第一篇:2018最新购房协议书
商品房认购协议书
卖房方(甲方): 购房方(乙方): 身份证号码: 身份证号码: 户口本地址: 户口本地址: 联系电话: 联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:
一、房屋基本情况:乙方购买甲方开发建设地位于小区号楼单元号房屋,建筑面积平方米,其中套内建筑面积平方米,公用建筑分摊面积为平方米。房屋单价元整(¥元)/平方米,总房款为元整(¥元)。
二、认购期间:年月日。
三、付款方式:分期付款:于签约当日付总房款90%,剩余10%房款在办理完房产证并到乙方手后付清。
四、甲方承诺:甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料,甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。
1、企业法人营业执照证号:
2、政府立项证明证号:
3、房地产开发企业资质证书证号:
4、国有土地使用权证书证号:
5、建设工程规划许可证(包括附图)证号:
6、建设用地规划许可证证号:
7、施工许可证证号:
8、房屋销售许可证证号:
五、双方协议:
1、甲方为房屋的建筑方,必须具备此房(即乙方上述购买的房屋,以下都用该房代称)销售条件和该房的独立支配使用权,如果甲方故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况导致使乙方无法以此协议中的总房款(¥元)与开发商签订正式购房合同,甲方应承担一切后果,甲方要么补齐按照开发商房屋定价总额的剩下全部差价,要么除退还乙方房款外,并赔偿乙方购房款的30%违约金及其他有关财产损失。
2、乙方通过此协议从甲方手上购得该房后,物业费用必须从年开始算起。
3、甲方有促成乙方与总开发商签订最终购房合同的义务,且始终保持该房屋最终所付房款为万元整(¥元)总金额不变。
六、本协议自甲乙双方签字之日起生效。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
日期:
第二篇:购房协议书
房 屋 买 卖 协 议
甲方(卖方):________ 乙方(买方):________ 经甲乙双方共同协商,就房产买卖达成如下协议:
一、甲方将座落在___省___市___区(县)___街(路)____楼__单元___室房产出售给乙方。
二、配套设施及附属物:__________________
三、上述房产建筑面积为___平方米,单价___元/㎡,房产成交价及配套设施费共计人民币____元整(大写:______________),首付人民币____元整(大写:______________),其余款项于__________前付清。
四、房屋交接时间:_____________________
五、甲方保证上述房地产权属清楚,若发生与该房产有关的产权纠纷或债权债务,及房产单位之间的纠纷,概由甲方负责,并承担民事责任,由此给乙方造成的损失由甲方负责赔偿。
六、本协议在履行中若发生争议,甲乙双方协商解决,协商不成可向房屋所在地人民法院起诉。
七、双方约定的其他事项:__________________
八、本协议一式__份,双方各一份,其它:__________甲方(签章):________ 乙方(签章):________ 身份证号码:_________身份证号码:_________年月日年月日
第三篇:购房协议书格式(定稿)
(转)购 房协议书(格式)
(房字[]第 号)
卖方(下称甲方):
买方(下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就下列房屋买卖,订立本合同,共同信守。
第一条甲方所有房屋,座落于武汉市___区____,为___结构,建筑面积__平方米,用地面积__平方米。“房屋所有权证”号为“武房权证__字第 __号”,“土地使用权证”号为“__字第__号。房屋附属设施见附件。
第二条经甲、乙双方协商一致,上述房屋买卖成交价格为人民币(大写)______元。
第三条本合同签订之后房屋交接之日,乙方应付人民币(大写)_______给甲方,余款人民币(大写)______在办理完转移过户手续时付清。具体付款方式由双方约定如下:
年月日支付元。年月日支付元。
第四条甲方应在年月日,将房屋交付给乙方。甲方保证上述房屋权属清楚,如甲方有设定抵押、按揭等行为应书面告知乙方,并自行约定解决。交易房屋如发生产权纠纷或债权债务时,由甲方承担全部责任。
第五条甲方逾期不交付房屋给乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按照全部房款的__%向乙方支付违约金;乙方解除合同的,甲方应退还乙方所付房款,并按全部房款的___%向乙方支付违约金。
第六条乙方逾期不支付全部房款给甲方,视为不履行合同,甲方不解除合同的,由乙方按全部房款的__%向甲方支付违约金。
第七条甲方按乙方的要求,将房屋过户到乙方或乙方指定的任何第三方名下,携带“房屋
所有权证”种“土地使用权证”到相关部门办理房地产转移过户手续。办理转移过户手续应缴纳的有关税费,按国家、省、市政策规定由甲、乙双方各自承担。办理过户的《武汉市存量房买卖合同》仅用于备案,不能变更或替代本协议书。
第八条因不可抗力造成违约的,甲、乙双方友好协商解决。
第九条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行商议,并签订补充协议,补充协议与本合同
具有同等法律效力。
第十条 特别约定:在政策或法律允许时,甲方按乙方的要求,自愿无偿协助办理上述房
产所有权及土地使用权过户手续。
如到期甲方拒不办理过户手续,除归还购房款外,从购房之日至拒不办理过户之
日,房屋市场价值增值部份或房屋投资款(选择价高者)的两倍,由甲方赔偿给乙方。
如因产权登记在甲方名下的原因,造成乙方经济损失,由甲方承担一切责任。
第十一条本合同履行如发生争议,由甲、乙双方友好协商解决,协商不成时,可以委托武汉仲裁委员会申请仲裁或向该房屋所在地人民法院起诉。
第十二条本合同自双方签字之日起生效。
第十三条本合同一式四份,双方各持一份。
第十四条附件:
1、双方夫妻身份证复印件、结婚证复印件(双方分别签字证明真实性,仅用于履行本协议使用)。
2、甲方房产证和土地证原件及复印件。
3、甲方夫妻:乙方夫妻:
年 月日年月日
第四篇:购房协议书
购房协议书
出卖方(以下简称甲方):
买受方(以下简称乙方):
甲、乙双方本着平等、自愿的原则,同意就下列事项订立本《购房协议书》,甲、乙双方共同遵守:
一、乙方认购甲方的位于 大同路大同小区20栋3单元4-2号的住宅,建筑面积。
二、合计人民币:元(大写:贰拾万零叁仟元整),乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。(甲方保证此房的水、电、气、闭路全部完善)。
三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约金人民币元整(大写:壹拾玖万元整),剩余在办理产权过户拿到房产证当日付清。甲方另开《收款收据》。
四、甲方承诺:
1、向乙方提供符合要求的房屋资料以备查核。
2、保证对出售的房屋拥有独立产权。
3、保证该出售房屋未予出租。
4、自签订本协议起,保证将该房屋按约定价格售给乙方,期间不得反悔或将房屋出售给第三人。
5、按照前述业务的需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续。
6、在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。
7、此房以后升值利益与甲方无关。
8、房屋交付后的责任由乙方承担,房屋过户的所有费用由乙方自行承担。
五、乙方承诺:
1、保证按要求付清房费。
2、按照前述业务需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续。
3、甲方已向乙方说明房屋系拆迁安置房,产权尚在办理中,乙方系自愿购买。
六、违约责任:
1、甲方违约,拒绝将房屋出售给乙方,应向乙方赔偿因此受到的损失费为购房款的1倍。
2、乙方违约,没有按时向甲方支付购房款,应向甲方赔偿因此受到的损失费为购房款的1倍。
七、待房屋产权办理后,甲方及时通知乙方办理过户手续,由于乙方无法联系的责任由乙方承担。
八、协议自双方签字或盖章之日起生效,双方未尽事宜协商解决,协商不成,双方均可向广汉市人民法院起诉。
九、甲乙双方所留电话,若有所改变,应及时通知对方。
十、协议自双方签字或盖章之日起生效,双方未尽事宜协商解决。
甲方签字:乙方签字:
电话:电话:
年月日年月日
第五篇:购房协议书
集资合作建房协议书
甲方(单位):河南省洛阳经济学校
地址:洛阳市郏马营路82号电话: 63716036
乙方(职工):电话:
职务:职称:身份证号码:
为明确学校和职工双方的权利和义务,特签订本协议,供双方共同遵守。
第一条 为解决职工的住房问题,根据乙方申请,甲方同意乙方参加集资合作建房。该套住房位于洛阳市郏马营路街(院)号栋层号,户型为室厅,住宅总建筑面积 ㎡,住宅户内建筑面积㎡²(其中享受面积㎡,超标面积㎡²),公用面积㎡²。
装修情况:
第二条 经省、市房改办核定,该套住房建设成本总造价为元,乙方集资额为拾万仟佰拾元(¥元)。其中:每平方米建筑面积元;乙方控制面积出资额为元;超标准面积在20㎡以内,㎡按房改市场价元/㎡,计元,20㎡以上㎡按房改市场价加价30%计 元,共计 元;公用部分出资额为元。甲方资助额为拾万仟佰拾元
(¥元)。乙方控制面积出资额占建筑安装成本的比重为 %;乙方拥有该套住房%的产权,甲方拥有该套住房%的产权。
第三条 甲方负责向房产管理部门办理房屋产权登记手续,为乙方领取集资建房《房屋所有权证》。办理产权登记手续所需缴纳的费用,由甲乙双方按规定各自承担。
第四条 住房保修期为竣工验收之日起十二个月内,如因乙方人为损坏房屋,维修费由乙方自行负责,保修期后乙方住宅户内建筑面积范围内所发生的养护维修费用,一律由乙方自理。房屋公共部位及公用设施的正常养护由用户共同分摊;自房屋竣工交付使用之日起十二个月内如经技术鉴定确认是非人为因素损坏的,由建房单位负责修复。
第五条 乙方参加集资合作兴建的住房,除本协议中有限制上市交易的约定以及法律、法规规定不得上市交易的情形外,在取得房屋所有权证后可依法上市交易。乙方按建筑安装成本全额集资拥有全部产权的,可依法进行房屋买卖、产权交换和租赁。拥有部分产权的,经甲方书面同意,可依法进行房屋买卖和租赁;按现行房改政策规定补足建筑安装成本费取得全部产权后,也可依法进行房屋产权交换。乙方参加集资合作兴建的住房上市交易后,乙方不得再按房改政策购买公有住房和经济适用住房或享受政府其他住房资助。
第六条 住房产权年限与土地使用年限相等,届满时按政府有关规定办理。
第七条 其他约定事项:
l、2、3、4、第八条 本协议未尽事宜按政府房改有关政策处理。
第九条 本协议经甲乙双方签章后生效。
第十条 本协议一式四份,甲乙双方各执一份,房改办、房产管理部门各执一份。
甲方:法人代表:经办人:
乙方:代理人:
年 月 日
甲方:江苏xxxxx职工集资建房项目部
乙方:
男方身份证号:女方身份证号:
甲乙双方依据《合同法》本着意思自治的原则,共同承诺自觉遵守《江苏油田职工集体协议集资建房章程》、《江苏油田职工认购扬州江阳基地集资房实施细则》和《江苏油田职工认购集资房后原住房处置办法》的规定,就集资房认购的有关事项订立如下协议:
第1条乙方认购的户型及面积
乙方认购的集资房坐落于扬州江阳工业园内油田职工集资房住宅小区,拟认购户型为___型,建筑面积约___m2。
乙方实际购买的集资房户型、楼幢、单元、房号(自行车库、阁楼)待按选房办法选房后在购房合同中明确,房型为拟定认购房型,建筑面积为暂定面积,建筑实际面积以扬州市房产管理局测量核定后的建筑面积为准。
第2条房屋价格及付款方式
房屋价格:估算成本价2100-2200元/ m2;自行车库和阁楼估算成本价980元/ m2;最终房价以决算、审计后,报扬州市物价局、房产局核准价为准。
房款分三期交付:第一期,签订本协议时,预交估算单套均价房款的50%,即_____元。第二期,建设形象进度达到房屋主体的50%时,交纳单套估算价的30%;第三期,房屋交付前,签订《购房买卖合同》,结算房款并交清全部房款及应由个人承担的房价以外税金和费用等。
第3条房屋交付期限
69A地块交房期约为16个月;143#地块交房期约为23个月。具体时间以《房屋买卖合同》为准;如遇不可抗力、国家政策调整或集资款不到位,据实延期交付。
第4条甲乙方特别约定
甲方保证所售集资房符合国家规定的建筑工程质量和安全标准,保证集资房《房屋所有权证》、《土地使用权证》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》齐
全并不存在法律瑕疵。
乙方保证遵守《江苏油田职工认购扬州江阳集资房实施细则》规定的选房办法,并接受选房结果,不得单方退房,如退房应承担已付预交款10%的违约金;保证在签订集资房认购协议的同时,确定对原购油田住房的处置方式,并签订原住房回购协议;选择留用、调售、内部市场交易等处置方式的,与公共事业处协商签订委托调售或内部市场交易协议。
第5条违约责任
乙方不能按约定交纳第二期和第三期进度款,每超过一天按同期银行贷款利息的双倍承担违约责任。甲方签订本协议收取第一期预交款后不得悔约,如悔约应退还乙方预交款并按同期银行贷款利息的双倍承担违约责任;因甲方责任超过《房屋买卖合同》约定工期的,每超一天承担双倍银行贷款利息的违约责任。
第6条 争议解决
本协议在履行中如发生争议,由甲、乙双方协商解决。
第7条协议生效与终止
本协议双方签字后生效,在乙方与建设方签订《房屋买卖合同》生效时本协议终止。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
协议订立时间: 年 月 日
甲方(盖章):乙方(签字):
电话:xxxxxxx 电话: xxxxxxx