木工班劳务承包合同

第一篇：木工班劳务承包合同

劳务承包合同

发包方：

（以下简称甲方）

承包方：

（以下简称乙方）

根据《建筑法》、《经济合同法》、《劳动法》及其相关法律、法规和实际劳动力需要，甲方将

工程承包给乙方施工，本着公平、平等、自愿、互利的原则，甲、乙双方协商一致，持订立如下协议，望双方共同遵守。

一、承包方式：包工不包料（含钉子、步步紧、快丝镙杆、镙帽、铁丝）、改木头、场内装车、卸车、工程完工后清场、归还、堆码、模板元钉拔除、施工支撑、焊柱脚、层高超过3.6米的搭拆满堂红架子（钢管，扣件由甲方提供）等全部工作内容。

二、承包内容：施工图纸中基础、主体结构中所有的模板分项工程(包括二次结构中模板工程，装饰线，厨、厕挡水模板的支拆等)止水罗杆加工焊接，止水钢板安装焊接。工作内容：包括模板的装车卸车、模板的制作、支拆、修整、清理、堆放、刷油。梁、柱头、现浇板内木屑的清理，放线等。

三、机械设备及工具：乙方自备所有机具辅材，施工放线工具等。

四、承包价格：按实际建筑面积 72.00元/㎡。在施工过程中，无论市场价格如何变化，承包价格不作任何调整。

五、工程工期：按照甲方合同总工期要求保证工程的工期不拖延，在分部分项工程中严格按甲方指定的工期完成，甲方确定混凝土浇筑时间后，若因乙方原因无法浇筑混凝土，拖延一天按1000元/天的罚款。

六、质量约定：乙方应严格按照施工图纸及国家施工验规范施工，工程质量必须达到优良标准。若质量不合格返工的人工、材料费及延误的工期均由乙方负责。天棚面全部要求清水模板标准不抺灰，顶棚、柱、墙、梁阳角要求垂直、方正，阴角方正平直，必须用砂浆抺面的一切材料与人工费用乙方承担，施工中柱、墙、梁接头错位，除要求修复个每一点罚款50～100元，接头漏浆、跑模、柱烂根造成蜂窝麻面，每一点罚款20～50元。楼地面要求一次成型，应该做好成品保护工作，混凝土养护期未到，未经允许模板不得拆除，若乙方造成损坏由乙方承担全部责任，视情况轻重一次罚款100～500元。以上罚款将在本月工程款中直接扣除。若工程质量达不到甲方要求，甲方有权责令乙方无条件自动退场，所有工程量按50%结算。

七、安全文明施工：

1、乙方严格按照安全操作规程组织施工，对新员式进行安全教育，杜绝违章作业。每次起吊运输货物时，班长必须亲自指挥塔吊，起吊货物时钢丝绳必须捆扎牢固，确认无误后方可指挥起吊运输，稳起稳落，对存在安全隐患指挥起吊的一次罚款100元，起吊时因捆扎不牢造 成落物一次罚款50～1000元，造成伤人事故的全部责任由乙方承担，并处以罚款500～5000元。

2、项目部安全员、技术员对工程施工人员应做详细的安全技术交底，乙方班组长签字后存档备查，确保安全事故控制为零的目标。

3、乙方对甲方安全设施不到位及甲方管理人员违章指挥，乙方有权停工，否则发生任何安全事故，一切由乙方承担。

4、乙方人员违章作业（如不戴安全帽、不系安全带、穿拖鞋、野蛮施工的行为），每发现一次一人罚款10～50元，班组长违规每次罚款50元，三次以上违章行为，责令此工人退场。

5、乙方应遵守甲方各项管理制度，服从现场项目管理人员的管理，搞好现场文明施工。

6、现场必须做到工完场清。材料应堆放整齐，严禁乱堆乱放，严禁浪费材料，发现现场不整齐，不规范，不文明行为，每次罚款100元，三次以上责令乙方无条件退场，所做工程量按50%计复算退场。

7、材料节约：在确保工程质量的前提下，要力争节约每一块模板，每根木方、钉子和铁丝，乙方在进行操作时，要动脑筋对模板进行合理的长短搭配使用，充分提高模板的运用率，不得擅自把长模板锯成短模板，长木方锯成短木方，若因人为因素，造成材料浪费，机具损坏，甲方要对乙方进行原价格五倍的罚款。

8、工地严禁发生打架、斗殴现象，严禁酒后上岗，每发现一次双方当事人各罚款500-1000元，造成工伤事故一切经济损失由乙方承担，两次以上打架斗殴责令乙方退场，所做工程量按50%计算。

9、乙方在施工过程中所发生的大小安全事故造成的一切经济损失全部由乙方承担。乙方工人生病，发生意外事故，一切责任均由乙方负责。

10、施工期间乙方工人生活自理。对施工中班长不在工地，无人指挥作业的一次罚款50元。乙方在工程施工中必须24小时保持通信畅通，发生一次通信不通罚款50元。施工现场严禁随意大小便，违者直接对班组进行罚款200元，并立即派人清理。

11、项目部组织的工程例会必须按时参加，甲方提前以板报形式或电话通知，乙方不按时参加会议的一次罚款200元。

12、施工用电管理，甲方只提供一个总配电箱，专用配电箱电缆自备，均由现场电工接线，施工宿舍不得乱拉乱接，违者罚款100～200元。

13、严禁偷盗行为，发现一次将所属班组罚款800元，个人立即清场。

八、人力资源约定：

1、乙方招收员工必须年满18周岁，不超过50岁，身体健康。年老体弱，有心脏病、高血压等慢性病患者是，精神病患者，耳聋、智障者严禁招用。

2、特殊工种要求学习持证上岗。

3、乙方建立用工人员花名册，招收工人的花名册及身份证复印件报项目部存档案备案。

4、乙方招收的工人必须由班组长组织安全培训，考试合格后方可上岗，对新招工人必须进行安全技术交底。

5、乙方不得拖欠民工工资，若有乙方工人上访事件发生，影响项目信誉，将处以2000～10000元罚款，以后取消在本公司的承包资格。

九、付款方式：10层以下的基础、主体结构工程款由乙方全部垫资，10层以上按乙方实际完成工程量的70%按月支付。工程主体结构竣工验收后，付到工程总造价的70%（含以前所支付款项），工程整体竣工验收后，付到工程总造价的85%，余款在竣工验收合格后三月内付清。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，望双方共同遵守，签字之日生效，价款两清后

本合同自动失效。

甲方：

乙方：

项目负责人签字：

身份证号码：

联系电话：

联系电话：

二零一二年

月

日

二零一二年

月

日

第二篇：木工班劳务承包合同

劳务承包合同

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《建筑法》、《经济合同法》、《劳动法》及其相关法律、法规和实际劳动力需要，甲方将工程承包给乙方施工，本着公平、平等、自愿、互利的原则，甲、乙双方协商一致，持订立如下协议，望双方共同遵守。

一、承包方式：包工不包料（含钉子、步步紧、快丝镙杆、镙帽、铁丝）、改木头、场内装车、卸车、工程完工后清场、归还、堆码、模板元钉拔除、施工支撑、焊柱脚、层高超过3.6米的搭拆满堂红架子（钢管，扣件由甲方提供）等全部工作内容。

二、承包内容：施工图纸中基础、主体结构中所有的模板分项工程(包括二次结构中模板

工程，装饰线，厨、厕挡水模板的支拆等)止水罗杆加工焊接，止水钢板安装焊接。工作内容：包括模板的装车卸车、模板的制作、支拆、修整、清理、堆放、刷油。梁、柱头、现浇板内木屑的清理，放线等。

三、机械设备及工具：乙方自备所有机具辅材，施工放线工具等。

四、承包价格：按实际建筑面积 72.00元/㎡。在施工过程中，无论市场价格如何变化，承包价格不作任何调整。

五、工程工期：按照甲方合同总工期要求保证工程的工期不拖延，在分部分项工程中严格按

甲方指定的工期完成，甲方确定混凝土浇筑时间后，若因乙方原因无法浇筑混凝土，拖延一天按1000元/天的罚款。

六、质量约定：乙方应严格按照施工图纸及国家施工验规范施工，工程质量必须达到优良

标准。若质量不合格返工的人工、材料费及延误的工期均由乙方负责。天棚面全部要求清水模板标准不抺灰，顶棚、柱、墙、梁阳角要求垂直、方正，阴角方正平直，必须用砂浆抺面的一切材料与人工费用乙方承担，施工中柱、墙、梁接头错位，除要求修复个每一点罚款50～100元，接头漏浆、跑模、柱烂根造成蜂窝麻面，每一点罚款20～50元。楼地面要求一次成型，应该做好成品保护工作，混凝土养护期未到，未经允许模板不得拆除，若乙方造成损坏由乙方承担全部责任，视情况轻重一次罚款100～500元。以上罚款将在本月工程款中直接扣除。若工程质量达不到甲方要求，甲方有权责令乙方无条件自动退场，所有工程量按50%结算。

七、安全文明施工：

1、乙方严格按照安全操作规程组织施工，对新员式进行安全教育，杜绝违章作业。每次起吊运输货物时，班长必须亲自指挥塔吊，起吊货物时钢丝绳必须捆扎牢固，确认无误后方可指挥起吊运输，稳起稳落，对存在安全隐患指挥起吊的一次罚款100元，起吊时因捆扎不牢造 成落物一次罚款50～1000元，造成伤人事故的全部责任由乙方承担，并处以罚款500～5000元。

2、项目部安全员、技术员对工程施工人员应做详细的安全技术交底，乙方班组长签字后存档备查，确保安全事故控制为零的目标。

3、乙方对甲方安全设施不到位及甲方管理人员违章指挥，乙方有权停工，否则发生任何安全事故，一切由乙方承担。

4、乙方人员违章作业（如不戴安全帽、不系安全带、穿拖鞋、野蛮施工的行为），每发现一次一人罚款10～50元，班组长违规每次罚款50元，三次以上违章行为，责令此工人退场。

5、乙方应遵守甲方各项管理制度，服从现场项目管理人员的管理，搞好现场文明施工。

6、现场必须做到工完场清。材料应堆放整齐，严禁乱堆乱放，严禁浪费材料，发现现

场不整齐，不规范，不文明行为，每次罚款100元，三次以上责令乙方无条件退场，所

做工程量按50%计复算退场。

7、材料节约：在确保工程质量的前提下，要力争节约每一块模板，每根木方、钉子和铁

丝，乙方在进行操作时，要动脑筋对模板进行合理的长短搭配使用，充分提高模板的运

用率，不得擅自把长模板锯成短模板，长木方锯成短木方，若因人为因素，造成材料浪

费，机具损坏，甲方要对乙方进行原价格五倍的罚款。

8、工地严禁发生打架、斗殴现象，严禁酒后上岗，每发现一次双方当事人各罚款500-1000

元，造成工伤事故一切经济损失由乙方承担，两次以上打架斗殴责令乙方退场，所做工

程量按50%计算。

9、乙方在施工过程中所发生的大小安全事故造成的一切经济损失全部由乙方承担。乙方

工人生病，发生意外事故，一切责任均由乙方负责。

10、施工期间乙方工人生活自理。对施工中班长不在工地，无人指挥作业的一次罚款

50元。乙方在工程施工中必须24小时保持通信畅通，发生一次通信不通罚款50元。施

工现场严禁随意大小便，违者直接对班组进行罚款200元，并立即派人清理。

11、项目部组织的工程例会必须按时参加，甲方提前以板报形式或电话通知，乙方不

按时参加会议的一次罚款200元。

12、施工用电管理，甲方只提供一个总配电箱，专用配电箱电缆自备，均由现场电工

接线，施工宿舍不得乱拉乱接，违者罚款100～200元。

13、严禁偷盗行为，发现一次将所属班组罚款800元，个人立即清场。

八、人力资源约定：

1、乙方招收员工必须年满18周岁，不超过50岁，身体健康。年老体弱，有心脏病、高

血压等慢性病患者是，精神病患者，耳聋、智障者严禁招用。

2、特殊工种要求学习持证上岗。

3、乙方建立用工人员花名册，招收工人的花名册及身份证复印件报项目部存档案备案。

4、乙方招收的工人必须由班组长组织安全培训，考试合格后方可上岗，对新招工人必须

进行安全技术交底。

5、乙方不得拖欠民工工资，若有乙方工人上访事件发生，影响项目信誉，将处以2000～

10000元罚款，以后取消在本公司的承包资格。

九、付款方式：10层以下的基础、主体结构工程款由乙方全部垫资，10层以上按乙方实际完

成工程量的70%按月支付。工程主体结构竣工验收后，付到工程总造价的70%（含以前

所支付款项），工程整体竣工验收后，付到工程总造价的85%，余款在竣工验收合格后

三月内付清。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，望双方共同遵守，签字之日生效，价款两清后

本合同自动失效。

甲方：乙方：

项目负责人签字：身份证号码：

联系电话：联系电话：

二零一二年月日二零一二年月日

第三篇：劳务承包合同(木工班)

安庆马山“香樟苑”工程项目部劳务承包合同

甲方： 浙江省东阳市天工建筑工程有限公司

乙方： 承包人： 张爱国 身份证号： ***839 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的有关规定，为明确双方在建筑劳务合作中的权利和义务及违约责任，经双方本着平等自愿、公平、诚实守信的原则，就工程劳务承包事宜充分协商后签订本合同。（其承包人为自然责任人）

一、（1）承包项目： 安庆马山“香樟苑”工程3#、4#、5#、6#楼木工工程

（2）承包内容： 本工程所有的模板制作、安装、搭设、拆除、清理（含拔钉）、分类、归堆，落手清等木工相关的全部内容。（3）承包形式： 包清工

（4）工程进度： 按项目部进度计划执行

二、乙方向甲方提供劳务 38人，附上职工花名册。乙方派 为驻甲方的代表，负责日常的管理、协调工作。

三、工程质量及安全

1、工程质量达到国家验收规范的合格等级标准，分项工程实测合格率应达到85％以上，但最大偏差值不得超过规范允许偏差值的50%，超过这一规定的按公司建筑工程质量、安全检查奖罚的通知标准执行，奖罚款项在每月工程款中兑现。

2、安全及文明施工应达到市级标化工地。

四、承包价格

1、按房屋建筑面积计算承包工程量，计算方法如下：（1）基础不计算工程量；（2）按自然层计算房屋层数；

（3）标准层和跃层均按周边外墙外围计算建筑面积；

（4）阳台、两篷、室外楼梯、伸缩缝的面积计算执行2000年安徽省建筑工程预算综合估价表中建筑面积计算规则相关规定；

（5）3#楼的室外进户过桥板按砼接触面每平方米17元计算经费。（6）5#楼基础已做部分不扣工作量。

2、每平方米单价 肆拾捌元（48元）包括内容如下：（1）材料到场后的卸车，按指定地点堆放。

（2）模板制作、安装、拆除、堆放、清理铁钉，焊定位筋刷脱模油。

（3）自带设备及材料，切割机、平板机、手提机械、锯片、步步紧、铁钉、铁丝等小型工具材料，三级配电箱以后设备、器具由乙方负责。

螺杆、山形扣、螺帽、垫片由甲方提供，乙方完工后应归还的数量不得少于以下标准：螺杆、扇形扣为甲方提供量的95％，螺帽、垫片为甲方提供量的80％，不足部分乙方应照价赔偿。

核定木工板周转使用6次，总损耗率为20%，按模板接触面面积计算，节超按 50 %奖赔。

（4）支模架的搭拆，胀模后的砼落手清清理。

（5）模板安装材料清理分类归堆，按指定地点堆放整齐。（6）施工中出现的质量问题，乙方应返工、修补、抹平等，产生的所有费用由乙方承担，胀模后超出结构尺寸的砼乙方无条件凿除，并承担超出的砼经费。

3、职工的安全帽、雨衣等劳保用品向甲方领取，费用由乙方自理。

4、甲方提供职工宿舍及1间工具仓库（或办公室）。有关职工其余生活等事宜由乙方自行解决。

5、保证金 壹万元整，在签订合同前打入甲方帐号，保证金在主体完工验收合格后十日内退还，保证金不计利息。

五、承包款结算和支付

1、承包款的结算：甲方工长每月25日根据乙方在生产中上月26日——当月25日实际完成的工程量进行结算。每次结算前都必须对乙方的进度、质量、安全、文明施工、节约材料等进行考核，并履行签字手续。最终结算在乙方完成承包合同的一个月内结算。

2、承包款的支付：承包款结算后，甲方每月 日向乙方支付上个月结算承包款的 80 ％，上述即付款按以下办法发放，乙方根据核定工程款编制工资表，所有支付的工资应由乙方造职工亲笔签名的工资表，由甲方负责发放给职工，职工凭身份证及亲笔签名领取。主体工程全部完成后付至总工程款的90％，竣工结算必须由甲方施工员、质量员、安全员、仓库、预算员、项目经理签字后支付，其余10％在主体工程验收合格后一个月付清。

3、乙方负责人必须计划好资金运用，中途退场人员的预支与结算一切由乙方负责人自行解决。因工资纠纷引起向劳动保障部门上访的每次处以5000元的罚款。

六、安全生产及安全事故处理

1、乙方必须严格按规范施工，杜绝重大伤亡的发生，控制事故发生，若由于乙方造成的工伤事故，一切费用由乙方自行承担，甲方配合做好协调处理工作。

2、乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管部门进行验收，确认符合安全标准后，方可使用。

3、对职工必须进行三级安全教育，并由职工签字后方可安排职工工作，否则一切事故责任由乙方自负，甲方有权对违者进行罚款或令其停工，直至终止协议。

七、双方义务

1、甲方义务：

（1）甲方应及时提供乙方生产所必须的技术资料，并向乙方讲清施工技术、质量、安全、节约等要求、及时提供运输机械和材料。

（2）甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，避免停工、窝工;若不能保证连续生产应出具相应的书面材料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中合理调剂。

（3）组织乙方参加安全知识学习和安全检查。

（4）甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。

2、乙方义务

（1）乙方必须保证与其确定劳动关系的工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。乙方人员需持本人身份证，女的还必须有计生证，并将其人员登记造册（注明身份证号码），作为本合同的附件。必须办理暂住证、胸卡，费用由乙方自理。乙方工作人员必须服从当地有关部门和干休所及甲方的管理，如违反法律和部门规定，乙方承担全部责任。

（2）乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整的人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。

（3）乙方人员必须按甲方要求、施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并及时反映图纸中存在的问题，办理变更手续后方可改变施工。在施工中应注意保护成品、半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。如发生损坏、丢失应折价赔偿。

（4）乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防卫生、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料，无偿做好施工现场本工种的文明施工和0.5㎡以下（包括0.5㎡）预留洞的覆盖工作。

八、违约责任

1、甲方违约责任

（1）由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任，由甲方承担。

（2）甲方不能按时支付劳务费应在结算前 10 日通知乙方，在结算后 10 日内仍不能支付劳务费，双方对此又无协商新的解决办法，乙方有权书面告知甲方理由，撤走其人员，并通过法律诉讼追索拖欠的劳务费及损失赔偿费。

2、乙方违约责任

（1）乙方人员未按合同约定时间进场，由此造成延误工期，按延误天数占工期比例扣除劳务费；乙方在合同约定进场时间 3 日内仍未进场，甲方可终止合同，并提出索赔；乙方无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期造成影响时，甲方有权拒付其未领的劳务费、终止合同，并有权索赔。乙方不能按甲方的合理进度完成任务的，每延迟一天罚1000元。

（2）乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失由乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。

（3）因乙方责任造成质量事故和返工重做的，其工料机损失费用概由乙方承担，甲方还可按延误工期情况扣除费用。

（4）在施工中若甲方发现乙方无法继续承担工程施工能力，则甲方有权减少乙方工程量或终止合同。并向乙方追究因此引起的一切损失。

（5）材料损耗超过定额规定及双方协定范围的由乙方承担，以双方协定为准。

九、双方确认如遇不可抗力时，本合同允许变更或终止；如是国家政策性调整，使合同项目不能继续实施时，双方协商解决。

十、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先协商，如协商不成，可向人民法院起诉。

十一、合同未尽事项经双方协商列入其他事项：（1）进场时间以甲方通知为准。

（2）乙方设班组长1名、质安员1名，有事外出向甲方请假。（3）乙方有不服从甲方管理的人或事，甲方有权辞退或重罚，乙方如有包庇从容等现象，甲方有权终止合同，劳务费按80％计算结帐。（4）每层放样，乙方必须积极配合、协助甲方做好技术安全交底工作。（5）施工工艺：乙方按照设计图纸，强制性条文，项目部的技术交底要求进行施工，确保结构优质，杜绝建筑通病。

（6）项目部的各项管理制度条例与本合同具有同等效力，有抵触部分以本协议为准。

（7）乙方严格执行甲方保卫治安管理条例的规定，参与打架、斗欧的每人次5000元罚款；赌博的每人次500元罚款；盗窃集体财产的偷一罚百进行处理。以上款项直接在当月结算中扣除。

（8）乙方专职质量员对木工支模、拆模、钢筋工绑扎、砼浇捣后及时和甲方质量员一起参加验收，发现问题及时督促各相关班组进行处理，做好每个工种的交接验收工作。

十二、本合同经双方签字盖章后生效，一式三份，双方各执一份，另一份上报企业主管部门存档。

甲方代表: 乙方代表： 联系电话： 联系电话：

合同签订时间： 年 月 日

第四篇：1号楼木工班劳务承包合同（精选）

江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

合同编号：SJZ2014F001

班组内部承包协议(木工)

发 包 人：南通三建建筑劳务有限公司 承 包 人: 工 程 名 称：石家庄御景半岛8#地东侧商业区1号楼

工程

工 程 地 址：石家庄市长安区南高营，建华北大街以

东，高营北大街以西，御城路以北

签订日期： 2014 年6 月 14 日 江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

内部木工班劳务承包协议书

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程 模板制作安装 工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：御景半岛8#地东侧商业区1号公寓楼

工程地点：石家庄市长安区南高营，建华北大街以东，高营北大街以西，御城路以北

结构形式：剪力墙结构

建筑面积：约 41445.99㎡

二、承包范围、工作内容

1、按照设计施工图纸和会审记录、设计变更、前后图纸修改、工程联系单、技术交底和有关资料、现行规范完成本工程。

2、模板制作安装 工程承包范围：从基础垫层、筏板、承台开始至主体封顶及造型、附属二次结构模板工程一切模板制作安装工程（其中包括高支模、预制构件模板、空调板、窗台板、构造柱等零星砼支模，单价按已做实际平方同楼层计价）。及施工全过程文明施工要求的工作。（特注：现场搭设临建、塔吊基础支模及道路等所有一切木工部分施工活，全是乙方派人施工，此费用已包含单价内，不在另行计价）

3、模板制作安装 工程主要工作内容：

（1）、模板制作、安装、搭支模架、补缝刮缝、安放铁件、清理零星杂物，红线范围内材料的垂直运输、水平运输等。

（2）、浇砼时对模板看守加固，模板和支模架拆除、整理堆码，拆除后的模板建筑垃圾清理并运至施工现场指定的地点。工完场清。甲方： 南通三建建筑劳务有限公司 江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

（3）、模板支撑系统的搭设、拆除。严禁木工班组内架与外架连接，如有特殊部位连接在外架上必须在浇捣混凝土之前在楼层上加支撑加固，不让外架受力，如在混凝土浇捣时发现未另加支撑，按每处100元罚款处理，并留照片做依据。

（4）、施工放样每次一人参加（配合现场施工员、质量员）。外立面竖向轴线弹线由乙方完成（甲方负责轴线内控，乙方外控线必须与内空线相符，方能 继续施工）。

（5）、制模、立模、撑模、守模、拆模、保养拔钉、模板清理（清洗），柱、墙、梁等拉杆用PVC塑料套管露头截割，分类堆放整齐、场内运输，保养穿墙拉杆、预留钢筋模板钻孔、预埋铁件安放等。卫生间反口预留洞口的模板制作、支拆模、拆模预埋铁件位置安放、保洁责任区等一系列工作。所有主体结构支模全部采用九合板制作定型模施工。

（6）、底层梁柱支撑前要检查回填土是否夯实，在垫板下重新夯实后，垫木挑板施工。

（7）、当结构砼墙，柱边砌体墙垛长度小于等于200mm时，同墙柱整浇。（8）、当洞顶离楼面梁底距离小于过梁厚度时，或其它原因不便设过梁，或当洞宽大于1800mm时，将洞口上楼面梁高加深至洞口顶，宽同墙厚，长度比洞宽两边宽240mm—300mm。

（9）、及时与砼工、钢筋、水电等班组联系协调，为预留洞口、管孔、预埋筋的位置模板钻眼。

（10）、每用一次钢模、木模板，必须保养、清理、清洗一次。

（11）、配制木模板按项目部要求，流水翻用，计划好模板尺寸及材料使用，不得造成浪费。为了控制剪力墙、柱根部砼炸脚，严禁因地面高锯剪力墙、柱模板，剪力墙、柱根部离地面小于10mm，由混凝土班组用砂浆封堵，大于10mm的由木工班组用模板做压脚板或用方木，模板封模板内口平并加固，按责任承担。剪力墙底部必须采用小于30°的斜撑加固。

（12）、场内卸模板、场内运输，二次搬运、场内分类堆放和落手清及必要的包干区文明施工义务。

（13）、支模轴线移位或造成胀模，按粉刷要求凿除胀模砼，凿混凝土并作粉刷处理、修补。（凿除工序必须在抹灰前施工）江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

（14）、施工洞口的临时封闭，放线孔的封闭。

4、工作中，班组听从项目部管理人员指挥，无条件按照优质工程质量要求的施工方案、方法、工艺操作，不可有为难、反对心情、勉强施工。严格把好质量关，乙方配备专职或兼职质量员 同志，及时进行自检、互检、交接检工作。

5、立模必须牢固、平整、稳定，缝隙严禁过大而漏浆，所有外边剪力墙、挂脚必须由木工班封堵完成。

6、柱头墙身立模前，必须按施工员要求清理完柱脚建筑垃圾，浇水冲洗后才可立模，否则返工自负。

7、复核泥工、钢筋工标高、尺寸等，要求操作一致。

8、不允许胀模，如发生胀模，马上组织人员清理，并提到楼层二次利用，发生涨模每处罚款100元，大面积的每处处以200元/m2的罚款，并承担凿补的材料费、人工费及负责炸模凿混凝土的清理、阳台、露台、卫生间、厨房及高低跨翻边栏的不准确，高低跨处剪力墙、柱根部补缝不严密，不正确所造成的炸脚凿除工作。

以上内容包括一切相关的辅助工作和内容，从开工到主体封顶、附属工程验收的工作内容全部完工为止。小部份图纸或甲方更改，不存在任何签点工。

9、落手清、成品保护：每日及时作好落手清工作，余料及时利用，下道工序施工提前做好上道工序的成品保护工作。

10、所有工程材料计划单 5天前交项目部相关施工管理人员审核签字后再下料，工程量结算料单紧跟施工进度在全部完成一个月内交项目部审核。

11、该项目中垂直运输机到达不到的部分或原有塔吊覆盖不到的部位采用人工传料，不另外计费。场内二次材料运输均包括在承包范围内。

12、剪力墙止水螺杆用的小木块剔除，铁丝凿除。

13、地下室新型止水螺杆卸拆、清理、归类还送库房。

三、承包方式

1、采取包人工、包辅材含水泥支撑、包施工机具、包工期、包质量、包安全生产与文明施工及场地清理的形式承包。

2、本工程除垂直运输机、塔吊、卸料平台，所有完成本工程的施工机具和 江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

部分辅材均由乙方负责（包括铁丝、铁钉、施工机具、双面胶，脱模剂、小型手提圆盘锯、电钻、平刨带圆盘锯、二级电箱以外所有设施电缆线为两相三芯、三相五芯等小型机械包干在承包单价内）。

3、本工程采取固定单价的形式承包，在合同工期内不论市场人工费、材料费、机械费等有任何变动，该单价均不作调整。

四、承包单价与结算方法

1、模板制作安装 工程，按实际施工展开面积结算（即砼接触面），单价 27.5 元/㎡。

另设± 1 元/㎡工程施工质量奖罚制度，每结构楼层剪力墙、柱拆模后必须经现场主管施工员验收评定，奖罚范围在：

（1）剪力墙、柱垂直度±8mm内（含8mm），其中任何一道剪力墙、柱垂直度不得有±15mm以上误差（含15mm），且合格率在80%以上时（含80%），本楼层单价奖励 1 元/㎡，即本楼层单价为： 27.5 元/㎡。

（2）剪力墙、柱垂直度±8mm内（含8mm），其中任何3条剪力墙、柱垂直度不得有±15mm以内误差（含15mm），且合格率在70%以内时（含70%），本楼层单价惩罚 1 元/㎡，即本楼层单价为： 26.5 元/㎡。

2、最终结算人工费以甲方项目部和乙方核对为准。人工费结算时乙方必须提供所有结构楼层的工程验收合格单，作为结算的依据。质量奖励如果能达到项目部要求在评比中能进入前十名，按面积计算加1元。

3、本单价含施工工人保温保暖、防暑降温、劳保福利等费用，不含税金。

五、工程质量与验收

1、质量要求：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准，必须符合石家庄地益嘉房地产开发有限公司对工程施工质量的相关规定和要求。

强制要求：无论优质、优良，必须严格控制平顶的水平和标高(包括阳台平顶),其标准是：

（1）地下室剪力墙内侧批灰不粉刷、所有平顶批灰不粉刷。如支模平整度不够，凹凸部分的凿除、修补所造成需粉刷时，其人工费、材料费均由乙方负担； 江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

（2）、楼面标高准确的前提是确保楼板厚度在规范范围内、即控制好梁底、平板底标高，板底标高不准确造成板厚超过规范的，损耗砼由乙方照价赔偿，如板厚少于规范的，以后加固检测费由乙方支付（非支模原因引起的除外）。

乙方必须按甲方技术交底内容,对班组施工人员做好技术交底工作.按照国家规定的质量检验评定标准评定,特别是柱抱箍间距、梁板支撑、剪力墙、柱钢筋加固，模板底部不大于230mm，其余间距不大于460mm内；严禁胀模，特别是制模接头、撑模接头、柱梁接头、梁梁接头、梁板接头、板缝接头必须严格掌握好平整度，高差控制在2mm内（一般操作中严禁接缝高差，特殊情况或无法补救情况下允许高差2mm）。

特别警示：

（1）、柱子的平直度、垂直度必须逐只验收校正，确保误差在8mm以内。（2）、梁侧模支撑必须两头用托线板挂垂线固定，中间拉线固定，彻底杜绝梁侧板不垂直、扭曲或不直线）。

（3）、方木单根根据进料的尺寸规格，对厚度不均匀的、影响支模标准的，该刨的必须刨后加工均匀处理后使用。

2、质量标准： 模板制作安装 工程全部达到优良标准，而且一次性通过验收（极少数不符合质量要求的必须马上整改，且以后不得犯类似质量通病）。

3、质量等级：按“河北省双优样板工程”标准验收，如单项有被处罚的该项按合格单价计算。

配模尺寸严格按项目部要求制作，确保原模的方正、尺寸正确，（特别警示：柱梁截面-5mm～-3mm制模）经验收后方可支模，若因配模不符合要求返工的，不论模板能否利用，一律按100元/块处罚。

4、质量验收：每结构楼层 模板制作安装 经自检合格后，必须以书面形式和现场主管施工员及其他班组办理验收单和交接检手续。

5、对甲方、建设单位、监理单位因 模板制作安装 工程质量问题，实施处罚的，乙方应无条件接受。

6、必须每个月完成的工程量由班组、栋号长、质量员、总施工签字确认。

六、付款方法、质量保修金

付款方法：

1、本工程人工生活费按月进度支付，工程量每月结算一次，由甲方主管栋 江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

号长和预算员与乙方核实工程量后，再由甲方安全员、施工总负责签字确认，作为人工费支付依据，方可支付人工生活费。

2、每月发放工人生活费，每个领取生活费的工人，必须统一有考勤表、工资表、要和施工员考勤核对后，每月满勤方可领取生活费，每月每人支付1000-1500元以内。不足满勤工人按施工员考勤核对实际天数比例发放，其余工程款等本班组全部完工之后3个月内支付至95%或者年底结算至工程款的90%给予支付。其余5%在6个月后支付。

3、跨工程按实际完成工作量结算80%。

4、特注：本工程没有预付款项。施工满一个月后，按乙方在甲方项目部经过注册培训所有施工人员（仅限乙方注册人员，不包括未经甲方备案注册人员）根据当月在施工现场人员发放生活费，除领用饭菜卡外每人每月1000元，强调饭菜卡领用后不得转让，一担发现甲方对乙方可限额领用饭菜卡，甲方发放乙方工人的饭菜卡金额、生活费作为支付给乙方分项工程款，在结算时从劳务费总价中扣除。

质量保修金：

质量保修金按 5 ％扣除，保修期 半 年，保修期满后一次性无息付清。

七、工期

1、筏板~±0.00完成时间为： 2014年 8月 1 日至 2014 年 9月 20 日。1、1~8层完成时间为： 2014 年 9月 21 日至 2014 年 11 月 30 日。2、9~屋面完成时间为： 2014 年 12 月 1 日至 2015年 4月 10 日。

3、按甲方或建设单位要求的合理工期施工。（按实际开工时间为准）

八、双方责任、义务与工作

1、甲方责任、义务与工作

1）主体结构每3层 甲方为乙方配置1个总电箱，结构施工时甲方为乙方随楼层配置一个380V电箱（线长20~30m）和2个220V的电箱（线长20~30m）。

2)无偿向乙方提供工人宿舍、生活用水用电。

3)在合同签订后 5日内向乙方提供有关施工图纸和相关建设文件资料 江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

套。复印费用由乙方承担。

4)施工前向乙方进行工程技术和安全交底。5)负责与其他班组的工作协调。

6）及时组织乙方人员进行质量互检，对乙方工程质量及时进行验收和督促，及时供应乙方申报的工程材料，做好后勤工作，做好总体放线工作。

7）及时解决乙方提出的合理化建议，提供必要的劳保用品。8）组织乙方人员参加安全知识学习和安全检查。

9）甲方为乙方施工人员购买实名制施工保险。费用由乙方承担，结算时扣除。

10）甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

2、乙方责任、义务与工作

1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从甲方、建设单位、监理单位等管理人员的监督与指挥。2）在施工作业中符合有关安全生产、文明施工操作规程及相关法律规定，以确保安全生产、文明施工，否则由此造成的一切后果均由乙方承担。

3)承担已完工程成品保护工作。

4)必须保证足够的施工人员及管理力量，否则因此而造成的延期交工、工程质量等责任均由乙方承担。

5)不得将本工程再行分包或转包，否则甲方有权终止合同。

6)向甲方承诺按照合同条款的约定进行工程施工、竣工，确保工程质量和施工工期达到合同和甲方的要求。

7)对其他分部分项工程的成品、半成品负有保护责任和义务，如由乙方损坏，乙方须承担双倍的赔偿责任。

8）乙方指定的现场代表为，负责本工程一切相关事宜的协调与处理工作。

9）必须服从甲方现场管理人员的领导和工地的总体施工安排。10）乙方承诺在合同期间不拖欠民工工资，否则由此引起的一切后果由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

九、违约、索赔和争议

1、违约、索赔

本合同中关于甲方违约的具体责任如下：

当甲方不能按协议书约定（双方认可的工程进度款或结算款）向乙方支付工程款，甲方应承担违约责任。因甲方材料供应不及时等发生的待料待工，连续超过7天（非甲方原因和不可抗力除外，超出7天以上的部分天数）即从第8天开始补偿，甲方按乙方实际施工人员补偿30元/人生活费，此费用视实际发生状况双方另行签证计费。如由甲方原因造成工程停工超过30天以上，乙方有权要求甲方结算和付清已完工程的所有价款并可解除合同，并由甲方承担由此发生的相关费用。（如果由于开发商原因造成的停工，甲方将不承担相应责任）

本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

因乙方原因，工程质量经验收不合格，乙方在收到甲方或监理工程师的整改通知后，经两次整改仍不合格或拒绝整改的，甲方对乙方作1000~2000元的处罚。若返修仍不合格或拒绝返修，甲方有权解除合同，已完成的工作量（人工费）按80%结算。乙方还应赔偿甲方因此造成的其他损失和费用。

因乙方原因，乙方工期每延误一天，甲方对乙方作1000~2000元的处罚，连续延期3天以上，甲方有权解除合同，已完成的工作量（人工费）按80%结算。乙方无条件退场并赔偿甲方的损失。属甲方原因造成的工期延误除外。班组中途自动退场，已完成的工作量（人工费）按60%结算。

无故退场，班组长必须提前15天以书面形式提出退场申请，并自愿按自动退场处理，如在施工期内无故停工（少于总人数的80%）每日按2000元作停工罚款，超过5天罚款2万元。

2、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方当事人应及时协商解决，协商不一致时。可向本工程所在地的仲裁机构进行仲裁。

十、质量管理

1、乙方按照设计图纸、施工规范、石家庄市与建设单位的有关规定及施工员技术交底要求施工，以优质质量为目标，坚决杜绝建筑通病和影响使用功能的 江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

施工质量。

2、月验收结果以施工员、质量员、项目经理验收为准，分部工程以质监站评定为依据。

3、施工中，乙方必须服从甲方正确领导，严把质量关，设专职质量员 及时进行班组内自检、互检，配合施工员复验，如有质量问题及时安排工人整改。

4、甲方提出整改或合同内工作不到位，乙方必须迅速、及时完成，要求每天整改的工作不过夜，如不及时整改，甲方有权采取以下措施：

1）第二天工作要待第一天工作整改完成后，方可施工。2）甲方及时拆除。

3）甲方另派人整改，技工按300元/天（次），普工按180元/天（次）计价，由2名以上施工员签字并留照片，在当月工资中以扣工单形式扣除。4）进行处罚，并赔偿返工材料费。

5）令其停工整改直至中止协议，无条件退场。

5、乙方协议签订之人必须在场管理，不得由带班之人代替管理，否则甲方有权终止合同。

十一、安全管理

1、以河北省安全生产文明施工双优样板工程为目标，做好班组内各施工现场人员的安全文明工作。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

3、甲方协助乙方对其在施工场地的工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

4、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，及时向甲方有关人员提出合理化的书面建议，对不安全隐患及时整改。

5、对新来的职工，乙方必须进行班组书面安全，并由职工签字后上报甲方有关人员进行安全教育。进行了“三级安全教育”、安全生产考试后，乙方才可 江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

安排职工上班，否则一切安全事故由乙方自负，甲方有权对违反者进行罚款或令其停工，直至中止协议。

6、乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，进行“三上岗、一讲评”，并及时做好记录，并设立兼职安全员，督促本班组内安全生产、文明施工工作。

7、甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作，协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作，消除安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。对万一发生安全事故，必须有安全员事故地点确认，费用在1000元以内由班组自负，超出1000元、超出的部分除保险公司赔付外余下部分分责任承担，并按“四不放过”原则处理，因乙方违反安全操作规程施工或明知不安全蛮干造成事故的一切损失由乙方自负，乙方无条件处理好职工善后工作，如乙方口头、加书面提出不安全因素，甲方不予整改或瞎指挥的一切损失由甲方承担。

8、机械操作固定人员，由持上岗证的熟练工操作。遵守安全操作规程，严禁无证随意上机操作，否则一切损失由乙方自负。

9、甲方根据乙方上报人员提供每人安全帽一个，费用甲乙双方各承担50%，甲方不收回安全帽，在全部工程完成结算款额中扣除安全帽费用。

10、在施工过程中，如有剩余材料和操作用料，不得堆放在外架上，不得拆除外架的所有设施，如发现一次则罚款500元∕次。

11、乙方必须严格按国家和当地有关部门的规定，加强施工现场人员，施工机械设备的安全防护，落实各项安全生产的规章制度，做好安全生产、文明施工等措施。

十二、工期管理

1、乙方必须根据甲方的工期计划，配足所需工具、机具、技术力量和人员，根据甲方的可行性工期计划（根据实际情况，工期计划按月或施工层、标准层每月5层由乙方签字为准）必须按时完成，否则，处罚1000～5000元/天的工期押金，在当月的工资中扣除。

2、押金处理：

1）中途离场或主体封顶时间超过总进度计划，处罚的工期押金没收。2）按总进度计划时间没有超过的，工期押金退还；提前完成工期的，按实 江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

际情况给予相应的奖励。

十三、人员管理

1、乙方负责人要严格选择身体健康、技术好、劳动态度好或进步快的技普工人员，严禁带小孩的职工进场，尽量避免家属进场，如家属需要入场，需甲方认可，并且该家属必须要上班，服从甲方管理，否则清退。

2、进入施工现场人员要按项目部及保卫科的要求做好审批（施工员、项目经理）、进场手续（无身份证禁止入场，有前科的人禁止入场），听从保卫科长统一安排住宿和做好有关项目部和当地派出所要求的工作。

3、遵守项目部各方面制度，及时做好安全文明施工、治安等教育，并与每一个员工订立劳务协议一式三份（项目部留档一份）。

4、对表现极差、违法乱纪和工作不佳的人员，甲方指明，乙方及时负责清退。对中途离开工地的职工，甲方不负责预支工资、生活费或路费，一切由乙方负责人自行解决。

5、遵守生活区食宿制度，不得进行赌博、打架、斗殴、嫖娼等违法乱纪的行为，一旦发现按甲方项目部规章制度处理。

6、每天上午9点、下午3点班组长会同甲方施工员按出勤表现场清点人数并确定大小工，且在考勤表上签名。

十四、机械、工具、材料管理

1、甲方提供二级电源箱一个，以后部分电源由乙方负责，必须用二相三芯、三相五芯合格电缆搭接，其他所有工具、机具乙方自理，费用自负。

2、做好仓库领用签字手续，工完归仓，遗失、损坏，照价赔偿。乙方必须及时保养或通知维修机械，修理费用由乙方支付。

3、施工用木方、胶合板等必须合理使用，否则所损失的差价由乙方负责，及时做好落手清工作。

4、工完时必须：

1）无木方、模板在各楼层垃圾堆内和外架上。

2）无步步紧、螺栓拉杆、3型扣等在各楼层垃圾堆内和外架上。

5、乙方如不及时做好落手清，甲方有权派直属班作业，按照180元/工日计 江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

算，在乙方结算时工资中扣除。

6、乙方必须由有上岗证的专人使用机械，上报甲方备查并及时维护保养。

十五、工作协调

1、及时与甲方和其它班组配合好各项工作，及时做好质量整改工作。

2、各种材料垂直、水平运输均由班组自行负责，已含在单价内。

3、混凝土浇捣时必须有专人值班。

4、及时提供材料采购计划进行审批。

十六、其它

1、班组长必须常驻工地，未经施工员许可，擅自离开施工现场罚款300元/天（次）。

2、乙方必须遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。

3、对乙方违反本协议内容，甲方有权处以100~500元/次（人）的罚款，情节严重（或中途离场）按第九条的违约责任执行。其余款项作为罚款或甲方另外组织人员施工的费用。

4、乙方人员严禁打架、赌博、偷盗等违法乱纪行为，必须严格执行甲方保卫治安管理条例，每位职工必须持有身份证等合法证件方可进入工地，否则无证人员和18岁以下60岁以上人员禁止招收使用和进入施工现场。

5、甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议记录均为本协议附件一并执行。

6、主楼及属土建承包的室外工程，如图纸变更、会审记录、设计变更、前后图纸修改、工程联系单、技术交底或甲方修改所造成的反工，由木工班完成，价格同楼层每平方米计价，只签工程量，不存在点工。由2名施工员签字，并留照片，并在每月15日前上报给甲方预算部。

7、乙方若不及时做好落手清，甲方有权派直属班作业，按照180元/工日计算，由2名以上施工员签字并留照片，在乙方当月工资中扣除。

8、合同条款以外项目部制度、会议记录、补充协议都具有合同同等法律效义。

十七、合同生效与终止 江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

本合同由双方代表签字、盖章或按手印即生效。人工费付清后，本合同终止。由于不可抗力因素造成合同无法继续履行(不可抗力指：政策和法律法规变动、地震、自然灾害等)双方应互免责任。

甲乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

如有未尽事项，双方可另行协商解决。本合同一式六份，甲方 五 份，乙方 壹 份。

甲方：南通三建建筑劳务有限公司 代表：

电话：

乙方：

代表：

身份证号码：

电话：

订立日期：

年 月日

江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

项目管理处罚制度

1、不按图施工，造成工程返工，按实际罚款。

2、不按质量规范要求施工，工程质量不合格，造成返工，按实际罚款。

3、不听指挥，随意浪费材料，按实际罚款。

4、未按公司进度计划施工，拖延工期，罚款1000~2000元/次。

5、质量通病，造成损失，罚款1000~5000元。

6、施工管理人员现场指挥整改，不服从，罚班组100元/次。

7、每月5日前不制定质安教育计划，罚款500元。

8、不执行质安教育计划，罚款100元/次。

9、不经工地电工，私自拉电线及用电器，罚款20元/次。

10、不懂电器和机械操作，擅自使用和玩弄机电设备，罚款50元/次。

11、在危险区域作业时，相互追闹，罚款50元/次。

12、进入施工现场不戴安全帽，罚款50元/次。

13、上班不佩戴胸卡，罚款20元/次。

14、上班期间穿拖鞋，罚款50元/次。

15、工人之间斗殴，班组各罚款2000元/次，不论何种原因挑起事端者重罚3000~5000元。

16、上工地电瓶车按指定地点停放，并上锁，钥匙随身保管，以防被盗，如电瓶车被盗，项目部只负责向当地的派出所报案，不负责赔偿经济损失。

17、违反当地质安管理条列，罚款300~500元

18、高空抛物，罚款200元。

19、乱丢烟头，不在指定吸烟区吸烟者每次罚款20元。20、乱到残汤剩饭，罚款20元。

21、被褥、衣服、鞋袜、碗盘、行包乱放，不整齐，罚款20元/次，班组宿舍混乱罚款50元/次，并在2小时内整改，否则，罚款100元/次。

22、房间地面不干净，脏、乱、差、地面潮湿积水等，罚班组50元/次。

23、在宿舍内就餐，罚款10元/次。

24、起床后蚊帐无靠墙边挂放整齐，罚款20元/次。江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

25、私自煮食或擅自使用“热得快”罚款100元/次，并没收所有炉具、餐具等违规用品。

26、损坏公共设施，按所损失财物照价赔偿并罚款200元/次。

27、不准酒后作业，违者罚100元，并责令当即离场。不得赤脚或穿拖鞋，高跟鞋，硬底带钉易滑鞋进入施工现场，违者罚50元。

28、严禁搭乘非载人吊笼上落，并严禁吊笼未固定装置时进入取物，严禁人员穿过吊笼底，违者罚200元。

29、禁止将材料、余泥、杂物等随意倒放，违者罚款200元。

30、各种机械设备必须有特种作业人员，持证操作，严禁无证人员擅自开动机械并进行操作，违者罚款200元。

31、要爱护一切安全防护设施，设备。严禁随意松动，拆卸各种临边、洞口护栏、盖板，禁止随意松脱、钢井架、缆风绳、排栅拉顶杆件和安全网等。违者罚款300元。

32、未经安全教育及未办安全教育合格证的员工不得安排上岗作业，违者罚款200元，班长承担相应责任。

33、严禁使用未经项目部电工检查符合要求的用电设备，否则，罚款100元。

34、严禁随意使用未经允许或同意的其他班组工具、材料或机具，否则，罚款50元，造成纠纷罚款500元。

35、甲方召开的班组例会必须按时参加，每缺席一次罚款200元。

36、以上条款必须由班组长传达到每个工人，如班组长未传达到每个工人，所发生的一切费用由班组长自行负责。

甲方代表：

乙方代表： 江苏南通三建集团石家庄分公司石家庄恒大城御景半岛8#地1、2号楼丁伟松项目部

宿舍管理制度

为了宿舍周边良好的居住卫生环境，请遵守如下制度：

1、每间宿舍设一名舍长，负责督促安全、文明、卫生及消防等事务。

2、每天安排一名值日生，负责打扫和管理宿舍卫生。

3、不准乱丢烟头、杂物，随地吐痰。

4、每天起床后应整理好床铺（床、蚊帐挂设统一整齐）。

5、宿舍内不能乱挂衣服、杂物和堆放工具，不准在电线上晾衣服。

6、不准私自拉接电线和安装插座及增设照明灯具等。

7、严禁私藏易燃易爆物品、注意防火安全。

8、不准在宿舍内使用电炉、电热器或其它电器煮食物。

9、不准损坏或挪用宿舍周围的消防器材。

10、严禁“黄、赌、毒”，严禁打架，不准在床上吸烟。

11、不准乱丢垃圾到窗外或走廊。

12、剩饭应倒入饭堂门口专用潲水桶内。

13、走廊、阳台边不准堆放酒瓶或易坠落物件。

14、在作息时间内应熄灯、不准高声喧哗影响他人休息。

15、未经许可不准私留外人在宿舍过夜。

16、准备上班前严禁喝酒。

17、不准在非专用的场地设施内大小便。

18、遵纪守法，严禁喧哗吵闹，打架斗殴和喝酒闹事及偷窃行为。

19、保护宿舍良好卫生环境、人人有责。

以上制度由班组长担保，如有违反每次处罚50～200元。

20、生活区职工保管好自己的贵重物品，钱存在银行保管，贵重物品出入，例：电瓶车、电脑、电视、手机等要经过门卫登记，未经过登记的被盗，项目部只负责向派出所报案，不赔偿经济损失。

21、班组所用水电费按住房间平均人数用量计算，超出部分由班组房间个人承担。宿舍统一由项目部安排房间。

22、以上条款必须由班组长传达到每个工人，如班组长未传达到每个工人，所发生的一切费用由班组长自行负责。

甲方代表：

乙方代表：

第五篇：木工班组劳务承包合同

木工班组劳务承包合同

木工班组劳务承包合同1

甲方：_________

乙方：__________________

依照《民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就______（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：______

工程地点：______

工程承包范围

1#、3#、4#、5#、11#、12#楼施工图的全部工程量。

第二条工程工期

1、计划开工日期：计划完工日期：

2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

第三条工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。

第四条组成合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同。

2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范。

第五条甲方责任和义务

1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法行为的人员予以清退。

4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

5、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

第六条乙方责任和义务

1、遵守国家政策和法律法规。遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

4、服从甲方和业主的监督、检查、管理。接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

6、按甲方统一规划堆放材料、机具。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。

8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）。

9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件。禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员。禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

第七条环境保护、安全生产和文明施工

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育。依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工。加强对现场操作工人的安全教育。认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染。避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

第八条材料、设备供应与管理

1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）。因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

第九条承包方式、价格及包含的内容

1、承包方式及单价：按3#、4#、11#、12#楼施工图包含的全部内容包工包料、每平方米1800元。1#、5#楼按每平方米1800元的45%结算（即每平米810元）。

2、承包价格所包含的内容：

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用。各类材料的场内二次倒运。自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用。包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库。劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）。安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）。

文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）。承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工。预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。

甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。甲方今后不再向乙方支付任何变更费用。

3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

第十条结算办法及付款方式

1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的`_______%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。3。在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

第十一条施工验收

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收。甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业。验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收。甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）

第十二条工程保修

1、保修范围、期限：______________

2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

第十三条保险

1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十四条争议

1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。否则，应在甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

3、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。

4、调解要求停止合同工作，且为双方接受。

5、仲裁机构要求停止合同工作。

6、法院要求停止合同工作。

第十五条合同履约保证金

1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额。若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。

第十六条合同终止

双方履行合同全部义务。劳务报酬价款支付完毕。乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后。保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

第十七条合同份数

本合同一式_______份，甲方_______份。乙方_______份。

第十八条合同生效

本合同自双方签章后生效。

甲方（盖章）：______________

乙方（盖章）：______________

合同签订时间：______________

合同签订地点：______________

木工班组劳务承包合同2

工程名称：项目

工程地点：中

协议签订时间：____年____月____日

协议订立地点：工程项目部

纳米级磁性材料器件建设项目

木工班组用工管理协议书

甲方：四川建设工程有限公司（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着诚实、平等、自愿、自负盈亏的原则，经协商一致，对于纳米级磁性材料器件建设项目，双方就木工工程：模板的制作、安装与拆除（含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工）单项专业工种施工有关事宜订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程承包范围及内容：

1、工程范围：

纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。

2、工作内容：

1）乙方承包具体工作内容：基础（±0.00以下至±0.00层，垫层、含承台、地梁、剪力墙等），主体框架（梁、板、柱等）及零星（构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑；过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等）现浇构件砼和预制构件砼（凡涉及木工种作业完成的所有部位）模板的制作、安装与拆除，模板所需要的支撑（含水平、垂直、斜撑等）及自身所需的上料平台、跑道、内外脚手架搭设与拆除，以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车，水平和垂直运输，场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码，有限覆盖，混凝土。高低标号砼挂网，石匠剔打。

2）工程模板辅材：元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有：圆盘锯、刨木机等，机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等，甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可，乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等，凡涉及到现浇筑砼成型（木板）所需的一切主辅材料均由乙方提供，并包括所有材料的进出场及上下车和场内（水平垂直）运输。

3）元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。

3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。

4、现场材料清理（必须做到工完场清），配合迎接有关部门检查需要的准备工作。

三、1、专项工种计算方式：按以下第（2）种方式计算劳务费：

⑴按时计酬，日薪/元或者月薪/元。

⑵按面积计算：

1#、2#厂房：每平方米元（按砼接触面积计算）；

3#厂房、4#办公及辅助用房：每平方米元（按砼接触面积计算）；

⑶其它计算约定：。

2、付款方式

本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算85%（工程量计算方式：按图纸规范计算），主体工程完工并验收合格后支付至95%，装饰完成支付至98%，剩余2%竣工验收后支付。

3、本工程严格按照实名制管理要求，采用人脸识别进出场、上下班必须打卡考勤，未经打卡记录的人员一律不得发放工资并做退场处理。

4、工程结算以实际完成工程量为准。

5、有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量仍不合格。

6、合同签订后3日内乙方向甲方缴纳万元履约保证金，履约保证金以转账的方式转入甲方指定账户。

7、履约保证金的返还：主体工程全部完工后，甲方退还乙方，剩余待工程竣工验收合格后，如未发生拖欠民工工资的情况（乙方必须提供所有民工工资结清证明，乙方和民工双方签字、盖手印），3个月内无息退还。

四、工期要求：

按项目施工进度计划执行，如因乙方原因造成工期延误，每逾期一天工期，甲方对乙方处以20xx元/天的罚款。

五、双方责任与义务

（一）、乙方责任与义务

1、乙方须服从甲方现场管理人员的管理安排、指挥(配合甲方放线、测量、材料计划等)，乙方人员如不服从甲方管理，甲方有权对乙方进行处罚和开除相关人员。

2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按20xx元每次罚款，在工程款中扣除。

3、乙方必须遵循甲方施工现场安全文明管理规章制度，做到工完、料结、场清，文明施工。未用和废弃材料必须堆放到指定位置，堆放整齐。

4、在施工工程中乙方应熟读施工图纸，严格按照施工图纸和施工技术规范进行操作，避免返工和造成质量事故。如发生返工和质量事故，所造成的经济损失和责任概由乙方负责，并负责质量缺陷修复。由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

5、乙方操作人员在施工过程中应对甲方材料予以负责，合理使用甲方供应的材料、设备，材料不得肆意浪费。如发现乙方人员出现故意浪费材料的现象，甲方有权对乙方作出相应处罚。

6、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工作操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

7、乙方应按照省、市发布的实名制管理文件执行，本协议签订后应向甲方提供所有进场工人的花名册、身份证复印件等资料，民工进场前应先接受三级教育，教育合格后方可进场签订劳动合同，购买工伤保险。为保证施工正常进行，施工过程中乙方进、退场工人要第一时间上报甲方现场管理人员并办理相关手续，如乙方瞒报、谎报工人身份信息，甲方将移送当地派出所处理，并给予相应处罚。

8、乙方应严格遵守甲方公司财务制度及项目部财务制度和管理要求，不得收取民工工资卡，不得以任何理由、方式套取民工工资，民工每月工资不得超过5000.00元，超过部分乙方自行解决。乙方每月应按时足额发放民工工资，每月提供所有工资表上的务工人员名字、考勤、金额及签字等内容均真实、准确、无误（均必须与实名制系统、劳动合同及三级教育相符）。乙方应将每月的民工工资表上报甲方财务部门审核，并委托甲方支付。

9、乙方在工程施工过程中以及工程完成并撤离施工现场后，如出现民工到甲方或业主等相关单位索要工资或欠款，甲方将从乙方工程尾款和履约保证金中代扣相关款项，并处以20xx元/次的.罚款。

10、乙方人员上下班交通工具自理，且途中应准守交通规则，若发生交通事故自行承担相应责任。施工现场只提供交通工具的放置场所，若有遗失、损坏责任自负。乙方人员应保管好个人财物、施工器具等物品，如有损坏遗失，自行负责。

11、乙方自行购买劳保防护（安全帽、安全带等）用品。

（二）、甲方责任与义务

1、甲方在开工前应提前向乙方做好工程技术、安全文明施工交底，随现场做好测量工作，严格按照施工图纸要求进行施工，避免造成返工工作。如因技术原因造成返工，由甲方承担返工损失。

2、甲方供应材料计划由乙方提供，甲方复核数量后负责采购，甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付，因甲方材料供应不及时造成工期延误工期顺延。

3、组织落实安全措施，在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。

5、甲方应保证已完工程的及时验收，保证乙方工程进度款的按时支付，按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。

6、负责对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。

7、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。

8、合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。

9、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。

10、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。

六、工期

1、以甲方通知进场时间为准，具体时间在工程开工后由甲乙双方另行明确，在施工期间如遇不可抗力因素则工期顺延。如耽误工期，按20xx元/天进行处罚。

2、乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80%，当月不予计量支付，并按差额的3‰进行处罚。

3．甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），是本合同的组成部分。

4．甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。

七、工程质量

1.必须按照国家及本市现行的《施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量统一标准》，本工程质量评定必须达到合格等级。

2．乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

3．乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，并达到甲方项目质量计划的质量目标。

4．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于相应的罚款，并赔偿带来的一切经济损失。

5．严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理。清理的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款。

6、乙方在施工过程中不得擅自无故停工或因乙方原因不能继续施工，如发生此类事件，甲方有权单方面终止合同，甲方按乙方完成完成工程量的60%进行结算，由乙方承担全部责任。

八、安全要求

1、工程开工前，乙方应做好本工程工人和操作人员的安全思想教育和安全条例培训，并做好安全技术交底。

2、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，作好三级安全教育、安全交底、安全措施投入，特种作业必须持证上岗，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，机械设备由专人操作，杜绝一切安全事故的发生。

3、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方和急救机构。甲方应为抢救提供必要的条件。如发生安全事故，人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以内的工伤事故，甲方负责上报保险，保险赔付不足部分由乙方自行负责；人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以上的工伤事故，工程施工作业人员工伤保险赔付金以外剩余不足部分，由乙方承担50%，甲方承担50%。若因乙方野蛮施工所造成的安全责任事故，全部由乙方负责。

4、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。

5、乙方必须遵守国家法规，乙方因不按规定或违规、违章野蛮施工，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。

6、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。

7、乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责。

8、乙方应将相关资料按中江县医疗保险局的工伤保险有关要求提前二天（双休日、节假日除外）提交给甲方，并接受安全教育，填写三级安全教育卡，签订安全协议，方能进入工程现场劳务作业，否则发生一切安全事故由乙方承担全部责任。

9、严禁乙方发生偷盗行为，若发现一次按偷盗财物价值的50倍罚款，情节严重的报当地公安机关；严禁打架斗殴事件，除承担相应的责任及经济损失外，并处予每次5000元的罚款。

10、乙方自行解决食宿；乙方必须服从管理，保持现场整洁，及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清；乙方须与其他工种配合施工；乙方负责施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运；乙方须做好文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

九、违约责任：

1、工期：严格按甲方要求，如逾期，罚款20xx元/天。若乙方仍然达不到甲方要求的工期，甲方有权解除合同。

2、因乙方的质量、工期达不到本合同要求的，甲方有权单方面解除合同，且仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，且不承担任何违约责任。

3、若乙方在合同执行过程中单方面解除合同，则甲方仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，甲乙双方均不承担违约责任。

4、因乙方不能按甲方的工资发放管理办法提供相关的资料，导致不能按时发放劳务费，甲方不构成违约。

5、其它：/ 。

十、本协议的变更：

1、任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。

2、甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。

十一、本合同的解除：

1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

2、属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，且不承担违约责任：

（1）乙方严重违反甲方规章制度的。

（2）乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。

（3）乙方被依法追究刑事责任的。

（4）甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的。

（5）乙方不能胜任劳务工作的。

（6）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。

（7）本合同约定的解除条件出现的。

3、若乙方单方面解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，否则应赔偿因此给甲方带来的损失。

十二、合同争议：

若甲、乙双方履行本劳务合同时发生争议，应协商解决；若双方不能协商解决，应向中江县人民法院起诉。

十三、其它约定：

1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

2、合同订立时间：____年____月____日。

甲方（签章）：乙方（签章）：

委托代理人委托代理人

身份证号：身份证号：

时间：____年____月____日时间：____年____月____日

木工班组劳务承包合同3

发包方：_________（简称甲方）

承包方：_________（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就祥和乐园27#楼的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。

一、工程名称及地点

1、工程名称：

2、建设地点：本工程位于南阳市北京大道西侧，原京达宾馆西约300米

3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米

二、劳务承包范围及内容

1、承包范围：27#楼从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆（包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程），含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。

2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具（包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备；

3、承包价格及计价方式：按模板展开面积元/平方米计算。

以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用（含安全帽、安全带、安全绳等）；

4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款；

5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。

6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。

三、双方的责任

（一）：甲方责任

1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料；

2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求；

3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。

4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件；

4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督；

6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。

（二）：乙方责任

1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运；

2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度；

3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作；

4、协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。

5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等；

6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽（外墙及高处作业时必须系安全带），若有违者，发现一次由甲方罚款50元（从乙方工程款中扣除），坚决杜绝违章作业和违章指挥；

7、服从甲方管理人员的'检查、指导与监督，保证工期、质量和安全；

8、每天（每次）作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿；

9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为；

10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任；

11、、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。

12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。

四、安全责任

1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在_____元以内的，由乙方承担费用。经济损失在_____元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用；

2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在_____元以内的，由乙方承担费用。经济损失在_____元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用；

3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200—500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。

4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200—500元/次。

5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200—1000元/人。

6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200—20_元/次的罚款。

7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50—200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。

8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。

五、保险

1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买；

2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。

六、材料供应和管理

1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责；

2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理；

3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，

4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。

七、施工配合

1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合；

2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

八、违约责任

（一）、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延；

（二）、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：

1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金；每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20_元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。

2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。

3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20_元。

4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚

5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用

（三）争议

1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼；

2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。

九、合同履约保证金及退还

1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金_________万元（大写_________元整）；

2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。

十、合同解除

1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同；

2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费；

3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资；

5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时（经甲方确认后），如需继续留用，则租用费用由甲方负责；本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：_________乙方：_________

银行账号：_________银行账号：_________

联系电话：_________联系电话：_________

_________年_________月_________日

木工班组劳务承包合同4

甲方：_________（以下简称甲方）乙方：_________（以下简称乙方）

根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利、特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

工程名称：_________

工程地址：_________

结构类型：_________

建筑面积：_________

承包方式：包人工、包工器具、包质量、包进度（包工期）、包文明施工、包材料卸车堆码等。

一、承包内容及要求：

1、乙方所承担承包工程内的所有主体及二次结构的模板支设（拆除）、支模架的搭设（拆除）、支模时所使用的脚手架的搭设及拆除、拆模后楼层的清理工作、完工后材料的堆码、不同强度砼隔离钢丝网的安装及剪力墙和后浇带、施工缝钢丝的安装等一切模工工作。

2、施工现场和模板区域内的木工材料的清理和堆码工作。

3、支设墙、柱模板前墙柱根部的垃圾清理工作，定位筋的焊接。

4、浇筑时模板的看护，以及模板胀模后砼的及时清理上楼使用和模板的修复加固，浇筑后遗留在构件表面混凝土浆体的冲洗工作。

5、因模板支设不牢造成胀模、位移一公分及以上的砼剔打及修补工作。

6、各种预制构件的模板的制作，预留孔的制作（拆除）及今后所有预留洞口的模板恢复。

7、包含工程设计变更后及国家规范要求的所有支设模板工程内容。

二、承包单位和结算方式：

1、按实际支模面积计算（混凝土结构成型的模板表面积，施工缝、后浇带等不另计算支模面积），按照22.00元/平方米结算。

2、承包款支付方式：按进度分期支付进度款，2号楼三层砼浇筑完成后一周内付所完工程量的80%。主体结构浇筑完成后十五天内付所完成工程量的80%，完成该工程的以上承包内容后且材料耗损未超过定额及规范标准，一个月按整个分项工程的'承包总金额的90%支付。剩余的10%在二次结构完工后三个月之内付清全部余款。

3、以上承包单位包含整个分项工程的所有费用（工资、加班费、医保、社保等一切保险费用个所税、利润等）。乙方不得以任何理再向甲方索取和该工程相关的任何费用（施工过程中除特殊情况外，均不产生计时工，增加或更工程按计量结算，半成品均按照半价计算工程量）。

4、此单位包含因下雨、停电、机械故障、加班等特殊事件产生增加的人工费。

5、此承包单价在双方意见达成一致后签字且按大指拇印立即生效，任何一方无任何理由变更承包单价。

6、每次支付工程款时以现场管理人员出具的工程工资支付凭证，同时具备该班组责任工长签字生效。

三、工程质量标准：

1、承包班组必须熟悉工程施工图，严格按照工程施工图进行施工作业。做好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作，所做成品半成品质量必须达到施工办制定的《工程质量标准。然后以书面形式通知甲方和项目部及相关人员进行验收。经验收达到质量标准方可进行正道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求，乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。且承担因质量问题造成的一切经济责任和法律责任。

2、本工程框架部位的梁、柱、板等构件为清水模，乙方必须按照甲方的规范要求施工，如达不到清水模的质量要求，乙方自行负责处理。所以费用由乙方自行承担。

四、其他：

1、班组进退场（由于乙方的原因路途退场），甲方按乙方所做成品合格工程量的50%进行结算外，不再承担其他任何费用。

2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。

3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

甲方：_________

乙方：_________

_________年_________月_________日

木工班组劳务承包合同5

发包方：__________________________

法定代表人：______________________

注册地址：________________________

联系方式：________________________

承包方：__________________________

代表人：__________________________

经营地址：________________________

联系方式：________________________

风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;如果对方是委托代理人进行签约的，应当要核实该代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就_________________的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。

第一条工程名称及地点

1.工程名称：___________________

2.建设地点：本工程位于________________________________

3.工程概况：__________________________________________

第二条劳务承包范围及内容

1.承包范围：从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。

2.承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;

3.承包价格及计价方式：按模板展开面积______元/平方米计算。以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);

4.付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;

5.质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。

6.甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。

第三条双方的责任

(一)甲方责任

1.提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;

2.进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;

3.提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。

4.配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;

风险告知：从上述发包方责任可以看出，合同中约定由发包方提供材料，承包方进行施工。在实务中，由承包方全部或者部分提供材料的情形并不少见，在由承包方提供材料的情况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

5.指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;

6.负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。

(二)乙方责任

1.负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;

2.根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;

3.根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;

4.协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。

5.负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;

6.对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;

7.服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;

8.每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;

9.服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;

10.施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;

11.乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。

12.乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。

第四条安全责任

1.由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______﹪的费用，乙方承担______﹪的费用;

2.偶发性事件的伤亡事故，经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______﹪的费用，乙方承担______﹪的费用;

3.乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款______元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。

4.乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款______元/次。

5.乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款______元/人。

6.各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处______元/次的罚款。

7.在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款______元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。

8.在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。

第五条保险

1.乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;

2.施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。

第六条材料供应和管理

1.构成工程实体的.所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;

2.乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;

3.材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，

4.施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。

第七条施工配合

1.乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;

2.乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

第八条违约责任

(一)当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;

(二)当发生下列情况时，乙方承担违约责任：

1.施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按______元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款______元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。

2.由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。

3.乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款______元。

4.乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚

5.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后______小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用

(三)争议

1.甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;

2.双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款______﹪的违约金。

第九条合同履约保证金及退还

1.本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金________万元(大写________________元整);

2.履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。

第十条合同解除

1.施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;

2.如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;

3.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

4.乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;

5.乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责。

第十一条其他

1.本合同自双方签字、盖章之日起生效，至合同履行完毕后失效。

2.合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

发包方(公章)：______________承包方：______________

法定代表人(签章)：__________代表人：______________

________年______月______日________年______月______日