工程分包承诺书

第一篇：工程分包承诺书

1、对招标文件及合同条款确认程度的承诺

致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部

通过对云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺：

完全接受云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。

此承诺

投标单位：

授权代理人：

****年**月**日

2.对拟上场的人员、设备物资的承诺

至：

我单位若中标本标段，承诺如下：

一、保证按招标文件进场通知书的要求，以本投标书中所拟投入的人员、设备、物资的安排准时上足劳动力和机械设备、物资，保证全部工程不分包、不转包。如我方未达到贵方要求和自身承诺接受贵方废止中标或解除合同的处理。

二、保证按投标书中的施工组织机构安排___________同志任项目负责人，全权负责本工程建设。保证不让此人兼任其他任何项目的负责人。没有你单位许可，不更换他人，不随意离开现场，确保项目负责人尽职尽责，自始至终地抓好整个项目建设。如有违约愿受贵单位处罚。

三、在签订合同前，保证交纳履约保证金五十万元(现金、支票均可)和机械设备进场，如机械设备未按招标文件和投标书的需求进场，招标单位有权根据标书中的机械设备表，用履约保证金直接给中标单位采购，同时处以十万元罚金。

此承诺

投标 单位：

授权代理人：

****年**月**日

3.对现场文明施工的承诺

至：

我单位若中标本段，对现场文明施工承诺如下：

一、保证按招标单位要求，建两层砖混结构的宿舍楼，布置合理，外表美观。同时保证为现场工程师和监理工程师提供三间现场办公室，每间不小于10m2，并提供必备的办公和住宿设施。

二、业主和有关上级部门临时检查现场，保证按招标单位或驻现场工程师有关要求执行。

三、施工现场保证按招标单位的要求，设置宣传管理栏，标语、彩旗和工程公告牌等。

四、砂、石料场保证硬化地面，库房、加工厂布置合理，符合物资设备管理规定。

五、保证办公宿舍场所地面平整，有排水、防水措施，食堂、厕所卫生做到干净、文明。

此承诺

投标单位：

授权代理人：

****年**月**日

4、对工程质量和内业资料管理的承诺

致：

我单位若中标本标段，对工程质量和内业资料管理承诺如下：

对本工程质量实行法人负责制、终身负责制。接受贵单位质量管理，确保全部工程达到业主规定的工程质量验收标准。工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95％以上，并满足全线创优规划要求。内业资料达到业主及贵单位的管理规定标准。如达不到工程质量标准和内业资料管理规定标准，我方愿接受处罚，其经济损失自行承担。

此承诺

投标单位：

授权代理人：

****年**月**日

5、工

期

承

诺

致：

我单位若中标本标段，对工程工期做如下承诺：

保证本标段的工期满足合同规定的要求。如工期滞后，每天自愿受罚20000

元，或接受解除合同退场的处理，由此造成的经济损失自己承担。

此承诺

投标单位：

授权代理人：

****年**月**日

6、安

全

承

诺

致：

我单位若中标本标段，对工程安全做如下承诺：

加强职工安全教育，增强职工的安全意识，强化安全管理与安全监察，杜绝伤亡事故。随时接受地方政府及贵方和监理工程师对我单位施工安全管理工作进行监督、检查和指导，并接受奖罚。一旦发生伤亡事故，立即报告贵方，采取紧急措施，及时抢救，并独自承担一切责任和发生的所有费用。

此承诺

投标单位：

授权代理人：

****年**月**日

7、环 境 保 护 承 诺

致：

我单位若中标本标段，对环境保护承诺如下：

严格执行国家《环境保护法》及有关环境保护的法规、条例。严格按照设计文件、你方与当地环保部门签订的有关协议和要求，对本工程的取弃土（碴）、排污、粉尘、噪声等影响周围环境的各种因素进行处理，强化全员的环保意识和水土保持意识，保证做到对取弃土（碴）场，边施工边防护、边恢复、边绿化，确保取弃土（碴）场的防护质量。

因未达到环保要求而造成的经济损失，责任由我方承担。

此承诺

投标单位：

授权代理人：

****年**月**日

8、文 物 保 护 承 诺

致：

我单位若中标本标段，对文物保护承诺如下：

对参加本工程施工的人员进行文物知识和文物保护的教育，增强职工对文物的识别能力和文物的保护意识。施工中若发现文物或有考古地质研究价值的物品，立即停止施工，采取专人看护、遮盖、临时支撑等防护措施，并尽快通知贵单位和当地文物部门妥善处理。因保护、处理其间发生停工、窝工等经济损失，我方自行承担。

此承诺

投标单位：

授权代理人：

****年**月**日

9、工 程 保 险 承 诺

致：

我单位若中标本标段，对人员、财产工程保险承诺如下：

中标后，我单位将及时为全部人员、财产、本工程向保险公司签订保险合同。若发生保险范围内的损失，我单位将按保险合同直接向保险公司办理索赔事宜，保证不再要求贵方承担经济损失补偿。

此承诺

投标单位：

授权代理人：

****年**月**日

10、对承担施工经济风险的承诺

致：

我单位若中标本标段，对施工中的经济风险承诺如下：

在施工过程中，我方认可中标合同单价和合价，认真履行合同条款，同时充分理解由于建设单位、国家及地方政策、汇率、自然及社会环境给你方造成一定的经济风险和违约责任，因此我方认为我们双方签订的合同文件条款中虽已明确了双方的责任，但我方另行承诺：对于发生的市场物价上涨、汇率变化等原因给我方造成的损失；因建设单位原因导致贵方计价拨款不及时、因检测签证、材料供应、征地拆迁等滞后；设计图纸到位不及时、设计变更、取弃土（渣）场变化运距增加、地方村民干扰等原因造成我方停工窝工，以及一般性自然灾害和地方性收费等上述原因造成的我方成本增加、损失和合同内外一切经济风险，均由我方承担，决不向贵方提出补偿等要求，否则，我方接受贵方解除合同处理，承担一切经济损失和责任。

此承诺

投标单位：

授权代理人：

****年**月**日

11、对不以中铁第十三局集团有限公司

名义对外从事经济活动的承诺

致：

我单位若中标本标段，对不以

(单位)名义对外从事经济活动承诺如下：

在履行施工合同过程中，我方决不以

单位)名义刻制各种印章、开设帐户、为第三方担保、货款、赊帐、转嫁债务和持任何法人证件等对外从事经济活动，如贵方发现我方有上述各种非法活动，我方自动退场，接受贵方解除合同的处理，并承担因此所造成的一切经济损失和民事责任以及刑事责任。

此承诺

投标单位：

授权代理人：

****年**月**日

12、对取弃土（碴）用地及

取弃土场变化引起的土石方运距改变的承诺

致：

我方完全理解你方与建设单位签订的合同是单价一次包死风险合同，我单位若中标本标段，对取弃土（碴）用地及由于取弃土(碴)场变化引起的土石方运距改变承诺如下：

一．在施工过程中，我单位严格按照招标文件指定的取弃土（碴）场取弃土（碴）。其用地严格控制在设计数量内，超出部分增加的费用由我单位自行承担。

二．在施工过程中，对由于取弃土（碴）场变化引起的土石方运距改变，土石方单价不作调整。

此承诺

投标单位：

授权代理人：

****年**月**日

第二篇：工程分包承诺书

确保工程质量不违法转包不非法分包承诺书

致：(招标人全称)

我单位在 项目 合同段工程招标中若有幸中标，在这项工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：

在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、不非法分包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。我单位计划分包的均已在投标文件中列明分包项目和分包单位。在工程实施阶段，我单位保证不进行此分包计划以外的分包，并对所分包工程的实施管理和工程质量等负全责。若因特殊原因确需调整，必须报经业主及其代表批准同意，且在分包总金额不超过合同总价的30%的前提下，调整总额不得超过合同总价的15%，否则，应视为我单位非法分包行为。

若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现违法转包或非法分包等行为，我单位甘愿接受处罚，无条件撤出现场，并放弃二年投标资格。

投标人：(全称)(盖章)

投标人法定代表人：(签字)

或被授权的代理人：(签字)

日 期： 年 月 日

第三篇：工程劳务分包承诺书

工程劳务分包承诺书

致：南通宏仁建设工程有限公司

为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：

一、工程劳务分包的经济责任

1、经本人申请，公司研究决定，将大东汽车部件（南通）有限公司厂区雨污水处理池劳务工程承包给（具体内容见合同副本）。工程劳务分包人确保工程质量、安全、工期，及公司管理费用全额；确保工地安全文明施工，确保《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规，市、县、区、公司规定条款执行。

2、工程质量实行分包人终生制，工程经济责任从工程合同签订至竣工验收交付使用。结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。

3、开竣工时间按公司与甲方签订《建设工程施工合同》约定的工期执行。

二、工程质量

本人严格按照现行国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。

三、安全生产、文明施工

1、本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和施工安全管理制度，确保施工安全。

2、本人在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用

3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一旦进入施工现场并发送事故，由本人承担事故责任和所发生的费用。

4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，确保文明施工，若不执行则产生的罚款及后果由本人承担。

四、应承担的责任和义务

1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工，包质量、工期、安全。杜绝安全事故，争创文明工地。

2、遵守公司的财务管理制度，承担本工程的一切经济责任，自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程款，否则视为个人行为，由本人承担相应的法律责任及损失。本人或工地管理人员的赊欠签字，属个人行为，公司不承担任何责任。

3、凡以本人的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给公司造成的经济损失，公司可向本人追偿。

4、由本人的经济责任在法律程序中牵涉到公司，公司有权向本人追偿经济责任及经济损失，本人会主动承担经济责任，与公司无关。本人向公司承诺：凡是本人因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷，本人将主动承担经济责任，与公司无关。按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保公司良好的社会信誉。

5、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其损失由本人负责承担经济责任。

6、本人负责施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失，由本人负担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司于业主签订的合同条款及发送重大事故、安全责任，公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另外队伍所得，所欠债务由本人偿还。

7、本工程的所有债权债务由本人承担。我愿接受领导的监督，服从公司的管理，执行公司各项规章制度。

五、本工程所有费用

工程款的垫资均我本人承担。

六、工商，税务，安检等部门到现场检查出现的问题，一切由本人自行处理，所有费用自理。

七、农民工工资保证金由本人承担。

八、本承诺一式三份，均具有法律效力，不能单方终止和取消

承诺人： 身份证号码：

****年**月**日

第四篇：分包承诺书

分 包 承 诺 书

项目名称：

甲方：总包

乙方（承诺方）：分

为高质量、高标准的完成公司承接的装修工程，创公司品牌，同时给业主交上一份满意的答卷，乙方做为此项目的施工分包方承诺如下：

一、乙方承诺本工程由本人直接带队施工、每天驻场不低于8小时。决不转包或分包给第三方。如有违反，500元－2000元。

二、乙方承诺在施工中严格按国家安全标准规范进行施工，并随时接受行业检查人员及甲方人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。工地所发生的施工安全、防火安全、人身安全等一切责任及经济损失全部由乙方承担。

三、乙方承诺严格按合同要求标准及时间完工，如因施工质量问题，造成返工等均由乙方负责全部经济损失，如工程期限延误造成损失，每延误一天按工程造价1%进场罚款，可从结算款中一次扣除。

四、乙方承诺必须及时支付处理好施工人员的劳动用工关系，并对施工人员的人身安全负责，施工人员发任何事故，乙方承担全部赔偿和超出赔偿金的所有责任，施工人员引起的劳动纠纷等，由乙方负责解决。

五、乙方承诺必须及时支付工人工资、材料、设备等款项。若发生纠纷的，甲方可按纠纷金额暂扣工程款，解决纠纷后再支付。

六、乙方承诺在工程保修期内，接到保修通知后48小时内进行维修并承担一切费用，否则甲方可另安排人员维修，费用由乙方支付，甲方有权从未付工程款中扣除。

七、乙方承诺按规定履行合同，如中途停止履行合同或解除合同的，已发生的工程款可不予支付并向甲方支付合同总金额30%的违约金。

八、乙方承诺如因我方的原因，诸如工期迟延，工程质量存在问题等，使甲方须向业主方承担违约责任的，由乙方赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方向发包方的赔付，甲方处理相关事宜产生的工作费用）。

九、乙方承诺如有业主方、物业方对我方施工不满（包括质量、安全、文明施工等），造成投诉或批评的，每次根据情节轻重向甲方交纳罚款200~2000元

十、乙方承诺会保管好材料，并节约用料。如有浪费会按浪费部分的双赔进行赔偿。

十一、乙方承诺需要本人购买的材料必须按照提交给甲方的材料清单的品牌、规格、型号进行采购，而且保证是附合设计及国家规范的材料。如有违返，甲方可要求更换，因此造成的一何损失均有本人承担，并赔偿甲方的损失。包身份证号：

十二、乙方承诺必须维护甲方的公司形象。如有损公司形象，可根据情节轻重每次向甲方交纳罚款2000~50000元。

十三、乙方承诺对承包报价严格保密、决不会向第三方透露。如泄密，愿按合同额的20%赔偿甲方。

本承诺书甲方、乙方各执一份，与经济合同一样具有同等法律效力。甲方签字：乙方签字：

日期：日期：

第五篇：分包承诺书

承 诺 书

浙江勤业建工集团有限公司：

（即业主）直接选定我公司承包 工程，并与我公司签订了承包合同。应业主及我公司的要求，年 月 日我公司与贵司签订了 工程的《分包合同》，合同造价 万元。在此我公司确认及承诺：

1、上述分包合同仅作为办理相关手续之用，不作为实际履行和结算的依据。凡与本承诺书不一致之处，对双方均无约束力。我公司和贵司均直接与业主签订承包合同，双方是并列的承包人，只存在施工配合关系而不存在分包合同关系，由我公司向贵司支付总包配合费。我公司与业主直接建立工程承发包关系。

2、本分包工程的施工质量、工期、安全、人工工资等，由我公司直接对业主负责。由于我公司因施工质量、工期、安全、人工工资等各种原因导致贵司损失的，我方应全额赔偿贵司由此造成的一切损失；由此导致业主损失的，由业主直接向我公司要求赔偿，贵司无需承担任何责任。我公司承包的工程在质量保修期内如出现质量问题，均由我公司承担责任，与贵司无关。

3、若业主方未能及时支付工程款时，我公司不得向贵司催讨工程款，与贵司无涉，也不会因业主原因等因素造成影响而起诉贵司。

4、若我公司与贵司在本分包工程上产生争议时，由双方协商解决，协商不成时，依法向贵司住所地人民法院起诉。

承诺人：（盖章）

代表（签字）：

年 月 日

业主意见：同意该承诺书全部条款。

（盖章）

业主代表（签字）：

年 月 日