解除建设工程合同协议书（xiexiebang推荐）

第一篇：解除建设工程合同协议书（xiexiebang推荐）

赢了网s.yingle.com

遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>

http://s.yingle.com

解除建设工程合同协议书

建设工程合同在签订生效之后，可能因为一些客观原因而导致合同解除，此时为了避免日后产生法律纠纷，同时也为了明确彼此的权利和义务，往往需要签订一份解除建设工程合同协议书，下面赢了网小编为大家带来相关协议书一份，帮助你进行了解。

解除建设工程合同协议书

甲方：_____有限公司

乙方：______有限公司

丙方：_______工程有限公司

监理公司：_______监理中心有限公司

乙方于 200__年 __ 月 __ 日与 _____有限公司(甲方更名前公司)签订了_____有限公司___项目《建设工程施工合同》，包括本协议书

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致，达成以下协议。

一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善XX年1月21日前施工工程部分的资料，丙负责完善XX年1月21日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起的一切责任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作内容(_____________等)工程造价： 1、200__年___月___日前完成部分：按____工程咨询有限公司《_____公司________造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%，作为乙方“原

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

合同”此期间完成工作内容的结算。2、20___年___月28日至20___年__月___日期间完成部分：按_____造价咨询有限公司的审计结果，作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

五、工程款支付：

1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用，包括但不限于20___年___月__日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位______工程有限公司的借款人民币_____万元)按其财务要求予以确认，并按要求开具正规税务发票，否则，甲方有权不支付有关工程款项。

2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付：

2.1该部分工程现存的质量问题，由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计____万元(小写：______元)，由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。

2.2本协议第2.1条质量整改工作完成，并通过有关质量检测部门验收后，支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付，每月支付一半);

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

剩余5%为质量保证金，保修期按国家规定执行，在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算，余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后，甲方可予先行支付。

3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付：

3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。

3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用___万元(小写：____元)，并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。

4、工程款支付时，乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票，且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。

八、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并无息返还。

九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币_____元(小写：____元)由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付;乙方前期代付司法鉴定费用人民币_____元(小写：____元)按甲、乙双方于20___年____月21日签订的补充协议中约定的承担比例(即双方各承担一半)同工程

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

结算款一并支付。

九、20___年___月21日后，施工的______等工程所涉及的债权债务由_____工程有限公司负责承担，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

十一、本协议书一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，监理一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：

委托代理人(签章)： 委托代理人(签章)：

_____工程建设监理中心 乙方(盖章)：

有限公司(盖章)法定代表人(签章)：

法定代表人： 委托代理人(签章)：

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

委托代理人：签订时间：

在解除建设工程合同的时候，可能双方已经就合同内容履行了一部分，则就需要对已经履行的部分做出处理，而一旦在解除协议书上面签字了，那么双方之前的权利义务就不复存在。要是你对此还有疑问的话，可以直接来电咨询我们赢了网的在线律师。

 哺乳期离婚有哪些限制

http://s.yingle.com/w/xf/592195.html

 消费者公益诉讼原告资格的多元化 http://s.yingle.com/w/xf/592193.html

 未成年人的监护人有哪些

http://s.yingle.com/w/xf/592192.html

 按照新三包规定产品不再实行三包的情形 http://s.yingle.com/w/xf/592190.html

 法律是如何保护未成年

http://s.yingle.com/w/xf/592188.html

 完善惩罚性赔偿制度的建议

http://s.yingle.com/w/xf/592186.html

 内蒙古自治区实施（中华人民共和国妇女权益保障法）办法 http://s.yingle.com/w/xf/592183.html

 消费者的知识权 http://s.yingle.com/w/xf/592182.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 未成年犯罪怎么处理,处理原则

http://s.yingle.com/w/xf/592180.html

 消费者权益的自我保护

http://s.yingle.com/w/xf/592177.html

 未成年人无证驾车撞伤人,无证驾驶相关法律法规规定(2018)2018最新 http://s.yingle.com/w/xf/592175.html

  计量标准考核办法 http://s.yingle.com/w/xf/592173.html 妇女政

治

权

利

和

文

化

教

育

权

益

http://s.yingle.com/w/xf/592171.html

 适用三包赔偿的时间

http://s.yingle.com/w/xf/592169.html

 家庭保护法的具体内容是什么

http://s.yingle.com/w/xf/592167.html

 从本案看经营者安全保障义务

http://s.yingle.com/w/xf/592165.html

 陕西省实施（中华人民共和国未成年人保护法）办法 http://s.yingle.com/w/xf/592163.html

 强制交易的民事责任

http://s.yingle.com/w/xf/592161.html

 黑龙江省教育厅相关负责人详解黑龙江省新学籍管理办法 http://s.yingle.com/w/xf/592159.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 餐饮消费常见的纠纷及对策

http://s.yingle.com/w/xf/592157.html

  怀孕可以离婚吗 http://s.yingle.com/w/xf/592156.html 消费者权益保护法第49

条的解释与适用

http://s.yingle.com/w/xf/592154.html

 未成年人保护法对于家庭保护作出了哪些相关规定(2018)http://s.yingle.com/w/xf/592151.html

 关于消费者的监督权

http://s.yingle.com/w/xf/592150.html

 哺乳期间什么情形可以解除合同

http://s.yingle.com/w/xf/592147.html

 菌种大战令消费者疑惑

http://s.yingle.com/w/xf/592145.html

 南京拟规定(2018):不能让未满6岁小孩单独留家中、车内 http://s.yingle.com/w/xf/592143.html

  手机三包法 http://s.yingle.com/w/xf/592142.html 如何

尊

重

儿

童

隐

私

权

http://s.yingle.com/w/xf/592140.html

 与权利相对应的消费者的责任

http://s.yingle.com/w/xf/592137.html

 领了证女方怀孕了可以离婚吗

http://s.yingle.com/w/xf/592135.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 消费者认为商家存欺诈索赔偿

http://s.yingle.com/w/xf/592134.html

 断绝亲子关系用拿抚养费吗

http://s.yingle.com/w/xf/592132.html

 消费被欺骗如何维权

http://s.yingle.com/w/xf/592130.html

 怀孕离婚享受什么特权

http://s.yingle.com/w/xf/592128.html

 建立我国食品召回制度的可能性

http://s.yingle.com/w/xf/592126.html

 劳动合同约定女工几年内不得结婚生子,否则付违约金有效吗 http://s.yingle.com/w/xf/592123.html

 美国的产品召回法律制度

http://s.yingle.com/w/xf/592121.html

 中华人民共和国妇女权益保障法

http://s.yingle.com/w/xf/592120.html

 食品安全事故处置机制

http://s.yingle.com/w/xf/592118.html

 未成年人受伤父母会有哪些赔偿费支持 http://s.yingle.com/w/xf/592116.html

 保障消费者知情权有哪些对策

http://s.yingle.com/w/xf/592114.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 珠海女性3座大山 老公出轨家庭暴力就业歧视 http://s.yingle.com/w/xf/592111.html

 缺陷产品召回制度将减轻消费者的举证责任是怎样的 http://s.yingle.com/w/xf/592109.html

 女职工劳动保护特别规定(2018)http://s.yingle.com/w/xf/592107.html

  房屋间距不合理 http://s.yingle.com/w/xf/592106.html 未成年

人

买

彩

票

为

何

不

能

兑

奖

http://s.yingle.com/w/xf/592104.html

 行政院公平交易委员会处理百货公司 http://s.yingle.com/w/xf/592102.html

 哺乳期离婚孩子的归属如何决定

http://s.yingle.com/w/xf/592100.html

 完善我国消费者权益法律保护制度 http://s.yingle.com/w/xf/592098.html

  世界儿童日简介 http://s.yingle.com/w/xf/592096.html 消费者

用

（产

品

质

量

法）

保

护

http://s.yingle.com/w/xf/592094.html

 遭遇到职场性骚扰,该怎么应对

http://s.yingle.com/w/xf/592092.html

 保证消费者安全义务

http://s.yingle.com/w/xf/592090.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 非法搜查女性身体的法律责任

http://s.yingle.com/w/xf/592087.html

 消费者告CECT手机欺诈证据不

http://s.yingle.com/w/xf/592085.html

 侵害妇女合法权益的行为应当承担哪些法律责任 http://s.yingle.com/w/xf/592083.html

 网络消费者合同书范本2018最新的涵义与特征 http://s.yingle.com/w/xf/592081.html

 未成年人犯入室盗窃判几年

http://s.yingle.com/w/xf/592079.html

 食品召回主体制度如何完善

http://s.yingle.com/w/xf/592078.html

 哺乳期女员工是否可以安排加班

http://s.yingle.com/w/xf/592075.html

 汽车消费税优惠政策

http://s.yingle.com/w/xf/592073.html

 最高法司法解释明确性侵未成年人犯罪构罪关键点 http://s.yingle.com/w/xf/592072.html

 网络购物存在的法律问题

http://s.yingle.com/w/xf/592070.html

 新未成年人保护法禁止变相体罚未成年人 http://s.yingle.com/w/xf/592068.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 消费者权益保护法的精神主旨

http://s.yingle.com/w/xf/592066.html

 未成年人遭遇性侵的追诉时效是多久 http://s.yingle.com/w/xf/592063.html

 管桩制作产品质量要求

http://s.yingle.com/w/xf/592061.html

 国际消除对妇女暴力日下妇女维权 http://s.yingle.com/w/xf/592059.html

  组团旅游出车祸 http://s.yingle.com/w/xf/592058.html 未成年人故意伤害致人死亡怎样处理 http://s.yingle.com/w/xf/592056.html

  我国餐盒合格率低 http://s.yingle.com/w/xf/592054.html 孕妇

如

何

维

护

自

身

权

益

http://s.yingle.com/w/xf/592051.html

 侵害消费者权益怎样如何合同书范本2018最新责任 http://s.yingle.com/w/xf/592049.html

  法律基础知识讲座 http://s.yingle.com/w/xf/592048.html 三极管达不到该标示型号的技术指示怎么办 http://s.yingle.com/w/xf/592046.html

 未成年14岁犯盗窃罪怎么处理

http://s.yingle.com/w/xf/592043.html

 漂移之术必自束 http://s.yingle.com/w/xf/592041.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 妇女人身自由权规定(2018)http://s.yingle.com/w/xf/592039.html

  机械产品包装 http://s.yingle.com/w/xf/592037.html 未成年人可以自己做为当事人起诉 http://s.yingle.com/w/xf/592035.html

 容手术造成毁容或容貌受损是否属于医疗 http://s.yingle.com/w/xf/592034.html

 关于禁止使用童工的法律法规规定(2018)2018最新有哪些 http://s.yingle.com/w/xf/592032.html

 关于消费者的概念问题是什么

http://s.yingle.com/w/xf/592030.html

 安徽省实施（中华人民共和国妇女权益保障法）办法 http://s.yingle.com/w/xf/592028.html

 接受法律监督的义务是完善国家法律 http://s.yingle.com/w/xf/592026.html

 吉林省实施（中华人民共和国未成年人保护法）办法 http://s.yingle.com/w/xf/592024.html

 确定市场份额作为归责原则的补充 http://s.yingle.com/w/xf/592021.html

 维护政治权利支持妇女参政

http://s.yingle.com/w/xf/592019.html

 月饼税争议 http://s.yingle.com/w/xf/592018.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 中华人民共和国妇女权益保障法

http://s.yingle.com/w/xf/592016.html

 损害事实与违反安全保障义务行

http://s.yingle.com/w/xf/592014.html

 国家法律对保护妇女的婚姻家庭权益有何具体规定(2018)http://s.yingle.com/w/xf/592012.html

 产品质量检验机构计量认证

http://s.yingle.com/w/xf/592010.html

 女职工劳动权益有哪些保护

http://s.yingle.com/w/xf/592008.html

 发生三包损失如何入账

http://s.yingle.com/w/xf/592006.html

 女性就业保护的标准(2018年)http://s.yingle.com/w/xf/592004.html

  设备有瑕疵 http://s.yingle.com/w/xf/592002.html 教育课程教材改革与质量标准(2018年)工作专项资金管理办法（试行）http://s.yingle.com/w/xf/592000.html

 关于工作人员侵权单位有无责任

http://s.yingle.com/w/xf/591998.html

法律咨询s.yingle.com

第二篇：解除工程合同协议书

甲方：-----有限公司

乙方：------有限公司

丙方：-------工程有限公司

监理公司：-------监理中心有限公司

乙方于 200--年--月--日与-----有限公司（甲方更名前公司）签订了-----有限公司---项目《建设工程施工合同》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致，达成以下协议。

一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善XX年1月21日前施工工程部分的资料，丙负责完善XX年1月21日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起的一切责任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作内容（-------------等）工程造价：

1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%，作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分：按-----造价咨询有限公司的审计结果，作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

五、工程款支付：

1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款（含针对本工程所支付的各项费用，包括但不限于20---年---月--日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位------工程有限公司的借款人民币-----万元）按其财务要求予以确认，并按要求开具正规税务发票，否则，甲方有权不支付有关工程款项。

2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付：

2.1该部分工程现存的质量问题，由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计----万元（小写：------元），由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。

2.2本协议第2.1条质量整改工作完成，并通过有关质量检测部门验收后，支付至最终结算款95%（本款项分两个月支付，每月支付一半）；剩余5%为质量保证金，保修期按国家规定执行，在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算，余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后，甲方可予先行支付。

3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付：

3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。

3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用---万元（小写：----元），并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。

4、工程款支付时，乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票，且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。

八、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并无息返还。

九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币-----元（小写：----元）由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付；乙方前期代付司法鉴定费用人民币-----元（小写：----元）按甲、乙双方于20---年----月21日签订的补充协议中约定的承担比例（即双方各承担一半）同工程结算款一并支付。

九、20---年---月21日后，施工的------等工程所涉及的债权债务由-----工程有限公司负责承担，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

十一、本协议书一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，监理一份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）：

-----工程建设监理中心 乙方（盖章）：

有限公司（盖章）法定代表人（签章）：

法定代表人： 委托代理人（签章）：

委托代理人：签订时间：

第三篇：解除装修工程合同协议书 范本

解除装修工程合同协议书

甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号：

依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该 住宅装修施工合同解除事项协商一致后，订立本协议：

一、工程概况：

1、工程地点：

2、工程内容：

3、工程期限：

4、工程造价：

5、工程现状：

二、协议内容：

1、甲乙双方均自愿同意解除装修工程合同。

年 月 日签定的《住宅装饰装修工程施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。

2、本协议生效后甲乙双方互不相欠，互不相扰；甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等相关责任。

本协议书在双方签字或盖章后，立即生效。协议书一式贰份，由甲乙双方各收执壹份。

甲 方： 乙 方： 年 月 日 年 月 日

第四篇：建设工程合同的解除

【合同解除】建设工程合同的解除

近年来，《中国建设工程律师网》律师处理了大量因建设工程合同解除处置失误，引发的纠纷案件。在这些纠纷中，一些发包方和承包方，由于未能掌握合同解除的法律规定，造成了合同解除处置失误。

常见于，1、企业不能准确把握解除合同的分寸，在对方一般违约，但尚不具备解除合同的条件时，强行提出解除合同；

2、在对方根本违约，已经具备解除合同的条件时，没有及时行使合同解除权，致使损失无限扩大；

3、未按法定程序行使合同解除权，不能产生合同解除的法律后果，等等。

合同解除的处置失误，会给企业带来不可估量的经济损失。为此，我们将“建设工程合同的解除”作为企业培训的一个重点，希望企业能够准确掌握合同解除的相关法律规定，正确行使建设工程合同解除权。

合同法定解除是指当事人依据法律规定的条件解除合同的行为。

《合同法》第94条，规定了一般合同的法定解除条件，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的。

2、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。

3、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。

4、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

5、法律规定的其他情形。法律针对某些具体合同规定了特别法定解除条件的，从其规定。

以上是一般合同的法定解除条件，当然适用于建设工程合同。但是，鉴于建设工程合同的特殊性，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》就建设工程合同的法定解除，另行作出了专门规定，应当引起建设工程合同的发包方和承包方的高度重视。

一、发包人解除合同的法定条件

《司法解释》第8条规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

1、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

2、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；

3、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；

4、将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

本条是关于发包人行使合同解除权的法定条件。只要承包人具有了上述情形之一，发包人即可依据法律规定解除合同。

1、明确表示或以行为表明不履行合同主要义务。

实践中认定“以行为表示将不履行合同主要义务”，多是以承包人的停工行为为依据的。对于承包人的停工行为，应视具体情况来认定其是不是拒绝履行合同主要义务。如果因为发包方未能履行其合同义务致使承包人不具备施工条件的，则不能认为是承包人以行为表示不履行合同主要义务。如当事人在施工合同中约定了发包方的预付款义务、支付进度款的义务以及其他实现开工条件等义务，但发包方未履行上述义务致使承包人开工或施工重大困难的，承包人可以停工。这里承包人的停工可认为是行使先履行抗辩权，明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的违约行为。

实践中，经常见到的情况是，承包方为了承揽到工程，在签订合同的时候，将工程价款压得很低。在签订合同后或者在履行合同中，发现继续履行合同将不能有任何盈利，甚至赔本。在与发包方协商无果后，擅自停工或者中途退场，这时则可以认定为，以行为表示将不履行合同主要义务。

2、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的工期延误，是承包方的违约行为。如施工者组织能力的因素、发包方在施工合同中压缩工期、发生工期迟延时未能及时签证，致使产生合同纠纷时，承包人无法有效举证。

工程未能在合同约定的期限内完工，其原因可能是多方面的，不可归责于承包人的原因，则不能由承包人承担工期延误的责任。一般而言，当事人会在合同中约定工期顺延的情形，主要包括以下几个方面：发包人未能按合同约定提供图纸和开工条件；发包人未能按约定支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；工程师未按照合同约定提供所需的指令、批准等，致使施工不能正常进行；设计变更和工程量增加；不可抗力等。工期顺延的举证责任在承包人，承包人应在合同履行过程中收集和固定这些证据并及时签证确认。否则纠纷产生后，承包人将会因举证不能而承担违约责任。

是否支持发包人解除合同的主张时，还应适当考虑合同工期对发包人的合同目的实现的影响及工程延误对发包人造成的损失大小。如果发包方为生产经营性的企业，合同的标的为厂房或经营用房，则可认为工期延误对发包方合同目的实现有重大影响；反之，若为办公用房或生活用房，则可认为工期延误非重大影响发包人的合同目的实现，此时，应不支持发包人的合同解除主张，但承包人应承担工期延误的违约责任。

3、承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的。

质量不合格不能通过竣工验收，工程就不能投入使用，发包方的合同目的就会落空。如果承包人拒绝修复，当然应允许发包人解除合同。这里的工程质量不合格，只能是限于工程主体结构质量不合格。只有工程主体结构质量不合格，才可能认定为发包人的合同目的无法实现。对于非主体结构的质量瑕疵，则应当以减少价款或者支付违约金等救济方式解决，而不能解除合同。

4、发包方非法转包和违法分包。

对于转包行为和分包行为应区别对待。对于分包，则不宜一刀切认为发包方都可以行使解除权。如果分包单位是具有分包工程相应资质，且其资质等级或施工能力和总承包人相当甚至高于总承包人，则不一定一律支持发包人的主张。

对于转包，如果工程已经竣工验收，发包方也可以主张按照实际施工人的资质等级结算工程款。不一定非要提出解除合同。

二、承包人解除合同的法定条件

《司法解释》第9条规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

1、未按约定支付工程价款的；

2、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；

3、不履行合同约定的协助义务的。

可以看出，承包人解除合同的条件要严于发包人。承包人只要具备了司法解释第8条规定的4种情形之一，发包人就可以解除合同。但是，发包人具备了司法解释第9条规定的情形，还必须达到了“致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务”的条件，承包人才能解除合同。那么，合理期限是几天呢。建设工程中一般履行合同义务的期限一般为28天。如果没有特别约定，可以以28天为限。因此，承包方催告以后，28天发包方还不履行义务的，承包方才有权解除合同。

1、发包人未按约定支付工程款。

合同若没有约定承包人的垫资义务，则发包人应承担支付工程款的合同义务。合同法规定，一方当事人不履行合同主要义务，经对方催告后，在合理期限内仍不履行的，对方可以解除合同。然而，司法解释中，则限定该不履行主要义务的违约行为还要达到了承包人无法施工程度，即履行困难。所以，承包方以发包方拒付工程款为由解除合同，必须符合以下条件时。第一、有拒付工程款的事实；第二、达到了承包方无法继续施工的程度；第三、承包方要催告；第四、催告以后28天内，发包方还不履行合同义务的，承包方才有权解除合同。第五、解除合同要通知到发包方。否则，承包方要对逾期完工承担违约责任。

2、发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准。

法律及行政法规规定了承包人对发包方提供的建筑材料、设备和构配件有检验的义务，未经检验或检验不合格的，不得使用（见解释第12条、合同法第256条和《建设工程质量管理条例》第29条）。这一义务的设定，是为了确保建设工程的质量。若违反这一义务，建设工程出现质量瑕疵，承包人被推定为具有过错，应承担相应的过错责任，承包人要提供相应的反证则是相当困难的。因此，此时，赋予承包人合同法定解除权具有一定的制度意义。但实践操作中，承包人是否会援引该条行使合同解除权则不无疑问。为合理有效规避承包人的责任，承包人应在合同中约定：发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，经承包人催告后，发包人在合理期限内仍未更换的，承包人可自行更换，费用由发包方承担，工期相应顺延。

3、发包人不履行其他协助义务

发包人的协助义务视施工工程的内容不同而不同，一般包括提供甲供建筑材料、提供施工场地、办理施工所需的相关手续、提供施工图纸等等。

三、合同解除后的处理原则

《司法解释》第十条规定： 建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，应当由施工方整改，整改以后合格的，支付相应的工程款，发包方要求减少工程款或者要求承包方承担整改费用、赔偿损失的，人民法院应当支持；整改以后不能达到合格的，不支付工程款，已经支付的部分，按照不当得利返还。

因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失。

第五篇：合同解除协议书模板

合同解除协议书模板8篇

在不断进步的时代，大家逐渐认识到协议的重要性，签订协议是提高经济效益的手段。那么相关的协议到底怎么写呢？以下是小编帮大家整理的合同解除协议书8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

甲方：

乙方：

甲、乙双方于 年 月 日签订的《房屋租赁合同》，原所签订的期为 年 月 日至 年 月 日止。现甲、乙双方经过友好协商，均表示同意提前解除该租赁合同，已达成以下协议：

一、经甲、乙双方协商同意，双方于 年 月 日签订的《房屋租赁合同》于 年 月 日因乙方拖欠房屋租金过多而提前解除。截止到此，乙方所欠的租金为。

二、乙方在办理合同解除前，自愿退出该租赁房屋，并核算清所欠甲方的所有应缴费用，如租金、管理费、水电费等。

三、在办理合同解除前，乙方将乙方房屋中的所有物品存放于甲方的仓库中，用于留置。在解除合同后，缴纳完所欠的甲方全部费用时，再将其在一天内自主取回。逾期的，甲方有权自行处理，并不赔偿乙方任何损失。

四、乙方在办理合同解除后，退还房屋给甲方时，原有水、电及消防等设备等应该保持正常，乙方不得损坏屋内设施和原有装修，损坏应照价赔偿。

五、办理合同解除后，乙方应缴清所欠甲方的一切应缴费用，若乙方未能在合同解除后30日内缴清所有欠款的，甲方每月按全部欠款的5%加收滞纳金。

六、如因乙方未能按约定期限办理完退房手续，给甲方造成任何损失的，甲方有权用向乙方要求赔偿。

七、鉴于甲、乙双方的合作关系，甲方同意在双方解除合同后，给予乙方不超过 天的搬迁及清理时间。如乙方不按时退场的，每逾一天，需向甲方支付 元的违约金。

八、甲、乙双方签署本协议后，有关甲、乙双方的租赁关系结束，但不影响《房屋租赁合同》中结算和清理条款的效力。

九、乙方退租后，产生的任何损失甲方不承担赔偿责任。乙方退租前，产生的任何损失和经营风险由乙方自己承担责任。

十、在执行本解除协议过程中如产生争议，甲方与乙方应尽力通过协商解决，协商不成，任何一方可提交北京仲裁委员会通过仲裁裁决。

十一、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十二、本协议自双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

电话： 电话：

地址： 地址：

年 月 日 年 月 日

备选条款：

1、甲方方根据乙方合同实际履行情况，同意分两次向甲方支付全部所欠的租金xxxxx元人民币。乙方于本合同签订之日向甲方支付xxxx元人民币，剩余xxxxx元人民币于xxxxx年 xx月 xx 日支付，甲方应开具相应的收据给乙方。但是，乙方所欠的其他费用(如：水电费，管理费等)应在本协议签订时一次缴清。

2、乙方在租赁合同签订时，交纳的保证金、押金(包括但不限于)等款项可以用来折抵租金。

解除《购销合同》协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方于 年月日合意签订酒水《购销合同》一份，约定甲方从乙方处采购1000件仰韶酒、750件洋河大曲，总价值人民币104.3万元。现针对此酒水《购销合同》，经甲乙双方友好平等协商，另行达成如下协议：

一、甲乙双方合意自愿解除于 年月日签订的酒水《购销合同》，该酒水《购销合同》中双方未履行部分均不再履行。基于该酒水《购销合同》所产生的包括但不限于甲乙双方之间、甲乙双方与第三方之间的一切纠纷与法律责任均由甲方独自承担，与乙方无关。给乙方造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

二、本协议书自双方签字盖章之日起生效，原酒水《购销合同》自本协议生效之日起终止。

三、本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

四、因本协议产生的'纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，由乙方所在地人民法院管辖。甲方（签章）：乙方（签章）：

甲方代表人： 乙方代表人：年月日 年月日篇二：二手房《房屋买卖合同》解除协议书 《房屋买卖合同》解除协议书

卖方（下称甲方）：

身份 证 ：

买方（下称乙方）：

身份 证 ：

乙方向甲方购买坐落于 房屋壹套，双

方已签订《房屋买卖合同》（以下简称买卖合同），合同编号：号，现经甲、乙双方协商，达成协议如下：《-----------（合同和房屋的标明）

一、甲、乙双方自愿解除上述房屋的买卖合同。《-----------（合同解除）

二、自双方签订本协议之日起，买卖合同即终止，双方之间就买卖合同的争

议全部解决。甲方收回出售给乙方的上述房屋，该房屋的产权即与乙方无关。

《-----------（声明房屋与乙方无关）

三、双方对退还已付房款办法已达成一致意见，具体如下：《-----------（合同 中关于款项的处理）

1、乙方已缴付楼款/元（不包含交予中介

定金）。

2、乙方已缴款项自动转为甲方借款，以双方商定利息从借款之日起计

息，不计复利。

3、甲方还款事宜另行约定。

四、乙方应于本协议生效后的三个工作日内提交办理解除按揭贷款协议、解

除买卖合同、注销抵押登记等事宜所需要的全部资料，并配合甲方办妥上述事宜，若乙方不能按时提交相关资料或提交资料欠缺、不合格或拒绝配合办理的，甲方 有权暂缓推还乙方所有款项。《-----------（关于合同已进行部分的退回处理）

五、双方同意，自本协议生效后，双方之间就买卖合同的

争议全部解决。任

何一方均不对另一方主张买卖合同项下的权利或与买卖合同相关的权利。

《-----------（再次声明签订合同无效，双方不再对合同提出主张权利）六、本协议自双方签字之日起生效、本协议为一式叁份，甲方执 贰 份，乙

方执 壹 份，均具同等法律效力。《-----------（声明该协议签订份数，声明法律

效力）

甲方：乙方：

身份 证 ： 身份 证 ：

年月日

解约协议/r/n

甲方：/r/n

乙方：/r/n

A、甲、乙双方互不承担违约责任;/r/n

B、甲方于______年_____月_____日之前，支付乙方赔偿金人民币___________元整，作为对乙方的补偿;/r/n

C、乙方于______年_____月_____日之前，支付甲方赔偿金人民币___________元整，作为对甲方的补偿;/r/n2、甲方于_____年____月____日之前退还乙方已支付的全部房款;/r/n3、甲、乙双方不得再私下成交，或者与对方之亲属成交;若有违反，甲方仍应按甲方与中介方签定的居间合同的约定支付中介方违约金，乙方仍应按乙方与中介方签定的带看确认书的约定支付中介方违约金;/r/n4、本协议经甲、乙双方签字生效。/r/n

甲 方： 乙 方：/r/n

日 期： 日 期：/r/n

【相关文章】解约协议使用注意事项/r/n

1.使用解约协议时，若上下家愿意支付或者不索要已付佣金，则提出不/r/n

出具佣金收据或收回佣金收据，若上下家同意，则解约协议上就不要体现佣金支付事项，把协议中第四条删除。/r/n

2.若上下家坚持出具佣金收据或不退还佣金收据的，则第四条不可删/r/n

除，并注意在解除居间协议时出具的佣金收据不可写为居间服务费，只能称为违约金、赔偿金或补偿金。/r/n

附件一：居间合同解约协议/r/n

附件二：房屋买卖合同解约协议/r/n

居间合同解约协议/r/n

甲方(出卖方)：/r/n

乙方(买受方)：/r/n

在丙方居间介绍下，就乙方购买甲方所有的_____区_____路 弄 号 室(下称“该房地产”)相关事宜，甲、乙、丙三方于 年__月__日签订了《房地产买卖居间协议》(下称“居间协议”), 且甲方已收受乙方支付的定金计人民币 元整(RMB)。经甲、乙、丙三方协商，合意解除居间协议，现就解除居间协议的相关事宜达成如下意见：/r/n

一、甲、乙、丙三方同意自本协议签订之日起解除居间协议。/r/n

二、甲方应当于本解约协议签订后 日内，返还乙方已支付的定金计人民币____ 元整(RMB________)。/r/n

三、若甲方未按本协议约定期限返还乙方定金计人民币 元整(RMB)，应当向乙方支付滞纳金，滞纳金按甲方逾期未返还日千分之五计算，滞纳金自本协议应返还定金期限届满次日起算至实际返还之日止。/r/n

四、甲、乙双方应当于在本解约协议签订后 日内，分别支付丙方违约金计人民币____ 元整(RMB________)，共计人民币_______元整(RMB______)。/r/n

五、甲、乙双方确认：本解约协议签署后，若甲、乙双方或其代理人、代表人、承办人等有关联的人再行达成买卖交易的，视为丙方居间成功，甲、乙双方应当分别按照居间协议约定成交价格的1%向丙方支付居间服务费。/r/n

六、待各方履行完毕本协议上述事项之后，甲、乙、丙三方就该房地产买卖事项再无其他争议，且互不追究其他任何法律责任。/r/n

七、本协议一式三份,经甲、乙、丙三方签章后生效，三方各执一份，具有同等效力。/r/n甲方： 乙方： 丙方： 代理人： 代理人： 代理人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日/r/n

房屋买卖合同解约协议/r/n

甲方：/r/n

乙方：/r/n1、甲、乙双方一致同意解除此前签署的关于上述房屋的买卖合同(合同编号：)。除本解约协议书所确定之责任外，甲、乙双方互不承担其它违约责任。/r/n3、甲方同意在本解约协议生效后 日内退还乙方已付房款共计人民币 万元整(包含定金人民币 万元整)。/r/n4、甲、乙双方一致认可居间方的良好服务，均承诺不向居间方主张收回已支付的佣金。/r/n5、其他。/r/n6、本协议一式三份，经双方签章后生效，双方各执一份，居间方留存一份。

甲方：新晃山梓矿业科技有限公司

乙方：湖南恒炬勘查有限公司

甲乙双方于20xx年1月17 日签订了新晃县鲍溪矿区重晶石铅锌矿《地质勘查合同》，根据该合同第六条第2款，合同生效后，甲方 1个月内或中途超过 1个月资金不到位，本合同自行终止。截止20xx年3月23日，甲方未将合同的第一笔资金支付给乙方，乙方有权解除合同，具体解除条款如下：

一、甲乙双方对解除合同行为予以理解，且自愿放弃追究对方的任何违约责任；

二、该合同解除后，甲方有权另行与第三方签订相关合同。

三、自本合同之日起，乙方不再是新晃县鲍溪矿区重晶石铅锌矿普查勘查单位。

四、本协议一式二份，双方代表签字、盖章生效。

甲方（盖章）：代表：

乙方（盖章）： 代表：

甲方：___________有限公司

法定代表人：

乙方：

身份证号码：

甲方______________________与乙方___________于___年___月___日签订了《 》，原协议有效期至___年___月___日，现因______________________原因致使原协议无法继续履行，现经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

1、原《 》自___年___月___日解除，自解除之日起，原协议中约定的双方权利义务终止;

2、甲方应将乙方已交纳未发生的_______费______元于本解除合同协议书生效时退还乙方;

3、甲方应将乙方已交纳的______元保证金于本解除合同协议书生效时退还乙方;（保证金条款）

4、本协议由甲乙双方签字盖章后生效，本协议生效之日，原《 》解除，双方互不承担违约责任；

5、本协议一式2份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（签字）：

法人代表（签字）：

日期： 日期：

买方：________________ 身份证号(营业执照号码)：________________

卖方：________________ 身份证号(营业执照号码)：________________

经纪方：________房地产中介服务有限公司

买卖双方通过经纪方出售及购买位于____市____区_____________单位物业(以下简称该物业)，并于____ 年____月____日在协商一致的基础上签订了房地产买卖合同(合同编号为____________)。现因_________________________________________提出解除合同，经三方协商，达成以下协议：

一、买卖双方及经纪方均同意按以下第(____)项履行：

(一)若卖方提前要求终止合同关系：

1、卖方须于签署本协议之日起____日内将定金____币________元整退还买方(如由经纪方托管，则卖方同意经纪方将定金退还，并将收据交还经纪方)。

2、卖方同意支付给买方____币____ 元整作为赔偿，并于签署本协议之日起____日内付清。

3、卖方同意支付经纪方佣金____币________元整，并于签署本协议当日付清。

(二)若买方提前要求终止合同关系：

____1、买方同意卖方没收其已支付的定金____币____________元整作为赔偿

2、买方同意支付经纪方佣金____币________元整作为赔偿，并于签署本协议当日付清。

(三)________

二、买卖双方承诺不会直接或间接成交此物业，如有买方之亲属、朋友、或其他代理人购入，买卖双方

须各付给经纪方此物业成交价的1.5%作为佣金。

三、自本协议履行完毕之日起，买卖双方及经纪方之间的合同关系终止，三方均不得再就上述合同追究

各方责任。

四、买卖双方就本协议提供以下帐户作为收款帐户：

五、本合同一式三份，自三方签字起生效。买方、卖方、经纪方各持一份，具有同等法律效力。

买方：户名：________ 开户行：____________帐号：________________

卖方：户名：________ 开户行：____________帐号：________________

出让方：***（以下简称“出让方”）身份证号码：

电话：

受让方：***（以下简称“受让方”）地址：

法定代表人：

电话：

出让方与受让方签订了《出资转让协议书》（以下简称“该协议”），主要内容为：出让方愿意将***有限公司的出资50万元（人民币）转让给受让方，受让方愿意接收出让方在***公司的出资50万元（人民币）。该出资于20xx年*月*日正式转让，自转让之日起，转让方对已转让的出资不再享有出资人的权利和承担出资人的义务，受让方以其出资额在企业内享有出资人的权利和承担出资人的义务。现双方就该协议达成如下解除条款：

第一条 出让方与受让方经协商一致，同意解除该协议。

第二条 关于出让方与受让方在该协议中约定的全部权利、义务，自本解除协议生效之日起，即行解除。双方无需承担任何因违反该协议引起的违约责任，双方无其他纠纷。1

第三条 本解除协议由双方盖章签字之日起生效。协议书一式两份，由双方各收执一份，具有同等法律效力。

出让方(盖章)： 受让方(盖章)：

授权代表(签字)：

年月

授权代表(签字)： 年月 日日

甲方：江苏中科新尚自动售货机有限公司

乙方：

20xx年01月22日，甲乙双方订立一份《合作协议书》，就多媒体咖啡机项目加盟经营进行合作，合作期限至20xx年1月21日止，现乙方提出终止该《合作协议书》，经双方账目结算后充分协商一致，自愿订立如下协议：

一：甲乙双方自愿解除上述《合作协议书》；

二：截至本协议书订立之日止，甲乙双方确认账目如下：甲方于年月日之前，将退款人民币元（大写：_____）打入乙方指定账户。或甲方于年月日之前，将第一批退款人民币_____元（大写：_____）打入乙方指定账户，于年月日之前，将第二批退款人民币_____元（大写：_____）打入乙方指定账户，共计退款人民币_____元，（大写：_____）。

三：自本协议书订立之日起，甲方取消乙方在_____区域代理经营权。

四：自本协议书订立之日起_____日内，甲方按照第二条付清款项之前，乙方应把原来合作经营期间相关技术资料、宣传资料和合同文本、收据等交还给甲方，乙方应遵守诚实信用原则，保守合作经营期间商业秘密，不得有损于对方之行为。否则，应承担违约责任，并甲方有追究乙方法律责任。

五：甲乙双方承诺：本协议生效后，双方再无任何纠葛；除本协议所规定义务外，一方不得再向另一方提出任何要求。凡涉及到原《合作协议书》所有事务以此为断，甲乙双方均不得再以任何理由挑起事端，如任一方挑起事端，由挑起事端方承担全部责任。

六：本协议自双方签章之日起生效，协议文本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

七：双方确认：本协议是双方共同协商结果，其内容是双方真实意思表示，合法有效，双方共同遵守。

甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）

年月日年月日