施工控制，即对梁体的每一施工阶段的结果进行详细的检测分析和验算，以确定下一施工阶段__，周而复始直至合拢成桥。A．拉索张拉量值 B．主梁线型、高程 C．索塔位移控制量值 D．施工气温20℃内
17、承包商提出工期索赔，通常是由于__原因。A．不利的自然条件 B．战争、入侵
C．合同文件的内容出错或互相矛盾 D．有关放线的资料不准 E．业主违约
18、台背填土的质量直接关系到竣工后行车的舒适和安全，为保证质量，其施工要点有__。
A．采用透水性材料填筑 B．严格控制分层厚度
C．压实度从基底至顶面均达到95%以上 D．设专人负责监督检查
19、下列关于工程量清单的作用说法正确的有__。A．提供公开的竞争环境
B．为办理工程结算提供了依据 C．编制估算指标的基础 D．询标评标的基础
E．为施工过程中支付工程进度款提供依据 20、按力学性能，道路路面可分为（）A.弹塑性路面 B.柔性路面 C.半刚性路面 D.刚性路面
21、合同内容包括__。A．标的 B．标的数量 C．标的质量 D．合同法
22、关于经济效果评价的内容和方法，下列理解正确的有__。A．盈利能力分析就是分析和测算项目计算期内的投资回收能力
B．对于逐年收益大致相等的项目，既可用静态评价方法，也可用动态评价方法 C．动态评价方法考虑了利率的影响，时间的影响在此忽略不计 D．静态评价方法适用于对短期投资项目进行评价 E．方案初选阶段可采用静态评价方法
23、公路施工环境保护监理计划是公路施工监理计划的组成部分之一，是监理工程师全面开展施工环境保护监理的指导性文件，其内容主要包括__等。A．环保监理人员职责、监理重点、具体控制措施 B．环保监理工作的依据、工作范围
C．环保监理工作内容、工作目标和工作方式 D．环保监理工作程序和工作要点 E．环保监理人员、设备的进出场计划
24、下列哪些工程项目可以使用暂定金额__ A．施工过程中可能增加的工程细目 B．零星工程在招标时未能确定的 C．指定分包工程 D．分包工程
25、水泥混凝土路面的接缝除施工缝外，尚有（）。A．横向缩缝 B．横向胀缝 C．纵向缩缝 D．纵向胀缝
第二篇：2016年上海公路造价师基础理论及法规：资金成本考试试题
2016年上海公路造价师基础理论及法规：资金成本考试试
题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、下列关于定金合同与主合同之间关系的表述，正确的是__。A．如定金合同有效，主合同必有效 B．如主合同无效，定金合同必无效 C．如定金合同无效，主合同必无效 D．如主合同有效，定金合同必有效
2、抢险救灾紧急工程应采用__方式选择实施单位。A．公开招标 B．邀请招标 C．议标
D．直接委托
3、在公路工程监理过程中，承包人应当按照__的规定接受监理。A．公路工程承包合同 B．公路工程监理合同
C．监理单位给承包人的书面通知 D．项目法人给承包人的书面通知
4、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。①业主延误施工现场移交；②监理工程师延误图纸移交；③不利施工的自然条件或障碍影响；④增加合同外的施工项目；⑤暂时停工 A．①②④ B．①③⑤ C．①②③④ D．②③④
5、施工阶段的环境保护监理内容是__。
A．审查施工单位提交的施工组织设计和开工报告，对施工方案中环保目标和环保措施提出审查意见
B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求
D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行
6、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是__。A．政府机关 B．银行 C．公民个人 D．学校
7、干密度的定义是__。A．干土重/土总体积 B．干土重/土颗粒体积 C．干土重/土中空隙的体积 D．干土重/原土体总重
8、不同实施阶段，②分标段、分阶段；③按施工队伍多少，分阶段，④按施工队伍规模大小分阶段 A．①④ B．①③ C．②④ D．①②
9、承包人提出费用索赔是指工程实施过程中，由于__原因而造成的费用损失或增加。
A．不可预见因素 B．天气因素 C．业主因素
D．非承包人自身
10、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力__。A．不变 B．增大 C．减小
D．增大或减小
11、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是__。A．保证 B．留置 C．定金 D．质押
12、用滑模摊铺水泥混凝土路面的试验路段长度应不小于（）。A．200m B．100m C．50m D．150m
13、一般情况下，__应当由招标人完成。A．确定中标人 B．评标情况说明
C．对各个合格投标书的评价 D．推荐合格的中标候选人
14、工程施工招标中，__方式更有助于开展竞争，使招标单位有较大的选择范围。A．邀请招标 B．公开招标 C．议标
D．指定承包人
15、预算编制办法(1996)年》，公路工程定额的编制、管理费以定额建筑安装工程费总额为基数，按__计列。A．0.17% B．0.18% C．0.15% D．0.16% 5.概、预算中辅助生产现场费是按人工费的15%计，最后构成__。A．人工费 B．材料费 C．间接费
D．施工管理费
16、以下哪一观点不是战国时期法家法治思想的内容__ A．“以法治国”
B．“礼不下庶人，刑不上大夫” C．“明法重刑” D．“法布于众”
17、组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为__。A．组织行为 B．组织设计 C．组织结构 D．组织模式
18、某人现在贷款20万元，按复利计算，年利率为10%，分五年等额偿还，每年应偿还__万元。A．4.0 B．4.5 C．5.0 D．5.3
19、二级监理机构是指__。
A．各级交通主管部门，工程质量监督站 B．甲级监理机构，乙级监理机构 C．监理工程师，专业监理工程师
D．总监理工程师办公室，驻地监理工程师办公室
20、在小半径弯道且需要视线诱导的地方设置护栏的最好形式是（）。A．缆索 B．波形梁 C．混凝土 D．箱梁
21、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指__。A．完成合同内注明的全部工程的时间 B．完成合同内外全部工程的时间
C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期
22、法规、标准、规范等，对公路工程施工过程中污染环境、破坏生态等行为进行监督管理，这称之为__。A．生态安全监理 B．环保工程监理 C．环保达标监理 D．污染防治监理
23、我国《公路工程国内招标文件范本》规定最终支付时间为__天。A．14 B．28 C．42 D．56
24、中标人在收到中标通知书的__内，招标人和中标人应订立书面合同。A．10d B．28d C．30d D．40d
25、某合同履行费用的负担不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且也无法按交易习惯确定，则应当__。A．宣告合同无效
B．由享有权利的一方负担 C．由双方分担
D．由履行义务的一方负担
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括__等方面。A．适用性 B．可靠性 C．设备完善 D．外观质量 E．环境协调
2、顺序和方向分层浇筑，应在下层混凝土__完成上层混凝土。A．初凝前 B．终凝前 C．2小时前 D．能重塑前
3、现阶段我国环境保护的基本原则包括__。A．经济建设与环境保护协调发展的原则 B．预防为主、防治结合的原则 C．污染付费原则
D．政府对环境质量负责的原则 E．依靠群众保护环境的原则
4、因__造成工期延误，经监理工程师确认，工期相应顺延。A．承包人经总监理工程师同意更换项目经理 B．设计变更 C．不可抗力
D．监理工程师未按时提供图纸 E．隐蔽工程施工质量不合格返工
5、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。A.应考虑气候．水文条件等因素
B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准
6、液限大于40，塑性指数大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料，因为__。A．透水性很差 B．毛细现象显著
C．浸水后承载力很小 D．颗粒大
7、属于非法分包工程的情况包括__。
A．将承包的全部工程分包给其他单位实施 B．将主要工程部分交给其他单位实施 C．承接分包工程后再分包出去
D．将工程分包给不具备相应资质的单位
E．按照合同约定将特殊专业工程分包给其他单位
8、拌制沥青混合料前，通过试拌确定（）。A.配合比及其总重量 B.沥青用量 C.拌和时间
D.矿料和沥青的温度
9、招标工程项目，其标底的作用是__。A．作为招标方最高造价标准
B．使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务 C．给上级主管部门提供核实建设规模的依据 D．作为衡量投标单位标价的准绳 E．是评标的重要尺度
10、沥青混合料主要由__材料组成。A．沥青 B．粗集料 C．细集料 D．填料 E．水
11、指定分包的特点有__。A．分包由业主通过招标选定
B．分包人需得到承包人的认可与同意 C．分包工程列在暂定金额项目下边 D．分包人违约承包人要承担责任 E．分包人可以不接受总包人管理
12、工程建设合同是__。A．主合同 B．从合同
C．诺成性合同 D．实践性合同 E．无偿合同
13、按照合同条件规定，永久性工程的付款包括__。A．工程量清单 B．工程变更 C．价格调整 D．计日工 E．费用索赔
14、建筑安全生产管理包括__。A．纵向管理 B．横向管理 C．纵横向管理 D．施工现场管理 E．委托管理
15、下面有关招投标说法错误的是__。A．投标价最低的投标人应当成为中标人 B．中标通知书是合同文件的组成部分
C．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内订立书面合同 D．中标通知书发出后，合同签订前招标人有权改变中标人 E．中标通知书发出后，合同签订前中标人有权利放弃中标项目
16、公路桥涵所用模板宜优先使用__。A．胶合板 B．木模板 C．钢模板 D．塑料模板
17、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定：混凝土路面施工如遇下述（）之一者，必须停工。A．现场降雨
B．风力大于6级，风速在10.8m/s以上的强风天气 C．现场气温高于40℃或拌和物摊铺温度高于35℃
D．摊铺现场连续5昼夜平均气温低于10℃，夜间最低气温低于-3℃
18、政府行政主管部门对招标投标的管理包括__等工作。A．批准招标
B．查处假招标行为 C．指定招标代理机构 D．核查招标文件并备案
E．追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任
19、顶推施工中，监理工程师应随时对工作束的__等施工作业进行必要的监测，以控制施工安全。A．拖拉 B．张拉 C．卸载 D．顶推 20、对投标人技术能力和履约信誉详细评审过程中，发现投标人的投标文件有下列__问题，则应按废标处理。
A．承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求 B．关键工程技术方案不可行
C．施工业绩及履约信誉证明材料虚假 D．除强制标准规定之外，拟投入本合同段的施工、检测设备、人员不足 E．在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程细目的单价和合价
21、以下属于坡面防护的有__。A．丁坝 B．铺草皮 C．种树
D．土工格栅
22、以下关于“承诺”的说法符合合同法的规定的是__。A．凡是承诺都一律要用通知的方式
B．承诺可以用“通知”的方式做出也可以用“行动”的方式做出
C．当“受要约人”发出的承诺到达要约人，或者“受要约人”做出承诺行动时，该承诺生效
D．承诺生效时产生“合同成立”的结果 E．承诺生效时产生“合同生效”的结果
23、基层结构的稳定性，包括__。A．水稳定性 B．高温稳定性 C．温度稳定性 D．低温抗裂性 E．抗滑性
24、评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容__。A．招标的目标
B．招标项目的范围和性质
C．招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款
D．招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素 E．工程的施工质量评定标准
25、在选择沥青混合料原材料时，沥青材料的标号依据__选定。A．气候分区 B．混合料类型 C．道路等级
D．路面结构类型 E．当地温度
第三篇：2013公路造价师考试《基础理论及法规》习题(二)
监理检测网专注于试验检测考试和公路监理考试培训网校！
2013公路造价师考试《基础理论及法规》习题
（二）选择题
1.某企业从设备租赁公司租借一台设备，该设备的价格为48万元，租期为6年，折现率为12%。若按年金法计算，则该企业每年年末等额支付和每年年初等额支付的租金分别为（）万元。
A.15.79和14.10B.11.67和10.42C.10.42和9.31D.8.96和8.00
答案：B.解析：
（1）每年年末等额支付：租金=48万元×（A/P，12%，6）=11.67万元
（2）每年年初等额支付：租金=48万元×（F/P，12%，5）×（A/F，12，6）=1042万元
2.对承租人而言，与购买设备相比，租赁设备的优越性在于（）。
A.可享受设备试用的优惠，减少或避免设备陈旧
B.可以用于担保、抵押贷款
C.在租赁期间承租人所交的租金总额一般比直接购置设备的费用要低
D.在租赁期间承租人对租用的设备享有所有权，可以进行改造
答案：A.解析：对于承租人来说，设备租赁与设备购买相比的优越性在于：
1）在资金短缺的情况下，既可用较少资金获得生产急需的设备，也可以引进先进设备，加快技术进步的步伐
2）可享受设备试用的优惠，加快设备更新，减少或避免设备陈旧、技术落后的风险
3）可以保持资金的流动状态，防止呆滞，也不会使企业资产负债状况恶化
4）保值，既不受通货膨胀也不受利率波动的影响
5）设备租金可在所得税前扣除，能享受税上的利益。
3.在项目机会研究阶段进行敏感性分析时，随时用的经济分析指标一般为（）。
A.净现值B.内部收益率C.投资收益率D.动态投资回收期
答案：C.解析：如果在机会研究阶段，主要是对项目的设想和鉴别，确定投资方向和投资机会，此时，各种经济数据不完整，可信程度低，深度要求不高，可选用静态的评价指标，常采用的指标是投资收益率和投资回收期。如果在初步可行性研究和可行性研究阶段，已进入了可行性研究的实质性阶段，经济分析指标则需选用动态的评价指标常用净现值、内部收益率，通常还辅之以投资回收期。
4.在投资方案经济评价中进行敏感性分析时，选择分析的不确定性因素主要考虑的原则是指（）。
A.分析的因素对评价指标影响较大，而该因素非常准确
B.该因素容易确定，并且对所评价的项目影响不大
C.结合确定的评价指标，考虑需要分析的因素的确定的容易性
D.分析的因素对评价指标影响较大，而该因素在确定性分析中的数据的准确性把握不大
答案：D.解析：影响项目经济评价指标的不确定性因素很多。严格说来，影响方案经济效果的因素都在某种程度上带有不确定性，如投资额的变化，施工周期的变化，销售价格的变化，成本的变化等。但事实上没有必要对所有的不确定因素都进行敏感性分析，而往往是选择一些主要的影响因素。选择需要分析的不确定性因素时主要考虑以下原则：
第一：预计这些因素在其可能变动的范围内对经济评价指标的影响较大
第二：对在确定性经济分析中采用的该因素的数据的准确性把握不大。
5.寿命周期成本评价方法可以近似的认为就是权衡分析，某企业在进行生产设备系统设置费中各项费用之间的权衡分析时，为了提高费用效率可采用的手段是（）。
A..将预知维修系统装入机内，减少备件的购置量B.培训操作人员，减少维修人员的工资
C.进行节能设计，减少运行所需动力费用D.采用计划维修，减少停机损失
答案：A.解析：设置费中各项费用之间的权衡分析时，提高费用效率可采用的手段包括：
（1）进行充分的研制，降低制造费
（2）将预知维修系统装入机内，减少备件的购置量
（3）购买专利的使用权，从而减少设计、试制、制造、试验费用
（4）采用整体结构，减少安装费。
6.价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是（）。
A.满足用户最大限度需求的功能B.投资费用最低时的功能
C.寿命周期费用最低时的必要功能D.使用费用最低时的功能
答案：C.解析：价值工程追求的目标是寿命周期费用最低时的必要功能。
7.在进行价值工程分析时，方案创新结束后包括如下几个具体工作（步骤）：①概括评价②指定具体方案③实验研究④详细评价⑤提案审批。进行这些工作的正确的顺序是（）。
A.④→③→⑤→①→②B.②→①→③→④→⑤
C.①→②→③→④→⑤D.⑤→④→③→②→①
答案：C.解析：方案创新结束后包括如下几个具体工作（步骤）：概括评价→指定具体方案→实验研究→详细评价→提案审批。
8.进行价值工程分析时，首先要选择分析的对象，其中在下列方法中不能作为对象选择的方法是指（）。
A.经验分析法B.因素分析法C.强制确定法D.层次分析法
答案：D.解析：进行价值工程分析时，选择分析的对象采用的方法包括：经验分析法、因素分析法、强制确定法
9.根据我国现行的规定，负债筹集资金的方式可以是（）。
A.发行股票和债券
B.合作开发和合资经营
C.融资租赁和发行债券
D.银行借款和外资独营
答案：C.解析：融资租赁形成长期负债，A、B、D都包括筹集资本金。
10.某企业发行总面额为1000万元的债券，票面利率为10%。发行费用率为5%，发行价格为1200万元，公司所得税税率为40%，则该债券的发行成本为（）
A.5.26%
B.6.31%
C.10.53%
D.6.00%
答案：A.解析：1000*（1-40%）*10%/1200*（1-4%）
11.在项目的信用保证结构中，属于间接或非财务性担保形式的是（）。
A.成本超支担保
B.完工担保
C.长期购买项目产品的协议
D.不可预见费用担保
答案：C.解析：对于银行和其他债权人而言，项目融资的安全性来自于两个方面。一方面来自于项目本身的经济强度，另一方面来自项目之外的各种直接或间接的担保。这些担保可以是直接的财务保证，如完工担保、成本超支担保、不可预见费用担保，也可以是间接的非财务型的担保，如长期购买项目产品的协议、技术服务协议、以某种定价
公式为基础的长期供货协议等。所有这一切担保形式的组合，就构成了项目的信用保证结构。
12.如果项目有超过一个以上的投资者，项目的投资者对项目资产权益的法律拥有形式和项目投资者之间的法律合作关系是指（）。
A.项目的投资结构
B.项目的融资结构
C.项目的资金结构
D.项目的信用保证结构
答案：A.解析：项目的投资结构是指项目的投资者对项目资产权益的法律拥有形式和项目投资者之间的法律合作关系。
13.项目融资分为下列五个阶段①投资决策分析、②融资决策分析、③融资结构分析、④融资谈判和⑤项目融资的执行，其正确的顺序为（）。
A.①→②→③→④→⑤
B.①→③→②→④→⑤
C.②→①→③→④→⑤
D.①→②→④→③→⑤
答案：A.解析：从项目的投资决策起，到选择项目融资方式为项目建设筹集资金，最后到完成该项目融资为止，大致上可以分为五个阶段：即投资决策分析、融资决策分析、融资结构分析、融资谈判和项目融资的执行。
14.项目融资的方式有很多形式，其中既可以引进先进的管理方式，又可以使拟建项目的建设和营运时间提前的方式是（）。
A.BOT
B.ABS
C.TOT
D.PFI
答案：C.解析：通过外资BOT进行基础设施项目融资可以带来国外先进的技术和管理，但会使外商掌握项目控制权。利用ABS进行基础设施国际项目融资，可以使东道国保持对项目运营的控制，但却不能得到国外先进的技术和管理经验。TOT方式有利于引进先进的管理方式和营动时间提前。
15.某项固定资产原价为10000元，预计净残值400元，预计可以使用5年。采用双倍余额递减法和年数总和法计算第四年的折旧额分别为（）元。
A.1920和880
B.880和1280
C.1280和880
D.1920和1280
答案：B.解析：
双倍余额递减法：折旧：第一年10000*40%=4000，第二年6000*40%=2400第三年3600*40%=1440第四年=第五年=（2160-400）/2=880
总和法：第四年折旧率：2/15折旧额：（10000-400）*2/15=1280
16.在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为5.91%、项目投资额降低幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时，该项目净现值均为零。按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小进行排序依次为（）。
A..产品价格一投资额一经营成本
B..产品价格一经营成本一投资额
C..投资额一经营成本一产品价格
D..经营成本一投资额—产品价格
答案：B.解析：根据本题给出的条件，当产品价格下降幅度为5.91%、项目投资额降低幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时该项目净现值为0。说明临界点由大到小排序（不考虑正负）为产品价格一经营成本一投资额，所以敏感程度由大到小排序亦为产品价格一经营成本一投资额。
17.企业利润是企业在一定时期进行经营活动所取得的财务成果，下列给出的一些关于利润的关系式，其正确的是（）。
A.利润总额=工程结算利润+投资净收益+营业外收支净额
B.营业利润=工程价款收入—工程实际成本—工程结算税金及附加
C.工程结算利润=工程价款收入—工程实际成本—工程结算税金及附加
D.工程结算利润=营业利润+其他业务利润—管理费用—财务费用
答案：C.解析：工程结算利润=工程价款收入—工程实际成本—工程结算税金及附加
18.根据《企业会计准则》规定施工企业的流动资产中不应包括（）。
A.货币资金B.结算债权C.存货D.应付账款
答案：D.解析：A.、B.、C.、均为流动资产。
19.资产净利率表明企业资产利用的综合效果，其计算式为（）。
A.（净利润/注册资本）x100%
B.（平均所有者权益/平均资产总额）x100%
C.（销售利润/平均资产总额）x100%
D.（净利润/平均资产总额）x100%
答案：D.解析：资产净利率=净利润/平均资产总额
20.下列反映项目清偿能力的指标中正确的是（）。
A.资产负债率=（负债总额÷销售总额）x100%
B.产权利率=（负债总额÷有形净资产）x100%
C.有形资产债务率=[负债总额÷（股东权益—无形资产净值）]x100%
D.已获利息倍数=（税息前利润÷利润总额）x100%
答案：C.21.某企业在某年2月份购入一台设备，3月15日投入使用，至当年12月5日停止使用，该设备应提取（）的固定资产折旧。
A.11个月B.10个月C.9个月D.8个月
答案：C.解析：固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。本题是从4月开始计提折旧至12月结束，共9个月。
22.按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB.50300--2001）规定，工程建设项目可分为单位工程、分部工程和分项工程。以下各项属于分项工程的是（）。
A.地面与楼面工程B.装修工程
C.电梯安装工程D.混凝土工程
答案：D.解析：A.B.C.均为分部工程。
23.工程建设项目可按项目规模分类，下列关于划分项目等级原则的说明，不正确的是（）。
A.凡生产单一产品的项目，一般按产品的设计生产能力划分
B.生产多种产品的项目，一般按其主要产品的设计生产能力划分
C.更新改造项目可按投资额划分，也可按生产能力划分
D.产品分类较多，难以按产品的设计能力划分时，可按投资总额划分 答案：C.解析：更新改造项目可按投资额划分。
24.下列各项属于可行性研究报告内容的是（）。
A.投资估算和资金筹措设想
B.建厂条件与厂址方案
C.经济效益和社会效益的估计
D.产品方案的初步设想
答案：B.解析：A.C.D.是项目建议书的内容。
第四篇：山西省2015年公路造价师基础理论与法规：申请与审批考试试题
山西省2015年公路造价师基础理论与法规：申请与审批考
试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、桥梁的修建和养护，办公室的维修以及测量设备的保养等清单项目，可以采用__予以计量。A．分项计量法 B．均摊法 C．凭证法 D．估价法
2、按照功能的标准化可以将其分为__。A．必要功能和辅助功能 B．基本功能和必要功能 C．过剩功能和不足功能 D．使用功能和美学功能
3、《公路工程国内招标文件范本》规定，招标人在投标截止日前__天可以用“补遗书”的方式修改招标文件。A．15 B．21 C．28 D．30
4、超越代理权、代理权终止后的代理，但仍与代理人签订的合同，对他人造成损失时，该第三人要负法律上的__责任。A．道义责任 B．连带责任 C．主要责任 D．不承担责任
5、下列几种情况下，投标文件有效的是__。
A．投标文件无投标单位法定代表人或其授权的代理人签字，且无投标单位盖章 B．投标单位未参加开标会议 C．投标文件逾期送达 D．投标文件未密封
6、根据《合同法》的规定，当事人订立合同应__。A．采用要约、承诺方式 B．不采用要约、承诺方式
C．由当事人约定是否采用要约、承诺方式
D．可以直接订立合同，而不采用要约、承诺方式
7、决定监理单位与项目建设单位和被监理单位关系的是__。A．施工监理合同 B．施工合同 C．工程咨询合同 D．A+B
8、一项工程直接工程费为180万元，间接费为30万元，计划利润为10万元，税率为3%，则该工程的税金为__。A．6.6万元 B．5.6万元 C．6.3万元 D．5.3万元
9、处理路基设计高程以下60cm以内的树根等杂物的要求是__。A．必须清除并以好土回填夯实 B．必须清除并用余土回填即可 C．不用清除用碾压机压实即可 D．必须清除并以余土回填夯实
10、颁发合同工程交工证书之前，承担照管工程的责任人是__。A．业主 B．承包人
C．业主和承包人双方 D．监理工程师
11、公路工程施工中，因不可抗力事件导致承包人的机械设备损坏及停工损失，应由__承担。A．业主 B．承包人
C．业主和承包人分别 D．业主和承包人均不
12、公路工程施工监理合同通用条件规定，如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按__为准。A．排列顺序
B．专用条款约定顺序
C．时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件 D．履行顺序 13、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。若基准收益率为 8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝ 11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。A．12.426 B．10.325 C．9.156 D．11.428
14、发行__融资是一种融债券和股票于一体的融资方式。A．私募债券 B．建设债券 C．金融债券 D．可转换债券
15、设备购置费组成为__。A．设备原价+采购与保管费 B．设备原价+运费+装卸费 C．原价+安装费
D．设备原价+运杂费
16、建立项目监理机构的前提是__。A．明确监理任务
B．确定总监理工程师人选 C．明确监理工作范围 D．明确监理目标
17、数量、质量；②合同价款或者报酬；③合同履行期限、履行地点和方式；④违约责任；⑤解决争议方法 A．①②③ B．①③④⑤ C．②③⑤
D．①②③④⑤
18、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担 B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
19、发包模式下的监理模式有__种。A．1 B．2 C．3 D．4 20、订购300t散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货的量少于合同约定的数量，但缺少数额在合同约定的磅差范围内，到时应__。A．由于数量缺少，按卖方违约对待，要求其支付违约金 B．按实际到货数量支付价款
C．按合同约定的300t水泥支付价款 D．由于数量不足，拒绝支付全部价款
21、成本、功能这三者的关系是__。A．成本＝价值×功能 B．价值＝成本×功能 C．价值＝功能/成本 D．功能＝价值/成本
22、事项形成并由施工企业拥有的或者控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益，包括各种财产、（）。A．债权和其他权利 B．债权和债务 C．债权和税务
D．固定资产和税务
23、进度计划一般应包括：总体进度计划；年月日进度计划和（）。A．用款进度计划 B．材料进度计划
C．关键工程进度计划 D．机械设备进度计划
24、招标投标法规定评标工作应由__负责。A．业主
B．业主组建的评标委员会
C．上级主管部门指定的评标小组 D．代表国家的常设评标机构
25、机械开挖时应留出（）距离人工开挖。A．200cm B．200mm C．100mm D．100cm
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、用重型击实试验路堤填料的最大干密度为2.18g/cm3，要求压实度为90%，下面4个点是现场检测的干密度。压实度合格的点有__个。A．2.00g/cm3 B．1.90g/cm3 C．1.99m3 D．1.98m3
2、下列关于现金流量图表述正确的是__。A．是一种反映经济系统资金运动状态的图式 B．横轴表示一个从0开始到n的时间序列
C．和横轴相连的垂直线箭头向上表示现金流出 D．横轴反映的是所考察的经济系统的寿命周期 E．现金的流入与流出是相对特定的经济系统而言的
3、确定桥面标高需要考虑哪些因素__。A．排水的要求 B．桥下交通的要求 C．桥的外观
D．桥型及跨径的影响
4、施工阶段质量现场监督检查的内容包括__。A．施工组织设计检查 B．开工前的检查 C．工序交接检查 D．自检与复核 E．隐蔽工程检查
5、桥梁支座的作用有__。A．调节梁体标高
B．传递上部结构的支承反力
C．保证受力主梁(结构)在外力作用下的自由变形 D．方便梁体维修
6、《中华人民共和国民法通则》规定委托代理终止叙述为__。A．代理期间届满或者代理事务完成，代理权终止
B．被代理人取消委托或者代理人辞去委托，代理权终止 C．代理人死亡或丧失民事行为能力，代理权终止
D．作为被代理人或者代理人的法人终止，导致代理权终止 E．代理人超越法律范围行使代理权力导致代理权终止
7、砂性土路堤的稳定性验算通常不宜采用哪种方法__。A．圆弧法 B．直线法 C．传递法 D．近似法
8、在价值工程活动过程中，分析出V＞1，则表明__。A．实际成本偏高 B．实际成本偏低 C．功能可能过剩 D．功能可能不足 E．无法确定
9、监理工程师收到承包人递交的交工申请时，应确认工程满足__条件。A．承包人口头申请 B．工程确实完成 C．工程检验合格 D．现场清理完毕 E．交工资料齐备
10、下列路面破损中，__属于功能性破坏。A．断裂 B．弯沉过大 C．不平整 D．表面光滑
11、工程变更后，准确的工程数量应从__获取。A．设计图纸 B．合同文件 C．技术规范
D．监理工程师的记录 E．承包人提供的工程数量
12、施工进度滞后，监理工程师可建议承包商采取的加快进度的措施有__。A．采取技术措施，缩短工艺流程 B．增加设备和人员 C．改善劳动条件和福利 D．开辟新工作面 E．加班加点
13、施工准备阶段的环境保护监理内容有__。A．监测各项环境指标，出具检测报告或成果
B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求
D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行 E．对施工现场、施工作业进行巡视或旁站监理，检查环境保护措施的落实情况
14、对路基的基本要求包括__。A．整体稳定性 B．强度与刚度 C．耐磨性
D．水温稳定性
15、工程承包按承包人所处地位可分为__。A．总承包 B．分承包 C．直接承包 D．间接承包 E．联合承包
16、下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有__。A．质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押 B．抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿 C．抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿
D．可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 E．所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权
17、工程量清单的作用主要体现在__。A．便于招标单位编制标底 B．为投标人提供报价基础 C．为工程计量与支付提供依据 D．为索赔提供依据
E．为编制施工预算提供依据
18、在实行经济体制转型中，欲振兴和发展我国建筑业，加强现代建设工程事业的科学管理，实行__，势在必行。A．项目法人责任制 B．招标投标制 C．工程监理制 D．合同管理制 E．财务公开制
19、混凝土盖板涵检查项目有__。A．强度 B．轴线 C．顶面高程 D．灌水试验 E．流水面高程 20、建筑市场中，利用签订建设工程合同进行欺诈的违法活动主要表现形式为__。A．无合法承包资格的一方当事人与另一方当事人签订工程承发包合同，骗取预付款或材料费
B．虚构建筑工程项目预付款
C．本无履约能力，弄虚作假，蒙骗他人签订合同
D．约定难以完成的条款，当对方违约之后，向其追偿违约金 E．偷工减料，导致工程质量下降
21、《公路工程国内招标文件范本》规定，施工合同文件的组成内容包括__。A．中标通知书 B．招标文件
C．投标书及其附表 D．技术规范 E．工程量清单
22、评标委员会选择的评审方式有__。A．经验判断法 B．综合评估法 C．加权平均法 D．最低评标价法 E．双信封评标法
23、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价内的__。A．固定资产投资方向调节税 B．营业税 C．增值税
D．城乡维护建设税 E．教育费附加
24、FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起__。
A．获得施工场地占有权的延误 B．因承包人责任引起的暂时停工 C．不利自然条件的影响
D．业主提前占用导致施工延误
25、工程延期的计算主要有以下__方法。A．实测法 B．工时分析法 C．造价比较法 D．工期分析法 E．经验判断法
第五篇：贵州2017年公路造价师基础理论与法规：担保合同模拟试题
贵州2017年公路造价师基础理论与法规：担保合同模拟试
题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使__。A．同时履行抗辩权 B．代位权 C．撤销权
D．不安抗辩权
2、工程实施中发现文物，该文物应属于__财产。A．业主
B．监理工程师 C．承包人 D．国家
3、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以__ A．将合同全部分包 B．将合同部分转让 C．不履行合同
D．将工程部分分包
4、预算编制办法规定，人工费由__构成。A．基本工资、工资性补助、职工福利费 B．生产工人辅助工资 C．基本工资
D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费
5、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位__的选择。A．报价 B．能力
C．资历、信誉
D．规模和经济实力
6、价值工程的核心是__。A．提高价值 B．功能分析 C．降低成本 D．方案创造
7、FIDIC条款中，采用总价合同的部分的支付依据是__。A．工程量清单中所列的工程量 B．计量的数量 C．图纸工程量 D．变更部分的工程量
8、沥青表面处治厚度一般不大于（）cm的一种薄层路面面层。A．2 B．3 C．4 D．5
9、路面弯沉值一般可用__测量。A．刚性承载板 B．贝克曼梁 C．3m直尺 D．水准仪
10、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。
A．同一施工过程中各施工段的流水节拍相等，不同施工过程的流水节拍为倍数关系
B．同一施工过程中各施工段的流水节拍不尽相等，其值为倍数关系 C．专业工作队数等于施工过程数
D．专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间
11、钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于__。A．静定结构 B．超静定结构 C．系杆结构 D．排架结构
12、在筑堰之前，应做的准备工作是__。
A．将堰底下河床底的树根、淤泥、石块及杂物清除干净 B．砌筑可替代的挡土墙
C．用草皮、柴排、片石、草袋和土织物等加以防护 D．测定砌筑高度，计算土石方工程量，便于临时操作
13、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__。A．在工程建设的早期尚无法编制总进度计划 B．在工程建设的早期就应当编制总进度计划 C．在设计阶段就应当编制总进度计划 D．在招标阶段就应当编制总进度计划
14、标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的__。A．合同价格 B．结算价格 C．预期价格 D．评比价格
15、公路工程施工中，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由__承担。A．承包人 B．业主
C．承包人和业主共同 D．承包人和业主均不
16、酸性岩石的粗集料用于高速公路时，宜使用针入度__的沥青。A．较小 B．较大
C．与针入度无关
17、根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，如承包人对监理工程师的计量有异议，可在__天内以书面形式提出。A．7 B．14 C．28 D．30 18、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。若基准收益率为 8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝ 11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。A．12.426 B．10.325 C．9.156 D．11.428
19、联营体投标时，其联营体的资质应__。A．以联营体成员中资质较低者为准 B．以联营体成员中资质较高者为准 C．由业主确定
D．由上级主管部门确定 20、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向__申请撤销裁决。
A．人民法院
B．政府的建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．质量监督机构
21、公路建设项目环境评价文件一般应在__阶段，报有关行政主管部门。A．项目设计
B．编制项目建议书 C．项目招标
D．项目可行性研究
22、乙、丙，所有方案寿命均为10年，残值为0，基准收益率10%，可利用资本18万元，项目有关数据见下表，(P/A，10%，10)=6.145。则最优方案为__。A．方案
B．初始费用(万元)C．年现金流量(万元)D．甲 E．10 F．1.7 G．乙 H．6 I．1.3 J．丙 K．8 L．1.6
23、公路工程概算定额中不包括以下__。A．桥梁工程 B．沿线设施 C．临时工程 D．附录内容
24、价值工程的核心是__。A．系统分析 B．方法分析 C．技术分析
D．功能与成本进行系统分析和不断创新
25、应用广。A．酒精燃烧法 B．比重法 C．烘干法
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、按照合同文件规定，在时间与费用上业主不予补偿的暂时停工的原因包括__。A．由于承包人失误或违约导致的，或应由承包人负责的必要的停工 B．由于现场正常气候导致的必要停工
C．为了工程的安全而采取必要的技术措施所需的停工 D．业主未按合同规定支付工程款导致的停工 E．施工现场发生施工质量事故导致的停工
2、热拌沥青混合料按集料最大粒径分为__。A．粉粒式 B．中粒式 C．细粒式 D．砂粒式 E．粗粒式
3、确定桥面标高需要考虑哪些因素__。A．排水的要求 B．桥下交通的要求 C．桥的外观
D．桥型及跨径的影响
4、液限大于40，塑性指数大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料，因为__。A．透水性很差 B．毛细现象显著
C．浸水后承载力很小 D．颗粒大
5、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点
D．设计计算方法 E．施工要求
6、__、橡胶伸缩缝等。A．钢板伸缩缝 B．琉璃伸缩缝
C．梳状钢板伸缩缝 D．加厚尺板伸缩缝 E．挡板伸缩缝
7、工程费用支付按支付的内容进行分类，可分为__。A．中期支付 B．最终支付 C．清单支付 D．合同支付 E．前期支付
8、按照现行的公路工程质量检验评定标准，石方路基的交工验收检查项目主要有__。A．弯沉
B．压实度、纵断高程 C．中线偏位、平整度 D．宽度、横坡度、边坡
9、以下有关定额的作甩说法正确的是__。
A．定额是节约社会劳动和提高劳动生产率的工具
B．定额是国家对工程建设项目进行宏观调控和管理的手段 C．定额有利于推广先进的施工技术和施工工艺 D．定额有利于市场竞争，并对市场行为进行规范 E．预算定额是编制标底和企业投标报价的主要依据
10、下列属于国民经济评价参数的有__。A．行业基准收益率 B．影子价格 C．影子汇率 D．官方汇率 E．社会折现率
11、浇筑大跨径拱圈(拱肋)的主要方法有__。A．移动支架逐跨施工法 B．分环(层)分段浇筑法
C．分环多工作面均衡浇筑法 D．斜拉扣挂分环连接浇筑法
12、在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有__。A．开展监理业务前向监理人支付预付款
B．负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件 C．免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料 D．与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位
E．将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确
13、以下哪种不属于路基的地下排水设施__。A．急流槽 B．跌水 C．涵洞 D．暗沟
14、经济合同是指__相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议。
A．具有平等民事主体的法人 B．其他经济组织 C．公民 D．农民
E．个体工商户农村承包经营户
15、竣工决算报表包括以下__内容。A．建设项目全部投资现金流量表 B．建设项目竣工财务决算总表 C．建设项目竣工财务决算明细表 D．建设项目竣工工程概况表 E．资金来源情况表
16、层铺法施工单层式沥青表面处治的基本工序有（）。A．清理基层 B．洒布沥青 C．铺撒矿料 D．碾压 E．初期养护
17、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。A．当事人要有合法的资格 B．内容要合法
C．形式和程序要合法
D．主管部门的同意和批准
18、公路建设工程质量的特性主要表现在__。A．适用性 B．耐久性 C．安全性 D．可靠性 E．全面性
19、设备的利率价即CIF，其价格构成为__。A．关税
B．国外购置价 C．国外运杂费 D．途中保险费 E．增值税 20、对建设项目进行财务评价时，常用的动态评价指标包括__。A．财务净现值 B．财务内部收益率 C．动态投资回收期 D．投资利润率
21、办公和生活用具家具购置费包括__。A．照明、通风动力设备 B．办公室家具 C．单身宿舍用具 D．生活福利设施 E．购置的清扫车
22、拱桥常用的施工方法有__。A．有支架施工 B．缆索吊装施工 C．斜吊式悬臂施工 D．转体施工
23、法人产生的形式有__。
A．依照国家法律规定或者国家机关行政命令的程序而产生的机关和社会组织 B．经国家行政主管机关核准登记而成立的工商企业 C．根据国家公布的规范性文件的程序而成立的专门组织
D．根据国家公布的规范性文件的程序而成立的专门经济组织、学术组织的社会团体
E．地方政府自主成立的组织
24、钢筋混凝土桩的收缩裂缝要求符合（）。A.宽度不得超过0.2mm B.深度不得超过20mm C.裂缝长度不得超过1/2桩宽 D.裂缝长度不得超过1/3桩宽
25、工程量清单的优点是__。A．管理简单 B．适应性强 C．保密性好 D．竞争性强 E．保险性好
点击咨询 