施工工程补充协议

第一篇：施工工程补充协议

施工工程补充协议

发包方（全称）邓必祥（以下简称“甲方”）承包方（全称）安志金（以下简称“乙方”）

双方基于2017年5月28日签订《施工合同----邓必祥住宅楼工程》（以下简称“甲方”）第十二条的约定，甲乙双方本着自愿、公平、信用的原则签订该补充协议，达成如下补充协议：

一、甲方已按照施工合同的约定，按照工程进度按期支付了乙方工程款三十七万元人民币，截止2018年4月24日，乙方未按照合同约定建造完工，由于乙方资金短缺，不能按期支付工人工资及购买剩余工程的材料款，经甲乙双方约定由甲方代乙方垫付剩余材料款，该垫付金额甲方在施工合同结算的总价款中扣除。

二、未完工程的材料由甲方采购付款。并由施工工人黄小波和乙方签字确认签收，甲方代垫付给乙方需支付黄小波的工资，在甲方实际垫付给黄小波的工资由乙方签字确认。

三、甲方代乙方垫付的材料款，乙方需要承诺于2018年5月30日前按照施工合同第一条、第二条及第四条的约定完成工程建造，到期未完成工程建造的乙方应当赔偿甲方因工程延误造成的损失按总造价百分之四计算。

四、乙方逾期未完成工程建造的，甲乙双方签订的施工合同自动解除，且由于乙方违约，甲方除已经支付给乙方的三十七万工程款外，不再需要支付剩余工程款给乙方，但是乙方仍需对其建造的工程承担为期一年的工程质量保修责任。

五、本协议自甲乙双方签字后执行。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

2018年4月24日

第二篇：施工补充协议

施工合同补充协议书

发包人（全称）：（以下简称“甲方”）承包人（全称）：（以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 施工项协商一致，订立本施工补充协议。

一、承包内容：

甲方将 工程的市政配套、室外消防、室外配电、室外照明、围墙工程及设计变更、现场签证、清单漏项等项目内容承包给乙方施工；乙方负责上述工程所需机械、人员、材料等，甲方负责监督上述工程的实施。

二、工程结算

1.本补充协议所涉及工程的价款为：，工程价款以最终审计为准。

2.具体结算办法为：合同价款采用 固定单价计价 方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：执行国家政策性调整；建设工程材料指导价格为实施期的当月材料信息价，施工期间主要材料价格的涨幅未超过投标时材料指导价格的5%（含5%），全部由承包人承担；施工期间主要材料价格的涨幅超过投标时材料指导价格的5%（不含5%），全部由发包人补差给承包人。风险费用的计算方式：按有关文件规定执行包括《江苏建价（2010）494号》、《苏工价（2010）16号》等。风险范围以外合同价款调整方法：

1）合同中已有适用于变更工程的价格按合同已有的价格变更合同价款； 2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款； 3）发包人提供的工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

4）设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有综合单价；属合同约定以外的其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出价格，经发包人确定后执行。5）暂定的材料价格经业主、监理认可后按实调整。

3.最终价款：按上述计价程序进行审计，以审计确认价作为最终结算价。

三、工程款支付

单项工程竣工验收合格后，支付造价的70%，余款（审计价减去已付工程款）至竣工验收合格之日起两年内分批付清。

四、工程质量

乙方必须达到设计要求的标准且必须合格。

五、安全事项

乙方建立相应的安全管理生产网络，确保全过程施工无重大安全事故，并承担由安全事故引发的一切责任。

六、其他事项

上述工程中须业主进行签证的工程量均应形成书面资料，并作为最终结算资料。

工期执行甲方的书面通知要求，如到期不能按时完成，按每天1000.00元进行罚款。

甲方代表： 乙方代表：

日期： 日期：

第三篇：施工补充协议

工程施工补充协议

发包人（全称）：（以下简称甲方）

承包人（全称）：（以下简称乙方）

在年月日签订的《XXXX工程》施工合同的基础上，依据加固意见，对进行加固，双方本着诚实信用、公平、公正的原则改造工程施工内容相关事宜协商一致，达成本协议。

合同价款调整原因：

原签订合同未含内容（合同之外所做的加固工程）根据现场实际情况特此补充合同价款。

追加固定合同价款：追加固定合同价款：

结算办法：

本合同自双方签字盖章后生效，与原合同具备同等法律效力。

甲方（公章）乙方（公章）

经办人：经办人：

年月日年月日

第四篇：工程建筑施工总承包补充协议范本

****工程建筑施工总承包补充协议

发包方（全称）：（简称甲方）发包方法定代表人：

公司地址：

承包方（全称）：（简称乙方）承包方法定代表人：

公司地址：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，在施工总承包主合同基础上，签订本补充协议。

一、工程概况和承包范围

1、工程名称：

工程地点：

2、工程简况：建筑面积约㎡（包括地下室）

3、工程承包范围：承包范围为设计施工图纸范围内的全部内容总承包。包括土石方工程、基础地基工程、主体土建工程、园林绿化工程、道路管网、门窗工程、给排水、防水、保温、强弱电工程、消防设备安装工程、室内外装饰工程，以房屋散水外边缘为界范围内的所有工程。

二、明示适用的法律、法规及其他规范性文件等：《建设工程质量管理条例》、财建[2004]369号《建设工程价款结算暂行办法》。

三、合同工期

工期暂定日历天，自开工之日起计算。进场时间以甲方进场通知书为准，正式开工以施工许可证确定日期为准。

四、质量标准：合格。

（楼面在浇筑楼板时原浆找平，不做砂浆找平层，天棚采用清水模板，不抹砂浆，只刮白，厨房卫生间除外）

五、合同价款

金额（大写）：元（人民币）

即，￥：元（以竣工决算为准）

六、施工合同履约保证金的支付及返还。

1、在签订合同后乙方进场后七日内，乙方向甲方缴纳双控资金万人民币（大写：万元人民币，其中：现保万；银行保函万。）

2、双控资金使用：该双控资金乙方可以动用在该项目上，乙方向甲方商议动用该款项时，甲方不得以任何理由拒绝。如乙方施工到两层楼面后可解冻双控资金。

3、乙方如不能按时交纳双控资金，则本协议自动终止，乙方无条件退场。双方承担各自的经济损失。

4、保证金退还：

七、合同价款结算及调整标准

1、工程造价按<2009年****省清单计价定额>，工程量按实结算。规费按一类工程一级一档取费不下浮。

2、材料价格调差：按施工同期《****市工程造价信息》和当地信息价中的材料价格计算。砂、碎石、卵石等地方材料按《****市工程造价信息》上月的当地信息价格计算。信息价中缺项的材料，乙方先报材料价格并提供样品，经甲方确认后作为结算依据，否则按照施工期间平均价结算。

3、人工价格调差按****省造价总站相关规定执行。

4、以上（2）、（3）条中调差的部分不作为取费基础，但计取全部税费。

5、工程结算依据：本协议，施工图纸，设计变更，现场有关签证，按实结算的工程量。

八、工程款支付

1、预付款：

2、工程款支付：

1、按月进度支付，每月25日由乙方上报工程量，甲方在次月5日前完成审核并支付乙方当月工程量的%的工程款；（3）工程完工达到验收条件，支付至已完工程全部总价的%；（4）该工程验收合格后七天内支付至已完工程总价的%给乙方；（5）决算审核完成后七天内支付至决算总价%给乙方，其它的%留作维修金；（6）工程竣工验收合格一年后，甲方退还乙方50%的质量保修金，竣工验收合格两年后退还50%的质量保修金（扣除因质量问题发生的保修费用）。

3、工程结算、审计：

乙方承包的工程全部按期顺利、安全竣工验收合格，从验收合格之日起30日内乙方应向甲方提交符合相关规定标准要求的工程竣工资料、工程总结算资料等四套。由甲方组织人员进行结算审计工作或甲方委托第三方进行结算审计。乙方报审工程总金额与最终审计审定工程总金额之差（即审减额）与最终审计审定工程总金额之比小于5%时，审计费由甲方全部承担；审减额与最终审计审定工程总金额之比超过5%但小于10%时：甲方按审减额的1%收取乙方的审计费；审减额与最终审计审定工程总金额之比超过10%小于20%时：甲方按审减额的2%收取乙方的审计费；以此类推（每增加10%则增收1%的审计费，总额可以超过实际支付的审计费用）计算。

结算审计工作甲方应在收到完整的竣工验收资料和结算书三个月内完成审核工作，因甲方原因未完成决算审核工作的，视为认可乙方报送的决算价格，并以此作为为合同总价按约定支付工程款。

3、甲方承诺将支付的本工程所有款项汇入乙方以下账户，否则乙方有权视作甲方没有支付：

开户行：

账号：

除乙方有书面授权外，甲方不得转付相关材料、人工等款项，也不得以现金、承兑汇票、支票等方式支付给任何个人，否则视为甲方没有支付款项给乙方。如乙方收款账户变更，则在收款前项甲方出具乙方法定代表人签发的账户变更文件，甲方须支付到变更后的账户。

九、材料供给方式和专业分包工程

1、本工程材料全部由乙方自行采购，大宗材料和装饰材料必须征得甲方和监理的认可。

2、如合同范围以外的甲方专业分包工程，如甲方需以乙方名义开票，税金由甲方承担，同时甲方向乙方支付分包工程造价3%的总包管理费。

十、其它约定

1、合同签订后，甲乙双方设立双控账户，该账户由双方共同管理。乙方履约保证金、甲方的全部售房款均必须进入该双控账户。该账户所有款项必须用于本工程建设，专款专用，任何一方均不得以任何理由挪用。乙方有权在甲方售楼单位安排人员、建立制度对售房款项进行监督和管理。

2、如因非乙方原因造成乙方进场后一个月内无法正常施工，甲方应先退还乙方交纳的全部双控资金，并向乙方支付双控资金利息补偿金（按月利率2%计算支付），同时给予乙方工期顺延。本协议其它约定仍然有效，待工程满足进场施工条件时，乙方再交纳相应的双控资金。

3、如甲方不能及时办理施工手续导致乙方无法按时开工，则甲方应给予乙方工期顺延，并赔偿乙方相应的损失。在整个施工过程中如因甲方原因造成乙方停工（停水停电除外）累计二十天以内的不作补偿，工期顺延；超过二十天以上的按乙方实际损失补偿，且工期顺延。

4、在合同约定未到甲方拨付工程款时，因乙方资金短缺导致无法正常进行需甲方出资解决时，乙方自动退出本项目的承建工作，本合同终止。经甲、乙双方核量后支付完成工程量90%，乙方所缴双控资金作为违约金不再退还。

5、甲方不能按时支付工程款的约定：结算日十五天内甲方支付工程款不得少于应付总额的90%，否则乙方有权停工，并甲方每天按应付工程款的千分之五赔偿

给乙方停工损失费。同时应付未付部分的款项按2%的月利率计算支付给乙方工程款利息补偿金，如2个月内没有补齐应付款项，乙方有权停工；甲方不按时支付工程竣工决算尾款时，自工程竣工决算(审计确认)之日起以3%的月利息计算支付给乙方，直至付清全部应付款。

7、周边及土地纠纷由甲方出面负责协调解决。

8、由于该工程实际情况，分为东、西两面施工。西面工程有陆万多平方米，已具备进场施工条件，先行开工。东面工程有捌万多平方米，现已进行拆迁工作，在西面工程进场后三个月后开始施工。如东面工程没在西面工程进场三个月后动工，则视为甲方违约，甲方按双控资金的3%的月利息计算支付给乙方，直至付清全部应付款。

十二、本协议与双方签订的其他建筑施工合同协议条款具有同等法律效力，如果双方签订的其他建筑施工合同协议条款与本协议有抵触者，以本协议为准。

十三、本协议未尽事宜，双方协商解决。

十四、本协议一式陆份，甲、乙双方各执行叁份。

十五、本协议由双方签字盖章之日起生效，履行完即失效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号 ： 邮政编码：邮政编码：

第五篇：工程补充协议

上海市建设工程施工合同

协议书

发包人（全称）：(以下简称甲方)承包人（全称）：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程的具体施工事项协商一致，订立本协议书，在履行中标合同的基础上，凡与本协议条款不一致的条款，均以本协议书为准。本协议与备案合同具有同等法律效力。

一、工程概况

工程名称：工程地点：工程范围： “资金来源：自筹

二、工程承包范围 承包范围：施工图纸列明范围。具体总承包施工范围为土建、装饰、安装

工程（水、电、弱电）的施工。

承包形式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

三、专业分包工程

1、门窗工程。（包括进户门、铝合金门窗等）。

2、外墙装饰工程（外墙保温及装饰面层）乙方做一度刮糙，二度粉平。

3、室外总体工程（包括上下水、道路、绿化等），出墙管按施工图由乙方施工。

4、燃气室内外管道（外墙以内的预埋套管由乙方施工），强电的户外管线。

5、弱电（包括电话、智能化、有线电视）系统（外墙以内的预埋套管由乙方施工）。

6、电梯工程。

7、消防系统。

8、住户配电箱，弱电信息箱等。

四、合同工期

1、开工日期：计划开工日期20年月日（实际开工日期按施工许

可证和发包方的开工审批报告）

2、竣工日期：20年月日

工期总日历天数天。

3、若达不到合同中所约定的工期按每延误一天按合同造价的3‰（施 工单位自行承诺）支付违约金。（非承包方原因造成延误的除外）

4、本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任；

1）承包人必须对达不到约定质量标准的工程无条件进行返工，直至达到验收合格标准。

2）工程质量一次验收合格，确保区优质结构工程，争创市优质结构，如达不到罚合同造价的5元/m2。达到区优质结构工程，奖励5元/m2。

3）由于承包方直接原因造成的整改或返工造成的工期延误仍按每延误一天罚合同造价的3‰执行。

4）若返工后工程仍达不到合格标准，承包人除支付上述规定的工期延误违约金外，还应向发包人支付工程质量违约罚金，即合同总价的2%。并且发包人有权选择第三方完成剩余工程，所需费用由承包人承担。

5）确保文明工地，如达不到罚5元/㎡（建筑面积）。达到奖5元/㎡（建筑面积）。

6）、出于对小区品牌的追求，如今后要求创白玉兰工程；则要增加的费用日后待议。

五、工程分包

1、本工程发包人同意由具备相应资质和相应技术能力的分包人来承担非主体工程，分包人的确定必须经过本工程发包人书面确认。

2、本工程发包人同意承包人分包的工程：三方协议

对于发包人指定分包单位的付款，如承包人无正当理由不按时付给分包单位工程款的，经发包人确认后，发包人有权直接支付分包单位工程款，并在支付给承包人的工程款中扣除，并对承包人酌情采取经济惩罚。

六、承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：

承包人采购的各种材料设备、规格、性能必须符合设计要求，在进场前向甲方及监理方工程师提供质保书、出厂检验合格证、进沪许可证、上海市建设工程材料准用证，得到甲方及监理方工程师同意后进货，进货后立即向甲方及监理方工程师提交报验单，经甲方及监理方工程师验收签字后进场使用。不按上述顺序办理，甲方及监理方工程师认为所进材料不能使用，需要退场，由此引起的一切损失由承包方负责。根据见证取样的有关规定，部分材料必须在见证员监督下取样送试，检验合格后才能用于工程上，费用由发包人承担。

七、工程结算

1、本工程的项目安全文明施工措施费按直接费的3.2%（3~3.4，含临时设施费）取定；

2、本工程结算参照沪建交〔2009〕995号、沪建市管〔2010〕29号规定按上海市2000定额，土建综合费率取定为 6 %（3-8），安装综合费率为 36 %(31-41)；人工工资按实际施工期间的《上海建设工程造价与交易信息》（中准价）的平均价计算；主要材料按实际施工期间的算术平均价计算（成型钢筋不下浮；水泥、商品混凝土、砌块、木材、砂石料、商品砂浆等按中准价下浮3%结算），其他材料和饰面材料由甲方核定的价格为结算依据。

3、混凝土的模板和脚手架及垂直运输计入直接费。

4、工程总承包配合服务费按专业分包工程总造价的 4%（3-5%）计取，并不得再向分包单位收取任何费用。

5、工程施工期间的水电费由甲方代缴代扣；其中生活用水用电按实际发生费用纳入工程造价内，作为税前补差项目进行结算。

八、工程结算审价

本工程竣工验收后，乙方应在双方配合下在一个月内将完整的竣工结算资料完成并交送甲方委托的结算审核单位。结算审核单位应在双方配合下，叁个月完成结算审核的初稿。在双方配合下，一个月内完成终稿。依据审价收费规定，送审价超出审价定价的5%部分审价费由乙方支付。

九、总包配合服务范围

l、甲方指定专业分包项目由乙方与专业分包签订合同，并全面负责其施工质量、进度及提供技术支持（如水准，标高等基准）、大临设施（包括生活和生产设施）、供水供电及排水、登高（含脚手架）和垂直运输，即招标文件中说明的由总承包承担的管理（包括工程款支付、质量、安全、工期）等诸方面的内容。(含施工临水临电费等)

2、乙方与专业分包合同中有关质量标准及规格、安全生产、文明施工、结算与付款方式、材料供应方式、双方责任、中间验收和竣工验收等相关条款，同等于甲方约束乙方的条款。

十、工程款支付

1、本工程预付款合同造价30%。

2、承包人向甲方及监理方工程师提交己完工程量报告的时间： 承包方每月月报本月完成工程量。

3、双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

支付的方式：主体结构验收后30 天内支付核定的实际完成工作量的70%拨付；工程竣工验收合格后30 天内支付至全部核定的实际完成工作量的80%拨付；工程竣工审核结算后实际支付结算造价的97%；审价通过的工程竣工结算价的3%作为保修金，发包人在质量保修期满后30天内无息将保修金分期支付承包人。

十一、质量保修

1、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。

2、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5 年；

（3）装修工程为2年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

十二、竣工后工地的清理

工程竣工验收合格后15天内，将工程范围内的所有临时设施全部清场，若乙方在规定的时间内不及时清场，甲方有权委托第三方清楚，所发生的费用在最后支付的安全文明施工费内扣除。

十三、保修金的支付

保修期达二年后：30天内无息支付预留保修金的50%；保修期结束后30天内无息支付预留保修金的余额。

十四、争议

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：

由施工所在地人民法院诉讼解决。

十五、其他未尽事宜双另行协商。

本合同正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执三份。

十六、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：本合同双方约定双方签字或加盖公章后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：