电力排管土方开挖及回填工程承包协议

第一篇：电力排管土方开挖及回填工程承包协议

电力排管土方开挖及回填工程承包协议

甲方负责人：

身份证号： 乙方负责人：

身份证号：

依照国家相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为保证双方权益，更好地做好双方配合工作，经甲乙双方友好达成如下协议，以便双方共同遵守。

一、工程范围及内容

1、郑州航空港经济综合实验区新港)电力排管工程

约米，）约米的管沟开挖及回填工程，包含其该施工范围内协调、施工占地补偿、开挖及管沟回填相关事宜，最终以双方确认的实际开挖米数结算。

2、乙方负责组织该工程的土方开挖、回填的施工作业，配合下管作业，避免出现阻工、误工现象。

3、乙方负责与此工程项目有关的的村民及相关单位协调，涉及的相关协调费和青苗补偿费包括在承包价格内。

二、承包方式及价格：

本项目为固定单价承包方式，其中开挖4元/m³，回填2.5元/m³，开挖承包费用包括沟槽开挖、回填平整、非开挖占地费、协调费、机械进出场费等。

三、工期要求：

乙方必须按照甲方的施工进度按时开挖和回填，自年月日开始施工，在30天内按照甲方要求配合完成管沟开挖和回填作业。

乙方不得以任何理由延误工期，施工期间必须接受甲方、业主、监理的监督、检查。如乙方因自身原因延误工期，不能按期完工，期间赶工费由乙方自理，甲方有权暂停支付工程款。若乙方无力按约定工期完工时，甲方有权调换或增加施工队伍，乙方每拖延一天撤离按2000元/天罚款支付给甲方，若造成其他损失的应全额赔偿。

五、质量与施工要求：

1、作业带平整、管沟上下宽度、边坡坡度及标高等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、开挖时，表层土与深层土应做到分开堆放。

3、回填土时，应先填深层土，后填表层土，并应分层夯实，一次回填高度30公分压实后铺警示带再回填第二层，夯实后的密实度应达到设计要求。回填后的场地基本达到原貌。

4、挖完成型后的管沟必须经建设、监理检查验收，符合要求后方为合格；否则承担整修、返工费用。

六、甲乙双方责任与义务

1、甲方按约定时间向乙方支付工程款。

2、甲方提供管线走向等相关资料，配合乙方协调工作。

3、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录，乙方应严格遵守施工机械设备操作规程，挖机驾驶员应有相应的操作证，如因操作不当，造成人身及其他安全、质量事故，均由乙方承担，与甲方无任何关系。

4、乙方不得以抢工期名义忽视现场文明施工要求，必须服从甲方现场管理人员的相关管理要求及上级部门的监督，否则发生一切后果均由乙方承担。

5、开挖的土方应按指定的地点堆放，保证施工道路畅通。

6、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可以适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

7、发现地下管道、电缆电线等应及时报告甲方施工现场负责人并做好相关保护措施。乙方有保护地下管线、光缆等义务，因乙方施工不当或监管不到位导致发生与之相关的事故，责任由乙方承担。

8、施工中发生阻工、误工现象，由乙方负责协调解决，因上述原因影响工期导致的经济损失，由乙方承担。

9、如遇不可抗力因素，双方协商解决。

七、结算方式：

乙方的土方施工作业开挖、回填完毕，经甲方、监理验收合格后，甲方一次性付清工程总价款的100%。

八、违约责任：

1、甲方无正当理由迟延支付合同价款的，应属违约，乙方有权要求甲方承担违约责任。

2、乙方违反本合同约定义务，应属违约；甲方有权延期支付乙方合同项下的款项，直至乙方纠正违约行为；如乙方违约行为给甲方造成损失，乙方须据实赔偿，甲方有权直接从应给付或退还乙方的款项中扣收，不足部分由乙方另行支付。

九、争议解决：

1、本合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，双方同意向甲方公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、本协议书一经签定，双方均应自觉履行合同义务。

本协议书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字（手印）后生效，至工程款结清后自然失效。

甲方负责人（签字）

乙方负责人（签字）

年 月

日年 月

日

第二篇：最新土方开挖及回填承包协议

土方开挖及回填承包协议

甲方：

乙方：

根据国家的法律法规及《建筑安装工程承包合同条例》的规定原则，甲方根据施工需要，将土方开挖项目承包给乙方施工，经甲乙双方协商签订本合同，共同遵照执行。

第一条：承包项目、内容：

根据甲方提供的范围及要求进行开挖、回填、土方外运、平整，包括内容:（1）开挖项目包括长1600米，宽80米。（2）开挖过程中的障碍物由甲方协调处理，乙方进行清理。（3）本工程包括必须租用甲方挖掘机3台（360挖掘机2台、450挖掘机1台），施工期间按照20天计算租赁费用，并负责甲方机械手的吃住等管理。

第二条：承包方式：一次性包干（含机械进出场费），包挖、包运、平整，不得转包。

第三条：工期及期限：

工期：从2011年5月18日开始开挖至2011年6月10日结束。按图纸要求尺寸进行开挖，自5月18日开始施工，在23天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。乙方必须设法按确定的工期完成土方外运，否则每推迟一天罚款20000元，由项目部进行考核。如乙方在施工中遇到有房屋、树木、坟，甲方应给予乙方延续工期，由于业主征拆停工超过三天，甲方给予乙方停工造成的人工、机械费用。

第四条：结算及付款方式：

1、承包单价：排土在一公里之内，按挖方工程量综合单价为 7.3元/m3结算，排土超出一公里在两公里之内每方增加1元（含机械进出场费、土石方开挖、回填、弃土石方的一切机械人工费用）、施工完后按原设计尺寸与场平后尺寸甲乙双方联合管委会现场丈量，计算确认，设计挖土石方为878374m³，回填土石方为421706m³，外运土石方456668m³，一公里工程造价为878374m³×7.3元/m³

=6412130元(工程数量按照管委会最终确定的数量进行计算，单价不变)。外运土方一公里至两公里工程造价为456668m³×1元/m³=456668元(工程数量按照管委会最终确定的数量进行计算，单价不变),合计总造价为6868798元,大写：陆佰捌拾陆万捌仟柒佰玖拾捌元。

2、甲方负责给予乙方提供工程施工所需的柴油供给，供应单价按照市场价格加运费每吨100元，工程施工完毕后，甲方从乙方施工工程款中扣除。在施工期，乙方不得对甲方所提供的油品进行倒卖，如发现一次将按照油价加倍处罚。

2、甲方根据乙方实际完成的土方承包工作量由项目部施工员开出任务单，经项目部经理审批后报公司审核方可生效，签字不全结算无效。

3、付款方式：根据业主工程性质（垫资工程），甲方根据工程施工情况，在土方量完成一半时给予乙方部分生活费（乙方不允许扣留支付的工程款，要先行支付工人、司机工资及机械费），如乙方在规定的施工工期内完成，并且在保质保量的前提下，甲方给予乙方支付工程完工款80%（包括已垫付油款、已支付的工程款），甲方在2011年底前付清乙方剩余20%工程款。

甲方支付乙方的工程款，乙方要及时支付所雇佣的司机及施工队工程及机械款，如发生拖欠纠纷，由乙方全部负责，与甲方及业主无关。

第五条：工程质量：

1、场平基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。乙方负责现场的施工放线工作，并保证不窝工、不返工，达到放样准确无误，乙方在施工中发生窝工、返工，乙方除自身承担发生的费用外，甲方将对乙方进行处罚，非乙方的原因将按照具体情况,顺延工期或给予增加费用。

2、乙方必须严格按照国家颁布的现行建筑工程施工验收规范和设计要求施工。并搞好自检、互检、交接检，确保工程质量，若乙方不按照施工方案及技术交底施工作业而造成质量事故，或由于操作不当，违反操作规程而影响工程质量的一切经济损失均由乙方自理。凡乙方承包的分项工程，检修和保修费用，不再另行支付。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层推平，不允许虚填，与各相邻分界线处土方，由乙方与相邻标段协调处理，在施工中乙方要管护好自己施工范围内的取弃土场，如发生相邻标段占用情况，后续发生费用由乙方承担。

4、土方挖完后须经管委会、公司检查符合要求后，方为合格。

第六条：安全管理：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按业主指定的地点堆放，弃土场要按管委会要求清除表土，并保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施，如挖断及掩埋由责任人承担责任。

7、坚持安全第一、预防为主的方针，做好危险源的控制，并按规定配备和正确使用安全防护用品。个人防护用品由乙方自行购置。

8、在施工过程中发生的一切人身、机械、交通事故均由乙方承担一切责任和经济损失，对不可抗拒的伤残死亡，按有关规定处理。

9、乙方必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

第七条：甲方的职责、权利和义务：

（一）、职责：

1、协助乙方做好对施工现场劳动过程中的职业安全卫生，环境卫生的管理和安全技术的交底教育。

2、为乙方提供工程施工所需要的图纸。

（二）、权利：

1、按部颁规范标准，对乙方施工的项目进度、质量、安全生产、文明施工、现场管理，进行监督检查。若因乙方管理不善，致使承包项目工期拖延、质量低劣或乙方冒险作业违章指挥，甲方责成乙方限期改正，若乙方不服从甲方管理人员监督指挥，则甲方有权追究乙方的责任,乙方应承担由此造成的全部经济损失。

2、根据国家有关法律、法规及企业规章，对乙方在施工中的违章违纪行为，甲方有权予以处罚或终止合同。

3、在合同期间，甲方若发现乙方有偷盗施工材料者，按拿一罚百加倍重罚处理，罚金从乙方结算中扣除，构成犯罪者移交公安机关依法追究刑事责任。

（三）义务：

1、为乙方提供和创造施工条件。

2、协助乙方及时解决施工中出现的具体问题。

第八条：乙方的职责和义务：

（一）、职责：

1、全面负责合同范围内分项承包的施工项目全过程的技术、质量、安全生产、文明施工管理工作。

2、建立健全安全生产责任制和安全管理机构，承包人要全权负责承包队的安全生产管理工作。

3、制定安全管理制度、防范措施及应急措施，坚持以人为本,做好职工的安全培训教育和特种作业持证上岗。

4、配备专职安全生产监督检查人员，负责本承包队的安全生产文明施工管理和监督检查。

5、本项目工程杜绝重伤、死亡事故。

6、根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；

7、按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

8、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

9、已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

10、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（二）义务：

1、由于本项目是政府工程，在合同签订前乙方应提供有效证件交甲方认可，将复印件留甲方存查。

2、严格按安全操作规程、规范施工,在分项承包施工过程中，爱护安全设施不得随意拆除移动安全防护设施及安全标志。不得使用童工、残疾人、危险分子，特种作业不能使用50岁以上的老职工。

第九条：其它：

1、本协议签订后，乙方在没有完成甲方指定任务前，不得因任何理由中途退场，如中途退场，乙方除自愿放弃甲方未付完的工程款外，还应承担已收取甲方工程款的10%的违约金。

2、本协议签订后，如乙方未按甲方与业主签订的工程施工进度完成工程，在工程竣工截止日后5天，甲方有权组织施工队伍完成乙方所承揽的剩余工程，甲方组织完成的工程单价按照乙方承包价格双倍单价扣除乙方工程款。

3、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。本合同未尽事宜，双方及时协商签定补充合同，补充合同与本合同同样有效。

甲方：

签字：

乙方：

签字：年月日

第三篇：土方开挖及回填工程承包合同

土方开挖及回填工程承包合同

发包方(以下简称甲方)：________________

承包方(以下简称乙方)：________________

工程名称：________________

工程地点：________________

经甲、乙双方协商，甲方同意把________________法院新址院内地表土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，并结合本工程实际现状，特订立本合同。

1 1承包范围及工作内容

1.1 1.1 承包范围

________________法院新址院内土石方(为达到现场施工条件前期开挖主楼附楼以及施工道路需要清理的地表土方以及附属物等)，具体尺寸及标高由甲方指定。

1.2 1.2 工作内容

乙方负责完成承包范围内所有土石方的开挖、外运、。乙方还必须负责现场协调办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。

2 2合同价款、承包方式及结算原则

2.1承包方式

本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

2.2 本工程开挖及外运综合单价____元/立方米，包含税____%管理____%等承包范围内所列的各项费用)

3 计价方式及结算原则

乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。 4 付款方式

乙方在完成施工任务后经甲方确认达到施工要求，现场各方面都未遗留问题，开发单位付款后支付，付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。

5 工期、质量要求

工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天1000元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。

质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合施工条件。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。

6 安全文明施工

6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

6.2 在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向南阳市人民法院提起诉讼。

本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：________________

乙方：________________

日期：________________

第四篇：土方开挖及回填工程实施方案

××××××××建设项目 土方开挖及回填工程

实

施

方

案

××××××××公司 二〇一五年六月

土方开挖及回填工程实施方案

一、工程概况

湟中县高效节水灌溉重点县2014年建设项目涉及土门关乡、田家寨镇的18个行政村。项目区上游引水渠道为小南川西干渠和黄茨滩干渠，西干渠水源引自小南川水库，黄茨滩干渠水源引自黄茨滩水库，两座水库均位于小南川河流域，属于小南川灌区所辖。

小南川灌区控制灌溉面积6.1万亩，其中小南川水库控制灌溉面积4.30万亩，黄茨滩水库控制灌溉面积0.59万亩，从河道取水灌溉的耕地为1.22万亩。小南川水库设东西两条干渠，东干渠设计灌溉面积2.89万亩，西干渠设计灌溉面积1.41万亩。

工程共埋设Φ200-280PVC管道106.232km（Φ280斗管8.455km、Φ250斗管13.266km、Φ200斗管38.831km、Φ200分斗管45.68km），各类管道3313座（斗管分水1799座、分斗管分水1427座、斗门87座）。

二、土方开挖

根据《给水排水管道工程施工及验收规范》的有关规定及设计要求，管道埋深不考虑冻土层，确定挖深为1～1.3米，底宽为管径加50cm，开挖边坡为1：0.2。

在开挖施工前，应进一步向监理和业主核实施工区内地表及地下管线，确定地下管线的具体位置，以便施工过程注意保护。管沟开挖采用机械与人工相结合，以机械为主的施工方法。开挖管沟时，注意检查其断面尺寸是否准确，沟底是否平直，沟内是否无塌方、无积水、无各种油类及杂物，转角应符合设计要求。

土方开挖及回填工程实施方案

（4）在农田地区开挖管沟时，将地表层熟土和底层生土分层堆放。先将表层30cm厚土层单独堆放，以备恢复地形地貌。

（5）临时堆存土离管沟上口边缘1.5m，为防止雨水流入在管沟端头，堆小土堤，高度0.5m，宽度以1m为宜。

（6）管沟开挖时，各级施工负责人及质安人员要加强现场巡视，密切注意周围土体的变形情况及涌水、涌砂、或出现淤泥层，发现问题应立即停止开挖，待项目部告知监理工程师协调处理。

（7）如果管沟开挖后，当天不能安装管道，保留20厘米不挖到底，于第二天或安装管子前开挖。

（8）雨期施工时，做好防雨措施及雨水排除措施，防止泡槽。（9）槽底开挖时，管道两侧各预留600mm工作面，开挖坡度根据深度和土质按有关施工验收规范决定。

（10）管沟开挖时，管沟两侧土方堆放不影响边坡稳定以保障施工安全。

（11）管沟开挖至设计标高后需经验槽符合设计要求后方可进行下一步工序的施工。

（12）管沟开挖出现与设计条件不符的不良地基，及时通知有关各方协商处理。

（13）开挖后的管沟应平整，坡度符合设计要求，偏差在规范允许范围内。

（14）槽底出现超挖和扰动情况时，按规范要求及时处理。（15）管沟开挖应保证基槽不致失稳出现塌方，当有可能发生这

土方开挖及回填工程实施方案

土淋雨。

（2）管道铺设符合设计要求后、清除管沟内的砖、石、木块等杂物后，回填土工作及时进行、水压试验前除接口外管道两侧及管顶以上高度不小于500mm，水压试验合格，及时回填剩余部分填土。

（3）回填材料：槽底至管顶以上500mm范围内，采用粘土类回填，其中不得含有有机物、树根、大于50mm的砖石等硬块，其它范围内的填土采用原土回填。

（4）保证管沟内排水畅通、管沟内无积水；回填土的含水量应按土类和压实工具控制在最佳含水量附近。

（5）管腔两侧填土对称运入和夯填，并须分层夯实，不得使管道发生位移和损伤，每层填土虚铺厚度不大于300mm。

（6）管道与槽底之间的三角区按管腔要求填实。（7）管道两侧填土对称均匀上升，高差不得大于300mm。（8）新建管道与其他管道或地下建筑物交叉部位回填应符合要求的压实度，并应使回填材料与被支撑管道紧贴。

3、回填质量检验

回填质量检查和质量控制方法为：首先针对每一种回填材料进行最大干密度的测试；当材料级配或塑性有明显改变时，应进行补充试验。在管道回填过程中，应按照管道的各个回填分区进行回填密度现场取样试验。首次取样试验低于要求标准时可以补试，但补试不满足要求则应判定为不合格。

四、土方工程雨季施工措施

土方开挖及回填工程实施方案

取样试验，确保填土干密度指标达到设计要求，如发现达不到要求时，即予返工处理。

H.雨季填筑施工时，应对土料场采取有效措施，尽量减少雨后停工时间；雨前及时压实作业面，并做成中央凸起向两侧微倾，雨后施工时，应采取翻晒、复压土料等措施确保填筑料的含水量最佳；填筑时，在压实层表面做成斜坡形式以利排水，必要时对表层再次进行清理，并待质检合格后及时复工。

六、土方工程相关实验要求

回填方土料应满足设计要求，对于需挖填场地，应立足于现场挖出的土料。现场取土样，回填土前需测定土的含水量，如含水量大，需进行晾晒，降低含水量，如含水量小，需人工洒水，增加含水量，保证含水量接近最优含水量，合格后方能作为填料进行回填土施工，对于软弱层，应根据设计要求进行换填处理后再进行施工。

开工后，根据地形条件，修筑临时施工道路，然后利用2台反铲挖掘机配合自卸车按照先高后低的原则分层分段进行开挖，将开挖土料分别运至备料区及弃料区。当边坡及底部开挖达到设计高程时，预留20cm保护层，然后采用人工开挖。

土方明挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水；不允许在开挖范围的上侧弃土，必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并经监理人批准。使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用

第五篇：工程土方开挖及外运承包协议

华盛·五星公馆项目

工程土方开挖及外运承包协议

甲方：恩施华盛房地产开发有限公司

乙方：黄绪江

身份证号：***053

经甲、乙在平等、自愿、有偿的原则下，充分协商，就华盛·五星公馆项目土方开挖及外运等相关事宜达成以下一致意见，为确保开挖及外运顺利进行，特定立本协议，望双方共同信守。

一、项目名称：华盛·五星公馆土方开挖掘及外运。

二、承包方式：甲方将华盛·五星公馆（现围墙内）所需挖掘的土 方及外运以综合价人民币28元/m³的包干价格承包给乙方。综合价含:乙方自行组织挖机及运输车辆的租赁费、维修费等；乙方自行找所运土方倒场所需用费；乙方运输途中的环境卫生自行处理所需费用等。

三、工程量的计算：甲方以乙方按甲方技术要求挖掘后的实际技术 指标计算土方量。

四、工程技术要求：甲方委派现场负责人按设计要求对乙方挖掘 范围、深度、挖掘后的平整度等予以现场指挥；乙方应指派现场负责人协助甲方指挥，并对其工程机械的运行进行调度指挥。

五、承包费结算及方式：甲方按工程进度分别两次与乙方结算。工程量达二分之一时付款一次，工程完工验收合格将所有价款在五个工作日内结算完毕。结算方式为转账。

六、工程期限：自双方确定开挖之日起，在20日内（除因雨天和群众阻工顺延时间外）乙方应完成所有工作量。如不能按约完成，超过五天之内，甲方视为违约，但不扣除违约金，超过五天之外的每超过一天，扣违约金伍仟元，超过十天之外，每超过一天扣违约金壹万元。

七、在施工过程中，乙方应主动协调工程周边群众关系，以确保工程的正常进行。

八、乙方在施工过程中，应严格按施工操作规范作业，并保证安全施工，若发生安全事故由乙方自行负责处理并承担其全部费用。

九、乙方在土方的运输过程中，如因造成道路污染，导致城市管理部门处罚，由乙方负责处理，并承担处罚费用。

十、在签订协议时乙方应向甲方缴纳履约保证金人民币壹拾万元。该保证金用于保证乙方严格履约，若有违约行为，甲方将从该保证金中扣除违约金。若本协议履行完毕，双方无争议，甲方应在本协议履行完毕之日起五个工作日内将该保证金无息退还乙方。

十一、甲方为乙方设立奖金贰万元：乙方按协议按时完成施工，甲方给乙方奖励捌仟元：乙方在施工过程中加强安全管理，无工伤事故，甲方给乙方奖励陆仟元；乙方在施工过程中能处理好周边群众关系，无群众兹事，甲方给乙方奖励陆仟元。

十二、违约责任：违约方应向守约方支付违约金人民币壹拾万元。违约金不足以赔偿损失时还可追究其他经济损失。

十三、本协议未尽事宜，双方可另作协商并签订补充协议，该补充协议与本协议具有同等约束力。

十四、争议的解决：若履行协议过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成时应向法院起诉。

十五、本协议经双方签名盖章按印即时生效。

十六、本协议义务履行完毕即自动失效。

十七、本协议一式二份，甲、乙方各执一份，具有同等约束力。

甲 方：恩施华盛房地产开发有限公司

签名代表：张宁

乙 方：黄绪江

2011年8月7日