第一篇:砂石路工程施工协议
奇台县三个庄子镇土园仓村村级公路
工程建设承包合同书
甲方:奇台县三个庄子镇土园仓村村民委员会 乙方:新疆宏星华泰工程建设有限公司
甲方将三个庄子镇土园仓村村级公路工程施工承包给乙方,为保证工程顺利实施,按期保质交工,经双方协商达成如下协议。
一、施工地点:
奇台县三个庄子镇土园仓村村民委员会 工程名称:
奇台县三个庄子镇土园仓村砂石路建设项目
二、施工内容:
1、建设条田砂石路3.5公里,砂石路宽5米,包括开挖回填,碾压,绿化及路面铺设。
三、承包形式
甲方以大包的形式即包工包料将工程承包给乙方。要求乙方不得将工程转包第三方,否则,甲方有权单方面解除合同。由此造成的一切损失由乙方承担。
四、承包价格:
工程总造价:139190.5大写(壹拾叁万玖仟壹佰玖拾元整)
五、工期
工期为2016年10月16开工至2016年11月29日完工,总工期45天。
工程质量:本工程质量责任期为1年。在质量责任期内,因乙方原因造成工程质量问题,由乙方无偿修复。
六、付款方式:
工程完工后一次付清乙方所有款项。
因甲方无故拖延工程款不安协议付款,乙方有权收取甲方每日0.5%工程款滞纳金。
七、本合同实施过程中若发生不可抗拒之事件,重新另立合同。本合同一式三份,甲乙双方各执一份,人民政府一份。双方签字后生效,本项目在实施过程中若发生合同纠纷,甲方双方协商解决;经协商无法解决的,由当地人民法院裁决。
甲方:
乙方:
签订时间
****年**月**日
奇台县三个庄子镇三个庄子村村级公路
工程建设承包合同书
甲方:奇台县三个庄子镇三个庄子村村民委员会 乙方:新疆宏星华泰工程建设有限公司
甲方将三个庄子镇三个庄子村村级公路工程施工承包给乙方,为保证工程顺利实施,按期保质交工,经双方协商达成如下协议。
一、施工地点:
奇台县三个庄子镇三个庄子村村民委员会 工程名称:
奇台县三个庄子镇三个庄子村砂石路建设项目
二、施工内容:
1、建设条田砂石路4.5公里,砂石路宽5米,包括开挖回填,碾压,绿化及路面铺设。
三、承包形式
甲方以大包的形式即包工包料将工程承包给乙方。要求乙方不得将工程转包第三方,否则,甲方有权单方面解除合同。由此造成的一切损失由乙方承担。
四、承包价格:
工程总造价:129136.26大写(壹拾贰万玖仟壹佰叁拾陆元贰角陆分)
五、工期
工期为2016年10月16开工至2016年11月14日完工,总工期30天。
工程质量:本工程质量责任期为1年。在质量责任期内,因乙方原因造成工程质量问题,由乙方无偿修复。
六、付款方式:
工程完工后一次付清乙方所有款项。
因甲方无故拖延工程款不安协议付款,乙方有权收取甲方每日0.5%工程款滞纳金。
七、本合同实施过程中若发生不可抗拒之事件,重新另立合同。本合同一式三份,甲乙双方各执一份,人民政府一份。双方签字后生效,本项目在实施过程中若发生合同纠纷,甲方双方协商解决;经协商无法解决的,由当地人民法院裁决。
甲方:
乙方:
签订时间
****年**月**日
奇台县三个庄子镇三个庄子村条田公路
树田平整承包合同书
甲方:奇台县三个庄子镇三个庄子村村民委员会 乙方:
甲方将三个庄子镇三个庄子村条田公路树田平整工程施工承包给乙方,为保证工程顺利实施,按期保质交工,经双方协商达成如下协议。
一、施工地点:
奇台县三个庄子镇三个庄子村村民委员会
二、施工内容:
1、建设条田树田平整公里,宽米。
三、承包形式
甲方以大包的形式即包工包料将工程承包给乙方。要求乙方不得将工程转包第三方,否则,甲方有权单方面解除合同。由此造成的一切损失由乙方承担。
四、承包价格:
单价:元/米
工程总造价: 大写()
五、工期
工期为年月开工至年月日完工,总工期天。
六、付款方式:
工程完工后一次付清乙方所有款项。
因甲方无故拖延工程款不安协议付款,乙方有权收取甲方每日0.5%工程款滞纳金。
七、本合同实施过程中若发生不可抗拒之事件,重新另立合同。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。双方签字后生效,本项目在实施过程中若发生合同纠纷,甲方双方协商解决;经协商无法解决的,由当地人民法院裁决。
甲方:
乙方:
签订时间
****年**月**日
奇台县三个庄子镇青年村村级公路 工程建设承包合同书
甲方:奇台县三个庄子镇青年村村民委员会 乙方:
甲方将三个庄子镇青年村村级公路工程施工承包给乙方,为保证工程顺利实施,按期保质交工,经双方协商达成如下协议。
三、施工地点:
奇台县三个庄子镇青年村村民委员会 工程名称:
奇台县三个庄子镇青年村砂石路建设项目
四、施工内容:
1、建设条田砂石路米,砂石路宽米,包括开挖回填,碾压,绿化及路面铺设,2、树田平整及清理原有的树根。
三、承包形式
甲方以大包的形式即包工包料将工程承包给乙方。要求乙方不得将工程转包第三方,否则,甲方有权单方面解除合同。由此造成的一切损失由乙方承担。
四、承包价格:
1、砂石路单价为 元/米,共计米,造价为。
条田树田平整价格:
2、道路两侧树田平整机械工费,单价为元/米,共米。造价为:。
道路两侧树田平整人工工费,单价为元/米,共米。造价为:。
3、清理原有的树根,单价为元/颗,共颗。造价为:。
工程总造价:大写(元整)
六、工期
工期为年月开工至年月日完工,总工期天。
工程质量:本工程质量责任期为1年。在质量责任期内,因乙方原因造成工程质量问题,由乙方无偿修复。
八、付款方式:
工程完工后一次付清乙方所有款项。
因甲方无故拖延工程款不安协议付款,乙方有权收取甲方每日0.5%工程款滞纳金。
九、本合同实施过程中若发生不可抗拒之事件,重新另立合同。本合同一式三份,甲乙双方各执一份,人民政府一份。双方签字后生效,本项目在实施过程中若发生合同纠纷,甲方双方协商解决;经协商无法解决的,由当地人民法院裁决。
甲方:
乙方:
签订时间
****年**月**日
第二篇:砂石路监理实施细则
公主岭市2014年巩固退耕还林成果专项规划项目
机耕路监理实施细则
吉林省万优工程管理有限公司
2014年9月10日
总 则
1、为有利于公主岭市2014年巩固退耕还林成果专项规划项目,机耕路(山皮石路面)工程的施工,确保工程质量,规范监理活动,特制定本细则。
2、依据本工程的招、投标文件和项目法人与施工单位签定的施工承建合同文件、工程设计文件、施工图纸要求,《堤防工程施工规范》(SL260-2014)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》SL634-2012、《土工试验规程》(SL 237-1999)及相关工程施工技术、规程、规范编制。
3、本工程以施工过程现场控制为重点,工程质量以单元工程控制为基础的标准化、程序化和量化管理。
一、工程概况:
1、本工程位于怀德镇三合堡村及杨大城子镇管家沟村粮库至大西尖机耕路的铺设总长度10KM,路基采用对原土方开挖、翻松、填筑、调平找拱并压实,路基25厘米厚山皮石压实,面层5厘米砂石作为磨耗层,路宽4米+2*0.5米(路肩),管沟村机耕路5公里:1#粮库至大西尖,全长1812米,K0+1000-K1+812;2#管军家至王军德家,全长405米,K0+000-K0+405;3#管东家至罗红家,全长397米,K0+000-K0+397;4#张
三家至邹成发家,全长398米,K0+000-K0+398;5#徐永发家至水库,全长1988米,K0+000-K1+988;三合堡村机耕路全长5公里:1#官继龙门前至高明门前,全长692米,K0+000-K0+692;2#吕英门前至张成树门前,全长1128米,K0+000-K1+128;3#刘正学门前至官继彪门前,全长2274米,K0+000-K2+274;4#李延军房西至宋国锋房西,全长102米,K0+000-K0+102;5#四社大坝南至大坝北,全长804米,K0+000-K0+804;
2、编制依据:
2.1监理合同及招标文件 2.2工程范围、施工图纸及说明
2.3《工程建设标准强制性条文》;
2.4《水利水电施工测量规范》-SL52-1993,2.5中华人民共和国国土资源行业标准《土地开发整治规划编制规程》(TD/T1011-2000);
2.6.《土地开发整理项目规划设计规范》(TD/T1012-2000); 2.7《土地开发整治项目验收规范》(TD/T1013-2000)。2.8工程有关的施工质量验收规范
二、开工条件控制
1、砂石路面填筑之前,施工单位应按合同文件、技术规范和设计文件要求完成现场砂石料现场碾压试验。依据碾压试验方案,通过现场碾压试验调整优化和确定填筑碾压参数和施工工艺。试验结束后,施工单位应将碾压试验成果详细资料报送监理部审批。
2、填筑开始前,施工单位应将填筑施工方案报监理部审批。施工方案应包括以下主要内容:
(1)工程概况。
(2)施工布置、运输方式及场内外道路规划。(3)施工顺序(填筑区、段划分,排水设施等作业程序)。(4)施工通过碾压试验拟定的分层碾压参数(包括虚铺厚度、碾压遍数、含水量、压实方式),选择合适的碾压机具和夯实机具。
(5)施工进度计划安排(包括工期安排作业循环时间、流水作业逻辑关系、区段分期填筑形象、填筑强度等)。
(6)施工方法及工艺流程(包括运输、卸料、铺料及碾压方式,堤坡和分区接头、接缝结合面等特殊部位处理,边角部位的填铺、压实设备,压实层间结合处理措施等)。
(7)施工质量保证措施、质量检验措施;(8)施工机械的配置与劳动力组合。(9)质量保证和安全生产措施
3、移交测量控制网点,审签施工控制网点施测成果。在工程开 工前,督促施工单位布设施工控制网点和报送施测成果,并对其成果进行审查和校验。
4、上述1、2、3条文件经施工单位项目负责人签署并加盖公章后报送监理部,监理部审阅后限时返回审签意见。
5、检查施工条件:
(1)施工设备进场查验。施工单位必须根据施工强度配置足够挖掘机或推土机、碾压机械。监理工程师应检查施工设备是否符合施工要求,是否满足施工工期、施工强度和施工质量的要求。
(2)砂石填筑料场检查。在施工前,监理工程师应对选定的石料场开采条件、材料数量和质量进行检查。未经监理工程师检查批准的材料不得在工程中使用。
(3)承建单位需配备质量检验人员,建立班组自检、施工队复检和质检员终检的“三检”制,建立健全施工质量保证体系。
(4)组织安全、技术交底。在工程开工前,监督施工单位技术负责人对所有作业人员进行安全、技术交底工作,并履行签字手续。
6、监理部审核批准的施工方案后,施工单位向监理部申请开工许可证,监理部接受申请后的24小时内开出开工批复文件。
7、监理单位对施工所进行的任何对照检查、检验和审核并不意味着可以减轻施工单位所应负的合同责任。
8、如果施工单位未能按期向监理部报送开工申请所必须的材料样品、文件和资料。因而造成施工工期延误和其他损失,均由施工单位承担全部合同责任。若施工单位在限期内未收到监理部应退回的审签意见单或批复文件,可视为已通过审阅同意。
三、施工过程控制
1、在施工中,监理工程师应督促施工单位按照批准的施工措施方案和技术规程规范按章作业,如需调整或修订方
案,应报经监理部批准后才能执行。严格执行工序质量“三检”制,上道工序未经监理工程师检验签证,下一道工序严禁开工。
2、监理工程师还应对作业工序进行巡视、跟踪、检查和记录,发现违反技术规程规范作业,可采取口头违规警告、书面违规警告直至指令返工、停工等方式予以制止。
3、土料填筑过程中,施工单位应做好测量工作。根据设计图纸和施工控制网点对填筑区域进行测量放线,在施工过程中,及时测放、检查土料填筑横断面、边线。
4、为确保测量放样质量,避免造成重大失误和不应有的损失,必要时,监理部可要求施工单位在监理工程师直接监督;
5、填筑质量控制应以过程控制为重点,控制以下项目;(1)填筑部位的填料质量,包括砂石料中含砂、粘土;(2)铺料厚度、碾压遍数、洒水量和层间刨毛及表面;(3)碾压机具种类、重量、振幅、行驶速度等;(4)碾压方式的确定是否合理,确保压实密度;(5)有无漏压、欠碾或过碾现象;(6)检查各部位结合面、接头及横向接缝的必要时,监理部可要求施工单位在监理工程师直接监督下进行对照检查和校测。但监理工程
师所进行的任何对照检查和校测,并不意味着可以减轻施工单位对保证放样质量所应负的合同责任。
5、填筑质量控制应以过程控制为重点,控制以下项目:(1)填筑部位的填料质量,包括砂石料中含砂、粘土、碎石的掺量,碎石粒径及天然含水量。
(2)铺料厚度、碾压遍数、洒水量和层间刨毛及表面平整度。
(3)碾压机具种类、重量、振幅、行驶速度等。(4)碾压方式的确定是否合理,确保压实密度。(5)有无漏压、欠碾或过碾现象。
(6)检查各部位结合面、接头及横向接缝的处理情况。(7)填筑压实取样试验,质量控制指标不小于设计规定值。
6、填筑部位施工前,需清理干净,无树根、杂草、乱石、杂物等。完成基面清理、平整工作。填筑基面经质量检验合格并报监理工程师认证后进行下一步施工。
7、对于填筑区域内的地质缺陷,应根据设计要求或施工技术要求,用适当的填筑料换基压实;或另设计单位要求处理。
8、填筑料必须符合设计要求,不含垃圾、杂物等,否则不允许进入施工作业面。对于已运至填筑地点的不合格料,施工单位必须挖除并运出施工作业面,并承担相应的合同责任。
9、施工中应严格控制虚铺土厚度。卸料前应有层厚标尺,以控制铺料厚度,碾压后,应按每隔20m进行高程测量,据此检查填筑厚度,并作为质量、计量认证依据的附件。
10、作业面应统一铺土、统一碾压,并配备人员或平土机械参与整平作业,严禁出现界沟;碾压宜采用进退错距法,错距不应大于碾轮宽除以碾压遍数,振幅、行进速度符合碾压试验要求。分段碾压时,相临两段交接带碾迹应顺碾压方向搭接长度不小于0.5m。
11、对于含水量低于最优含水量范围的土料,应按设计要求对填料加水,加水须均匀适度,并随碾压作业保持连续不间断。施工单位应配备能进行现场含水量测定的设备,以便进行土料填筑的过程控制。
12、机械碾压不到的部位,应铺以夯具夯实。采用连环套打法,夯迹双向套压,夯压夯1/3,行压行1/3;分段、分片夯实时,夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。
13、碾压完成的路面表面应平整、坚实,无明显轮迹,如果有松散、弹簧、石窝、梅花现象等现象,应分析原因采取措施处理,必要时有设计单位提出处理意见。
14、监理工程师应对填筑区域进行抽检,抽检均在施工单位“三检”合格基础上进行,但并不减轻施工单位应承担的合同责任。当抽检不合格时,监理工程师将提出处理意见,包括以下内容:
(1)扩大抽检范围,加大抽检数量,进一步验证施工质量。
(2)对不合格部位进行返工重做处理。
15、砂石料填筑质量控制应符合以下要求:(1)填筑施工参数应与碾压试验参数相符。(2)压实质量检测:采用灌砂法或灌水法检测。(3)取样部位应具有代表性,且应在填筑面上均匀分布,具有随机性。
(4)压实度取样数量:每一单元工程(100m为一个单元)取样至少三个,本工程为狭长的作业面,取样时可按20~30m一段取样1个。监理跟踪检测数量土方试样不应少于承包人检测数量的10%。平行检测数量土方试样不应少于承包人检测数量的5%。
16、填筑施工后,需对填筑断面进行测量成图,报监理工程师审核认证。必要时,监理工程师实施联合测量。
17、在土料填筑施工过程中,施工单位若出现以下情况时,监理部有权采取相应措施予以制止,有权采取口头警告、书面违规警告,直至返工、停工整改等方式予以制止。由此而造成的一切经济损失和合同责任,均由施工单位承担。
(1)不按批准的施工方案施工。
(2)违反有关技术规范、规程和劳动保护条例施工。(3)出现重大安全、质量事故等情况。(4)其他违反工程承建合同文件的情况。
四、工程进度控制
1、施工单位应依据施工总进度计划工期目标制定砂石路施工进度控制目标,合理安排施工进度,确保施工资源投入,做好施工准备,以提高设备完好率和台时利用率,做到均衡施工。
2、由于各种合理的或不合理的原因,致使施工进度计划在执行
中必须进行实质性修改,施工单位应提出修改的详细说明,并须在修改计划实施的7天前提出修改的进度计划报送监理部批准。必要时,监理部也可按施工合同文件规定,直接向施工单位提出修改指示,由施工单位调整实施进度计划,报监理部批准。
3、当施工进度拖延时,监理工程师应按合同文件规定,要求施工单位调整施工进度计划,采取赶工措施,增加设备、人员、材料等资源投入,确保工程按期完工。
4、属于下列任何一种情况所造成的工程延误,施工单位均不能提出延长工期的要求,业主单位也不为此而给予费用补偿。
(1)施工单位失误或违规、违约引起的,或因此而被监理部指令的暂停施工。
(2)由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。(3)施工单位未得到监理部批准的擅自停工。
(4)合同中另有规定的。
五、工程投资控制、计量支付
1、施工单位申报支付结算的工程量,应已经监理工程师验收合格、符合支付计量要求的已完工工程量,按合同报价中分类支付。
2、监理部只接受符合下述条件的工程量合同支付申请。(1)当期完成,或当期以前完成尚未进行支付结算的;(2)属于监理范围,工程承建合同规定必须进行支付结算的;
(3)有相应施工质量终检合格签证和单元质量评定资料等完整的监理签认文件的;
(4)由监理确认的工程变更所签认工程量支付结算的。(5)合理且经确认的合同索赔支付。
3、施工单位向监理部递交的合同支付申请报告,必须包括下列内容:
(1)申请支付项目的各个单元工程施工质量全部合格及所附资料齐全、完整。
(2)由监理工程师签署的支付工程量确认签证。(3)对应工程量的工程结算申报资料及结算单。
4、该项目工程量以立方米为计量单位。应按施工图纸外轮廓尺寸边线和实测施工填筑体的高程计算其工程量。按监理工程师计量工程量和工程量清单综合单价支付。
5、如果因为施工单位报送资料不全,或不符合要求,引起合同支付申请的延误,由施工单位承担合同责任。
6、经施工质量检查不合格、超范围填筑的工程量均不予计量支付。
7、对于暂缓结算或不予结算的工程量,在接到监理部审签意见后的7天内,施工单位项目经理可书面提请监理部重新予以确认,也可在下次支付申请中再次申报。
六、质量检验、验收
1、砂石路面工程按长度划分单元工程,每100m为一个单元工程。
2、施工质量检验项目主要为砂石路面填筑宽度、路面厚度、表面平整度、填筑高程、轴线偏差、边线放坡坡度;面平整度、填筑高程、轴线偏差、边线放坡坡度。
3、单元工程完工后,施工单位自检合格,填写《单元工程施工质量报验单》及单元工程质量评定表和自检资料,向监理工程师报验,监理工程师在12小时内现场对施工质量进行抽检,填写抽检记录。
4、如抽检不合格,监理工程师应通知施工单位进行返工或修整处理,自检不合格,监理工程师重新抽检。
5、监理工程师按有关技术标准、质量标准和施工合同约定的要求进行检验。检验合格后予以签认。
6、完工后,监理工程师应督促施工单位按照合同的规定和要求编制包括竣工图在内的工程验收资料。工程验收资料中应附有全部质量检查记录和文件以及工程缺陷的处理资料。
七、其 他
1、本细则未列之其他施工技术要求、检验标准,按合同及有关技术规程、规范和质量评定标准执行。
2、本细则未列的施工测量、施工进度控制、合同项目验收等内容,按监理规划和监理工程制度的要求执行。
第三篇:砂石路施工合同
砂石地坪铺设施工合同
甲方:甘肃省理工中等专业学校 乙方:刘才年
为了进一步改善校园环境,方便居民出行需要和方便停放交通工具,防止泥泞地面的形成,学校决定对5号楼家属院拆除房屋地面由乙方实施砂石地坪铺设工程。为了明确甲乙双方权利和义务,根据相关法律法规,经甲、乙双方协商,现签订以下合同,以便共同遵守。
一、工程项目
1、工程名称:砂石地坪铺设工程
2、工程地点:甘肃省理工中等专业学校5号楼家属院裸露地面
3、工程内容及标准:
①待铺设砂石地坪:宽约13米、长约60米。要求将地面垃圾清理完后进行平整,上面铺设厚约2.5㎝砂夹石,再在上面铺设2.5㎝的米粒石;地面由围墙开始到下水井之间呈缓坡状,围墙连接处设50㎝宽的散水;由西向东植入大冠树两排,树间距6米左右,共16棵,为每棵树砌一砖混树池;清理东边树沟内的杂物,填入沃土;砌三个化粪池安装底座并配备铸铁井盖,周边砌围沿。
②修建北水冲厕所下水检查井1个,安装底座并配备铸铁井盖。③校园应急排水管道建设:北水冲厕所东墙边开挖长1米,宽0.4米排水井,上面设钢筋箅子,底部低于5号楼家属院地面以下0.2米,地面以下用直径160毫米PVC水管接通到学校总下水井。
4、承包方式:包工包料,包质量、包工期、包建设
5、质量标准:按国家砂石地面建设标准及上下水建设标准要求施工
6、工期:2018年7月9日至2018年8月25日
二、工程费用
工程总造价22470元(大写:贰万贰仟肆佰柒拾圆整)。其中地坪铺设17700.00元(大写:壹万柒仟柒佰元整);北水冲厕所下水检查井建设1000元(大写:壹仟圆整);校园应急排水管路建设3770元(大写:叁仟柒佰柒拾圆整)。详细分项工程核算情况见附表。
三、双方权利及义务
1、施工现场乙方协助甲方必须做好相关安全工作,并委派专人现场管理,甲方派专人全程监督监管。
2、乙方必须认真贯彻国家、上级环保部门、劳动保护部门、安全生产主管部门关于安全生产,消防工作及环保防护的方针政策,严格执行有关法律、法规、条例和规定。严格按安全要求施工。
3、乙方施工前应对施工人员进行安全施工进行教育,制定规章制度,提出有关要求,确保施工人员认真执行。
4、乙方在施工中所发生的安全事故及意外伤亡事故,由乙方负全责,与甲方无任何关系。如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。
5、施工作业产生的所有建筑垃圾,由乙方负责清运至武威地方环卫部门指定的建筑垃圾收集场。将收集的地面废弃物清理干净并将地面做平整。
6、甲方协助乙方做好断水、停电等工作,在施工周围应做好隔离措施,防止外来人员进入施工现场,杜绝安全事故发生。
四、工程的付款方式
乙方工程全部完工经甲方验收合格,2019年6月底前无质量问题,甲方付清全部工程款。
五、合同生效与终止
1、本合同经双方代表签字加盖公章后生效
2、未尽事宜双方协商解决
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份 甲方:(盖章)乙方:(盖章)
甲方代表: 乙方代表:
合同签定日期: 年 月 日 附表:详细分项工程核算
一、地坪铺设:小计17700元
1、砂夹石:5100元
2、米粒石:5600元
3、树池砌砖、抹灰:1000元
4、机械费用:2000元
5、人工费用:1000元
6、总下水检查井三个:3000元
二、厕所检查井:1000元
三、应急排水通道建设:小计3770元
1、直径160毫米PVC管、配件、材料:480元
2、地坪切割、开挖、回填、恢复:1930元
3、混凝土墙体开洞:320元
4、排水口砌筑、抹灰、安装箅子:440元
5、人工及垃圾清运:600元
以上总计工程费用:22470元
第四篇:工程施工协议
工 程 施 工 协 议
甲方:
乙方:
经双方本着平等、自愿、充分协商的原则,就神木县店塔电厂门卫大门外墙干挂石材达成以下协议:
一、工程内容:(承包方式)包工、包料、包质量。
包施工机器等工程施工一切所需材料。
二、工艺做法:角码、挂件、肿胀螺丝按规范、规定间距固定牢固结实、结构密封胶等,按规范要求施工安装,石材以样品厚度17-19㎜。
三、结算方式:工程量以实际发生量为准、工程单价以验收合格成品268元/㎡结算。工程验收合格,一次性付清。
甲方:
乙方:
年月日
第五篇:工程施工合作协议
甲 方:乙 方: 签订时间:
合 作 协 议 书
合作协议书
甲方: 乙方:
经甲、乙双方友好协商, 双方本着诚挚合作、强强联合、优势互补、互惠互利的原则,关于承揽 合作的相关事宜,特签订本合同协议。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点: 3.工程内容: 4.工程造价约为: 5.工程开工日期: 年 月 日,工程竣工日期: 年 月 日 6.总工期: 天
二、合作方式
乙方负责以甲方名义对该工程从信息跟踪、前期运作、招投标到实施等全过程的施工项目的市场开发、承揽,以及办理工程施工相关手续并承担相关费用。工程中标后,乙方以甲方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理,并以自身作为其权利义务的载体,对双方合作工程项目的生产经营和其他一切活动承担法律责任;甲方仅按本协议的约定对双方合作工程项目进行监控管理。
三、经营和管理模式
1、双方合作工程项目受甲方统一管理,可以采取灵活的经营策略和管理模式,但总体管理方式不能与甲方的管理原则相违背,同时必须遵守甲方的各项规章制度。
2、乙方作为独立核算实体,自主经营,并对合作工程项目的生产经营活动和经营成果承担责任;甲方仅对合作工程项目的合同、财务、工程质量、工期进度、安全和文明施工等进行监控和管理。乙方在经营中必须遵守甲方的整体经营方针和政策,不得损坏甲方的市场形象。
乙方应向甲方缴纳本工程结算总造价的1.0%管理费,管理费由甲方从每笔应收工程款中扣取,每个月月末乙方应向甲方提供当月的费用发票(包括原材料、半成品采购发票),当月的人工工资报表。
3、合作工程项目的资金必须从财务走账。所有工程资金必须先入甲方账户,甲方在收取本协议约定的管理费后拨付至乙方专设的项目账户。工程款的支付一律采用支票结算的方式,乙方必须提供有效合法的正式发票。合作工程资金必须先保证项目施工的需要,即必须在支付完项目材料费、劳务费、专业分包工程款等工程费用及所有债务全部支付完毕后方可另外分配使用,否则甲方在拨款之前有权决定分配以满足工程需要。乙方应严格遵守国家及工程所在地政府关于对农民工工资结算与支付的规定,不得拖欠民工工资。乙方的一切费用支出应按甲方财务管理的规定进行归集核算、收集并保管合法的原始凭证,乙方的财务工作必须符合甲方财务管理制度,甲方定期对其进行财务检查和过程审计。如乙方未经甲方账户擅自以外部账户收款,则由乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失并向甲方支付擅自收取款额30%的违约金。
4、项目中标后,乙方可以以自身的名义自行对外签订劳务分包、工程分包、材料购租、机械设备租赁合同,并独立承担经济、法律责任,同时报甲方合作工程管理部备案;也可以以甲方的名义对外签订上述合同。但乙方不得擅自以 的名义签订与本项目无关的其他协议或进行其他商务活动,如发现未经甲方授权同意对外签订其任何协议、合同,此协议或合同自签订之日起为无效,甲方同时对乙方每起类似情形罚款100000元,乙方承担由此引起的一切损失。
乙方同第三方在劳务费、分包工程款、材料费、机械设备租赁费等其它各方面的法律纠纷由乙方自行解决,对合作工程因经济和其他纠纷(包括债权债务诉讼纠纷)产生的法律后果乙方负全部责任,同甲方无任何关联。乙方也不能由此要求甲方提供任何证据,如发生诉讼、仲裁案件,甲方将对乙方按每起处50000元惩罚。如未经甲方审批同意私自刻制冠以甲方名称的任何印章,甲方将对乙方处以100000元惩罚,如给甲方造成经济损失时,由乙方承担一切经济损失和不利后果。
投标保证金、银行信贷证明及履约担保(包括银行履约保函和开工预付款保函)由乙方承担,并且乙方必须具备一定能力的垫资能力,在工程款拖欠等情况下,能按时支付应付的人工工资及相关费用。
5、乙方的项目施工组织不能满足业主、监理和甲方的要求时,甲方有权采取任何措施包括另行组织其它队伍进场施工或解除双方已签订的分包合同等措施来保证工程项目的顺利实施,由此所造成的一切损失由乙方全权承担。由于为达到合同履约而增加的投入由乙方自行承担。
四、双方的权利和义务:
甲方:
1、根据承接合作工程项目的需要,在投标报价、施工组织设计、工程预结算、技术方案、施工合同、资料管理、竣工交验等方面给予乙方相应的协助和指导。
2、监督乙方对甲方企业相关资质证明文件的使用,若发现乙方违法违规使用上述证件,或损害甲方利益时,甲方有权随时收回证件并有权解除本协议。
3、乙方在施工中不能履行甲方与业主所签合同或发生投诉、媒体曝光等损害甲方声誉的情形时,甲方有权解除本协议并将合作工程收回或委托其他队伍施工, 乙方承担由此发生的所有费用并赔偿甲方损失。
4、甲方对乙方所承接工程进行项目评估后,如发现该工程报价低于成本价,可要求乙方采取措施挽回损失或终止该工程,由此造成的经济损失由乙方承担。乙方:
1、承担投标全过程的各种费用(包括从前期联系项目开销、资质审查、考察现场、投标报价、工程中标、投标答疑、澄清与解释、中介费、咨询费、投标手续费、投标保证金、合同注册备案相关税费、各种履约担保等现金或保函费用、以及有关手续费、注册登记费、办证费用、资料费等)、保证工程实施的全部费用(包括实施工程项目全部人工费、材料费、机械设备费、间接费、各种管理费、税金、保险费、对外协调费、甲方对业主承诺形成的各种费用、招标文件及合同要求乙方应承担的各种费用和国家及地方政府规定应缴纳的各种税费等)和实施工程保修的各项费用。如工程不中标,乙方为此工程所有花费由乙方全部自行承担,不得向甲方提出任何费用补偿或索赔要求。任何原因引起的乙方各种保证金、担保(现金或保函)等费用损失均由乙方自行承担。
3、自觉履行本工程项目所签订的一切合同或协议,包括甲方与业主签订的施工合同及其与本项目有关的材料买卖合同、劳务合同、机械租赁合同、专业分包合同等全部工程合同。
4、乙方对合作工程项目的生产经营活动负完全责任,并保证在合作工程中全面履行甲方对业主的一切承诺,服从甲方的指导和监督。如乙方不能履行甲方与业主所签的建设工程施工合同,乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。
5、项目现场管理必须符合当地政府及甲方现场管理规定,按甲方各项要求组织施工, 确保所承建的工程项目在质量、安全、环境等方面均达到业主和合同及相关法律、法规要求。乙方遵守国家及合作工程所在地要求预防的各类传染病的规定,按规定实施、承担一切由此而造成的费用。乙方对因合作工程发生的质量、安全、环保等任何事故负全部责任;如需对第三方进行赔偿,则负全部赔偿责任。
6、严禁转包和整体分包或肢解分包,严禁非法用工。施工前必须有详细施工组织设计、安全保证措施及紧急救援预案。
7、负责组织工程竣工验收、编制竣工资料及竣工图,并承担费用。负责组织及编制、洽谈工程结算并承担费用,工程结算签字后及时将原件递送甲方经营部备案。任何不予结算的费用不得向甲方提出索赔,由乙方自行负担。
8、乙方必须严格遵守各级政府、部门于建设工程劳务费、农民工工资支付的政策、法规,严格执行甲方及业主和当地政府部门关于劳务管理的相关规定,积极、妥善地处理相关劳务纠纷,严格杜绝此类劳务纠纷事件的发生。
9、乙方所承包项目如有此类劳务纠纷事件发生,无论何种原因,所产生的一切后果和经济损失,均由乙方承担。为平息此类事件,甲方有权直接从乙方承包项目的账户上划款给事件中的劳务队伍,且不需任何结算依据,乙方必须无条件承担全部费用。
10、如因乙方承包项目发生的此类劳务纠纷事件造成甲方任何经济、社会信誉等损失,甲方拥有向乙方或乙方负责人无限追索经济赔偿或追究法律责任的权力。
11、乙方应向甲方提供工商营业执照、企业资质等书面证明文件。
12、未经甲方书面授权,乙方不得以甲方的名义从事任何商务活动。
五、附则
1、当乙方和甲方就合作工程发生同时投标的矛盾时,应由协作各方共同协商解决,或由甲方主管领导裁决。
2、双方发生争议时,可以协商解决。协商不成,选择由 当地人民法院 管辖。
3、组成本协议的文件及优先解释顺序如下:(1)本协议;(2)甲方与业主签订的施工合同。
4、本协议自双方签字盖章后生效, 一式贰份,具有同等法律效力,由甲、乙双方分别保存。
5、本合作工程在中标后,甲、乙双方须签订项目承包施工协议书,对具体事项予以明确,并作为本合作协议书的有效组成部分。
6、本合作协议书自签订之日起生效,在工程已完成、并通过验收达到合同约定质量标准、竣工资料移交完毕、竣工结算及审计业主已签认、工程结算价款收付已完毕、债权债务清楚并全部清偿完毕后自行失效。
本协议期满失效后,双方如需继续合作,应另行续签协议。合同订立日期: 年 月 日
甲方(章)乙方(章): 地址: 地址: 法定代表人 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话:
开户银行: 开户银行: 账户名称: 账户名称: 账号: 账号: