土方工程施工合同

第一篇：土方工程施工合同

土方工程施工合同书

甲方： 建筑工程公司（发包人）乙方：（承包人）法定代表人： 身份证号： 地址： 地址： 联系电话： 联系电话：

根据我国《合同法》的相关规定，甲方将自行承包的工程中的施工基础土方分包给乙方，双方经协商一致达成如下协议，以资共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：来宾市汇金.宏福农贸市场

2、工程地点：来宾市西小路与飞龙路交叉口东南角

二、合同工期 : 按甲方施工组织方案执行，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

三、承包范围及内容

1、承包范围：来宾汇金.宏福农贸市场项目施工总平面图纸红线以内所有的土石方工程。该场地自然标高在开挖前须测量。

2、承包内容包括：从自然地面标高至地下室筏板底挖土方（含於泥、地下障碍物等及电梯、柱基、地梁、集水坑、排水沟、条基等底板下基坑的零星土方）; 边坡修整、修复；土方开挖按施工组织方案分段开挖，而完成面的坡度乙方要负责修整、修复到符合边坡规范要求;场内驳运及推土、土方外运、土方内运、场外堆土及弃土场地、消纳（包括整个工程的渣土排放消纳费用、环卫交通费用、排水排污费用、环境保护费用）;④应急事故处理：在土方开挖过程中如果发生基坑边土方塌陷事故，必须按甲方要求迅速作业，直到排除险情;⑤地下管线保护、现场安全防护、文明施工、各种土方机械的进出场。

四、承包方式：实行土石方工程总承包制。工程用的材料、机械、油料、人工等均由乙方以包工包料的形式负责施工(外运土方运距不限）。

五、工程质量

1、土方施工要求：每一段土方开挖的厚度、位置及施工时间：土方开挖分段进行，而每挖每段的深度、位置由甲方在开挖前向乙方书面交底，按照甲方的要求开挖，如果违反发生的事故以及超挖导致费用增加均由乙方负责承担;

2、乙方开挖后成型的基坑的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、平整度、垂直度、标高和持力层等应符合设计图纸及甲方的要求，偏差控制在施工规范允许范围内，质量符合GB502-2002验收标准要求;

3、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求及甲方提出的要求。

4、土方挖完后须经设计、甲方、监理、质监站、地质检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

六、承包综合单价

1、承包综合单价：①土方开挖（含片石基础）、外运及倒土按20.00元/m3(按实方计量);②场内挖土3.50元/m3(按实方计量),每甩土一次3.50元/m3(按实方计量);④场内运输回填(地下室周边)9.00元/m3,以上单价均为含税单价。

2、综合单价的内容：包括承包范围及内容所涉各项工作的全部费用。内容包括：挖土的人工费、机械费、土方运费（运距不限）、土方堆置费、机 械进出场费、现场安全文明施工措施费、场内运土用临时道路费、夜间施工增加费、消纳费（包括整个工程的渣土排放消纳费用、环卫交通费用、排水排污费用、环境保护费用）、清洁车辆及运输道路费、机械及油料价格变动风险费、管理费、利润、税金、各级行政部门收取的规费、违章罚款、为按时完成工作而采取所有措施的费用等。

3、钢筋砼旧基础破除和地下障碍物体积超大必需用风机（或爆破）破除时由乙方负责施工，破除工程量按现场实际签证，单价按当地行价计;破除出来的钢筋归甲方所有。

4、工程量：约28000立方米，按乙方实际完成工程量结算。

5、有关机械台班单价：90勾机： 170 元/小时;120勾机: 187.50元/小时;300勾机: 600.00 元/小时。（所用钩机型号台班按市场单价结算）

七、工程结算方式

本工程没有预付款，根据乙方实际完成工程量，经甲乙双方确认工程造价后，乙方同意业主以汇金宏福农贸市场的商铺（一楼）冲抵乙方的工程款，销售价格为甲方开盘价 9.8 折（按建筑面积）。

八、双方责任

（一）甲方责任

1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。

2、甲方负责提供土方施工方案，并负责监督施工。

3、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，否则造成的经济 损失由甲方承担并相应顺延工期。

4、甲方负责派技术人员在工地进行技术指导、质量监督、检查、办理有关施工测量和签证及验收手续等。

5、土方开挖前，甲方技术人员应进行详细的技术交底，并做好书面记录，乙方操作人员应在记录（或书面技术交底）上签字。

6、甲方现场技术人员应现场跟踪监督乙方操作人员施工，实时监测挖土的标高、土方开挖的深度情况，严防超挖和破坏持力层。

7、做好相关工程资料的收集整理工作，以备工程验收时查验。

（二）乙方责任

1、乙方应按照经甲乙双方审核通过的施工方案严格组织施工，并听从甲方技术人员的指挥调度，按甲乙双方审核通过的施工方案及技术、安全交底要求施工。

2、乙方应制定安全和文明施工措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

3、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

4、乙方负责土方堆场（弃土），装运土方的车辆出场须冲洗干净，掉落在道路上的泥土要有专人清扫，保护环境、做到文明施工，否则由此产生的一切费用乙方自理。

5、乙方应理顺与地方交警、交管、城管、环保等政府职能部门的关系，提前办理相关手续，保证工程顺利进展，乙方应负责交纳政府有关部门的一切规费(包括违章罚款)。

6、乙方负责向甲方提交机械操作人员上岗证原件及复印件。

7、乙方应负责工人宿舍区的清洁卫生，生活垃圾要按甲方指定的地方堆放，不得随地大小便，保持宿舍区内空气清新。

8、工人每间宿舍用电按60度/月计，超过部分从进度款中扣除。每月电费次月扣出。

9、严禁在工地饮酒猜拳划码，饮酒后发生事故自行负责。

10、严禁在工地赌博、从事一切违法活动。

11、乙方撤离宿舍时，须将宿舍清扫干净后交付甲方，否则甲方另行安排，产生人工费从乙方工程款中双倍扣出。

12、负责施工人员的劳动保护及社会保险费用；

13、乙方施工人员必须办妥工程所在地公安、劳动、计生等有关部门的手续，并接受甲方的监督与管理，承担由于手续不全而发生的经济损失。

九、安全施工

1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，一概由乙方负责。

3、遵守甲方工地规章制度，服从甲方、监理现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告甲方工地负责人，并做好排水防水和其他措施。

6、遵守交通规则，严禁一切机械操作人员酒后操作机械或驾驶运土车辆。

十、违约责任

1、乙方开工前必须做好相关方面的工作，施工过程中不得出现民扰或扰民 事件，一旦出现民扰或扰民事件，严重影响工程进展，甲方可以终止合同，另行安排其他施工单位进场施工，但由此产生的一切经济损失由乙方承担。

2、非甲方原因，乙方连续三天停工的，甲方可以终止合同，另行安排其他施工单位进场施工，乙方必须无条件退场，且赔付甲方的损失。

3、乙方正常施工，但不能按期完成，每延期一天按1000元/天罚款。

4、违章违规操作、野蛮施工，甲方有权终止合同，由此造成的一切责任及后果均由乙方承担。

5、终止合同后而乙方已完成的工程量则按承包综合单价的70%价款结算，乙方要按甲方的安排及时无条件退场。

6、土方运输过程中的一切交通安全事故，均由乙方自理，且不得影响工程进度。

十一、合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，可向来宾市人民法院起诉。

十二、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

发包方：（章）

承包方：（章）

法定代表人：

法定代表人：

****年**月**日

****年**月**日

第二篇：土方工程施工合同

土方工程施工合同

发包方：陕西天酬建筑分公司第三项目部（甲方）承包方：

王美刚

（乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，并结合本工程具体情况。经陕西天酬建筑分公司第三项目部（以下简称甲方）与

王美刚

（以下简称乙方）协商，特订立如下协议：

一、工程名称：天酬苑中区门面楼工程

二、工程地点：兴平市中心大街中段

三、工程承包范围：土方施工

四、计价方式：

1、挖土方及倒运土： 8元/M3（含税）倒距为基坑边100米内；

2、灰土施工：13.2元/M3（含税）包括灰土拌合及摊铺压实。

五、承包方式：人工费及机械费

六、合同工期：2011年2月——2011年4月

七、付款方式：工程完工验收合格后付总工程款70%，其余款等工程竣工验收合格后1年内付清。

八、甲乙双方的权利和义务：

（1）甲方负责解决施工中所需的水、电、材料及运输道路的畅通，协调处理施工现场及各方面关系，并向乙方进行技术交底。

（2）乙方施工所需要的工具应自带，工具安全乙方自负。

（3）乙方的施工质量应依照国家相关质量验收标准施工，因质量不合格的乙方无条件进行返工造成的所有损失有乙方负责。

（4）乙方进入甲方单位应严格遵守甲方的一切规章制度，抓好安全生产，乙方的施工人员要服从甲方技术人员及管理人员的管理。因乙方造成混乱或野蛮施工的，乙方应立即派人清理，如不遵照执行甲方有权给予经济处罚。

（5）乙方安全应有专人经常检查是否在安全状态下施工，任何人员不得冒险施工，凡因乙方原因而造成的安全事故均由乙方负责。

九、上述条款未涉及事宜需双方协商解决，并形成书面文本。签字盖章后生效，工程竣工验收结算后失效。望甲乙双方严格遵守。

十、本合同执行过程中如发生争议，甲乙双方协商解决，或向工程所在地建设行政主管部门申请调解。协商不成或调解不成的，双方同意由兴平市仲裁委员会或向兴平市人民法院起诉。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方负责人： 乙方负责人： 联系电话： 联系电话：

陕西天酬建筑分公司三项目部 2011年 月 日

第三篇：土方工程施工合同

土方工程施工合同

合同编号：2013-08-01

甲方： 乙方：

一、合同概况

1.1工程概况及合同范围：本合同根据国家相关法律法规，经双方协

商一致达成。

1.1.1工程概况；本工程位于广东省云浮市云城区腰古镇芙蓉村委会芙蓉村地段项目名称：云浮投资有限公司，项目总用地面积19.21919

公顷（摘牌面积）： 1.1.2合同范围

本合同为云浮投资有限公司开发范围内及相关市政道路和土方工程承包合同。具体包括但不限于如下内容：场地平整的土方挖运回填、场地清表、场地清淤、市政管道安装、土方等。1.1.3合同技术要求：按照国家及地方相关规范和验收标准实施。

计量方式：0至2公里按凹地或山沟实际容量计量（长宽高

之积）；

2至5公里按20方以上车上方计量。1.2 合同价款：本工程合同为总价包干合同，土方总工程量为600万立方米，单价为每立方21元，合同总价为￥1.26亿元（大写：壹亿贰仟陆佰万元整）。包含施工过程中的材料、设备、运输、以及管理费、配套费、税收、保险、临水临电临建费等一切费用（市政、管道安装、石方、零星工程等按市政工程定额另行结算）。

1.3 合同价款及支付

土方工作内容为清表、清淤、抽水、土方挖运平（含5公里内但不包含地面附着物及树木等，如土方运距每超一公里按1.5元每立方按实计算）。石方和其他零星工程按广东省最新市政定额计

价计算。

1.3.1合同签订进场后三天内,甲方支付乙方进场费5%即630万元。所需工程设备按要求进场，满足甲方实际工作要求后3个工作日内,乙方开具相应的有效票据后2个工作日内,甲方支付乙方合同总额10%工程预付款即1260万元；以后甲乙双方每周计价一次，按乙方已完成工程量的85%支付进度工程款。

1.3.2乙方工程完成或验收合格后凭甲方开具的验收合格证明及乙方开具的有效票据后7个工作日内，甲方付清合同总额的全部价款给

乙方；

1.3.3在完成施工范围内的全部工程验收后乙方提交工程结算书，甲方代表在收到乙方的结算书之日起一个月内完成审核，经双方认可后乙方开具有效建安发票后7个工作日内结清支付所有工程款给乙方。

1.4 合同工期 本工程总工期为9个月的有效工作日，自2013年______月_______日开工至2014年______月______日竣工验收（具体开工日

期以甲方开工通知为准）。

1.5 其他约定条款：

1.5.1 如乙方施工队原因延误工期，按合同总额0.02%/天支付违约金（不可抗拒因素或甲方原因除外）。

1.5.2 乙方项目经理必须全程参与该项目的管理，正常施工时间不得随意离开工地，如果有急事需离开必须与甲方现场管理人员请假；否

则按500元/天进行处罚。

1.5.3 施工临时设施乙方应按照甲方指定地点搭设；施工过程中造成的一切安全事故，均由乙方自行承担全部责任，乙方负责配合甲方处理现场的治安和当地居民关系。

1.5.4 乙方应积极主动配合甲方进行相关的报规报建备案工作。1.5.5 如乙方施工的原因严重违反合同的约定的，甲方可要求乙方随

时退场。

1.6 合同文件及解释顺序

1.6.1 本合同条款及附件，以及双方协商同意的补充协议、变更协议、纪要、备忘录；

1.6.2 通知书及现场函件，以及相关文件的补遗； 1.6.3 设计、施工、验收的标准、规范和技术资料。

二、施工准备

2.1 各方代表及现场签证 2.1.1 甲方驻工地代表：_______________________，甲方代表为本合同的执行机关和本工程的管理机构，全权代表甲方行使职责。2.1.2 乙方驻工地代表_______________全权代表甲方行使职责。

2.2 甲方

2.2.1 开工前负责满足实际需要的施工、生活用水源、点源至施工现场；完成树木砍伐并清运出场，完成坟墓及房屋等地面附着物拆迁（包括高压、通讯线杆），提供现场相关隐蔽工程资料、施工技术资料给乙方，经双方会审、会签后作为施工依据；提供施工场地的底下管线资料和水准点与坐标控制点位置资料给乙方，甲方做好交接记录；并组织设计单位与乙方进行设计交底。负责协调当地政府及相关部门（交警、环保、城管、路政等）关系，协调处理与当地村民的纠

纷。

2.2.2 甲方在本合同签订后3日内完成将施工现场移交给乙方。

2.3 乙方

2.3.1 乙方进场后提交相关工作人员职位及联系电话给甲方。2.3.2 驻地建设，铺设施工界区内的用水、用电、道路、施工临时设施；编制施工组织施工方案，施工总进度计划，材料、施工机械等进场计划，用水、用电计划，报送给甲方。2.3.3平整施工场地，按合同要求实施施工。

三、施工组织设计和工期

3.1 进度计划；乙方应于合同签订后7日内以书面形式向甲方代表提交施工组织设计、工程进度计划，甲方代表应于3日内以书面形式批复或者提出修改意见；乙方按批准的进度计划进行施工，如未按此计划完成各分部项工程则乙方违反工期条款，并承担违约赔偿。3.2 开工；乙方接到甲方代表的开工通知后，在指定日期开工；因甲方原因不能按期开工的，甲方代表应书面通知乙方推迟开工日期，并相应顺延工期；因乙方原因延期开工的，乙方按承诺承担违约

责任。

3.3 调度；乙方施工中应服从甲方代表的调度，接受并执行其发出的补充图纸、指令和通知；乙方若收到甲方代表指令或通知后既不执行也未提出异议，所造成和损失由乙方承担。

3.4 暂停施工；甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当报甲方总部总经理批准以书面形式通知乙方暂停施工，并在通知后48小时内做出书面处理意见；乙方应当在收到甲方的要求停止施工的通知后停止施工，并妥善保护已完成工程；乙方实施甲方的处理意见后，可书面提出复工要求，甲方代表应在48小时内给予答复；因甲方原因造成停工的，乙方应在24小时内报甲方代表批准后相应顺延工期并承担乙方的相应损失；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费

用，工期不予顺延。3.5 工期延误

3.5.1 由下列原因造成工期延误的，经甲方总部总经理确认后，工期

相应顺延：

（1）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过2

4小时；（2）不可抗力或天气原因以及合同约定的允许工期顺延的其他情况。3.5.2 乙方在上款情况发生后24小时内，就延误的工期书面向甲方

代表提出报告；

甲方代表收到报告后3个工作日内完成内部领导报审程序并予以确

认。

3.5.3 非上述原因，工程不能按合同工期竣工的，乙方按合同总额0.02%/天的标准向甲方支付违约金，并承担损失赔偿责任。违约金可

从乙方应收款项中扣除。

3.6 工程竣工

乙方必须及时反映合同外所增加的费用，完工后积极组织验收。

四、质量与验收 4.1 检验、返工与调试

4.1.1乙方应严格按照有关图纸、资料和规范的要求施工，每道工序

完成后应通知甲方代表检验。

4.1.2由于乙方原因导致工程质量达不到合同约定的质量标准的，乙方负责无偿修理或返工；由于修理或返工造成逾期交付的，乙方支付

逾期违约金。

4.2.隐蔽工程、中间验收和重新检验

4.2.1工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，乙方自检后通知甲方代表组织人员检验；验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格的，乙方在甲方代表限定时

间内返工和重新验收。4.2.2甲方代表在收到乙方通知后24小时内即不进行验收也不提出延期验收要求，以及验收合格后24小时内不在验收记录上签字的，乙方可向甲方总部相关部门举报并可索赔。

4.2.3甲方代表在得到总部总经理批准后要求对已按要求隐蔽的工程重新检验的，乙方应按要求进行剥离、开孔和重新覆盖；检验合格的，由此发生的剥露、开口和恢复等费用经双方确认后由甲方承担，工期相应顺延；检验不合格的，乙方应予以修复并承担费用，工期不

予顺延。4.3.工程等级

本工程质量必须达到国家合格工程标准。达不到国家标准和约定条件的部分，乙方应按甲方代表要求的时间返工，工期不予顺延。

五、合同价款与支付方式

5.1 本工程为土方总量合同总价包干工程，（见1.2和1.3）施工过程中的土方工程不存在单独计费问题；如有超出本合同规定量以外工程量按约定的计价结算（决算）方法。

5.2 工程款和预付备料款支付均以转帐支票方式汇入乙方指定账户

（另有约定除外）。

六、材料设备供应 6.1 乙方采购材料设备

6.1.1乙方应按照合同约定的标准和要求采购材料设备。6.1.2乙方对采购的材料设备的质量负责，在材料设备使用前，应向甲方提供产品合格证明和材料样品，在材料设备到货24小时内通知甲方代表验收；甲方代表检验为与设计和规范要求不符的材料设备，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，工期不予顺延；甲方代表逾期到场验收的，乙方对不符合规范和设计要求的材料设备，仍应修复、拆除和重新采购，并承担相应费用和损失赔偿责任，由此延误的工期不予顺延。6.1.3双方对材料设备的质量有争议时，均可向质量监督部门申请检测鉴定；合同规定的检验项目，由乙方承担检验费用；合同未规定的项目，若检验结果表明材料设备不符合合同规定的，则由乙方承担检验费用；若检验结果表明符合合同规定，则将检验费用追加到合同价

款中。

七、设计变更 7.1 设计变更

施工中如因甲方或设计院要求发生设计变更，经甲方总部总经理认可后可以变更和顺延工期。设计变更未导致工程量明显增加的，不得作为乙方工程延期的正当理由，变更后乙方有损失的由甲方承担。如因乙方原因引起施工中设计变更，则乙方对因此发生的费用增加和工期延误负责；所有变更部分调整必须经甲方总经理签字认可后乙方方可

施工。7.2 确定变更价款

乙方在工程变更确定后3天内提出变更工程价款报告，甲方收到变更价款报告后进行审批，经甲方公司总经理确认后调整合同价款；乙方未按期向甲方提出变更工程价款报告的，视为该项变更不涉及合同价

款的变更。

八、竣工与结算 8.1 竣工验收与交付

8.1.1工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方代表提交竣工验收报告及完整的竣工资料四份；甲方代表收到竣工验收报告后3个工作日内组织验收，并在验收后7个工作日内给予认可或提出修改意见；如发现不合格须返工或修理的部分，乙方按甲方要求在规定日期内完成修改，并承担由自身原因造成修改的费用；竣工日期为乙方送交竣工验收报告并经甲方验收合格的日期。

8.1.2工程竣工验收通过后，乙方立即将竣工工程和相应资料、证书

和配件交付给甲方。8.2 竣工结算

工程竣工验收后，乙方向甲方代表递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方代表收到竣工结算报告和资料后15个工作日内进行核实，予以确认或者提出书面修改意见；甲方确认竣工结算报告后7个工作日内按本合同支付工程竣工结算价款。

8.3 质量保修

8.3.1乙方按法律法规和规章的规定，对交付工程承担质量保修责任，保修期为：土方施工范围内的全部工程验收后2个月。保质期内，乙方应在接到修理通知之日后3天内派人修理，否则，甲方可委托其它单位或人员修理，并由乙方承担返修费用，甲方可以在乙方质保金

中扣除该费用。

8.3.2在保修期满后7个工作日内，乙方提出申请保修验收，甲方代表出具工程质量保修合格证明，甲方结清质保金给乙方，乙方未在该期限内提出申请的，视为放弃此权利。

九、争议、违约和索赔

9.1违约

9.1.1双方在合约期间内，不影响其承担工程相关的违约责任。9.1.2乙方因工期、质量不符合合同要求，或者不按合同约定履行义务致使合同目的不能实现的，甲方可以通过乙方终止合同，并要求乙方承担合同总额2%违约金及承担给甲方造成一切损失。

9.2索赔

9.2.1甲方未能按合同约定履行义务，造成工期延误和乙方收款迟延等经济损失的，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：索赔事件发生后14天内，向甲方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，甲方向乙方支付承担合同总额2%违约金及承担乙方造成的一切损失；乙方未在该期限提出延长工期和索赔报告的，视为放弃

延长工作和索赔要求。

9.2.2乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错位的，给甲方造成经济损失的，甲方可按上款规定的时限和程序向乙方提出索

赔。9.3争议 双方在履行合同中发生争议的，应友好协商解决，协商不成的可以向

惠州市仲裁委员会申请仲裁。

十、其它

10.1乙方依法管理雇佣人员，自行处理雇佣关系、解决雇佣纠纷，确保施工不干扰周边生产生活场所，保证甲方免于遭受有关索赔、诉讼或承担由此引起的损害赔偿及开支。

10.2乙方自行保管工程和材料设备，并承担其毁损灭失的责任；经甲方同意后可撤出自有设备和人员；使用甲方的水、电设施时，按当

地标准计量、缴费。10.3安全文明施工

乙方必须安全文明施工，负责施工现场全部人员的安全事宜，办理交通、环境保护和安全生产等有关手续，承担安全责任，防范安全事故的发生，维护施工秩序和施工现场，保持工地整洁，工完场清；乙方违反文明施工规定的，甲方证实后，乙方应向甲方支付合同总额1%～5%违约金；甲方不承担乙方人员、财产的损害赔偿责任。

10.4工程分包和转包

乙方作为施工总承包单位，禁止转包和违法分包。

10.5不可抗力与保险

10.5.1因战争、**、火灾、地震等不可抗力事件发生，导致增加费用及延误工期的，双方各自承担自身损失，延误的工期相应顺延；但乙方应在事发48小时立即通知甲方代表，并采取适当措施来减少损失；不可抗力事件结束后48小时内，乙方应向甲方代表提交受损及工程清理、修复费用的报告和有关资料，甲方根据受损情况给予乙

方补偿。

10.5.2乙方必须为从事危险作业的雇员办理意外伤害保险，并为施工场地内雇员人身财产和施工设备办理保险，支付保险费用；保险事故发生后，甲方协助乙方采取措施，防止或者减少损失。

10.6专利技术、特殊工艺、保密与反贿赂

10.6.1乙方应保证甲方免于受到由于工程的材料设备和工艺等侵犯他人专利等权利而引起的索赔，并保证甲方免于承担相关的诉讼费、赔偿费和其他损失，但由于甲方的行为侵犯他人权利的情况除外。10.6.2未经甲方书面同意，乙方不得将本工程图纸、资料泄露和转让第三人；工程质量保修期满后，乙方除存档需要的图纸外，应将全部图纸退还甲方并在保修期满后继续履行保密义务。

10.6.3乙方不得以任何理由对甲方任何人员赠送财物，否则，甲方经查实可以拒付货款，解除合同；给甲方造成严重后果的，甲方将追究其他法律责任；乙方有权向甲方举报、投诉甲方人员的索贿受贿等违法违规行为，乙方应配合甲方查处。

10.7其他事项

10.7.1本合同自双方签字盖章后即生效；在乙方按约履行可施工、交付和保修义务，且双方按约结清了合同价款后，合同终止。10.7.2乙方的主营范围、主生产经营地址和法定代表人发生变更的，应当及时通知甲方，否则，甲方可解除合同，追究乙方的违约责任。10.7.3本合同一式6份，甲方持3份，乙方持3份，经双方签字并

盖章后生效。

甲方名 乙方名称：（盖章）（盖章）

2013年 月 日 2013年

月 日

法定代表人：（签字）法定代表人：

（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：

（签字）

邮政编码： 邮政编码： 电话传真： 电话传真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号：（盖章）（盖章）

第四篇：土方工程施工合同

XXX项目土方工程

施工合同

工程名称： 项目土方工程

发 包 人：XX公司

承 包 人：

土方工程施工合同

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规等规定，为明确双方在土方工程承包中的权利、义务与责任，确保土方工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

工程名称：。

工程地点：。

工程范围：包括但不限于施工图纸及清单范围内的所有机械挖土方、外运土方、场外回填土方、场内开挖短驳以及短驳回填等内容及甲方要求的其他工作。甲方有权随时对乙方施工范围进行调整，乙方均无任何异议且无权向甲方提出任何索赔。

二、工程期限

1、开工日期： 年 月 日，具体开工日期以甲方通知为准。

2、竣工日期： 年 月 日。

3、基坑开挖合同总工期为 日历天，以甲方发出的开工令为工期起算时间，乙方必须组织好施工，确保本合同工期及甲方总工期目标的实现。如若甲方要求工期提前的，乙方应采取赶工措施确保按照甲方要求竣工验收合格，由此产生的赶工费用由乙方自行承担。发生不可抗力时，乙方应在三天内书面上报甲方要求工期顺延，经甲方加盖公司公章书面同意后工期可予顺延，逾期未上报的视为放弃工期顺延权利，无论甲方是否给予工期顺延，乙方均不得向甲方提出任何费用及索赔。

4、本合同签订后3日内，甲、乙双方进行现场施工交底。乙方在施工交底后7天内，乙方人员必须到达现场施工。

三、工程质量

乙方根据甲方提供的图纸及施工过程中发出的书面通知进行施工，确保工程一次性通过政府验收，取得合格备案证明。

在施工过程中，乙方施工质量不符合法律规定或合同约定的质量要求、质量检验标准、施工验收规范等有关质量标准的，甲方有权要求乙方限期无偿修理、返工、改建直到达到验收标准，其费用损失由乙方承担，乙方还应赔偿由此造成甲方的全部损失；若乙方拒不返工或返工仍达不到前述要求的，由乙方承担赔偿责任及由此造成甲方的全部损失，同时甲方有权给予10000元/次的罚款。工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿甲方的全部损失，同时甲方有权单方解除合同并立即清退乙方出场。

四、工程价款结算与付款方式

1、结算方式

本合同暂定总价为 元（人民币大写： 元），本合同为固定综合单价合同，固定综合单价不因任何因素调整，工程量是暂定数量，按甲乙双方确认的合格工程量据实结算作为最终结算金额。

工程固定综合单价（含税）：土方挖土外运 元/立方米，土方回填 元/立方米，场内挖土短驳 元/立方米，大挖机 元/小时，大挖机破碎 元/小时，小挖机 元/小时。

上述固定综合单价包括但不限于以下内容及风险：

（1）乙方必须按甲方提供的施工图、现场放线图完成所承包整个工程的挖、填、运土方及本工种范围内文明施工等工作，乙方在施工现场配备不少于 台挖机，视现场具体情况进行增减，最终满足甲方要求。

（2）包括协助施工员放线，基坑修坡、坑底铲土、桩间挖土、挖出土方运到甲方指定地点、基础施工完工后基坑回填、挖土时场内清理；地下室或地库挖土时对于反梁或承台挖机斗能抻得下的地方必须挖掘，人工修土和挖机挖出的土方必须带离基坑。

（3）包括大门口及道路清理，保持施工车辆驶离工地后行驶的公共道路的清洁，必须负责清除施工车辆沿途散落的尘土，若由于未保持公共道路的清洁而受到有关主管部门罚款处分，否则，乙方承担全部责任及费用，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（4）包括各种大、小型机械费：如挖沟机、推土机、装载机、运输工具等机具的购置费用、维修及配件费用、进退场费。以上机械用汽油、柴油已包含在合同价款中。

（5）包括支付给乙方施工人员和班组长的工资及加班费、劳保、福利用具费用、医疗保险、养老保险、失业保险应缴的费用（甲方应付部分和乙方部分的总和均包含在内）、及劳务公司的各种规费等。

（6）劳务公司的各种收费、市/省安全文明工地标准技术措施费、企业管理费、税金、利润、风险以及其它为完成本工程而发生的全部费用。

（7）为创建 文明工地和标化工地，在施工前期、施工过程中、施工完成后期要做的各时段文明清理工作，质量达标工作。

（8）本工程相关的全部税金。

（9）人工、材料、机械设备等的全部市场价格的波动风险。

（10）非甲方原因导致的现场施工条件的改变。

（11）工程造价管理部门出台的价格调整政策。

（12）作为一个有经验的承包人能够预见的各种因素风险。

（13）外运土方御点由乙方自行负责，一切责任与风险与甲方无关。

（14）甲方与建设单位签订《建设工程施工合同》中甲方义务与本合同施工相关的全部费用，以及建设单位提出要求与本合同施工相关的全部费用。

（15）乙方已充分理解“包括但不限于”的含义，不得以任何理由提出任何费用增加或索赔。

2、付款方式

（1）本合同无预付款；工程全部完工且验收合格，甲方支付已完工程造价的 %；甲乙双方结算完成后，甲方应在 年年底前支付至结算总价的 %；余款在 年年底前付清。

（2）在甲方付款前，乙方须向甲方提供工程款全额的增值税专用发票（税率为9%）。如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或合同约定，或不能通过税务认证的，或因逾期送达造成甲方无法抵扣的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换并承担相应责任。甲方有权延期付款且不承担延期付款责任，直至乙方提供的发票符合合同约定。

五、双方责任

1、甲方责任：

（1）组建与工程相适应的项目经理部，对工程的工期、质量、安全、保卫全面监管。

（2）编制施工组织设计和方案，向乙方提供承包范围内有关图纸 套，对施工过程中的图纸变更及时转达乙方，并组织图纸会审，进行技术交底。

（3）负责对施工现场平面管理和分项工程的竖向管理。主要包括：施工进度控制、工程分部分项质量检查、隐蔽工程检查、安全防护、文明施工、计量检测及试化验等。对存在的问题，提出整改意见及措施，限期整改落实。

（4）及时组织审核乙方编制的月度工程量报表、材料计划，办理工程款拨付。组织审定乙方编制的工程竣工结算。

（5）负责定期组织召开每周的生产会和月度生产会，协调解决工程中出现的问题。

（6）对乙方未能按照合同条款约定执行，在施工中对甲方的整改指令不执行，甲方将采取措施进行处罚，直至单方解除合同，由此发生的全部费用和损失均由乙方承担，乙方还应赔偿由此造成甲方的全部损失。

2、乙方责任

（1）乙方应服从甲方的领导和统一指挥，按照甲方编制的施工组织设计和方案编制施工作业计划，精心组织施工。对本合同承包范围内的工程对甲方负责，乙方不服从甲方指令的，应当向甲方支付1000元/次的违约金，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（2）乙方应及时组织人力、物力、机械等，按照施工进度计划主要进度控制点进行施工，确保工期按期完成，并承担由于劳力不足和机械不配套造成的损失和罚款。乙方未按甲方要求组织人力、物力、机械等，甲方有权另行指定第三方完成，由此产生的全部费用及甲方的全部损失均由乙方承担。

（3）乙方应当严格按照施工图纸及会审纪要，设计变更和施工规范及技术要求进行施工，严格按照甲方提供坐标、高程施工，按甲方要求合理配合人工清槽，所有基坑内的沟槽、坑、反梁的土方，乙方必须配备小挖机施工，确保质量目标的实现，承担由于质量不符合约定或质量事故造成的返工费用、损失、罚款及由此造成甲方的全部损失。乙方未按前述约定履行的，应当向甲方支付1000元/次的违约金；乙方发生本条款违约累计超过3次（含本数）的，甲方有权单方解除本合同。

（4）乙方应当按照施工组织设计和安全操作规程及地方的有关规定要求，做好防护和安全文明施工，必须确保周边建筑物、构筑物、居民的人身财产安全，杜绝一切伤亡事故及财产损失，接受政府部门和甲方的安全监督检查。为施工人员及农民工购买社保（五险）及人身意外保险，并承担出现的一切安全事故造成的经济损失和行政罚款，及由此造成甲方的全部损失。乙方未按前述约定履行的，应当向甲方支付10000元/次的违约金；乙方发生本条款违约累计超过3次（含本数）的，甲方有权单方解除本合同。

（5）乙方应当严格按照施工现场布置图要求，对进入现场的机械、工具、材料、进行堆放，对施工过程中出现的土石方按要求堆放，及时外运。每天安排专人对路面进行清理，始终保持现场清洁、干净、安全文明。乙方未按前述约定履行的，应当向甲方支付1000元/次的违约金。

（6）乙方工程负责人要及时参加甲方组织定期召开的现场生产会、协调会。在合同质量保修期（自工程项目整体竣工验收之日起两年）内，对属于乙方施工责任造成的工程质量问题进行及时到位的维修并承担全部费用，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（7）本工程现场土方运输铺设钢板所需材料和机械费用由乙方负责，并免费提供对甲方局部浇筑混凝土所需临时道路的钢板铺设。现场临时道路土方运输车辆不允许在路面行驶，如避免不了必须行驶，可与甲方协商后采用钢板保护方法后再行驶车辆。

（8）乙方须向甲方提供企业资质、营业执照、法人委托、企业简介、业绩一览表、建筑材料备案证、质检报告等加盖乙方公章的资料。

（9）乙方负责协调周边社会关系，按照规范要求施工，因乙方施工因素（运输、爆破、挖运等）造成的损失、纠纷，由乙方负责。如因乙方原因造成的停工或给甲方带来不良社会影响（示威、上访、闹事、打架斗殴等）的，甲方有权解除、变更、中止或终止合同。乙方未按前述约定履行的，应当向甲方支付10000元/次的违约金。

（10）乙方应承担政府规定的费用，负责协调办理道路运输、交通、市政、交警、城管、垃圾管理处、环卫、爆破等相关手续并承担相关费用，由此引起的罚款由乙方负责。外运土石方倾倒地点由乙方自行负责联系并承担相应的费用，并确保倾倒地点符合政府有关部门规定，由此引发的全部责任由乙方自负，乙方还应赔偿由此造成甲方的全部损失。乙方未按前述约定履行的，应当向甲方支付10000元/次的违约金。

（11）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：除树木、电缆、电线外的构筑物、障碍物均由乙方清除，全部费用由乙方负责。

（12）乙方承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任及费用。

（13）乙方禁止转包或分包，否则应向甲方支付工程总造价30%的违约金，同时甲方有权单方解除合同。

（14）关于农民工管理：

①乙方施工人员及农民工进场当天，须向甲方项目部提供施工人员花名册、身份证、实名制卡（银行卡）、暂住证、联系方式、施工人员的劳动合同及社会保险缴纳证明等，并配合甲方项目部完成工人进场三级教育及项目施工相关的安全、技术及文明施工交底工作。在进场当天三级教育时，打卡录入系统，如未打卡，考勤无效，工人每天必须打卡，项目负责人每日当天将日考勤记录呈报到甲方项目部，每月底将当月考勤记录汇总到甲方项目部。

②严格执行甲方公司的有关农民工工资管理的有关规定，否则由此造成的一切损失由乙方承担。乙方人工工资清单、考勤纪录除每月报甲方备查外，工资支付清单及结算完工完成后支付清单一并报甲方备查，否则视为乙方违约，甲方有权暂缓支付或暂扣乙方部分工程款项，乙方未按时发放工人工资时，甲方有权在合同约定应付给乙方的工程款范围内代扣代发，不足的且甲方实际支出的全部费用均由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。

③如若后续施工及最后竣工结算有发生任何劳务或劳动纠纷，甲方有权按《施工现场劳务人员月度工资发放登记表》及考勤记录代乙方向工人结算工资，甲方有权直接将此部分工资汇至工人银行卡账户，此部分金额直接从乙方工程款中予以扣除，过程中所产生的一切费用（个人所得税、劳务发票费等）由乙方承担，从工程款中直接扣除；并且由于此事所导致的甲方被建设单位、总包单位、监理单位及政府相关部门处罚的罚款均由乙方承担。

④如发生施工人员向甲方主张认定劳动关系、工伤或工亡索赔等，或向有关部门投诉、起诉、仲裁的，乙方应自行出面解决，并承担50000元/人/次的违约金，并赔偿由此造成甲方的全部损失，且甲方有权单方解除合同。若甲方出面解决，甲方与索赔方达成的赔偿内容，全部费用从应付乙方的款项中直接扣除，无须征得乙方同意且乙方无条件接受。构成犯罪的，依法移交相关部门处理。

⑤乙方未按前述约定履行的，应当向甲方支付50000元/次的违约金。

（15）乙方发生工期延误，工期每拖延1天，乙方应按工程总造价的万分之五向甲方支付违约金并赔偿由此造成甲方的全部损失。工期拖延超过15天的，甲方有权单方解除本合同。

（16）本合同项下的联系单、信函以及其他各类文件需发送至下述地址或邮箱或传真方为有效：

甲方项目经理权限：

审批施工计划及劳动力安排计划、检验和验收工程材料和施工质量、监督工程进度及施工现场、下发工程指令，但有关工期顺延、增加工程量、增加费用或导致甲方应付价款、费用增加或免除、减轻乙方违约责任的书面文件必须经甲方加盖公司公章后方为有效。

除非甲方项目经理及其他人员在项目部发出的工程施工联系函或其它报告、文件上签署明确意见，否则，甲方项目经理的签名或其他人的签名（即使其他人签署意见），仅表示甲方对该份文件的签收，不能作为甲方意见或结算的依据。

乙方项目负责人权限：

以乙方的名义处理对内与对外相关事务，受托签署有关合同、签署签证、签发文件、调配并管理进入工程的人力、资金、材料、机械设备等生产要素，乙方项目负责人被视为乙方在本工程项目的全权代表。

（17）乙方应于工程验收后30天内向甲方提交竣工结算报告及完成的竣工结算资料，并及时配合甲方完成向建设单位提交的竣工资料，乙方逾期提交的，甲方有权单方进行结算，乙方对甲方单方结算均予认可，此金额作为最终结算金额。

（18）工程结算严禁乙方高估冒算，如乙方提交的报审价，经双方核对后，核减率超过5%（含本数），按核减金额的10%收取审计费，计算方式为：（乙方报审价一审定结算价×1.05）×10%；此费用直接从工程结算款中扣除。

（19）乙方承诺不以任何理由、授意任何人以任何方式（包括但不限于围堵甲方大门或政府部门、冲击甲方办公场所、上访等）干扰甲方正常经营或影响甲方声誉；否则，乙方应向甲方支付100000元/次违约金，并赔偿由此造成甲方的全部损失，同时甲方有权单方解除合同。

（20）乙方施工期间不得因资金原因或付款时间原因而影响正常施工，必须确保材料款支付，确保不出现材料商索款、闹事，否则甲方有权按参与事件的人数，对乙方处以5000元/人/次罚款并由乙方承担由此造成甲方的全部损失，同时甲方有权单方解除合同。

（21）乙方施工质量不符合合同约定的质量要求或甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》条款中的质量检验标准、施工验收规范等有关质量标准的，甲方有权要求乙方限期无偿修理、返工、改建直到达到合同约定标准，乙方承担全部费用及合同暂定总价5‰的违约金，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（22）乙方存在本合同中未约定具体违约金的其他违约情形，应向甲方支付合同暂定总价20%的违约金，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（23）甲方根据本合同约定及法律法规规定解除本合同的，或乙方解除本合同的，或乙方擅自退场的，甲乙双方按已完成合格工程量的70%进行结算，乙方还应承担工程结算总价30%的违约金，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（24）乙方已经完全理解并知悉甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的全部内容及权利义务，且乙方承诺履行甲方与建设单位签订《建设工程施工合同》中甲方义务与本合同施工相关的全部义务，以及建设单位提出要求与本合同施工相关的全部义务。

（25）除非甲方或行政主管部门要求停工，乙方不以任何理由停工或缓工，否则，乙方向甲方支付10000元/次的违约金并赔偿由此造成甲方的全部损失。

（26）如在乙方没有完全履行本合同义务之前，甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》终止的，甲方有权通知乙方终止本合同。甲方除支付乙方已完履行部分的合同款项外不承担其他责任及费用。

（27）本合同中止/解除的，乙方应于收到甲方通知后2天内无条件退场并承担全部清场费用。乙方未在上述约定期限内退场，乙方除按1000元/天向甲方支付违约金外，甲方有权代为履行上述清场工作，所需费用均由乙方承担；乙方遗留在现场的所有设备物品均视为无主物，甲方有权自行处置且无须承担任何费用及责任；甲乙双方按已完成合格工程量的70%进行结算。

六、争议解决

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式中选择其中一种（再所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）：

1、提交 / 仲裁委员会（×）。

2、依法向工程所在地人民法院起诉（√）。

七、附则

1、本合同自双方盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。

2、本合同如有未尽事宜，双方可根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。本合同以打印版本为准，手写改动无效。

八、附加条款

1、乙方应自行选择弃土地点，全部费用由乙方自行承担。按甲方指定地点、指定数量、指定形式预留回填土，确保甲方能正常完成回填工作，并确保倾倒地点符合政府有关部门规定。

2、甲方提供水、电源（至一级电箱）接驳点，乙方自行设水、电表，全部费用由乙方负责，水电费用按实扣除。

3、临时设施由乙方自行解决并承担全部费用。

4、施工期间乙方车辆所发生的一切问题（包括但不限于交通事故、财产损失等）及费用由乙方承担全部责任，并赔偿由此造成甲方的全部损失。

5、本合同中“甲方的全部损失”包括但不限于第三方索赔、甲方因此产生的停窝工损失（包括但不限于人工、机械设备、项目管理人员费用、企业管理费等）、甲方另行委托第三方施工产生的费用增加、行政处罚、甲方的预期利益损失、甲方因诉讼/仲裁所产生的律师费、诉讼/仲裁费、保全费及保全担保保函费用、执行费、鉴定费、公证费、调档费、差旅费等一切费用。

6、乙方承诺本合同约定应当由乙方承担的全部损失及费用、罚款、违约金等甲方均可直接从应支付给乙方的任一笔款项或履约担保中直接扣除。

（以下无正文）

第五篇：土方工程施工合同

土石方工程施工合同

发包方：四川华海建设集团有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，双方本着诚实、守信原则，自愿、平等协商就“息烽亿众源生态农业荞丹参种植等级荆江码头旅游区土石方”工程施工事项达成一致，且甲、乙双方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。

一、项目概况

1.1项目名称：息烽亿众源生态农业荞丹参种植等级荆江码头旅游区

1.2项目地点：息烽县荆江村

二、合同范围

2.1主要合同内容：土石方挖、装、运及临建工程。2.2合同工程量：（约300万立方米）具体范围以图纸及工程量清单为准，最终以实际完成工程量计算。

2.3工程工期要求：有效期为。2.4合同工期与合同履约金

1、开工日期为2017年 月 日，若发生人力不可抗 拒的自然因素或特殊原因，工期可以顺延，但应由甲方签证。若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担损失费补给乙方，挖机1000元/天，推土机700元/天，运渣车600元/天，工人120元/天。若因乙方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方按当月工程量进度款的5%扣除，若在一个月内发生两次以上，则甲方扣除乙方已完成产值的50%作为违约金，并且乙方无条件退场。

三、承包方式 3.1工程计价方式：

1、计价方式采用贵州省2004建筑定额及最新相关配套取费问价，含税下浮10%进行计价。

3.2合同单价

合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用；包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润及国家规定的相关税金，意外伤害险等所有可能发生的一切费用；包括因气候、季度以及工序协调等因素导致的施工停工滞窝工费等；基坑抽水由甲方负责，乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中不予调整，甲方不再承担由于任何风险引起的费用，包括工序验收费用。

3.3甲方责任： 甲方协助乙方办理工程业务联系所需的相关证件手续及施工图纸。

3.4乙方责任

乙方负责办理本合同内的施工手续及相关证件 乙方派驻代表为，乙方擅自更换管理人员应承担的违约责任为：乙方将支付每人每次人民币5000元的违约金。

5.1.2 乙方损坏其他分包人的工作成果的，应承担的违约责任为：乙方将支付人民币10000元的违约金。

5.1.3 乙方人员的吃、住、行由 乙方 负责解决，并承担费用。其提供的生产、生活设施包括：施工供水、供电、现场施工道路、现场办公地点、民工宿舍等

5.1.4 若乙方违反本条约定，每发现一例，乙方应承担罚款或违约金为：乙方将支付人民币10000元的违约金。

四、合同价格 4.1合同总价

合同暂估总价（人民币）大写：壹亿伍仟万，小写（￥：150000000元）。

4.2税费的承担

增值税、城市维护建设及教育附加费等税费均由乙方承担。

五、质量要求 5.1质量目标与要求

本工程质量标准按 现行国家标准 执行，工程质量全面达到设计要求和标准。

5.2质量检查与验收

5.2.1本合同工程所约定的工程范围内所需的费用由 乙方 承担。

5.2.3乙方必须配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、扬尘、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方工程师及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

5.2.4乙方完成土石方单项工程后，报请甲方验收，由甲方通知业主，由业主组织验收。如业主在7日内不组织相关人员验收，则由甲方与乙方共同与业主沟通，统一验收时间。

5.2.5因乙方原因导致工期延期，甲方有权指定第三方进场施工，甲方有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除，并且乙方承担所有损失。

5.2.6乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。5.2.7本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质 量责任。

5.2.8其它：/

六、安全、文明施工 6.1安全责任

在施工过程中，发生的人员安全事故由乙方自行负责。6.2文明施工

符合市容市貌，文明施工要求标准，若违反相关规定，后果由乙方自行负责。

七、计量原则及工程量确认

7.1.1乙方按照设计图纸实际完成的、符合合同质量要求的、经甲方、发包人共同确认的工程量才能作为结算的依据。

7.1.2标准规范

除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

（1）《设计施工图规定的标准及规范》 7.2工程量确认

7.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。若乙方收到通知后3个工作日不参加计量，则计量结果有效。

7.2.2乙方的结算工程量以甲、乙双方签字确认、发包人确定为准。7.2.3履约保证金：乙方在进场动工三日内交捌拾万元于甲方，若乙方在三日内未交履约保证金，则乙方无条件退场，产生的一切费用由乙方承担

7.2.4履约保证金退还时间：三个月内甲方退还肆拾万于乙方，六个月内甲方退还剩余肆拾万于乙方，若未按约定时间退还履约保证金，则按每月2%的利息计算

八、结算与支付 8.1结算方式

本合同不设预付款，执行按 工程进度分段结算，乙方进场施工开挖20万立方米后，甲方按实际完成工程量的80%支付进度款，之后每个月按工程量的80%滚动式支付工程进度款。

8.2支付方式

1、首期乙方进场开挖20万立方米，乙方于当月25日—28日向甲方申报工程量，甲方于次月10个工作日内向乙方拨付工程款，之后每月按照此方法执行。

2、根据甲方主合同进行支付，土石方工程竣工验收并且结算完成后甲方7个工作日内支付乙方尾款。

3、甲方超过拨款日期15个工作日，拨款给乙方，乙方有权停止施工，停工损失由甲方全权承担。

4、付款方式：银行转账（个人账号）甲方账号：（支方）开户行： 户 名：

乙方账号：（收方）开户行： 户 名：

九、合同的生效

本合同经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效。

十、其他

本合同一式四份，甲方两份、乙方两份。

甲方：（公章）乙方：（公章）身份证号码： 身份证号码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话：