2016年河南省监理工程师执业资格：工程师助手的指示模拟试题

第一篇：2016年河南省监理工程师执业资格：工程师助手的指示模拟试题

2016年河南省监理工程师执业资格：工程师助手的指示模

拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、可调总价合同的风险分担方式为。

A：承包方承担通货膨胀风险，发包方承担其他风险 B：发包方承担通货膨胀风险，承包方承担其他风险 C：承包方承担一切风险 D：发包方承担一切风险

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、不属于建设工程合同管理目标的是。A：发展和完善建筑市场

B：普及相关法律知识，培训合同管理人才 C：推进建筑领域的改革

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：专业监理 3、2011年年底，某工程受大雪影响，导致承包商工期延长，则承包商有权索赔。A：费用，但不包括工期

B：工期、费用，但不包括利润 C：工期，但不包括费用 D：工期、费用和利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是。

A：工程本身的损害 B：工程所需清理费用 C：承包人的施工机械损坏

D：因工程损害导致的第三方财产损失 E：专业监理

5、某单位工程采用固定节拍流水施工，施工过程数目n=4，施工段数目m=4，流水节拍t=2月，工作之间无间歇，则流水施工工期T=月。A：12 B：14 C：16 D：18 E：自我评定

6、单位工程验收时，对主要功能还需进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由商定。A：监理和建设单位 B：施工和设计单位 C：设计和建设单位

D：参加验收的各方人员 E：工程变更单

7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。A：主体 B：客体 C：标的物 D：第三方 E：工程保险金

8、实现有效进度控制的关键是。A：组织协调 B：合同管理 C：风险管理 D：信息管理 E：自我评定

9、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或。A：要求补充材料 B：见证取样试验 C：专家分析论证 D：退回重新报审 E：工程变更单

10、对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计，必要时项目监理机构可与建设单位协商，组织有关专业部门和专家会审，提出意见后由签发审查意见。A：总监理工程师

B：监理单位技术负责人 C：专业部门负责人 D：会审专家组组长 E：工程变更单

11、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由承担。A：承包人 B：发包人 C：政府部分

D：发包人和承包人 E：专业监理

12、某工程合同价的确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项工程及工程范围提出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于。A：纯单价合同

B：可调工程量单价合同 C：不可调值单价合同 D：可调值总价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、【例5·单选题】由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。A：静态投资 B：动态投资 C：计划投资 D：预期投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、需要建设单位长期保存、监理单位短期保存的监理文件是__。A．监理月报总结 B．不合格项目通知 C．月付款报审与支付 D．工程延期报告及审批

15、通过建设单位招标的进度优惠条件鼓励施工单位加快进度的进度控制方法是。A：行政方法 B：经济措施

C：管理技术方法

D：管理技术方法加行政方法 E：自我评定

16、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。A：熟悉图纸和预算定额

B：划分工程项目和计算工程量

C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量 D：了解施工组织设计和施工现场情况 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由承担。A：乙承包人 B：发包人 C：甲承包人 D：工程师 E：专业监理

18、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以为对象。A：建设项目 B：单项工程 C：单元工程 D：单位工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、要约与要约邀请的共同特征是。A：内容具体明确

B：具备合同的一般条款 C：明示订立合同的意思表示 D：对行为人具有约束力 E：专业监理

20、利用横道图表示工程进度计划．其不足是不能明确反映。A：整个工程单位时间内的资源需求量 B：各项工作的开始时间和完成时间 C：各项工作之间的搭接关系

D：工程费用与工程总工期之间的关系 E：自我评定

21、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A：7 B：14 C：15 D：28 E：专业监理

22、按有关规定的精神，在监理工作过程中，__应当负责与建设工程有关的外部关系的组织协调工作。A．监理单位 B．承建单位 C．建设单位

D．建设单位与监理单位

23、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。

A．接受对社会的职业责任

B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责

C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突 D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情

24、采用EPC模式时，业主要更换业主代表，需提前天通知承包商。A：7 B：14 C：21 D：28 E：工程保险金

25、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是__。

A．监理实施细则 B．不合格项目通知 C．供货单位资质材料

D．月付款报审与支付凭证

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理工程师控制工程建设进度的信息管理措施包括__。A．进行项目风险因素分析

B．实际进度与设计进度的动态比较 C．确定进度协商工作制度 D．分解项目并建立编码体系 E．定期向业主提供进度比较报告

2、按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，规费包括（）。

A．安全施工费 B．环境保护费 C．工程排污费

D．工程定额测定费 E．住房公积金

3、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标企业的类型及资质等级。A．规模 B．结构 C．类型 D．特点 E．工期

4、某工程双代号时标网络图如下图所示，正确的答案有（）。A．工作F最早结束时间为第7天  B．工作D总时差为1天  C．工作E的自由时差为2天  D．工作G最迟开始时间为第5天  E．工作A总时差为2天

5、关于我国现行建设工程的投资构成，下列叙述正确的有（）。A．建设工程总投资分为建设投资和流动资产投资两大部分 B．流动资产投资部分主要包括铺底流动资金

C．工具、器具及生产家具购置费应列入建筑安装工程费 D．设备购置费由设备原价和设备运杂费两部分构成 E．固定资产投资方向调节税应列人流动资产投资部分

6、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括。

A：有编制招标文件的能力 B：已发布招标公告

C：有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员 D：有组织评标的能力 E：已委托公证机关公证

7、阶段性设计进度计划包括。A：设计准备工作进度计划 B：初步设计工作进度计划 C：设计总进度计划

D：施工图设计工作进度计划 E：设计作业进度计划

8、下列关于风险型CM模式的表述中，正确的有。A：GMP低于合理值时，CM单位承担的风险就增大

B：GMP具体数额的确定就成为CM合同谈判的一个焦点和难点 C：签订CM合同时，就合同价而言，主要是确定计价原则和方式 D：CM单位与承包商是分包关系 E：CM单位介入工程时间较晚

9、监理工程师参加设计交底时，应着重了解的内容包括（）。A．设计意图 B．可操作性

C．施工应注意事项 D．有关自然条件

E．施工图设计深度是否满足要求

10、涨价预备费的计费基础是__之和。A．设备及工、器具购置费 B．建筑安装工程费 C．建设期利息

D．工程建设其他费用 E．流动资产投资

11、建筑工程施工质量验收的要求包括__。A．符合工程勘察和设计文件的要求 B．符合施工组织设计要求 C．施工单位自行检查评定合格

D．检验批的质量中主控项目和一股顷目验收合格 E．符合扩初设计图的要求

12、【例1·多选题】在动态控制过程中，应着重做好工作。A：对计划目标值的收集和分析

B：及时对工程进展作出评估，收集实际数据 C：采取控制措施以确保投资控制目标的实现

D：进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差 E：流动资金的控制

13、多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点外，还有其自身的特点，其表现在。

A：其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过程，并且贯穿在该实施计划系统的始终

B：可以随时进行分解和综合

C：不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制 D：层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关 E：不同层级的网络计划，由一个人负责编制，因此达到统一

14、由监理工程师个人过失引发的合同违约行为，监理工程师应当与工程监理单位承担一定的连带责任，其连带责任的基础是__。A．聘用协议 B．委托监理合同 C．责任保证书 D．监理大纲 E．授权委托书

15、安装工程定额包括__定额。A．机械设备安装 B．电气设备安装 C．自动化仪表安装 D．电气照明安装

E．静置设备与工艺金属结构安装

16、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中，属于监理人附加工作的有。

A：两个承包人出现施工干扰后的协调工作

B：因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作

C：委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量和应支付款项的确认

D：应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法

E：施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续

17、在施工进度控制过程中，监理工程师的主要工作内容有。A：下达工程开工令

B：协助承包商编制进度计划 C：组织现场协调会

D：向承包商提供进度报告

E：进行施工进度控制目标实现的风险分析

18、建筑安装工程费用直接工程费中的人工费包括生产工人的。A：工伤保险费 B：劳动保护费 C：医疗保险费

D：因气候影响的停工工资 E：流动施工津贴

19、下列不属于确定建设工程项目监理机构的组织形式和规模的因素是。A：服务内容 B：服务费用 C：工程规模

D：建设单位的性质 E：技术复杂程度

20、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有。A：解决施工中出现的设计问题 B：办理设计文件审批手续 C：对设计文件的质量负责 D：编制施工招标文件 E：参加工程验收

21、在组织建设工程流水施工时，加快的成倍节拍流水施工的特点包括。A：同一施工过程中各个施工段的流水节拍不尽相等 B：相邻专业工作队之间的流水步距全部相等 C：各施工过程中所有施工段的流水节拍全部相等

D：专业工作队数大于施工过程数，从而使流水施工工期缩短 E：各个专业工作队在施工段上能够连续作业

22、下列不属于监理工程师的职业道德而属于监理工程师的良好品德的是__。A．热爱本职工作

B．坚持独立自主地开展工作 C．具有科学的工作态度

D．具有廉洁奉公、为人正直、办事公道的高尚情操 E．能够听取不同方面的意见，冷静分析问题

23、工程设备检查验收前，设备安装单位应提交设备检查验收方案，包括，经专业监理工程师审查同意后实施。A：验收方法

B：机械的使用、保养记录 C：质量标准

D：检查验收的依据 E：劳动安全部门鉴定

24、因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人可能承担的责任包括。A：负法律责任

B：免收直接受损失部分的勘察费 C：负行政责任 D：支付赔偿金

E：吊销勘察机构资质

25、影响项目监理机构人员数量的主要因素有。A：建设工程复杂程度 B：工程建设强度

C：工程监理单位的业务水平D：监理合同的要求

E：建设工程组织管理模式

第二篇：青海省2016年上半年监理工程师执业资格：工程师助手的指示试题

青海省2016年上半年监理工程师执业资格：工程师助手的指示试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、【例3·单选题】材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远少于合同约定，采购方应该。A：提取部分材料，按实际交付数量付款

B：按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C：拒绝提前提货，拒付货款

D：提取全部材料，可以拒付少交部分的货款 E：专业监理

2、当选定设计单位后，应由就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。A：监理工程师和设计单位 B：业主和建设单位

C：监理工程师和承包单位 D：建设单位和设计单位 E：自我评定

3、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。工程师对延期开工报告的处理，正确的是。A：不同意延期开工报告的要求 B：同意延期开工报告中的要求

C：同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求 D：同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿 E：专业监理

4、在国际建筑安装工程费用组成中，承包商为承担通货膨胀、币值波动等风险所需要的费用属于。A：直接费 B：间接费 C：保险费 D：盈余

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、设计标准国家规范的强制性规定。A：必须高于 B：可以低于 C：可以高于 D：不得高于 E：专业监理

6、关于进口设备的货价，下列计算公式正确的是__。A．货价＝离岸价×人民币外汇牌价 B．货价＝到岸价×人民币外汇牌价

C．货价＝到岸价×人民币外汇牌价×外贸手续费率 D．货价＝离岸价×运费率

7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)，某分部分项工程的清单工程量为，施工方案工程量为。若该分部分项工程的直接工程费为100万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，税金为6万元，则该分部分项工程的综合单价为元。A：38 B：44 C：57 D：66 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是。

A：发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B：发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期． C：承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款 D：承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 E：专业监理

9、【例2·单选题】进度计划的执行过程中，应重点分析该工作的进度来判断工作进度，判断对计划工期产生的影响。A：拖延与相应费用的关系

B：拖延值是否大于该工作的自由时差 C：拖延与相应质量的关系

D：拖延值是否大于该工作的总时差 E：自我评定

10、【例2·单选题】《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求，国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。A：分公司 B：项目经理部 C：项目法人 D：项目监理部 E：工程保险金

11、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人正确的应对措施是。

A：继续停工等待工程师的指示

B：向工程师再次发出请求复工的报告 C：自行复工

D：向发包人提交请求复工的报告 E：专业监理

12、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中，措施费为直接工程费的5％，间接费费率为l0％，利润率为4％，综合计税系数为3．41％。该工程的建筑安装工程含税造价为万元。A：612．05 B：616．40 C：618．91 D：621．08 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、【例4·单选题】在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2天，则工作M的实际进度。

A：既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行 B：不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2天 C：会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天 D：会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长4天 E：自我评定

14、某分部工程由4个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，其流水节拍见表2-9。则流水施工工期为天。A：23 B：22 C：21 D：20 E：自我评定

15、监理工程师受建设单位委托控制建设工程设计进度时，应核查分析设计单位的。

A：技术经济定额 B：技术经济责任制 C：设计图纸进度表 D：设计绩效考核制度 E：自我评定

16、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

17、【例1·单选题】确定进度协调工作制度是监理工程师控制工程建设进度的。A：技术措施 B：合同措施 C：组织措施 D：经济措施 E：自我评定

18、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11％，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12％，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款的年实际利率为。A：11．00％ B：11．46％ C：12．00％ D：12．36％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、【例2·单选题】流水节拍是组织流水施工的。A：工艺参数 B：时间参数 C：空间参数

D：非流水施工参数 E：自我评定

20、第一次工地会议应在__举行。A．开工时 B．开工后

C．总监理工程师下达开工令之时 D．总监理工程师下达开工令之前

21、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是。

A：合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效 B：合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效 C：诉讼解决合同争议

D：合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议 E：专业监理

22、监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调方法中的__。A．专家会议法 B．书面协调法 C．情况介绍法 D．访问协调法

23、工程师一般不对进行计量。

A：承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成的返工 B：工程量清单中的全部项目 C：合同文件中规定的项目 D：工程变更项目

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、当建设工程有总承包单位时，对于单位工程施工进度计划，监理工程师。A：只负责审核而不需要编制 B：负责编制和审核

C：负责编制施工总进度计划

D：按年、季、月编制工程综合计划 E：自我评定

25、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法包括。A：拉伸试验 B：抗压试验 C：抗剪试验 D：弯曲试验 E：抗扭试验

2、建筑工程施工质量验收的要求包括。

A：参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格 B：符合施工组织设计要求 C：施工单位自检合格为基础

D：检验批的质量应按主控项目和一般项目验收 E：符合扩初设计图的要求

3、可以不申请办理施工许可证的情形有。A：工程投资额在80万元以下的建筑工程 B：工程投资额在30万元以下的建筑工程 C：建筑面积在以下的建筑工程 D：政府投资的建筑工程

E：建筑面积在以下的建筑工程

4、施工图预算审查的具体内容包括。A：各项取费标准是否符合现行规定 B：是否考虑了施工方案对工程量的影响 C：工程计量单位是否符合要求 D：施工组织设计是否合理

E：利润和税金的计取是否符合规定

5、在下列质量统计分析方法中，可用于过程评价或过程控制的是。A：排列图 B：因果分析图 C：直方图 D：控制图 E：相关图

6、利用横道图表示工程进度计划的特点有。

A：形象、直观，但不能反映出关键工作和关键线路 B：易于编制和理解，但调整繁琐和费时

C：能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期 D：能反映工程费用与工期之间的关系

E：可通过时间参数计算，求出各项工作的机动时间

7、__是进行隐蔽检查时必须作为重点控制的对象。A．混凝土墙体浇筑前对模板的检查 B．玻璃幕墙施工挂板前对龙骨的检查 C．基坑回填前对基础质量的检查 D．支柱模板对测量控制点的检查 E．预埋件的焊接检查

8、工程质量监督站对委托监理的工程主要的工作是__。A．监督质量行为 B．监督工程质量 C．监督工程进度 D．处理质量问题

E．核查勘察设计、施工和监理单位的资质

9、建设工程监理的主要任务是__。A．控制建设工程投资 B．控制建设工程制度 C．建设单位进行招标

D．协助施工单位进行索赔 E．控制建设工程质量

10、建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括。A：项目投资财务内部收益率 B：利息备付率

C：投资各方财务内部收益率 D：借款偿还期

E：项目投资财务净现值

11、工程设计专项资质划分为（）。A．建筑工程 B．建筑装饰

C．建筑安装工程 D．市政工程 E．建筑幕墙

12、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有。A：施工企业法定代表人代表企业参加施工投标 B：项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

C：监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务 D：项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E：设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

13、施工过程中技术复核工作的主要内容可概括为（）。A．图纸审查

B．隐蔽工程的检查验收 C．技术交底

D．工序间交接检查验收 E．工程施工预检

14、建设工程质量控制的目标含义是__。A．必须满足业主要求 B．必须满足施工要求

C．必须符合国家强制性质量标准要求 D．可以通过合同加以约定

E．必须符合其他建设条件的要求

15、建设项目管理的类型可以按__几方面划分。A．管理对象 B．管理主体 C．服务对象 D．服务内容 E．服务阶段

16、下列风险识别工作中，属于建设工程风险识别过程中核心工作的有。A：建立初始风险清单 B：分解建设工程风险 C：确定风险识别的原则

D：识别建设工程风险因素、风险事件及后果 E：建立建设工程风险清单

17、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

18、建设工程设计一般分为三个阶段。A：施工组织设计 B：方案设计 C：初步设计 D：设计准备 E：施工图设计

19、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有__。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E 20、【例5·多选题】下列关于编制单位工程施工进度计划的说法中，正确的有。A：最小工作面限定了每班安排人数的上限

B：每天的工作班数应根据安排的工人数和机械数确定 C：最小劳动组合限定了每班安排人数的下限

D：施工顺序通常受施工工艺和施工组织两方面的制约 E：应根据施工图和工程量计算规则计算每项工作的工作量

21、根据《建筑安装工程费用项目组成》文件的规定．社会保险费包括。A：养老保险费 B：失业保险费 C：医疗保险费 D：生育保险费 E：劳动保险费

22、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有__。A．投标人提供投标保函

B．中标人提供担保公司出具的履约保证书 C．发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D．发包人提供的在建工程留置权担保 E．承包人提交的预付款保函

23、建设工程流水施工的特点包括。A：有利于提高工程质量

B：各专业工作队能够连续施工

C：有利于提高技术水平和劳动生产率

D：尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短 E：单位时间投入的资源量大，不利于资源供应组织

24、关于组织流水施工中的时间参数，下列说法正确的有。A：流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间

B：主导施工过程中的流水节拍应是各施工过程流水节拍的平均值 C：流水步距是两个相邻的工作队进人流水作业的最小时间间隔

D：工期是指第一个专业队投入流水施工开始到最后一个专业队完成流水施工止的延续时间

E：流水步距的最大长度必须保证专业队进场后不发生停工、窝工现象

25、进行工程质量事故处理的主要依据中相关建设法规是具有的依据。A：权威性 B：约束性 C：通用性 D：普遍性 E：特例性

第三篇：2015年河北省监理工程师执业资格：工程师的口头指示模拟试题

2015年河北省监理工程师执业资格：工程师的口头指示模

拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。A：行业协会指定 B：仲裁委员会指定

C：业主与承包商协商选定 D：工程师和承包商协商选定 E：专业监理

2、【例1·单选题】如果招标工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以为准，确定投标报价的综合单价。A：招标工程清单的项目特征描述 B：设计图纸的项目特征描述 C：设计变更的项目特征描述 D：实际施工的项目特征描述

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、【例4·单选题】下列关于设备运杂费的描述中，错误的是。

A：设备运杂费包括供销部门的手续费、建设单位的采购与仓库保管费等

B：在设备出厂价格中没有包括的设备包装和包装材料器具费也属于设备运杂费 C：进口设备的运杂费率应适当降低

D：没有达到固定资产标准的工卡模具费用应列入设备运杂费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、编制工程竣工决算的单位及其部门是。A：承包商单位的预算部门 B：业主单位的预算部门 C：承包商单位的财务部门 D：业主单位的财务部门

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、特别重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。A：县级人民政府

B：设区的市级人民政府 C：省级人民政府

D：国务院或者国务院授权有关部门 E：工程保险金

6、【例2·单选题】下列关于监理文件档案资料传阅要求的说法中，正确的是。A：传阅人阅后应在文件封面上签名，并加盖个人私章 B：传阅人阅后应在文件封面上签名，并注明日期

C：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并加盖个人私章 D：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并注明日期 E：工程保险金

7、委托监理合同法律关系的客体是。A：监理工程 B：监理服务 C：监理规划

D：监理投标方案 E：专业监理

8、管理层次中协调层的职能是__。A．确定大政方针 B．参谋与咨询 C．组织与调配

D．操作与完成任务

9、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为。A：10万元 B：20万元 C：30万元 D：50万元 E：专业监理

10、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差为天。

A：均为5 B：6和5 C：均为6 D：11和6 E：自我评定

11、在工程量清单计价模式下，关于确定分部分项工程项目综合单价的说法，正确的是。

A：若分部分项工程量清单项目特征的描述与设计图纸不符，投标人应按设计图纸确定综合单价

B：综合单价中不需要考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用 C：综合单价中应考虑招标人和投标人承担的所有风险费用

D：招标文件中提供了暂估单价的材料，应按暂估单价计入综合单价 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、__对承包单位在材料、半成品、构配件的存放、保管条件及时间进行监控。A．监理员 B．监理工程师 C．总监理工程师 D．质检员

13、Project Controlling与工程项目管理的地位不同，Project Controlling咨询单位为服务。A：施工单位 B：设计单位 C：业主

D：监理单位 E：工程保险金

14、【例1．单选题】2013年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。2013年3月应调整的合同价的差额为万元。A：84 B：126 C：1584 D：1626 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是__。A．工程施工已经全部完成 B．承包商的工作使工程师满意 C．工程进度符合工程师的要求 D．变更项目已经工程师审核

16、【例1·单选题】下列质量事故中，属于建设单位责任的是。A：商品混凝土未经检验造成的质量事故 B：总包和分包职责不明造成的质量事故

C：施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故 D：地下管线资料不准造成的质量事故 E：工程变更单

17、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是__。A．物 B．财 C．行为

D．智力成果

18、下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是。A：当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率 B：当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率

C：在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小 D：实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先。A：确定可调整进度的范围 B：确定可利用的资源数量 C：分析所采取措施的成本 D：分析比较各种措施的优劣 E：自我评定 20、设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由承担。A：卖方 B：买方 C：运输方 D：买卖双方 E：专业监理

21、依据投资概算核拨的，由建设单位直接移交使用单位。A：固定资产 B：无形资产

C：项目铺底流动资金 D：其他资产

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。A．工作目标 B．总监理工程师 C．工作内容 D．工作方法

23、下列对于应急费的阐述，正确的是。

A：包括未明确项目的准备金和不可预见准备金

B：不可预见准备金是为了补偿直至工程结束时的未知价格增长 C：不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用 D：未明确项目准备金是用来补偿估算的误差 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、下列属于工程造价控制的技术措施的是。

A：通过审核施工组织设计和施工方案，使施工组织合理化 B：协助完善质量保证体系 C：建立健全项目监理机构 D：建立多级网络计划体系 E：工程保险金

25、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是。A：合同协议书、通用条款、专用条款 B：中标通知书、专用条款、协议书 C：中标通知书、专用条款、投标书

D：中标通知书、专用条款、工程量清单 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有。A：投标人提供投标保函

B：中标人提供担保公司出具的履约保证书 C：发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D：发包人提供的在建工程留置权担保 E：承包人提交的预付款保函

2、下列编制工程量清单其他项目费报价的说法，正确的有。A：暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写 B：材料暂估价格由投标人根据实际情况自主确定

C：总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定 D：专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定

E：计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用

3、强制确定法可用于价值工程活动中的。A：对象选择 B：功能评价 C：功能定义 D：方案创新 E：方案评价

4、建设工程进度风险导致的损失可能是__。A．货币的时间价值

B．延期投入使用的收入损失 C．延期增加的索赔款 D．第三者责任的损失

E．为赶上进度所需的额外费用

5、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有。

A：设计合同经签字盖章后立即生效 B：设计合同在支付定金后生效

C：设计合同的定金为合同总价的20％ D：设计人收到定金为设计开工的标志

E：委托人不按约定支付定金应承担违约责任

6、在工程项目设计阶段，设计质量控制的依据包括（）。A．有关工程建设及质量管理方面的法律、法规 B．项目评估报告、选址报告

C．有关工程建设的技术标准，包括设计和施工规范，规程及标准 D．设计规划大纲、设计纲要 E．项目建议书

7、在组织建设工程流水施工时，加快的成倍节拍流水施工的特点包括。A：同一施工过程中各个施工段的流水节拍不尽相等 B：相邻专业工作队之间的流水步距全部相等 C：各施工过程中所有施工段的流水节拍全部相等

D：专业工作队数大于施工过程数，从而使流水施工工期缩短 E：各个专业工作队在施工段上能够连续作业

8、下列属于FIDIC道德准则中公平的内容有。A：寻求符合可持续发展原则的解决方案

B：在提供职业咨询、评审或决策时公平地提供专业建议、判断或决定 C：为客户服务过程中可能产生的一切潜在的利益冲突，都应告知客户 D：在任何情况下，始终维护咨询业的尊严、地位和荣誉 E：不接受任何可能影响其独立判断的报酬

9、关于代理，以下各项表述中正确的是。

A：代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任 B：无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任

C：书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任 D：第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任

E：被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任

10、设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括。A：经批准的可行性研究报告 B：设计依据的标准 C：城市规划许可文件 D：限额设计要求 E：工程勘察资料

11、施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括。A：取得相关行政管理部门的爆破作业许可 B：取得爆破作业资质证件

C：与相邻建筑物所有人进行协调 D：作好施工现场的安全防护工作 E：保护相邻建筑物

12、FIDIC合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是__。A．不包含在合同价格之内 B．业主的备用金

C．可作为供意外用途的开支 D．支付时不需业主同意

E．用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额

13、监理实施细则中，专业工程特点应从专业工程进行有针对性的阐述。A：施工的重点和难点 B：施工工艺 C：施工工序 D：工程概况

E：施工范围和施工顺序

14、掌握和运用建设程序，是监理人员__的要求。A．科学、公正监理 B．业务素质 C．职业准则 D．监理义务 E．监理职责

15、在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期，应选择__的关键工作作为压缩对象。A．持续时间最长

B．缩短时间对质量影响不大 C．直接费用最小 D．直接费用率最小 E．有充足备用资源

16、下列属于缔约过失责任的有。A：假借订立合同，恶意进行磋商 B：与限制民事行为能力人订立的合同 C：与元权代理人代订的合同

D：有其他违背诚实信用原则的行为

E：故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

17、Partnering模式的适用情况有。A：业主长期有投资活动的建设工程

B：不宜采用公开招标或邀请招标的建设工程 C：复杂的不确定因素较多的建设工程 D：国际金融组织贷款的建设工程 E：采用公开招标的建设工程

18、关于合同生效的说法，正确的有。A：口头合同自受要约人承诺时生效 B：书面合同自当事人双方签字时生效 C：书面合同自当事人双方盖章时生效 D：书面合同不能通过合同的履行生效 E：办理批准手续不会对合同生效产生影响

19、【例1·多选题】工程师一般只对以下方面的工程项目进行计量。A：组织措施费项目

B：工程量清单中的全部项目 C：合同文件中规定的项目 D：工程变更项目 E：技术措施费项目 20、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的组织措施有（）。A．改善劳动条件

B．增加每天的施工班次

C．增加劳动力和施工机械的数量 D．组织搭接作业或平行作业 E．缩短工艺技术间歇时间

21、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位还应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有。A：深基坑

B：起重吊装工程 C：地下暗挖工程 D：高大模板工程 E：拆除、爆破工程

22、与横道计划相比，网络计划的特点表现为__。A．网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系

B．通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作 C．通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间 D．网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整

E．能直观地反映流水施工的施工工期及各工序最早开始时间及最迟开始时间

23、按照《建设工程施工合同(示范文本)》对“设计变更”的规定，下列情况中属于设计变更的有。

A：减少合同中约定的工程量

B：删减合同中约定的部分承包工作内容 C：提高合同中约定的部分工程质量标准 D：增加附加工作内容

E：变更工程有关部分的基线

24、编制标底价格应遵循的原则有__。

A．标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内 B．标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合 C．标底价格应包括不可预见费(特殊情况)、预算包干费、措施费 D．按企业级别取费 E．按工程项目类别取费

25、在监理规划中工程合同其他事项的管理包括__。A．工程延期报告及审批 B．人员进场计划安排 C．索赔报告及审批

D．监理人员的职责分工

E．合同争议违约报告及处理意见

第四篇：山东省2017年监理工程师执业资格工程师助手的指示考试试卷

山东省2017年监理工程师执业资格：工程师助手的指示考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某工程双代号时标网络计划如图3-36所示，其中工作A的总时差和自由时差周。A：均为0 B：分别为1和0 C：分别为2和0 D：均为4 E：自我评定

2、【例1·单选题】根据《高强混凝土应用技术规程》，高强混凝土是指强度等级不低于的混凝土。A：C50 B：C55 C：C60 D：C65 E：工程变更单

3、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是。A：招标投标制 B：合同管理制 C：工程监理制 D：项目法人负责制 E：专业监理

4、网络计划工期优化的前提是。A：计算工期不满足计划工期 B：不改变各项工作之间的逻辑关系 C：计划工期不满足计算工期 D：将关键工作压缩成非关键工作 E：自我评定

5、关于工程网络计划中关键路线的说法，正确的是。A：关键线路上工作总时差一定为零 B：关键线路是总持续时间最短的线路 C：工程网络计划中只有一条关键路线 D：关键线路在网络计划执行过程中会发生转移 E：自我评定

6、【例3·单选题】非生产性建设工程总投资包括。A：建设投资和流动资金 B：建设投资和铺底流动资金

C：建设投资 D：固定资产投资和无形资产投资 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。A．质量事故 B．安全事故 C．进度拖延 D．经济损失

8、【例5·单选题】工程网络计划费用优化的目标是。A：在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡 B：在满足资源限制的条件下使工期保持不变 C：在工期最短的条件下使工程总成本最低 D：寻求工程总成本最低时的工期安排 E：自我评定

9、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是__。A．监理实施细则 B．不合格项目通知 C．供货单位资质材料 D．月付款报审与支付凭证

10、质量管理体系程序的内容包括__。A．不合格控制程序 B．整改措施程序 C．顾客投诉程序 D．文件流程控制程序

11、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是。A：一方因重大误解而订立的合同 B：双方协商一致订立的显失公平的合同 C：双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同 D：一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 E：专业监理

12、某项目进口一批生产设备，FOB价为650万元，CIF价为830万元。银行财务费率为0．5％，外贸手续费率为1．5％，关税税率为20％，增值税税率为17％。该批设备无消费税、海关监管手续费，则该批进口设备的抵岸价是万元。A：1181．02 B：1181．92 C：1001．02 D：1178．32 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、下列计算进口设备关税正确的公式是。A：完税价格×关税税率 B：FOB×关税税率 C：(FOB×国际运费)×关税税率 D：(FOB+国际运费+国外运输保险费)×关税税率 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、【例1·单选题】确定进度协调工作制度是监理工程师控制工程建设进度的。A：技术措施 B：合同措施 C：组织措施 D：经济措施 E：自我评定

15、适用于时标网络计划中实际进度与计划进度比较的方法是。A：S曲线比较法 B：香蕉曲线比较法 C：前锋线比较法 D：列表比较法 E：自我评定

16、【例1·单选题】编制按时间进度的资金使用计划，通常可以利用控制项目进度的进一步扩充而得。A：投资总概算 B：网络图 C：施工组织设计 D：横道图 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、关于投机风险和纯风险重复出现概率的说法，正确的是。A：投机风险重复出现的概率较小，纯风险重复出现的概率较大 B：投机风险重复出现的概率较大，纯风险重复出现的概率较小 C：投机风险和纯风险重复出现的概率均较大 D：投机风险和纯风险重复出现的概率均较小 E：工程保险金

18、在直方图的绘制过程中，当用随机抽样的方法抽取数据，一般要求数据在以上。A：30个 B：40个 C：50个 D：60个 E：工程变更单

19、工程网络计划的费用优化是指寻求__的过程。A．资源使用均衡时工程总成本最低 B．工程总成本固定条件下最短工期安排 C．工程总成本最低时工期安排 D．工期固定条件下工程总成本最低 20、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款450万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务。A：全部消灭 B：还有50万元 C：还有100万元 D：还有130万元

E：专业监理

21、在建设工程特性中，是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。A：适用性 B：耐久性 C：可靠性 D：安全性 E：工程变更单

22、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。A：参加工程竣工验收 B：编写工程质量评估报告 C：对实际完成量与计划完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响 D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

23、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、有关其他项目清单的表述，下列内容中错误的是。A：暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价 B：投标人应将材料暂估单价计人工程量清单综合单价报价中 C：计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作 D：以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、【例1·单选题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第1年400万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期不支付利息，则该项目的建设期利息为万元。A：12．00 B：120．00 C：54．72 D：42．72 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、质量管理体系认证一般要经过等程序。A：递交申请

B：签订合同 C：颁发证书 D：监督 E：持续改进

2、根据现行《建筑安装工程费用项目组成》规定，社会保险费包括。A：养老保险费 B：失业保险费 C：生育保险费 D：工伤保险费 E：劳动保护费

3、下列工程监理企业资质标准中，属于专业乙级资质标准的有。A：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元 B：企业技术负责人为注册监理工程师并具有10年以上工程建设工作经验 C：注册造价工程师不少于2人 D：有必要的工程试验检测设备 E：2年内独立建立过3个以上相应专业三级工程项目

4、施工图主要审查的内容有。A：是否符合建设投资要求 B：是否符合工程强制性标准 C：地基基础的安全性 D：主体结构的安全性 E：设计企业和注册执业人员是否按规定在施工图上加盖相应印章和签字

5、关于停工损失中的审核索赔，下列说法正确的是__。A．以计日工费计算 B．以机械台班费计算 C．按设备折旧费计算 D．按设备租赁费计算 E．以人工单价为准

6、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小 B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力 D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析

7、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有。A：不可抗力 B：承包人的违约 C：施工机械发生故障 D：发包人延迟提供材料 E：提供图纸延误

8、下列属于招标文件内容组成的有。A：投标邀请函

B：投标人须知 C：评标办法 D：施工单位资质 E：设计资料

9、《建设工程质量管理条例》中所称的建设工程是指__。A．土木工程 B．建筑工程 C．线路管道和设备安装工程 D．装修工程 E．保修工程

10、下列有关见证取样的要求，描述正确的有。A：试验室要具有相应的资质并进行备案、认可 B：负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格 C：施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任 D：试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据 E：见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定

11、建筑安装工程费用直接工程费中的人工费包括生产工人的。A：工伤保险费 B：劳动保护费 C：医疗保险费 D：因气候影响的停工工资 E：流动施工津贴

12、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括。A：监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意 B：监理人调换总监理工程师须征得委托人同意 C：批准监理人的监理工作实施细则 D：审查监理人提交的监理报告 E：要求更换不称职的监理人员

13、【例3·多选题】需要列入施工进度计划的施工过程有。A：建造类施工过程 B：运输类施工过程 C：制备类施工过程 D：采用装配式钢筋混凝土结构建设工程的钢筋混凝土构件现场制作过程 E：结构安装中的构件吊运施工过程

14、在CB/T19000—2000标准中，质量体系术语是指为实现质量管理所需的__。A．组织结构 B．程序 C．过程方法 D．持续改进 E．资源

15、根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业进行资质年检时，应向

建设行政主管部门提交__等资料。A．《工程监理企业资质年检表》 B．《工程监理企业资质证书》 C．《监理业务手册》 D．企业章程 E．《企业法人营业执照》

16、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有。A：中标通知书一合同协议书一合同专用条款 B：中标通知书一投标书一合同通用条款 C：履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单 D：投标书一合同专用条款一标准规范 E：图纸一合同专用条款一工程量清单

17、单位工程施工进度计划编制的依据有。A：施工总进度计划 B：合同工期或定额工期 C：分部工程施工方案 D：气象资料 E：施工现场条件

18、产量的盈亏平衡分析的假定条件是，在一定时期内，都保持不变。A：固定成本 B：单位产品的销售价格 C：生产数量 D：生产产品的需求量 E：单位产品的可变成本

19、适于采用风险自留对策的条件有。A：期望损失不严重 B：损失不能准确预测 C：企业具有承受损失的能力 D：内部服务优良 E：投资机会不好 20、《卓越绩效评价准则》的评价内容包括。A：决策 B：领导 C：战略 D：顾客与市场 E：资源

21、监理工程师在施工招投标阶段，对报名参与投标企业主要考核的内容包括（）。A．查对企业资质证书 B．考核企业近期表现 C．检查质量管理机构及责任制的落实情况 D．考核近期承建工程的质量情况与管理水平E．考核企业目前的融资能力

22、【例6·多选题】建筑工程一切险中的除外责任包括。

A：地震 B：洪水 C：设计错误引起的损失 D：自然磨损 E：维修保养费用

23、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程。A：计算工期满足要求工期 B：资源需用量降至最低 C：总成本降至最低 D：资源强度降至最低 E：资源需用量满足资源限量要求

24、固定节拍流水施工的特点是（）。A．只有一个施工过程在各个施工段流水节拍均相等 B．所有施工过程在各个施工段流水节拍均相等 C．相邻施工过程的流水步距相等 D．各施工段同时开展相同专业的施工 E．同一时间内将会有多个专业队施工

25、建设工程监理的实施原则包括。A：守法、诚信、公正、科学的原则 B：公正、独立、自主的原则 C：严格监理、热情服务的原则 D：管理跨度与管理层次统一的原则 E：综合效益的原则

第五篇：注册监理工程师执业资格注册

注册监理工程师执业资格注册

发布日期: 2010-5-24阅读次数176

21一、许可依据

《注册监理工程师管理规定》（建设部令第 147 号）、《关于印发 < 注册监理工程师注册管理工作规程 > 的通知》（建市监函 [2006]28 号）

二、申请条件

取得资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位。

三、提交材料

（一）初始注册需提交材料（一式二份）

1、初始注册申请表（表格由“注册监理工程师管理系统”生成）和相应电子文档（电子文档通过注册系统发送给省级注册管理机构）；

2、申请人的执业资格证、职称证、学历或学位证、身份证件复印件；

3、申请人与聘用单位签订的有效聘用劳动合同及社会保险机构出具的聘用单位为申请人缴纳社会保险的清单复印件（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明复印件）；

4、取得执业资格的人员，自证书签发之日起超过三年申请初始注册的，应提交达到继续教育要求的证明材料；

5、1寸免冠正面近期照片一张；

6、监理工程师执业行为核查情况登记表（表格可从福建省建设执业资格注册管理中心网站

[ http://zczx.fjjs.gov.cn/]下载专区中下载）。

（二）变更注册需提交材料（一式二份）

1、变更注册申请表（表格由“注册监理工程师管理系统”生成）和相应电子文档（电子文档通过注册系统发送给省级注册管理机构）；

2、申请人与原聘用单位解除劳动合同的证明文件；

3、申请人与现聘用单位签订的聘用劳动合同及社会保险机构出具的聘用单位为申请人缴纳社会保险的清单复印件（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明复印件）；

4、申请变更注册专业的，应提供与申请注册专业相关的工程技术、工程管理工作经历和工程业绩证明，以及满足相应专业继续教育要求的证明材料；

5、申请单位名称更名的，只需提供聘用单位新名称的营业执照复印件；

6、跨省、自治区、直辖市变更执业单位的，还须提供满足新聘用单位所在地相应继续教育要求的证明材料；

6、申请人的原注册证书及执业印章、1寸免冠正面近期照片一张；

7、监理工程师执业行为核查情况登记表（表格可从福建省建设执业资格注册管理中心网站

[ http://zczx.fjjs.gov.cn/]下载专区中下载）。

（三）延续注册需提交材料（一式二份）

1、延续注册申请表（表格由“注册监理工程师管理系统”生成）和相应电子文档（电子文档通过注册系统发送给省级注册管理机构）；

2、申请人与聘用单位签订的有效聘用劳动合同及社会保险机构出具的聘用单位为申请人缴纳社会保险的清单复

印件（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明复印件）；

3、在注册有效期内达到继续教育要求的证明材料；

4、注册证书复印件5、1寸免冠正面近期照片一张；

6、监理工程师执业行为核查情况登记表（表格可从福建省建设执业资格注册管理中心网站

[ http://zczx.fjjs.gov.cn/]下载专区中下载）。

（四）注销注册需提交材料（一式二份）

（1）注销注册申请表（表格由“注册监理工程师管理系统”生成）和相应电子文档（电子文档通过注册系统发送给省级注册管理机构）；

（2）申请人的注册证书和执业印章；

（3）证明注销原因的有效文件。

四、办理流程、申请人应 登陆 “ 福建省建设执业资格注册管理中心 ” 网站（网址： http://zczx.fjjs.gov.cn）, 点击“网上申报注册”，通过“注册监理工程师管理系统”填写注册信息、打印注册申请表，并上传电子文档；、聘用单位审核有关申报材料并签署意见后将申请材料上报省住房和城乡建设厅；、省住房和城乡建设厅对申请材料进行初审，核对原件和对有关内容进行核查，提出初审意见，再将初审意见和全部申请材料上报住房和城乡建设部。

五、办理期限

省住房和城乡建设厅自受理材料之日起在二十个工作日内上报住房和城乡建设部。

六、受理时间

省住房和城乡建设厅随时受理初始、延续、变更和注销注册材料。

七、办理地址、联系电话

办理地址：福州市北大路242号建设公寓一楼联系电话：0591-87546767