钢结构厂房租赁合同（共5篇）

第一篇：钢结构厂房租赁合同

厂 房 租 赁 合 同

出租方（甲方）：

承租方（乙方）：

根据国家有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的厂房租赁给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签定租赁合同如下：

一、出租情况及基本要求

1、甲方租赁给乙方的厂房座落在浙江省缙云县东渡镇五东工业园浙江四方电子有限公司厂区内，厂房结构为钢结构，厂房租赁总面积为：*****平方米。

2、乙方必须遵守浙江四方电子有限公司的厂纪厂规及有关国家规定的环保、安全、劳动法等法律法规的要求，如有违反，甲方有权收回厂房，并不退还租金。

二、租赁期限

租赁自****年**月**日起，至****年**月**日止，租赁期叁年。

三、租金支付方式

1、甲、乙双方约定，租赁的生产厂房年租金：***元/平方米，以后每年递增**%。

2、合同签订生效后，乙方即付清半年厂房租金给甲方，以后乙方每半年需提前三个月支付下半年厂房租金，如乙方无故拖欠，甲方每天按实际年租金的1％增收滞纳金，并有权终止租赁合同。

2、租赁期满，乙方需继续承租的，应于租赁期满前三个月，向甲方提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。

四、其他费用

1、租赁期间，由甲方按照100KW的额定配给标准，将电缆装配到厂房外围为止，厂房内部的电气装修应按照国家规定的电气装修标准，由乙方自行承担完成；

2、租赁期间，厂房内所发生的所有水、电、电话通讯等费用按成本价由乙方按月向甲方交纳；

3、租赁期间，由乙方承担甲方一名门卫的薪资；

4、租赁期间，乙方应服从甲方安全部的统一管理，因乙方生产导致的消防事故、环境污染等而造成的损失或引起的相关行政部门处罚的，均由乙方自行承担全部责任；

5、租赁期间，因租赁厂房所生产的营业税等税赋费用，由乙方自行承担。

6、租赁期间，厂房内由甲方自行添置的水雾空调等设备、内部装潢（包含花岗岩地砖等）以及电气装修等附属设施一并折价为人民币柒万元交付给乙方有偿使用；租赁期满或中途中止时，严禁私自拆除、变更、损坏厂房内部原有装潢、设备及电气等附属设施。

五、厂房使用要求和维修责任

第二篇：钢结构厂房安装合同

合 同

书

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、工程名称：

工程地点：

二、工程内容及主要技术参数

１、工程内容：钢结构的制作、安装。２、面积： 1728 ㎡（以实际验收面积为准）。３、技术要求：以甲方确定的图纸为准。４、其它要求：无

三、质量、工期

１、工程质量要求：合格工程。

２、工程工期：甲方具备乙方进场条件时,通知乙方,乙方在3天内进厂后 个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

四、工程造价及付款方式

1、工程造价

本工程单平米造价为人民币 380元/平方米。总造价以验收的总面积为依据。

2、付款方式

1主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款（50%），累计支付工○程款。2工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后,交付甲方使用。剩余工程○款（50%）即人民币。预留

作为质保金（六个月内结清）。

五、甲乙双方负责事项

（一）甲方负责事项

１、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。２、甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。

３、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。４、按合同约定，按期付款。

（二）乙方负责事项

１、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。

２、按合同约定,按期完工。

３、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。

六、工程验收

１、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后３日内组织验收。

２、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。

３、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。

七、违约责任

１、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙 方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。２、乙方工程逾期交付，按 元/天赔偿甲方损失。

八、附则

１、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。２、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。３、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方(盖章)： 代表人签字：开户行: 帐 号: 电 话: 二零一 年签字地点：

月 日 乙方(盖章)：代表人签字：开户行: 帐 号: 电 话:

二零一 年3

日

月

第三篇：钢结构厂房安装合同

钢结构厂房安装（劳务）承包协议书

程，甲方将该工程交由乙方负责安装，经甲乙双方友好协商达成以

下协议：乙方必须根据工程图纸和业主要求进行施工，保质保量地

完成安装任务，乙方自备必要的施工设备、特殊工具。施工人员和

技术人员由乙方自行组织（乙方必须为其所有的员工参加人身保

险），甲方必须按时支付工程进度款。

一、工程地址：

二、完成工期：（有效工作日）

三、安装工程造价：

四、决算以实际安装的工程量进行核算或按照地平方元/㎡计算

（1）工程范围：地脚螺栓预埋，柱、梁、檩条、天沟、系杆、偶

撑、拉条、推拉门、门柱、雨篷、雨篷彩板安装；对于焊接

部位，甲方提供油漆，乙方负责补漆，维护系统包括所有屋

面瓦、包边包角、脊瓦在内，不另计面积。注：墙屋面双层

板按单层板平方面积增加安装费（吊车费、电焊条、氧气乙

炔、钻头、切割片等工具费包含在乙方承包范围内）。

（2）安装工程进度款；

① 合同签订后付%

② 工程进度至主钢构吊装完毕后付总价%

③ 工程进度至主次钢构安装完毕后付总价%

④ 屋面维护安装完毕后付总价%

⑤ 墙体维护安装完毕后付总价%

⑥ 工程全部安装完毕后付总价%

⑦ 5%质保金6个月后付清。

五、违约罚款：因乙方原因不能按合同签订时间准时完工，乙方向

甲方支付违约金，逾期一日支付元，甲方从乙方承包费中扣除，是甲方原因甲方自负，同时赔偿乙方因误工产生的误工损失费每人每天元。

六、场地要求：乙方开工时，甲方必须保证场地三通一平（路通、水通、电通、场地平整），若因场地问题造成乙方窝工，窝工费用由甲方承担。

七、增加或减少工程量：若业主需修改增加或减少其工程计划是，甲乙双方按签订协议价格相应增加或减少。

监督进度：甲方施工现场监督和安检人员对乙方工程质量和安全随时进行监督检查和指导，乙方应根据甲方监督和安检人员的正确指示进行施工，不得以任何借口置之不理，否则造成一切后果由乙方自负。

八、工程停工：若甲方通知乙方将工程停止施工，其原因并非由乙

方原因造成，乙方停工后有权要求甲方按照已完工工程量支付费用。因由甲方产品质量原因造成停工工期延误、工程返工，甲方应按实际工程量支付乙方费用。

九、工程保管：在工程开工后和工程竣工移交前，甲方进入施工现

场的一切材料及工具设备均由乙方负责保管，丢失一切由乙方负责赔偿。如遇天灾人祸和不可抗力原因除外，但乙方要及时详列损失清单给甲方以便于工作，甲方及时核对损失。若甲方决定不再继续施工，乙方应及时与甲方交接。

十、工程保证：乙方必须按图纸和业主、甲方的要求进行施工；验

收标准按国家颁布的钢结构施工规范进行验收，如因乙方原因造成返工，乙方必须无条件在规定时间内进行返工。除天灾或业主使用不当等原因外，乙方所承建安装工程在甲方验收后保证工程质量良好一年。在保修期内乙方接到甲方维修通知后24小时内必须派人维修，否则甲方派人维修所发生的费用将从乙方质保金

中扣除。

十一、乙方在安装过程中，其人员受到伤害或给他人造成伤害的，以及财产损失的，由乙方负责赔偿。甲方如代为赔偿后，有权向乙方追偿。甲方所代付的赔偿款从乙方承包费中扣除。

十二、本合同在履行过程中，若发生争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙任何而一方可在人民法院或劳动仲裁部门选择其一，通过诉讼解决。

十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方：（章）乙方：（章）

法定代表人：法定代表人：

法人地址：法人地址：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

日期：日期：

第四篇：钢结构厂房施工合同

钢结构厂房施工合同

发包方：

承包方：

签订时间：

签订地点：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定为明确双方在施工过程种的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檀条、钢结构部分的制作，安装防腐、屋面彩钢夹芯板的安装。

4、工程数量：

5、开工日期、工期：

合同生效后，由甲方确定开工日期、并出据开工通知单。

工期为60天，乙方必须保证按期完成工程。

二、工程价款、付款方式：

1、工程价款：

工程为全包工程，工程造价为：元/平方米，总计元。（工程验收后按实际面积结算）

2付款方式：

合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即元（大写：）作为进场费及材料购置费，钢架大量制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付

给乙方工程总价的30%即元（大

写：），全部施工完成后，甲方再付

给乙方30%即元（大写：），其余款项（10%）甲方再工程竣工之后六个月内一次付清。

3、工程验收

施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙

方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。

三、甲方的义务和责任：

1、办理好各种施工手续，并在乙方进场提供给乙方；

2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系；

3、提供施工所需的水、电。

四、乙方的责任：

1、乙方需严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料

并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相

符，甲方有权提出整改或相应的经济赔偿；

2、在施工过程中，乙方应文明施工；

3、乙方在施工过程中一切事故，由乙方负责。

五、保修期：

1钢结构部分的保修期为八年，在保修期内乙方负责屋面

和钢结构的质量（人为因素和不可抗拒因素造成的损坏除外）；钢架表面防腐保质期为二年。

六、违约责任：

1、甲方需按合同的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方需赔付务工损失；

2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金；

3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双

方协商。

七、违约解决方式：

经济仲裁委员会仲裁或人民法院。

八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。

如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。

甲方（代表）：乙方（代表）：

第五篇：钢结构厂房施工合同

钢结构厂房施工合同

甲 方： 地 址： 乙 方： 住 所： 身份证号码：

甲、乙根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规之规定，在平等自愿的基础上，为明确双方的权利与义务，经协商一致，就甲方废铅回收车间钢结构厂房工程施工的相关事项达成合同条款如下：

一、建筑面积：东西长 米，南北宽 米，六米开间，中间有立柱，高度六米，具体尺寸按地基基础为准，共计平方米，每平方米 元，合计 元。

二、地面以上垒一米高围墙包括粉刷，此工程用水泥砖，造价 12222元。

三、乙方应按国家钢结构房建筑工程规范、规程和标准进行施工，抗击12级大风，无漏雨、漏风现象，工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

四、材料要求：立柱采用H400×180×10×6的H钢，横梁采用H250×150×8×6的H钢，连接板采用200×450×δ20平板，防风柱采用H300×180×100×8的H钢、C型钢（热镀锌）160×δ2.5的C型钢，加强板采用δ10板，屋面板、墙面板采用50复合彩板。门采用复合彩板，窗采用塑钢。

五、此工程所需材料由乙方负责购进、安装等，甲方不参与进料，只负责验收质量，乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用，否则，对工程造成的损失均由乙方负责。

六、乙方必须认真按照国家有关安全施工规范文明施工，确保安全无事故。施工时发生安全事故或因施工给他人人身及财产造成损失的，由乙方承担全部法律责任及损失，与甲方无关。

七、工期：自 年 月 日 年 月 日完工，工期 30 天，每逾期一日扣罚 元违约金。

八、工程总造价为 元，大写。

九、付款方式：合同签订生效后支付总款项的30 %，即125000元；材料进场并开始施工后支付总款项的 %，即 元；工程结束并经甲方验收合格后再付总款项的 %，即 元；剩余 即 元作为质保金，自验收合格之日起，在厂房使用中未出现安全质量问题的前提下，甲方于一年后付清。

十 验收与保修：

1、工程保修壹年，保修期自竣工验收合格并经甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算。

2、保修期内，如出现漏雨、漏风等施工质量问题，均由乙方负责无偿维修。乙方应在接到修理通知之后壹日内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在质保金内扣除，不足部分，由乙方交付。

十一、解决争议方式：

本协议履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作之精神协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力,自双方签字（盖章）之日起生效。

甲 方： 乙 方（签字）：

负责人（签字）：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日