建设项目施工保密协议

第一篇：建设项目施工保密协议

保密协议

发包人： 承包人：

根据双方 年 月 日签订的《 合同》，为保护发包人的技术秘密及商业秘密，特制定如下协议：

1.原则

1.1承包人签订本协议的同时即视为同意发包人的保密要求。承包人在施工期间及竣工后均应当保守发包人的技术秘密及商业秘密，遵守本协议。

1.2本协议提及的技术秘密及商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关电仪设备的资料等。

1.3所有工程照片版权归承包人所有，未经发包人允许，承包人不得使用工程照片做任何商业应用。

2承包人义务

1.1承包人未经发包人允许，不得将本工程的技术协议书提供给第三方查阅、保管。

1.2承包人未经发包人允许，不得将本工程的相关技术资料包括施工图纸提供给第三方查阅、保管。

1.3承包人未经发包人允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进入发包人设备内部或对内部结构进行拍照，如果承包人违约，其行为将被视为窃取商业秘密，发包人将追究承包人的法律责任。

1.4承包人进入现场施工必须向发包人交纳图纸保证金，图纸保证金的金额为人民币，对有实行预付款的，可以从预付款中直接扣除；

1.5图纸为发包人的自有知识产权，承包人应做好施工图纸的现场管理和保管，不得将本工程图纸转给第三方，任何未经发包人允许向第三方提供图纸的行为，均视为违法、侵权行为。发包人有权追究法律责任。工程竣工后，承包人应当将全部图纸退还给发包人。

1.6承包人不得摘抄、复制、转载本工程技术资料及图纸；不得利用发包人的图纸、技术承揽其他工程，不得扩散、仿制发包人的技术，否则视为承包人违反保密条款。承包人必须告知并约束其员工对发包人的图纸、技术进行保密，承包人员工的泄密责任由承包人负责。3.违约责任

3.1承包人违反本协议任何一条的约定，应当一次性向发包人支付相当于合同价格的 %即元，作为违约金，由发包人在工程款中扣除。

3.2承包人的违约行为造成发包人损失的，承包人应当赔偿发包人的损失。4争议解决

4.1因本协议及其相关内容一起的纠纷，双方应当协商解决，协商解决不成的，任何一方均有权提起诉讼，双方约定由所在地人民法院管辖。

5其它

5.1本协议自生效。

5.2本协议是《合同》不可分割的一部分。

发包人（公章）：

发包人代表或授权代表（签字）：

年 月 日

承包人（公章）：

承包人代表或授权代表（签字）：

年 月 日

第二篇：保密协议

保山市****局核心业务系统等保

三级建设项目

保 密

： ***** ： *****

****年**月**日

协 议1

委托方（简称甲方）受托方（简称乙方）

签订日期： 甲乙双方经过友好协商，就双方在合作中所涉及的保密信息予以有效保护达成如下协议：

一、保密内容和范围

本协议保密信息是指：在建设施工过程中，乙方从甲方获得的与项目有关或因项目产生的任何登录帐号、登录密码、IP地址、图纸、产品、模具，设计或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像、网路、或以书面方式表明其具有保密性。

本协议所指的保密信息包括但不限于下述内容：

技术信息：技术信息的范围包括但不限于系统结构、系统安全信息、技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、原料配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、实验结果、样品样机、模型模具、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等。

工作信息：工作信息的范围包括但不限于政策文件、上级通知、工作报告、管理经验、客户名单、营销计划、采购资料、定价政策、不公开的财务资源、劳动报酬、进货渠道、产销政策、招投标中的标的及标书内容等。

其他符合保密信息构成要件的信息。

二、保密责任

1.乙方应遵守国家有关法律法规，客观、公正地提供安全技术服务。2.乙方应保证所提供相关材料的真实性。

3.乙方不得向其他单位和个人泄露甲方信息，不得利用甲方信息谋取利益，技术服务完成后，相关甲方信息应予以销毁或退还甲方。

4.乙方应采取有效安全措施，防止因技术服务引发信息安全事件。乙方参加本次安全服务工作人员，必须单独签署保密承诺书。

5.乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守本保密协议。甲、乙双方须同意保密的文件及信息内容的传播范围仅限于自己的员工和为执行合同而必须获知保密内容的第三方。

6.乙方保证从甲方获取的保密信息仅用于与项目施工有关的用途或目的，并予以妥善保存。经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给甲方，或者按照甲方的指示予以销毁。项目验收完成后，甲方有权向乙方提出要求将保密信息资料交还。

7.所有由甲方通过任何有效形式发送给乙方的计算机软件、数据、参考资料、技术信息、产品说明等，未经甲方书面许可，不得向任何第三方单位和个人泄露甲方的任何资料信息，也不得用于与项目无关的其他用途。

8.乙方应采取措施对所有来自甲方的信息严格保密，包括执行有效的安全措施和操作规程。乙方保证乙方雇员不得利用工作之便，拷贝甲方单位及员工的工作数据（包括：Word文档、Excel表格、数据库及其他资料），如因乙方员工导致信息泄密，乙方应承担相应责任。

9.甲乙双方须保证员工隐私的安全与保密：不得以任何理由将对 方员工的联系方式公布于众，其中包括手机号码、家庭电话、呼机号码、EMAIL地址；不得以任何理由将对方员工的个人隐私公布于众，其中包括员工的家庭住址、员工的年龄、家庭状况；乙方不得利用工作之便查看甲方工作人员的文件、E-MAIL信件等；

10.甲乙双方保证保密信息仅可以在各自一方从事本项目的负责人和雇员范围内知悉。在双方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员以书面形式统一接受本协议条款的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

11.乙方需要自行采取有效措施，确保以上保密措施的正常进行。乙方工作人员就以上事宜对甲方造成损失的，均由乙方单位承担一切责任。

三、协议期限

自合同签订之日起至甲方书面声明放弃该保密权利之日止。无论合同是否被撤销、变更、解除或终止，无论合同是否生效，本条款不受其限制而继续有效。

四、违约责任

甲乙双方中任何一方违反协议条款，对方可视情节轻重追究其相应的法律责任。

甲乙双方违反此协议，造成对方经济损失，应赔偿所受之全部损失（包括但不限于律师费、差旅费及因商业秘密的泄漏而产生的对方的可期待利益损失等）。本协议一式 3 份，甲方执 2 份、乙方执 1 份。

甲方： ******** 代表：

乙方： **********有限公司 代表：

2018年2018年2 月

日 月日6

第三篇：保密协议

小丹家保密协议

甲方：

乙方：

甲方聘请乙方为小丹家火锅技术厨师，乙方在小丹家工作期间，甲方会传授乙方小丹家火锅核心技术秘方。甲乙双方根据国家有关法律、法规、规章和政策，在自愿、平等、协商一致的基础上订立本协议，共同遵照执行。第一条 保密信息的定义、范围

1.凡乙方在甲方小丹家火锅店工作期间所获得的火锅技术都属于甲方保密信息。2.甲方提供给乙方的书面技术资料。

3.小丹家火锅的进货渠道，供应商资料，客户资料。4.小丹家火锅的经营商业方向思路。第二条 保密义务及权利

1、乙方的保密义务基于其对甲方忠实义务的要求。乙方在任职期间应履行以下义务：

严格保密甲方火锅技术资料，防止泄露保密信息；

不得以任何形式将保密信息泄露或披露给甲方以外的任何其他人；

不得利用保密信息为自己或任何第三方牟利；

2、乙方离开甲方之后，乙方均不得以任何形式将保密信息泄露或披露给甲方所在城市内的任何其他人。

甲方： 乙方：

年 月 日

第四篇：保密协议

保密协议

本合同签订时间为：【】

本合同签订地点为：【广州市天河区】 甲方：【招标人】 法定代表人： 住所：

乙方：【

】 法定代表人： 住所：

鉴于乙方拟与甲方建立合作关系，而甲方将因此向乙方披露本协议定义的保密信息。为保证此类信息不被未经授权地披露、使用，经友好协商，双方就如下条款达成本协议。第一条 定义

1.1 保密信息：属于甲方的保密信息、专有信息和商业秘密信息（以下统称“保密信息”）是指甲方拥有或持有的、不为外界所公知的、与甲方或甲方的关联公司业务、服务、产品相关的信息，包括但不限于以下信息：

(1)所有商业信息/数据、计划、策略、或材料，包括但不限于招标文件及其附件、商业计划和战略、相关项目介绍和产品或服务要求、员工名单、员工福利计划、人事事务、顾客清单/数据、市场信息、营销计划、定价政策、方法、财务信息、或关于财务计划的信息、关于为资本结构和流动性需要制定的当前规划以及选择性的考虑等相关的信息、任何客户合同或关于某客户合同的提议、投资者信息、关于任何研究或试验计划的测试数据、在制品、现在或将来的产品；

（2）所有计算机程序（包括目标和源代码）、软件程序、系统书面记录、技术诀窍或创意，以及运算法则；

（3）所有用户手册、系统文档、保密报告、通信、备忘录或与前述第(1)款和(2)项描述的任何项目有关的其他材料，包括但不限于招标和投标文件、述标文件等；

（4）乙方在履行与甲方间任何合作时，接触到的第三方提交给甲方的任何信息。无论这些信息是以书面、口头、图形、电磁还是其他任何形式披露。

1.2 保密义务人：

本协议项下的保密义务人均承担本协议约定的保密义务，保密义务人具体包括：

（1）本协议项下的一方；

（2）一方的关联企业：由一方直接控制或间接控制的企业；与一方共同控制的同一家企业且能对该一方施加重大影响的企业、；与一方受同一家企业直接或间接控制的企业，具体包括但不限于一方的母公司、各级子公司（包括该一方控股或参股的子公司）、与一方受同一母公司控制的各级子公司（包括母公司控股或参股的子公司）、一方的合营企业和联营企业等。

1.3 一方或其关联企业的职员，无论是在职职员还是离职未满2年的职员。

第二条 保密义务

2.1 乙方将仅限于为评估其是否将与甲方建立服务合作关系，以及在服务合作关系建立后为执行合作关系之必要而使用甲方的保密信息。

2.2 乙方同意严格控制甲方所披露的保密信息，保护的程度不能低于乙方保护自己保密信息的程度。但无论如何，乙方对该保密信息的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业对自己的保密信息保护的程度。

2.3 乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密信息进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序（如乙方规章制度或为执行本协议而特别制定的规定等）来避免非经授权而披露、使用或复制保密信息。

2.4 未经甲方事先书面同意，乙方保证不向任何第三方披露本协议的存在或本协议的任何内容以及本协议所涉及的任何保密信息，也不得向第三方告知或暗示双方间存在合作关系。

2.5 一旦乙方发现任何人错误地获得或使用了甲方披露的保密信息，乙方将立即书面通知甲方。

第三条 使用方式和不使用的义务

3.1 除直接参与本协议项下工作的公司职员之外，在未经甲方事先书面许可，且未与第三方另行签订不低于本协议保护程度的正式书面保密协议的情形下，乙方不能将保密信息披露给其它任何第三方，包括但不限于乙方的关联公司，或其委托顾问方、接受咨询方。

3.2 乙方应当告知并以适当的有效方式约束上述接触保密信息的保密义务人，保密义务包括但不限于：

（1）未经甲方事先书面许可，保密义务人不能将此保密信息的全部或部分进行复制或仿造、进行反向工程、反汇编、逆向推导等；

（2）乙方承诺在保密期限内，乙方的保密义务人将不会为任何与本协议规定不符的目的自己或允许他人使用保密信息的全部或任何部分；

（3）乙方保密义务人未经甲方许可或授权，并在非法律强制的措施下，不得以任何方式或渠道直接或间接地向第三方披露、泄露本协议项下的甲方保密信息。第四条 例外情况

如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而需披露保密信息，则乙方应当事先尽快通知甲方，如不能事先通知亦应在该行为发生后24小时内通知甲方；同时，乙方应当尽最大努力帮助甲方有效限制该保密信息的披露范围。第五条 否认许可

除非甲方另行明确书面授权，乙方不能认为据本协议甲方授予了乙方包含该保密信息的任何专利申请权或专利权、商标权、著作权等知识产权，或该知识产权的使用权。第六条 保密期限

6.1 自本协议生效之日起，双方就建立服务合作关系可行性的任何沟通以及在建立服务合作关系后的任何信息交流均受本协议条件和条款的约束。

6.2 除非甲方以书面形式明确说明本协议所涉及的某项保密信息可以不用保密，否则乙方保密义务人必须按照本协议约定的保密义务对所收到的保密信息持续地承担保密义务。第七条 救济方法

7.1如乙方保密义务人违反本协议项下的保密义务，乙方同意承担违反保密义务的全部赔偿法律责任。在乙方保密义务人因过失、故意等其他任何理由违反保密义务的情况下，乙方应在承担违约责任的同时，促使知悉保密信息的第三人负有保密义务，并承担因第三人原因所引起全部责任（包括但不限于违约责任、赔偿金及第三人所违反本保密协议的一切责任）。

7.2 双方承认，甲方披露的保密信息是有价值的商业秘密；遵守本协议的条款和条件对于保护保密信息的秘密是有必要的；所有违约对该保密信息进行未被授权的披露或使用将对甲方造成不可挽回的和持续的损害。双方确认一旦发生违约行为，计算这样的损失的具体金额可能比较困难，因此双方认为事先确定一个违约金比例是合理的，为此双方确定如果发生乙方违约：

（1）乙方应当立即按照甲方的指示采取有效的方法对该保密信息进行保密，所需费用由乙方承担；

（2）乙方应向甲方支付不低于100万元的违约金；如果乙方将保密信息提供、泄露给甲方的竞争对手，则违约金的最低支付额应增加至1000万元；

（3）违约金不足以弥补甲方损失的，乙方并应当赔偿甲方因违约而造成的所有损失，包括但不限于：法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。

第八条 附则

8.1 本协议对每一方的继承人和合法受让人均具有约束力；但是，未经另一方事先书面同意，任何一方均不得对本协议进行全部或部分的转让（无论是通过法律运作、证券或资产的销售、合并或其他方式）。任何违反本条规定的转让均为无效。

8.2 任何一方未行使其于本协议项下的任何权利均不得构成或被视为该方对这些权利或其它权利的放弃或丧失。

8.3 如果本协议中的任何条款被法庭认定非法、无效或不可执行，则除这些条款以外的其他条款的合法性、有效性、可执行性将不因此而受到任何影响。

8.4 本协议依中华人民共和国法律解释，受中华人民共和国法律管辖。由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决，协商解决不成的，双方应将争议提交甲方所在地人民法院裁决。

8.5 双方一致同意本协议经各方盖章后自前述的生效日期起开始生效，任何于本协议签订前经双方协商但未记载于本协议之事项，对双方均无约束力。

8.6 本协议一式四份，双方各执两份。（以下无正文）

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

日期：【】年【】月【】日

第五篇：保密协议

上海山源保密协议

V2010.11 上海山源电子电气科技发展有限公司保密协议

甲方（员工）：

乙方（企业）： 上海山源电子电气科技发展有限公司

鉴于甲方在乙方兼职、实习、试用、任职，并获得乙方支付的相应报酬，双方当事人就甲方在任职期间及离职后保守乙方商业秘密的有关事项。订定下列条款共同遵守：

第一条

双方确认，甲方在乙方任职期间，因履行职务或者主要是利用乙方的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、技术秘密或其他商业秘密，有关的知识产权均属于乙方所有。乙方可以在其业务范围内充分自由地利用这些发明创造、技术秘密或其他商业秘密，进行生产、经营或者向第三方转让。甲方应当依乙方的要求，提供一切必要的信息和采取一切必要的行动，包括申请、注册、登记等，协助乙方取得和行使有关的知识产权。

第二条

甲方在乙方任职期间，必须遵守乙方规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。

乙方的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，甲方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护其于任职期间知悉或者持有的任何属于乙方或者虽属于第三方但乙方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，以保持其机密性。

第三条

除了履行职务的需要之外，甲方承诺，未经乙方书面同意，不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方（包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的乙方的其他职员）知悉属于乙方或者虽属于他人但乙方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在履行职务之外自行使用这些秘密信息。

第四条

甲方承诺，是为乙方履行职务时，不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。

第五条

双方同意，甲方离职之后承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务，而无论甲方因何种原因离职。

第六条 协议契约期限：甲方离职后承担保密义务的期限为该商业秘密已经公开为止，此协议具有约束力，除非公司同意书面解除这个协议。

甲方认可，乙方在支付甲方的工资报酬时，已考虑了甲方离职后需要承担的保密义务，故而无须在甲方离职时另外支付保密费。

若甲方违反上述承诺而导致乙方遭受第三方的侵权或指控时，甲方应当承担乙方的一切费用：乙方因此而承担侵权赔偿责任的，有权向甲方追尝。上述应诉费用和侵权赔偿可以从甲方的工资报酬中扣除。

第七条

甲方在履行职务时，按照乙方的明确要求或者为了完成乙方明确交付的具体工作任务必然导致侵犯他人知识产权的，若乙方遭受第三方的侵权指控，应诉费用不得由甲方承担。

第八条

甲方因职务上的需要所持有或保管的一切记录着乙方秘密信息的文件、邮件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归乙方所有，而无论这些秘密信息有无商业上的价值。

甲方签字：

乙方代表签字： 上海山源保密协议

V2010.11 若记录着秘密信息的载体是由甲方自备的，则视为甲方已同意将这些载体物的所有权转让给乙方。乙方应当在甲方返回这些载体时，给予甲方相当于载体本身价值的经济补偿。

第九条

甲方应当于离职时，或者于乙方提出请求时，返还全部属于乙方的财务和财物，包括记载着乙方秘密信息的一切载体。

但记录着秘密信息的载体是由甲方自备的，且秘密信息可以从载体上消除或复制出来时，可以由乙方将秘密信息复制到乙方享有所有权的其他载体上，并把原载体上的秘密信息消除。此种情况甲方无须将载体返还，乙方也无须给予经济补偿。

第十条

本合同中提及的“技术秘密”、“秘密信息”、“商业秘密”、“其它商业秘密”等均是指乙方的商业秘密。商业秘密包括如下技术信息和经营信息。

其中技术信息包括但不限于：技术方案、技术来源、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电，等等。

其中经营信息包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道、供应商名单、分销商名单、合同信息、研发信息、公司信息等等。其中合同信息包括但不限于乙方与客户的所有合同内容、乙方与供应商所有合同内容、乙方与供应商的所有合同内容、乙方与研发单位的所有合同内容、乙方与所有第三方的合同内容等。研发信息包括但不限于乙方与第三方合作研发情况、合作研发方的相关信息、合作研发的内容、研发方向等。公司信息包括但不限于乙方没有对外进行公开的有关公司隐名或显名股东、人员构成、实际管理人、公司决策方法、为经营需要没有公开的人员等。

本合同的商业秘密还包括消极信息，所谓消极信息是哪些一旦公开将对乙方及乙方人员产生负面影响，或是增加乙方的竞争对手的竞争力的所有信息。消极信息包括但不限于乙方研发失败信息、对公司不利的信息、对公司客户不利的信息、对分销商或供应商不利的信息等等。

但以下信息不视为乙方的商业秘密：

1、乙方已经通过书面形式向公众公开的，2、甲方可以通过公开渠道获得的。

第十一条

甲方具有以下行为之一者，视为违反商业秘密：

1、在甲方在职或离职后，将乙方的商业秘密通过口头、书面、EMAIL、传真、网路论坛等方式告知特定第三人或向不特定第三人公开的。

2、在离职时，未经乙方书面许可，将含有乙方商业秘密的信息通过软盘、磁盘、移动硬盘、U盘、相机、手机、录音笔、EMAIL、拷贝复印等方式带走的。

3、甲方除了为完成本职工作以外，自行或许可给第三人使用乙方的商业秘密的。

4、法律规定的其它情形。

上述第1-4条所述的商业秘密，包括其工作中获得的，或通过同事获得的，或者通过其它合法或非法手段获得的所有乙方的商业秘密。

第十二条

本合同中所称的任务期间，以甲方从乙方领取工资为标志，并以该项工资所代表的工作期间为任职期间。

本合同中所称的离职，以任何一方明确表示解除或辞去聘用关系的时间为准。

甲方签字：

乙方代表签字： 上海山源保密协议

V2010.11 甲方拒绝领取工资或停止履行职务的行为，视为提出辞职。第十三条 竞业禁止

1、甲方承诺，其在乙方任职期间，非经乙方事先书面同意，不再与乙方生产、经营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体内担任任何职务，包括但不限于股东、合伙人、董事、监事、经理、代理人、顾问等等。

2、同时甲方承诺，在其从乙方处离职后的两年内，非经乙方书面同意，不得到与乙方业务产生竞争关系的企事业单位任职，任职的形式包括但不限于作为隐名或显名股东、作为隐名或显名的员工或顾问等。

第十四条

因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提交上海闵行区仲载委员会仲载。

第十五条

甲方如违反本合同关于保密义务的，除承担因此而引起的刑事责任外，还应当赔偿乙方的所有直接或间接损失，该些损失包括但不限于：提起仲裁和诉讼的费用、律师费用、乙方业务损失（失去客户的，按照可能达成的合同总金额计算；遭到客户索赔的，按照乙方因此而遭受的一切损失计算；为挽回乙方造成影响，另外多支付的差旅费、人员费用、公关费用等）、研发费用（不少于50万）、利润降低（公司预算与实际收入的差额）等。并且乙方有权不经预告立即解除与甲方的聘用关系。

甲方如违反本合同关于竞业禁止条款的，如涉及透露商业秘密的保密义务的，除按照前款处理外，同时还需要支付违约金，违约金不低于人民币一十万元（10万元）。

第十六条

本合同自双方签字或盖章完成之日起生效。保密期限五年。

第十七条

本合同如与双方以前的口头或书面协议有抵触，以本合同为准。此协议可以通过协议双方以书面签字的方式进行修改。

第十八条

甲方在签署该协议之前已经明白本协议所有含义，并且乙方法律顾问向其进行了解释。

甲

方：

乙

方：上海山源电子电气科技发展有限公司

身份证号：

地

址：

地

址：上海松江区民益路201号 电

话：

电

话：021-54881286 日

期：

****年**月**日

日

期：

****年**月**日

甲方签字：

乙方代表签字：