第一篇：2018年备考二级建造师的8个理由
优路教育
卓越品质
www.xiexiebang.com 2018年备考二级建造师的8个理由
目前，参加各种证书考试的人越来越多，特别是高速发展的建筑行业，为什么会出现这种现象呢?建造师证书有哪些“魔力”，让越来越多的人趋之若鹜呢?或许，看看以下几点你就明白了。一、二级建造师就业前景将越来越好
根据数据统计显示：我国建筑业二级建造师备考攻略施工企业有10万多个，从业人员3600多万，而这么庞大的队伍中取得建造师执业资格证书的建造师却只有几十万左右，远远跟不上市场的需求，依然处于供不应求的状态。
在当下，建造师的就业前景将越来越好，市场价值将越来越高，建筑行业未来的发展更离不开广大建造师人才。当然不可否认的是新政策一出，自年初以来，建造师需求的井喷状态可能会暂时冷却，但是它会慢慢的越来越显露出它的价值。因为一、二级建造师的前景还是非常好的。
2新版资质标准实施，建造师需求增加
住房城乡建设部自2015年1月1日起施行《建筑业企业资质标准》重新解读了建筑业企业资质中建筑工程项目经理，也就是建造师在其中的作用，并以建造师的数量多少来评定建筑业企业的资质标准。所以建造师的需求量还是非常紧缺的。
3建筑行业有巨大发展潜力，建筑行业市场空间巨大
国内基建投资将继续维持高位，内外互补需求旺盛。新型城镇化建设加速推进，预计到“十二五”末，我国城市化率将超过51%。城市化飞速发展，城市人口急剧增加，城市交通建设将成为中国未来几年发展的一大重要任务。
中国城市化正处于中期加速发展阶段，在今后较长的一段时期内，城市化水平仍将保持较高的增长速度。在推进城市交通建设的同时，城市市政建设必将进入新一轮爆发期。城市道路、排水、桥梁等各种公共性设施和事业的建设会需要大量的建设人才。这势必会给中国建筑行业施工、设计、装修、管理等各领域创造更多的就业机会。
4建造师收入非常可观
工作越来越难找，工作量越来越大，唯有工资政策迟迟不调，只有考点证书来缓解一下生活压力，而一、二级建造师有着广阔的发展方向和丰厚的收入回报。
优路教育
卓越品质
www.xiexiebang.com
一级建造师等值费用建筑工程(2.8-3万/年)，机电工程(3万/年)，市政公用(4-4.5万/年)，公路工程(2.8万/年)，铁路工程(2.8-3万)，水利水电(2.8-3万/年)，港口与航道(4万/年)，通信与广电(2.7-3万/年);
二级建造师证书收益也很可观：建筑(0.63万-0.8万/年)，水利水电(1.7万-2万/年)，市政(1.2万-1.3万/年)，机电(1.1万-1.2万/年)，公路(1.3万-1.5万/年)。所以一、二级建造师依然是有很大发展空间的。
5为跳槽升职
人生充满竞争，弱肉强食，没证书你拿什么跟别人比?不甘心?考个证书，帮你在竞争较量中赢得更多机会。一、二级建造师考试是建筑类职业资格考试，是上岗从业必备证书，建造师是不仅要有理论水平，也要有丰富的实战经验和较强组织能力的复合型人员。
想跳槽提升自己，考取一、二级建造师资格证书，会更顺利的在建筑行业内找到理想的工作，实现自己更高的人生目标和价值!
建造师注册受聘后，可以建造师的名义担任大中小型建设工程项目施工的项目经理，从事其他施工活动的管理。
拿到一、二级建造师，升职之路能够迅速迈向新一个台阶新境界。
6为获取知识、提高能力
住建部将出台政策大力发展建筑产业现代化建设。
学历低、没经验、怎么去高大上的企业?
多读书，不断提高自己的专业能力，总是好的。
7为消遣
时间多，没事干，那就继续学习，国家政策不断更新，建设技术不断进步，学习应该是我们终身的事业!
8为证书情结
身为一个工程人，考上二级建造师是每个人的目标，是体现自身价值的最有力证明。况且，这年头谁还不拿个行业证书!又何况，走遍万千工程，怎能没个证书!关于优路：点击【二级建造师考试学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/erjian/注册优路教育学习账号，免费获取：①全套真题答案及解析 ②真题解析班 ③免费视频公开课 ④考点精讲筑基课 ⑤免费冲刺提分系列课程
第二篇：2011二级建造师《建筑工程》备考试题
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
背景材料：
赵某于2005年9月通过考试取得了二级建造师资格证书，2006年8月受聘并注册于具有二级资质的蓝天建筑公司，2007年9月因工作变动而变更注册于田原建筑公司。
根据上述背景，按照《注册建造师管理规定》和《注册建造师执业工程规模标准》的规定，作答1-4题。
1.赵某可以建造师名义担任()。
A.各类中小型建设项目施工的项目经理
B.本专业大中型建设项目施工的项目经理
C.各类民用建设项目施工的项目经理
D.蓝天建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理
2.变更注册后，赵某的注册证书和执业印章的有效期截止到()。
A.2008年9月
B.2009年8月
C.2009年9月
D.2010年9月
3.赵某在变更注册有效期满时办理了延续注册，则他的注册有效期可延续到()。转自学易网 www.xiexiebang.com
A.2011年9月
B.2012年8月
C.2012年9月
D.2013年9月
4.赵某调离原受聘单位后，因原来负责的项目工作需要，仍继续担任该项目施工的项目经理，则他的注册证书将()。
A.被吊销
B.被撤销
C.需增项
D.失效
背景材料：
某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。领取施工许可证后因故不能按规定期限正常开工，故向发证机关申请延期。开工后又因故于2006年10月15日中止施工，2007年10月20日恢复施工。
根据上述背景，按照建筑法施工许可制度的规定，作答5-9题。
5.该工程正常开工的最迟允许日期应为2006年()。
A.4月19日
B.6月19日
C.6月20日
D.9月20日
6.该建设单位通过申请延期，所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2006年()为止。
A.7月19日
B.8月19日
C.9月19日
D.12月19日
7.建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有()。
A.1次
B.2次
C.3 次
D.4次
8.因故中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日
9.该工程恢复施工前，该建设单位应当()。
A.报发证机关核验施工许可证
B.重新申领施工许可证
C.向发证机关报告
D.请发证机关检查施工场地
答案：1 D;2 B;3 B;4 A;5 B;6 D;7 B;8 C;9 A;背景材料：
甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。这两家公司均具备承担该项目的能力和相应的资格条件，双方签订了共同投标协议，参加了资格预审并获通过。
根据上述背景，作答10-12题。
10.甲公司由于自身原因没有履行共同投标协议中应承担的义务，其违约责任的承担方式是()。
A.甲公司向乙公司承担违约责任
B.甲乙两家公司共同承担违约责任
C.乙公司承担一部分连带责任
D.甲公司与乙公司协商承担违约责任
11.甲公司没能按合同约定的工期完工，造成了一定的经济损失，招标人对联合体成员乙公司提出承担一定比例的债务，乙公司正确的做法是()。
A.拒绝支付，申明该债务应该由甲公司支付的理由
B.拒绝支付，不需提出任何理由
C.没有拒绝，承担后向甲公司追偿不应当承担的债务
D.没有拒绝，替甲公司承担了本该由甲公司承担的债务
12.在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是()。
A.变化后的联合体削弱了竞争
B.丙公司事先未经过资格预审
C.新联合体组成的时间过晚
D.新联合体的资质低于规定的最低标准
背景材料：
陈某为某建筑工程软件开发公司(甲公司)技术部经理，与甲公司签订了4年的劳动合同，合同中约定陈某保守甲公司的所有信息，合同到期后，如果离开甲公司，一定期限内不得到与甲公司有竞争业务关系的其他建筑工程软件开发公司任职，但没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的规定。合同终止后，陈某没有与公司续约，而应聘到本市另一家公司乙公司。甲公司得知后，以乙公司与本公司有竞争业务关系为由，要求陈某离开乙公司，遭到陈某拒绝。于是甲公司诉请劳动仲裁。
根据上述背景，作答13-14题。
13.依据《劳动合同法》，甲公司应与陈某在合同中约定的竞业限制的期限不得超过()。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
14.结合上述材料，依据《劳动合同法》，下列选项正确的是()。
A.甲公司可以与陈某劳动合同中约定保守甲公司的所有信息的事项。
B.该条约定是没有法律效力的，因为没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的内容
C.陈某应当向甲公司支付违约金
D.陈某应当离开乙公司
背景材料：
某公司2006年12月31日应缴纳税款8万元，由于经营上的原因，几笔大额应收款始终未到账，故经税务机关批准，认为该公司可以延期缴纳税款。但是延期纳税的期限届满时，公司的财务状况并未好转，不但欠缴税额越来越大，而且正常运转也出现困难，为此，经公司董事会研究决定，准备卖掉几台闲置的大型施工机械渡过难关。
根据上述背景，作答15-17题。
15.根据《税收征收管理法》规定，该公司延期缴纳税款的期限，最长不得超过(A)。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
16.针对该公司延期后仍未能按时缴纳税款的情形，税务机关可责令该公司(D)。
A.限期补交税款8万元
B.除限期补交税款8万元外，还征收万分之五的滞纳金
C.除限期补交税款8万元外，还从滞纳税款之日起，征收万分之五的滞纳金
D.除限期补交税款8万元外，还从滞纳税款之日起，按日加收万分之五的滞纳金
17.在欠缴税款数额较大的情况下，处分大额资产时，应当(D)。
A.向税务机关提交登记证件
B.向税务机关提交账簿凭证
C.向税务机关提供纳税担保
D.向税务机关报告
答案：10 A;11 C;12 B;13 C;14 B;15 A;16 D;17 D;背景材料：
某市水利工程项目进行招标，招标人在其行政主管部门领导的干预下选择了投标人甲建筑工程公司并与其签订了施工承包合同。甲在某分项工程施工过程中，未按施工图纸中的材料数量进行施工。乙水泥厂与甲签订了材料供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。后甲乙双方在合同权利义务方面发生纠纷，经人民法院认定其材料供应合同无效。
根据上述背景，作答18-21题。
18.招标人的做法违反了《合同法》中的()。
A.平等原则
B.自愿原则
C.公开原则
D.诚实信用原则
19.甲建筑工程公司的行为违反了《合同法》中的()。
A.平等原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
20.招标人与甲签订的施工承包合同属于()。
A.双务合同
B.口头合同
C.担保合同
D.留置合同
21.乙水泥厂与保证人签订的担保合同()。
A.有效
B.部分有效
C.无效
D.有效性不确定
背景材料：
甲市某房地产公司在乙市投资10万m2“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。
根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答22-25题。
22.该施工合同的订立应采用()。
A.口头形式
B.书面形式
C.其他形式
D.行为推定形式
23.该施工合同的标的应为()。
A.有形财产
B.无形财产
C.行为
D.工作成果
24.该施工合同的主要履行地点在()。
A.甲市
B.丙市
C.乙市
D.丁市
25.甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同，合同到期后，甲继续使用并向乙缴纳租金，乙接受，则该合同()。
A.有效
B.无效
C.担保后有效
D.部分无效
背景材料：
某开发公司与李某于2007年11月10日签订了一份商品房买卖合同，当时开发公司给李某出示了商品房手续的复印件，但李某于2007年11月15日经过了解，发现开发公司商品房开发手续不全，没有《商品房预售许可证》，当时提供的复印件是假的。
根据上述背景，作答26-29题。
26.该合同属于()。
A.可撤销合同
B.有效合同
C.无效合同
D.效力待定合同
27.李某要想确认该合同没有法律效力，应当向()申请。
A.房地产主管部门
B.法院或仲裁机构
C.开发公司
D.消费者协会
28.合同于2007年11月28日被确认无效后，合同没有效力的时间是从()开始。
A.2007年11月10日
B.2007年11月15日
C.2007年11月20日
D.2007年11月28日
29.本合同虽然被确认为没有效力，但是合同中()的条款是具有效力的。
A.违约责任
B.数量和质量
C.付款方式
D.解决争议
答案：18 B;19 D;20 A;21 C;22B;23 D;24C;25 A;26 C;27 B;28 A;29 D 背景材料：
某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。
根据上述背景，作答30-32题。
30.该合同解除后，下列行为中不正确的是()。
A.发包方可以不承担违约责任
B.承包方应该终止履行合同
C.发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失
D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用
31.在结算中，发包方发现承包方完成的混凝土工程蜂窝麻面现象严重，发包方可以()。
A.不支付工程价款 B.全部支付工程价款
C.以施工质量不合格为由，拒绝赔偿乙方损失
D.要求承包方返工并经验收合格后支付全部工程价款
32.在结算中，承包方提出应考虑支付利息赔偿发包方拖延支付的损失，则利息计算应该考虑()。
A.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息
B.应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息
C.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息
D.应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息
背景材料：
某建材供应商与某货运公司签订了钢材运输合同，该合同履行中先后发生了多次变更。在钢材运输过程中，建材供应商因销售合同变更要求货运公司变更交货地点，并承担货运公司增加的运输费用。
根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答33-35题。
33.该合同的变更不包括()。
A.主体变更
B.客体变更
C.权利、义务变更
D.内容变更
34.建材供应商因销售合同变更而对货运公司的合同变更被称为()。
A.约定变更
B.法定变更
C.协商变更
D.判决变更
35.该合同变更的效力应当表述为()。
A.变更的效力仅及于变更的部分
B.未变更部分效力不确定
C.已履行部分应恢复原状
D.当事人丧失赔损请求权
背景材料：
王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷，价格为2000元人民币，按规定交了定金，并约定违约金为250元，三天后取货并同时付款。在合同生效后，约定取货的前一天，建材商店通知王军，不能出售给王军这批建筑陶瓷了。
根据上述背景，作答36-40题。
36.该定金可能为()。
A.200元
B.500元
C.1000元
D.2000元
37.在建材商店违约的前提下，王军最有利的选择应该为()。
A.违约金条款
B.定金条款
C.同时选择违约金条款和定金条款
D.无法确定
38.此定金合同生效日期为()。
A.约定之日
B.签订定金合同之日
C.签订购买建筑陶瓷合同之日
D.定金交付之日
39.关于建材商店违约，下列说法正确的是()。
A.商店要承担缔约过失责任
B.商店属于先期违约
C.商店不承担责任
D.商店要等到约定取货的日子才承担违约责任
40.建材商店违约致使王军无法按时施工，则该商店应该返还王军定金()元。
A.200
B.300
C.400
D.500
答案：30 A;31 D;32 C;33 A;34 B;35 A;36 A;37 A;38 D;39 B;40 C;背景材料：
甲建筑工程公司与乙房地产开发公司就写字楼建设项目签订了建设工程承包合同，与此同时，乙房地产开发公司要求甲建筑工程公司提交由银行出具的工程保函。银行根据与甲建筑工程公司订立的保证合同，为其提供了工程保函。
根据上述背景，作答41-42题。
41.银行为甲建筑工程公司提供的工程保函属于()。
A.主合同
B.从合同
C.无偿合同
D.计划合同
42.银行与甲建筑工程公司订立保证合同时，应采取的正确方式是()。
A.书面形式
B.口头形式
C.其他形式
D.没有明确规定
背景材料：
某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程于2008年12月1日竣工后，承包商经多次催促，发包人始终无法支付结算价款。
根据上述背景，作答43-45题。
43.承包商行使优先受偿权时，可以申请拍卖。接受拍卖申请的单位应是()。
A.拍卖公司
B.银行
C.法院
D.仲裁机构
44.在拍卖完成后，最先受偿的应是()。
A.甲材料供应商
B.银行
C.承包商
D.先到先得，没有先后顺序
45.承包商行使优先受偿权的时间最迟应该在()。
A.2008年12月1日
B.2009年5月1日
C.2009年12月1日
D.2010年12月1日.背景材料：
北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务，2006年8月30日竣工。但是，建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款，2006年11月10日，北方建筑公司将建设单位告上法庭，要求建设单位支付工程款合计200万元。庭审中，北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性;建设单位则指出北方建筑公司所承建的工程质量不合格，要求鉴定，同时指出北方建筑公司在施工过程中使用了劣质材料，请求人民法院对该材料证据保全。
根据上述背景，作答46-50题。
46.北方建筑公司应当选择()起诉。
A.基层人民法院
B.中级人民法院
C.高级人民法院
D.最高人民法院
47.庭审中，北方建筑公司出示的施工承包合同属于()。
A.书证
B.物证
C.证人证言
D.鉴定结论
48.建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在()之前提出。
A.提交答辩状
B.举证期限届满
C.开庭
D.判决
49.建设单位对材料证据保全的请求应当在()之前提出。
A.提交答辩状
B.举证期限届满
C.举证期限届满之前7天
D.判决前
50.该案应当在()之前审结。
A.2006年12月10日
B.2006年12月31日
C.2007年5月10日
D.2007年11月10日
答案：41 B;42 A;43 C;44 C;45 B;46 A;47 A;48 B;49 C;50 C 背景材料：
北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目，由于拖欠农民工工资，被30位农民工告上了法庭。法院一审判决，要求北方建筑公司向农民工支付工资合计5万元，支付日期截止于2006年8月5日。北方建筑公司对于判决不服，上诉至二审法院。二审法院维持了一审的判决。但是，到了支付日期截止日期，北方建筑公司仍没有支付。
根据上述背景，作答51-55题。
51.此案应到()所在地法院起诉。
A.原告
B.被告
C.原告或被告
D.项目
52.如果原告发现()与北方建筑公司有利害关系，不可以申请回避。
A.审判人员
B.书记员
C.翻译人员
D.原告的辩护律师
53.该案件()。
A.符合先予执行的条件，人民法院可以依职权适用
B.不符合先予执行的条件
C.符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，开庭审理前采取先予执行
D.符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，终审判决前采取先予执行
54.北方建筑公司不服判决，其上诉期限为()天。
A.7
B.10
C.15
D.30
55.北方建筑公司在判决规定的支付日期截止日期没有支付，则农民工可以在()之前申请强制执行。
A.2006年9月5日
B.2007年2月5日
C.2007年8月5日
D.2008年8月5日
背景材料：
北方建筑公司是甲省的施工企业，2006年8月，由于所修建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此处罚不服。
根据上述背景，作答56-60题。
56.北方建筑公司可以采取的维权途径有()。
A.只能申请行政复议
B.只能进行行政诉讼
C.可以自由选择行政复议或者行政诉讼
D.只能提起民事诉讼
57.北方建筑公司申请行政复议应当自知道该处罚之日起()提出。
A.60天内
B.6个月内
C.1年内
D.2年内
58.北方建筑公司申请行政复议只能向()。
A.甲省建设厅
B.甲省会城市建委
C.国务院
D.甲省政府或者是建设部
转自学易网 www.xiexiebang.com
59.如果北方建筑公司不服行政复议决定，则()。
A.不可以提起诉讼
B.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起3天内提起
C.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起15天内提起
D.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起30天内提起
60.若北方建筑公司对一审判决也不服，则()。
A.不可以上诉
B.应当在判决书送达之日起10日内上诉
C.应当在判决书送达之日起15日内上诉
D.甲省建设厅也可以根据一审判决和行政复议申请人民法院强制执行
B;52 D;53 D;54 C;55 D;56 C;57 A;58 D;59 C;60 C
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
背景材料：
王某于2006年11月通过考试取得中华人民共和国建造师资格证书，2007年6月1日受聘并注册于具有二级施工企业资质的宏业建筑公司，并取得注册证书。
根据上述背景，按照《注册建造师管理规定》，作答1-5题。
1.王某以建造师名义执业的范围包括()。
A.担任宏业建筑公司承建的建设工程施工的项目经理
B.从事宏业建筑公司其他施工活动的管理工作
C.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.宏业建筑公司所在地方政府根据实际需要规定的其他业务
E.担任各类中类型建设工程施工的项目经理
2.王某在与宏业建筑公司签完聘用合同时，提出自己以建造师名义执业应享有下列权利，其中正确的有()。
A.可对本人执业活动进行解释和辩护
B.亲自保管和使用本人注册证书、执业印章
C.在宏业建筑公司业务范围外从事相关专业的执业活
D.对侵犯本****利的行为进行申述
E.介入与自己有利害关系的商务
3.宏业建筑公司要求王某以建造师名义执业时，应尽到以下义务，其中正确的有()。
A.遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德
B.执行技术标准、规范和规程
C.在公司需要时担任两个以上建设工程项目施工的负责人
D.保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密
E.允许他人以自己的名义从事执业活动
4.下列情形中，能导致王某注册证书和执业印章失效的情形有()。
A.与聘用单位解除了合同关系
B.2008年6月方某本人年满60岁
C.所承建的工程项目的建设单位破产
D.2009年5月31日尚未办理延续注册
E.宏业建筑公司被吊销营业执照
5.下面是一些关于王某从业资格的表述，其中正确的有()。
A.王某必须在3年内不改变执业范围
B.王某申请延续注册时应提交原注册证书
C.2007年11月王某变更到另一家施工企业，则变更后的注册有效期到2010年11月止
D.王某的初始注册有效期至2010年5月31日
E.因增加执业专业，王某申请专业增项注册
背景材料：
甲建设单位新建办公大楼，该工程采用招标发包，有多家符合相应资质条件的承包企业供建设单位选择。
根据上述背景，按照《建筑法》的规定，作答6-9题。
6.可供建设单位依法采用的发包方案有()。
A.将工程发包给一家企业
B.将工程的设计、施工发包给一家企业，工程的采购由自己完成
C.将工程的采购、施工发包给一家企业，工程的设计发包给另一家企业转
D.将工程设计发包给一家企业，采购、施工和监理一并发包给另一家企业
E.将工程的设计、采购发包给一家企业，工程的施工发包给另一家企业
7.若建设单位将建筑工程肢解发包，应当承担的法律责任包括()。
A.有违法所得的，予以没收
B.责令改正
C.吊销资质证书
D.处以罚款
E.责令停业整顿
8.乙施工单位以总包方式中标，中标后该单位欲分包工程，依据法律法规不能实施的行为有()。
A.经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位
B.将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人
C.将其中的主体结构工程分包给丙公司
D.按建设单位指定将其中的部分工程转包给具有相应资质的丙公司
E.默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司
9.下列选项中，导致乙建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有()。
A.将其承包的建设工程全部转给其他符合资质条件的施工企业完成
B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包
C.将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成
D.借用有资质的建筑施工企业名义
E.将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成 A、B、C;2 A、B、D;3 A、B、D;4 A、E;5 B、D、E;6A、B、C、E;7B、D;8 B、C、D、E;9 A、B、D;背景材料：
甲建筑公司有140名员工，目前经营发生严重困难，需要裁减人员。公司员工存在以下情况：大学毕业生小张刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同;公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力很强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共渡难关，但刘某不同意续订合同;陈某不能胜任工作，调整工作岗位后也不能胜任工作;员工李某与公司订立了无固定期限合同;员工朱某与公司签定了3年期限劳动合同，并且其家庭无其他就业人员，还有需要扶养的未成年人的;赵某在公司连续工作了13年，还有3年就到了法定退休年龄;钱某因工负伤，并丧失了部分劳动能力;女职工孙某刚来工作两年，并且正在孕期;员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动动合同;吴某与公司签订的合同期限是3年。
根据上述背景，作答10-13题。
10.依据《劳动合同法》，甲建筑公司裁减()人时，应将裁减人员方案向劳动行政部门报告。
A.10
B.15
C.20
D.25
E.30
11.依据《劳动合同法》，甲建筑公司裁减人员时，应优先留用的员工包括()。
A.小张
B.刘某
C.陈某
D.李某
E.朱某
转自学易网 www.xiexiebang.com
12.在下列员工中，依据《劳动合同法》，甲建筑公司不得与其解除劳动合同的有()。
A.李某
B.朱某C.赵某
D.钱某
E.孙某转
13.依据《劳动合同法》，与下列人员解除劳动合同后，甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有()。
A.小张
B.刘某
C.陈某
D.周某
E.吴某
背景材料：
某承包商在与某设备公司的设备租赁合同中，承包商拖欠租赁费8万元，而该公司拖欠该承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期，现该公司将8万元债权全部转让给某大学。
根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答14-16题。
14.该设备租赁合同中，债权人不得转让给第三人的法定情形有()。
A.根据合同性质不得转让
B.根据合同内容不得转让
C.按照当事人约定不得转让
D.依照法律规定不得转让
E.合同有瑕疵不得转让
15.下列关于该设备公司通知义务的说法，正确的有()。
A.该公司在权利转让时，可以通知该承包商
B.该公司在权利转让时，应当通知该承包商
C.未经通知，该转让对承包商不发生效力
D.未经通知，该转让对承包商也发生效力
E.该公司转让权利的通知不得撤销，但经该大学同意的除外
16.下列转让效力的表述中，正确的有()。
A.该8万元的延期利息属于该大学
B.承包商应当向该公司行使抗辩权
C.承包商应当向该大学行使抗辩权
D.承包商应当向该公司行使抵销权
E.承包商应当向该大学行使抵销权 B、C、D、E;11 D、E;12 C、D、E;13 A、C、D、E;14 A、C、D;15 B、C、E;16 A、C、E;背景材料：
张某向李某发出要约，李某如期收到。
根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答17-18题。
17.下列选项中，会使要约失效的情形包括()。
A.李某打电话给张某拒绝该要约
B.李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约
C.张某依法撤回要约
D.承诺期限届满，李某未作承诺
E.李某对要约的内容作出实质性变更
18.当李某承诺时对要约的内容作了非实质性变更，则下列表述中正确的是()。
A.如果张某及时反对，则该承诺无效
B.如果张某及时反对，则该承诺有效
C.如果张某及时反对，则该承诺为新要约
D.如果张某未及时反对，则该承诺有效
E.如果张某未及时反对，则该承诺无效
背景材料
甲是乙公司职员，因为揭发公司经理的经济问题，而被公司解雇。经劳动仲裁后，甲不服起诉。
根据上述背景，作答19-20题。
19.乙公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书，并附有举证通知书。关于举证时限，说法错误的有()。
A.举证时限必须由人民法院指定
B.乙公司可以在举证期限届满前提出反诉
C.乙公司在举证时限内未提交证据材料即败诉
D.乙公司不得提延长举证期限的要求
E.乙公司逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证
20.下列关于举证的说法中正确的有()。
A.甲对乙公司作出的解雇决定应负举证责任
B.乙公司对作出的解雇甲的决定应负举证责任
C.甲对解雇的原因负举证责任
D.乙公司对解雇的原因负举证责任
E.甲、乙共同对解雇的原因负举证责任 A、B、D、E;18 A、C、D;19 A、C、D;20 B、D
第三篇：2018二级建造师备考重点：给水排水工程
2018二级建造师备考重点：给水排水工程 4月21日
熟悉城市污水处理工艺流程
污水——生活污水、工业废水和降水。工业废水——生产废水、生产污水。排水体制——分流制、合流制。
分流制是具有污水排水系统和雨水排水系统;合流制又分为直泄式、全处理和截流式合流制。截流式合流只适用于旧城市改造。
污水中含有大量的有机物，是污水处理的主要对象。常用生物化学需氧量来间接表示污水中有机物的含量
一、污水处理方法
1、物理处理法：利用物理作用分离污水中呈悬浮状态的固体污染物质的处理方法
物理处理法——筛滤法(格栅、筛网)、沉淀法(沉砂池、沉淀池)、气浮法、过滤法(快滤池、慢滤池)、反渗透法(有机高分子半渗透膜)
2、生物处理法：主要利用微生物的代谢作用，使污水中呈溶解性、胶体状态的有机污染物转化为稳定地无害物质的处理方法。生物处理方法——好氧氧化法：活性污泥法、生物膜法 ——厌氧氧化法：厌氧塘、厌氧消化池
3、化学处理法：利用化学反应分离污水中的污染物质的处理方法，主要有中和、电解、氧化还原和电渗析、气提、吹脱、萃取等
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
二、城市污水的常规处理工艺(一)一级、二级、三级污水处理工艺
现代处理污水工艺技术，按照处理程度，可以分为一级、二级、三级处理污水工艺。
一级处理：主要是采用物理处理法截留较大的漂浮物。沉砂池一般设在格栅后面，也可以设在初沉池前，目的是去除比重较大的无机颗粒。初沉池对无机物有较好的去除效果，二级处理：主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物质，通常采用生物处理法。生物处理构筑物是处理流程中最主要的部分。二沉池的主要功能是去除生物处理过程中所产生的，以污泥形式存在的生物脱落物或已经死亡的生物体。一级和二级处理法是城市污水处理经常采用的。因此又称为常规处理法。三级处理：在一级、二级处理后，用来进一步处理难以降解的有机物、磷和氮等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要处理方法有生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂滤法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法等。
三、污泥处理
沉淀物按其主要成分的不同，可分为污泥和沉渣。以有机物为主要成分的沉淀物称为污泥。以无机物为主要成分的沉淀物称为沉渣。污泥按其产生的来源可以分为以下几类：(1)初次沉淀污泥：(2)剩余活性污泥(3熟污泥：
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(4)化学污泥：(一)污泥的浓缩
污泥浓缩的方法主要有重力浓缩法、气浮浓缩法和离心浓缩法。其中以重力浓缩法使用最为广泛。(二)污泥厌氧消化
污泥稳定处理的方法主要有：化学稳定法和生物稳定法。生物稳定法又分为厌氧消化和好氧消化两种方法。污泥一般情况下多采用厌氧消化法。(三)污泥脱水与干化
脱水的方法主要有自然脱水及污泥烘干、焚烧等。1.污泥干化场
污泥干化场的优点是：方法简单，不需要机械设备。但是占地面积大，卫生条件差，因而在大型污水处理厂不宜采用。2.机械脱水
机械脱水设备常用的有真空过滤机、压力过滤机和离心脱水机等。了解给水处理工艺流程
水中的各种杂质按其存在状态通常为悬浮物、胶体物质和溶解物三类。
一、地表水处理工艺流程(一)地表水常规处理工艺流程
地表水作为饮用水源时水处理中主要的去除对象是悬浮物和胶体。
地表水作为水源的生活饮用水的常规处理工艺主要分为：澄清和消毒两部分 澄清工艺主要有：混凝、沉淀和过滤。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 在给水处理中，沉淀池.、澄清池的个数、能够单独排空的分格数一般不宜少于2个，而且在投药消毒设施之后，需要设置不少于2个(或2个分格)清水池，作为水量调节构筑物，同时要满足消毒剂与清水的接触时间不低于30min。(二)其他处理工艺流程
根据原水水质的不同，澄清工艺系统还可以适当增加或者减少某些处理构筑物。当原水的浊度很高时，往往需要在混凝前设置预沉池或者沉砂池。
当原水浊度很低时，可以省去沉淀构筑物，将原水加入混凝剂，然后直接过滤。但是在生活饮用水处理中，过滤是必不可少的步骤
二、地下水的处理工艺流程
地下水的处理工艺流程，常用的处理过程是除铁、除锰、除氟等。(一)地下水除铁、锰
当地下水中铁、锰的含量超过生活饮用水卫生标准时，需要采用自然氧化法和接触氧化法等方法去除铁、锰。(二)地下水除氟
除氟的方法可以分为两类。混凝沉淀法和吸附过滤法。其中，活性氧化铝吸附过滤法是比较常见的处理方法。liupan 2018年二级建造师市政公用工程典型知识点汇总2018二级建造师备考重点：给水排水厂站施工
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
第四篇：2014年二级建造师考试备考准备注意事项
苏州市建科职业培训学校
2014年二级建造师考试备考准备注意事项
2014年二级建造师备考拉开了序幕，不管是首次备战考试的朋友，还是在2013年二级建造师考试中失利的朋友，面对新一轮的备考，你们有什么感想呢?怎么开启这一年的复习，才会让自己有条不紊地踏上备考之路，才会更有成效与收获呢?
一、心理上的自我认同
万事贵在肯定自己，认可自己，这是做好一件事情的前提。想必大多数考生在被考前都会想这样的问题：二级建造师好考吗?二级建造师好通过吗?网上众说纷纭，好过与不好过，全在于自己的坚持与努力。所以，不要被网上所说的“二级建造师考试有多难”所吓倒，再难也有通过的考生，自信才是必胜的前提，相信自己可以的。
二、了解考试相关信息
如果你有意想参加2014年二级建造师考试，首先你要确定自己适合不适合参加这个考试，由于2014年二级建造师考务信息未公布，你可以根据历年二级建造师报名条件做一下参考(基本变化不大)，看看自己够不够资格报考二级建造师，确定自己可以适合参加二级建造师考试后，再详细了解二级建造师考试的相关信息：考试时间、报名时间、考试科目、考试题型等相关信息，有关2014年二级建造师考试报考指南信息
三、选择适合自己的老师
不管你是零基础还是有过参加二级建造师考试的经验，必须清楚一点，如何通过考试才是最终目的，所以，考生们不妨选择一个适合自己的、自己也比较认可的培训机构帮助自己，给自己通过考试设置一条捷径。对于新考生来说，在学习过程中，很多东西需要弄懂弄明白，可是时间是固定的，在有限的时间内让自己有最大的提升，当然需要一个助手帮自己引导把关。对于老考生，2014年二级建造师考试教材改版的信息已经公布了，具体改版内容即将公布，所以，面对教材及考试大纲的调整，该怎么备考，同样需要专业人士为自己出谋划策。
第五篇：二级建造师
二级建造师
二级建造师是建筑类的一种职业资格，是担任项目经理的前提条件。二级建造师执业资格考试合格者，由省、自治区、直辖市人事部门颁发《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》。取得建造师执业资格证书经过注册登记后，即获得二级建造师注册证书，注册后的建造师方可受聘执业。自2009年起二级建造师实行地方管理和地方命题制度。二级建造师考试科目有三门。二级建造师执业资格实行全国统一大纲，各省、自治区、直辖市命题并组织考试的制度。同时考生也可选择参加二级建造师执业资格全国统一考试，全国统一考试由国家统一组织命题和考试。考试安排
建造师分为一级建造师和二级建造师[1]。英文分别译为：Constructor和Associate Constructor.一级建造师执业资格实行统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度，由人事部、建设部共同组织实施，原则上每年举行一次考试。建设部负责编制一级建造师执业资格考试大纲和组织命题工作，统一规划建造师执业资格的培训等有关工作。考试内容分为综合知识与能力和专业知识与能力两部分。报考人员要符合有关文件规定的相应条件。一级、二级建造师执业资格考试合格人员，分别获得《中华人民共和国一级建造师执业资格证书》、《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》。
二级建造师执业资格实行全国统一大纲，各省、自治区、直辖市自主命题并组织考试的制度。建设部负责拟定二级建造师执业资格考试大纲，人事部负责审定考试大纲。各省、自治区、直辖市人事厅（局），建设厅（委）按照国家确定的考试大纲和有关规定，在本地区组织实施二级建造师执业资格考试。凡遵纪守法并具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满 2 年，可报名参加二级建造师执业资格考试。二级建造师执业资格考试合格者，由省、自治区、直辖市人事部门颁发由人事部、建设部统一格式的《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》，该证书在所在行政区域内有效。
法律规定
《中华人民共和国建筑法》第14条规定：“从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业证书许可的范围内从事建筑活动。” 2003年2月27日《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》（国发〔2003〕5号）规定：“取消建筑施工企业项目经理资质核准，由注册建造师代替，并设立过渡期”。
执业资格
取得建造师执业资格证书、且符合注册条件的人员，必须经过注册登记后，方可以建造师名义执业。建设部或其授权机构为一级建造师执业资格的注册管理机构；各省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定本行政区域内二级建造师执业资格的注册办法，报建设部或其授权机构备案。准予注册的申请人员，分别获得《中华人民共和国一级建造师注册证书》、《中华人民共和国二级建造师注册证书》。已经注册的建造师必须接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平。建造师执业资格注册有效期一般为3年，期满前3个月，要办理延续注册手续。
考试概述
报考条件
各地报名条件的规定，略有不同，体现出不同的宽紧政策，考生应以当地当年的考试报名通知为准。以北京为例：
1)考全科：
凡遵纪守法并符合下列条件之一的，可报名参加二级建造师全部科目考试：
(一)具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工与管理工作满两年;（——此条除了山西省、及新疆自治区外其他省份各地共有，山西省、新疆自治区明文规定本专业的应届专科以上的毕业生都可以直接考试，不需要任何工作经验）
(二)具备其他专业中等专科以上学历并从事建设工程项目施工与管理工作满5年;
(三)从事建设工程项目施工与管理工作满15年。
2)免试1个科目：（——此条各地共有）
符合有关报名条件，取得建设部颁发的《建筑业企业二级项目经理证书》，并符合下列条件之一的，可免试《建设工程施工管理》科目。
(一)已取得工程或工程经济类中级及以上专业技术职务任职资格。
(二)工程类或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满15年。
3)免试2个科目：
符合有关报名条件，取得建设部颁发的《建筑业企业一级项目经理证书》，并具有中级以上技术职称，或取得一级项目经理资质证书，从事建设项目施工管理工作满15年，可免试《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目。
注：上述报考条件中从事建设工程项目施工管理工作年限的截止日期为考试年底。报考所需资料
1)、首次报考人员需提供以下材料（1）相应的学历证书原件及复印件；（2）本人身份证（或军官证）原件及复印件；（3）有效的业务工作证明（在报名表“单位意见”栏填写并加盖公章）；（4）本人近期1寸同底免冠照片2张, 2寸同底免冠照片1张（贴于报名表指定位置）；（5）如实填写的当二级建造师执业资格考试报名表（新考生）；（6）如实填涂的省人事考试报名信息卡；（7）免试部分科目需提供相应专业的中级及以上专业技术资格证书及复印件，一、二级项目经理资质证书及复印件。
2)、续考人员需提供以下材料
（1）本人身份证（或军官证）原件及复印件；（2）上一的准考证原件及复印件；（3）本人近期1寸同底免冠照片1张, 2寸同底免冠照片1张（贴于报名表指定位置）；（4）如实填写的当二级建造师执业资格考试报名表（老考生）；（5）如实填涂的省人事考试报名信息卡。报名增项
已取得《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》的人员，可根据实际工作需要，选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业，报名参加考试。考试合格后核发相应专业合格证明。该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。报名程序
（一）首次参考人员
首次报名参加考试的人员，由本人提出申请，填写《资格考试报名表》（附件1，可复印，A4幅面，贴1寸免冠彩色照片2张），填涂《报名信息卡》，经所在单位审核同意（盖章），持有关证明材料原件，到当地人事考试中心（院）办理资格审查及报名手续。
省直单位考生，直接到省人事考试院考评一处进行资格审查，并办理报名手续。
（二）续报考生
已参加过上二级建造师执业资格考试考三科的人员，只按要求填写《资格考试报名表》（附件1，可复印，A4幅面，贴1寸免冠彩色照片2张），凭档案号直接到当地人事考试中心（院）办理报名手续。报名时应核对续报考生的档案号，以确保档案号的唯一性。
（三）免试科目人员
属免试科目的人员，按首次参考人员的报名程序和要求办理报名手续。
市州以下考生，须经市、州、省直管市、林区建设主管部门和人事职改部门审查（盖章）后，办理报名手续。省直考生，由省建设厅出具免试证明，并经省职改办审查（盖章）后，到省人事考试院考评一处办理报名手续。
（四）中央在地方单位的报考人员
中央在地方单位的报考人员，按属地原则报名参加考试。
注：各地的报名程序或有不同，应以当年当地报名通知中公布的为准！考试科目
二级建造师执业资格考试[3]设《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》3个科目。其中《专业工程管理与实务》科目分为：建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用、矿业工程、机电安装6个专业类别，考生在报名时可根据实际工作需要选择其一。专业类别
专业科目设置6个专业类别：建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程。考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。成绩管理
考试成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法，参加全部3个科目考试的人员必须在连续的两个考试内通 过全部科目；免试部分科目的人员必须在一个考试内通过应试科目。合格标准
全国各个地区的合格分数不一样，以当地人事考试网公布的信息为主也可以关注资格考试网的二级建造师动态。浙江2011年二级建造师考试合格标准
合格标准:工程法规及相关知识58分；建筑工程专业科目：70分； 市政：62分，矿业工程：55分，其他：57分。
考试题型：考试时间分为3个半天，以纸笔作答方式进行
答题要求
《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》2个科目的试题题型均为客观题，考生答题时在答题卡上用2B铅笔填涂作答。《专业工程管理与实务》科目的试题题型分为主观题和客观题。客观题部分用2B铅笔在答题卡上填涂作答，主观题部分用黑色钢笔或签字笔在专用答题卡上作答。主观题部分采用计算机网络阅卷，考生开始在专用答题卡上作答前，应注意：
1、答题前要认真阅读答题注意事项（答题卡首页）；
2、主、客观题部分答题用笔不同，防止用错；
3、在专用答题卡指定题号和有效范围（框架）内作答。
考生应考时，须携带黑色钢笔或签字笔，2B铅笔，橡皮，无声无编辑功能计算器。各科试卷题本可作草稿纸使用，考后收回，不再另发草稿纸。成绩查询
成绩查询一般在考后两个月公布，及时关注各地人事网公布的消息，第一时间掌握考试信息。
考试成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法，参加全部3个科目考试的人员必须在连续的两个考试内通过全部科目；免试部分科目的人员必须在一个考试内通过应试科目。[1]报考方式
一般采用先网上报名，再现场确认报名的报考流程，地点在各地人事考试中心公布的各确认点或登录中国资格考试网。注册权限
大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。
一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人，二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。注册管理
(一)、行政许可依据《中华人民共和国建筑法》第十四条。(二)、行政许可条件
1、经全国建造师执业资格统一考试合格，取得执业资格考试合格证书；
2、受聘于建筑业企业从事工程项目管理工作；
3、达到继续教育标准。(三)、申请材料目录
1、建造师注册申请表；
2、建造师执业资格考试合格证书；
3、达到继续教育标准的证明材料；
4、身份证、聘用单位出具的聘用合同等复印件。(四)、行政许可程序
1、申请人通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、市、自治区、直辖市建设行政主管部门提出申请；
2、省建设厅政务服务中心（注册中心）对申请注册的有关材料进行初审，提出初审意见，并将初审意见和全部申请材料上报建设部；
3、建设部进行审核，作出行政许可决定；准予注册的，于法定时间内向申请人颁发《注册建造师执业资格注册证书》。(五)、行政许可办理期限初审期限为二十个工作日。
省建设厅政务服务中心（注册中心）自收到完整申请材料之日起，在二十个工作日内作出决定；因故经分管部长批准，可延长十个工作日。职业定位
建造师是以专业技术为依托、以工程项目管理为主业的执业注册人员，近期以施工管理为主。建造师是懂管理、懂技术、懂经济、懂法规，综合素质较高的复合型人员，既要有理论水平，也要有丰富的实践经验和较强的组织能力。建造师注册受聘后，可以以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理、从事其他施工活动的管理、从事法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。在行使项目经理职责时，一级注册建造师可以担任《建筑业企业资质等级标准》中规定的特级、一级建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理；二级注册建造师可以担任二级建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。大中型工程项目的项目经理必须逐步由取得建造师执业资格的人员担任；但取得建造师执业资格的人员能否担任大中型工程项目的项目经理，应由建筑业企业自主决定。考试用书
全国二级建造师执业资格考试用书(9张)
《全国二级建造师执业资格考试用书[1]》最新版本为《建筑工业出版社》2011年3出版发行的第三版，由“全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会”编写完成，适合参加全国二级建造师执业资格考试的考生和相关专业的工程管理人员学习，也可供高等院校相关专业师生教学参考。考试大纲
考试大纲分“综合大纲”和“专业大纲”两部分。综合大纲包括《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》2个科目。专业科目大纲《专业工程管理与实务》共分建筑、公路、水利水电、机电、矿业、市政公用6个专业。
本大纲适应我国经济形势发展要求，符合实际，突出重点，对二级建造师知识结构提出掌握、熟悉和了解三个层次的要求。本大纲既是考试命题的指导性文件，也是建设工程施工管理关键岗位专业技术人员复习备考的依据。
规选编
2012年二级建造师考试设《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》3个科目。
（一）《专业工程管理与实务》科目分为6个专业类别：建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程。
（二）《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个科目为客观题，用2B铅笔在答题卡上作答。《专业工程管理与实务》试卷包括主观题和客观题，客观题在专用答题卡上作答，考生答题时要认真阅读作答须知（答题卡首页），严格按照要求，在有效区域内作答，超出区域作答无效。主观题部分采用网络评卷，必须使用黑色墨水笔书写作答，不得使用其它颜色的钢笔、铅笔、签字笔和圆珠笔，客观题部分采用机读评卷必须使用2B铅笔填涂。
（三）考生应考时，应携带黑色钢笔或签字笔、2B铅笔及橡皮、无声无编程功能的计算器。各科试卷卷本可作草稿纸使用，考后收回，不再另发草稿纸。考试科目调整
2007年《专业工程管理与实务》科目的专业类别进行了调整，将原“房屋建筑、装饰装修”合并为“建筑工程”；原“矿山、冶炼（土木部分内容）”合并为“矿业工程”；原“电力、石油化工、机电安装、冶炼（机电部分内容）合并为“机电工程”，调整后设置了6个专业类别：建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程。对于2006年报名参加考试且部分科目合格、2007年需要继续参加考试的人员，凡《专业工程管理与实务》科目中房屋建筑工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、石油化工工程、机电安装工程、装饰装修工程专业未通过的，应当按原各科目考试大纲的要求复习备考，《专业工程管理与实务》科目中其他专业未通过的均按新大纲考试，《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目一律按新大纲要求进行考试。其他参加二级建造师资格考试的人员，报名时可根据实际工作需要在调整后的《专业工程管理与实务》科目中选择其中一个相应专业类别。各科目具体考试时间和考务工作计划。新旧专业对照表
点击咨询 