第一篇:2015年造价工程师《计价控制》:财务基础数据测算考试试卷
2015年造价工程师《计价控制》:财务基础数据测算考试
试卷
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、下列关于ic的描述不正确的是()。
A.它表明投资决策者对项目资金时间价值的估价 B.它是投资项目可行应达到的最低收益率
C.当预计存在通货膨胀时,若项目现金流量是按当年价格预测估算的,则此时ic要大于i1 D.当资金受到限制时,应降低ic进行项目评价
2、某工作E有两项紧后工作F和G,已知E工作的自由时差为2d,F工作的总时差为0d,G工作的总时差为2d,则E工作的总时差为()d。A.0 B.2 C.4 D.6
3、抗渗性最好的水泥是()。A.硅酸盐水泥 B.粉煤灰水泥 C.火山灰水泥 D.矿渣水泥
4、根据《中华人民共和国土地管理法》的规定,征用耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费,其中土地补偿费和每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准分别为该耕地被征用前3年平均年产值的()。
A.6~10倍和4~6倍 B.4~6倍和6~10倍 C.6~10倍和10~15倍 D.10~15倍和6~10倍
5、可以用不同的导体材料和加工方式制成,是构成各种电线电缆线芯的单体材料是()。A.圆线 B.绞线 C.型线 D.软接线
6、在《建设工程工程量清单计价规范》规定中,下列关于建设工程索赔程序的说法正确的是__。
A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人递交索赔通知书
B.在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向发包人递交最终索赔通知书 C.发包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内,答复承包人
D.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
7、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示,根据表中内容,项目具有财务生存能力的正确判断是()。
A.因④合计为正,故项目具有财务生存能力
B.因第1年④不为负,故项目第1年具有财务生存能力 C.因第3年③大于②,故项目第3年具有财务生存能力 D.因第4年④为负,故项目第4年不具有财务生存能力
8、组织制定工程造价管理有关法规、制度并组织贯彻实施是__系统的主要职责。A.政府行政管理 B.企业单位管理 C.事业单位管理 D.行业协会管理
9、下列不属于计时观察法的主要内容和要求的是__。A.对施工过程进行观察、测时 B.计算实物和劳务产量
C.记录施工过程所处的施工条件 D.确定劳动生产率
10、施工合同文本规定,经监理人检查质量合格或监理人未按约定的时间进行检查,承包人覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测,经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和工期延误,__。A.由发包人承担
B.由发包人承担,并支付承包人合理利润 C.由承包人承担
D.由发包人和承包人共同承担
11、建设单位开办费包含在__中。A.建设单位管理费 B.建设单位经费
C.建设单位临时设施费 D.基本预备费
12、下列常用的电光源中,属于热致发光电源的是__。A.荧光灯
B.金属卤化物灯 C.卤钨灯 D.汞灯
13、为了防止大体积混凝土结构浇筑后产生温度裂缝,采取的具体措施,下面表述中错误的是__。A.减少水泥用量 B.掺入适量的粉煤灰 C.加快浇筑速度
D.选择合理的浇筑方案
14、下列__不适用于没有松散材料保温层的屋面以及受较大振动或冲击的和坡度太于15%的建筑层面防水。A.深膜防水 B.沥青油毡防水 C.刚性防水
D.合成树脂防水
15、单位工程施工中应遵循“先地下、后地上”、“()”、“先安装主体设备,后安装配套设备”的程序。A.先土建,后安装 B.先安装,后土建
C.先装中、小型设备,后装大型设备 D.设备、工艺管线平行作业
16、在建筑安装工程费用项目组成中,以下__不属于生产工人工资性补贴。A.流动施工津贴 B.培训期间的工资 C.住房补贴 D.交通补贴
17、下列选项中,__是施工图预算造价所占比重最大、变化最大的内容,应当重点审查。
A.设备、材料预算价格 B.预算单价
C.设备、材料原价及其计算方法 D.措施费
18、国产设备原价一般是指__。A.设备预算价格 B.设备制造厂交货价
C.出厂价与运费、装卸费之和 D.设备购置费用
19、布置简单,基建投资少,运行管理方便,是热网最普遍采用的形式,此种管网布置形式为__。A.平行管网 B.辐射管网 C.枝状管网 D.环状管网
20、在项目融资工作中,评价项目风险因素应在__阶段进行。A.融资决策分析 B.项目融资的执行 C.投资决策分析 D.融资结构分析
21、在可行性研究阶段,尤其是详细可行性研究阶段,投资估算精度要求较高,需采用相对详细的投资估算方法,即__。A.单位生产能力估算法 B.生产能力指数法 C.比例估算法 D.指标估算法
22、FIDIC合同条件规定,业主的工程进度款付款时间应在__内。A.工程师开具支付证书后28天 B.工程师开具支付证书后56天
C.工程师收到月进度付款申请单后56天 D.工程师计量后28天
23、建筑密封材料根据构成类型可分为()。A.溶剂型、乳液型和反应型
B.单组分密封材料和多组分密封材料
C.改性沥青密封材料和合成高分子密封材料 D.丙烯酸类密封材料和硅酮类密封材料
24、已知某工程土建基础部分分配投资限额为1 000万元,工程建设年限为5年,工程造价上涨指数5%,此时的实际限额约为__万元。A.783 B.1050 C.1 000 D.725
25、地下市政管线沿道路布置时,下列管线由路边向路中排列正确的是__。A.污水管、热力管网、电缆 B.热力管网、污水管、电缆 C.电缆、热力管网、污水管 D.污水管、电缆、热力管网
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、施工项目管理实施规划中对整个建设项目全局作出统筹规划和全面安排的是()。
A.工程概况编制 B.施工部署编制 C.施工方案编制
D.施工进度计划编制
2、可行性研究编制的主要依据包括__。A.投资方的经济实力 B.厂址选择的数据资料 C.承包商的资质 D.咨询机构的能力
3、目前塑料管主要采用聚乙烯管,其接口形式有()等。A.法兰连接 B.活接头连接 C.焊接连接 D.热熔连接
4、电除尘器的优点有__。A.除尘效率高 B.占地面积小
C.用于耐高温、高压的烟气净化 D.投资小 E.捕集0.01~5μm的超细尘粒
5、采用工程量清单计价,一般应该采用__的合同形式。A.固定价格合同 B.成本加酬金合同 C.总价合同 D.单价合同
6、招标工程标底价格要按照工程造价管理部门规定的定额和有关政策制定,标底价格受国家批准的工程概算控制,这种价格的形成特征属于我国建筑产品价格市场化过程中经历的__。A.国家定价阶段 B.国家指导价阶段 C.施工单位定价阶段 D.国家调控价阶段
7、配管的一般要求中,下列哪些说法是对的__。
A.敷设于多尘和潮湿场所的电线管,管口、管子连接处均应做密封处理 B.暗配管埋人墙内或混凝土内的管子离表面的静距不得小于15mm C.进入落地式配电箱的管路管口离出基础面不应小于50mm D.埋地管穿过建筑物时,应加保护管保护 E.明配管接口应焊接好
8、在工程项目风险管理程序中,在风险识别完成之后的环节是__。A.目标建立
B.风险分析和评估 C.风险对策规划 D.风险对策决策
9、直接影响水泥活性和强度的是__。A.凝结时间 B.体积安定性 C.细度 D.密度
10、企业定额必须做到项目齐全、划分恰当、步距合理,正确选择产品和材料的计量单位,适当确定系数,提供必要的说明和附注,达到便于查阅、计算、携带的目的,这体现了企业编制定额的__原则。A.真实性 B.平均先进性 C.相对稳定性 D.简明性
11、预膜是金属设备和管道表面保护层的一种类型,即是一种__。A.物理转化膜 B.化学转化膜 C.喷镀膜 D.涂料膜
12、某企业于年初向银行借款1500万元,其年有效利率为10%,若按月复利计息,则该年第3季度末借款利息是本金的__。A.7.5% B.7.41% C.7.75% D.1.75%
13、建设项目竣工验收的一般程序为__。A.承包人申请交工验收
B.发包人批准承包人提交的工程竣工 C.监理工程师现场初步验收 D.单项工程验收
E.全部工程的竣工验收
14、煤气管道进行强度和严密性试验时的试验介质是__。A.水 B.煤气 C.二氧化碳 D.空气
15、国家所有土地的所有权由__代表国家行使。A.国务院
B.土地行政管理部门 C.全国人大常务委员会 D.地方人民政府
16、下列关于聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆技术数据的表述中,错误的是__。
A.长期工作温度不超过70℃
B.电缆导体的最高温度不超过160℃ C.短路最长持续时间不超过5s D.最小弯曲半径不小于电缆直径的1倍
17、用于车床加工坡口的材料有:中压碳素钢管、__以及各种高压钢管。A.中低压不锈耐酸钢管 B.低碳钢管 C.低合金钢管 D.高合金钢管
18、无论是气焊或电弧焊接的焊接方式,按其操作位置不同,焊接的结构形式可分为()。A.平焊 B.立焊 C.仰焊 D.竖焊
19、凡由硅酸盐水泥熟料、0~5%石灰石或粒化高炉矿渣和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为__。A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.粉煤灰硅酸盐水泥
20、某建设项目有A、B、C三个方案,寿命期均为10年,按投资额由小到大排序为C<B<A,方案B对于方案C的差额内部收益率为14.5%,方案A对于方案B的差额内部收益率为9.5%,基准收益率为10%,则最佳方案应为__。A.A方案 B.B方案 C.C方案 D.无法确定
21、表层局部范围内抵抗压入产生塑变的能力称为()。A.硬度 B.冲击韧性 C.耐疲劳性 D.可焊性
22、索赔事件发生后()天内,承包商向业主发出索赔通知,业主接到索赔报告和有关资料()天内给予答复,如果业主()天内没有答复,则认为该项索赔已经批准。
A.28,14,28 B.14,28,7 C.7,14,28 D.28,28,28
23、在运行速度大于2.0m/s的电梯中,常采用的导靴为__。A.刚性滑动导靴 B.弹性滑动导靴 C.铸铁滑动导靴 D.滚轮导靴
24、对承包商超出设计图纸范围和因承包商原因造成返工的工程量,监理应__。A.应当予以计量 B.不予计量
C.按比例予以计量 D.不能确定
25、__抹灰面积按主墙间的净长乘以高度。A.内墙 B.外墙 C.内墙裙 D.外墙裙
第二篇:造价工程师考试《计价控制》考试习题
1由他人及不可抗力原因造成的缺陷,()。
A.发包人负责维修,承包人不承担费用
B.承包人应支付相应的维修费用
C.发包人从保证金中扣除维修费用
D.发包人负责维修,并从保证金中扣除维修费用
参考答案:A
参考解析:由他人及不可抗力原因造成的缺陷,发包人负责维修,承包人不承担费用,且发包人不得从保证金中扣除费用。如发包人委托承包人维修的,发包人应该支付相应的维修费用。
2下列不属于工艺设计阶段影响工程造价主要因素的是()。
A.建设规模、标准和产品方案
B.工艺流程和主要设备的选型
C.“三废”治理及环保措施
D.组织生产前的劳动定员情况
参考答案:D
参考解析:工艺设计阶段影响工程造价的主要因素包括:建设规模、标准和产品方案;工艺流程和主要设备的选型;主要原材料、燃料供应情况;生产组织及生产过程中的劳动定员情况;“三废”治理及环保措施等。
3某施工机械耐用总台班为800台班,大修周期数为4,每次大修理费用为1 200元,则该机械的台班大修理费为()元。
A.7.0
B.6.0
C.4.5D.3.0
参考答案:B
参考解析:台班大修理费是机械使用期限内全部大修理费之和在台班费用中的分摊额,它取决于-次大修理费用、大修理次数和耐用总台班的数量。由题意计算得:
4对分部分项工程量清单中所列补充项的工程量计算规则,必须符合的原则是()。
A.计算规则的可计算性和计算结果的唯一性
B.计算规则的全面性和计算结果的唯一性
C.计算规则的可计算性和计算结果的可靠性
D.计算规则的全面性和计算结果的可靠性
参考答案:A
参考解析:分部分项工程量清单中所列工程量应按专业工程计量规范规定的工程量计算规则计算。另外,对补充项的工程量计算规则必须符合下述原则:-是其计算规则要具有可计算性;二是计算结果要具有唯-性。
5在世界银行规定的工程项目总建设成本中,未明确项目的准备金用于()。
A.工作范围以外可能增加的项目
B.那些估算时不可能明确的潜在项目
C.天灾、非正常经济情况及罢工等情况
D.补偿估算的误差
参考答案:B
参考解析:世界银行规定的工程项目总建设成本中,未明确项目的准备金用于在估算时不可能明确的潜在项目,包括那些在做成本估算时因为缺乏完整、准确和详细的资料而不能完全预见和不能注明的项目,并且这些项目是必须完成的,或它们的费用是必定要发生的。
6完成10m 3砖墙需消耗砖净量10 000块,有500块的损耗量,则材料损耗率和材料消耗定额分别为()。
A.5%;1 000块/m
3B.5%;1 050块/m3
C.4.76%;1 050块/m3
D.4.76%;1 000块/m3
参考答案:B
参考解析:材料损耗率=损耗量/净用量×100%=500/10 000×100%=5%;故材料消耗定额=(10 000+500)/10=1 050(块/m3)。
7总指数的基本形式是(),主要解决不同度量单位的问题。
A.平均数指数
B.综合指数
C.定基指数
D.环比指数
参考答案:B
参考解析:综合指数是总指数的基本形式。综合指数主要解决不同度量单位的问题,使不能直接加总的不同使用价值的各种商品或产品的总体,改变成为能够进行对比的两个时期的现象的总体。综合指数可以把各种不能直接相加的现象还原为价值形态,先综合(相加),然后再进行对比(相除),从而反映观测对象的变化趋势。
8按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定,大型机械设备进出场及安拆费列人()。
A.施工机械使用费
B.施工机构迁移费
C.措施费
D.间接费
参考答案:C
参考解析:措施费包括:安全文明施工费;夜间施工增加费;非夜间施工照明费;二次搬运费;冬雨季施工增加费;大型机械设备进出场及安拆费;施工排水、降水费;地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费;已完工程及设备保护费;混凝土、钢筋混凝土模板及支架费;脚手架费;垂直运输费;超高施工增加费。
9某施工合同约定,施工现场主导施工机械一台,由施工企业租得,台班单价为300元/台班,租赁费为100元/台班,人工工资为40元/工日,窝工补贴为10元/工日,以人工费为基数的综合费率为35%。在施工过程中,发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工30个工日;②因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工20工日;③场外大面积停电,停工2天,人员窝工10工日。为此,施工企业可向业主索赔费用()元。
A.300
B.1 080
C.1 200
D.1 380
参考答案:D
参考解析:各事件处理结果如下:①异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔;②抢修道路用工的索赔额=20×40 ×(1+35%)=1 080(元);③停电导致的索赔额=2×100+10×10=300(元)。
10下列()不属于承包人工程索赔成立的基本条件。
A.索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误
B.造成费用增加或工期延误的索赔事件是非因承包人的原因发生的C.承包人已经安装工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料
D.发包人私自修改方案导致承包人经济损失的参考答案:D
参考解析:承包人工程索赔成立的基本条件包括:①索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误;②造成费用增加或工期延误的索赔事件是非因承包人的原因发生的;③承包人已经安装工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。
11支付土地征用及迁移补偿费时,通常土地补偿费的标准应为该耕地被征用前三年平均年产值的()倍。
A.3~
5B.6~10
C.7~9
D.8~1
2参考答案:B
参考解析:土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的-种补偿。征用耕地的补偿费,为该耕地被征前三年平均年产值的6~10倍。征用其他土地的补偿费标准,由省、自治区、直辖市参照征用耕地的补偿费标准规定。土地补偿费归农村集体经济组织所有。
12某工程是10年前投资兴建的,按当时价格水平计算工程总造价是2 600万元,其年生产能力是50万t,假定每年平均工程造价指数为1.1,生产能力指数取值是0.9,则按生产能力指数法计算目前建设两倍生产能力工程的总投资额是()万元。
A.5 200
B.4 851.77
C.5 336.9
5D.12 584.25
参考答案:D
13设备及安装工程概算的编制方法主要有()。
A.扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法
B.概算定额法、综合指标法、类似工程预算法
C.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法
D.预算单价法、扩大单价法、综合吨位指标法
参考答案:D
参考解析:设备及安装工程概算的编制方法主要有:预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法。
14如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书,而任一方在收到.调解书后()天内,均未发出表示异议的通知,则调解书对发承包双方均具有约束力。
A.20
B.2
5C.28
D.30
参考答案:C
参考解析:如果发承包任-方对调解人的调解书有异议,应在收到调解书后28天内向另-方发出异议通知,并说明争议的事项和理由。如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书,而任-方在收到调解书后28天内,均未发出表示异议的通知,则调解书对发承包双方均具有约束力。
15某装修公司采购1000m2花岗岩,运至施工现场。已知该花岗岩出厂价为1 000元/m2,运杂费30元/m2,当地供销部门手续费率为1%,当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%,单位材料量检验试验费为3元 /m2,则这批花岗岩的材料费用约为()万元。
A.15
2B.105
C.10
4D.102
参考答案:B
参考解析:材料基价=[(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率(%))]×(1+采购及保管费率(%))=(1 000×1.01+30)×1.01=1 050.4(元/m2);
检验试验费=∑(单位材料量检验试验费×材料消耗量)=1 000×3=3 000(元);
材料费=∑(材料消耗量×材料基价)+检验试验费=1 000×1 050.4+3 000=105.34(万元)。
16在某项目的招投标过程中,甲、乙、丙投标人的投标报价分别为500万元、480万元、350万元,评标基准价为420万元,投标报价偏差率最小的投标人为()。
A.甲投标人
B.乙投标人
C.丙投标人
D.甲、丙投标人
参考答案:B
参考解析:在评标过程中,可以对各个投标文件按下式计算投标报价偏差率:
偏差率=(投标人报价-评标基准价)/评标基准价×100%
甲投标人:偏差率=(500-420)/420×100%=19.05%;
乙投标人:偏差率=(480-420)/420×100%=14.29%;
丙投标人:偏差率=(350-420)/420×100%=-16.67%。
17某机械预算价格为10万元,耐用总台班为4 000台班,残值率5%,折旧年限10年,折现率为10%,则台班折旧费为()万元。
A.2.37
5B.10 000
C.36.8
1D.1 000
参考答案:C
参考解析:折旧费是指施工机械在规定使用期限内,陆续收回其原值及购置资金的时间价值。计算公式如下:
18概算定额的基础是()。
A.编制投资估算
B.现行预算定额
C.确定招标控制
D.测定调价系数
参考答案:B
参考解析:概算定额以现行预算定额为基础,通过计算之后才综合确定出各种消耗量指标,而概算指标中各种消耗量指标的确定,则主要来自各种预算或结算资料。
19某载重汽车配司机1人,当年制度工作日为250天,年工作台班为230台班,人工日工资单价为50元。该载重汽车的台班人工费为()元/台班。
A.50.45
B.52.15
C.54.35
D.55.25
参考答案:C
20下列不属于工程量清单中补充项目的是()。
A.项目名称
B.项目特征
C.计量单位
D.项目编码
参考答案:D
参考解析:在编制工程量清单时,当出现计量规范附录中未包括的清单项目时,编制人应作补充。在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。
第三篇:造价工程师《计价控制》考试试题
第1题下列合同类型中,()能够使发包人在评标时易于确定报价最低的承包人、易于进行支付计算。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加固定费用合同
D.成本加定比费用合同
【正确答案】:
A
第2题土地有偿出让和转让,土地使用者和所有者要签约,明确使用者对土地享有的权利和对土地所有者应承担的义务,下列说法中不正确的是()。
A.有偿出让和转让使用权,要向土地受让者征收契税
B.转让土地如有增值,要向转让者征收土地增值税
C.在土地转让期间,价差应随当地的社会经济承受能力的变化而变化
D.在土地转让期间,国家要区别不同地段、不同用途向土地使用者收取土地占用费
【正确答案】:
C
第3题在技改项目中,可采用()来确定合理生产规模。
A.平均成本法
B.盈亏平衡产量分析法
C.生产能力平衡法
D.概率分析法
【正确答案】:
C
第4题融资前财务分析过程中,从()出发,融资前项目投资现金流量分析的现金流量主要包括建设投资、营业收入、经营成本、流动资金、营业税金及附加和所得税。
A.正确识别选用现金流量
B.项目投资总获利能力角度
C.息前税后角度分析
D.考察资金筹措方案满足要求
【正确答案】:
A
第5题工程索赔的处理原则不包括()。
A.索赔必须以合同为依据
B.及时、合理地处理索赔
C.全面、有效地制止索赔
D.加强主动控制,减少工程索赔
【正确答案】:
C
本题考核的是工程索赔的处理原则。主要包括:(1)索赔必须以合同为依据;(2)及时、合理地处理索赔;(3)加强主动控制,减少工程索赔。
第6题工程价款结算的主要内容中,()是表达该工程不同阶段造价和工程价款结算依据的工程中应用问结算文件。
A.竣工结算
B.专业分包结算
C.分阶段结算
D.合同中止结算
【正确答案】:
C
第7题某项目进口一套设备,该设备的离岸价(FOB)为100万美元,国外运费5万美元,运输保险费1万美元,关税税率20%,增值税税率17%,无消费税,则该设备的增值税为()万元人民币(外汇汇率:1美元=6.5元人民币)。
A.140.56
B.166.O6
C.174.3
5D.176.O
2【正确答案】:
A
本题考核的是进口设备增值税的计算。根据进口环节增值税额=组成计税价格×增值税税率(%),组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税,本题中进口设备应缴纳的增值税=(100+5+1)×6.5×(1+20%)×17%=140.56(万元)。
第8题环境治理措施方案中,对于粉尘污染治理可采用()等方法。
A.冷凝、吸附、燃烧和催化转化
B.物理法、化学法、物理化学法
C.过滤除尘、湿式除尘、电除尘
D.自然氧池、生物滤化、活性污泥、厌氧发酵
【正确答案】:
C
第9题分部分项工程清单综合单价中综合了()等费用。
A.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、风险费用
B.人工费、材料费、施工机械使用费、规费、税金、风险费用
C.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、措施费、规费和税金
D.人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、规费、税金、风险费用
【正确答案】:
A
本题考核的是清单综合单价的组成。分部分项工程清单综合单价中综合了人工费、材料费、施工机械使用费,企业管理费、利润,并考虑了一定范围的风险费用,但并未包括措施费、规费和税金,因此它是一种不完全单价。
第10题某进口设备,到岸价格(CIF)为5600万元,关税税率为21%,增值税税率为17%,无消费税,则该进口设备应缴纳的增值税为()万元。
A.752.80
B.925.6
2C.842.2
5D.1151.92
【正确答案】:
D
本题考核的是设备进口环节增值税的计算。我国增值税条例规定,进口应税产品均按组成计税价格和增值税税率直接计算应纳税额。即:进口环节增值税额=组成计税价格×增值税税率(%),组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税,本题中进口设备应缴纳的增值税=5600×(1+21%)×17%=1151.92(万元)。
第11题组成国外建筑安装工程造价的各项费用体现在承包商投标报价中的形式不包括()。
A.组成分部分项工程单价
B.单独列项
C.分摊进单价
D.组成单位工程单价
【正确答案】:
D
第12题定额计价未区分施工实体性损耗和施工措施性损耗,而工程量清单计价把施工措施与工程实体项目进行分离,这项改革的意义在于突出了施工措施费用的()。
A.计划控制性
B.市场竞争性
C.国家指导性
D.市场稳定性
【正确答案】:
B
第13题预算单价法编制施工图预算的步骤中,紧接“划分工程项目和计算工程量”之后的步骤是()。
A.套单价
B.按费用定额取费
C.进行工料分析
D.计算各项费用
【正确答案】:
A
第14题下列招标代理机构的级别中,()工程招标代理机构,只能承担工程总投资6000万元人民币以下的工程招标代理业务。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.暂定级
【正确答案】:
D
第15题主要使用单位建筑面积所占的外墙长度指标是,越低,设计越经济,则下列建筑物的形式中周长最大的是()。
A.正方形
B.矩形
C.T形
D.L形
【正确答案】:
D
第16题设备选型时应考虑的主要因素中,设备的()是指机器设备的精度、准确度的保持性,机器零件的耐用性,操作的安全性等。
A.系统性
B.可靠性
C.经济性
D.有效性
【正确答案】:
B
第17题()是指在一个建设项目中,具有独立的设计文件,建成后可以独立发挥生产能力或工程效益的项目。
A.单位工程
B.单项工程
C.分部工程
D.分项工程
【正确答案】:
B
第18题招标文件规定的各项技术标准应符合国家()规定。
A.客观性
B.强制性
C.全面性
D.推荐性
【正确答案】:
B
第19题建设项目投资估算要求中,应充分考虑拟建项目设计的技术参数和投资估算所采用的估算系数、估算指标在质和量方面所综合的内容,应遵循()的原则。
A.口径一致
B.客观科学
C.公平合理
D.简明适用
【正确答案】:
A
本题考核的是生产能力指数法的计算.本颢的计算过程如下:
第20题下列工程造价指数中,不影响建筑安装工程造价指数测算的因素是()。
A.报告期人工费
B.报告期措施费
C.利润
D.报告期工程建设其他费
【正确答案】:
D
第四篇:造价工程师考试《计价控制》试题
第 1 题
关于联合体投标的说法,正确的是()。
A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标
B.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级
C.通过资格预审的联合体,各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变
D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力
正确答案:C,第 2 题
关于投标报价的说法,正确的是()。
A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问
B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项,运用投标技巧,提高报价质量
C.复核工程量清单中的工程量,对于有明显错误的可以修改清单工程量
D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价,评标委员会就可作为废标处理
正确答案:B,第 3 题
下列资料中,不属于《建设工程施合同(示范文本)》附件的是()。
A.协议书
B.承包人承揽工程项目一览表
C.发包人供应材料设备一览表
D.工程质量保修书
正确答案:A,第 4 题
关于缺陷责任与保修责任的说法,正确的是()。
A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算
B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的,由发包人自行修复
C.缺陷责任期最长不超过3年
D.保修期自实际竣工日期起计算
正确答案:D,第 5 题
关于履行合同中争议的解决,下列做法正确的是()。
A.在争议提出诉讼后,双方不再通过有好协商解决争议
B.发生争议后,可提请争议评审组评审
C.协商不成或不接受争议评审的,可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁
D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼
正确答案:B,第 6 题
在国际竞争性招标中,评标的主要步骤是()。
A.审标、评标、资格定审
B.资格定审、开标、审标
C.开标、评标、资格定审
D.开标、审标、评标
正确答案:A,第 7 题
新版FIDIC施工合同条件文本中,称为“银皮书”的是()。
A.施工合同条件
B.永久设备和设计--建造合同条件
C.EPC/交钥匙合同条件
D.合同的简短格式
正确答案:C,第 8 题
关于工程变更的说法,正确的是()。
A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更
B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施
C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更
D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担
正确答案:D,第 9 题
在FIDIC合同条件下,当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定 比例时,其费率或单价可以调整,该比例为()。
A.10%
B.1%
C.0.1%
D.0.01%
正确答案:D,第10题
关于工程索赔的说法,正确的是()。
A.索赔是单向的B.监理人的指令有时会发生索赔
C.发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔
D.合同中默认的索赔不具有法律效力
正确答案:B,第 11 题
工程量清单计价中,在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()
A.企业定额
B.国家、地区或行业定额
C.工程造价各种信息资料和指数
D.投标人拟定的施工组织设计方案
正确答案:C,第 12 题
关于工程量清单计价的说法,正确的是()。
A.清单项目综合单价是指直接工程费单价
B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法
C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容
D.清单计价仅适用于单价合用
正确答案:B,第 13 题
下列因素中,影响施工过程的技术因素是()
A.工人技术水平
B.操作方法
C.机械设备性能
D.劳动组织
正确答案:C,第 14 题
下列施工机械消耗时间中,属于机械必须消耗时间的是()
A.未及时供料引起的机械停工时间
B.由于气候条件引起的机械停工时间
C.装料不足时的机械运转时间
D.因机械保养而中断使用的时间
正确答案:D,第 15 题
砌筑一砖厚砖墙,灰缝厚度为10mm,砖的施工损耗率为1.5%,场外运输损耗率为1%。砖的规格为 240mm,则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为()块。
A.515.56
B.520.6
4C.537.04
D.542.3
3正确答案:C,第 16 题
某材料自甲、乙两地采购,甲地采购量为400t,原价为180元/t,运杂费为30元/t;乙地采购量为300t,原价为200元/t,运杂费为28元/t,改材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%,则该材料的基价为()元/t。
A.223.37
B.223.40
C.224.2
4D.224.28
正确答案:D,第 17 题
关于施工机械按拆费和场外运费的说法,正确的是()。
A.按拆费指按拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和
B.按拆费中包括机械辅助设施的折旧费
C.能自行开动机械的按拆费不予计算
D.塔式起重机按拆费的超高增加费应计入机械台班单价
正确答案:B,第 18 题
下列用时中,同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是()。
A.隐蔽工程验收的影响时间
B.工序搭接发生的停歇时间
C.不可避免的中断时间
D.加工材料所需的时间
正确答案:C,第 19 题
经现场观测得知,完成某分项工程需消耗某种材料1.76,其中损耗量为0.055,则该种材料的损耗率为()。
A.3.03%
B.3.13%
C.3.20%
D.3.23%
正确答案:D,第 20 题
下列施工机械的停歇时间,不在预算定额机械幅度差中考虑的是()。
A.机械维修引起的停歇
B.工程质量检查引起的停歇
C.机械转移工作面引起的停歇
D.进行准备与结束工作时引起的停歇
正确答案:D,
第五篇:造价工程师考试《计价控制》习题
1分部分项工程量清单项目编码中第二级编码是()。
A.分部工程顺序码
B.分项工程顺序码
C.工程量清单项目顺序码
D.专业工程顺序码
参考答案:D
参考解析分部分项工程量清单项目编码的各级编码代表的含义如下:①第-级表示工程分类顺序码(分二位);②第二级表示专业工程顺序码(分二位);③第三级表示分部工程顺序码(分二位);④第四级表示分项工程项目名称顺序码(分三位);⑤第五级表示工程量清单项目名称顺序码(分三位)。
2预算定额中人工工日消耗量应当包括()。
A.超运距用工和人工幅度差用工
B.辅助用工和超运距用工
C.基本用工和辅助用工
D.基本用工和其他用工
参考答案:D
参考解析预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下,生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量,是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成的。
3一项工程合同价款是500万元,若签订合同时的工程造价指数是100.2,竣工时的工程造价指数是100.5,运用工程造价指数调整法计算实际的工程价款是()万元。
A.502.50
B.50
1C.500
D.501.50
参考答案:D
参考解析根据工程造价指数调整公式计算如下:实际工程价款=工程合同价×竣工时工程造价指数/签订合同时工程造价指数=500×100.5/100.2=501.50(万元)。
4间接费的取费基数不包括()。
A.以直接费为计算基础
B.以机械费为计算基础
C.以人工费为计算基础
D.以人工费和机械费合计为计算基础
参考答案:B
参考解析间接费的取费基数有三种,分别是:以直接费为计算基础、以人工费和机械费合计为计算基础及以人工费为计算基础。在不同的取费基数下,规费费率和企业管理费率计算方法均不相同。
5下列()不属于影响材料单价变动的因素。
A.市场供需变化
B.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动
C.流通环节的多少和材料供应体制也会影响材料单价
D.环境恶化会直接影响材料单价
参考答案:D
参考解析影响材料单价变动的因素包括:①市场供需变化;②材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动;③流通环节的多少和材料供应体制也会影响材料单价;④运输距离和运输方法的改变会影响材料运输费用的增减,从而也会影响材料单价;⑤国际市场行情会对进口材料单价产生影响。
6以下属于评标内容的是()。
A.对投标人是否具备实施合同的经验进行评审
B.对投标人是否具备财务能力的资格进行评审
C.对投标人是否具备技术能力的资格进行评审
D.对标书是否符合招标程序要求和技术要求进行评比
参考答案:D
参考解析评标只是对标书的报价和其他因素,以及标书是否符合招标程序要求和技术要求进行评比,而不是对投标人是否具备实施合同的经验、财务能力和技术能力的资格进行评审。对投标人的资格审查应在资格预审或定审中进行。
7测编定额时,需对施工过程进行分解。对比工作过程的特点,工序还应具有的特征是()。
A.人员编制不变
B.劳动工具不变
C.工作地点不变
D.工作时段不变
参考答案:B
参考解析工序是在组织上不可分割的,在操作过程中技术上属于同类的施工过程。工序的特征是:工作者不变,劳动对象、劳动工具和工作地点也不变。工作过程是由同-工人或同-小组所完成的在技术操作上相互有机联系的工序的总体。其特点是人员编制不变,工作地点不变,而材料和工具则可以变换。
8履约担保可以采用银行保函或履约担保书,履约担保金额一般为中标价的()。
A.3%
B.5%
C.10%
D.15%
参考答案:C
参考解析履约担保有现金、支票、履约担保书和银行保函等形式,可以选择其中的-种作为招标项目的履约保证金,履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
9某工厂采购一台国产非标准设备,制造厂生产该台设备所用材料费20万元,加工费2万元,辅助材料费4 000元,专用工具费3 000元,废品损失费率10%,外购配套件费5万元,包装费2 000元,利润率为7%,税金4.5万元,非标准设备设计费2万元,运杂费率5%,该设备购置费为()万元。
A.40.3
5B.40.7
2C.39.95
D.41.38
参考答案:A
参考解析单台非标准设备原价用公式表示为:单台非标准设备原价={[(材料费+加工费+辅助材料费)×(1+专用工具费率)×(1+废品损失费率)+外购配套件费]×(1+包装费率)-外购配套件费}×(1+利润率)+销项税金+非标准设备设计费+外购配套件费,设备购置费=单台设备原价 ×(1+运杂费率)。
废品损失费=(20+2+0.4+0.3)× 10%=2.27(万元);
利润=(22.4+0.3+2.27+0.2)×7%=1.7619(万元);
该国产非标准设备原价=22.4+0.3+2.27+0.2+1.7619+4.5+2+5=38.4319(万元);
该设备购置费=38.4319×(1+5%)=40.35(万元)。
10下列原因中,不允许进行费用索赔的是()。
A.施工图纸未及时供应
B.工程变更
C.异常恶劣的气候造成的停工
D.业主方原因要求暂停施工
参考答案:C
参考解析如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。异常恶劣的气候导致的停工通常不能进行费用索赔,但可以顺延工期。
11索赔可以从不同角度分类,如按索赔事件的性质分类,可分为()。
A.工程延误索赔和合同终止的索赔
B.工期索赔和费用索赔
C.施工索赔和业主反索赔
D.工程索赔和合同中明示的索赔
参考答案:A
参考解析根据索赔事件的性质不同,可以将工程索赔分为:①工程延误索赔;②加速施工索赔;③工程变更索赔;④合同终止的索赔;⑤不可预见的不利条件索赔;⑥不可抗力事件的索赔;⑦其他索赔。
12某建设项目,经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2 000万元,项目建设前期年限为半年,项目建设期为2年,每年各完成投资计划50%。在基本预备费费率为5%,年均投资价格上涨率为10%的情况下,该项目建设期的价差预备费为()万元。
A.300.0
B.310.0
C.315.0
D.325.5
参考答案:D
13厂区地形力求平坦而略有坡度,一般()为宜。
A.1%~3%
B.3%~5%
C.5%~10%
D.10%~15%
参考答案:C
参考解析厂区土地面积与外形能满足厂房与各种构筑物的需要,并适合于按科学的工艺流程布置厂房与构筑物,满足生产安全要求。厂区地形力求平坦而有坡度(-般5%~ 10%为宜).以减少平整土地的土方工程量,节约投资,又便于地面排水。
14定额单价法是编制施工图预算的常用方法,其优点不包括()。
A.能完全适应市场经济环境
B.计算简单、编制速度较快
C.工作量较小
D.便于工程造价管理部门集中统一管理
参考答案:A
参考解析定额单价法是编制施工图预算的常用方法,具有计算简单、工作量较小和编制速度较快、便于工程造价管理部门集中统-管理的优点。单价法并不完全适应市场经济环境。
15根据FIDIC施工合同条件,某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时,允许调整该项工作规定的费率或单价,这个标准一般为()。
A.1%
B.5%
C.10%
D.20%
参考答案:C
参考解析因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括:④该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于 10%;②该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.O1%;③由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过 1%;④该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”.16进行流动资产投资估算时,最低周转天数与流动资金需要量的关系是()。
A.最低周转天数增加,将增加周转次数,从而增加流动资金需要量
B.最低周转天数减少,将减少周转次数,从而减少流动资金需要量
C.最低周转天数减少,将减少周转次数,从而增加流动资金需要量
D.最低周转天数减少,将增加周转次数,从而减少流动资金需要量
参考答案:D
参考解析在采用分项详细估算法时,应根据项目实际情况分别确定现金、应收账款、预付账款、存货、应付账款和预收账款的最低周转天数,并考虑一定的保险系数。因为最低周转天数减少,将增加周转次数,从而减少流动资金需用量,因此,必须切合实际地选用最低周转天数。对于存货中的外购原材料和燃料,要分品种和来源,考虑运输方式和运输距离,以及占用流动资金的比重大小等因素确定。
17投标报价的编制依据不包括()。
A.工程量清单计价规范
B.企业定额
C.拟定的投标施工组织设计或施工方案
D.其他竞争对手的情况
参考答案:D
参考解析《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)规定,投标报价应根据下列依据编制和复核:①《建设工程工程量清单计价规范》;②国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法:③ 企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法;④招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要;⑤建设工程设计文件及相关资料;⑥施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案;⑦与建设项目相关的标准、规范等技术资料;⑧市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;⑨其他的相关资料。
18评定技术方案最基本的标准是()。
A.先进适用
B.安全可靠
C.经济合理
D.方便灵活
参考答案:A
参考解析生产技术方案指产品生产所采用的工艺流程和生产方法。技术方案选择的基本原则包括先进适用、安全可靠和经济合理。其中,先进适用是评定技术方案最基本的标准。
19合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的,应按照()的约定进行计量和估价。
A.协议书
B.通用合同条款
C.专用合同条款
D.合同附件
参考答案:C
参考解析合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的,应按照专用合同条款的约定进行计量和估价,并据此调整合同价格。
某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符,遇到了流沙,致使工期拖延了一个月。后又因合同的疏漏,按工程师的解释导致成本增加了1万元,则对该分项工程正确的处理是()。
A.发包人不予补偿
B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿
C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿
D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿
参考答案:D
参考解析承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符,遇到了流沙,属于承包商遇到的不利物质条件,则由其导致的工期拖延,发包人应给予工期补偿;合同的疏漏属于合同缺陷,按工程师的解释导致成本增加,发包人应当给予费用补偿。