第一篇:消防工程施工劳务分包合同最新[大全]
消防工程施工劳务分包合同
消防工程专业承(分)包人:(以下简称:甲方)劳务分包人:(以下简称:乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与甲方已签订消防工程施工专业承(分)包合同(以下称为“承(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况及承包范围
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包性质:劳务分包。
二、施工进度
乙方施工进度应按甲方的工程进度计划总纲要的要求执行。
三、施工标准
1、本工程质量要求达到国家颁布的现行施工验收规范及相应行业标准(工程一次交验合格);工程质量标准按相关部门验收结论为准。
2、如遇到新型材料无国标规范,应按省标或企业标准为准施工,不得擅自进行施工;若有此违规行为的,对乙方按材料款的两倍进行处罚。
四、工程劳务报酬与付款方式
1、本合同采用固定劳务报酬,施工过程中不计算工时和工程量,经双方确认生效后,不论市场价格有否发生变化,本合同劳务报酬价格固定为194167.82 元不予调整。
2、乙方工人如政府规定须参加社会养老保险及其它保险的,由乙方缴纳与承担。
3、甲方在每次收到发包人支付的工程款后,将应支付给乙方的劳务报酬对应的支付给乙方;全部工作完成,乙方向甲方递交完整的结算资料,待工程竣工验收合格且工程移交后支付到固定总价的95%,余款在保修期满无质量事故后付清。
4、乙方需要向甲方开具合法的税务发票。
五、双方权利与义务
(一)、甲方
1、甲方负责提供图纸与技术交底,及时送达联系单。对乙方各项指标的实 施负责指导、帮助、监督、检查、验收等。
2、甲方审核乙方施工人员的组成,如发现乙方在人员配套上存在明显不妥时,有权提出变更建议及采取必要的措施。
3、对乙方的违纪、违法行为予以查证、追究,视情节作出处理。
4、提供仓库及接水、用电的便利。
5、及时支付劳务报酬。
6、甲方应在劳务分包工作开工3天前,向劳务分包人提供图纸2套。
(二)、乙方
1、乙方应保证所进行的施工活动符合法律、法规、政策,自觉接受甲方的监督、检查、管理和考核,按照承(分)包合同规定的时间组织施工。
2、乙方在施工过程中所造成的一切债权、债务及工伤事故等责任由乙方负责。
3、乙方做好开工前的各项准备工作,施工进度必须符合承(分)包合同规定的时间进行施工。
4、乙方必须严格按照标准、规范、施工图纸、说明文件、施工联系单的要求及甲方项目部依据承(分)包合同所发出的指令施工,随时接受甲方的检查和检验,并按甲方的要求返工、修改,承担因自身原因导致返工修改的费用。检查检验合格后,发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,并赔偿甲方的相关损失。
5、每天做好施工日记、技术交底、安全交底,接受甲方、监理单位、建设单位、质监站的质量、进度、安全和文明施工检查,按要求及时完成整改。
6、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作,有义务保护和看管已完部分的工程,如发生损坏由乙方负责赔偿。
7、根据甲方施工计划,合理使用各种原材料,杜绝浪费:如有浪费现象,甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。
8、乙方对作业中出现的废料每日下班前应清理干净,堆放到项目部指定的堆场,有用物品应在指定地方整齐堆放。
9、乙方工人必须进驻工地,每月到位率保证在90%以上,乙方负责人/项目经理必须参加项目例会,否则按[2000]元/次予以罚款。
10、乙方在施工期间应维护甲方单位的形象,不得出现有损甲方单位形象的行为。
六、安全生产、文明施工
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
2、施工中如因乙方违反安全管理规定而发生伤亡事故,其损失全部由乙方承担,若甲方因该事故对外已承担全部或部分赔偿款,可向乙方追偿,直接在乙方的劳务报酬中扣除相应已付款项。
3、在正常施工过程中如乙方发生安全事故,必须送往医保定点医院进行救治,如工地离医保定点医院较远时,可在就近医院先行救治,然后根据情况及时送医保定点医院,且在24h内报公司,重大事故根据有关规定的时间逐级上报。事故所发生的医药费用全部由乙方承担。
4、乙方工作人员在施工过程中必须按规定佩戴好安全帽,特殊工种必须持证上岗,违反上述规定造成的安全事故损失由乙方承担。
5、遵守当地政府有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工现场环境卫生和场外污染、安全防火、防盗等管理规定,因乙方责任造成的相关处罚由乙方承担。
6、在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应采取安全防护措施,经甲方认可后实施。
7、乙方必须每日及时清理作业面,做到工完场清;如未能当日清理的则按作业面的[20]元/㎡进行处罚,罚款在劳务报酬款中扣除。
七、施工机具、设备、用品
1、根据甲方要求,乙方负责材料到场后的规范入库。乙方在对甲供材料的使用上,必须配合仓库保管员做好材料的认领工作,每天施工完成后多余材料必须拿回仓库。
2、对甲方提供的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
3、乙方自带辅助机械必须符合有关规定并确保安全,提供的必须有合格证,进场时由甲方验收。
4、乙方在施工现场内使用的安全帽、安全带,由乙方提供使用计划,经甲方批准后,由甲方负责供应。其它劳保用品(包括雨衣、手套)乙方自购。
八、违约责任
1、乙方承接的本工作项目,不得再行分包,如发现有此类情况,甲方可作清退处理;如因乙方原因提前终止合同的,导致甲方损失的,乙方需要据实赔偿。
2、在工程施工期间,乙方必须服从甲方项目部的领导,如未服从项目部的领导,甲方有权终止合同,更换施工队伍,并且一切责任后果均由乙方负责承担。
3、因乙方自身原因延误工期的,每延误一天,按照2000元一日向甲方承担 违约金;延误超过10日的,甲方有权更换或调动施工班组,超过15日的,甲方有权解除本协议。更换或调动施工班组,或解除本协议所导致的一切责任由乙方无条件承担。
3、乙方对甲方提出的整改内容未能按要求落实的,甲方有权按[1000]元/天进行处罚。
4、乙方不服从甲方管理人员管理或对管理人员的督促拖拉的,甲方管理人员可对其处以[5000]元至[10000 ]元罚款,并赔付甲方的损失。
5、如发现乙方工人在生活区或施工区有问题不找甲方处理,擅自辱骂、打架、斗殴、闹事,不论错对,每次对乙方罚[5000 ]元以上罚款,班组与班组间群架的罚[20000]元。
6、因乙方问题,被监理、业主、政府部门等批评的,甲方视情况对乙方处以[10000]元至[20000]元的罚款。
7、甲方拖欠乙方劳务报酬的,按照应支付未支付款项日万分之五支付违约金。
九、其它约定
1、本合同在履行过程中发生争议,由当事双方协商解决,协商不成的,由甲方所在地人民法院管辖。
2、本协议经双方签字盖章后生效,一式二份,甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方 : 法人(授权)代表: 法人(授权)代表:
双方签约日期: 年 月 日
第二篇:消防工程施工劳务合同(范文)
发包方:(简称“甲方”)
承包方:(简称“乙方”)
现经双方友好协商,甲方同意将消防水、电;地上建筑单体消防水、电;以及室外综合消防管网等消防工程发包给乙方施工,为了明确双方的权利与义务,确保本消防工程项目能按期按质按量顺利完成交付验收使用,特签订以下合同条款,以资双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、发包劳务安装的工程范围及施工内容:
包括地上建筑单体楼层、地下车库、水泵房以及室外消防管网,具体分项发包工程内容如下:消防喷淋自动水灭火系统安装、消火栓水灭火系统安装、水泵房内设备及管道安装、火灾自动报警联动控制系统安装、火灾自动报警联动系统安装、室外消防埋地综合循环管网安装;单体楼层及地下车库消防应急照明系统安装等。具体工程量以实际发生的工程量累加核算后为准。
三、施工工期:
该工程施工总工期跟随建筑总包土建工程工期配套,同步施工同步验收。合同签定后乙方即进场开始施工。如遇下列特殊情况工期则相应顺延,并由此而造成的一切相应后果乙方概不负责。
1、由于甲方及总包土建或业主方原因造成;
2、原工程设计施工图纸的设计变更;
3、甲方不按合同条款规定支付乙方劳务费用并由此造成的损失;
4、不可抗力的事件。
四、承包方式及工程造价:
1、承包方式:包工不包料(即包清工劳务费,甲方提供六回路二级配电箱、压槽机,割管机,开孔机以及本工程所有机械损耗工具)。
2、本合同暂定劳务费为人民币:3500000.00元整(叁佰伍拾万元整)
3、如需委托乙方进行其他本合同外消防工程施工内容,劳务费用按实际发生的工程量双方结合市场价协商另行结算,并补充施工协议。
五、劳务费支付方法及结算方式:
1、合同签定后乙方组织人员进场开始施工,甲方根据实际施工已完成工程量情况必须每月定时足额支付发放已完成工程量的70%作为工人生活费。
2、待分项工程施工工程量完成至100%时,甲方须支付乙方全部施工工程量劳务费的80%。
3、工程在进行消防设施检测时开始完成双方的结算手续,消防设施检测后甲方须支付本合同所发包施工内容劳务费的95%给乙方,甲方在本项目经芜湖消防监督管理部门竣工消防验收合格后的30个日历天内,须支付乙方合同所承包工程内容的全部劳务费,扣留1%的质保金在质保期满一年后一次性付清给乙方。
4、发包劳务费结算总价:按实际施工安装的工程量乘以各个分项工程计价节点的合同劳务费单价为本工程合同乙方承包劳务费的最终总价;共三部分其中
(A)、地下室部分:
1.消防喷淋自动水灭火系统安装-----按72元/个点(喷淋头)累加核算,以喷淋头实际安装个数来计算点数;包括所有大小管道(DN150--DN25)安装刷漆、支吊架制安刷漆、阀门、风管上下避让绕行管道安装,管道安装临界点从系统湿式报警阀后的所有管道安装。
2.消火栓系统安装----按500元/套累加核算,包括所有大小管道(DN150--DN65)安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装,管道安装临界点从室外第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀。
3.水泵房内所有消防设备按45000元一次性包干(包括水泵控制箱安装,但不含设备到控制箱电源线缆穿管及钢导管或金属桥架敷设安装在内)
4.地下车库消防应急照明回路系统安装---按单体地库所有消防应急照明系统灯具个数62.00元/套累加计算,包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试(注:预埋管必须具备穿线使用条件。
5.火灾自动报警联动系统安装----按62元/个点累加核算,按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数,包括管内穿线、报警设备编码、安装(金属桥架、线槽安装不在内,只含线槽、桥架放线),所有预埋管必须具备穿线使用条件。
备注.本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组交叉施工安装完成后,如再被造成二次人为污染或损坏,乙方概不负责清理维修
(B)、地上单体楼层部分:
1.消防喷淋自动水灭火系统安装----按72元/个点(喷淋头)累加核算,以喷淋头实际安装个数来计算点数;包括所有大小管道(DN150--DN25)安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装等。
2.消火栓系统安装--按515元/套累加核算,包括所有大小管道(DN150--DN65)安装刷漆、楼层现浇板预留孔洞打铆、钢套管制作安装、封堵,支吊架制作刷漆、阀门,砌体预留箱体孔洞、箱体背面二次补平加固等,管道安装临界点从室外或单体地下室第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀、到屋面实验栓。
3.室外消防栓、水泵接合器等安装--按500元/套累加核算,但不含砖砌井和土方挖填。屋面高位补给消防水箱安装--按6000元/台(包括阀门、溢流管、法兰焊接预留安装,出水管安装刷漆等,但不含水箱本体垂直二次运输和保温以及混凝土基础)
4.火灾自动报警联动系统安装-----按62元/个点累加核算,按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数,包括管内穿线、报警设备编码、安装,砖砌体二次开槽配管及恢复(金属桥架、线槽安装不在内,只含线槽、桥架放线),所有预埋管必须具备穿线使用条件。
5.楼层单元消防应急照明系统安装---按单体建筑所有消防应急照明系统灯具个数62.00元/套累加计算,包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试,砖砌体二次开槽配管及恢复。备注:本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组(特别是油工班组)交叉施工完成后,如再被造成二次人为污染或损坏,乙方概不负责清理维修。
(C)室外埋地部分
1.室外埋地消防水偱环管网安装--热镀锌钢DN150及以下沟槽连接按30元/米累加计算。热镀锌钢管DN150焊接法兰连接按60元/米计算。(具体以实际施工发生工程量按上述单价累计核算为准,包括过马路套管制作安装、阀门、防腐、管沟砂垫层,但不含所有管道埋地沟槽土方挖、填及砖砌阀门井)
备注:本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组(特别是外环境班组)交叉施工完成后,如再被造成二次人为或机械损坏,乙方概不负责维修
六、双方责任:
甲方:
1、必须按计划及时采购提供施工安装所需的相关设备和材料;提供施工用水、用电,生活、住宿便利条件。提供其分包范围内的消防施工图纸两份,按设计图纸解决与土建及建设和监理等各方的协调事宜。
2、委派现场专业代表对工程进度、质量进行监督,确定详细的施工进度计划节点,合理安排制定应急施工措施方案,检查隐蔽工程,施工中由于现场因素的需要进行设计变更的,及时办理相关手续并与乙方进行技术交底。负责协调乙方与其他各施工队伍、班组交叉施工等各项事宜。
3、对乙方的现场施工进行配合及三级安全教育。协助解决影响工程施工、生产机器安全等方面现场检查、督促。提供的加工机器和安装机器应满足建筑工程施工规范安全管理的有关规定。
4、必须按合同约定的时间和数额及时足额支付劳务费给乙方;并对非本合同内的工程量其必须要委托乙方施工安装的,劳务费由双方协商后予以确认签证,形成补充协议作为本合同附件在本工程合同劳务费最后结算时一并支付。
5、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单,并对乙方施工不合格项衍生施工材料的浪费进行教育督促。
6、甲方必须对其自身及发包工程施工现场的乙方全部雇员办理工伤意外保险。乙方:
1、本着“认真、负责”的工作态度和“节约、规范”的施工方法,配合甲方现场代表的施工管理、监督、协调,做好各项施工准备工作、安全、文明施工等。
2、合同签订后即开始进场施工,按图纸设计要求并参照现行国家有关消防安装工程的质量规范规定施工,服从配合甲方施工专业管理人员的工作安排确保工程质量和进度。
3、对工程施工质量不符合施工图纸设计和现行消防验收规范要求的,应及时无偿维修或返工;对甲方开具施工不符合项的限期整改通知单,应在规定的时限内完成并报甲方现场代表复查。
4、因工程仅对需要安排加班施工的,与甲方进行协商。施工中遇到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的,先通知甲方代表,经甲方研究同意后方可施工。
5、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。参照现行国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定组织施工,对违章操作、不服从指挥、违反劳动纪律和规章制度者,给予纠正教育、责令整改、处罚,直至辞退出施工现场。
6、对承包人在施工中的安全隐患,在发包人多次发出指令要求整改,而承包人拒不执行的情况下,发包人有权勒令承包人停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人自行承担。
七、工程质量标准及保修期限:
1、该工程消防设施系统的安装质量,必须符合现行消防设计及施工验收规范的规定要求。确保各个系统的使用功能稳定、可靠、满足设计及验收规范要求。
2、本工程自消防检测单位消防设施、电气安全防火技术检测合格之日起,乙方对该工程所有合同内施工内容施工质量保修一年。
3、保修期内,属安装施工质量问题的,由乙方负责检修并承担维修劳务费用;属安装施工材料问题的,由甲方负责可委派乙方维修并承担相应维修劳务费用,因不可抗力因素造成的设备和系统损坏的,乙方提供有偿维修服务,费用由甲方承担。
八、违约责任:
甲方未能按本合同履行自己应负的责任,除竣工日期顺延外,按劳动合同法有关规定赔偿乙方因此而发生的损失;若乙方不能按合同规定日期交付使用,按本合同有关规定赔偿甲方损失。
九、其他:
(1)、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具,在确保工程质量前提下节约使用材料,若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复。
(2)、乙方必须确保工程进度,若乙方耽误工期给甲方造成损失由乙方负责。
(3)、若甲方发现乙方不按图纸及国家有关标准规范施工,技术低劣,造成工程质量差.业主投诉,甲方有权终止协议。
(4)、甲方的所有设备、构件、工具、材料等,乙方只能使用,而无权进行挪用、转借、及变卖等,一旦发现乙方有上述行为,甲方有权扣除乙方十倍之劳务费及开除相关人员。
(5)、若本工程在施工中途,非乙方原因造成施工停工一个月或不能继续施工,甲方必须把乙方已完成的所有工程量按合同条约结清所有施工劳务费。
(6)、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效,在本消防工程质保期完并结清安装劳务费后自行失效;合同执行期间未尽事宜双方另行友好协商,商定协议作为本合同附件与本合同同样具有同等法律效力。双方履行本合同时,如发生纠纷应采取友好协商的方式解决,协商不成可以到当地人民法院起诉。
甲方:(签章)乙方:(签章)
身份证号码::身份证号码:
委托代理人:(签字)
联系电话:
日期:
委托代理人:(签字)联系电话: 日期:
第三篇:安装工程施工劳务分包合同
安装工程施工劳务分包合同
劳务发包人:
(以下简称劳务发包人甲方)
劳务作业承包人:
(以下简称劳务承包人乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工程基本情况 工程名称: 工程地点:
劳务作业内容:按图施工(消防栓系统,自动报警系统,工程预埋,安装调试等相关的工作)。
二、合同价款
1、合同签约后,劳务承包人交保证金
元整(小写:¥)给劳务发包人,到工程验收后结算返还给劳务承包人。
2、本工程合同款采用下列方式计算。
3、本合同款,除经劳务发包人,和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。
4、合同价款按建筑设计总面积计算,每平方米肆元捌角(¥4.8)。
5、劳务费包含:①工人工资;②劳务统筹费用;③劳动保护费用;④管理费用;⑤各项保险费用;⑥监设费用;⑦文明施工及环保费用;⑧利润、机械使用,折旧费等。
三、分包工作期限
2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识,安全施工,确保工程能顺利完成。
3、乙方按图、按时、按质完成工程,要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误,或经济损失的,相关损失由乙方负责赔偿。
4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责,造成的损失全部由乙方承担。
5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤,意外等保险。
6、遵守甲方项目部的管理规定,做到文明施工。
7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同,结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。
8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工,如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方,并作出妥善处理。
9、对隐蔽工程的验收,乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。
10、甲方要协调各项工程项目施工,工程,杜绝各施工队为场地,用电、用水等问题产生矛盾。
11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。
12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材,人工的损失等均由甲方承担相应责任。
13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。
14、审核乙方的工程进度,办理结算,按照合同约定向乙方支付工程款等。
九、违约责任
第四篇:园林工程施工劳务分包合同
园林工程施工劳务分包合同
甲方:******************
乙方:***
依照,《中华人民共和国合同法》及其它法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
第一条 劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:****************
工程地点:*********
分包范围:土方、砌体、粉刷、结构、铺装等。
第二条分包工作期限
根据甲方要求暂定*年
第三条质量标准
工程质量应符合国家现行相关标准
第四条甲方义务
1、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
2、负责与业主联系,协调现场工作联系。
3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全进行负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
第五条乙方义务
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、严格按照甲方提供设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;承担由于自身责任造成的责任修改、返工、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;与现场其它单位协调配合,照顾全局。
4、按甲方要求堆放材料、机具,搞好生活区的管理。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款; 6、乙方劳务人员必须听从项目经理和技术人员的指挥,未经甲方授权或允许,不得擅自与业主建立工作联系;乙方须服从甲方转发的业主指令。
7、除非本合同另有约定,乙方应承担并履行合同约定的、与劳务做业有关的所有义务及工作程序。
8、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定。由于乙方安全措施不利造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方 承担。
9、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将依法承担责任。
第六条事故处理
发生重大伤亡及其它安全事故,乙方应按有关规定立即报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
第七条 保险
施工全程乙方负责其排出的所有人员办理社会保险及购买以外伤害保险,并为施工场地内自有施工机械设备办理保险。支付保险费用。
保险事故发生时,甲乙双方有责任采取必要的措施,防止或减少必要的损失。
第八条 劳务报酬
本工程的劳务报酬采用计件制及承包制进行计算,承包价格常见承包时价格清单。
第九条 劳务报酬支付方式
1、每月按照乙方施工工人数支付生活费,标准每人每天20元.
2、每月工作完成后,经甲方验收合格,付80%人工费,其余款待工程完工后一次
性付清.3、支付工资时,乙方必须提供工资表.第十条 施工变更
施工中乙方不得 对原工程进行设计变更.因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方直接损失,由乙方承担,延误的工期不可顺延.
第十一条 施工验收
乙方应确保所完成施工的质量,应符合约定的质量标准.工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,并承担由此造成的材料浪费及相关损失.
全部工程经竣工验收合格,乙方仍应承担在质量保修期内的保修责任.
第十二条 违约责任
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)违反本合同约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;
(2)不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担的违约责任:
(1)乙方施工质量不符合本合同的约定的质量标准,应向甲方支付违约金;(2)乙方不履行或不按约定履行合同第五条的义务时,甲方每发现一次可要求乙方支付违约金,乙方尚因赔偿因其违约给甲方造成的经济损失.乙方违约超过
次或拘不支付违约金的,甲方可解除合同,乙方仍应支付违约金并赔偿甲方损失.(3)乙方在施工过程中,造成的材料浪费由乙方承担.
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍继
续履行合同。
第十三条 争议
1、甲方合乙方在合同履行时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定申请仲裁;
第十四条 合同终止
双方履行完合同全部义务,一方人向甲方支付劳务作业成果,经甲方验收合格,至工程保修期满,劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。
第十五条 合同分数
本合同一式份,由甲、乙双方各执正本一份、副本份。
第十六条 合同生效
合同订立时间:年月日
合同订立地点:
本合同双方签字盖章后生效。
订立合同人:
甲方:代理人:负责人:
年
月(盖章)乙方:(盖章)(盖章)代理人:(盖章)(盖章)负责人:(盖章)日年月日
第五篇:公路工程施工劳务分包合同
工 程 劳 务 合 同(草稿)
甲方:(以下简称甲方)施工单位:容县公路工程建筑公司
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定,结合公路工程的具体情况,经双方充分协商,就工程劳务承包达成如下协议:
第一条、工程名称及范围
工程名称:苍梧县新地镇尚和至富禄公路路面硬化工程工程范围:按设计图纸要求包工包料。
第二条、工期
2012年月日至 2012 年月日止。
总工期为天。
第三条、工程劳务总价(含材料费)
工程承包总价:贰佰柒拾贰万零捌佰零陆元捌角壹分(¥2,720,806.81)
第四条、工程质量
4.1按国家现行的公路施工规范和本工程的施工设计图纸及补充技术规范组织施工。
4.2在施工过程中应遵守建设单位的有关规定,接受监理工程师的监督指导,服从甲方管理,按质按量完成。
第五条、工程计量
5.1甲方负责每月对工程量的计价,并催促业主支付工程进度款。1
第六条、工程进度
6.1乙方必须按建设单位要求的时间及甲乙双方签订的工期完成相应的工作量(除不可抗力因素及甲方不按时支付进度款外)。
6.2因设计变更、工程量增加工期需相应延长、增加工程量亦另行计价。
第七条、工程材料
7.1工程材料由施工队自行购买。
7.2甲方负责支付所有需要送检材料的检测费用。
第八条、价款的支付
8.1乙方已完成的工程量,经建设单位计量的工程款在到达甲方账户后24小时内全额转付给乙方(节假日除外),乙方按甲方要求的工期完工后,甲方在15日内将工程款一次性付清。
第九条、双方责任
9.1甲方责任
9.1.1负责向建设单位、政府有关部门汇报有关工程建设事项,处理工程用地、拆迁等事宜,标定工程用地界限,协调施工过程的交通管制。
9.1.2施工单位负责整个工程的技术管理及技术指导,编制施工组织计划,贯彻建设单位管理目标,上报乙方实际完成的工程量和工程变更资料,保管工程图纸及有关技术资料等。
9.1.3向乙方提供必要的施工图纸资料及施工技术规范,并做好技术交底工作。
9.1.4负责协调当地村民的沟通。
9.1.5负责按月进行中间计价、上报计价单,单项工程完工后进行一次性计
价,并按双方约定(8.1项价款的支付)支付乙方工程款。
9.1.6负责与业主、监理、质检部门的沟通并支付相关费用。
9.1.7负责工程竣工验收资料的整理,支付资料费用。
9.1.8负责组织工程竣工验收并支付相关费用。
9.2乙方责任
9.2.1负责组织充足人员进场施工,施工机械进场、退场、转送费用自行负责。
9.2.2尊重当地民族风俗习惯。
9.2.3接受驻地监理工程师和甲方技术员、现场管理人员的监督、检查和指导,负责保护施工现场桩志、控制点、线。
9.2.4服从甲方现场管理人员的工作指令。
第十条、约定事项
10.1工程数量的确定:以投标报价为准,如工程量另有增加需另行计价,该工程总价包含施工过程中所产生的一切费用(即工、料、机直接费和间接费)。
10.2双方签协议后,乙方支付甲方前期费用伍拾贰万元(其中38万元为投标费用;14万元为履约保证金),待工程竣工结算款到位后乙方另付2万元给甲方。
10.3进场施工后甲方应退还14万元履约保证金给乙方,并按施工单位与业主单位签订的合同向乙方全额支付进场预付款。
10.4施工安全:乙方负责施工现场的安全文明施工。
10.5甲方负责支付每次计量工程款的税款,并在计量款到账后截流税款部
分,其余工程款按约定全额支付乙方。
第十一条、争议、违约
11.1双方因合同发生争议,应共同协商解决。经双方协商无法解决的可向有管辖权的人民法院起诉。
第十二条、其它
12.1如有补充协议,与本协议具同等法律效力。
第十三条、本合同自双方签章之日起生效。
第十四条、本合同壹式两份,甲方持壹份,乙方持壹份。
甲方:
甲方代表:
乙方:
乙方代表:
签定日期:年月日