第一篇:安全文明施工费三方监管协议
建设工程安全防护文明施工措施费
三 方 监 管 协 议 书
工程项目名称:
工程地点:
甲方(施工单位):
法定代表人(委托代理人):
地址:
乙方(安全施工措施费专用账户银行):
哈尔滨银行牡丹江分行
地址:
牡丹江市东安区光华街607号
法定代表人(委托代理人):
于德军
丙方(建设工程安全生产监督机构):
根据《黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》的通知
黑建发[2010]11号规定,(以下简称“甲方”)、哈尔滨银行牡丹江分行
(以下简称“乙方”)、(以下简称“丙方”)三方在协商一致的基础上,就
工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全施工措施费”)支付事宜订立本协议,并严格遵照执行。
第一条
甲方在乙方开设建设工程安全施工措施费专用账户(以下简称“专用账户”),该账户内专项资金只能用于建设工程施工现场安全防护及文明施工。
第二条
甲方在乙方开设专用账户时应如实提供以下资料:
(一)营业执照(正副本)、组织机构代码证(正副本)、资质证书、税务登记证(正副本)等;
(二)存款人的基本存款账户开户许可证、信用机构代码证。及相应的证明文件,包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等;
(三)法定代表人的身份证、委托代理人的身份证及授权委托书。第三条
工程中标后,由项目建设单位将核定的安全文明施工费一次性存入甲方的专用账户内。
第四条
甲方在从专用账户支取安全施工措施费时,必须先向丙方提出支取申请,由丙方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后,再向乙方申请支取。
第五条
乙方应根据丙方的支取意见,通过专用账户,将安全文明费划到甲方的基本账户或其项目账户。
第六条
项目建设单位如未及时向甲方专用账户存入安全施工措施费,由丙方负责监督,不予办理建设工程安全技术措施审查(备案)手续。
第七条
丙方应定期对专用账户安全施工措施费存拨情况进行检查,乙方应予配合。
第八条
乙方要对专用账户资金的支出进行严格监督,发现甲方有挪用或其他不法行为的,应立即停止划转款项,并及时向丙方报告。
第九条
甲、乙、丙三方不得以任何形式串通,动用专用账户资金用于其他开支。
第十条
丙方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。第十一条
甲方不得利用专用账户规避其它法律责任。第十二条
乙方有下列情形之一的,由丙方及时告知,情节严重的,丙方可撤消甲方在乙方开立的专用账户,并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理:
(一)不及时划拨安全施工措施费的;
(二)不按协议约定履行相关义务的;
(三)监督不力,致使专用账户资金挪为他用的;
(四)与甲方合谋违反本协议约定的;
(五)其他违反本协议约定内容的。
第十三条
乙方遇到法院冻结、划拨专用账户资金时,应告知法院办案工作人员该账户的性质,并及时通知丙方,必要时由丙方会同相关人民法院协调处理。
第十四条
三方约定的其他内容:
第十五条
甲方已经完成施工合同约定的工程任务,经丙方书面确认同意后,可结清专用账户余额,做好专用账户销户,本协议关系终止。
第十六条
本协议自三方盖章后生效。
甲方:(公章)
乙方:(公章)
丙方:(公章)
****年**月**日
第二篇:三方监管协议
三方监管协议
甲方:亳州市XX担保有限公司
乙方:亳州药都农村合作银行
丙方:亳州市谯城区人民政府金融工作办公室
为规范亳州市XX担保有限公司(以下简称“甲方”)注册资本金的使用和管理,保护投资者的合法权益,根据安徽省人民政府金融工作办公室关于融资性担保机构规范整顿工作的通知(皖金函【2010】301号),和《融资性担保公司管理暂行办法》的规定,甲方与乙方及丙方签订了《三方监管协议》如下:
一、甲方股东会全体成员承诺自愿以自有资金发起出资组建“亳州市XX担保有限公司”。甲方将遵守国家法律、法规和各项金融政策,严格按照《融资性担保公司管理暂行办法》的规定,郑重承诺:自觉遵守国家及各级政府对甲方的相关管理规定,严格执行《融资性担保公司管理暂行办法》的相关要求:保证入股资金来源真实合法、所提供材料真实、履行股东权利和义务、不抽逃资本金、不非法开展金融业务、不非法集资。以自有资金、自愿出资、合法经营,不从事非法经营活动;诚信纳税,服从各级主管部门的监管。
二、甲方在亳州药都农村合作银行XX支行(以下简称乙方)开设基本账户和一般户,帐号分别为:XXXXXX、XXXXXX,该账户仅用于公司注册资本金投入及公司经营存储支出使用,不得用作其他用途。
三、甲方及乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、亳州市谯城区人民政府金融工作办公室(丙方)作为甲方的保荐机构,根据相关文件规定对甲方经营注册资本金使用情况进行监督管理。
五、甲方授权指定的代表人可以随时到乙方进行账户查询、复印甲方账户资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需账户的资料。
六、乙方应当为甲方及其客户办理具体业务。按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,公司应及时对账核实。
七、本协议未尽事宜,三方协商解决。
八、本协议一式三份。三方各持一份,具有同等法律效力。
九、本协议经三方签字、盖章后生效。
甲方(签章):乙方(签章):丙方(签章):
法定代表人:法定代表人:法定代表人:
年月日年月日年月日
第三篇:施工三方协议
安全协议书
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
丙方:(以下简称乙方)
一、目的:
为了加强施工方(乙方/丙方)在甲方辖区内进行建筑、安装、维修施工、外包清理、设备搬迁等项目的安全管理,明确甲乙丙三方的责任,避免事故发生,确保安全生产,经甲乙丙三方共同协商,现制定本安全协议。
二、协议内容:
1.甲方的权利
1、甲方对乙方施工现场检查时提出的违章现象和不安全隐患,乙方必须立即整改,如出现危及人身和设备安全的紧急情况,甲方有权对乙方进行安全违约金的扣罚处理或停止乙方作业与施工项目。
2、施工方拒绝整改隐患和纠正违章的,甲方有权要求施工方停止施工作业进行培训整顿,并根据严重程度给予安全违约金的扣罚。
2.乙方的责任与权利
1、乙方有权力对丙方单位进行营业执照、施工资质的检查。
2、对丙方施工存在的安全隐患有权提出责令整改过停工整改。
3、丙方单位必须服从乙方单位的安全管理,对拒绝服从安全生产管理的乙方有权拒绝配合。
4、乙方对丙方进场施工机具安全情况有权进行检查,不符合安全要求的施工机具,乙方有权责令退场。
5、乙方有权对丙方员工违反安全措施及违反工地规章制度进行罚款处理
3.丙方的责任
1、丙方必须严格遵守甲方/乙方的辖区的各项安全和现场管理规定,加强进入园区前和现场工作中的安全教育,提高作业人员的安全意识和安全技术水平,做到安全、文明作业与施工。
2、丙方的作业与施工,以及随带的设备、用具,都应符合国家和企业的相关安全规范要求;特种设备作业人员必须持证作业,并事先主动交甲方核验。
3、丙方在施工(检修、劳务)时必须明确指定现场安全负责人,所有施工人员应按规定正确穿戴好防护用品。丙方人员因未按规定穿着安全防护用品在库区工作时间发生工伤,丙方必须承担相关经济损失责任。
4、丙方的人员发生的无乙方方责任的工伤事故,其责任由丙方自行承担。
5、丙方在甲方/乙方的库区内进行作业、施工时,必须认真执行国家颁发的安全技术操作规程,并与甲方/乙方双方相关负责人保持密切联系,如需要动用甲方水、电,必须经甲方相关部门批准;丙方需要动用其它设备设施或进行危险作业(爆破、拆除、吊装、危险搬运、登高架设、动火、临时用电、电气安装、切割焊接等),必须与甲方安全风控部办理相关批准手续后方可实施,接水、接电、接气必须由甲方或甲方指定人员操作。未经甲方允许,丙方不准擅自使用和移动甲方的任何设备设施,否则所发生的一切后果由丙方承担。
6、在不良气候条件下作业施工时,丙方应自备防高温、防雨、防雷击等安全措施,确保安全作业施工;丙方应按国家规定为来甲乙双方辖区作业施工的人员购买工伤保险。
7、丙方施工过程中,要做到“三不伤害”(自己不伤害自己,自己不伤害他人,自己不被他人伤害),由于丙方人员自身管理不善而伤害甲方人员或损坏甲方设备设施,甲方将追究丙方经济及法律责任。
8、本协议自盖章或签订之日起生效,协议有效期与甲乙丙三方签署的合同期一致。
9、本协议一式四份,甲、丙双方各执一份,乙方保存二份。
甲方:中外运物流广西有限公司
签约人:
时间: 年 月 日
乙方:
签约人:
时间: 年 月 日
丙方:
签约人:
时间: 年 月 日
第四篇:施工三方协议
工程维修施工三方安全协议
甲方:发包方(以下简称甲方)乙方:承包方或施工方
(以下简称乙方)丙方:施工监督管理方(以下简称丙方)
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),为维护甲乙丙三方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境,经甲乙丙三方平等协商,签定本施工协议。
第1条 工程概况
1、工程名称:【 】【 】工程(以下简称“工程”)。
2、工程地点:【 】市【 】区【 】路【 】号【 XX广场】【 】。
3、工程主要范围及内容:【 】。详见附件
一、附件二。第2条 甲方职责
1、甲方必须对乙方的施工资质、安全证书等相关证明进行审核,并有义务将审核结果告知丙方,并督促乙方全面履行合同。
2、对乙方维修工程的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利,并要求乙方接受丙方的岗前施工安全管理培训,签订相关的安全、技术协议。
3、乙方不服从丙方的协调、管理,有严重的质量、安全问题,有不履行合同的情况,甲方有权下达停工整改通知,严重的直至终止合同。
4、未经丙方许可,乙方不得擅自使用代替的设备或材料。否则,无论工程是否竣工,甲方均有权要求乙方进行更换,工期不予顺延,且乙方应自行承担更换的费用和赔偿甲方遭受的全部经济损失。
第3条 乙方职责
1. 乙方进场施工,须经丙方同意并办理相关进场施工手续,指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的协调、联系。丙方尽力为乙方提供便利条件和服务;
2. 乙方施工前,必须经丙方对施工人员进行岗前安全培训,并与丙方签定施工安全协议书;
3、本工程所需的全部材料、设备、成品、半成品等需存放丙方指定的工程地点(施工工地仓库)。
4、乙方提供的设备、材料、成品、半成品应具备厂家的技术标定、符合国家和行业等相关技术标准。乙方供应的设备、材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量证书,且必须在使用前进行试验检验,试验检验合格、经三方确认后方能使用,试验检验费用由乙方负担。
5、乙方提供的所有设备和材料均应符合消防规范和防火性能及环保要求,否则乙方对此造成丙方的损失承担赔偿责任。
6、乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工,遵守当地政府、有关部门及丙方对施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
7、乙方在现场施工应接受丙方工作人员的监督和管理,乙方在承揽期间应根据丙方的要求及时调整维修整改工艺,以满足丙方的工作要求。
8.施工人员进入现场统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲、丙双方人员和上级主管领导检查;
9.乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,丙方人员有权随时检查;
10.施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;
11.施工过程中如需使用水、电等,施工单位必须填写申请单,经丙方同意,由专业人员指定接水、电、地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用;
12.乙方施工牵涉动火,必须向丙方专业人员申请并办理施工动火证;
13.乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在丙方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款。对施工中发生的操作、交通等意外事故由乙方负责;
14.附件资料为本协议重要组成部分,乙方施工时必须无条件遵照安全培训资料内规定执行。
15.其它未尽事宜由甲乙丙三方协商解决。第4条 丙方职责
1、负责工程项目正式开工前乙方施工人员安全培训,安全协议签订,进场施工手续办理,施工中日常监督管理等。
2、施工过程中丙方有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿;
3、丙方有权对乙方使用的原材料进行检查,对检查出的不符合要求的材料有权利要求甲方督促乙方对材料进行更换,无论工程是否竣工完成。
第5条 争议
本协议在履行过程中发生争议,三方应及时协商,协商不成时,三方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。甲乙丙三方不能按协议约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。
第6条 其它
本协议经三方代表签字、盖章后生效。本协议一式三份,甲方壹份,乙方壹份,丙方壹份。
附件:施工安全培训资料
甲方:
签字盖章:
日期:
乙方:
签字盖章:日期:
丙方: 签字盖章: 日期:
第五篇:施工三方协议范本
施工三方协议范本
建设方:(以下简称甲方)总包方:(以下简称乙方)分包方:(以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期: 根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量:
1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
五、合同价款: 合同定价(大写):暂定人民币 元整(小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据:(XX 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》、(XX 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整: 设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付: 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件:
1、本工程合同书;
2、施工图纸;
3、工程预算书;
4、规范、标准及其它技术文件;
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项: 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:建设方(签章):法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日总包方(签章):法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日分包方(签章):法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日 签订地点: 签订日期: 年 月 日