2015年一级建造师-建设工程法规及相关知识真题及答案

第一篇：2015年一级建造师-建设工程法规及相关知识真题及答案

2015年一级建造师-建设工程法规及相关知识真题及答案

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A: 地下水 B: 市政自来水 C: 雨水 D: 中水 答案:A 解析:【标准答案】A 见教材 P199(2)

根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()。A: 1个月以上3个月以下 B: 3个月以上1年以下 C: 3个月以上2年以下 D: 6个月以上1年以下 答案:B 解析: 【标准答案】B 见教材P227(3)

某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压*人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。A: 特别重大事故 B: 重大事故 C: 一般事故

D: 较大事故 答案:C 解析: 【标准答案】题目不全，不能做。(4)根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。A: 80% B: 70% C: 60% D: 50% 答案:A 解析: 【标准答案】A 见教材P219(5)

根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具()。A: 购货发票 B: 检测合格证明 C: 产品使用说明书 D: 相应的图片 答案:B 解析: 【标准答案】B 见教材265(6)关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。

A: 文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B: 在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C:

因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D:

在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准 答案:C 解析: 【标准答案】C 见教材P207(7)某高速公路项目进行招标，开标后允许()A: 评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B: 投标人再增加优惠条件 C: 投标人撤销投标文件

D: 招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 答案:A 解析: 【标准答案】A 见教材P87(8)

根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。A: 单位所在地 B: 污染影响地 C: 单位登记地 D: 事故发生地 答案:D 解析: 【标准答案】D 见教材P189(9)根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。

A: 需经债务人同意，且需办理公证手续 B: 无需经债务人同意，也不必通知债务人 C: 无需债务人同意，但需办理公证手续 D: 无需经债务人同意，但需通知债务人 答案:D 解析: 【标准答案】D 见教材P133(10)下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。A: 施工企业研发的新技术 B: 施工企业研发的计价软件 C: 施工企业编制的投标文件 D: 监理企业编制的监理大纲 答案:A 解析: 【标准答案】A 见教材P26(11)

某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。A: 2013年9月1日 B: 2015年4月1日 C: 2015年4月20日 D: 2015年10月20日 答案:C 解析: 【标准答案】C 见教材P126(12)根据《安生生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A: 业主单位负责人

B: 事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门 C: 事故发生地省级以上人发政 D: 府安全生产监督管理部门 E: 本单位负责人 答案:D 解析:【标准答案】D 见教材P252(13)此题暂缺 答案: 解析:此题暂缺(14)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺(15)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺(16)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺(17)此题暂缺

答案: 解析:(18)关于物权保护的说法，正确的是()。

A: 物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B: 侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任 C: 侵害物权的，承担民

D: 事责任后，不再承担行政责任

E: 物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物 答案:B 解析:【标准答案】B 见教材P22(19)在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A: 标的物交付 B: 合同成立 C: 合同生效 D: 支付贷款 答案:B 解析:【标准答案】B 见教材P166(20)某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安生事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。A: 重大责任事故罪 B: 重大劳动安全事故罪 C: 危害公共安全罪 D: 工程重大 安全事故罪 答案:D 解析:【标准答案】D 见教材P48(21)对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。A: 安全监督管理机构 B: 建设单位 C: 监理单位 D: 施工单位 答案:D 解析:【标准答案】D

见教材P228(22)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(23)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由()组织。A: 施工单位 B: 建设单位 C: 监理单位 D: 设计单位 答案:B 解析:【标准答案】B

见教材P295(24)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。A: 竣工验收时 B: 提交竣工验收报告时 C: 竣工验收合格合 D: 交付使用时 答案:B 解析:【标准答案】B

见教材P305(25)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(26)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(27)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(28)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(29)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(30)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(31)特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。A: 5天 B: 15天 C: 20天 D: 1个月 答案:D 解析:【标准答案】D

见教材P236(32)此题暂缺。答案: 解析:此题暂缺。

(33)某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。A: 职工本人 B: 工伤治疗机构 C: 用工单位

D: 社会保险行政部门 答案:C 解析:【标准答案】C

见教材P241(34)关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是()。

A: 建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分 B: 建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年 C: 建设用地使用权期间届满的，自动续期

D: 建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记 答案:A 解析:【标准答案】A

见教材P21(35)此题暂缺。答案: 解析:此题暂缺。

(36)根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是()。A: 法律 B: 行政法规 C: 地主性法规 D: 部门规章 答案:D 解析:【标准答案】D

见教材P349-350(37)下列法律中，属于宪法相关法的是()。A: 《中华人民共和国行政法》 B: 《中华人民共和国民法通则》

C: 《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》 D: 《中华人民共和国政府采购法》 答案:C 解析:【标准答案】C

见教材P1(38)当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院就应予准许重新鉴定。A: 当事人对鉴定人员不满意的 B: 鉴定程序有轻微瑕疵的 C: 鉴定结论有缺陷的 D: 鉴定结论明显依据不足的 答案:D 解析:【标准答案】D 见教材P319 【名师解析】本题考查的是证据的种类。

当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（1）

鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。参见教材P319。

(39)下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()A: 在公司连续工作满8年的张某

B: 到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某 C: 在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某

D: 与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某 答案:D 解析:【标准答案】D 本题考查的是无固定期限劳动合同。参见教材P139(40)某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()A: 对该诉讼请求全部予以支持

B: 对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持 C: 对该诉讼请求全部不予支持

D: 对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持 答案:B 解析:【标准答案】B 本题考查的是工程价款的支付。《

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定： 当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。参见教材P125.(41)施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。A: 予以拒绝 B: 征得设计单位同意 C: 征得监理单位同意 D: 与相关各方协商一致 答案:A 解析:【标准答案】A 【名师解析】本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。

建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。参见教材P273。

(42)根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是()。

A: 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 B: 不履行保修义务或者拖延改造保修义务的 C: 将承包的工程转包或者违法分包的 D: 未按照节能设计进行施工的 答案:C 解析:答案：C 解析：本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。参见教材P110(43)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(44)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(45)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(46)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(47)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(48)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(49)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(50)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(51)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(52)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(53)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(54)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(55)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(56)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(57)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(58)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(59)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(60)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(61)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(62)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(63)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(64)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(65)关于建设工程监理的说法，正确的是()。A: 我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督 B: 监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系 C: 建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理 D: 建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位 答案:D 解析:【标准答案】D 【名师解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。选项A，监理也需要旁站，即对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，有时甚至要连续跟班监理，所以A错误； 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务，所以B错误；依法需要实行监理的工程，必须依法委托单位进行监理，C错误；实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监 理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工 程的设计单位进行监理，D正确。参见教材P287、P292。(66)下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是()A: 买卖合同

B: 运输合同

C: 借款合同

D: 租赁合同 答案:B 解析:答案：B 解析：本题考查的是运输合同的法定规定。参见教材P39或P175(67)根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()A: 6个月

B: 1年

C: 2年

D: 3年 答案:D 解析:答案：D 解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。良好行为记录信息公布期限一般为3年。参见教材P112(68)关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A: 申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 B: 未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任 C: 只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期 D: 施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发 答案:A 解析:【标准答案】A 【名师解析】本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。

建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办，A正确；《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得并罚款，B错误 ；企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年，C错误；建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动，D错误。参见教材P212。

(69)根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A: 3%

B: 5%

C: 10%

D: 15% 答案:B 解析:答案：B 解析：本题考查的是质量责任的损失赔偿。全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。参见教材P308(70)甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()A: 乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任 B: 甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C: 甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任 D: 甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任 答案:C 解析:答案：C 本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。参见教材P277

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得0．5分)(71)根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有()。

A: 以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B: 拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C: 按照招标人的要求倾向特定投标人

D: 在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E: 以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标 答案:A,B,D 解析:【标准答案】ABD 【名师解析】本题考查的是招标基本程序。选项C应改为不应倾向特定投标人；选项E 错误，评标委员会不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为是否应否决投标的条件。

(72)根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有()A: 与建设单位之间相互串通投标 B: 将承包的工程转包或违法分包 C: 发生过一起一般质量安全事故 D: 非法转让建筑业企业资质证书 E: 恶意拖欠分包企业工程款 答案:A,B,D,E 解析:答案：ＡＢＤＥ 解析：本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。参见教材Ｐ64(73)关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是()。A: 其行为的法律后果由项目经理承担 B: 不具备法人资格

C: 是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织 D: 其行为的法律后果由项目经理部承担 E: 其行为的法律后果由企业法人承担 答案:B,C,E 解析:答案：ＢＣＥ

解析：本题考查的是企业法人和项目经理的法律关系。参见教材Ｐ11~12(74)根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有()。A: 李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发 B: 张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗

C:

杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任 D: 陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤 E: 牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀 答案:A,C 解析:【标准答案】AC 【名师解析】本题考查的是工伤保险的规定。有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（1）故意犯罪的；（2）醉酒或者吸毒的；（3）自残或者自杀的。参见教材P240。(75)此题暂缺。。答案: 解析:此题暂缺(76)此题暂缺..答案: 解析:此题暂缺(77)此题暂缺.答案: 解析:此题暂缺(78)此题暂缺...答案: 解析:此题暂缺(79)此题暂缺。答案: 解析:此题暂缺(80)此题暂缺。。.答案: 解析:此题暂缺

(81)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(82)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(83)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(84)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(85)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(86)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(87)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(88)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(89)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(90)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(91)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(92)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(93)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(94)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺

(95)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺(96)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺(97)此题暂缺

答案: 解析:此题暂缺(98)此题暂缺。。答案: 解析:此题暂缺

(99)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志。A: 楼梯口 B: 配电箱 C: 塔吊 D: 基坑底部 E: 施工现场出口处 答案:A,B,C 解析:答案:ABC 见教材P230(100)下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。A: 承包人明确表示不履行合同主要义务的

B: 承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C: 承包人在合同约定的期限内没有完工的 D: 承包人将承包的建设工程非法转包的 E: 承包人将承包的建设工程违法分包的 答案:A,B,D,E 解析:答案：ABDE 见教材P135

第二篇：2010一级建造师《建设工程法规》真题及答案

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题：根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门

C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会

【正确答案】：B 第2题：根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。

A．1 B．2 C．4 D．20

【正确答案】：B 第3题：对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。

A．国务院建设主管部门

B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会

D．人力资源与社会保障或其授权机构

【正确答案】：A 第4题：民事法律关系的内容是指()。

A．民事权利和民事义务 B．民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任 D．民事义务和民事责任

【正确答案】：A 第5题：根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．职务代理人

【正确答案】：A 第6题：根据《物权法》，建设用地使用权属于()。

A．所有权 B．用益物权 C．担保物权 D．留置权

【正确答案】：B 第7题：根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。

A．已经取得安全生产许可证 B．办理了工程质量监督手续 C．有满足施工需要的施工图样 D．已经取得规划许可证

【正确答案】：A 第8题：根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。

A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列

B．建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别 C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级

【正确答案】：D 第9题：下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。

A．项目安全生产管理人员 B．项目技术员

C．企业主要负责人 D．项目经理

【正确答案】：B 第10题：按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A．利息税 B．企业所得税 C．个人所得税 D．营业税

【正确答案】：D 第11题：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。

A．整改，并及时报告有关主管部门 B．整改，并及时报告建设单位

C．暂时停止施工，并及时报告建设单位

D．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

【正确答案】：C 第12题：根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。

A．技术条款 B．投标人须知 C．施工组织设计 D．合同主要条款

【正确答案】：C 第13题：根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。

A．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 B．投标保证金不得采用银行保函方式

C．招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 D．投标保证金最高不得超过50万元

【正确答案】：A 第14题：根据我国《合同法》的规定，关于代位权行使的说法，正确的是()。

A．债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B．代位权是债权人行使的抗辩权

C．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 D．债权人自己承担行使代位权的必要费用

【正确答案】：C 第15题：某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照()的市场价格履行。

A．材料所在地

B．订立合同时履行地 C．合同签订地

D．履行义务一方所在地

【正确答案】：B 第16题：根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是()。

A．国务院

B．国务院负责安全生产监督管理的部门 C．国务院建设行政主管部门

D．国务院铁路、交通、水利等有关部门

【正确答案】：B 第17题：关于和解的说法，错误的是()。

A．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解协议具有强制执行的效力

D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

【正确答案】：C 第18题：下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A．工程建设项目施工招标投标办法 B．安全生产许可证条例 C．安全生产法

D．建筑业企业资质管理规定

【正确答案】：B 第19题：某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议，双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据我国《合同法》，该赶工奖罚协议为()合同。

A．附期限 B．附条件 C．显失公平

D．可变更、可撤销

【正确答案】：B 第20题：某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。

A．10 B．4 C．16 D．12

【正确答案】：D 第21题：下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。

A．福利待遇 B．劳动条件 C．试用期 D．补充保险

【正确答案】：B 第22题：某施工单位的副经理将个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过()同意。

A．监事会 B．工会 C．股东会 D．董事会

【正确答案】：C 第23题：根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。

A．金融机构 B．败诉方 C．执行法院 D．胜诉方 【正确答案】：D 第24题：施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后来施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。

A．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 B．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 C．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

D．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

【正确答案】：B 第25题：某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为()万元。

A．10 B．20 C．4 D．40

【正确答案】：D 第26题：2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为()。

A．2010年4月1日 B．2011年1月1日 C．2009年4月1日 D．2010年1月1日

【正确答案】：D 第27题：某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。

A．由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判 B．法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C．法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D．法院可以直接判决减少部分罚款金额

【正确答案】：D 第28题：停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。

A．建设单位 B．城建档案馆 C．施工单位

D．当地质检部门

【正确答案】：A 第29题：关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。

A．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保

C．申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D．申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保

【正确答案】：C 第30题：根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。

A．工程项目技术人员的劳动合同 B．工程项目采用的材料、设备

C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项目的安全、质量

【正确答案】：A 第31题：关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是()。

A．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 B．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 C．法院审理行政诉讼案件不适用调解 D．行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

【正确答案】：C 第32题：甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。

A．乙公司与丙公司均不承担清偿责任 B．应当由乙、丙公司承担连带责任 C．应当由甲公司承担全部债务 D．应当由乙公司承担全部债务

【正确答案】：B 第33题：施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。

A．要约邀请 B．承诺 C．新要约 D．部分承诺

【正确答案】：C 第34题：根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A．2 B．3 C．4 D．5

【正确答案】：D 第35题：某建筑施工单位有50名从业人员，根据《安全生产法》，该单位应当()。

A．配备兼职安全生产管理人员

B．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D．配备专职安全生产管理人员

【正确答案】：B 第36题：工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。

A．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安机关消防机构 B．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 C．自动消防系统的操作人员必须持证上岗

D．禁止携带火种进人生产、储存易燃易爆危险物品的场所

【正确答案】：A 第37题：水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。

A．施工单位发出订购水泥的要约时

B．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C．水泥厂发出答复文件时

D．水泥厂的答复文件到达施工单位时

【正确答案】：D 第38题：某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。

A．监理单位统一组织 B．总承包单位统一组织

C．总承包单位和分包单位各自 D．建设单位统一组织

【正确答案】：B 第39题：根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是()。

A．住房和城乡建设部 B．省级建设行政主管部门

C．国家安全生产监督管理行政主管部门 D．国务院

【正确答案】：D 第40题：下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是()。

A．劳动合同纠纷 B．继承纠纷 C．对罚款不服发生的纠纷 D．总分包之间的合同纠纷

【正确答案】：D 第41题：某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。

A．有效

B．效力待定

C．可变更、可撤销 D．无效

【正确答案】：A 第42题：某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

A．10 B．7 C．15 D．3

【正确答案】：C 第43题：施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图样中标明该部位的混凝土强度标准为30MPa。对该单位工程应以()为标准进行质量验收。

A．技术规范 B．施工图样 C．施工合同 D．监理通知

【正确答案】：D 第44题：《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。

A．医疗 B．教育 C．厂房 D．住宅

【正确答案】：C 第45题：关于民事诉讼证人出庭作证的说法?正确的是()。

A．证人只提交书面证词无须出庭作证 B．证人有义务出庭作证 C．证人在庭审时应当旁听

D．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

【正确答案】：B 第46题：施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。A．招标文件发出日 B．投标文件截止日 C．中标日期 D．投标有效期

【正确答案】：D 第47题：关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。

A．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D．分包单位只对总承包单位负责

【正确答案】：C 第48题：划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。

A．中央

B．省级以上 C．镇级以上 D．县级以上

【正确答案】：D 第49题：根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。

A．招标人从当地中标候选人中确定中标人

B．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 C．招标人预先内定中标人

D．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给投标人让利

【正确答案】：A 第50题：建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不 下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。

A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B．只能向有管辖权的人民法院起诉 C．应由甲仲裁委员会进行仲裁

D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

【正确答案】：B 第51题：建设工程施工合同应以()为合同履行地。

A．原告住所地 B．合同签订地 C．被告住所地 D．施工行为地 【正确答案】：D 第52题：根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A．正在建造的建筑物 B．生产设备、原材料 C．交通运输工具

D．正在建造的船舶、航空器

【正确答案】：A 第53题：甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合 同为()合同。

A．无效

B．可变更、可撤销 C．有效

D．效力待定

【正确答案】：A 第54题：某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢模，根据《合同法》，该合同属于()合同。

A．委托 B．承揽

C．施工承包 D．信托

【正确答案】：B 第55题：甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。

A．后履行抗辩权 B．撤销权 C．不安抗辩权

D．同时履行抗辩权

【正确答案】：C 第56题：下列单项合同中，可以不招标的是()。

A．使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同 B．上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同 C．个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同 D．外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

【正确答案】：A 第57题：某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A．评标委员会提交评标报告 B．合同备案

C．中标通知书发出 D．发包人确定中标人

【正确答案】：C 第58题：同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。

A．资质等级较高的 B．承担主要任务的 C．资质等级较低的 D．联合体牵头

【正确答案】：C 第59题：根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当办理工商变更登记之日起()日内，向税务机关申报办理税务登记。

A．60 B．15 C．30 D．45

【正确答案】：C 第60题：建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A．3 B．2 C．4 D．6

【正确答案】：A 第61题：根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。

A.总承包单位与分包单位按一定比例共同

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位

【正确答案】：D 第62题：根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。

A.工程施工图样

B.法律法规

C.监理合同

D.施工合同中约定采用的推荐性标准

【正确答案】：A 第63题：某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。

A.建设单位

B.设计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

【正确答案】：A 第64题：某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.相关管线产权部门

B.市政管理部门

C.城建档案管理部门

D.建设单位

【正确答案】：D 第65题：在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。

A.受益人

B.保险人

C.被保险人

D.投保人

【正确答案】：D 第66题：承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。

A.留置权

B.抵押权

C.抵消权

D.质押权 【正确答案】：A 第67题：某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。

A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效

B.可以认定投标文件有效

C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

D.应当认定投标文件无效

【正确答案】：D 第68题：施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。

A.16

B.1C.20

D.18

【正确答案】：A 第69题：施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.安全管理部门负责人

【正确答案】：A 第70题：施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.安全管理部门负责人

【正确答案】：B

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)第71题：某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。

A.编制安装方案

B.自行验收

C.出具自检合格证明

D.具有起重设备安装工程专业承包资质

E.派出本单位专业技术人员现场监督

【正确答案】：ACDE 第72题：拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。

A.建设用地规划许可证

B.土地使用权批准文件

C.建设工程规划许可证

D.拆迁计划和拆迁方案

E.拆迁补偿安置资金证明

【正确答案】：ABDE 第73题：下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。

A.因使用不当造成的质量问题

B.质量监督机构没有发现的质量问题

C.监理单位没有发现的质量问题

D.第三方造成的质量问题

E.不可抗力造成的质量问题

【正确答案】：ADE 第74题：关于工程竣工验收的说法，正确的是()。

A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期

C.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日

为竣工日期

D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

【正确答案】：BCE 第75题：关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是()。

A.建设单位的名称应以营业执照上的名称为准

B.合同标的是财产

C.履行地点为项目所在地

D.违约责任是当事人违反合同义务的责任

E.有关施工组织设计的内容为履行方式条款

【正确答案】：ACDE 第76题：关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。

A.建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

B.在施工合同中，建设单位应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

C.在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收

D.未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织工程竣工验收

E.建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交

【正确答案】：BD 第77题：关于物权的说法，正确的有()。

A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上

C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权

E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

【正确答案】：ABE 第78题：根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。

A.消防设计图样审核不合格的，不得颁发施工许可证

B.自动消防系统的操作员必须持证上岗

C.建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用

D.消防器材的经销人员必须持证上岗

E.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人

【正确答案】：ABE 第79题：下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。

A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害

B.被保险人在施工现场外发生伤害

C.被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤

D.被保险人在施工现场斗殴而发生伤害

E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

【正确答案】：ABDE 第80题：关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围

E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

【正确答案】：ABCE 第81题：根据《合同法》，要约失效的情形有()。

A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人

B.受要约人的承诺对要约内容作出实质性变更

C.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知

D.要约中规定的期限届满，要约人未收到承诺通知

E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

【正确答案】：ABE 第82题：下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()。

A.银行贷款合同

B.货物运输合同

C.租赁合同

D.买卖合同

E.施工合同

【正确答案】：AE 第83题：根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。

A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同

B.建设单位直接与专业施工单位签订的合同

C.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同

D.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

【正确答案】：ACD 第84题：关于招标代理机构的说法，正确的有()。

A.由评标委员会指定招标代理机构

B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C.招标代理机构是社会中介组织

D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

E.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

【正确答案】：CDE 第85题：工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。

A.提前支付所有工程款

B.继续履行合同

C.降低工程质量标准

D.支付逾期利息

E.提高合同价款

【正确答案】：BD 第86题：根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。

A.同时招标

B.同时竣工

C.同时设计

D.同时施工

E.同时投产使用

【正确答案】：CDE 第87题：根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有()。

A.发生在订立合同的过程中

B.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

C.受害方的信赖利益遭受损失

D.合同被确认为无效

E.在合同订立同时显失公平

【正确答案】：ABC 第88题：下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。

A.工地的起重机倒塌造成行人黄某被砸伤

B.施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡

C.施工单位违约造成供货商重大损失

D.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金

【正确答案】：AB 第89题：根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

A.部门规章

B.地方政府规章与部门规章

C.同一机关制订的旧的一般规定与新的特别规定

D.部门规章与地方性法规

E.地方性法规与地方政府规章

【正确答案】：AB 第90题：某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。

A.担保权

B.任意撤销权

C.抗辩权

D.抵消权

E.人身损害赔偿请求权

【正确答案】：ACD 第91题：根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的是()。

A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D．抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 E．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

【正确答案】：BCD 第92题：当事人就合同履行地点约定不明确的，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款或者交易习惯确定的，则()。

A．给付货币的，在接受货币一方所在地履行 B．履行义务一方有权选择履行地点 C．交付不动产的，在不动产所在地履行 D．接受履行方有权选择履行地点

E．其他标的，在履行义务一方所在地履行

【正确答案】：ACE 第93题：关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。

A．应当先履行债务的当事人未提供适当担保 B．双方当事人基于同一双务合同而互负债务 C．债务履行有先后顺序 D．债务履行不分先后

E．有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化

【正确答案】：BCE 第94题：根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。

A．当事人一方发生合并、分立 B．由于不可抗力致使合同不能履行 C．作为当事人一方的公民死亡

D．当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E．法定代表人变更

【正确答案】：BD 第95题：施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。

A．建设单位不同意鉴定结论

B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C．鉴定程序严重违法 D．鉴定结论明显依据不足

E．经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

【正确答案】：BCDE 第96题：根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。

A．工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 B．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C．工程建设重要的行业专用的信息技术标准

D．工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E．工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准

【正确答案】：AB 第97题：劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。

A．同级人民法院代表 B．工会代表

C．企业方面代表

D．劳动行政部门代表 E．律师

【正确答案】：BCD 第98题：根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。

A．工程设计图样

B．施工单位偷录的谈判录音 C．律师代理意见

D．工程质量鉴定报告

E．被告法定代表人的陈述

【正确答案】：ABDE 第99题：根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。

A．施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C．未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E．分包单位将其承包的建设工程再分包

【正确答案】：BCDE 第100题：某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有()。A．公司股东 B．公司董事长 C．公司职工代表 D．公司总经理 E．公司财务经理

【正确答案】：AC

第三篇：2017年一级建造师-建设工程法规及相关知识真题及答案

2017年一级建造师-建设工程法规及相关知识真题及答案

一、单项选择题

1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同

2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。

A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95

3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任 B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221

4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。

A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345

5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325 6.关于保险索赔的说法,正确的是()A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额 答案：C 解析：P42 7.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。

A.可随时解除合同 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撒销合同 答案：A 解析：P169 8.关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制 答案：A 解析：P292 9.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为 答案：D 解析：P114

10、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训 D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬 参考答案：B 解析：P153

11、下列主体中,属于法人的是()。A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡人民政府 参考答案：D 解析：P11

12、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日 B.50日 C.40日 D.30日 参考答案：D 解析：P268

13、关于人身保险合同的说法,正确的是()。A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益 B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付 D.人身保险合同的投保人不可以为受益人 答案：C 解析：P41

14、根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。

A.企业标准 B.地方标准 C.施工图设计文件 D.建筑节能任意性标准 答案：C 解析：P206

15、关于行政行为特征的说法正确的是()。A.行政行为具有自愿性 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不可裁量性 D.行政行为不属于执法行为 答案：B 解析：P330

16、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。

A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院 答案：D 解析：P359 17.关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

答案：D 解析：第五章第三节 P214 18.下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的 B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的 D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的 答案：B 解析：第八章第三节 P362 19.建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任 A.所有人和建设单位 B.使用人和建设单位 C.建设单位和施工企业 D.管理人和施工企业 答案：C 解析：第一章第五节 P24 20.施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是（）。

A.取消投标资格 B.降低资质等级 C.责令限期改正 D.吊销企业资质证书 答案：C 解析：第二章第三节 P80 21.根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是（）A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 D.设计深度由设计单位酌定 答案：C 解析：第七章第三节 P305 22.根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水 B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口 C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水 D.禁止向水体排放生活污水 答案：A 解析：P196 23.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）A.是指企业拥有的资产 B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益 答案：D 解析：P60

24.根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准

答案：D 解析：P230 25.关于行政许可的说法,正确的是()A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证 C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理 答案：D 解析：P371 26.关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》 B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》 D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》 答案：A 解析：P5 27.乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权 B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意 D.乙转让债权的通知可以不用通知甲 答案：B 解析：第四章第一节

28.关于工程再分包的说法,正确的是()A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包 C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人 答案：B 解析：P109 29.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。A.经过勘察、设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期 B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的,需经原施工企业进行加、维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任

答案：A 解析：P326 30.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告

答案：B 解析：P116 31.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切制机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切制机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切制机的交付方式为()。

A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定 答案：C 解析：P171 32.关于确定中标人的说法,正确的是()。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标 C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

答案：D 解析：P98 33.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工 C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议

D.及时提出意见和建议 答案：D 解析：P269 34.可以撒销建筑业企业资质的情形是()A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的 B.企业取得资质后发生重大安全事故的 C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的 D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的 答案：C 解析：P65 35.根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查 答案：C 解析：P56 36.2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日 答案：C 解析：P28 37.关于联合体共同承包的说法,正确的是()A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同 答案：A 解析：P97 38.根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()A.暂扣安全生产许可证并限期整顿 B令停止生产,并处罚款 C.撒销安全生产许可证 D.吊销安全生产许可证 答案：A 解析：P223 39.在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）

A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度 答案：B 解析：P1 41.安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。

A.施工企业负责项目管理的技术负责人 B.监理单位负责安全的工程师 C.出租单位生产管理人员

D.安装、拆卸单位的专业技术人员 答案：D 解析：P281 41.关于工程总承包的说法,正确的是()A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务

C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责

D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成 答案：A 解析：P104 42.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿 B.甲和丙**支付 C.甲先行支付 D.甲和丙**支付 答案：C 解析：P37 43.关于评标规则的说法,正确的是()。A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布 D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序 答案：B 解析：P89 44.根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有（）

A.销售许可证 B.安装许可证 C.产品合格证 D.安全许可证 答案：C 解析：P244 45.注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工 B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的 答案：B 解析：P77 46.在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准（）A.予以修订 B.继续有效 C.应当复审 D.即行废止 答案：D 解析：P288 47.劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度 C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作 答案：B 解析：P149 48.关于施工许可制度的说法中,正确的是()。

A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止** C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告 D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续 答案：A 解析：P57 49.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。******,3月5日,**乙正确的是（）

A.甲3月2日的行为属于要约邀请 B.乙3月4日的行为属于新要约 C.甲的要约已经撤销 D.甲乙之间买卖合同成立 答案：D 解析：P122 50.关于代理的说法,正确的是()A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

答案：A 解析：P15-18 51.关于行政调解的说法。正确的是()A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解 答案：C 解析：P365 52.关于建设工程返修的说法,正确的是()A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

答案：C 解析：P299 53.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。

A.监理单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.分包单位 答案：C 解析：P248 54.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算 D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

答案：D 解析：P130-131 55.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.总承包单位 C.设计单位 D.分包单位 答案：B 解析：P242 56.在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续 答案：A 解析：P54 57.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。

A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤销 答案：B 58.甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（B）元

A、80万 B、60万 C、40万 D、30万

59.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（C）

A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 C、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D、承包人的保修责任可以免除

60.甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（A）A、不当得利 B、侵权 C、合同 D、无因管理

61.根据《物权法》建设用地使用权自（B）时设立 A、划拨 B、登记 C、支付出让金 D、转让

62.下列物权种类中，属于担保物权的是（A）A、抵押权 B、使用权 C、收益权 D、地役权

63.关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（B）A、第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序 B、基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C、简易程序应当在立案之日起6个月内审结 D、简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

64.某设计院指派本院工程师张某为某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于（B）A、张某 B、设计院 C、建设单位 D、建设单位和设计院共同所有

65.建设单位办理工程项目质量监督手续应在（D）A、领取建设工程规划许可证之前 B、领取建设用地规划许可证之前 C、中标通知书发出后签订施工合同之前 D、领取施工许可证或办理开工报告之前

66.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（B）A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 C、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 D、应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

67.关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（B）

A、发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B、承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并使用 C、施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D、罚款是民事责任的承担方式之一

68.经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文件名城、名镇、名村保护范围内进行的活动是（C）

A、修建生产、储存腐蚀性物品的仓库 B、占用保护规划确定保留的道路

C、改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 D、在历史建筑商刻划

69.根据《担保法》债务人不履行债务，债权人有留置权的是（C）A、施工合同 B、买卖合同 C、运输合同 D、租赁合同

70.关于民事纠纷和解的说法，正确的是（C）A、当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结 B、和解协议具有强制执行力

C、和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 D、和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

二、多项选择题

71.关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格

D.施工图设计文件已通过审查 E.有保证工程质量的具体措施 答案：BCDE 解析：P55~56 72.投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。

A.没收财产 B.拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制 答案：BCD 解析：P48、P95 73.关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制 C.仅在法律规定的期限內受到法律保护 D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 答案：ACE 解析：P26 74.关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。

A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担

B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担

C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担

D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担

E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修 答案：AE 解析：P326 75.根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。

A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价 C.不同投标人的投标文件相互混装 D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况 答案：AE 解析：P96 76.下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。A.中国投资的建设项目

B.外资占45%,但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目 【答案】CDE 解析：P66 77.根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。A.编制施工安全生产规章制度 B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险 【答案】BC 解析：P274~276 78.关于行政纠纷的说法,正确的有()A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关

D只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼 【答案】CE 解析：P333~334 79.根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0 A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30% 【答案】ACE 解析：P207~208 80.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产用的有效使用

D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故 【答案】BC 解析：P229 81.下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。A.工程建设规划、施工等通用的综合标准 B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准 D.工程建设重要的通用的信息管理标准 E,工程建设通用的有关安全和环境保护的标准 【答案】ABCE 解析：P287 82.关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用 【答案】ABDE 解析：P311 83.下列施工合同中,属于可撤销合同的有（）。A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的 答案：ACD 解析：P139 84.施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服，可以向下列行政机关提起行政复议的有（AE）

A、H市环保局 B、H市人民政府 C、甲县环保局 D、甲县人大常委会 E、甲县人民政府

85.企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（ABE）A、向企业调解委员会申请调解

B、向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C、向约定的仲裁委员会申请仲裁 D、直接向人民法院起诉 E、直接向人民法院申请支付令

86.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（CDE）

A、填充墙的混凝土小型砌块 B、混凝土中使用的掺加剂

C、用于承重结构的钢筋及连接头试件 D、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

87.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订的情形有（ABCE）

A、周围环境发生变化，形成新的重大危险源的 B、生产工艺和技术发生变化的 C、因重组导致经营方式变化的 D、经营状况不良的

E、应急组织指挥体系或者职责已经调整的

88.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案键使用法律问题的解释》，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（ABCE）A、提供的设计有缺陷

B、提供的建筑材料不符合强制标准 C、指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D、同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E、直接指定分包人分包专业工程

89.根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证办法管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（ABCD）A、安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B、安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C、安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的 D、安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的

E、取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的

90.关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（CE，B如果把债务改成义务也选上）

A、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人 B、施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 D、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人 E、对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人

91.根据《招标投标法实施条例》，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（AD）

A、就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B、明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的 C、授意投票人撤换、修改投标文件的 D、限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E、向特定投标人泄露标底的

92.根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（ABCD）教材上的D是配备符合国家标准或行业标准

A、管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B、依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费

C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D、有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装

E、依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

93.关于仲裁裁决的说法，正确的有（CDE）

A、仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨论决定

B、仲裁裁决没有强制执行力

C、当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

D、仲裁实行一裁终局，当事人不可以就已经裁决的事项再次申请仲裁 E、仲裁裁决一经作出立即发生法律效力

94.根据《担保法》，下列主体可以作为保证人的有（CD）

A、某公司的职能部门 B、某市人民法院 C、某有限责任公司 D、自然人孙某 E、某建筑大学

95.关于法律责任的说法，正确的有（ADE）A、法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B、法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C、法律明确规定了法律责任的范围和性质 D、法律责任即承担不利的法律后果 E、法律责任的实现由国家强制力作为保障

96.关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（BCD）A、人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解； B、人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解； C、调解达成协议，人民法院应当制作调解书；

D、能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书； E、调解书一经制作，即发生法院效力。

97.关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（ABCD）

A、甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移

B、因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖 C、房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院

D、移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E、当事人可以通过协议变更案件的级别管辖

98.某施工企业将采购的多种货物提交承运人，其中我包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。该承运人权利的说法，正确的有（ABCD）A、承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装 B、托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输 C、承运人有权要求托运人支付额外的包装费用 D、承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E、货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取费用的，承运人有权要求支付运费

99.建设工程施工合同无效，将会产生的法律后果：（AB）根据试卷回忆的试题

A、折价补偿 B、赔偿损失 C、合同解除 D、继续履行 E、支付违约金

100.关于地役权，下列表述正确的是（ABDE）根据试卷回忆的试题 A、当事人应当采用书面形式订立地役权合同 B、地役权合同应包括解决争议的方法 C、地役权自地役权合同签订时设立 D、地役权自地役权合同生效时设立 E、未经登记，不得对抗善意第三人

第四篇：2009年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题（本站推荐）

----专注于建筑执业资格考前辅导 2009年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题

一、单项选择题（共70题,每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于推荐性标准，下面说法正确的是（）。A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行 B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行 C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行 D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月7日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。A.9月10日

B.9月15日

C.9月17日

D.9月18日

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（），按照法定标准给予征地补偿。A.原用途

B.生产能力

C.经济价值

D.区位

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（）。A.甲公司可以向人民法院申请强制执行 B.人民法院应当根据调解书进行判决 C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是（）。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任 B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任 C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任 D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

6.关于表见代理的错误说法是（）。

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

A.表见代理的行为人没有代理权 B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理 D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）。事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全

B.重大死亡 C.死亡

D.重伤

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（）。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权 B.丙必须以乙名义行使乙的债权 C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。

A.冻结

B.查封

C.拍卖

D.提存

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。A.700万元

B.800万元

C.900万元

D.1000万元

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行 B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（）。A.劳动合同

B.借款合同

C.劳务分包合同

D.房屋租赁合同

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（）。A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2007年12月31日起诉讼时效中止 C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某，在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（）。

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换

16.《建筑业企业资质管理规定》属于（）。A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章

17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（）。A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查 D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。A.特证

B.勘验笔录

C.书证

D.初听资料

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地

21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证” B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证 C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任 D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（）。A.承包人可申请法院撤销合同 B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同 C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机械裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机械申诉

D.向人民法院申请执行

26.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。A.共同投标协议在中标后提交 B.甲公司与乙公司必须是同一专业 C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级 D.联合体是以一个投标人的身份投标

27.根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同 C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，要式合同

28.某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A.2008年3月16日

B.2008年3月31日

C.2008年4月7日

D.2008年4月11日

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

29.依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（）。

A.不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B.采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C.采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D.采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

30.某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）元。

A.240万

B.120万

C.80万

D.20万

31.下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。

A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押 C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分 D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

32.在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。A.施工单位可以不接受

B.建设单位的要求施工单位必须接受

C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

33.某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理 B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D.由评标委员会按废标处理

34.某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程,并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是（）。A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B.建设单位只能向安装公司索赔20万元

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元

35.某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（）。前未起诉，法院将解除该财产保全。

A.3月22日

B.3月18日

C.3月13日

D.3月12日

36.下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

37.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案

D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

38.建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。

A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件 C.抽查施工中主要建筑材料的质量 D.检查劳动合同履行及劳动保护情况

39.按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校

40.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。A.定金

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

B.质押

C.抵押

D.留置

41.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任 B.应由总承包单位对建设单位承担责任 C.应由分包单位对建设单位承担责任 D.由建设单位自行承担责任

42.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B.建设单位不得任意压缩合同工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构 D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

43.建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

44.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幛房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法错误的是（）。A.若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B.甲必须收回房屋并向乙方交付 C.丙取得该房屋的所有权

D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

45.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

46.在施工合同发笑行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（）。A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工 B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工

D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

47.某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。A.项目招标计划

B.项目施工组织设计

C.安全管理实施方案

D.合理用能的专题论证

48.某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同 C.自当事人双方签字盖章后即生效 D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效

49.以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告 C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

50.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限，按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是（）。A.应视为受要约人撤回承诺 B.应视为受要约人撤销承诺

C.若要约人未做出任何表示，则该承诺有效 D.因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效

51.甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理，在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉论案件（）。

A.移送二审法院裁决

B.按撤诉处理

C.按缺席判决

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

D.进入再审程序

52.民事责任的承担方式中不包括（）。A.恢复原状

B.消除危险

C.赔礼道歉

D.没收财产

53.王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（）。A.正当防卫权

B.紧急避险权

C.拒绝权

D.知情权

54.下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。

A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

55.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

56.下列关于格式条款的说法中，正确的是（）。A.格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准

B.只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款 C.对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以理解 D.对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释

57.某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（）。A.丁级

B.丙级

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

C.乙级

D.甲级

58.按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审核。

A.建设行政主管部门

B.公安消防机构

C.消防检测机构

D.质量监督机构

59.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

60.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任 B.供应商应向施工单位承担违约责任 C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

61.工程保险中属于强制保险的是（）。A.安装工程一切险

B.职业责任险

C.建筑工程一切险

D.意外伤害险

62.按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）。A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任 B.必须在原担保范围内继续承担保证责任 C.可以拒绝再承担保证责任 D.同意后，才继续承担保证责任

63.某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。

A.城乡规划行政主管部门

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

B.环境保护行政主管部门

C.土地行政主管部门

D.建设行政主管部门

64.某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉。要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B.不予受理

C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D.应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

65.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样并送检。A.设计单位

B.工程质量监督机构

C.监理单位

D.施工企业质量管理部门

66.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（）。A.施工组织设计已编制完成并批准

B.材料、设备等物资供应合同已签订

C.施工项目管理规划已编制完成 D.勘察设计所需资金已经落实

67.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司 B.丙土方公司

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D.甲房地产开发公司

68.某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（）。

A.这起行政处罚不适用听证程序

B.行政机关应负责组织听证

C.行政机关应承担组织听证的费用

D.施工单位有权要求举行听证

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

69.施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

70.商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。A.询问证人甲时，其他评价不得在场 B.审判人员和当事人可以对甲进行询问 C.甲应当出庭作证 D.甲可以旁听法庭审查

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。A.应急救援人员

B.单位主要负责人

C.从业人员

D.安全生产管理人员 E．特种作业人员

72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（）。A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制 B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列 C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质 E．工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请

B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约

D.水泥厂新报价属于承诺

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

E．水泥厂新报价属于新要约

74.下列选项中，属于无效合同的有（）。A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同 C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E．施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（）。A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作 B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收 C.按约定的工作范围进行勘察 D.按约定的时间完成勘察任务 E．提供完整的勘察报告

76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（）。A.实际防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人 B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业 C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准 D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗 E．在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（）。A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚 B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作 C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册 D.周先生拖欠农民工工资

E．张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

78．关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款 D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款 E．约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

中正确的有（）。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交 B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交 C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建馆移交 D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E．分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

80.下列关于提存的说法中，正确的有（）。A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人 C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E．债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

81．甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（），以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权

B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方

D.请求对方提供适当担保 E．转让合同

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家 C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E．评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

83.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。A.继续按照工程设计图纸施工

B.按照技术标准修改工程设计

C.追究设计单位违法责任

D.及时提出意见和建议

E．通过建设单位要求设计单位予以变更

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

84.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E．甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

85.根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）。A.有充分的证据 B.有明确的被告

C.属于人民法院受理民事诉讼的范围 D.原告是与本案有间接利害关系的公民 E．有书面的起诉书

86.以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷 B.村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷 D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E．钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

87.根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）。A.土地所有权

B.宅基地使用权

C.荒山承包经营权

D.学校图书馆 E.被扣押的汽车

88.按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（）。A.行为人意思表示真实

B.行为人必须具有完全民事行为能力

C.行为内容合法

D.行为形式合法

E．行为不违反社会公共利益

89.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。A.混凝土连续浇筑

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

B.特殊需要必须连续作业 C.自来水管道爆裂抢修

D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E．路面蹋陷抢修

90.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（）。A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同 B.《建设工程质量管理条例》 C.《建设工程安全生产管理条例》

D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同 E．《工程建设标准强制性条文》

91.根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（）。

A.成本

B.红利

C.费用

D.损失 E．收益

92.根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（）。A.地方政府规章

B.法律

C.部门规章

D.行政法规 E．地方性法规

93.施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任 B.设置安全处室对安全负责

C.对内部职工进行安全培训，持证上岗 D.落实各岗位人员的安全生产责任 E．制定企业内部安全生产绩效考核标准

94.下面关于项目招标的说法错误的是（）。

A.施工单项合同结算价在200万元人民币以上的项目必须招标 B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

D.涉及到公众安全的项目必须招标

E．符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

95.甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁 D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请 E．该调解书自2006年7月6日产生法律效力

96.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（）。

A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E．在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收

97.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。A.有防水要求的卫生间为2年 B.给排水管道为5年 C.电气设备安装工程为2年

D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 E．装修工程为2年

98.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）申请行政复议。A.市建设行政主管部门

B.市人民政府

C.省级建设行政主管部门

D.省级人民政府

E．国务院建设行政主管部门

99.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

----专注于建筑执业资格考前辅导

B.建设工程已实际交付的，为交付之日

C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院裁决之日 E．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

100.甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）等内容。A.招标范围

B.招标方式和发布招标公告的媒介

C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容 D.资格预审文件

E．评标委员会的组成和评标报告

课程学习网址：http://www.xiexiebang.com

第五篇：2014年 一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题

1.关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证 【答案】C 【解析】划拨方式：建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地。

出让方式：签订国有土地使用权出让合同后，建设单位向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。参考教材p53

2.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的投标当事人认为公告记录与行政处理决定相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请

C.行政处理决定在行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的公告部门应当及时对公告记录进行变更或撤销，无需在公告平台上予以声明 【答案】C 【解析】A错误，对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正；B错误，可向公告部门提出书面更正申请；C正确；D错误，并在公告平台上予以声明。参见教材p112。

3.某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 【答案】D 【解析】工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故。下图参见教材p48。

4.建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限.A.施工许可证办理 B.预验收合格 C.工程竣工验收合格 D.质保期结束 【答案】C 【解析】工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。参见教材p291。

5.关于法人的说法，正确的是（）。A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格 C.非企业法人是指行政法人和事业法人 D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】D 【解析】A错误，最高法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第4条规定。“法人的住所地是指法人的主要营业地或主要办事机构所在地”；B错误，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格； C错误，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人；D正确。参见教材p10~11。

6.关于建设工程分包的说法，正确的有（）。

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业 【答案】A 【解析】总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键性工作；如果是施工总承包，其主体结构的施工则须由总承包单位自行完成。B错误，只能分包部分非主体非关键工程；C错误，主体结构须总包自行完成；D错误，非主体非关键工程才可以分包。参见教材p106。

7.除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（）。A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同

【答案】B 【解析】实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。参见教材p117。

8.根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.当事人住所地 B.调解协议履行地 C.调解组织所在地 D.调解协议签订地 【答案】C 【解析】经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。参见教材p342。

9.某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任 C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任 【答案】D

【解析】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。参见教材p104。

10.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.同级工会代表 B.劳动行政部门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员 【答案】B 【解析】劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。参见教材p157。

11.下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训 【答案】A 【解析】A正确，对应教材（1）；B错误，配备专职安全生产管理人员，对应教材（3）；C错误，危险性较大的分部分项有应急预案，对应教材（10）；D错误，每年至少1次。对应教材（6）。参见教材p211~p212。

12.关于专利申请的说法，正确的是（）。

A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人 B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人 C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日 【答案】A 【解析】B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。参见教材p27。

13.根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。A.项目经理 B.兼职安全员 C.建筑架子工 D.BIM系统操作员 【答案】C 【解析】四个选项里面建筑架子工属于特种作业人员。参见教材p224。

14.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A.10

B.20 C.30 D.50 【答案】C 【解析】合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%。参见教材p234。

15.下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁 【答案】D 【解析】A错误，仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中一个，不能达成一致的，仲裁协议无效； B错误，当事人既约定仲裁又约定诉讼的，仲裁协议无效；C错误，劳动纠纷适用劳动仲裁，不能由北京仲裁委员会受理，而是由相关的劳动争议仲裁委员会受理；D正确。参见教材p335。C选项参考教材p157。

16.施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是（）。A.抵押权 B.质权

C.留置权 D.用益物权 【答案】C 【解析】因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债券，债务人不履行债务的，债权人有留置权。参见教材p39。

17.关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用 D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请 【答案】C 【解析】A错误，p308倒数第三自然段，10万以上20万以下的罚款；B错误，p308倒数第二自然段最后，不免除对工程一般损失赔偿责任；C正确，p308倒数第二自然段开头；D错误，p308倒数第2行，一年内不予批准。参见教材p308。

18.关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）。

A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

C.对于采用虚假证明骗取施工许可证的，施工许可证自行废止,并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款 【答案】A

P57 【解析】本题对《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》中相关罚则进行综合考核。

《建筑法》规定，“未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款”。

针对该条规定，有观点认为，只有在查实不符合开工条件时，才可以责令停止施工，处以罚款，而在符合开工条件时，则只适用“责令改正”，即责令补办施工许可证。第二版教材即采纳了该观点，本题命题也受到了该观点影响。

应当明确，上述观点是错误的。因《建设工程质量管理条例》细化了《建筑法》的规定，“建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处合同价款1%以上2%以下的罚款”。即建筑法规定的“责令改正”，应理解为一律“责令停止施工”。因此本题为错题，AB均为正确选项。

19.关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布 B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予

以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布 D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布 【答案】D 【解析】AB错误，省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由大会主席团发布公告予以公布。C错误，较大的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报经批准后，由较大的市的人民大表大会常务委员会发布公告予以公布。参见教材p4。

20.关于物权特征的说法，正确的是（）。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合 B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利 C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权 【答案】B 【解析】A错误，物权是权利人直接支配的权利，无须他人的意思或义务人的行为介入；B正确；C错误，物权是绝对权，物权的权利人可以对抗一切不特定的人；D物权具有排他性，同一物上不许有内容不相容的物权并存。参见教材p18~p19。

21.关于我国仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起诉讼

B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理 C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权 【答案】B 【解析】A错误，裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼； B正确；C错误，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理；D错误，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权。参见教材p334、p335、p339。

22.关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限 【答案】B 【解析】A错误，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布； B正确； C错误，整改有实效的，可缩短其不良行为记录公布期限，但公布期限最短不得少于3个月； D错误，不良行为记录在地方和全国公布的期限相同。参见教材p112。

23.根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人

D.投标人推选的代表 【答案】C 【解析】开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。参见教材p87。

24.关于保险索赔的说法，正确的是（）。

A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任 【答案】B 【解析】A错误，保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付赔偿金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故性质、原因、损失程度等有关的证明和资料； B正确； C错误；保险人自收到赔偿或者给付保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的最低数额先予支付；保险人最终确定赔偿或者给付保险金的数额后，应当支付相应的差额。D错误，《保险法》56条规定，“重复保险的投标人应当将重复保险的有关情况通知各保险人。重复保险的金额总和超过保险价值的，各保险人的赔偿金额的总和不得超过保险价值。除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例

承担保险责任。”参见教材p41。

25.根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。A.能效标识 B.节能措施 C.质量保修书 D.建筑节能标准 【答案】B 【解析】《节约能源法》第36条规定，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息，在房屋买卖合同、质量保证书和使用书中载明，并对其真实性、准确性负责。教材无明确内容。关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费 【答案】B 【解析】A错误，《保险法》第12条规定，人身保险的投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益。财产保险的被保险人在保险事故发生时，对保险标的应当具有保险利益。是保险合同订立时，而非保险事故发生时；

C错误；受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人，人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定； D错误，投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。参见教材p41。

27.关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.仲裁审理案件应当公开进行 C.当事人可以协议仲裁不开庭审理 D.仲裁庭不能做出缺席裁决 【答案】C 【解析】A错误，C正确，仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决；

B错误，为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁以不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。仲裁审理不公开为原则，公开为例外；

D错误，被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。参见教材p339。

28.关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债 【答案】A 【解析】本题考查的是建设工程债的发生依据。债是按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的是债权人，负有义务的是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。

B错误，材料供应商是债务人； C错误，发生环境侵权之债；

D错误，产生无因管理之债；参见教材p23。

29.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位没有资质要求 B.分包单位不得再次分包 C.分包单位由总包单位自由确定 D.分包的工作内容没有限制 【答案】B 【解析】A错误，分包单位应具有相应资质。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位；

B正确；《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包；

C错误，《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位，但是，除总承包合同约定的分包外，必须经建设单位认可；

D错误，分包工作内容有限制。总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键工作；如果是施工总承包，其主体结构的施工则须由总承包单位自行完成。参见教材p105。

30.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。A.一季度 B.半年 C.一年 D.两年 【答案】B 【解析】施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。参见教材p239。

31.签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。A.人大主席团 B.国务院总理 C.最高人民法院院长 D.国家主席

【答案】D 【解析】全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。参见教材p3。

32.可撒销的建设工程施工合同，有权撒销的机构是（）。A.人民法院 B.建设行政主管部门 C.工商行政主管部门 D.监理单位 【答案】A 【解析】本题考查的是合同撤销权的行使。行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。参见教材p134。

33.关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。

A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件

【答案】C 【解析】本题考查的是一级建造师的执业范围。

A错误，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的，（2）合同约定的工程验收合格的，（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的；

B错误，C正确，注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的；

D错误，工程所在地各级建设主管部门和有关部门不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准人条件。参见教材p76。

34.根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的 B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的 C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的 【答案】D 【解析】下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。参见教材p354。

35.下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的实验方法 C.工程建设专业专用的术语、符合 D.工程建设勘察行业专用的质量要求 【答案】A 【解析】本题考查的是强制性标准的范围。工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。参见教材p270。

36.关于人民调解的说法，正确的是（）。

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力 C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉 【答案】AC 【解析】本题出错，有两个答案。参见教材p342。

《人民调解法》规定，人民调解委员会是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性自治组织，在人民政府和基层人民法院指导下进行工作。因此，A正确。

C正确，人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力，但是他们是不具有强制执行力的。

37.根据《物权法》，不能设定权利质权的是（）。A.专利中的财产权 B.应收账款债权 C.可以转让的股权 D.房屋所有权 【答案】D 【解析】权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保.可以质押的权利包括：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。参见教材p39。

38.关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程 【答案】B 【解析】A错误，《建筑法》规定，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使

用本企业的资质证书、营业执照，以本单位的名义承揽工程；

C错误，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程；

D错误，《建筑法》规定，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。参见教材p68。

39.关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任 B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付 D.仓储合同自成立时生效 【答案】D 【解析】A错误，因仓储物的性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担损害赔偿责任； B错误，仓储合同自成立时生效；

C错误，存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利；

D正确，仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件。参见教材p177~p178。

40.对于非施工单位原因造成的质量间题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责.A.监理单位 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位 【答案】B 【解析】对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。参见教材p282。

41.关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册

B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出 【答案】B 【解析】A错误，取得一级建造师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出注册申请；

C错误，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册；

D错误，《注册建造师管理规定》中规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。人事部和各级地

方人事部门对建造师执业资格注册和使用情况有检查、监督的责任。参见教材p73。

42.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉.法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利.各债权人的清偿顺序依法应为（）。A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人 D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人 【答案】D 【解析】最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权间题的批复：

一、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权；

二、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。参见教材p126。

43.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年 【答案】A

【解析】《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。参见教材p140。

44.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3％的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用

C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行 核实 【答案】C 【解析】A错误，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金；

B错误，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用；

C正确，《建设工程质量管理条例规定》，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期；

D错误，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。参见教材p306。

45.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明

和（）。

A.生产企业资质证明 B.生产企业营业执照 C.生产许可证

D.第三方检测合格证明 【答案】C 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。参见教材p265。

46.根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算 B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物

C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案 D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动 【答案】A 【解析】A正确，超纲，《文物保护法》第20条规定，文物的原址保护、迁移、拆除所需的费用，由建设单位列入建设工程预算；

B错误，超纲，《文物保护法》第20条规定，建设工程选址，应当竟可能避开不可移动文物，因特殊原因不能避开的，对文物保护单位应当尽可能实施原址保护；

C错误，超纲，《文物保护法》第20条规定，实施原址保护的，建设单位应当事先确定保护措施，根据文物保护单位的级别报相应的文物行政部门批准，并将保护措施刘鹗如可行性研究报告或者设计任务书；

D错误，《文物保护法》第17条规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业，但是可以进行修缮、迁移、重建工程。

47.定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A.合同生效后 B.交付工作成果时 C.完成工作成果50％时 D.完成全部工作成果前 【答案】B 【解析】定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付：工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。参见教材p161。

48.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标保证金不得超过招标项目估算价的1％

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出 D.投标截止后投标人撒销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息 【答案】A

【解析】A正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致； B错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；

C错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出； D错误，投标截止后投标人撒销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。参见教材p92。

49.国家标准、行业标准的制定一般分为（）四个程序。A.准备、征求意见、修正、送审 B.征求意见、修正、送审、报批 C.准备、专家会审、征求意见、报批 D.准备、征求意见、送审、报批 【答案】D 【解析】工程建设国家和行业标准制定程序都可分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段.参见教材p270、271。

50.根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。A.自愿原则 B.强制原则 C.限制原则 D.申请原则 【答案】A

【解析】超纲，《节约能源法》都20条规定，用能产品的生产者、销售者，可以根据自愿原则，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请。书上无直接内容。

51.工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。A.施工单位维修，建设单位直接承担费用 B.建设单位维修并承担费用 C.施工单位维修并承担费用

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用 【答案】A 【解析】施工单位在保修期内承担保修责任。外墙裂缝系主体结构工程，最低保修期为设计文件规定的合理使用期限，因此施工单位应承担保修责任，B错误，该质量问题是因为设计缺陷造成的，因此维修费由建设单位承担后可向设计单位追偿。参见教材p306。

52.关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任 【答案】C

【解析】A错误，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包；

B错误，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程；

C正确；共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任；

D错误，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。参见教材p105。

53.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。A.以合同约定的竣工日期为准 B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准 D.以实际通过的竣工验收之日为准 【答案】C 【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期：（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。参见教材p123。

54.根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。

A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府 【答案】B 【解析】超纲，《大气污染防治法》第15条规定，有关地方人民政府依照国务院规定的条件和程序，核定企业事业单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证。

55.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标 【答案】B 【解析】A错误，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人；

B正确，《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

CD错误，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单依次确定其他中标候选人为中标人。参见教材

p96。

56.关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业 【答案】B 【解析】A错误，B正确，除专业承包企业将承接的专业工程中的劳务作业外，再分包违法；取得专业承包资质的企业（简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。

CD错误，劳务分包企业可以从施工总承包或专业承包企业承接劳务作业。取得劳务分包资质的企业（简称劳务分包企业），可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。参见教材p61。

57.关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收 C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款 【答案】A 【解析】A正确，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处1 0万元以下的罚款。

B错误，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

C错误，分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。

D错误，建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。参见教材p298。

58.关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）。A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记 B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带 C.历史文化名城的保护办法由务院制定

D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动 【答案】C 【解析】超纲，A错误，《中华人民共和国文物保护法》第13条第4款规定，尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由具级人民政府文物行政部门予以登记并公布； B错误，建设控制地带即指文物保护单位外为保护文物保护单位安全、环境、历史风貌等对建设项目加以限制的区域； C正确；

D错误，《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（1）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；（3）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；（4）在历史建筑上刻划、涂污。参见教材p205~p206。

59.关于评标的说法，正确的是（）。

A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明 【答案】D 【解析】A错误，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对评标文件进行评审和比较；

B错误，设有标底的，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件；

C错误，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果；

D正确，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。参见教材p87。

60.根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。A.效力待定 B.可变更 C.无效 D.可撒销 【答案】C 【解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。参见教材p36。

61.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。A.重点是防治排放污染物

B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划 C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米 D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米 【答案】B 【解析】A错误，施工现场大气污染的防治，重点是防治扬尘污染；

B正确，构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划；

C错误，结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米； D错误，施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。参见教材p186。

62.生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。

A.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练 B.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练

D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练 【答案】C 【解析】综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。参见教材p250。

63.关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证 C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证 【答案】B 【解析】A错误，在民事诉讼和仲裁过程中，应当遵循“优先提供原件或者原物”原则。《民

事诉讼法》规定，“书证应当提交原件。物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本”；

B正确，《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证； C错误，对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，只要不是以侵害他人合法权益（如侵害隐私）或者违反法律禁止性规定的方法（如窃听）取得的，仍可以作为认定案件事实的依据；

D错误，超纲，《民事诉讼法》第78条规定，当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证，经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为认定事实的依据。支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用。参见教材p318。

64.延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年.A.1 B.2 C.4 D.20 【答案】A 【解析】下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。参见教材p323。

65.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。

A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门 B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 【答案】D 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。参见教材p263。

66.甲公司业务员王某开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A.王某的行为为无权代理，合同无效 B.王某的行为为表见代理，合同无效 C.王某的行为为表见代理，合同有效 D.王某的行为为委托代理，合同有效 【答案】D 【解析】表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。王某实质上无代理权，但是有使第

三人相信其有代理权的表征，因此构成表见代理，AC错误。在表见代理中，本人、表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，签订的合同有效，因此C错误。参见教材p17。

67.根据《著作权法》，著作权是（）。A.随作品的发表而自动产生 B.随作品的创作完成而自动产生 C.在作品上加注版权后自动产生 D.在作品以一定的物质形态固定后产生 【答案】B 【解析】《著作权法》第2条规定，中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权.即著作权自作品完成创作之日起产生，并受著作权法的保护。教材无相关内容。

68.在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.5年 C.2年

D.2个采暖期、供冷期 【答案】A 【解析】基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。参见教材p306。

69.甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万建造师一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权和管理未做约定.关于该楼所有权和管理的说法，正确的是（）。

A.丁公司对其享有的份额有权转让 B.该楼发生的管理费用平均承担 C.该楼所有权为共同共有

D.甲公司投资占50%，有权诀定该楼的重大修缮事宜 【答案】C 【解析】本题考查的是所有权和管理。该题中甲乙丙丁系按份共有的情形，C错误，在按份共有时各方按照比例享受权利和承担义务，因此BD错误。教材无相关内容。

70.关于项目经理的说法，正确的是（）。A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 B.施工项目可以设有项目经理 C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项来及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉 【答案】A 【解析】A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务；

B错误，在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理；

C错误，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理

部行为的法律后果将由企业法人承担；

D错误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。参见教材p12。

71.某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任 【答案】BCD 【解析】A错误.缺陷责任期内.承包人认真展行合同约定的贵任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

B错误，发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。

C正确，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。

D错误，当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：（1）双方协商确定；（2）按合同条款约定的办法提请调解；（3）向有关仲裁机构申请仲裁向人民法院起诉； E正确，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质最不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。参见教材p301-303、308。

72.下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.认为行政机关侵犯其财产权的 B.对拘役不服的

C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的

E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的 【答案】AC 【解析】《行政诉讼法》规定，法院受理公民、法人和其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼：（1）对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的；（2）对限制人身自由（如强制隔离、强制约束）或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的；（3）认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的；（4）认为符合法定条件申请行政机关领发许可证和执照，行政机关拒绝领发或者不予答复的；（5）申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；（6）认为行政机关没有依法发给抚恤金的；（7）认为行政机关违法要求履行义务的；（8）认为行政机关侵犯其他人身权财产权的；（9）法律、法规规定可以提起行政诉讼的其他行政案

件。

但是，法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为：（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终彼决的其体行政行为。

B错误，拘役是刑事责任，非行政机关作出，不属行政诉讼受案单位； D错误，系行政机关内部行政行为；

E错误，属于抽象行政行为，都不属于行政诉讼受案单位。

AC属于行政机关的一般行政行为，行政相对人不服的可以向人民法院提起行政诉讼。参见教材p354~355。

73.根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计 【答案】ACE 【解析】专利法保护的对象包括：发明、实用型新和外观设计。参见教材p26。

74.关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证

B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件

C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金

E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可 【答案】ADE 【解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。

B错误，已经确定建筑施工企业是领取施工许可证的前提条件；

C错误，只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件。参见教材p52、p55。

75.关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责 B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任

C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责

D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；

总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿

E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿 【答案】ACD 【解析】A、C正确，B错误.《建筑法》规定.建筑工程实行总承包的.工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

D正确，E错误.当分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿，进行赔偿的一方.有权依据分包合同的约定.对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。参见教材p104。

76.甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同

D.没有进行登记不影响改约定的合同效力

E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行 【答案】CDE 【解析】本题考查的是地役权的概念及使用范围。

AB错误，C正确，地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。

D正确，地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。

E正确，在地役权合同中.甲是需役地.乙是供役地。需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。

参见教材p21。

77.根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间 【答案】ACE 【解析】根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。教材无相关内容。

78.关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。

A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应对施工现场进行带班检查

B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查

C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案 D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20% E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查 【答案】ABC 【解析】D错误，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%；

E错误，对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。参见教材p218。

79.关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属干噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关

D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.夜间是指22：00至次日8：00之间的时段 【答案】BD 【解析】本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。

A错误，《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外；

C错误，建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）； E，夜间，是指22：00至次日6：00之间的时段。参见教材p182。

80.下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。A.减低资质等级 B.罚金 C.记过 D.没收财产 E.罚款 【答案】AE 【解析】本题考查的是行政处罚的种类。常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。参见教材p47。

81.甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）。A.无因管理 B.合同行为 C.不当得利 D.法律行为 E.侵权行为

【答案】DE 【解析】“无因管理”和“合同行为”可以直接排除，“甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。”说明甲是故意的。“不当得利”一般不是故意的，也没有违法性，排除C。参见教材p23。

82.关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出前进行

C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经作出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点 【答案】BCE 【解析】本题考查的是仲裁调解，A错误，调解不成的，应当及时作出裁决；

B正确，仲裁庭在做出裁决前，可以先行调解。调解可以再仲裁程序中进行，即在征得当事人同意后，仲裁庭在仲裁程序进行过程中担任调解员的角色，对其审理的案件进行调解，以解决当事人之间的争议；

C正确，调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根绝协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力；

D错误，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

E正确，仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点。该做法将仲裁和调解格子的优点紧密结合起来，不仅有助于解决当事人之间的争议，还有助于保持当事人的友好合作关系，具有很

大的灵活性和便利性。参见教材p343。

83.下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁 【答案】ABE 【解析】依据我国《民事诉讼法》，人民法院作出的判决书、调解书，具有强制执行效力。仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书。参见教材p339。

84.下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假 【答案】BCD 【解析】本题考查的是劳动合同的基本条款。劳动合同应当具备以下条款：（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作地点；（5）工作时间和