2018年安全工程师《案例分析》内容：第六章2.2考试试卷

第一篇：2018年安全工程师《案例分析》内容：第六章2.2考试试卷

2018年安全工程师《案例分析》内容：第六章2.2考试试

卷

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、《消防法》规定，关于建设工程的消防安全，下列说法中，不正确的是。A：按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核

B：经公安消防机构审核的建筑工程消防设计需要变更的，应当报经原审核的公安消防机构核准

C：按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收

D：建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者推荐标准 E：相对密度(空气=1)为1．19

2、用扣件式钢管脚手架作支架柱时，其支架立柱为群柱架，高宽比不应大于，否则应架设抛撑或缆风绳，保证该方向的稳定。A：5 B：6 C：10 D：15 E：立即转移账户上的资金

3、行政机关实施行政管理，除涉及国家秘密和依法受到保护的商业秘密、个人隐私的以外，应当注意公开听取公民、法人其他组织的意见。这体现了依法行政的要求。A：程序正当 B：合法行政 C：权责统一 D：高效便民

E：相对密度(空气=1)为1．19

4、《安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合__的劳动防护用品。

A．国际标准 B．企业标准

C．国家标准或者行业标准 D．行业标准或者企业标准

5、[2008年考题]爆破帽是压力容器安全附件的一种，其爆破压力误差较小，泄放面积较小，多用于容器。A：高压 B：超高压 C：中压 D：低压

E：立即转移账户上的资金

6、__的确定要考虑行驶在道路曲线部分上的汽车所受到的离心力、重力与地面提供的横向摩擦力之间的平衡，并考虑不至影响乘员的良好心情。A．曲线半径 B．曲率半径

C．最小曲率半径 D．最大曲率半径

7、__的目的是确保生产经营单位主动评价其潜在事故与紧急情况发生的可能性及其应急响应的需求。A．培训、意识及能力 B．运行控制

C．事故事件与不符合的调查 D．应急预案与响应

8、下列说法不正确的是__。

A．闪点是衡量物质火灾危险性的重要参数

B．燃点对可燃固体和闪点较高的液体具有重要意义，在控制燃烧时，需将可燃物的温度降至其燃点以下

C．火灾防治途径有评估、阻燃、火灾探测、灭火等

D．添加型阻燃剂具有赋予组成物或聚合物永久阻燃性的优点

9、在事故树分析中，某些基本事件共同发生时，便可导致顶上事件发生，这些基本事件的集合称为事故树的__。A．割集 B．最小割集 C．径集

D．最小径集

10、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，较大事故逐级上报至和负有安全生产监督管理的有关部门。

A：省、自治区、直辖市人民政府安全监督管理部门 B：设区的市级安全监督管理部门 C：国务院安全监督管理部门

D：县级人民政府安全监督管理部门 E：相对密度(空气=1)为1．19

11、木工机械的特点是切削速度高，刀轴转速一般都要达到__r/min，有时甚至更高，因而转动惯性大，难以制动。A．250～400 B．2500～4000 C．3000～4500 D．4000～5000

12、[2009年考题]在水泥行业中，回收生产性粉尘，通常使用的方法是。A：燃烧法 B：吸附法 C：洗涤法 D：袋滤法 E：立即转移账户上的资金

13、[2011年考题]化工企业火灾爆炸事故不仅能造成设备损毁、建筑物破坏，甚至会致人死亡，预防爆炸是非常重要的工作。防止爆炸的一般方法不包括。A：控制混合气体中的可燃物含量处在爆炸权限以外 B：使用惰性气体取代空气 C：使氧气浓度处于极限值以下 D：设计足够的泄爆面积 E：立即转移账户上的资金

14、国家安全生产监督管理是以国家机关为主体实施的，它是以__名义并运用__权利，对企业、事业单位和有关机关履行安全生产职责和执行安全生产法规、政策和标准的情况，依法进行监督、监察、纠正和惩诫的工作。A．国家；国家 B．政府；行政 C．国家；行政 D．政府；国家

15、对于300人以下的生产经营单位，下列叙述中正确的是__。A．从事矿山开采的单位，必须设置安全生产管理机构

B．从事建筑施工和危险物品生产的单位，必须配备专职安全生产管理人员 C．从事危险物品储存的单位，必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

D．不从事与危险物品有关的非矿山开采、建筑施工单位，不能设置安全生产管理机构，但必须配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务

16、消防安全重点单位应当履行的职责不包括__。A．设置防火标志 B．业务培训与宣传

C．制定灭火和应急疏散预案 D．定期组织消防演练

17、中深孔爆破的炮眼直径应__mm、深度为2～4m。A．＜25 B．＞25 C．＜50 D．＞50

18、[2010年考题]机器的安全装置包括固定安全防护装置、联锁安全装置、控制安全装置、自动安全装置、隔离安全装置等。其中，利用固定的栅栏阻止身体的任何部分接近危险区域的装置属于。A：隔离安全装置 B：联锁安全装置 C：自动安全装置

D：固定安全防护装置

E：立即转移账户上的资金

19、依据《行政处罚法》的规定，违法行为在__内没有发现的，不再给予处罚。A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年

20、对典型化工单元加热过程安全分析描述不正确的是。

A：采用水蒸气或热水加热时，应定期检查蒸气夹套和管道的耐压强度，并应装设压力计和安全阀

B：采用充油夹套加热时，需将加热炉门与反应设备用砖墙隔绝，或将加热炉设于车间里边

C：为了提高电感加热设备的安全可靠程度，可采用较大截面的导线，以防过负荷 D：在采用直接用火加热工艺过程时，加热炉门与加热设备间应用砖墙完全隔离，不使厂房内存在明火

E：立即转移账户上的资金

21、《民用爆破器材工厂设计安全规范》适用于的新建、改建、扩建和技术改造工程。

A：地下、半地下建筑 B：民用爆破器材工厂 C：火力发电厂

D：建筑高度大于24 m的单层公共建筑 E：立即转移账户上的资金

22、[2009年考题]当模板的面板材料为覆面竹胶合板时，应符合下列规定：表面应乎整光滑，具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜，厚度不应小于mm。A：12 B：15 C：18 D：20 E：立即转移账户上的资金

23、根据《国际危规》的要求，危险货物必须按照《国际危规》标准，附带正确耐久的标志。危险货物的标志由标记、图案标志和标牌组成，所有标志均须满足经至少__个月的海水浸泡后，既不脱落又清晰可辨的要求。A．2 B．3 C．4 D．5

24、__与爆破片装置并联组合时，爆破片的标定爆破压力不得超过容器的设计压力。

A．中压容器 B．安全阀 C．压力器 D．阻冷器

25、×年×月×日，某镇煤矿发生瓦斯爆炸事故，事故死亡29人。该煤矿上年产量3万吨，税利60万元，企业上年平均职工人数是105人，企业上年工作日数是300 d，这次事故因人身伤亡所支出的费用是640万元，善后处理费用是130万元，财产损失价值达280万元，停产、减产损失价值20万元，资源损失价值30万元。这次事故造成的间接经济损失是万元。A：30 B：50 C：55．2 D：331．4 E：381．4

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、A铜业公司是某大型企业的控股子公司。2009年，A铜业公司新建采用艾萨熔炼技术生产铜及硫酸的项目。项目于2009年1月开工建设，9月10日投产运行。项目主要工艺设备有艾萨熔炼炉、电炉、余热锅炉等。艾萨熔炼炉产生的高温烟气进入余热锅炉，经热交换后产生蒸汽，热交换后的烟气经除尘净化系统处理后排出。余热锅炉设计额定蒸汽压力2．5 MPa、额定蒸发量35 t／h、额定蒸汽温度350℃。2009年11月24日20时，当班调度甲听到一声巨响，随即在监控系统屏幕上看到余热锅炉有大量蒸汽喷出。甲按照应急救援预案要求立即拉响警报，通知紧急停炉和现场人员撤离，报告公司总经理乙。乙接报后，立即向上级有关部门报告，同时赶往现场指挥救援。21时，经人员清点，仍有5名职工下落不明，乙派2名工人进入现场查看情况，因现场蒸汽太大，2名工人被烫伤。于是紧急外调防护服，救援人员穿上防护服进入余热锅炉房，发现4名职工死亡、1人重伤。事后查明，事故发生时余热锅炉的运行压力2．3 MPa、蒸汽温度310℃，从熔炼炉到余热锅炉的冷却屏波纹金属软管爆裂，大量高温饱和蒸汽喷出，导致现场人员伤亡。此次事故的直接经济损失为420万元。根据《职业病目录》(卫法监发[2002]108号)，该熔炼炉操作工可能罹患的职业病包括。A：尘肺

B：职业性放射性疾病 C：职业中毒

D：物理因素所致职业病 E：生物因素所致职业病

2、由主管部门对下属各企业或生产单位进行的全面检查，必要时可组织进行系统的安全性评价。以上描述的是__。A．定期安全生产检查 B．经常性安全生产检查 C．专业(项)安全生产检查 D．综合性安全生产检查

3、依据《道路交通安全法》的规定，高速公路限速标志标明的最高时速不得超过km。A：70 B：80 C：100 D：120 E：相对密度(空气=1)为1．19

4、采用__技术，既可以防止事故的发生，也可以防止事故的扩大，减少事故的损失。A．隔离

B．故障-安全设计 C．设置薄弱环节 D．救援

5、高压容器为第__类压力容器。A．一 B．二 C．三 D．四

6、煤矿企业特有的工矿企业类伤亡事故统计指标是__。A．直接经济损失 B．损失工作日 C．万吨死亡率 D．特大事故率

7、应急演练按其目的与作用，可以分为 A：检验性演练 B：示范性演练 C：研究性演练 D：功能演练 E：桌面演练

8、爆破片又称为爆破膜或防爆膜，是一种断裂型安全泄放装置。与安全阀相比，它具有的特点。A：结构简单 B：泄压反应快 C：密封性能好 D：适应性强 E：操作简便

9、《特种设备安全监察条例》中所称的特种设备安全监督管理部门是指__。A．国家质量监督检验检疫总局 B．各级地方质量技术监督局

C．国务院设立的特种设备安全监察机构

D．省(自治区、直辖市)设立的特种设备安全监察机构 E．市(地)及经济发达县设立的特种设备安全监察机构

10、__常用来检查内部结构的裂纹、搭接、夹杂物、焊接不良的焊缝、锻造裂纹、腐蚀坑以及加工不适当的塑料压层等，还可以检查管道中流体的流量、流速以及泄露等。A．铁谱分析 B．红外线监测 C．光谱分析 D．超声波探伤

11、[2011年考题]《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故进行分级的依据有。A：人员死亡数量

B：直接经济损失的数额 C：事故责任人

D：间接经济损失的数额 E：人员重伤数量

12、在构建预警机制过程中，需要综合考虑__因素。A．防止重复投资，造成资源的浪费

B．处理好预警机制的硬件与软件之间的关系 C．处理好高风险与高危险之间的关系

D．要处理好社会敏感与实际危害之间的关系 E．要处理好社会与自然之间的关系

13、某公司危险化学品生产储罐区防火设施存在重大事故隐患。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于重大事故隐患管理工作的说法中，正确的是

A：公司对发现的重大事故隐患在整改完成后方才向当地安全检查部门报告 B：该重大事故的隐患报告含隐患的危害程度及整改难易程度分析 C：由公司安全管理部门组织并实施该事故隐患的治理方案

D：该事故隐患的治理方案应包括停产治理影响公司产量的分析 E：相对密度(空气=1)为1．19

14、依据《工伤保险条例》，确定工伤保险缴费档次和费率的依据有。A：企业所有制性质 B：工伤发生率

C：工伤保险费的使用情况 D：不同行业的工伤风险程度

E：不同行业不同工种的危险等级

15、安全生产监督管理人员的职责有。A：严格履行有关行政许可的审查工作 B：接受行政监察机关的监督 C：及时组织处理事故

D：正确处理事故隐患，防止事故发生

E：依法处理不符合法律法规和标准的有关设施、设备、器材

16、以系统工程的观点，来分析有关安全的概念，下列说法符合系统工程观点的是

A：世界上没有绝对安全的事物，任何事物中都包含有不安全因素，具有一定的危险性

B：安全是一个相对的概念，危险性是对安全性的隶属度 C：当危险性低于某种程度时，人们就认为是安全的 D：安全工作贯穿于系统整个寿命期间

E：只要做好了本质安全，就不会发生事故

17、[2008年考题]金属切削机床是用切削方法将毛坯加工成机器零件的装备。金属切削机床的危险部位或危险部件有。A：旋转部件和内旋转咬合部件 B：往复运动部件和突出较长的部件 C：工作台 D：切削刀具 E：齿轮箱

18、物体围绕其平衡位置做往复运动称为振动。对于低频振动，一般要从三个__的方向上进行检测；对于高频振动，通常从__方向上进行检测。A．互相垂直；一个

B．互相成120°角；两个 C．互相垂直；两个

D．互相成120°角；一个

19、[2009年考题]在生产环境中，生产性毒物有不同的存在形态。下列各项，受生产性毒物形态影响的有。A：空气中毒物采样方法的选择 B：防护措施的选择 C：毒物进入人体的途径 D：生产效率 E：工作班次

20、__施工安全技术措施，应由组织编制该措施的负责人向各工种施工负责人、作业班组长进行安全技术交底。A．单项工程 B．单位工程 C．分部工程 D．分项工程

21、安全评价报告的载体一般采用文本形式，为适应信息处理、交流和资料存档的需要，报告可采用__。A．完善相关文件 B．设立文件密码 C．建立文件夹

D．多媒体电子载体

22、《行政处罚办法》对强制执行行政处罚的措施作出的规定有。A：到期不缴纳罚款的，每日按罚款额的3%加处罚款 B：销售商品的，以销售收入作为违法所得

C：根据法律规定，将查封、扣押的设施、设备、器材拍卖所得价款抵缴罚款 D：申请检察院强制执行 E：申请人民法院强制执行

23、从事《特种设备安全监察条例》规定的监督检验、定期检验、型式试验检验检测工作的特种设备检验检测机构，应当经__标注。A．特种设备监督检验机构 B．特种设备型式试验机构 C．国务院

D．国务院特种设备安全监督管理部门

24、根据《工伤保险条例》的规定，按照国际惯例和我国立法，工伤保险补偿实行的原则，这是基于职业风险理论确立的。A：全责任补偿 B：无责任补偿 C：部分责任补偿 D：有无责任都补偿

E：相对密度(空气=1)为1．19

25、根据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》，高毒作业场所应当设置警示标识和中文警示说明、设置通讯报警设备，并设置区域警示线，警示线的颜色是 A：黄色 B：红色

C：黄黑相间色 D：红白相间色

E：相对密度(空气=1)为1．19

第二篇：2004年注册安全工程师考试案例分析试卷及参考答案

2004年注册安全工程师考试案例分析试卷及参考答案

一、某家具厂厂房是一座四层楼的钢筋混凝土建筑物。第一层楼的一端是车间，另一端为原材料库房，库房内存放了木材、海绵和油漆等物品。车间与原材料库房用铁栅栏和木板隔离。搭在铁栅栏上的电线没有采用绝缘管穿管绝缘，原材料库房电闸的保险丝用两根铁丝替代。第二层楼是包装、检验车间及办公室。第三层楼为成品库。第四层楼为职工宿舍。由于原材料库房电线短路产生火花引燃库房内的易燃物，发生了火灾爆炸事故，导致17人死亡，20人受伤，直接经济损失80多万元。

根据上述事故案例回答下列问题：

1、填空：《中华人民共和国安全生产法》第三十四条规定，生产、经营、储存、使用危险化学物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

2、按照《中华人民共和国安全生产法》的要求，该厂负责人接到事故报告后，应当做什么、不得做什么？

按照《安全生产法》第七十条的规定，单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员作伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

3、事故调查组应由哪些部门组成？调查组的主要职责是什么？

事故调查组应由省级安全生产监督管理局、省公安厅（消防总队）、省监察厅、省总工会、省检察院、企业的主管部门（视其隶属关系而定）和有关技术专家组成事故调查组。

调查组的主要职责是：

（1）查明事故发生的原因、人员伤亡及财产损失情况；

（2）查明事故的性质和责任；

（3）提出事故处理及防止类似事故再次发生所应采取措施的建议；

（4）提出对事故责任者的处理建议；

（5）检查控制事故的应急措施是否得当和落实；（可有可无）

（6）写出事故调查报告。

4、事故调查的基本程序是什么？

教材中归纳了11条。

（1）事故的通报；

（2）成立事故调查组；

（3）事故现场处理；

（4）事故有关物证的搜集；

（5）事故事实材料的搜集；

（6）事故人证材料搜集记录；

（7）事故现场摄影及拍照；

（8）事故图（表）的绘制；

（9）事故原因的分析；

（10）事故调查报告编写；

（11）事故调查结案归档。

实际上第1条、第3条和第11条不是事故调查程序中的内容，实际运行中的程序应该如下：

（1）成立事故调查组；

（2）现场物证搜集（包括现场摄像拍照）、探查（绘制事故现场图，查明起火点和火源）；

（3）搜集有关原始资料和记录；

（4）调查询问相关人员，作出司法认可的笔录；

（5）分析事故原因，写出事故技术报告（必要时有的还需要做材料分析试验和技术鉴定）；

（6）分清事故责任，写出事故管理责任和责任者的处理意见报告；

（7）调查组研究讨论；

（8）形成事故调查报告；

（9）报批。

二、某企业为小型货车生产厂，地处我国华北地区，年产小型货车5万辆，现有职工1100余人。

厂区主要建筑物有冲压车间、装焊车间、涂装车间、扳金车间、装配车间、外协配套仓库、半成品库和办公楼。

冲压车间设有三条冲压生产线。库房和车间使用6台5吨单梁桥式起重机吊装原材料，装配生产线上设置多台地面操作式单梁电动葫芦和多台小吨位的平衡式起重机，在汽车板材冲压生产线上设置4台大吨位桥式起重机。

车身涂装工艺采用三涂层三烘干的涂装，涂装运输采用自动化运输方式。漆前表面处理和电泳采用悬挂运输方式，中层涂层和面漆涂装线采用地面运输方式。生产线设中央控制室监控设备运行状况。喷漆室采用上送风、下排风的通风方式。喷漆室外附设有调漆室。

整车总装配采用强制流水装配线。

车身装焊线焊线机选用悬挂点焊机、固定焊机、二氧化碳气体保护焊机等。车身装焊工艺主要设备包括各类焊机、夹具、检具、车身总成调整线和输送设备。

车架装焊机采用胎具集中装配原则、组合件和小型部件预先装焊好与其它零件一起进入总装胎具焊接线。焊接方法采用二氧化碳气体保护焊。装焊设备主要包括焊机、总成焊接胎具、部件焊接胎具、小件焊接胎具以及输送系统设备等。

装焊车间通风系统良好。

该企业采用无轨运输，全厂原材料、配套件、成品和燃料等的运输采用汽车运输，厂内半成品运输以*车运输为主，全厂现有小客车8辆，货车16辆，*车15辆。厂区道路采用环形布局，主干道宽度8米，转弯半径大于9米，次干道宽度5米、转弯半径大于6米，厂区主要道路两侧进行了绿化、种植有草坪、灌木、松树和杨树。

该企业主要公用和辅助设施有变电站、锅炉房和空压站、变配电压等级为35KW，内设5台变压器，总装机容量为3900KVA，厂区高、低压供电系统均采用电缆放射式直埋或电缆沟敷式，厂区道路设路灯照明。锅炉房内设3台4T／H燃煤炉，为厂区生产和生？产和生活提供蒸汽。空压站安装有4台容量为20M3／MIN的空气压缩机，为全厂生产提供压缩空气。

某日，冲压车间进行起重机吊装板材作业，工人甲、乙挂上吊钩后，示意天车司机开始起吊。随着板材徐徐升起，工人甲发现板材倾钭，与工人乙商议是否需要停车调整，工人乙说：“不必停车，我扶着就行”。作业场所地面物品摆放杂乱，工人乙手扶板材侧身而行，被脚下物品绊倒，板材随之倾钭、脱钩砸在工人乙身上，造成工人乙死亡。

根据上述事故案例回答下列问题：

1、按照《企业职工伤亡事故分类》标准，辨识出该企业生产过程中引发事故的主要危险因素，并指出所辨识出的危险因素存在于哪些设备、设施或场所。

2、说明该事故调查取证中应该取得哪些主要资料和证据。

这道题很长，问题比较简单。但是我们首先要搞清楚什么是危险因素和它的定义。以及危险、危害因素的辨识基本知识和方式方法。

第一，要回答按照《企业职工伤亡事故分类》标准，指出该企业生产过程中可能引发事故的主要危险因素。

题目给定的冲压、装焊、涂装、板金、装配共5个车间，外协配套、半成品2个库，都存在危险因素。

冲压车间危险因素有物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、高处坠落。

涂装车间危险因素有触电、火灾、化学性爆炸、中毒和窒息。

装配车间危险因素有物体打击、车辆伤害、触电。

装焊车间危险因素有物体打击、车辆伤害、触电、火灾、化学性爆炸、中毒和窒息。

板金车间和外协配套、半成品2个库没具体介绍可不回答。

另外，配电站危险因素有触电。锅炉房和空压站危险因素有触电、物理性爆炸。

危险设备场所已述，设备、设施主要有起重机械、焊机等器具、输送设备、冲压设备、车辆（包括*车）、锅炉、空压机、电缆等。

第二，事故调查取证中应收集的资料和证据。

1、国家现行的有关法律法规；

2、企业的安全生产规章制度（包括吊装工人的作业规程、物堆放规定等）；

3、岗位安全生产工作的责任制；

4、职工的安全培训教育记录（包括超重司机的持证上岗情况和证件）；

5、起重机的维修、保养、检测记录及有关证件；

6、企业安全管理的检查记录；

7、有关人员（工人甲、起重机司机、安全管理人员、企业主管安全的负责人、监督执法人员）的谈话记录和证词；

8、安全监督管理执法部门的检查记录；

9、企业“三同时”审查、安全评价记录和许可证照等。

三、某花炮厂属私营企业，主要产品有鞭炮和烟花，在全省烟花爆竹企业专项整治期间，该厂从2000年12月开始停产整顿，至2001年4月整顿完毕，经当地公安部门批复，同意该厂恢复生产，并与当地政府签定了安全生产责任书。

2002年4月，该厂修建用来搬运原料的卷扬机提升系统，卷扬机提升钭长约60米，垂直高度30多米，上工区在半山腰，下工区在卸货停车场，操作平台设在上工区，卷扬机于2002年10月初建成投入使用。该厂委托安全评价机构进行了安全评价，安全评价机构明确指出自制的卷扬机不能使用，如要使用须经有关部门检验鉴定合格。当地公安部门在2002年11月1日对该厂检查中，特别指出卷扬机不得用于运输药料，并提出书面整改意见。法人代表A当场表示，不采用机械方式搬运黑火药，卷扬机只是用来搬运辅助材料，决不运载带药原料和人，厂里也制订了制度并告知全厂职工，违者罚款。A还以书面形式向公安部门作出保证,决不会用卷扬机来搬运黑火药和人。但事实上，自2002年10月份以来，该厂曾经多次利用卷扬机来搬运过黑火药，A对此视而不见。

2003年2月22日，厂安全负责人B前往某市购买黑火药和烟花材料，当日在该市租用了2辆5吨解放牌货车。23日上午，一辆车载4吨黑火药和1吨高氯酸钾，另一辆装载约7吨的烟花材料。B负责押运。车抵达后，根据副厂长C的指示，B指挥司机将第一辆车先行开至卷扬机下工区，副厂长C指派3名工人去卸货，将车上的高氯酸钾和黑火药卸下装入卷扬机的吊蓝提升到上工区。为加快搬运速度，C又去找几辆手推车来运送，当天值班管理人员D也分别指派9名工人到卷扬机上工区去搬运。未经专业培训的D操作卷扬机，2名工人在旁负责卸货，其余7名工人用2辆手推车将货物搬运入库。卷扬机前两次提升上来的是高氯酸钾，在提升期间，卷扬机曾发生吊篮下滑的故障。第三次提升黑火药时，因提升过卷、钢丝绳突然崩断，吊篮坠落至下工区地面，发生爆炸事故，造成8人死亡，2人重伤、20人轻伤。

根据上述事故案例回答下列问题：

1、请确定这起事故的性质，并说明理由。

2、请分析这起事故的原因。

3、写出有关责任人的错误事实。

4、请根据这起事故的特点，提出整改（防范）措施。

根据题目交代的情节，要求回答4个问题。

首先，这起事故是一起责任事故。其理由可见事故原因的分析。

第二，对事故的原因的分析。可分为事故的直接原因和间接原因。

直接原因：主要企业采用未经专业检测检验机构检测合格的自制的卷扬机,擅自提升烟花爆竹药料和货物。值班管理人员D未经培训，无证作业，违法违规操作卷扬机提升高氯酸钾和黑火药.并在提升运行过程中已发生了二次吊篮下滑的故障后,没有及时采取检查、修理、停运等措施，而是继续冒险蛮干，违法违章操作，导致了事故的发生。

事故的间接原因：

一是企业违反《安全生产法》第二十九条“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字”的规定，在卷扬机安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修6个环节均没有严格依法履行自己的职责；

二是安全管理混乱，制度虚设。在公安部门检查下达书面整改意见后，法人代表A作出书面承诺，制订了制度，但是未能履行承诺和遵守规章制度，三违现象严重；

三是未能按照《安全生产法》第二十三条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业”的规定，未履行企业特种作业人员持证上岗制度；

四是职工安全意识低，素质差。企业的制度已告知全厂职工，卷扬机决不运载药料和人，在事故当天20多名职工对企业的违法违规行为和事故征兆无一人制止或者提出异议。

五是安全监督执法的公安部门未能正确履行监管职责，对安全评价机构提出的，自制卷扬机必须通过有关部门检验鉴定合格，方可作用的建议，在企业作出书面保证不采用机械方式搬运药料和人的承诺后，认可了企业违规行为。

第三，事故有关责任人的问题。

1、企业法人代表A.A是企业安全生产的第一责任人，企业安全生产责任不落实，管理混乱，特别是对卷扬机的设计、制造、安装、使用、检测、维修，特种作业人员的培训没有按照法律法规的规定要求去做，严重违反了国家法律法规和技术标准，对这起事故负有主要领导责任。

2、厂方安全负责人B.主管企业的安全生产工作，对企业的安全生产管理混乱，没有听取安全评价机构的建议，不向法人代表A提出建议，企业习惯性违法违规视而不见，制止不力，工作失职，对这起事故负有直接领导责任。

3、副厂长C.违法违规指挥司机将车开至卷扬机下工，指派工人违章作业，将车上的高氯酸钾和黑火药卸下装入卷扬机的吊篮提升到上工区，对这起事故负有直接领导责任。

4、值班管理人员B.违法违规无证作业，发现事故征兆没有及时采取措施，仍冒险蛮干，是这起事故的直接责任者。

5、公安部门若干人（主管领导、2002年11月1日检查人员、主管人员等）。虽然以书面的形式下达了整改意见，但是对于企业法人代表A的口头和书面的承诺，表示了认可，是在明知企业违法的情况下监督执法不力，对这起事故负有重要的管理责任。

7、另一辆超载车司机。违规超载运输，对这起事故没有直接的责任关系，但有违法违规的行为，应予处罚。

1、要认真贯彻落实《安全生产法》等法律法规的规定，坚持“安全第一，预防为主”的方针，切实解决严不起来，落实不下去的问题。完善各项规章制度，明确安全生产责任制，形成一级抓一级，一级对一级负责的责任体系。

2、严格安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废制度，严格安全设备经常性维护、保养,并定期检测的制度，凡不符合国家标准或者行业标准的安全设备以及国家明令淘汰的设备必须依法停止使用。

3、加强职工的安全培训教育，提高职工的安全意识，形成自觉抵制违法违章指挥、违法违章作业、违反劳动纪律的行为。要严格特种作业人员专业培训持证上岗制度，对不符合规定的，决不能上岗作业。

4、加强安全生产的监督执法，依法查处违法违规的行为。行政执法要公正、公平、公开，对法律法规已作出明确规定的，不能网开一面，更不得听信保证，对检查出来的事故隐患要一查到底，跟踪落实情况，直到消除事故隐患为止。

5、完善重大危险源的监督管理制度，切实开展好重大危险源的普查、登记、分级、建档、监测、监控，以及事故应急预案的建设，做到防范在先，科学决策，强化管理。

2006年注册安全工程师考试案例分析试卷及参考答案

第一题选择题（1-3题为单选，4-7为多选）14分

一、某民营化工企业主要产品为日光油漆。其生产车间和库房中的主要原料和辅料有甲苯、二甲苯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯等。生产车间与库房的耐火等级均为二级，二者间距为10m.原料和产品用机动车运输。另有冬季取暖的燃煤锅炉一台，锅炉房邻近库房一侧，与库房间距为4m，其耐火等级为三级。企业原有从业人员11人，今年初招聘从业人员甲，先有从业人员12人。企业未设安全生产管理机构和专职安全生产管理人员，由技术员兼职安全生产管理人员。

1．根据《危险化学品安全管理条例》，该企业应当对其生产、储存装置每（）进行一次安全评价。

A．半年

B．一年

C．两年

D．三年

E．四年

2．根据《建筑设计防火规范》（GBJ-87），该企业燃煤锅炉房的火灾危险性为（）。

A．甲类

B．乙类

C．丙类

D．丁类

E．戊类

3．该企业新招聘从业人员甲应该接受的岗前安全培训时间不得少于（）。

A．16学时

B．24学时

C．32学时

D．48学时

E．72学时

4．该企业库房可能发生的事故有（）

A．甲苯火灾

B．甲苯爆炸

C．甲苯中毒

D．甲苯窒息

E．二甲苯中毒

5．根据该企业安全生产状况，下列说法正确的有（）

A．该企业从业人员人数小于300人，所以可不设安全生产管理机构和专职安全生产管理人员

B．该企业属于危险化学品生产企业

C．该企业已满足了取得安全生产许可证应具备的条件

D．该企业的生产车间存在火灾、爆炸的危险性

E．该企业安全生产许可证应由县级人民政府颁发

6．如果该企业的甲苯储罐发生火灾，可用予灭火的灭火器包括（）。

A．水灭火器

B．泡沫灭火器

C．干粉灭火器

D．二氧化碳灭火器

E．卤代烷灭火器

7．该企业不符合法律法规的现象有（）

A．生产车间耐火等级为二级

B．库房耐火等级为二级

C．锅炉房与库房间距为14米

D．锅炉房耐火等级为三级

E．仅设兼职安全生产管理人员

二、某建筑企业，企业经理为法定代表人，没有现场安全生产管理负责人。该企业在其注册地的某项施工过程中，甲班队长在指挥组装塔附电没有严格梭规定把塔吊吊臂的防滑板装入燕尾槽中并用螺栓固定，而是用E瞧烬将防滑板点焊健。某日甲班作业过程中发生吊臂防滑板开焊、吊臂折断脱落事故，造成3人死亡、l人重伤。这次事故造成的损失包括：医疗费用（含护理费用）45万元，丧葬及抚恤等费用60万元，处理事故和现场抢救费用28万元，设备损失200万元，停产损失l50万元。

根据以上场景，回答下列问题（共16分，每小题2分，l～3题为单选题，4～8题为多选题。请将正确选项对应的字母填写到题干上的括弩内）：

1．此次事故的主要责任人为（）。

A．企业经理

B．现场安全生产管理负责人

C．与此次事故有关的甲班作业人员

D．甲班队长

E．甲班队员

2．根据上述情况描述，此次事故的宜接经济损失为（）。

A．45万元

B．105万元

C．133万元

D．333万元

E．483万元

3．根据《企业职工伤亡事故分类》（GB644 1．86），该怒事故的类别应为（）。

A．物体打击

B．机械伤害

C．起重伤害

D．车辆伤密

E．其它伤害

4．根据《建筑工程安全生产管理条例》，以下说法正确的有（）。

A．该企业所在行政区的县级以上人民政府负责安全生产监督管理的部门，对该企业的建筑工程安全生产工作实施行业监督管理

B．该项工程应取得施工许可证

C．对建筑工程安全生产违法行为可以实施罚款的处罚

D．建筑企业应当为本企业所有人员办理意外伤害保险

E．甲班队长应取得《特种作业操作资格证书》

5．此次事故发生后，组成事故调查组的部门和单位应包括（）。

A．地市级安全生产监督管理部门

B．工程监理单位

C．地市级公安部门

D．县级环保部门

E．县级工会

6．根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86），该起事故的直接原因包括（）。

A．私自改装、使用不牢固的设施

B．塔吊司机作业时未加注意

C．现场安全生产管理不到位

D．塔吊吊臂防滑板开焊

E．安全生产资任制不健全

7．根据《特种设备安全监察条例》和该企业的情况，下列说法正确的有（）。

A．塔吊设计文件应经安全生产监督管理部门组织的专家鉴定方可用于制造

B．该企业塔帑安装后应经检测检验机构进行监督检验方可使用

C．该企业应制定塔吊的事故应急措施和应急救援预案

D．此次事故发生后，企业应及时向特种设备安全监督管理部门等有关部门报告

E．该企业在申清办理有关特种设备行政审批事项时，特种设备安全监督管理部门应在40日内办理完成

8．针对此次事故，下列说法正确的有（）。

A．按照工矿商贸企业的事故调查分级原则，此次事故属于一般死亡事故

B．按照工矿商贸企业的事故调查分级原则，此次事故属于重大事故

C．在向受伤未愈的相关人员调查取证时，交谈取证最长时间不得超过2小时

D．此次事故调查报告应包括该企业的基本情况

E．此次事故是一越资任事故

三、某县一化工厂有生产科、技术料、销售科、安全科和工会等。2006年5月3日，该厂氨气管道发生泄漏，3名员工中毒。在事故调查时，厂长说：因管道腐蚀造成氨气泄漏，为不影响生产，厂里组织了几次在线堵漏，但未成功，于是准备停车修补；生产副厂长说：紧急停车过程中，员工甲未按规定程序操作，导致管道压力骤增、氨气泄漏量增大，采取补救措施无效后，通知撤离，但因撤离方向错误，导致括甲在内的现场3名员工中毒；员工甲说：发现泄漏后没多想，也没戴防护面具就进行处理，再说厂内的防护面具很少而且很旧了，未必好用;员工乙说：当时我是闻到气味,感觉不对才跑的，可能是慌乱中跑的方向不对，以前没人告诉过什么情况该往哪跑、如何防护，现在才知道厂里有事故应急救援预案；安全科长说：编制事故应急救援预案是厂下达给安全科的任务，由安全科员工组成编制组，预案经我审查后，由生产副厂长签发。事故调查人员调查确认厂长、生产副厂长、员工甲、员工乙和安全科长所说情况基本属实，并发现预案签发人为已调离该厂的原生产副厂长，签发日期为2005年7月8日，预案没有在属地负责安全生产监督管理的部门备案。

根据以上场景，回答下列问题（共22分）：

1．按照应急准备要素的要求，指出该厂在应急准备工作中的不足。

2．指出该厂在预案编制和预案管理中存在的问题，并提出改进建议。

3．结合此次氨气泄漏事故，说明该类应急救援预案中人员紧急疏散、撤离应包括的内容。

四、某甲醇生产仓业，生产原料为天然气。甲醇成品用企业自备的l0台载重量为20t的槽罐车运输。在距离生产区1500m处另有甲醇罐装站，站内有6个单个储量l5t的储罐和6个装车台，另有l个4m高钢制移动平台，工人可登上该平台开展日常维护作业。灌装作业由人工操作完成。站区避雷装置、防火标志及消防设施齐全。在灌装站内划定了黄色警戒线。所有槽罐车都接要求安装了防静电装置和防火罩。

根据以上场景．回答下列问题（共22分）：

1．根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）,指出该企业申报的重大危险源并说明理由。

2．根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），指出灌装站可能发生的事故类别并说明引发的原因。

3．从安全技术和安全管理的角度，指出该灌装站应采取的事故预防措施。

五、某厂有机械加工车间、喷漆车间、锅炉房以及厂内油库等。机械加工车间有:加工机械7台（套）,额定起重量2.5t的升降机1台，额定其重量1.5t、提升高度2m的起重机1台，叉车2台。喷漆车间有：调漆室、喷漆室、油漆临时储藏室、人员休息室等。锅炉房有2台出口水压0.4MPa（表压）、额定出水温度149℃、额定功率28MW的锅炉。厂内油库有3t的汽油储罐1个及其他配套的加油设备。2005年12月3日7点30分（8点正式上班），机械加工车间起重工小李做好了起吊准备，在其他人未到场的情况下开始了吊装作业。7点45分，小陈进入机械加工车间，未走行人通道进入吊装作业区，被起吊的钢件撞成重伤，小李慌忙停止吊运。

根据以上场景。回答下列问题（共26分）：

1．指出该厂可能发生爆炸的装置、设备、场所有哪些？说明爆炸的性质。

2．根据《特种设备安全监察条例》，简要说明该厂特种设备使用应遵守的安全规定。

3．指出此次事故调查组应由哪必成员构成。

4．简要写出此次事故的事故调查报告。

参考答案

一、答案及评分标准（共14分，每题2分。）

1．C 2．D 3．E 4．ABCE

5．BD 6．BCDE 7．CDE

二、答案及评分标准（共l6分。每题2分。）

1．C 2．D 3．C 4．BCE

5．AC 6．AD 7．BCD 8．BDE

三、答案及评分标准{共22分。其中：第l题5分，第2题13分，第3题4分。）

1．（共5分，回答正确超过5分得5分，小于5分累计计分）

（1）员工应急教育、培训不足；

（2）预案应急演习不足；

（3）应急救援器材不足；

（4）未确保应急救援器材有效；

（5）应急组织权限不明确。

2．（共13分，回答正确超过l3分得l3分，小于l3分累计计分）

（1）不应只由安全科员工组成预案编制组。

建议：预案编制组由下列部门及其相关人员组成：生产科、技术科、安全科和工会

（2）预案不应只由安全科长一人审查。

建议：组织与应急有关的各部门对预案进行评审，也可邀请专家评审

（3）预案不应由副厂长签发。

建议：预案由厂长签发。

（4）发布后预案宣传不够，员工不了解。

建议：向员工进行宣传并进行必要的演习。

（5）预案没有及时更新。

建议：厂有关情况发生变化时，应及时更新预案。

（6）预案没有按有关规定报属地安全生产监督管理部门备案。

建议：预案报属地安全生产监督管理部门备案。

3．（共4分，回答正确超过4分得4分，小于4分累计计分）

（1）事故现场人员清点，撤离的方式、方法

（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法；

（3）抢救人员在撤离前、撤离后的报告；

（4）周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法。

四、答案及评分标准（共22分。其中：第l题4分，第2题8分，第3题10分。）

1．（共4分）

（1）槽罐车 ：甲醇量≥20t

（2）灌装站或储罐 甲醇量≥120t

2．（共8分，回答正确超过8分得8分，小于8分累计计分）

（1）车辆伤害 ：甲醇运输车辆出入地面指挥不当、车辆之间碰撞 ；

（2）火灾 ：甲醇泄漏或挥发遇静电火花、雷击、金属部位撞击、违章动火、电气火花、电子仪器火花等 ；

（3）高处坠落 ：操作人员上下操作台或操作台日常维修费等；

（4）其他爆炸 ：甲醇泄漏或挥发遇静电火花、雷击、金属部位撞击、电气火花，电子仪器火花等 ；

（5）中毒和窒息 ：甲醇挥发造成操作人员中毒

（6）触电 ：电气设备漏电、雷击等.3．（共10分，回答正确超过10分得10分，小于10分累计计分）

（1）运输车辆出人现场设专人指挥；

（2）使用防爆电器；

（3）禁止明火；

（4）采取防静电措施；

（5）保证避雷装置有效；

（6）保证汽车防火罩有效；

（7）禁止产生火花；

（8）易燃易爆气体泄漏报警；

（9）平台满足防护要求；

（10）配齐防护用品；

（11）健全规章制度；

（12）加强人员培训；

（13）安全标识清楚；

（14）确保各项制度贯彻执行；

（15）加强现场巡检；

（16）加强外部人员管理。

五、答案及评分标准（共26分。其中：第l题7分，第2题8分，第3题3分，第4题8分。）

1．（共7分，回答正确超过7分得7分，小于7分累计计分）

（1）调漆室 ：化学性爆炸

（2）喷漆室 ：化学性爆炸

（3）调漆临时储藏室 ：化学性爆炸

（4）锅炉 ：物理性爆炸

（5）油库或油罐：化学性爆炸

2．（共8分，回答正确超过8分得8分，小于8分累计计分）

（1）保证特种设备的安全使用；

（2）使用符合安全技术规范要求的特种设备；

（3）按规定在使用前或投入使用后登记；

（4）建立特种设备安全技术档案；

（5）按规定作好特种设备的维护保养；

（6）按规定作好特种设备的检验检测；

（7）及时消除事故故障；

（8）按规定进行特种设备的报废注销；

（9）编制特种设备应急救援预案；

（10）设置安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员；

（11）作好使用前的试运行和例行检查；

（12）做到特种设备作业人员的持证上岗；

（13）做好特种作业人员的安全教育与培训。

3．（共3分，回答正确超过3分得3分，小于3分累计计分）

本（厂）单位（1分）的安全（1分）、生产（1分）、技术（1分）等有关人员以及本单位工会代表（1分）

4．（共8分，回答正确超过8分得8分，小于8分累计计分）

（1）事故发生时间：2005年12月3日

（2）事故发生地点：机械加工车间

（3）事故过程描述

（4）事故受害人：小陈

（5）事故类别：重伤事故

（6）事故类型：起重伤害

（7）事故性质：责任事故

（8）事故责任者：小陈或小李或小陈与小李

（9）事故直接原因：①开动、关停机器时未给信号；②在起吊物下作业、停留

（10）事故间接原因：未按照操作规程作业

（11）建议措施：加强教育培训，增强安全意识 某施工现场危险有害因素分析（22分）

1.说出特种设备及特种作业（5分）

参考答案：

特种设备：锅炉、氢罐（压力容器）、电动葫芦（起重机械）厂内机动车(叉车)

特种作业：电工作业、金属焊接、切割作业、电动葫芦操作（起重机械作业）、叉车驾驶、脚手架（登高架设作业）、锅炉作业、制氢（压力容器）作业

（切割作业、脚手架）

2.企业应申报的重大危险源类型（3分）

书上说的9种类型：储罐区、库区、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器、煤矿、金属非金属地下矿山、尾矿库

答案：锅炉 储油罐、氢罐

3.按“标准”进行事故分类（7分）

答案：机械伤害、起重伤害、车辆伤害、物体打击、触电、火灾、高处坠落、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、中毒和窒息（co中毒）

4.施工现场应采取的安全技术措施（7分）

参考答案：（1）编制及执行《安全生产责任制》及各类作业指导书

（2）高处作业防坠落措施

（3）易燃易爆场所防火措施（防静电、禁明火、按规定着装等）

（4）特种作业人员资质审查，持证上岗

（5）严格检测锅炉水位、氢罐压力、煤尘浓度等，及时发现事故隐患

（6）做好电气设备的检修和维护，防止电气短路、漏电等事故引起火灾或爆炸

（7）带电设备附近作业做好防触电隔离措施

（8）安全管理人员、监理人员做好现场的监督和监护，及时杜绝违章行为

四、某化工企业应急预案编写（22分）

1.查找预案编制中的不足（6分）

1)预案编制小组不应只由安全科人员组成，应有各相关生产部门人员参与

（2）预案不应照搬企业c的预案，应以本企业实际情况编写

（3）预案不应只由厂长一人审查，应由各相关生产部门人员一同评审

（4）预案发布后应向当地安全生产监督管理部门备案

2.应急预案的演练方法（3分）

标准答案：桌面演练、功能演练、全面演练

3.编制预案应做的危险分析应提供哪些结果（9分）

标准答案：（管理121页的6条）

（1）地理、人文、地质、气象等信息

（2）功能布局及交通状况

（3）危险源分布情况及主要危险物质种类、理化特性等

（4）可能的重大事故种类及对周边影响的后果分析

（5）特定的时段

（6）可能影响应急救援的不利因素

4.应针对哪些事故编制应急预案？（4分）

是：危险化学品泄漏、火灾、中毒

五、某啤酒厂职业健康管理体系（26分）

1.查找事故的直接原因、间接原因（8分）

直接原因

（1）女工乙不按规定着装，违章操作导致衣服头发被卷入，自己随旋转的长轴被倒立

（2）维修工甲用铅丝缠绕代替螺栓，导致设备存在不安全隐患（铅丝缠绕衣服）

间接原因

（1）企业对员工培训不到位，女工乙未经培训就上岗操作

（2）现场有关规程（着装规定）无人遵守，安全监督不力

（3）维修设备不合格无人把关，安全监督不力

2.事故调查组成员（5分）

县级（死亡1人的事故）人民政府、安全生产监督管理部门、监察机关、公关机关、工会、检察院及有关专家

3.职业健康管理体系文件应包括的内容（8分）

标准答案：（管理131页的4条）

（1）安全方针和目标

（2）关键岗位与职责

（3）主要职业健康风险及预防措施

（4）体系框架内的管理方案、程序、作业指导书和其他文件

4.人机工程主要的机械伤害形式（5分）

标准答案：卷入和挤压、碰撞和撞击、接触伤害

第三篇：2012年注册安全工程师案例分析试卷

一、2011年11月29日4时，A铁矿390平巷直竖井的罐笼在提升矿石时发生卡罐故障罐笼被撞破损后卡在距离井口2.5m处，当班绞车工甲随即升井向矿长乙和维修工丙报告后，乙和丙下井检修。丙在没有采取任何防护措施的情况下，3次对罐笼角、井筒护架进行切割与焊接，切割与焊接作业至7时结束。随后乙和丙升井返回地面。

当日7时29分，甲在绞车房发现提升罐笼的钢丝绳异动，前往井口观察，发现直竖井内起火，当即返回绞车房，关闭向井下送电的电源开关。并立即升井向乙和丙报告。随后甲和丙一起下井，到达390平巷时烟雾很大，能见度不足5m，甲和丙前行到达离起火直竖井约300m处，无法继续前行，遂返回地面向乙汇报，乙立即报警，调矿山救护队救援，并启动A矿山应急救援预案。

截至11月27日10时，核实井下被困人员共122人，其中救护队救出52人，70人遇难，遇难人员中包括周边的4座铁矿61名井下作业人员。

事故调查发现，A铁矿与周边的4座铁矿越巷开采，井下巷道及未*****区互相贯通，各矿均未形成独立的** 通风系统，且安全出口和标志均不符合安全规定 事故调查组确认，该起事故的直接原因是丙在切割与焊接作业时，切割下来的高温金属残块及焊渣掉落在井槽充填护*的**上，造成荆笆着火，引燃****的可燃物，引发火灾。该起事故的经济损失包括：人员伤亡后所支出的费用9523万元，善后处理费用3052万元，财产损失1850万元，停产损失580万元，处理环境污染费用5万元。

1、根据《火灾分类》（GB/T4968-2008），A铁矿直竖井发生的火灾类别属于（）A、A类火灾 B、B类火灾 C、C类火灾 D、D类火灾 E、E类火灾

2、在A铁矿390平巷直竖井进行切割与焊接作业，应办理的许可手续是（）

A、有限空间作业许可 B、带电作业许可 C、动火作业许可 D、高温作业许可 E、潮湿作业许可

3、该起事故的直接经济损失为（）万元 A 8523 B 12575 C 14425 D 15005 E 15010

4、根据 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号），针对该起事故的调查处理，下列说法正确的有（）。

A、可由国务院授权国家安全生产监督管理总局组织事故调查组进行调查。B、可由A铁矿所在地省级人民政府授权其所属安全生产监督管理部门组织事故调查组进行调查。

C、有公安部消防局组织调查

D、事故调查组组成应当遵循精简、效能的原则 E、事故调查应有A铁矿员工或A矿工会参加

5、该起事故的间接原因包括（）。

A、作业人员安全教育不够 B、事故报告与救援不及时 C、安全管理制度缺失 D、未按规定参加工伤保险，E。未按规定办理安全生产行政许可

6、这起事故中，当甲发现盲竖井内起火时，应该采取的应急措施包括（）。

A、设法使盲竖井风流反向 B、设法加大盲竖井风速。C、用灭火器灭火，灭火无效时迅速撤离 D、向A铁矿调度室报告火情 E、通知现场人员撤离

7、根据事故情况，A铁矿的应急管理工作应改进的方面包括（）。

A、矿井火灾等事故的应急预案方面 B、下井作业人员配备自救设备方面 C、用文件的形式授权矿长乙全权处理矿井火灾事故方面 D、高危行业安全生产责任保险方面 E、矿井通信系统级安全标志标示方面。

二、B企业为扩大产能，投资1.5亿元，新建12000m3厂房，新建厂房为新型钢结构，委托C设计公司设计。D建筑安装公司施工总承包并负责设备安装与调试，E监理公司施工监理。新建厂房由一个主跨和一个辅跨相邻的两个独立单元组成。

主跨内有钢板下料、加工。小件焊接、打磨、大件组装、探伤、涂装、水压试验、等作业，主要设备设施有剪板机、平板机、车床、冲床、电焊机、电（风）动打磨机、X射线探伤仪、涂装流水线、移动式空压机。起重机及其它工艺设备，其中。涂装流水线设在主跨一侧，与其它设备设施间距为4米，有抛丸、清洗。喷漆。烘干等工艺单元、。

辅跨有两层，一层设置了休息室、更衣室、浴室、卫生间，以及气瓶库。危化品库，气瓶库与危化品库相邻，各为独立库房，二层设置了办公室、会议室、员工宿舍。

新建厂房投入使用后，B企业将其作为一个生产车间，配备1名车间主任，2名副主任，1名专职安全员，10名其它技术管理人员，350名一线员工。

1、根据《职业病防治法》的规定，新建厂房投入使用后，需要实行特殊管理的作业是（）A烘干作业 B起重作业 CX射线探伤作业 D 大件组装作业 E 水压试验作业

2、涂装流水线工艺单元中存在的化学性职业病危害因素有（）A 辐射 B噪音 C 烟尘 D 灼烫 E苯系物

3、根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）的规定，E监理公司应履行的监理职责为（）

A要求D建筑公司压缩合同约定的工期

B对D公司实施组织设计中的专项施工方案进行审查 C要求B企业在建设工程在采用新结构、新工艺

D施工后要求D建筑公司完善补充安全技术方案记录 E给D建筑公司施工人员签发现场动火作业许可

4、有关涂装流水线，下列说法正确的有（）。A 涂装流水线在投入前，应做好项目验收工作 B 涂装流水线存在火灾爆炸、职业中毒等风险 C 对进入涂装流水线的人员不必收缴火柴、打火机

D涂装流水线应该满足防火防爆要求，电气设施应具有相应的防爆等级 E涂装流水线操作人员经过厂内岗位培训后，即可上岗作业。

5、在新建厂房辅跨内不应设置的设施有（）。

A 会议室 B 员工宿舍 C 更衣室 D 危化品库 E 放射源库

6、B企业在新厂房建设项目中，应该保证的安全投入包括（）。

A 烟感喷淋消防系统费用 B 个人防护用品费用 C 施工设备折旧和维修费 D 安全教育培训及宣传费用 E 施工人员工伤保险费用

7、D建筑安装公司履行新建厂房总承包合同时，应承担的安全管理责任有（）A 现场消防安全管理 B 保障施工人员人身安全 C 脚手架等设施的检查验收

D 根据安全生产需要修改新建厂房安全设施设计

E 施工现场安全防护用具，机械设备、施工机具和配件的管理

8、以上场景中，违反安全生产法律、法规和标准的有（）A 员工宿舍与办公室、库房设在辅跨内 B 气瓶库与危化品库同设在辅跨一层 C 配备一名专职安全员

D 涂装流水线与其它设备实施之间的间距为4米 E 焊接作业与涂装作业同在主跨内

三、F发电厂有2X1000MW机组，厂房占地面积为100X300m，燃煤由码头卸下后，经皮带引桥由皮带输送机输送到储煤场，再经皮带输送机送到磨粉机磨成煤粉，煤粉送至锅炉喷煤器，由喷煤器喷到炉膛内，煤粉燃烧后的烟气经经除尘系统进入脱硫脱销系统，脱硫脱销工艺需用液氨，盐酸和氢氧化钠等。

F发电厂有容积为1000M3的助燃柴油储罐2个，储存的柴油密度为820kg/m3，闪点为60℃，发电机的冷却方式为水-氢-氢，氢气以2.0MPA压力，经直径100mm管道输送到发电机，锅炉最大连续蒸发量为1025t/h，过热器出口压力为17.15MPA。

F发电厂现存原材料有：燃煤30万t，柴油1200t，浓度大于99%的液氨16t。盐酸42t。氢氧化钠41t。压力为15MPA的氮气20X40L，压力为3.2MPA的氢气7X10m3，为确保安全生产，f发电厂于2012年7月16日至20日进行了全厂安全生产大检查，检查发现：在输煤场堆攒的铲车司机无证上岗，作业人员未戴安全帽，皮带引桥内的电缆有破损，皮带引桥地面有大量煤尘，针对检查发现的问题，F发电厂厂长责成安全生产职能部门制定整改计划，落实整改措施。

根据上述场景，回答下列问题（22分）

1．针对安全生产大检查发现的问题，提出整改措施。

2．指出进入磨煤机检修应配备的防护设备及用品，并说明其作用。3．根据《化学分类和危险性公示通则》（GB13690-2009），指出F发电厂现存材料中的化学品及其类别。

4．说明F发电厂脱硫脱硝系统液氨泄露时应采取的应急处置措施。

四、2011年8月5日，G炼油企业污水车间要将污水提升泵房隔油池中的污水抽到集水池中，污水车间主任甲在安排抽水作业时，因抽水用潜水泵要临时用电，于是联系电工班派电工到污水提升泵间拉临时电缆，并按要求申办了临时用电许可。

5日15时，电工班安排2名电工到污水提升泵房为潜水泵接电，污水车间在未对作业进行风险辨识，未制定具体作业方案的情况下，安排乙丙丁戊将2台潜水泵到隔油池内，并启动潜水泵开始抽水。

6日9时，乙丙丁戊继续进行抽水作业，10时污水车间主任甲到作业现场检查，发现使用刀闸式开关和接明线，但未向乙丙丁戊指出现场用电存在的安全隐患，只要求大家注意安全后就离开了现场，11时20分，乙等发现2台潜水泵出水管不出水，遂拉下了刀闸式开关去吃午饭。

6日13时，当地气温达到35℃，乙等吃晚饭后，到抽水作业现场准备继续抽水作业，乙合上潜水泵的刀闸式开关后，发现潜水泵还是不工作，于是提拉电缆，将潜水泵从隔油池中往上提，由于电缆受力，且未拉下刀闸式开关，导致电缆与潜水泵连接线松动脱落，形成电火花，引爆隔油池中的混合气体，爆炸引起大火，消防队接警后赶到后将大火扑灭。该起事故，造成现场作业的乙丙丁戊当场死亡，污水提升泵房严重损毁。以及以上场景，回答下列问题（共22分）

1、根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），辨识抽水作业现场存在的危险因素。

2、指出该起事故中作业现场存在的违章行为。

3、分析该起事故的成因并提出预防措施。

4、简述以上场景中抽水作业安全培训的内容。

五、J公司是一家农产品加工、仓储、物流、销售企业。

2011年，J公司有员工780人，其中含安全管理人员3人和L劳务公司劳务派遣人员150人，2011，共发生生产安全事故2起，造成1人重伤、2人轻伤，来自安全管理网。其中：一起事故由L劳务公司的劳务派遣人员违章造成，导致1名劳务派遣人员轻伤。

J公司的注意生产工序为：原料采购运输，分拣清洗、浸泡灭酶、冷却器、布料、蒸制、速冻、包装和冷藏。主要原料及辅料有：蔬菜瓜果等农产品、水、天然气、液氨、柴油、食品添加剂等、。

J公司主要建（构）筑物有：综合办公楼、农副产品加工厂房，冷库、配送库、车库、锅炉房、变电所等。主要设备设施有：冷藏冷冻车20台、货车50台，叉车20台、冷库设施（制冷剂为液氨）1套、10t/h燃气蒸汽锅炉2台、电梯2部2000kwh的干式变压器2台，分拣设备1套、加工设备1套、以及包装物生产设备及热力、制冷管网等。

J公司根据生产经营活动实际情况和特点，建立了安全生产规章制度和操作规程，编制了应急救援预案，层层签订了安全生产责任书，并以书面形式对员工的权利和义务进行了告知。根据以上场景，回答下列问题（26分）

1、计算J公司2011千人重伤率和百万工时伤害率（精确到小数点后两位）。

2、列出J公司主要设备中的特种设备。

3、辨识J公司生产工艺中的职业病危害因素。

4、指出L劳务公司派遣人员违章事故的事故责任主体并说明理由。

5、列出J公司安全生产规章制度中属于综合安全管理的规章制度。

第四篇：08年监理工程师考试《案例分析》试卷及答案

08年监理工程师考试《案例分析》试卷及答案

2008全国监理工程师执业资格考试试卷

（建设工程监理案例分析）

一、某工程，建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同，并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要，监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组，并按专业分别设置了若干专业监理小组，组成直线职能制项目监理组织机构。

为有效地开展监理工作，总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。总监理工程师要求：①六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管理；②在施工过程中，A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改，A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改，如未整改，则由相应标段项目监理组负责人签发《工程暂停令》，要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后，总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。

在报送的监理规划中，项目监理人员的部分职责分工如下：

（1）投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书，但竣工结算须由总监理工程师签认；

（2）合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；

（3）进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况，并由该组负责入审批工程延期；

（4）质量控制组负责入审批项目监理实施细则；

（5）A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作，及时调换不称职的监理，人员。

问题：

1．绘制监理单位设置的项目监理机构的组织机构图，说明其缺点。

2．指出总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确做法。

3．指出项目监理人员职责分工中的不妥之处、写出正确做法，二、某工程，建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务，拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。

在工程实施过程中，发生如下事件：

事件1：监理单位编制建安工程施工招标文件时，建设单位提出投标人资格必须满足以下要求：

（1）获得过国家级工程质量奖项；

（2）在项目所在地行政辖区内进行了工商注册登记；

（3）拥有国有股份；

（4）取得安全生产许可证。

事件2：建安工程施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同后，在施工中突遇合同中约定属不可抗力的事件，造成经济损失（见表2-1）和工地全面停工15天。由于合同双方均未投保，建安工程施工单位在合同约定的有效期内，向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。

表2-1经济损失表

序号

项目

金额（万元）

1建安工程施工单位采购的已运至现场待安装的设备修理费

5.0

2现场施工人员受伤医疗补偿费

2.0

3已通过工程验收的供水管爆裂修复费

0.54建设单位采购的己运至现场的水泥损失费

3.5

5建安工程施工单位配备的停电时用于应急施工的发电机修复费

0.2

停工期间施工作业人员窝工费

8.0

7停工期间必要的留守管理人员工资

1.5

现场清理费

0.合计

21.0

事件3：施工过程中，总监理工程师发现施工单位刚开始采用的一项新工艺，未向项目监理机构报审。

事件4：在施工时，装修工程施工单位发现图纸错误，导致装修工程局部无法正常进行，虽然不会影响总工期，但造成了工人窝工等损失。装修工程施工单位向项目监理、单位向项目监理机构提出变更设计和费用索赔的申请。

问题：

1．逐条指出事件1中监理单位是否应采纳建设单位提出的要求，分别说明理由。

2．事件2中，发生的经济损失分别由谁承担？建安工程施工单位总共可获得费用补偿为多少？工程延期要求是否成立？

3．写出总监理工程师对事件3的处理程序。

4．根据《建设工程监理规范》的规定，写出事件4中项目监理机构处理变更设计和费用索赔的程序。

三、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务。在施工过程中，发生如下事件：

事件1：专业监理工程师检查机构手里钢筋电焊街头时，发现存在质量问题（见表3-1），随即向施工单位签发了《监理工程师通知单》要求整改。施工单位提出，是否整改应视常规批量抽检结果而定。在专业监理工程师见证下，施工单位选择有质量问题的钢筋电焊街头作为送检样品，经施工单位技术负责人封样后，由专业监理工程师送往预先确定的实验室，经检测，结果合格。于是，总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊街头进行整改。在随后的月度工程款支付申请时，施工单位将该检测费用列入工程进度款中要求一并支付。

表3-1钢筋电焊接头质量问题统计表

序号

质量问题

数量

1裂纹1

2气孔

3夹渣

14

咬边

焊瘤

事件2：专业监理工程师在检查混凝土试块强度报告时，发现下部结构有一个检验批内的混凝土试块强度不合格，经法定检测单位对相应部位实体进行测定，强度未达到设计要求。经设计单位验算，实体强度不能满足结构安全的要求。

事件3：对于事件2，相关单位提出了加固处理方案并得到参建各方的确认。施工单位为赶工期，采用了未经项目监理机构审批的下部结构加固、上部结构同时施工的方案进行施工。总监理工程师发现后及时签发了《工程暂停令》，施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工，造成上部结构倒塌，导致现场施工人员1死2伤的安全事故。

问题：

1．根据表3-1，采用排列图法列表计算质量问题累计频率，并分别指出哪些是主要质量问题、次要质量问题和一般质量问题。

2．指出事件1中施工单位的提法及施工单位与项目监理机构做法的不妥之处，写出正确做法或说明理由。

3．按《建设工程监理规范》的规定，写出项目监理机构对事件2的处理程序。

4．按《建设工程安全生产管理条例》的规定，分析事件3中监理单位、施工单位的法律责任。

四、某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理。按照施工总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。

在施工过程中，发生如下事件：

事件1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经太差，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。

事件2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格，拒绝签字。施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。

事件3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供货单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解，由于建设单位认为供货单位具各设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得拨备安装分包单位书面同意后，与设备供货单位签订了供货和安装合同。

事件4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。

问题：

1．写出项目监理机构对事件1的处理程序。

2．针对事件2中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工总承包单位是否应承担责任？说明理由。

3．事件3中，分别指出建设单位和设备安装分包单位做法的不妥之处，说明理由，写出正确做法。

4．写出专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序。

五、某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合同。合同约定：工期6个月；A、B工作所用的材料由建设单位采购；合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价；施工期间若遇物价上涨，只对钢材、水泥和骨料的价格进行调整，调整依据为工程造价管理部门公布的材料价格指数。招标文件中工程量清单所列各项工作的估算工程量和施工单位的报价如表5-1所示，该工程的各项工作按最早开始时间安排，按月匀速施工，经总监理工程师批准的施工进度计划如图5-1所示。

工作

A

B

C

D

E

F

G

估算工程量（m3）

2500

3000

4500

2200

2300

2500

2000

报价（元／m3）

150

120

180

150

200

施工过程中，发生如下事件：

事件1：施工单位有两台大型机械设备需要进场，施工单位提出应由建设单位支付其进场费，但建设单位不同意另行支付。

事件2：建没单位提供的材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位称：施工合同专用条款并未对此作出约定，因此，建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务，若一定要施工单位：送检．则由建设单位支付材料检测费用。

事件3：当施工进行到第3个月末时，建设单位提出一项设计变更，使D工作的工程量增加2000m3.施工单位调整施工方案后，D工作持续时间延长1个月。从第4个月开始，D工作执行新的全费用综合单价。经测算，新单价中直接费为160元／m3，间接费费率为15％，利润率为5％，计税系数为3.41％。

事件4：由于施工机械故障，G工作的开始时间推迟了1个月。第6个月恰遇建筑材料价格大幅上涨，造成F、G工作的造价提高，造价管理部门公布的价格指数见表5.2.施工单位随即向项目监理机构提出了调整F、G工作结算单价的要求。经测算，F、G工作的单价中，钢材、水泥和骨料的价格所占比例均分别为25％、35％和10％。

表5-2建筑材料价格指数

费用名称

基准月价格指数

结算月价格指数

钢材

5130

水泥

140

骨料

120

问题：

1．事件1中，建设单位的做法是否正确？说明理由。

2．指出事件2中施二单位说法正确和错误之处，分别说明理由。

3．事件3中，针对施二单位调整施工方案，写出项目监理机构的处理程序。列式计算D工作调整后新的全费用综合单价（计算结果精确到小数点后两住）。

4．事件4中，施工单位提出调整F和G工作单价的要求是否合理？说明理由。列式计算应调价工作的新单价。

5．计算4、5、6月份的拟完工程计划投资额和施工单位的应得工程款额（计算结果精确到小数点后两位）。

六、某工程，施工合同中约定：工期19周；钢筋混凝土基础工程量增加超出15％时，结算时对超出部分按原价的90％调整单价。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6-1所示，其中A、C工作为钢筋混凝土基础工程，B、G工作为片石混凝土基础工程，D、E、F、H、I工作为设备安装工程，K、L、J、N工作为设备调试工作。

施工过程中，发生如下事件：

事件1：合同约定A、C工作的综合单价为700元／m3.在A、C工作开始前，设计单位修改了设备基础尺寸，A工作的工程量由原来的4200m3增加到7000m3，C工作的工程量由原来的3600m3减少到2400m3.事件2：A、D工作完成后，建设单位拟将后续工程的总工期缩短2周，要求项目监理机构帮助拟定一个合理的赶工方案以便与施工单位洽商，项目监理机构提出的后续工期可以缩短的时间及其赶工费率见表6-1.表6-1后续工作可缩短的时间与赶工费率

工作名称

F

G

H

I

J

K

L

N

可缩短的时间（周）

210

0

赶工费率（万元／周）

0.50.4/

3.0

2.0

1.O

1.5

/

事件3：调试工作结果见表6-2.表6-2调试工作结果表

工作

设备采购者

结果

原因

未通过增加的费用（万元）

K

建设单位

未通过

设备制造缺陷L

建设单位

未通过

安装质量缺陷

J

施工单位

通过

／

／

N

建设单位

未通过

设计缺陷

问题：

1．事件1中，设计修改后，在单位时间完成工程量不变的前提下，A、C工作的持续时间分别为多少周？对合同总工期是否有影响？为什么？A、C工作的费用共增加了多少？

2．事件2中，项目监理机构如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少？说明理由。增加的最少赶工费用是多少？

3．对表6-2中未通过的调试工作，根据施工合同进行责任界定，并确定应补偿施工单位的费用。

2008全国监理工程师执业资格考试试卷

建设工程监理案例分析参考答案

试题一

1．监理单位设置的项目监理机构的组织机构图如下图所示。（6分）

项目监理机构的缺点：职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。（3分）

2．总监理工程师工作中的不妥之处

（1）不妥之处：总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。（0.5分）

正确做法：总监理工程师主持编制A1、A2标段两个监理规划。（0.5分）

（2）不妥之处：六个职能部门根据Al、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管理。（0.5分）

正确做法：A1和A2两个标段的项目监理组直接对A1、A2标段的施工单位进行监理。（0.5分）

（3）不妥之处：由相应标段项目监理负责人签发“工程暂停令”要求停工整改。（0.5分）

正确做法：“工程暂停令”应由总监理工程师签发。（0.5分）

（4）不妥之处：总监理工程师主持召开了第一次工地会议。（0.5分）

正确做法：应由建设单位主持召开第一次工地会议。（0.5分）

（5）不妥之处：第一次工地会议后，总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。（0.5分）

正确做法：监理规划应在签定委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。（1.5分）

3．项目监理人员职责分工中的不妥之处

（1）不妥之处：投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书。（0.5分）

正确做法：应由总监理工程师审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书。（0.5分）

（2）不妥之处：合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。（0.5分）

正确做法：应由总监理工程师负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。（0.5分）

（3）不妥之处：进度控制组负责人审批工程延期。（0.5分）正确做法：应由总监理工程师负责审批工程延期。（0.5分）（4）不妥之处：质量控制组负责人审批项目监理实施细则。（0.5分）正确做法：应由总监理工程师负责审批项目监理实施细则。（0.5分）

（5）不妥之处：Al、A2两个阶段项目监理组负责人及时调换不称职的监理人员。（0.5分）

正确做法：应由总监理工程师及时调换不称职的监理人员。（0.5分）

试题二

1．事件1中监理单位是否应采纳建设单位提出的要求及其理由。

（1）获得国家级工程质量奖项的要求应采纳。（0.5分）

理由：可以保证工程质量。（0.5分）

（2）在项目所在地行政辖区内进行了工商注册登记的要求不应采纳。（0.5分）

理由：以不合理条件限制或排斥潜在投标人。（0.5分）

（3）拥有国有股份的要求不应采纳。（0.5分）

理由：以不合理条件限制或排斥潜在投标人。（0.5分）

（4）取得安全生产许可证的要求应采纳。（0.5分）

理由：必须取得安全生产许可证才有资格进行施工。（0.5分）

2．事件2中，发生的经济损失应由建设单位承担的是：建安工程施工单位采购的已运至现场待安装的设备修理费5.0万元；已通过工程验收的供水管爆裂修复费0.5万元；建设单位采购的已运至现场的水泥损失费3.5万元；停工期间必要的留守管理人员工资1.5万元；现场清理费0.3万元。（2.5分）

事件2中，发生的经济损失应由建设单位承担的是：现场施工人员受伤医疗补偿费2.0万元；建安工程施工单位配备的停电时间用于应急的发电机修复费0.2万元；停工期间施工作业人员窝工费8.0万元。（1.5分）

建安工程施工单位总共可获得费用补偿为（5.0+0.5+3.5+1.5+0.3）万元=10.8万元。（1分）

工程延期要求成立。（1分）

3．总监理工程师对事件3的处理程序：总监理工程师签发“工程暂停令”，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。（3分）

4．根据《建设工程监理规范》的规定，事件4中项目监理机构处理变更设计的程序：承包单位提出工程变更申请，提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环境保护等内容时，应按规定经有关部门审定。（3分）

根据《建设工程监理规范》的规定，事件4中项目监理机构处理费用索赔的程序：（4分）

（1）承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书；

（2）总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；

（3）承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表；

（4）总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合规定的条件时予以受理；

（5）总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商；

（6）总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。

试题三

1．采用排列图法列表计算质量问题的累计频率（6分）：

主要质量问题：是咬边和夹渣。（1分）

次要质量问题：是气孔。（1分）

一般质量问题：是焊瘤和裂纹。（1分）

2．事件1中施工单位的提法及施工单位与项目监理机构做法的不妥之处，写出正确做法或说明理由。

（1）不妥之处：施工单位提出，是否整改应视常规批量抽检结果而定。（0.5分）

正确做法：施工单位应该进行整改。（0.5分）

（2）不妥之处：送检样品经施工单位技术负责人负责封样。（0.5分）

正确做法：送检样品应经监理工程师负责封样。（0.5分）

（3）不妥之处：送检样品由专业监理工程师送往预先确定的试验室。（0.5分）

正确做法：送检样品由施工单位送往预先确定的试验室。（0.5分）

（4）不妥之处：总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊接头整改。（0.5分）正确做法：总监理工程师应要求施工单位对出现质量问题的电焊接头整改。（0.5分）（5）不妥之处：施工单位将检测费用列入工程进度款中要求一并支付。（0.5分）理由：见证取样的试验费用应由承包单位支付。（0.5分）

3．按照《建设工程监理规范》的规定，项目监理机构对事件2的处理程序：

监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达“工程暂停令”，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。（3分）

4按照《建没工程安全生产管理条例》的规定，事件3中监理单位不承担法律责任。施工单位的法律责任是：作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。施工单位的主要负责人、项目负责人有违法行为、尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。（3分）

试题四

1．项目监理机构对事件1的处理程序：首先指令施工总承包单位要求增加的桩基施工分包单位暂停施工，并要求施工总承包单位报送分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，专业监理工程师应审查总承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。（4分）

2．针对事件2中现浇结构的质量问题，建设单位应承担责任。（1分）

理由：建设单位提供的商品混凝土质量存在问题。（1分）

针对事件2中现浇结构的质量问题，监理单位不应承担责任。（1分）

理由：监理单位履行了职责。（1分）

针对事件2中现浇结构的质量问题，施工总承包单位应承担责任。（1分）

理由：施工总承包单位不应该使用不合格的商品混凝土。（1分）

3．事件3中，建设单位做法的不妥之处：建设单位与空调设备供应单位签定的合同中包括该设备的安装工作。（1分）

理由：建设单位没有权利签定设备安装分包合同。（1分）

正确做法：设备安装分包合同应由施工总承包单位与设备安装分包单位签定。（1分）

事件3中，设备安装分包单位做法的不妥之处：设备安装分包单位书面同意建设单位与设备供应单位签定供货和安装合同。（1分）

理由：设备安装分包单位没有此权利。（1分）

正确做法：应该经施工总承包单位同意，监理单位审核批准。（1分）

4．专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序：专业监理工程师填写“不合格项处置记录”，要求施工总承包单位及时采取措施予以整改。专业监理工程师应对其补救方案进行确认，跟踪处理过程，对处理结果进行验收。（4分）

试题五

1．事件1中，建设单位的做法正确。（0.5分）

理由：大型机械设备进场费属于建筑安装工程费用构成中的措施费，已包括在合同价款中，施工单位没有理由提出由建设单位支付其进场费的要求。（0.5分）

2．事件2中施工单位说法正确之处：要求建设单位支付材料检测费用。（0.5分）

理由：发包人供应的材料，其检测费用应由发包人负责。（0.5分）

事件2中施工单位说法错误之处：施工单位没有送检的义务。（0.5分）

理由：不论是发包人供应的材料，还是承包人负责采购的材料，承包人均有送检的义务。（0.5分）

3．事件3中，针对施工单位调整施工方案，项目监理机构的处理程序：施工单位将调整后的施工方案提交项目监理机构，项目监理机构对施工方案进行审核确认或提出修改意见，书面向施工单位答复。（2分）

D工作调整后新的全费用综合单价的计算：

①新单价直接费=160元／m3

②间接费=①×15％=160×15％元／m3=24元／m3（1分）

③利润=（①+②）×5％=（160+24）×5％元／m3=9.2元／m3（1分）

④税金=（①+②+③）×3.41％=（160+24+9.2）×3.41％元／m3=6.59元／m3。（1分）

⑤全费用综合单价=①+②+③+④=（160+24+9.2+6.59）元／m3=199.79元／m3=200元／m3。

4．事件4中，施工单位提出调整F工作单价的要求合理。（0.5分）

理由：F工作按正常进度施工。（0.5分）

事件4中，施工单位提出调整G工作单价的要求不合理。（0.5分）

理由：G工作的开始时间推迟是由于施工机械故障所致。（0.5分）

F工作的新单价=150×（30％+25％×130／105+35％×140／110+10％×120／100）元／m3=176.25元／m3。（2分）

5．4月份的拟完工程计划投资=[（4500／3）×120+（2200／2）×180+（2300／2）×100]元=493000元=49.3万元。（2分）

5月份的拟完工程计划投资=[（4500／3）×120+2000×200]元=580000元=58万元。（1分）

6月份的拟完工程计划投资=2500×150元=375000元=37.5万元。（1分）

4月份施工单位的应得工程款额=[（4500／3）×120+（2200／2）×200+（2300／2）×100]元=515000元=51.5万元。（1分）

5月份施工单位的应得工程款额=[（4500／3）×120+（2200／2）×200]元=400000元=40万元。（1分）

6月份施工单位的应得工程款额=（2500×176.25+2000×200）元=840625元=84.06万元。（1分）

试题六

1．事件1中，设计修改后，在单位时间完成工程量不变的前提下，A工作的持续时间为（3／4200）×7000周=5周；（1分）C工作的持续时间为（3／3600）×2400周=2周。（1分）

对合同总工期有影响。（1分）因为该施工总进度计划的关键线路是C、D、G、I、K、N，C工作的持续时间由3周变为2周，一定会改变总工期的。（1分）

因为（7000-4200）／4200=67％>15％，所以要进行调价。A工作工程量增加了（7000-4200）m3=2800 m3，就增加了的工程量而言，不进行调价的工程量为2800×15％m3=420 m3，进行调价的工程量为（2800-420）m3=2380 m3。因为C工作的工程量是减少了，所以不进行调价。

A工作增加的费用=（420×700+2380×700×90％）元=1793400元。

C工作减少的费用=（3600-2400）×700元=840000元。

A、C工作共增加的费用=（1793400-840000）元=953400元=95.34万元。（5分）

2．事件2中，项目监理机构在原施工总进度计划的基础上，各缩短工作G和工作K的工作时间1周，这样才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少。（1分）

理由：由于A、D工作完成后，施工总进度计划的关键线路只有工作G、I、K和N，工作N不存在可缩短的时间，故应不考虑压缩；工作G、I、K的赶工费率从小到大依次是G（0.4万元）、K（1.0万元）、I（3.0万元），那么首先压缩工作G的时间l周（可缩短的时间只有1周），压缩工作G产生的赶工费为0.4万元；再压缩工作K的时间1周，压缩工作K产生的赶工费为1.0万元。（5分）

增加的最少赶工费用是（0.4+1.0）万元=1.4万元。（1分）

3．对表中未通过的调试工作，逐项根据施工合同进行责任界定：

（1）工作K调试未通过的责任由建没单位承担。（1分）

（2）工作L调试未通过的责任由施工单位承担。（1分）

（3）工作N调试未通过的责任由建设单位承担。（1分）

应补偿施工单位的费用=（3+2）万元=5万元。（1分）

本篇文章来源于《中国监理工程师考试网》[

第五篇：2018年造价工程师考试《案例分析》试卷及答案

案例分析

1某市政府拟投资建一大型垃圾焚烧发电站工程项目。该项目除厂房及有关设施的土建工程外，还有全套进口垃圾焚烧发电设备及垃圾处理专业设备的安装工程。厂房范围内地质勘察资料反映地基地质条件复杂，地基处理采用钻孔灌注桩。招标单位委托某咨询公司进行全过程投资管理。该项目厂房土建工程有A、B、C、D、E共5家施工单位参加投标，资格预审结果均合格。招标文件要求投标单位将技术标和商务标分别封装。评标原则及方法如下：

1)采用综合评估法，按照得分高低排序，推荐3名合格的中标候选人。

2)技术标共40分，其中施工方案10分，工程质量及保证措施15分，工期、业绩信誉、安全文明施工措施分别为5分。

3)商务标共60分。①若最低报价低于次低报价15%以上(含15%)，最低报价的商务标得分为30分，且不再参加商务标基准价计算;②若最高报价高于次高报价15%以上(含15%)，最高报价的投标按废标处理;③人工、钢材、商品混凝土价格参照当地有关部门发布的工程造价信息，若低于该价格l0%以上，则评标委员会应要求该投标单位做必要的澄清;④以符合要求的商务报价的算术平均数作为基准价(60分)，报价比基准价每下降1%扣1分，最多扣10分，报价比基准价每增加1%扣2分，扣分不保底。各投标单位的技术标和商务报价见表4-2和表4-3。

表4-2各投标单位技术标得分汇总表

评价过程中又发生E投标单位不按评标委员会要求进行澄清、说明、补正的情况。

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

问题(计算结果保留两位小数)：

1.该项目应采取何种招标方式?如果把该项目划分成若干个标段分别进行招标，划分时应当综合考虑的因素是什么?本项目可如何划分?

2.按照评标办法，计算各投标单位商务标得分。

3.按照评标办法，计算各投标单位综合得分，并把计算结果填人表4-4中。

表4-4综合得分计算表

4.推荐合格的中标候选人，并排序。

参考解析【问题1参考答案】

应采用公开招标方式。

应当综合考虑的因素包括招标项目的专业要求、招标项目的管理要求、对工程投资的影响、工程各项工作的衔接。

本项目可划分为地基处理工程(桩基工程)、厂房及有关设施的土建工程、垃圾焚烧发电设备及垃圾处理专业设备采购、安装工程(或将垃圾焚烧发电与处理设备采购和安装合并)等标段分别进行招标。

【问题2参考答案】

最低报价与次低报价偏差=(3600-3050)/3600=15.28%>15%

D单位商务报价得分30分。

最高报价与次高报价偏差=(3900-3880)/3880=0.52%<15%

A单位的投标为有效标书。

投标单位E不按评标委员会要求澄清、说明、补正，应作废标处理。

基准价(或A、B、C三家投标单位报价的算术平均点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 数)=(3900+3886+3600)/3=3795.33(万元)

A施工单位商务标得分：

报价占基准价百分比=(3900/3795.33)×100%=102.76%

报价扣分=(102.76-100)×2=5.52(分)

报价得分=60-5.52=54.48(分)

B施工单位商务标得分：

报价占基准价百分比=(3886/3795.33)×100%=102.39%

报价扣分=(102.39-100)×2=4.78(分)

报价得分=60-4.78=55.22(分)

C施工单位商务标得分：

报价占基准价百分比=(3600/3795.33)×100%=94.85%

报价扣分=(100-94.85)×1=5.15(分)

报价得分=60-5.15=54.85(分)

【问题3参考答案】

填写完成的表4-4见表4-14。

表4-14综合得分计算表

【问题4参考答案】

推荐的中标候选人为A单位、B单位、C单位。

排序第一为C单位;排序第二为B单位;排序第三为A单位。2某办公综合楼工程合同价款为1500万元，工程价款按季度动态结算。合同原始报价日期为2000年3月份，开工日期为4月1日，预计年末完工，各季度的人工、材料价点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 格指数等资料见表3-

5、表3.6。

表3-5各季度的人工、材料价格指数

合同中规定的其他内容如下：

1)开工前业主向承包商支付合同价款20%的工程预付款，预付款在后两个季度结算时均摊抵扣。

2)业主自第二季度起，每季度从承包商的工程价款中按3%的比例扣留保修金，保修期满后，保修金及保修金利息扣除已支出费用后的剩余部分退还承包商。

另外，未调值前工程实际情况记录如下：

①第二季度业主提供部分材料，总计32万元。

②4月份由于工程师在指定时间内未提供所需的工程图样导致工程拖延，使承包商承受费用损失2万元，工期拖延2天。而且在基础开挖过程中，因工程遭遇飓风袭击，导致承包商费用损失3万元，工期延误7天。

③5月份业主为减少工期延误，令工程师发布加速施工命令，双方协商加速施工款项在本季度结算，提前完工1天，奖励200，结果承包商加速施工使工程按原定计划完成了第二季度任务。

④8月份由于施工中采用的水泥强度未达到等级要求，工程师要求返工，使承包商费用增加6万元，工期延长3天。

⑤11月份工程师对合格工程要求拆除予以检查，导致承包商延长工期2天，损失1万元。

问题：

1.施工单位对施工中发生的上述事项可索赔工期几天?总费用为多少? 点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

2.若各索赔事项在各季度及时得到解决，请协助工程师进行第二、第三、第四季度的工程价款结算。

参考解析【问题1参考答案】

施工单位对施工过程中发生的事项可要求如下索赔：

1)对于4月份由于工程师在指定时间内未提供所需工程图样导致的工程拖延和费用损失，施工单位可索赔工期2天，费用2万元。另外，基础开挖过程中遭遇飓风袭击为不可抗力因素，属业主和施工单位的共同风险，因此施工单位只能索赔工期7天。

2)8月份由于施工单位水泥强度未达到等级要求，属施工单位的责任，不能向业主索赔工期和费用。

3)对于ll月份工程师对合格工程要求拆除予以检查导致的承包商延误的工期和费用损失，施工单位可以要求索赔，索赔工期2天，费用l万元。

因此，总计索赔工期11天，索赔费用3万元。

【问题2参考答案】

工程预付款=1500×20%=300(万元)。

每季度应支付的工程结算价款：

第二季度应支付的工程结算价款=[430×(0.15+105/100×28%+102/100×18%+104/102×13%+98/95×7%+102/100×9%+106/95×4%+101/94×6%)+2]×(1-3%)-32+0.2×9=402.71(万元)

第三季度应支付的工程结算价款=[580x(0.15+106/100×28%+102/100×18%+105/102×13%+99/95×7%+103/100×9%+104/95×4%+104/94×点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 6%)]×(1-3%)-300/2=435.13(万元)。

第四季度应支付的工程结算价款=[490×(0.15+106/100×28%+103/100×18%+105/102×13%+101/95×7%+103/100×9%+106/95×4%+101/94×6%)+1]×(1-3%)-300/2=346.35(万元)。3某承包商承建一基础设施项目，其施工网络进度计划如图5-1所示。

工程实施到第5个月末检查时，A2工作刚好完成，B1工作已进行了1个月。

在施工过程中发生了如下事件：

事件1：A1工作施工0.5个月发现业主提供的地质资料不准确，经与业主、设计单位协商确认，将原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包商提出以下索赔：

设计变更使A1工作施工时间增加1个月，故要求将原合同工期延长1个月。

事件2：工程施工到第6个月，遭受飓风袭击，造成了相应的损失，承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔，经业主工程师审核后的内容如下：

1)部分已建工程遭受不同程度破坏，费用损失30万元。

2)在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏，造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏，造成损失1万元。

3)由于现场停工造成机械台班损失3万元，人工窝工费2万元。

4)施工现场承包商使用的临时设施损坏，造成损失1.5万元;业主使用的临时用房破坏，修复费用1万元。

5)因灾害造成施工现场停工0.5个月，索赔工期0.5个月。

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

6)灾后清理施工现场，恢复施工需费用3万元。

事件3：A3工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1.5个月，发生人员窝工和机械闲置费用4万元(有签证)。

问题：

1.不考虑施工过程中发生各事件的影响，在答题纸的图中标出第5个月末的实际进度前锋线，并判断如果后续工作按原进度计划执行，工期将是多少个月?

2.分别指出事件1中承包商的索赔是否成立，并说明理由。

3.分别指出事件2中承包商的索赔是否成立，并说明理由。

4.除事件1引起的企业管理费的索赔费用之外，承包商可得到的索赔费用是多少?合同工期可顺延多长时间?

参考解析【问题1参考答案】

如图5-9所示，如果后续工作按原进度计划执行，该工程项目将被推迟两个月完成，工期为15个月。

【问题2参考答案】

工期索赔成立。

根据索赔事件的责任归属，非承包商的责任可以进行索赔。因地质资料不准确属于业主的风险，且A，工作是关键工作。

【问题3参考答案】

1)索赔成立。因为不可抗力造成的部分已建工程费用损失，应由业主支付。

2)承包商用于施工的机械损坏索赔不成立，因为不可抗力造成各方的损失由各方承担;而用于工程上待安装设备损坏、索赔成立，虽然用于工程的设备是承点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 包商供应，但将形成业主资产，所以业主应支付相应费用。

3)索赔不成立。因为不可抗力给承包商造成的该类费用损失不予补偿。

4)承包商使用的临时设施损坏的损失索赔不成立，业主使用的临时用房修复索赔成立。

因为不可抗力造成各方损失由各方分别承担。

5)索赔成立。因为不可抗力造成工期延误，经业主签证，可顺延合同工期。

6)索赔成立。因为清理和修复费用应由业主承担。

【问题4参考答案】

1)索赔费用=30+1+1+3+4=39(万元)

2)合同工期可顺延1.5个月。4某工程采用工程量清单招标，确定某承包商中标。甲乙双方签订的承包合同中包括的分部分项工程量清单工程量和投标综合单价见表5-5。工程合同工期为l2个月，措施费为84万元，其他项目费为l00万元，规费费率为分部分项工程费、措施费、其他项目费之和的4%，税金率为3.35%。有关工程付款的条款如下：

1)工程预付款为合同价的20%，在合同签订后l5日内一次支付，措施费在6个月的工程进度款中均匀支付。

2)工程进度款每3个月结算一次。

3)在各次工程款中按5%的比例扣留工程质量保修金。

施工期间第4～第6个月分项工程结算价格综合调整系数为1-1。

表5.5分部分项工程计价数据表

经监理工程师批准的进度计划如图5.2所示(各分项工程各月计划进度和实点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 际进度均为匀速进展)。

第6个月末检查工程进度时，B工作完成计划进度的1/2，C工作刚好完成，D工作完成计划进度的1/3。

问题：

1.计算各分项工程的分部分项工程费、每月完成的分部分项工程费，把计算结果填人表5-6中，并列式计算工程预付款。

表5-6分项工程费表

2.根据第6个月末检查结果，在答题纸图上绘制前锋线，并分析第6个月末B、C、D3项工作的进度偏差，如果后6个月按原计划进行，分析说明B、D工作对工期的影响。

3.若承包方决定在第6个月后调整进度计划以确保实现合同工期，应如何调整(有关分项工程可压缩的工期和相应增加的费用见表5-7)?说明理由。

表5-7分项工程可压缩的工期和相应增加的费用

4.按实际进度情况结算，第4～第6个月应签发工程款为多少万元(假设期间无其他项目费发生，A工作按批准进度计划完成)?

参考解析【问题1参考答案】

填写完成的表5-6见表5-20。

表5-20分项工程费表

工程预付款=(2769.5+84+100)×(1+4%)×(1+3.35%)x20%=3174.54×0.2=634.91(万元)

【问题2参考答案】

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

绘制的前锋线如图5.10所示。

第6个月末，B工作被推迟1个月(或B工作进度偏差为120万元)，C工作进度正常(或C工作进度偏差为0)，D工作被推迟2个月(或D工作进度偏差为160万元)。

如果按原计划执行，B工作不会影响工期，虽然B工作延误l个月，但其总时差为1个月(或但未超过其总时差);D工作将导致工程工期延误2个月，因为D工作是关键线路上的关键工作(或D工作的总时差为0)。

【问题3参考答案】

1)调整方案：压缩F工作2个月。

2)理由：从第7个月开始，项目关键线路为D—F，应该压缩D、F工作总持续时间2个月才能按原工期完成，而F工作可压缩2个月，且相应增加的费用最少。

【问题4参考答案】

第4～第6个月完成各工作的工程量价款：

B工作3月～6月(4个月)完成了B工作总量的1/2，因此B工作4月～6月完成工程量价款为：720×1/2×3/4=270.00(万元)。

C工作3月～6月(4个月)完成了C工作的全部工程，因此C工作4月～6月完成的工程量价款为：84.38×3=253.14(万元)[或337.5×3/4=253.13(万元)]。

D工作3月～6月(4个月)完成了D工作全部工程的1/3，因此D工作4月～6月完成的工程量价款为：480×1/3×3/4=120.00(万元)。

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

第4一第6个月应签发工程款=[(270+253.14+120)×1.1+84×3/6]×(1+4%)×(1+3.35%)×0.95=765.27(万元)5某工业项目厂房主体结构工程的招标公告中规定，投标人必须为国有一级总承包企业，且近3年内至少获得过1项该项目所在省优质工程奖;若采用联合体形式投标，必须在投标文件中明确牵头人并提交联合体投标协议，若某联合体中标，招标人将与该联合体牵头人订立合同。该项目的招标文件中规定，开标前投标人可修改或撤回投标文件，但开标后投标人不得撤回投标文件;采用固定总价合同;每月工程款在下月末支付;工期不得超过12个月，提前竣工奖30万元/月，在竣工结算时支付。

承包商C准备参与该工程的投标。经造价工程师估算，总成本为1000万元，其中材料费占60%。

问题：

1.该项目的招标活动中有哪些不妥之处?逐一说明理由。

2.若承包商C以1100万元的报价中标，合同工期为11个月，合同工期内不考虑物价变化，承包商C工程款的现值为多少(假设折现率为1%)?

3.若承包商C每月采取加速施工措施，可使工期缩短1个月，每月底需额外增加费用4万元，合同工期内不考虑物价变化，则承包商C工程款的现值为多少?承包商C是否应采取加速施工措施?

参考解析【问题1参考答案】

该项目的招标活动中有下列不妥之处：

1)要求投标人为国有企业不妥，因为这不符合《招标投标法》规定的公平、公正的原则(限制了民营企业参与公平竞争)。

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法

2)要求投标人获得过项目所在省优质工程奖不妥，因为这不符合《招标投标法》规定的公平、公正的原则(限制了外省市企业参与公平竞争)。

3)规定开标后不得撤回投标文件不妥。投标文件可以撤回，但投标保证金予以没收，不能退回。

4)规定若联合体中标，招标人与牵头人订立合同不妥，应为联合体各方共同与招标人签订合同。

【问题2参考答案】

按合同工期施工，每月完成的工作量为1100/11=100(万元)，则工程款的现值为

PVˊ=100It(P/A，1%，11)/(1+1%)=100×{[(1+1%)11-1]/[1%×(1+1%)11]}/(1+1%)=1026.50(万元)

【问题3参考答案】

加速施工条件下，工期为10个月，每月完成的工作量为1100/10=110(万元)，则工程

款的现值为

PVˊ=110×(P/A，1%，10)/(1+1%)+30/(1+1%)11-4×(P/A，1%，10)=1020.53(万元)

因为PV’

点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法