第一篇:石材铺贴劳务合同
景观石材铺贴劳务合同
甲方(发包方):西安华曦园林绿化工程有限公司珠泉新城营销
中心展示区景观绿化工程
乙方(承包方):
经甲、乙双方协商,甲方将珠泉新城营销中心工程的部分石材铺 贴 劳务分包给乙方施工,为明确甲、乙双方的责、权、利,确保工程量的质量、进度、安全及文明生产,特定立本合同,供双方共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称:珠泉新城营销中心 工作范围:石材铺贴分项工程 工 期:
二、承包方式和计费标准
1、承包结算方式:以固定综合单价方式将劳务分包给乙方施工,根据现场实际 完成面积计算机结算(按见光面积丈量并计算)
2、合同价格
(1)、所有石材铺贴综合单价为37元/m2(2)、本合同单价包含但不限于如下工作内容:
① 立面和地面粘贴面层包括清理、修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平、选料、抹结合砂浆、贴面层、擦缝或勾缝、清洁表面,施工操作架的搭设拆除 等; ② 上述单价是工程质量达到合格标准的单价,工程质量标准一国家及四 川道行现行施工验收规范为准,并应使业主方质监部门、项目监理方和航迹检 查督促部门认可。如检查施工质量达不到合格标准,必须返工到合格标准,除 返工的一切材料及人工等费用由甲方负责外,甲方有权视情况对乙方另行经济 处罚,若安全、文明施工不合要求,应自费整改直至合格。
③ 本单价包括乙方支付的员工工伤保险。(乙方应自行购买工伤、综合 保险,出现因乙方施工原因产生的事故与甲方无关)
④ 本单价包括由乙方支付的员工的个人所得税。(3)工程量计算准则:
① 地面、里面按实际测量的完成面积以平方米结算;
② 砖砌体尺寸以所砖体规格(120mm、180mm、240mm)按实际测量的长度 和高度扣除面材和粘结层后以立方米计算;
③ 此为所有工作综合价,甲方不再承担其他额外费用,如内容未详者,双方协商解决
三、工程款审核及支付
1、工程款依月进度按比列支付。
2、乙方根据工程每月实际完成情况向甲方现场施工员办理申请进度款支 付单,甲方合约施工员在5个工作日内审核完毕,项目经理在10个工作日内审 查完毕,以此作为进度款的依据,有关质量和安全等现场奖罚,在每次申请进 度款中兑现。
3、乙方每次申请进度款按照实际完成情况的80%支付进度款。
4、乙方工程竣工后,经业主验收合格并付款后付至总工程款95%,余下5% 作为质保金。
5、乙方在领款时须提供班组工资表和个人签名,同时开具有效的劳务发票(以公司财务要求为准)。
四、工程质保金及保修期
1、工程质保金:按工程总结算价的5%作为工程质量保修金,保修期过扣除 应由乙方支付的有关费用后无息返还。
2、保修期:质量保修期从工程竣工(业主)验收合格之日算起两年。
3、保修期间若发生工程质量问题需维修的,在收到维修通知单48小时内务必 到场处理:否则,甲方有权委托其他人进场维修,所发生的相关维修费在质保 金中扣除。
五、甲乙双方责任及权利
1、甲方配备管理人员,负责编制进度计划、施工方案,负责物料的供应及调度,几十进行施工的安全和技术交底。
2、甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的 条件。
3、甲方将采购的施工材料交付乙方后,乙方须妥善保管、维修,必须合理使用,将材料的损耗控制在定额合理范围,超出定额合理范围或出现材料的丢失乙方 须承担赔偿责任,因此而才生的一切相关损失由乙方承担。
4、乙方必须根据甲方的施工任务、技术要求组织勤奋而又系统的管理班组,配 备足够数量级熟练的两班轮换的各班专业班组,甲方有权要求乙方辞退或更换 不合适的工人及班组。
5、乙方施工工人和管理人员要满足甲方的合理进度安排;
6、乙方晚上按需应加班,应配合公司管理人员的各项(安全、文明施工、质量 及进度等)安排。
7、乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合,为其提供工作面及其他施工之便利条件。
8、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组 及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相关责任,工作完成后需及时清理场地。
9、乙方在进场时需向甲方申报劳工及班组长名册,并负责由政策性规定而必须 办理工人暂住证或临时户口的费用,其办证手续由甲方统一办理。报户费及暂 住费由乙方自行承担。
10、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等方面的安排,保证工完清场,达到公司有关文明生产的要求,若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求,甲方可安排工人另行完成,费用由乙方承担。
11、乙方在施工期间应合理用材、节约用材,乙方材料进场后,甲方派人检验材料以便确保材料之质量,获得甲方认可。
12、乙方在施工期间患病、因病身亡或残疾等费用由乙方自理。
六、工期、质量及安全生产
1、工期以甲方以进度计划下达给乙方(按需满足甲方赶工要求),如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期,甲方可予以经济处罚。
2、若乙方不能增加工人,甲方可联系另外队伍进场施工,由此发生的一切费用(含额外增加费用)由乙方承担。
3、乙方确保工程质量达到合格标准,若乙方在施工过程中出现质量问题,除无偿返工和赔偿材料损失外,甲方有权予以经济处罚。若造成重大质量事故,甲方有权取消合同且对乙方以完成施工量不予结算,以赔偿损失。
4、乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工,若样板施工达不到质量标准(或合同约定标准),则乙方不得进行下一步施工。
5、施工过程中,乙方应随时接受甲方的检查,发现施工质量不符合要求的应及时整改。
6、乙方应切实加强安全生产管理,确保达到甲方的安全生产责任母庙要求,否则甲方有权利依据相关规定予以处罚。
七、治安文明管理
1、乙方须对其所有工人的治安负完全责任,若发生打架斗殴或其他刑事案件,其后果与甲方无关,同事甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者对工地造成直接或间接损失情况,对乙方索赔和予以经济处罚。
2、乙方须对工人进行现场文明教育,包括宿舍内和施工场地的清理卫生、大小便等方面的规定,若有发生,甲方可根据《安全文明施工条例》中的有关条款予以处罚。
八、未尽事宜:合同未尽事宜,双方协商解决。
九、合同份数:本合同一式叁份,甲方执有二份,乙方执有一份,具有同等法律效力,在甲乙双方签字后生效,在工程竣工、结算支付完毕后自动失效。
甲 方(盖章): 乙 方(盖章): 甲方代表(签字): 乙方代表(签字): 日 期: 日 期:
第二篇:墙地砖铺贴施工合同
墙地砖铺贴施工合同
甲方(全称):乙方(全称):
经甲、乙双方协商,甲方将中国电科第二十七研究所B03厂房工程的卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利,确保工程的质量、进度、安全及文明生产,特订立本合同,供甲乙双方共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称:中国电科第二十七研究所B03厂房项目工程 工作范围:卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分项工程
工期:2012年4月5日至2012年5月20日
二、承包方式和计费标准
1、承包内容结算方式:包括清理基层、材料运输、勾缝、过门石安装、踢脚线安装;结算方式为:根据现场实际完成面积计算及结算。
2、合同价格:
1墙面砖单价:/㎡○2卫生间地砖单价:/㎡○
3地板砖单价: /㎡○4门厅墙地砖单价:元/㎡○
5楼梯踏步及平台砖单价:元/㎡○
(以上地砖均包含踢脚线在内,不另计算面积)
三、工程款审核及支付
1、乙方根据工程实际完成情况向甲方申请借支生活费;
2、乙方工程竣工后,经甲方初验合格付至总工程款的80%,待业主
验收合格后付至总工程款的95%,余款为质量保修金,待竣工验收后
一年后一次付清。
3、乙方应向甲方提供2年的质量保证承诺书,如果出现质量问题,甲方通知后,乙方应在收到通知后24小时内赶赴现场进行维修。
四、甲乙双方责任及权利
1、甲方配备管理人员,负责编制进度计划、施工方案,负责物料、设备的供应及调度,及时进行施工安全技术交底;
2、甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件;
3、乙方必须按甲方提供的施工任务、技术要求组织施工,乙方施工
人员应满足甲方的合理进度安排;
4、乙方应自备施工所需工具,并有义务对交叉施工的其他班组进行
积极配合;
5、乙方应自觉爱护甲方施工场地内的机械及设备,并保护本班组及
其他班组成品及半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相
关责任,工作完成后需及时清理场地;
6、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、质量、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排,保证工完厂清;若乙方拒绝或漠
视甲方对上述要求管理,甲方可安排他人另行完成,费用由乙方承担。
五、工期、质量及安全生产
1、本工程工期为2012年5月20日之前全面完工,如因乙方劳动力
不足、组织不力等因素影响工期,甲方可予以经济处罚;
2、乙方须确保工程质量达到合格标准,若乙方在施工过程中出现质
量问题,除无偿返工整改和赔偿材料损失外,甲方也有权予以经济制
裁。若造成重大质量事故,甲方有权取消合同且对乙方已完工程量不
予结算,以赔偿损失;
3、施工过程中,乙方应随时接受甲方检查,发现施工质量不符合要
求应立即返工整改;
4、乙方应切实加强安全生产管理,确保达到甲方的安全生产责任目
标要求,否则甲方有权依据相关规定予以处罚。
六、未尽事宜:合同未尽事宜,双方协商解决。
七、合同份数:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律
效力,在甲乙双方签字后生效,在工程竣工、结算款结算完毕后自动
失效。
甲方(盖章):乙方(盖章):代表人签署:代表人签署:日期:日期:联 系 方 式:联 系 方 式:
第三篇:瓷砖铺贴施工合同
瓷砖铺贴施工合同
瓷砖铺贴施工合同1
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程地址:___________________________________
2、居室规格:
总计:施工面积____________平方米。
3、施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4、工程开工日期:______年______月______日
5、工程竣工日期:______年______月______日
工程总天数:________天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条:质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。
2、工程验收标准,双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
第四条:付款方式
1、合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)
甲方付清工程价款,,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的`1%支付给乙方。
4、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第五条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第六条:合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第七条:合同生效
1、本合同由双方盖章,签字后生效。
2、本合同一式 份,甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方(业主):(签章) 乙方:(签章)
电 话: 电 话:
签约日期:
瓷砖铺贴施工合同2
发包方(以下简称甲方):
姓名:
联系电话
承包方(以下简称乙方):
姓名:
工程责任人:
联系电话
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:
1、工程地点
2、工程承包方式:包工包料
3、工程期限____天
开工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月______日
4、双方商定,本工程的价款为人民币(大写) ___________元。首付,第二次付 元。
5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
6、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后,即填写工程保修单。
7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字。
8、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的'损失。
9、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的损失。
10、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
11、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方: 乙方:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
瓷砖铺贴施工合同3
甲方:
乙方:
经甲乙双方协议,将乙方所处小区, 号 楼 口 号楼房进行整体装修。进行装修的内容如下:
1、走道:包分水器、吊顶
2、大卧室:窗套1个、衣柜1个、1.8米床1个
3、小卧室:窗套1个、衣柜1个、1.5米床1个
4、客厅:屏风1个、电视墙、吊顶
5、厨房:吊顶、地柜、吊柜、折叠门
6、卫生间:吊顶、吊柜1个
所用材料:墙面漆为多乐士,木器漆为多乐士木饰丽,橱柜、石膏线、灶台窗台大理石,合页。
甲乙双方协议内容如下:
1、甲乙仅对以上所述内容进行装修,如需另加装修设施,乙方需付甲方额外费用。
2、在工程施工前,乙方需支付甲方40%所需费用,工程进行到一半时,乙方需再次支付甲方30%所需费用,工程完工之后,以乙方验收合格无误后算交工。其余工程款一次性付清。
3、乙方在工程验收合格之后,如发现装修存在质量问题,应及时打电话联系甲方其免费进行维修,如有人为破坏因素,甲方给予维修(金费另付)。
经双方核算,工程所需金额:元整(大写: )
本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效。
工期由 年 月 日至 月 日
备注:
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
瓷砖铺贴施工合同4
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):(施工工程队负责人)
身份证:联络方式:
家庭住址:
第一条工程概况
1.装潢施工地点:
2.住房结构:砖混结构;房型__房__厅__套,建筑面积约__平方米。
3.承包方式:
4.装饰施工内容:甲方住房的水电改造工程,墙体改造,墙体拆除,墙面及地面拆除,地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,门窗拆除,包水管,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具安装,隔断制作,搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于采购及搬运工程的补充约定:甲方所有采购都由乙方协助完成,甲方在采购过程中,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)。
5.总价款:____元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费),乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大写(人民币______整。以上总价款依据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。
6.工期:自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工,工期约__天。另,如双方经过商量,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行。
第二条关于乙方职责的约定
1.乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责,对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方,提供材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中,产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方(即)提出赔偿。
2.乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况,需与甲方商量并且获得认可)。
3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,可以要求乙方无条件更换。
第三条关于材料供应的约定
1.全部工程用装修材料均由甲方提供,装修施工设备、工具由乙方提供。
2.甲方负责采购供应的材料,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。
3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作(瓷砖除外)。
4.为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购,以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的'材料。由于甲方提供材料延误,造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输退回供应商。
5.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本协议规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
第四条关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
3.由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。
4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。
5.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如窗户,橱柜防火门,台面等),甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。
6.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
7.工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
8.工程保修期一年,从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。
第五条关于安全生产和防火的约定
1.甲方提供的施工要求(见上述第三条)及与乙方商量,且施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,乙方负责修复和赔偿。
2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出商量,经确认后施工。
3.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责任完全由乙方负责。
第六条关于工程价款及结算的约定
1.工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下:
协议签订完毕,水电改造完成并验收合格后,甲方支付乙方____元整
所有瓷砖铺贴完成并验收合格后,甲方支付乙方____元整
所有工程竣工,验收合格之后,甲方支付乙方____元整
剩余______元作为质量保证款,甲方入住三个月内支付。
合计______元整。
第七条其它事项
1.甲方工作:
(1)甲方应在开工当天,向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。
2.乙方工作:
(1)参加甲方召集的现场交底。
(2)全权负责协议履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员,乙方应提前通知甲方,并取得甲方同意。
第八条违约责任
1.甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元违约金。
3.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
4.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
5.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。
第九条纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时,双方应尽量商量。或若商量不成时,可以按照本协议约定向:
____区仲裁委员会申请仲裁;
____人民法院提起诉讼
第十条协议的变更和解除
1.协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经商量一致后,重新签订补充条款。
2.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议。
3.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可。
第十一条附则
1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙____把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁____套,由乙方当场负责安装交付使用。
2.本协议签订后,工程不得转包。
3.本协议一式____份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。
甲方(签字):乙方(签字):
住址:住址:
电话:电话:
身份证号:身份证号:
签订日期: 年 月 日
签订地点:____
瓷砖铺贴施工合同5
发包方:____________
承包方:____________
遵守国家法律法规的精神,经乙方申请,甲方评选,现甲方决定将同心家园三期幢的室内贴砖及运输材料项目采取包工不包料的形式或发包乙方施工,为保证工程进度与质量,确保双方在工程中的责任与权力,使双方能顺利的开展工作,经甲乙双方协商一致,特定以下条款共同遵守。
一、工程名称:____________
二、工程地点:____________
三、施工工期:____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
四、承包方式:按施工图纸及现行国家规范施工,包工不包料,包质量,包工期,包文明施工。甲方提供垂直运输机械,其余运输工具及铺贴工具乙方自备。
五、承包内容:室内的地砖、厨房、卫生间墙砖及材料运输、铺贴及填缝。
六、工程质量、工期:
1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工。
2、根据甲方的排砖要求铺贴,排砖的拼缝及相邻砖表面平整度必须符合要求。做好已铺贴砖的成品保护工作及对门框、墙、柱阳角的成品保护工作。
3、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求,造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担,甲方不予计算工作量。工期不予顺延,情节严重的,甲方有权终止合同。
4、必须在规定的工期内完成所有工程量,如不能按计划工期完成,每拖延一天罚款1000元/天.幢。如因不可抗力和工作面问题展不开造成的延误工期顺延。
七、承包单价:
室内地砖、墙砖21元/㎡,地脚线4.5元/m。
八、工程款支付:
施工过程中甲方支付乙方生活费,每月按进度付70%,工程完工后待甲方验收合格后支付30%,扣保质金壹万/幢,三个月付清保质金。
九、甲方工作:
1、负责现场协调及技术管理工作,指导现场施工,检查乙方工程质量,协助乙方人员搞好工程质量,施工进度。
2、负责提供乙方施工图纸一套。
3、负责对乙方参加施工人员各道工序施工进行书面技术交底。
4、根据施工实际需要,需对现场工作进行调整的,乙方应给予配合执行,并在甲方规定时间内完成,如因甲方款项不到位造成施工时间延长由甲方负责。
5、甲方提供运输工具:垂直运输用的施工电梯。
6、施工用水到楼层,施工用电每三层设配电箱,作业面需增加照明的乙方自行负责。
7、附:施工现场安全生产文明施工罚款细则。
十、乙方工作:
1、乙方必须配备足够的施工人员和专职的.施工班组长,并将施工人员花名册和班组长的联系电话上报甲方。
2、甲方有据确认无法胜任工作者,包括对部分项目工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员;不熟悉本专业工作的施工人员等;不能积极配合甲方正常工作者,违反甲方现场管理规定者;高空随意抛倒建筑垃圾者,有盗窃、酗酒、斗殴行为者,随地大小便者,按规定给予处罚或由甲方认定后予清退出场。
3、乙方必须无条件的服从甲方管理,认真执行甲方制定的各项管理制度,无条件配合上级部门及政府行为的各项检查。
4、乙方施工完成后的所有垃圾运到室外地面后由甲方自行处理,与乙方无关。
5、乙方必须保证生活区干净整洁,人员入住服从甲方安排。
6、乙方应对自有工人办理工伤保险,发生工伤事故,甲方应协助办理。
十一、合同生效:
合同订立时间:____________年____________月____________日
合同订立地点:____________
本合同一式两份,双方同意签字后生效。
甲方代表(签字):____________
承包人(签字):____________
身份证号码:____________
身份证号码:____________
____________年____________月____________日
瓷砖铺贴施工合同6
委托方(甲方):
承接方(乙方):
一、工程地点:____________________
二、形式结构:_________室_________厅_________卫,为平层
三、工程项目:(附施工说明、施工图及工程报价单)。
四、承包方式:乙方包工、包辅助施工材料,甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。
五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可,以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—20xx)为质量评定的`最低标准;以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。
六、合同付款:(大写)_________元。竣工后据实复核结算□;合同款包干□。
七、付款方式:合同协议后,甲方预付35%工程款_________元;水电等隐蔽工程验收后支付40%工程款_________元;泥工,木工中间工程验收后支付20%工程款_________元,工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款_________元。
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
第四篇:石材幕墙安装劳务包干合同
石材幕墙安装劳务包干合同1
甲方:__________________
乙方:__________________
经甲乙双方协商,由乙方承担当雄110KV变电站纳木湖间隔的电气安装工作,为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任,做到责、权、利相结合,以确保安装工程的顺利实施,结合本工程的具体情况,经双方协商,签订本合同条款,双方共同遵照执行。
一、工程概况:
1、工程名称:西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装
2、建设地点:西藏当雄
二、施工内容:
按分项例明(按甲方提供设备安装图纸)
三、施工工期:
开工时间:_________年_________月_________日,完工时间:_________年_________月_________日
四、工程费用:
1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方与西藏建管公司结算安装费总额的70%进行结算。该工程所有税费及验收、检测费由甲方支付。
2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动保护及保险费、现场管理费。
3、设计变更引起的工程费用增加应追加费用。
4、因不可抗力造成的工期损失,乙方不承担责任。
五、工程质量:
1、乙方必须严格按照设计施工图、国家颁布的施工验收规范、设计修改通知单及有关技术文件精心组织施工;甲方按以上规范规程和要求进行验收。
2、隐蔽工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后,方可进行下道工序的施工。
3、乙方在施工中应确保施工质量,接受甲方现场管理,因乙方施工不当造成的返工,其费用由乙方负责。
六、工程验收与保修:
1、工程验收按国家现行工程验收规范、规程执行,由甲方组织,乙方做好验收前的'准备工作。
2、工程保修期:与甲方所签定的主合同规定保修期一致。
3、因乙方施工质量问题造成返工,费用由乙方自理。
4、保修期内发现施工质量问题,由乙方负责处理,若乙方不予处理,甲方有权另行安排处理,费用在保修金内扣除,不足部分向乙方追讨。
七、工程款拔付与结算:
1、本合同签订后五日内,甲方应向乙方支付作为乙方进场施工准备费。
2、乙方进度结算按安装进度拨付,当工程款拨付累计至合同总价的90%时停止拔付。
3、工程完工、竣工验收合格后除扣留保修金(为5%)余款在三十日内结清。保修期满无任何施工质量问题,甲方将保修金付给乙方。
八、甲乙双方责任:
(一)甲方责任:
1、协调有关单位的配合工作。
2、负责该工程的全面组织、管理、工程竣工验收。
3、负责工程款拔付与结算。
4、组织施工图会审和技术交底,并向乙方提供设计图纸一份。
(二)乙方责任:
1、提交施工组织设计及施工进度计划;
2、按施工进度上报工程进度计划(结算)报表及后期工程进度计划表;
3、按设计施工图纸及施工规范要求组织施工,并接受相关部门的出督检查;
九、施工安全:
1、乙方必须严格执行施工安全操作规程,确定专职安全员负责施工全过程的安全管理工作,建立糸统的安全控制网络体糸,采取严格舒安全防范措施,杜绝人身伤亡和设备事故。
2、若因乙方原因出现安全事故,所造成的一切损失,均由乙方自行承担。甲方应予配合处理。
十、环境保护:
1、本工程施工期间,乙方应遵守国家有关环境保护的法令。施工现场环境要保持整齐、清洁,做到文明施工。
2、由于乙方施工的原因,破坏环境,由此而导致的经济损失,其费用由乙方承担。
十一、保险:
除按国家规定外,本工程采取自愿保险,投保与否,自行决定,费用自理。
十二:违约责任:
1、在本合同执行过程中,甲乙双方任何一方违约,均应承担因违约造成的一切损失。
2、在本合同执行过程中,甲乙双方如有争议,都应本着平等互让的原则协商解决。
十三、附则:
1、本合同自双方签字盖章后生效,到合同期满双方无任何经济责任,结清工程款后自动失效。
2、因人力不可抗拒的因素造成的损失,由甲乙双方协商解决。
3、本合同未尽事宜由双方协商一致解决。
4、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方:__________________
乙方:__________________
_________年_________月_________日
石材幕墙安装劳务包干合同2
发包人:xxxxxx有限公司(简称甲方)
承包人:安装队伍(简称乙方)
甲乙双方本着平等互利的原则签订外墙石材幕墙安装分包工程,经协商一致,达成协议,共同遵守下列条款:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包面积:㎡(以安装实际面积结算)
4、石材安装承包范围:外墙石材干挂安装、石材安装包括放线、上料、局部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料,所有辅料均由甲方指定品牌、规格。
二、合同工期
本工程开工日期暂定_____年_______月_____日
完工日期_____年_______月_____日
总日历工期日历天
三、工程质量
乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。
四、合同价付款方式
1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干100元/平米,石材线条按可见光面积展开计算。
2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量,经甲方认可后,次月10日前支付乙方工程款80%。
3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%,其余的5%作为质量保修金,保修期1年满,完成保修责任后30日内无息返还。
五、甲方工作
1、甲方提供施工图纸,。
2、向乙方提供施工所需的电、水及场地,道路以保证施工需要。
3、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费(其他生活用品乙方自理)。
六、乙方工作
1、乙方组织和管理本工程专业施工队,负责工程质量、进度控制,安全文明施工。
2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符,应及时向甲方报告。
3、乙方应服从甲方的合理调度,计划好人员安排,根据业主的工期需要,可能需要赶工,乙方应做好思想准备及人员储备,不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误,甲方另派施工班组,所发生费用从乙方工程款中扣除。
4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。
5、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施,对施工安全负全部责任。
6、在施工过程中,乙方应遵守施工现场的各项管理规定,并服从业主及监理单位的统一管理。由乙方原因造成的质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责,费用由乙方承担。
七、违约责任
双方因未按合同约定履行自己的义务应承担违约责任,赔偿因其违约给对方造成的经济损失。
八、合同的生效与终止
1、本合同自双方签字或盖章后生效。
2、本合同未尽事宜双方另行协商解决。
3、工程结算尾款付清本合同终止。
九、合同争议解决方式,本合同发生争议由双方当事人协商解决,协商或调解不成,可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表人:
乙方:
签订时间:_____年_______月_____日
签订时间:_____年_______月_____日
第五篇:瓷砖铺贴施工合同文库
瓷砖铺贴施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《济南市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,为保证工程进度与质量,确保双方在工程中的责任与权利,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1、施工地点:
2、工期:年月日 至年月日
3、本项工程平方米,结算价格按实际铺贴面积墙砖为元/平方
米,地砖为元/平方米。工程总价约为:元。
4、工程量计算方式:地砖按铺贴的实际面积计算,墙砖高度按地砖与吊顶
面之间的距离计算高度,扣除门窗洞口的面积。
5、承包方式:为乙方包工不包材料。
6、乙方承包内容:室内地砖和墙砖及包工地范围内材料运输、铺贴及填缝。
7、施工工艺:
(1)严格执行国家现行施工验收规范标准施工,质量必须达到建筑工程装
饰工程验收规范的要求。
(2)根据甲方的排砖要求铺贴,排砖的拼缝及相邻砖表面平整度必须符合要求。
二、关于材料供应的约定
1、甲方提供的材料,乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时
供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质
量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。乙方同时必须提供大致精确(+/-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算误差大于10%而导致的材料重新购
买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输退回供应
商。
2、甲方供应的材料按时抵达现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保
管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方
负责赔偿。
3、甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的地点装饰,非
经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方提供施工工器具。
5、乙方承包的所有材料应自行搬运入户。甲方自购的材料,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇
材料供应商坚持只负责送货到甲方楼下的情况,则乙方负责将该装修材
料搬运到房屋内。
6、乙方不得浪费甲方的材料,包括(水泥、砂、及瓷砖)等,有浪费材料
给予双倍经济处罚,瓷砖的损耗率控制在2%以内,超出部分有乙方负责。
7、乙方必须保护好现场已完工的成品及半成品,造成破坏造价赔偿。合理
搬运和保管自己使用材料。对于保管保护不当造成材料浪费的给予双倍
处罚。
三、关于工程质量及验收的约定
1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999
《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工
费用由乙方承担,工期不变。
3、本工程由甲方提供设计施工方案。乙方负责按有关行业规定的施工工艺
进行施工。
4、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方
承担,工期顺延。
5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。本工地
在施工期间和保修期间内如因施工质量问题所引起的周围邻居的财产损
失,由乙方负责修复及赔偿。
6、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方
联系后,方能进行该项目的施工。
7、工程保修期,从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工
不当造成的质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。
因上述原因给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任;保修期内
如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方可酌情收费。保
修期结束后,乙方负责长期为甲方提供维修服务,直至甲方重新进行该
房屋的装修工程。
四、有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。
2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问
题,为乙方创造良好的施工条件。
3、甲方免费提供施工用水用电。
4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现
象按材料价格加倍赔偿。
6、乙方应注意施工人员安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责任完全由乙方负责。
7、乙方必须严格执行文明施工和安全施工的各项规定,并应对自有工人办
理工伤保险,发生工伤事故,由乙方自行负责处理。
8、乙方必须无条件的服从甲方管理,认真执行甲方制定的各项管理制度,无条件配合上级部门及政府行为的各项检查。
五、关于工程价款、结算的约定:
1、工程款付款方式:
(1)主体工程布管年月日完成后支付总款50%,大
写。
(2)工程竣工支付总款40%,大写。
(3)验收合格之日起六个月 10%,大写。
2、工程结算方式:
按实际铺贴面积结算:墙砖元/平方米、地砖元/平方米。
六、违约责任:
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付违
约金。
七、纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。
八、合同的变更和解除:
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金,并办理终止合同手续。
九、附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
发包人(甲方):承包人(乙方):
地址:地址:
联系电话:联系电话:
法人代表:法人代表:
身份证号码:身份证号码:
签订地点:签订日期: