部队珍珠岩保温施工合同

第一篇：部队珍珠岩保温施工合同

珍珠岩保温施工合同

立合同双方：通州建总马山营房项目部

（简称：甲方）

铜山县刘集乡李庄保温厂

（简称：乙方）

经甲、乙双方共同协商，甲方决定将中国人民解放军73085部队文化活动中心楼屋面珍珠岩保温施工分包给乙方施工，为明确双方职责，特立本协议，以资共同遵照执行：

一、工程名称：中国人民解放军73085部队文化活动中心

二、承包范围：屋面珍珠岩保温（约伍拾立方米）

三、承包形式：包工包料

四、价格：按施工完，珠岩保温层实体积计算，每立方壹佰贰拾伍元。

五、工期：甲方提前二天通知乙方，乙方在二天内施工完毕，乙方每拖延一天，罚款200元。如遇刮风下雨工期顺延。

六、质量：珍珠岩的材质必须符合国家合格标准。施工质量必须达到国家质量检查评定标准的优良标准。

七、安全：乙方施工中，必须注意安全生产，正确使用防护用品，若发生安全事故，由乙方自负。

八、双方责任：

甲方：（1）负责技术交底，质量检查验收，施工过程中的全程监督。

（2）提供垂直运输用塔吊，施工用水、电，生活用宿舍。（3）提供施工所需水泥。

乙方：（1）无条件服从甲方的领导、管理、监督。

（2）对所提供材料质量、施工质量、施工安全负责，若由于乙方提供的材料及施工质量不符合规范要求，造成的返工及损失，由乙方负责赔偿；乙方必须提供甲方所需技术资料。

（3）自带小型工用具，从甲方领取菜票，在甲方食堂就餐。

九、验收及工程量确定：乙方施工完毕后，经甲方及监理单位共同验收签字后，由甲、乙双方共同对乙方施工的工程量，现场丈量确认。

十、付款方式：材料进场按所进场材料的20%付款，工程施工完毕，经验收合格，支付40%，竣工验收完一月内付35％，余5%二年保修期满无质量问题后，一次性付清。

十一、本合同一式三份，经双方代表签字并加盖公章后生效。

甲方：通州建总马山营房项目部

乙方：铜山县刘集乡李庄保温厂

代表：

代表：

电话：

电话：

日期：

第二篇：保温施工合同

保温施工合同

合同编号：_________

签订地点：_________

签订日期：_________

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：

一、工程名称：望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温

二、施工地点：望奎镇北三街一小对面

三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。

四、承包方式：外墙保温施工。

五、工期要求： 天竣工。从 年 月 日开始至

年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。

六、甲、乙双方责任：

1、甲方责任：

①现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔吊配合乙方施工。

②无条件为乙方施工人员提供寝室，以及存放施工材料的库房和场地。

③甲乙双方交叉施工时，甲方负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。

④及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。

2、乙方责任：

①文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。

②严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。

③墙体表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。

④

七、工程验收：

1、达到国家普通施工标准。

2、本工程经甲方验收合格后视为交付。

八、合同价款与计算方式：

1、合同价款：面积按投影面积计算（楼的周长乘以高）每平方米

一十五元人民币。

2、工程价款支付方式：

①工人进入施工现场施工两天后，付3000元的生活费。

每栋楼完成工程的一半时付 ％给乙方。

②工程完成后付清余下工程款。

③此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应的税款。

九、其他约定：

1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。

2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负责，并承担由此给乙方造成的经济损失。

3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。

4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。

十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。

十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约，须向对方支付违约金2000元，以补对方损失。

甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：

法定代表人（盖章）： 法定代表人（盖章）：

或授权代理人（盖章）： 或授权代理人（盖章）：

电话： 电话：

签订日期： 年 月 日

第三篇：外墙保温施工合同

外墙保温劳务合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规和本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致同意，签订本合同，双方共同遵守执行。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：

4、工程质量：按工程承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)，建筑安装工程施工及验收规范的要求，本工程必须达到质量评定 合格 等级。

5、工程期限：本工程自年 月日开工至 年月 日为止全部完工，总日历工作天数为 天（乙方具体退场时间以甲方退场通知书为准）。

第二条 承包范围及合同价款

1、承包范围：教学楼及食堂外墙保温的施工，包括：脚手架的搭设、拆除，砂浆搅拌、运输，保温砂浆的涂抹。

2、合同价款：食堂每平米元。教学楼每平米元，第三条工程量确认

按墙面投影面积计算，不扣除门窗口面积，门窗洞口侧壁面积亦不计算工程量。

第四条质量要求

按《建筑安装工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)要求验收，厚度40mm，表面平整，无抹痕，阴阳角方正顺直，滴水线安

装牢固。要节约材料，如有浪费，甲方有权对乙方处以罚款，以示警告。

另，在挂网格布前，必须经甲方验收厚度及平整度后，方可进行，否则，该部分工程量不予结算。

第五条安全要求

乙方必须把安全意识放在第一位，认真搞好安全工作，脚手架搭设要牢固，经常检查安全设施，发现问题，及时汇报甲方，及时处理，上架人员必须佩戴安全帽、安全带。

第六条付款方式

乙方进场施工后先付部分生活费，待工程完工后付致工程总价的80%，经甲方组织建设单位、监理单位验收合格后，付清其余的20%，并扣除预付的生活费。

龙门架部分扣除一定工程款，待拆除后再做外墙保温，完工后退还扣除的工程款。

第七条、附则

1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。

2、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字盖章后生效。结清全部劳务款项后自行失效。

甲方：山西省宏图建设工程有限公司乙方河北唐县外保温施工队 甲方：（签字）乙方：（签字）：

签订时间：

签订地点：

第四篇：保温施工劳务合同

保温施工劳务合同

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

经甲、乙双方友好协商，特制定本合同：甲方承建工地外保温工程。由乙方负责指派劳务人员按甲方要求和标准具体施工完成，具体施工细节如下：

1.乙方按照甲方施工具体要求和施工标准完成施工。

2.甲方提供施工原材料等一切施工物件。

3.如出现甲方原材料供应不足，最迟不能超过半天，如超过半天以上由甲方负责。现场所有施工人员基本生活费用每人50元，如有异议双方协商解决。

4.如出现施工现场甲方和施工单位协调等相关事宜处理不当而乙方施工进度，造成乙方严重损失和无法完成施工工期的，由甲方负全责。

5.乙方不负责装卸施工材料，如有需要甲方可以协调解决。在工程施工完成后，由施工人员清理施工现场并交工，将废物料堆放到甲方指定地点，由甲方自行处理。

6.甲方负责乙方施工人员住宿及用饮水等事宜。

7.乙方现场管理人员一定要按甲方的要求和标准施工，现场人员必须配备所有安全设施（安全帽、安全带、安全绳、安全锁扣等）。

8.人工费每平方米元整，按施工面积结算。

9.拨款方式：乙方工人进入现场后，甲方必须支付工人生活费每栋楼元整，按工程进度。粘完板%付款，打完钉%付款，最后抹完面结尾经施工单位验收合格后一次付清所剩余额。最多限期不超过五日，如超期限甲方承担全部工人误工及损失。

此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，如有异议双方协商解决。甲方：

乙方：

年月日

第五篇：聚氨酯保温施工合同

聚氨酯保温施工合同

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：潍坊丰泰玻璃钢保温有限公司

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他法律规定法规的规定，本着平等、自

愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，共同信守执行。

项目简介：

甲方库房|：长44米，宽20米，高：6米，顶棚镀锌铁丝吊顶，挂苯板。墙面贴苯板，地面铺保温板灌封处理，表面喷涂聚氨酯5—6厘米。

人工费及材料价格：

顶棚串丝、铁件、人工费：10元每平方，墙面贴板：3元每平方米每层，地面粘板：1元每平方米每层

聚氨酯材料含运费加工费：14000元（壹万肆仟元）每吨

如有其它增加项目按实际施工量计算。

结算方式：

聚氨酯材料进入工地甲方预付全额材料款，贴板人工费及吊顶费完工后结算。

质量要求：严格按照行业规定制作加工各种产品，保证甲方正常使用。

验收规则：严格按照甲方要求施工，施工过程中甲方随时抽查，完工后三个工作日内验收，超期视为合格。

甲方责任：提供水电及施工平台。保护好材料及设备、做好防水，防电，防火。

违约：甲方不能及时给出必要指令、确认，不按合同约定支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约赔偿责任（支付给乙方造成的窝工、延误工期等费用）。此时乙方有权携带设备及材料随时退出工地。

本合同自＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同一式二份，双方各执一份。

甲方：（公章）乙方：（公章）