一级建造师精华资料 (109)

第一篇：一级建造师精华资料 (109)

【例1】建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。（15真）

A、由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C、承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任 D、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E、主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 【参考答案】CE 【例2】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利，说法正确的是（）【13真】

A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 D、承包人的保修责任可以免除 【参考答案】B

（五）竣工验收报告备案的规定

1、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

2、备案应当提交的文件（1）工程竣工验收备案表；（2）工程竣工验收报告；

（3）法律、行政法规规定应当由规划、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；

（4）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书；

（6）住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

【例】建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）【13真】 A、工程竣工验收备案表

B、住宅使用说明书 C、工程竣工验收报告

D、施工单位签署的工程质量保修书

E、公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件 【参考答案】ACDE

3、工程质量监督机构应当于工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告 【例】某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）（14真）A、工程质量保证金应在保修期满后返还

B、发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔

C、建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修

D、当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E、承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任

【参考答案】CE

五、建设工程质量保修制度（2分，8分，2分，4分，4分，3分）

（一）质量保修书和最低保修期限的规定

1、建设工程质量保修书

（1）建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书（2）质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任（3）有施工单位签署的工程保修书是建设工程竣工验收应具备的条件之一。

【例1】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）（15真）A、竣工验收时

B、提交竣工验收报告时 C、竣工验收合格后

D、交付使用时 【参考答案】B 【例2】建设工程质量保修书的提交时间是（）【13真】 A、自提交工程竣工验收报告之日起15日内 B、工程竣工验收合格之日

C、自工程竣工验收合格之日起15日内 D、提交工程竣工验收报告时 【参考答案】D

2、最低保修期限

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算

上述保修范围属于法律强制性规定。发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限，但可以延长。

【例1】建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。（14真）A、施工许可证办理

B、工程竣工验收合格 C、预验收合格

D、质保期结束

【参考答案】B 【例2】在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）（14真）

A、设计文件规定的该工程的合理使用年限 B、5年 C、2年

D、2个采暖期、供冷期

【参考答案】A

3、建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的规定：产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。【例】关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）

A、全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 B、由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用

C、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期

D、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实

【参考答案】C

（二）质量责任的损失赔偿

1、保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担（1）注意区分维修责任与维修费用承担责任

（2）施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修 并承担经济责任。

（3）由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔

（4）因建设材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购或经其验收同意的，由施工单位承担责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任。

（5）因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担，如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。

（6）因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。

【例1】对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费最终由（）负责（14真）A、监理单位

B、责任方 C、建设单位

D、施工单位

【参考答案】B 【例2】工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）（14真）A、施工单位维修，建设单位直接承担费用 B、建设单位维修并承担费用

C、施工单位维修并承担费用

D、施工单位维修，设计单位之直接承担费用

【参考答案】A

2、建设工程质量保证金

（1）注意缺陷责任期与保修期的区别与联系

（2）缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。（3）缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

（4）全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金（5）发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视 同认可承包人的返还保证金申请

【例1】根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。（15真）A、3% B、5% C、10% D、15% 【参考答案】B 【例2】关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）（14真）A、施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修以为的，责令改正，处10万元以上，30万元以下的罚款

B、缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般责任赔偿责任

C、缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用 D、建筑业企业申请资质升级、资政增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

【参考答案】C 【例3】关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）（14真）A、发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期 B、缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月

C、发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期 D、缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计

E、承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

【参考答案】BDE

第二篇：一级建造师法规资料

2010年建设工程法规及相关知识模拟测试试卷

姓名： 学号： 总分：

一、单项选择题（共70题。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．张某于2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年张某与所在单位解除劳动关系并应聘到新的单位上班，则（）。

A．张某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日 B．注册机关应撤销张某的注册证书及印章 C．张某可以仍以原单位职工名义执业

D．张某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日

2．下列关于建造师管理相关制度中正确的是：（）

A．建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年 B．大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任 C．注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用 D．信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

3．按照法律体系的类别划分，《建筑法》、《招标投标法》属于（）。A．民法 B.商法 C.经济法 D.法律

4.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。

A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

5.某建设单位长期拖欠施工单位工程进度款，则拖欠进度款项是工程建设法律关系的（）。

A.主体 B.义务 C.客体 D.内容

6．王某原是甲建筑公司的采购员，长期负责与乙建材公司进行业务往来。王某辞职后又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同，乙公司虽然知道王某辞职的事却未予理会。则该钢材采购合同效力是（）。

A．可撤销、可变更 B.无效 C．按有效处理 D.效力待定 7.在工程施工中，施工单位甲委托材料商乙采购国家已经明令淘汰的产品在工程中使用，由此而造成工程质量事故，请问该法律责任应由（）承担。

A.甲单位 B.乙单位 C.甲和乙连带 D.甲或乙一方 8.下列情形中构成不当得利之债的是（）。

A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B．建设单位在开工之初按照约定支付工程预付款 C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项 D．施工单位向劳务分包多支付了劳务报酬

9.某开发商与建筑公司就工程结算款达成延期付款协议，由另一投资公司承诺对所款项支付承担连带责任，后付款期至开发商仍未按时付款，则建筑公司（）。

A.只能要求开发商支付所欠款项

B.在开发商没有履行能力的情况下，才可以要求投资公司支付所欠款项 C.可以同时要求开发商和投资公司支付款项 D.不能单独要求投资公司支付款项

10.王军是某施工单位的项目经理。2008年8月，他租了一台压路机，租期为一年。2008年10月，李海找到王军，向王军说明该压路机已经作为抵押物被抵押了，他就是抵押权人。同时出示了抵押合同。该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是()。

A.王军不可以继续租用该压路机了

B.王军可以继续租用，但如果在租期内李海需要实现抵押权，就不可以租用了 C.在租期内，李海不可就此压路机实现抵押权

D.租期过后，若李海尚未实现抵押权，就不可以续租了

11.某建筑公司总工程师李某在完成单位工作工程中，利用自己业余时间编著了较为先进的《高层烟筒滑模法施工工艺》，则关于该作品的使用表述错误的是（）。

A.该作品著作权由李某享有

B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用 C.李某完全可以将该作品著作权许可第三人使用 D.经单位同意，李某可以许可第三人使用

12.法律规定发明专利权的期限为（）年，自（）起计算。A.10，申请日 B.10，注册日 C.20，申请日 D.20，注册日 13．甲施工企业租用乙公司脚手架，合同约定2005年12月31日到期，一次性支付全部租赁费，但到期后甲一直未付；2006年6月1日，甲乙所在地区发生强烈地震造成通信及正常事务严重受损，直至8月1日恢复正常，则乙的诉讼时效（）。

A．到2007年12月31日止 B．到2007年2月28日止 C．到2007年1月31日止 D．到2006年12月31日止

14.现场两施工单位对堆放某工地的一批钢筋材料都主张为其所有，争议不下，后 一方向法院提起诉讼，请问其应提出什么主张来切实保护自己的合法权益：（）

A.请求排除妨碍 B.请求返还财产 C.请求确认物权 D.请求赔偿损失 15.建设单位申请建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期期限的（）。

A.建筑施工许可证自行废止 B.由发证机关收回 C.建设行政主管机关强令开工 D.取消该建设项目

16．乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则（）

A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿；

B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿； C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿；

D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿；

17．国家推行建筑工程监理制度，（）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A.国务院 B.建设部 C.国家发改委 D.监理协会

18．监理工程师张某在工程监理过程中，发现设计图纸存在瑕疵，则张某（）。A.可以要求设计单位修改设计文件 B.应当要求设计单位修改设计 C.将设计文件修改后交给施工单位实施 D.应当报告建设单位要求设计单位修改设计

19．某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2009年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2009年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）前签订书面建设工程施工合同。

A．2009年3月15日 B.2009年3月20日 C.2009年4月1日 D.2009年4月10日

20．按照《招标投标法》规定，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人少于三个的，招标人应当（）。

A．直接开标 B.适当延长投标截止时间

C.邀请其他具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标 D.重新招标 21．评标委员会在对投标文件进行评审过程中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确作法是（）。

A．修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人后进行评审 C.宣布此次招标投标作废，重新进行招标 D.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 22.某市地铁工程施工作业面内，因大量的水和流沙涌入，引起隧道部分结构损坏及周边地区地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，以及防汛墙局部塌陷并引发管涌，该事故造成直接经济损失约合1.5亿元，依据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于()。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故 23．甲是总包单位，乙是建设单位直接分包的专业分包单位，在施工过程中，乙不服从甲的管理仍继续违章作业，最终乙施工工程发生重大安全生产事故，则（）承担主要责任。

A．建设方 B.甲 C.乙 D.甲和乙 24．以下做法符合法律规定的是：（）

A、某建筑施工企业从业人员为300人，遂配备了兼职安全生产管理人员 B、某危险品生产厂，委托了专业安全生产管理公司提供安全专项服务 C、某建设单位将一扩建项目的安全设施投资纳入了建设项目概算 D、某企业的危险品仓库与员工宿舍在同一幢楼内，但保持了安全距离 25．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理

D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

26．由某专业施工队对建筑外墙面进行防水、防渗施工，该部分工程于2003年5月1日通过竣工验收并合格，问该施工单位按照法定质量保修制度承担保修责任应截至（）。

A.2005年5月2日； B.2006年5月2日； C.2008年5月2日； D.合理寿命期终止日；

27．关于建设项目的环境评价制度，下列说法错误的是：（）A、对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书 B、对可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表 C、对可能造成轻度环境影响的，应当填报环境影响登记表

D、对环境影响很小、不需要进行环境评价的，应当填报环境影响登记表 28．以下不属于建筑工程一切险承保范围的工程是（）。

A．隧道工程 B．飞机场工程 C．石油工程 D．铁路工程 29．某建筑总承包商将主体工程劳务作业分包给某劳务公司，则总承包商缴纳营业税的营业额应为（）。A.总承包合同的承包额 B.总承包合同全部承包额减去分包合同额 C.分包合同额 D.整个工程建安费用 30．对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是：（）

A.时效期间为2个月 B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年

C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

31.大学毕业生小张、小李于2009年7月1日应聘到东方建筑公司参加工作，在与小张订立的劳动合同中约定的劳动期限为2年；而与小李没有约定劳动期限，只约试用期6个月。对此，依据《劳动合同法》，东方建筑公司应最迟在()之前，与小张和小李同时订立书面劳动合同。

A.2009年7月15日 B.2009年8月1日 C.2009年10月1日 D.2010年1月1日

32．根据《建设工程文件归档整理规范》，下列表述错误的是（）。

A.建设单位应当收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并立卷归档

B.建设单位在组织工程竣工验收后，应取得城建档案管理机构出具的认可文件 C.勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接

D.建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案

33．纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳税款，除被责令缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。

A.万分之五 B.万分之二 C.万分之一 D.百分之一 34．下列合同中，不属于《合同法》调整的是（）。A.施工单位与樊某签订的挖掘机租赁合同

B.建设单位与张某签订的借款合同

C.监理单位与拓维设计公司签订的联合投标协议书 D.建筑集团公司与税务机关签订的异地代扣营业税的合同 35．以下属于非实质性变更的是（）。

A．受要约人将要约中的争议解决方式由法院变更为仲裁

B．受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运，费用由受要约人承担 C．受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付 D．受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货 36．甲、乙公司于2008年10月5日签订了一份模板租赁合同，交货地点是北京，但合同中没有对甲的交货时间做出明确规定，合同履行过程中，双方发生争议并未能达成一致，则应按照()履行。

A．乙随时可以要求甲方履行 B．甲随时可以供货 C．乙方必须按照甲方所在地规定时间进行履行 D．乙方可以随时供货，但应当给对方必要的准备时间 37．关于缔约过失责任的表现方式，说法不正确的是：（）

A.在订立合同时故意提供虚假情况 B.为拖延合同履行恶意磋商

C.由于合同未签订，将知悉的对方的商业秘密告知其他同行 D.签约谈判时故意隐瞒重要事实

38．甲、乙于2004年5月31日签订木材买卖合同，约定甲于2004年7月1日交货，乙于2004年7月4日付款。6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有交货。则下列表述正确的是（）。

A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同；

B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力 C.甲有权解除合同

D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任

39．2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。

A.2009年1月1日 B.2008年1月1日 C.2012年1月1日 D.2011年1月1日

40．某一购销合同约定交货日期为2005年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2005年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。

A.供货方甲 B.材料商乙 C.买受人丙 D.都不承担责任 41．施工单位于2009年5月1日向水泥厂发出了要约，并在要约中约定了：如果同意，收到文件后15个工作日将货物送到现场。水泥厂于5月5日收到，5月15日做出了完全同意的承诺并以快递的方式当天送达到了施工单位。水泥厂于5月25日将货物送到了现场。请问以下（）是不正确。A．施工单位与水泥厂没有形成有效的合同关系 B．水泥厂的承诺是无效的 C．水泥厂的书面承诺是有效的 D．施工单位有权拒收该货物 42．某混凝土生产厂与施工单位签订了一份商混凝土的供货合同，合同中约定工厂单位每月10日向施工单位上报上个月的商混凝土的使用量，施工单位根据使用量支付工程款，则（）。

A．不管什么情况发生，工厂都先履行义务，否则就要承担违约责任

B．如果工厂有确切证据证明施工单位已申请破产，就可以要求施工单位提供担保证明其可以继续履行合同

C．如果工厂有确切证据证明开施工单位不能支付工程款，就可以终止履行合同 D．如果工厂有确切证据证明施工单位不能支付工程款，就有权要求施工单位必须先付款再供货

43．甲建设单位拖欠乙施工单位1000万元工程款未付，经多次协商，甲、乙商定由丙材料商代替甲还款1000万，甲与丙签订了转让协议。后乙向丙主张付款时，丙以债权超过诉讼时效为由拒绝。下列说法中正确的是：（）。

A．甲、丙之间的转让符合法定程序 B．超过诉讼时效的债权不得转让 C．超过诉讼时效的抗辩只能由甲行使 D．甲、丙之间的转让协议对乙不发生效力 44．以下关于代位权的说法正确的是：（）

A.代位权可以通过向第三人主张权利而行使 B.债权人行使代位权应以债务人的名义

C.行使代位权的费用由债权人负担 D.债务人的债权必须已经到期 45.某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可。在后续合同履行时正确做法是：（）。

A.乙向甲交付水泥时要求支付货款，甲应当支付 B.应由丙公司向甲交付水泥并要求支付货款 C.甲应当遵守乙、丙的约定 D.应由乙、丙共同享有连带债权，承担连带债务

46．甲施工单位为工程使用向乙供应商购买钢材，签订合同后，乙因临时缺货，与丙供应商协商由丙直接向甲供货，并将此情况通知了甲；以下说法正确的是：（）

A.甲乙之间的合同为单务合同 Ｂ．因乙通知了甲，可以由丙直接供货

Ｃ．必须经过甲的同意，才可由丙直接供货 Ｄ．该变更属于合同的客体变更 47．某一买卖合同设定了定金条款，其中主合同的标的额为500万元，则定金的数额应为（）万元。

Ａ．80 Ｂ．120 Ｃ．150 Ｄ．200 48．供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是：（）。

A．供应商应及时通知施工方 B．施工方接到通知后有义务防止损失扩大 C．施工方应止损产生的费用由双方合理分担

D．施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

49．某市为举办全国性运动会建设运动场馆，某施工单位承包主场馆装饰部分工程。开工后由于该施工单位自身原因致使工程严重拖期，建设方多次要求要保证进度，确保场馆及时竣工保证运动会按时召开，但拖期状态一直未见好转，严重影响运动会如期举行。下列说法中正确的是：（）

A．建设方可以解除合同

B．建设方可以申请撤销合同并要求施工方承担违约责任 C．建设方应中止合同履行 D．建设方应变更合同 50．关于建设工程价款优先受偿权下列说法错误的是：（）

A.包括工作人员的工资 B.优于经登记的抵押权 C.商品房在消费者没有付清全部房款时，承包人可以行使优先受偿权 D.优先受偿权行使期限为6个月

51．某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。对上例下列说法错误的是：（）。

A．甲、乙之间的合同是违法分包合同；

B．乙承担修复费用后按照甲、乙合同约定支付工程款 C．乙承担修复费用后参照甲、乙合同约定支付工程款 D．人民法院可以收缴甲的违法所得

52．发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应（）。

A．不予支持 B.材料涨价和停工损失都支持 C.材料涨价部分支持，停工损失不支持 D.材料涨价部分不支持，停工损失支持

53．某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。

A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为

B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要 C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付 D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任

54．某建筑施工企业委托业务员李某到外地采购水泥，企业出具的授权书写明：委托本公司的李某采购建筑材料。李某到外地后，为了照顾一位朋友张某的生意，就购买了钢材并与其签订了合同。则该钢材购买合同（）。

A．无效

B.有效 C．必须经过企业的认可 D.可变更、可撤销 55．二审法院对于上诉案件，经过审理，认为一审判决事实清楚，但适用法律错误的，应当（）

Ａ．驳回上诉，发回原审法院重审

Ｂ．开庭重新审理，查明事实后改判

Ｃ．依法改判

Ｄ．裁定撤销原判，发回原审法院重审 56．依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的是（）

Ａ．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证 Ｂ．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目投标

Ｃ．丙行政主管部门处罚过重

Ｄ．丁建设行政主管部门以未经报验为由查封现场吊装设备

57．某仲裁机构对甲公司与乙公司之间的合同纠纷进行裁决后，乙公司不履行仲裁裁决。甲公司向法院申请强制执行，乙公司申请法院裁定不予执行。经审查，法院认为乙公司的申请理由成立，裁定不予执行该仲裁裁决。对此，下列哪一种说法是正确的？（）

Ａ．甲公司可以就法院的裁定提请复议一次

Ｂ．甲公司与乙公司可以重新达成仲裁协议申请仲裁

Ｃ．甲公司与乙公司可以按原仲裁协议申请仲裁

Ｄ．当事人不可以再就该纠纷重新达成仲裁协议，此案只能向法院起诉 58．除当申请重新鉴定的以外，当事人申请鉴定，应当在（）内提出。

A．开庭前7日

B．开庭前15日

C．开庭前30日

D．举证期限 59．下列哪些文书不可以作为民事执行根据？（）

Ａ．仲裁机构制作的发生法律效力的调解书

Ｂ．刑事判决书

Ｃ．发生法律效力的刑事附带民事判决书

Ｄ．公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款的债权文书

60．南丰公司与北富公司因钢材买卖合同发生争议，南丰公司向仲裁委员会申请仲裁，在仲裁中双方达成和解协议，南丰公司向仲裁庭申请撤回仲裁申请。之后，北富公司拒不履行和解协议。下列哪一选项是正确的？（）

A.南丰公司可以根据原仲裁协议申请仲裁

B.南丰公司应与北富公司重新达成仲裁协议后，才可以申请仲裁

C.南丰公司可以直接向法院起诉

D.仲裁庭可以裁定恢复仲裁程序 61．某工程监理机构违反国家规定，降低工程质量标准，为此而造成重大安全事故，则该监理机构涉嫌（）

Ａ．重大责任事故罪 Ｂ．重大劳动安全罪 Ｃ．工程重大安全罪 Ｄ．重大失职罪

62．材料公司为建筑公司送货时货物在工地破损，双方发生纠纷诉至法院，材料公司请劳务分包公司的工人出庭作证。下面关于证人出庭作证的表述中，不正确的是（）项。

A．证人应当出庭作证，并接受当事人的质询

B．材料公司可以根据需要，随时申请证人出庭作证

C．出庭作证的证人应当客观陈述其感知的事实

D．证人不得旁听法庭审理，质询证人时其他证人不得在场，人民法院认为必要时，可以让证人进行对质

63．仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人不可以根据下列（）情形申请撤销仲裁裁决。

A．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

B．裁决所根据的证据是伪造的C．对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D．仲裁裁决适用法律错误

64．限制人身自由的行政处罚，只能由（）来设定。

Ａ．法律

Ｂ．法律和行政法规

Ｃ．规章以上都可以

Ｄ．行政法规 65．下列具体处罚措施中，不属于刑罚处罚主刑种类的是（）。

Ａ．拘役

Ｂ．拘留

Ｃ．管制

Ｄ．有期徒刑并缓刑

66．某经济适用房建设工程由甲施工单位总承包，由于利润较低，甲未经建设单位同意将工程的主体结构部分交给另一家具有总承包特级资质的乙施工企业完成施工并签 定了分包合同。建设单位发现后采取了如下做法，其中可能得到人民法院或仲裁机构支持的是：（）。

A．通知施工单位解除总承包合同 B．通知施工单位解除甲、乙的分包合同 C．通知施工单位撤销甲、乙的分包合同 D．只能要求甲承担违约责任但不能解除合同

67．某开发商为保证工程款的支付，将一栋办公楼、一块土地使用权、一幢尚未完工的住宅楼、四辆奔驰汽车提供给施工单位作为抵押，双方签订了四份抵押合同均未办理登记。后开发商无力支付工程款，施工单位可以对（）行使抵押权。

A．办公楼 B．土地使用权 C．四辆奔驰汽车 D．尚未完工的住宅楼 68．下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是（）。

A.因迟延支付工程款所产生的利息 B.因迟延交付场地而产生的窝工损失 C.承包人支付的材料费 D.因发包方违约而产生的索赔 69．某施工单位依约对博物馆进行装修改造，施工中作业人员李某不小心将馆藏多年的一幅古画划伤破损，博物馆为此提出了赔偿要求，则不能适用的民事责任承担方式是（）。

A.修理

B.更换

C.赔偿损失

D.赔礼道歉

70．下列关于行政处罚的具体措施中，说法错误的是（）。

A.罚款是行政机关对违法者的一种经济制裁，在行政责任中，适用范围较为广泛 B.《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿手段谋取中标的，亦可对单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员处以罚款

C.责令停产停业，往往指令一定期限，同时要求违法者在此期限内进行整改 D.行政拘留的期限是1日以上，14日以下

二、多项选择题（共30题。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，得分）1．建造师不予注册的情形包括（）

A．未达到注册建造师继续教育的要求 B.受到行政处罚，处罚尚未执行完毕 C.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕起至申请注册之日止不满3年的 D.申请人聘用单位被吊销营业执照； E.申请人年龄为66周岁 2．下列规范性法律文件中，（）属于行政法规。

A.《安全生产许可证条例》 B.《工程建设项目施工招标投标办法》 C.《建设工程勘察设计管理条例》 D.《建设项目环境保护管理条例》 E.《建设工程质量管理条例》 3．在建设工程施工过程中，下列属于产生合同之债的情形有（）

A.施工单位与设备出租方签订租赁合同

B.材料供应商与施工单位达成延期付款协议 C.建设单位月进度款超付了15万元 D.施工现场基础坑内坠入行人 E.施工单位与受伤害员工达成补偿协议

4、（）的建筑工程，可以由两个以上承包单位联合共同承包。

a、大型； b、特殊工艺要求 c、结构复杂 d、涉及国家秘密 e、涉及专有技术

5．实施工程监理前，建设单位应当将委托的建设工程（）书面通知被监理的建筑施工企业。

A.监理单位 B.总监理工程师 C.监理内容 D.监理程序 E.监理权限

6．《安全生产法》规定，以下（）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.建筑施工单位 B.矿山单位 C.水上运输单位 D.危险物品的生产、经营单位 E.危险物品的储存单位 7．以下属于安全生产过程中从业人员拥有的权利（）。

A.检举、控告权 B.危险报告 C.紧急避险权 D.赔偿请求权 E.拒绝违章作业权

8．下述（）工程的专项施工方案，应由施工单位组织专家进行论证、审查。

A.降水 B.深基坑 C.高大模板 D.爆破工程 E.地下暗挖 9．下述属于符合办理施工许可证条件的是（）。

A．尚未办理取得建设工程规划许可证，但正在办理过程中 B.工程前期需要拆迁，拆迁计划尚能满足施工进度需要 C.经过招标投标确定了施工企业

D.施工图纸设计文件正在审查过程中 E.建设用地的批准手续已经办理 10．下述工程中，哪些不属于申请施工许可证的工程项目有（）。

A.投资额约为24万元的改造工程 B.工人临时宿舍工程

C.建筑结构形式有特殊要求的工程 D.国务院批准的工程 E.防洪抢险工程 11．甲、乙两建筑公司在某项目中组成联合体以一个投标人的身份共同投标，则在该项目中下列（）行为是被法律、法规所禁止的。

A．甲建筑公司以自己名义单独投标 B.乙建筑公司以自己名义单独投标

C.乙建筑公司与丙建筑公司组成联合体投标 D.甲、乙建筑公司私下约定中标后由甲公司实际施工 E.甲、乙建筑公司签订联合体投标协议

12．招标人认为根据实际招投标情况需要延长投标有效期的，应通知所有的投标人，则下列说法正确的是（）。

A．所有投标人均应同意

B.拒绝延长的投标人可以撤标但投标保证金不予退还 C.拒绝延长的投标人可以撤标并有权收回投标保证金

D.同意延长的投标人延长其投标担保期限但可以适当修改投标文件的实质性内容 E.同意延长的投标人延长其投标担保期限但不得修改投标文件的实质性内容 13．评标委员会在对投标人的投标文件评审时，发现部分投标文件存在以下问题：分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致；大写数额与小写数额不一致；投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是（）。

A．总价与单价不一致的，以总价为准

B.总价与单价不一致的，以单价为准，但单价数额小数点有明显错误的除外 C.大写金额和小写金额不一致的，以大写为准 D.大写金额和小写金额不一致的，以小写为准 E.投标工期延长的视为废标

14．根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人在安全方面的主要职责包括（）。

A．建立、健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.对安全生产状况进行经常性检查，消除生产安全事故隐患 D。保证本单位安全生产投入的有效实施 E.及时、如实报告安全生产事故

15、在工程建设过程中所采取的措施，不符合《消防法》的是（）。A禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。B单位可以根据现场的实际情况挪用消防设施 C可以临时占用消防通道进行施工

D自定消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程 E单位优先购买公安消防机构指定的消防产品

16．按照《建设工程文件归档整理规范》的标准，应当归档的建设工程文件主要包括（）。

A．工程准备阶段文件 B.设计文件 C.施工文件 D.监理文件 E.竣工图和竣 工文件

17.建筑企业甲公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列()情形不符合劳动法的规定。A.劳动合同约定试用期为1年

B.在试用期内，张某不得通知甲公司解除劳动合同

C.在试用期间，张某被证明不符合录用条件，甲公司可随时解除劳动合同 D.张某如被依法追究刑事责任，甲公司可随时解除劳动合同 E.张某如果患病，甲公司可以随时解除劳动合同

18．根据《合同法》规定，合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列（）行为，应当承担缔约过失责任。

A.为了打击竞争对手，而故意与竞争对手对方洽谈合同，造成竞争对手的损失 B.一方当事人故意不告之标的物的使用方法，C.一方当事人故意隐瞒与签约有关的重要事实 D.一方当事人故意提供虚假情况，给对方造成损失 E.一方未尽通知义务，造成对方损害

19．下列关于无效合同主要类型的表述中，不正确的是（）。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B.损害国有企业、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的 D.违反地方性法规的强制性规定 E.一方有恶意，而另一方没有恶意的情况下串通签订合同，损害了私人的利益 20．甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕，甲公司听说乙公司负债累累，怀疑乙不能按时支付货款，遂暂时不向乙公司交货。对此，下列分析正确的有（）。

A.甲公司不交货属于违约行为

B.甲公司可以行使不安抗辩权，暂不交货 C.甲公司有权解除合同

D.甲公司应按约定交货，除非有确切材料证明乙公司无付款能力 E.甲公司有权要求乙公司先支付货款

21.对于建设用地使用权抵押后，该土地上新增建筑物的说法，正确的有()。A.不属于抵押财产 B.属于抵押财产

C.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分

D.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权分开处分

E.新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿 22．某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是：（）。

A．合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成 B．合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状 C．合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效 D．合同解除后，对于未完部分的工程终止履行 E．施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失

23．某工程建设方一直拖欠工程进度款，工程竣工验收时质量存在缺陷，施工方拒绝修复。双方采取的下列做法中正确的是：（）。

A．建设方可以解除合同 B．建设方可以要求减少支付工程款

C．施工方可以解除合同 D．建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款 E．施工方可以要求建设方承担违约责任

24、如果合同中出现条款空缺情况，则解决方法是（）。

A．合同报酬不明确的，按订立合同时履行地的市场价确定 B．履行费用负担不明确的，由货物接收方负担 C．给付货币的，在接受货币一方所在地履行

D．履行方式不明确，按照有利于实现合同目的方式履行 E．履行期限不明确的，只有债务可以随时履行，债权人不得拒绝 25．下列情况中，构成承诺的是（）。

A.甲向乙寄送了价格目录，乙向甲发出了同意此价格的函件

B.甲故意超过承诺期限后发出的完全同意的回复，要约人未做答复的 C.甲向乙发出的中标通知书

D.甲根据招标文件，向招标人提供的投标文件

E．甲直接给乙汇款购买其专利产品，乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品 26．因为发包方迟延支付工程款，承包方准备起诉到法院，又怕影响将来的关系，就准备和解或调解。以下关于解决此项争议的说法中，不正确的是（）。

A.承包方到法院起诉以后，双方就不能再和解

B.双方在法院的主持下达成调解协议，法院制作的调解书具有强制执行的效力 C．法院只在第一审程序中进行调解

D.发包方如果不执行法院的调解书，承包方申请法院执行当中，双方又达成和解协议，原调解书就终止执行。

E.诉讼中发包方愿意还款，承包方撤诉后双方达成的和解协议也具有强制执行 效力

27．某仲裁委员会对甲公司与乙公司之间的仲裁事项作出裁决后，甲公司以仲裁违反法定程序为由，申请法院撤销裁决，人民法院裁定先中止执行。然后经过审查，作出撤销仲裁委员会的裁决。在此情况下，乙公司可以采取下列（）措施。

A．可以要求仲裁委员会裁决此案的原仲裁庭纠正此案程序上的错误，并再次对此案作出裁决

B．可以根据原合同中的仲裁条款再次申请仲裁C．可以与甲公司重新达成仲裁协议申请仲裁

D．可以就合同纠纷向人民法院起诉E．乙公司无权就本案争议事项再申请仲裁或起诉

28．下列承担民事责任的方式中，仅适用于违约责任的是（）。A.恢复原状

B.修理、重做、更换

D.排除障碍

E.消除影响 C.支付违约金

29．某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确的是（）。

A．双方应订立书面的租赁合同，否则无效B．承租人应当在约定期限内支付租金 C．承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任 D．租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司

E．承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付 30．下列关于我国刑罚的种类的表述中，错误的是（）。A.一个罪可以同时适用多个主刑，但不能适用多个附加刑 B.管制是不予关押，由公安机关执行的刑罚方法 C.拘役的期限为3个月以上6个月以下

D.无期徒刑必须附加剥夺政治权利终身E.没收财产为犯罪人非法所得财产

第三篇：报考一级建造师相关资料

报考一级建造师相关资料

（中鼎网校摘录，各种建筑类资格教育，联系电话010-51111409）

报考科目：建设工程法规，建设工程项目管理，建设工程经济，建设工程管理与实务（建筑工程实务，机电工程实务，市政工程实务，公路工程实务，水电水利实务，铁路工程实务，民航工程实务，港口船舶工程实务，通信广电工程实务）

报考资格：

一）凡遵守国家法律、法规，具备以下条件之一者，可以申请参加一级建造师执业资格考试：

1、取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满6年，其中从事建设工程项目施工管理工作满4年。

2、取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满4年，其中从事建设工程项目施工管理工作满3年。

3、取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业，工作满3年，其中从事建设工程项目施工管理工作满2年。

4、取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满2年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1年。

5、取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满1年。

（二）符合上述

（一）的报考条件，于2003年12月31日前，取得建设部颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》，并符合下列条件之一的人员，可免试《建设工程经济》和《建设工程项目管理》2个科目，只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试：

1、受聘担任工程或工程经济类高级专业技术职务。[2]

2、具有工程类或工程经济类大学专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满20年。

（三）从2007考试开始，已取得一级建造师执业资格证书的人员，也可根据实际工作需要，选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业，报名参加“一级建造师相应专业考试”，报考人员须提供资格证书等有关材料方能报考。考试合格后核发国家统一印制的相应专业合格证明。该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。

（四）上述报考条件中有关学历或学位的要求是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历或学位，从事建设工程项目施工管理工作年限是指取得规定学历前、后从事该项工作的时间总和，其截止日期为考试报名当年年底。

报名方式

一般采用网上报名结合现场确认的方式，现场确认地点在各地人事考试中心及其指定的确认点。北京、上海、江苏等多个省市采取先网上报名，再现场确认的报名方式。一级建造师考试报名时间一般是每年5月、6月，具体报名时间在各地人事考试中心网上公布。考试科目

一级建造师执业资格考试设《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》和《专业工程管理与实务》4个科目。其中《专业工程管理与实务》科目设置10个专业类别：建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程。

考试时间：

2012一级建造师执业资格考试时间确定为9月22、23日。

报名需要资料： 现场进行报考条件审查时，须提交《报名表》、网上交费通知单、所在单位出具的从事建设工程项目施工管理工作年限证明，身份证（军官证）、学历（学位）证书（在国（境）外取得的，需经国务院教育行政部门认可）的原件和复印件各1份。申请免试部分科目的考生，除提交上述材料外，还需提供相关的原始证件和复印件各1份。

各市在报考条件审查时，必须严格掌握报考条件，认真审核报考人员提交的报名材料。对符合报考条件的，须收下《报名表》，签署审查意见并盖章。同时收下工作年限证明、身份证（军官证）、学历（学位）、符合免试部分科目条件的专业技术资格证书和职务聘任证书复印件各1份，并在报考人员提交的“网上交费通知单”上盖章（没有盖章的无效）后退回给报考人员。

第四篇：机电一级建造师考试资料

机电工程技术

1.碳素结构钢具有良好的塑性和韧性，易于成型和焊接。2.机电工程常见的各种型钢、钢筋、钢丝等。

3.低合金结构钢具有较好的综合力学性能，主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨等制造。

4.特殊性能低合金高强度钢能够满足特殊需要的钢类，其中工程结构用特殊钢主要包括：耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及天然气管线钢、工程机械用钢与可焊接高强度钢、钢筋钢、低温用钢及钢轨钢等。

5.在机电工程中，常用的钢制品主要有焊材、管件、阀门等。

6.VLV型、VV型电力电缆：不能受机械外来作用，适用于室内、隧道内及管道内敷设。7.VLV22型、VV22型电缆：能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力，可敷设在地下。8.VLV32型、VV32型电缆：能承受机械外力作用，且可承受相当大的拉力，科敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内，且适用于潮湿场所。

9.舟山至宁波的海底电缆使用的是VV59型铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内粗钢丝 10.特种新型的无机非金属材料主要指用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各种无机非金属化合物经特殊的先进工艺支撑的材料。

11.高分子材料摩擦系数小，易滑动，能吸收震动和声音能量，是电绝缘体、难导热体，人膨胀大，耐热温度低，低温脆性；耐水，大多数能耐酸、碱、盐等；使用过程中会出现老化现象。

12.酚醛复合风管适用于低中空调系统及潮湿环境。

13.风机的性能参数主要有：流量风压功率转速比转速。

14.压缩机的性能参数包括容器流量吸气压力排气压力工作效率。

15.加工精度包括被加工工件的尺寸精度、形状精度、表面质量和机床的精度保持性。16.机床的静态特性（如静态几何精度和刚度）以及机床的动态特性（如运动精度、动刚度、热变形和噪声等）

17.同步电动机常用于拖动恒速运转的大中型低速机械。缺点：结构较复杂、价格较贵、启动麻烦。

18.异步电动机是现代生产和生活中使用最广泛的一种电动机。它具有结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、维护方便、坚固耐用等一系列有点。缺点：与直流电动机相比，其启动性盒调速性能较差；与同步电动机相比，其功率因数不高。

19.直流电动机常用于拖动对调速要求较高的生产机械，缺点：结构复杂，价格高。

20.专用设备针对性高，它往往只完成某种或有限的几种零件或产品的特定工序或几个工序的加工或生产，效率特别高，适合用于单品种大批量加工或连续生产。21.大型静置设备安装测量控制的重点是对垂直度的测量。

22.三角测量的网布设应符合下列要求：各等级的首级控制网，均宜布设为近似等边三角形的网。其三角形的内角不应小于30度，当受地形限制时，个别可放宽，但不应小于25度。23.光学经纬仪的主要功能测量纵向、横向轴线以及垂直度的控制测量等。

24.光学经纬仪的主要应用范围：主要应用于机电工程建筑物监理平面控制网的测量以及厂房柱安装垂直度的控制测量。

25.激光准直仪的主要功能：除均有光学经纬仪的功能外，还可进行精度较高的角度坐标测量和定向准直测量等。

26.激光准直仪的主要应用范围：激光准直仪的主要应用于直径长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中的同心度的测量控制。

27.光学水准仪的主要功能是用来测量标高和高程。

28.光学水准仪的主要应用范围：光学仪主要应用于建筑工程测量控制网标高基准点的测设及厂房、大型设备基础沉降观察的测量。

29.全站仪的主要功能是一种采用红外自动数字显示距离的测量仪器。

30全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建筑安装过程中水平距离的测量等。

31.起重机选用的基本参数主要有荷载、额定起重量、最大幅度、最大起升高度等。32流动式起重机的选用步骤：a根据被吊设备或构件的就为高度、现场具体情况等确定起重机的站车位置。b根据被吊设备或构件的就为高度、设备尺寸、吊索高度等和站车位置，查起重机的特性曲线，确定其臂长。C根据已确定的幅度、臂长，查起重设备的特性曲线，确定起重机的承载能力。D如起重机承载能力大于被吊装设备或构件的重量则选择合格，否则重选。

33.按规定进行地基沉降预压试验。在复杂地基上吊装重型设备，应由专业人员专门进行基础设计，验收时同样要进行沉降预压试验。

34.跑绳拉力的计算，必须按拉力最大的拉出端按公式和查表进行。

35.平衡梁保持被吊设备的平衡，避免吊索损坏设备。缩短吊索的高度，减小动滑轮的起重高度。

36.管式平衡梁：用无缝钢管、吊耳、加强板等焊接而成，可用于吊装排管、钢结构件及中小型设备。

37.吊装方案：工艺计算（包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备、构件校核等）38.采用非常规起重设备、方法，且单件起重重量在100KN及以上的起重吊装工程起重量300KN及以上起重设备安装工程的吊装方案，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证，再经施工企业技术负责人审批，实行总承包管理的项目，由总承包单位组织专家论证会。39.起重机械失稳主要原因：超载、支腿不稳定、吊臂偏心过大、机械故障等。

40.吊装设备或构件失稳的主要原因：设计与吊装时受力不一致，设备或构件的刚度偏小。41.实际工程中，还常利用已有建筑物作为地锚，如砼基础、砼柱等，但在利用已有建筑物前必须获得建筑物设计单位的书面认可。

42.焊接工艺评定：是在产品正式焊接以前，对初步拟定的焊接工艺细则卡或其他规程中的焊接工艺进行验证性试验。

43.焊工应严格按照焊接作业指导书或工艺卡的规定进行焊接。44.按焊渣性质可分为：酸性焊条、碱性焊条两大类。

45.二氧化碳气体：是唯一适合于焊接的单一活性气体。

46.埋弧焊的焊剂必须与所焊钢种和焊丝相匹配，保证焊接质量和焊缝性能。

47.电渣焊的焊剂应具有适应的导电率。

48.焊接环境的检查，包括是否考虑焊接环境中的风雨雪袭击和采取防护措施。焊接环境温度低于规范允许值时，与所焊材质、焊件厚度及预热措施是否相适应。

49.焊后检验外观检验：利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、加渣、气孔、裂纹等表面缺陷。，用样板和量具测量焊件收缩变形弯曲变形、波浪变形、角变形等。50.焊后检验：外观试验、致密性试验、强度试验。

51焊接残余应力和变形，严重影响焊接构件的承载力和构件的加工精度。

52.面内变形：焊缝纵向收缩变形，横向收缩变形和焊缝回转变形。

53.预防焊接变形的措施：进行合理的焊接结构设计，采取合理的装配工艺措施，采取合理的焊接工艺措施。54.反变形法常用于控制角变形和防止壳体局部下塌。

55.机械设备安装的一半施工工序：设备开箱检查-基础放线-设备基础检查验收-垫铁设置-设备吊装就位-安装精度调整与检测-设备固定与灌浆-零部件装配-润滑与设备加油-设备试运行-工程验收。

56.设备交付现场安装前，由总承包方负责与业主和或供货共同按设备装箱清单和设备技术文件对安装的机械设备逐一清点，登记和检查，对其中的重要零部件还需按质量标准进行检查验收，查验后应形成检验记录。

57.设备吊装就位：工业厂房内一般都有桥式起重机等吊装机械，设备的吊装就位科使用车间内的起重机。

58.设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆。一次灌浆是设备粗找正后，对地脚螺栓孔进行的灌浆；二次灌浆是在设备精找正后，对设备底座和基础间进行的灌浆。

59.整体机械设备安装的关键在于，设备的定位精度和各设备间相互位置精度的保证。60.机械设备典型零部件的安装包括：齿轮系统的装配及变速器的安装；滑动轴承和果冻轴承的安装；联轴节的安装；螺纹连接件的热装配；液压元件的安装；设备管路的安装。61.胀锚地地脚螺栓安装应满足下列要求：a胀锚地地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7被的胀锚地脚螺栓直径；b安装胀地脚螺栓的基础强度不得小于10mpa；c钻孔处不得有裂缝，钻孔时应防止与基础中的钢筋、埋管相碰；d钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。62.垫铁的种类有平垫铁、斜垫铁、开孔垫铁、勾头成对斜垫铁、调整垫铁等。

63.灌浆料分为细石混凝土、无收缩混凝土、微膨胀混凝土、环氧砂浆和其他灌浆料等。64.散装设备的装配精度，包括各运动部件之间的相对运动精度，配合表面之间的配合精度和接触质量，这些装配精度将直接影响设备的运行质量。

65.成套配电装置柜体安装要求基础型钢有明显的可靠接地。

66.柜、屏、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5%，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。67导线连接要求，接头处德机械强度不低于导线自身强度的90%电阻不超过同长导线电阻的1.2倍。架空线的连接方法可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。

68.工程验收合格后，应进行线路绝缘测定，冲击合闸3次，无问题后才能投入运行。69.500kv及以上送电线路，应全线装设双避雷线，且输电线路越高，保护角愈小。在山区高雷去，甚至可以采用负保护角。

70.220kv-330kv线路，同样应全线装设双避雷线，一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20度·30度。

71.110kv线路，一般沿全线装设避雷线，在雷电特别强烈低区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷区=区或运行经验证明雷电活动轻微的地区，科不沿线加设避雷线，但应装设自动重合闸。

72.35kv及以下线路，一般不沿线加设避雷线，但杆塔仍逐基接地。73.接地极是接地的工作主体，接地工程中广泛使用的接地极有金属接地极、非金属接地极、离子接地极以及降阻剂。

74.接地线选用：绝缘铜芯或铝芯导线、扁钢、圆钢等。

75.加热装置：安装现场通长采用电加热。如油箱铁损法和热油法。

76.排潮装置：常用的有真空法、自然通风法、机械通风法和滤油法等。

78.电动机应装设过留和短路保护装置、单相接地保护、差动保护和低电压保护装置。79.管道组成件及管道支承件必须具有制造厂的质量证明书，其质量部的低于国家现行标准的规定。

80.合金钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查，并做好标记。合金钢阀门的内件材质应进行抽查，每批抽查数量不得少于1个。

81.输送剧毒流体、有毒流体、可燃体管道的阀门，输送设计压力大于1mpa或设计压力小于等于1mpa且设计温度低于-29度或高于186度非可燃流体、无毒流体管道的阀门，应逐个进行壳体压力试验和密封试验，不合格者不得使用。

82.管道安装单位应当取得特种设备安装许可，管道施工前，安装单位应当向管道安装工程所在地负责管理使用登记的质量技术监督部门书面告知。

83.根据管道内物质的一般性能，基本识别分为八类：水是艳绿色、水蒸气是大红色，空气是淡灰色，气体是中黄色，酸或碱是紫色，可燃气体是棕色，其他液体是黑色，氧是淡蓝色。84.吹洗介质的选用：a公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道，宜采用人工清理；b公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗；c公称直径小于600mm的气体管道宜采用空气吹扫d蒸汽管道应以蒸汽吹扫。

85.当采用可燃液体介质 进行试验时，其闪电不得低于50度。

86试验时，应测量试验温度不得低于5度，并且高于相应金属材料的转变温度，严禁材料试验温度接近脆性转变温度。

87.钢制管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍，埋地钢管道的试验压力应为设计压力等于或小于设备试验压力时，应按管道的试验压力进行试验，当管道试验压力大于设备的试验压力，且设备的试验压力不低于管道的设计压力的1.15倍时，经建设单位的同意，可按设备的试验压力进行试验。

88.试验缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10分钟，再将试验压力降至设计压力，保持30分钟，以压力不降、无渗漏为合格。

89.试验时应安装不少于两块经校核合格的压力表，并具有铅封，压力表的满刻度应为被测最大压力值的1.5·2.0倍，压力表的精度等级不应低于1.5级。

90.产品焊接试板的制作与检验产品焊接试板的制作要求；a试板的原材料必须合格，且应与容器用材具有相同钢号、相同的规格和相同热处理状态。b试板应由施焊容器的焊工，采用施焊容器时相同条件与相同焊接工艺焊接，有热处理要求的容器，试板应随容器一起进行热处理。

91.金属储罐的几种常用施工方法a架设正装法b水浮正装法c边柱倒装法d气吹倒装法 92.控制焊接变形的主要工艺措施：中幅板采用搭接接头时，先焊短焊缝，后焊长焊缝，初层焊道应采用分段退焊或跳焊法；弓形边缘板对接焊缝的初层焊。

93.手工焊罐壁环缝的工艺要求，焊工应均匀分布，并沿用同一方向施焊。94.球形罐的构造：橘瓣式球形罐；足球式球形罐；混合式球形罐。95.球形罐的组装常用的方法有分片法和环带法。

96.球形罐焊后整体热处理，国内一般采用内燃法。球形罐焊后整体热处理应在试验前进行。温差：温度在300度以上阶段，球壳表面上任意两侧温点的温差不得大于130度。相连测温点间距小于4.5m.97汽轮机的安装程序由三部分组成，首先是基础和设备的验收，其次是汽轮机本体的安装，第三是其他设备安装包括：汽轮机本体附件安装、油系统冲洗、蒸汽管道吹扫液压油系统冲洗等工作。

98.定子的吊装方案通常采用液压提升装置吊装、专用吊装架吊装和行车改装系统吊装三种方案。

99.发电机转子穿装前进行单独气密性试验。

100.锅炉辅助设备包括送引凤设备、給煤制粉设备、吹灰设备、除灰排渣设备等。101.钢结构连接方式有两种：焊接和高强度螺栓连接。102.汽包吊装工艺和方法汽包的吊装有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊三种方法。大型锅炉的汽包吊装多数采用倾斜起吊方法。

103.进行技术交底，明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项，强调工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。

104.线槽桥架的安装施工，在土建工程基本结束以后，与其他管道的安装同步进行，也可稍迟于管道安装一段时间。

105配管和穿线工作，在土建工程完成结束以后，与装饰工程进行，进度安排应避免装饰工程结束以后，在成穿线敷设的困难。70页

106.弱电系统设备的定位、安装、接线端连接，应在装饰工程基本结束时开始。107先单体设备或部件调试，后局部、区域调试和回路调试，最后整体系统联调。108.取源部件安装的一般规定是：a设计文件要求或规范规定脱脂的取源部件，应脱脂合格后安装。B设备上的取源件应在设备制造的同时安装。管道上的取源部件应在管道预制、安装的同时安装。C在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接工作，必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。

109.温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线相垂直；在管道的拐弯处安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相重合；与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交。

110.压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时，应安装在温度取源部件部位的上游侧。仪表不应安装在有震动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁干扰、高温、温度剧烈变化和有腐蚀性气体的位置。

111.对仪表和仪表电源设备进行绝缘电阻测量时，应有防止弱点设备及电子元件被损坏的措施。

112.当线路环境温度超过65度时应采取隔热措施。

113.线路与设备及管道绝热层之间的距离应大于或等于20cm与其他设备和管道之间的距离应大于或等于15cm。

114.线路从室外进入室内时应有防水和封堵措施，线路进入室外的盘、柜、箱时宜从底部进入，并应有防水密封措施。

115.塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径，不应小于其外径的10倍。

116.光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查，在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试，光纤的弯曲半径不应小于光纤外径的15倍。

117.仪表试验的气源应清洁、干燥，露点比最低环境温度低10度以上，气源压力应稳定。118.仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明，其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3.119.单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于5点，回路试验时，仪表校核点不应少于3点。

120.A钢材表面全面地覆盖着氧化皮且几乎没有铁锈B钢材表面已发生锈蚀且部分氧化皮已经 剥落C钢材表面氧化因锈蚀而剥落或者可以刮除且有少量点蚀D钢材表面氧化皮锈蚀而全面剥落且已普遍发生点蚀。

121.涂层施工可用刷涂法、滚涂法、空气喷涂法和高压无气喷涂法。122.刷涂的缺点：劳动强度大，生产效率低、涂膜易产生刷痕。

123.滚涂法施工：适用于较大面积的涂装，效率高于刷涂。

124.适用于各种轻质绝缘热制品，如泡沫塑料类，泡沫玻璃，半硬质或软质毡、板等。125.该法较适合异性管件的绝热以及室外地面或地下管道绝热。

126.充填法施工在缺少绝热制品的条件下采用，此外也适用于异性管件做成外套的内部填充。127.拼砌法常用于保温，特别是高温炉墙的保温层砌筑。

128.国家标准的界定是：当用于保温时，其绝热材料及制品在平均温度小于等于623K（350度）时，导热系数值不得大于0.12W/（m.k）；当用于保冷时，其绝热材料及制品在平均温度小于等于300K（27度）时，导热系数不得大于0.064W/（m.k）。

129.按可压缩性划分，可分为硬质、半硬质和软质。即承受2.0Kpa压力下的相对变形不超过6%为硬质，相对变形在6%·30%时为半硬质，相对变形超过30%时为软质。

130.常用绝热材料及制品：矿棉制品，玻璃棉制品，硅酸钙制品，膨胀珍珠岩制品，泡沫玻璃制品，硬质聚氨酯泡沫塑料。

131.当材料在超过最高使用温度下使用时，可能会产生着火、裂纹、松散，失去应有的机械强度和固形能力等。

132.工业炉本体：这是工业炉的基本结构。一般包括框架支撑结构、基本炉膛结构，物料输送系统等。

133.一般由耐火砖结构筑的砌体，在工业炉炉体结构中的主要用于墙体、炉顶、管道和炉底。134耐火材料主要包括：耐火浇注料、耐火可塑料、耐火喷涂料等。

135主要按耐火度分为普通耐火材料（1580·1770度）高级耐火材料（1770·2000度）和特殊耐火材料（2000度以上）三类。标高控制线，应

136.工业炉的中心线和主要按设计要求由测量确定。砌筑前，应校核砌体的放线尺寸。137.固定在砌体内的金属埋设件，应于砌筑前和砌筑时安设。

138.在施工过程中，直至投入生产前，应预防耐火砌体和隔热砌体受湿。

139.当室外日平均气温连续5天低于5度时，即进入冬季施工，当室外日平均气温高于5度时，解除冬季施工。

140冬季砌筑工业炉时，应在采暖环境中进行。

141.砌筑工业炉时，工作地点和砌体周围环境的温度，均不应低于5度。142.耐火砖和预制块，应预热0度以上。

143.调制耐火浇注料的水可以加热，加热温度为：硅酸盐水泥耐火浇注料的水温不应超过60度，高铝水泥耐火浇注料的水温不应超过30度。水泥不得直接加热。144.耐火浇注料施工过程中，不得另加促凝剂。

145.工业炉的烘炉，应在其生产流程有关的机械和设备联合试运转及调整合格后进行。146.建筑管道施工程序：施工准备-配合土建预留、预埋-管道测绘放线-管道元件检验-管道支架制作安装-管道加工预制-管道安装-系统试验-防腐绝热-系统清洗-试运行-竣工验收 147.合金钢管道及元件应进行光谱检测等。

148.安装在主干管上起切断作用的闭门阀门，应逐个做强度试验和严密性试验。

149.管道安装一般应本着先主管后支管，先上部后下部，先里后外的原则进行安装。

150.建筑管道工程应进行试验包括：承压管道和设备系统压力试验，非承压管道灌水试验、排水干管通球、通水试验、消火栓系统试射试验等。

151.试射试验一般取有代表性的三处：屋顶一处，首层两处。

152.通球试验：通球球径不小于排水管径的2/3，通球率达到100%为合格。

153.生活给水管道在交付前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合生活用水卫生标准，采暖管道冲洗完毕后应通水、加热，进行试运行和调试。154.超过10层德住宅建筑和超过24米高德民用建筑为高层建筑。155.妥善处理号排水管道的通气问题，保证供排水安全通畅。

必须设置安全可靠的室内消防给水系统及室外补水系统，管道保温及管道井、穿墙套管的封堵应使用阻燃材料。

156.处理好各种管线的综合交叉。157.高层建筑结构重量大，易产生沉降，应合理安排处墙管道的安装时间，防止因建筑物下沉管道受剪断裂或出现倒坡现象。

158.泵类设备在采购uhe安装时应认真核定设备型号，水泵的流量、扬程、水泵配用电机功率等，以免错用后达不到设计要求或不能满足使用需要。159.高层建筑雨水管一般用给水铸铁管。

160高层建筑的雨水系统可用镀锌焊接钢管，超高层建筑的雨水系统应采用镀锌无缝钢管。高层和超高层建筑的重力流水管道系统可采用球墨铸铁管。

161.建筑电气工程中的动力工程，尤其是变配电工程，要先于其他建筑设备安装工程完工，并进行通电交工，为其他建筑设备的试运行提供必备的条件。

162.建筑电气工程的验收：建筑电气工程是一个单位工程分部工程，一般情况下，其竣工验收要与该建筑物的其他分部工程一并进行；独立于建筑群外的为各建筑物提供的变配电所，是一个建筑电气单位工程，可进行单独的竣工验收。

163.带有接头或接点的导体电阻值必须等于或小于不带接头或接点的同样长度的导体电阻值。

164.整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地装置接地电阻值的规定，以满足最小值要求为准。

165.交接试验时建筑电气工程安装结束后全面检测测试的重要工序，以判定工程是否符合规定要求，是否可以通电投入运行。只有交接试验合格，建筑电气工程才能受电试运行。166.建筑电气工程是一个单位工程的分部工程是纳入总包管理由分包单位独立完成的分部工程。

167.a在技术上主要做好土建桩基施工时的接地装置的连接导通，达到多路连接和接地电阻值达标，到主体结构封顶才告一段落，使防雷、防触电有可靠保证。B再者做好布线形同的各类防火封堵，确保使用中不发生电气火灾c做好各工序明确规定的绝缘检测工作，杜绝因绝缘不良使新建工程发生严重的漏电现象而引发次生灾害。D最终要按规定做好调整试验工作，尤其对保护的整定做到精确无误，者不仅是动态考核工程质量的需要，也是确保工程投入使用后安全运行的需要。

168.风管系统的施工包括风管、风管配件、风管部件、风管法兰的制作与组装。

169.通风与空调工程设备安装包括通风机、空调机组、除尘器、整体式、组装式及单元式制冷设备。

170.防排烟系统与火灾自动报警系统的联合试运行及调试后，控制功能应正常，信号应正确，风量、正压必须符合实际与消防规范的规定。104页

171.风管系统按其工作压力划分为三个类别：系统工作压力P不大于500帕为低压系统；500pa﹤P≤1500pa为中压系统；P大于1500pa为高压系统。

172.施工中，金属风管如果钢板的厚度不符合要求，交口形式选择不当，没有按照规范要求采取加固措施，或加固的方式、方法不当，会造成金属风管刚度不够，易出现管壁不平整，风管在两个吊架之间易出现挠度；系统运转启动时，风管表面颤动产生噪声，造成环境污染；风管产生疲劳破坏，影响风管的使用寿命。又如非金属复合板风管，若板材的外层铝箔损坏或粘结不牢、板材拼接处未做好密封处理、胶黏剂量不足或过稠，都会造成风管漏气，造成系统风量不足、冷量或热量损失，达不到预期的使用效果。

173.风管系统安装完毕，应按系统类别进行严密性试验，漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定，低压风管系统在加工工序得到保证的前提下可采用漏光法检测。

174.中压风管系统的严密性试验，应在漏光法检测合格后，用测试设备进行漏风量的测试的抽查，抽检率为20%，且不得少于一个系统。175.高压风管系统的泄露，会对系统的正常运行产生较大的影响，因此在漏光法检测合格后，应全部测试设备进行漏风量测试。

176.高压风管系统（空气洁净度N1`N5级洁净室）中压风管系统（空气洁净度N6`N9级的洁净室）

177.现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后进行漏风量检测，空气洁净度等级N1`N5级洁净室所用机组的漏风率不得超过06.%，N6`N9级不得超过1.0%。

178.通信网络系统的组成及其功能使建筑物内语音、数据、图像、视频可靠的传输。

179.信息网络系统的组成及其功能借助于这一平台信息共享，资源共享和信息的传递与处理。

180.综合布线系统的组成及其功能：是建筑内部或建筑群之间的传输网络，使用建筑物内部或建筑群之间的通信设备、信息交换设备，以及建设设备与物业管理设备的状态喜好彼此相连，传输语音、数据、图像以及各类控制信号。

181.软件：系统软件、应用软件和测试软件等。建筑智能化系统应用软件有办公软件和系统集成软件等。

182.建筑智能化工程实施界面的确定贯彻于设备选型、系统设计、工程施工、检测验收的全过程中。避免施工过程中出现扯皮和影响工程进度。

183.非确定建筑设备监控系统涉及的机电设备和个系统之间的设备安装，线管、线槽敷设及穿线和接线的工作，设备单位调试及相互的配合方式。

184.进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料，还应提供原产地证明和商检证明。

185.现场控制器与各类监控点的连接，模拟信号应采用屏蔽线，且在现场控制器侧一点接地。数字信号可采用普通线材，在强干扰环境中或远距离传输时，宜选用光纤。

186.建筑智能化系统检测方法“使用仪表和量具测量、比对法、模拟测试法、黑箱法等。187.综合布线系统性能检测：光纤布线应全部检测，双绞线以下不低于10%的比例进行随机抽样检测，抽样点必须包括最远布线点。

188.消防工程验收时一个针对性强的专项工程验收，验收的目的是工程竣工后其消防设施配置是否符合已获审批的消防设计要求，消防验收的结论是结论是判定消防工程是否可以投入使用的唯一依据。115页

189.建筑总面积大于20000平方米的体育馆、会堂、公共展览馆、博物馆的展示厅。建筑总面积大于15000平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。面积大于10000平方米的宾馆、饭店、商场、市场。建筑总面积大于2500平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集性企业的生产加工车间，寺庙、教堂。建筑总面积大于1000平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，养老院、福利院，医院疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂、学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍。建筑总面积大于500平方米的歌舞厅、录像厅放映厅、卡拉厅、夜总会、游戏厅、桑拿房、网吧酒吧具有娱乐功能的餐厅、茶馆、咖啡厅。

190.公安机关消防机构收到消防设计、竣工验收备案后，出具备案凭证并通过消防设计和竣工验收备案受理系统中预设的抽查程序随机抽查队形；被抽查的建设单位在收到备案凭证之日起五日内按照备案项目向公安机关机构提供规定的材料。

191.申请消防验收应当提交的材料：建设工程消防验收申请表；工程竣工验收报告；消防产品质量合格证明文件；有防火性能要求的建筑构件，建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；消防设施、电气防火技术检测合格证明文件；施工工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。192.建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人。加强对施工工人员的消防教育培训，落实动火、用电、易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。保证在建工程竣工验收前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效。

193.电梯安装的施工单位应当在施工前将拟进行安装的电梯情况书面告知工程所有的直辖或设市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。194.电梯安装工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前均有较大的门洞，井道内有交叉作业，现场危险源较多，在施工过程中根据施工程序要制定防范施工中安全事故的安全技术措施。

195.电梯施工安全技术措施要点：层门洞靠井道外侧设置坚固的栏杆，栏杆的高度不小于1.2mm设置警示标志或告诫性文字，防止经层门洞坠落人员及向井道内抛杂物；用临时盖板封堵机房的预留孔，并在机房内墙壁上设有警示标语，以示盖板不能随便移位，防止顶层有杂物向下跌落；电梯井道内设脚手架进行施工作业时，脚手架搭设后应经验收合格后方可使用；井道内作业人员要熟知高空作业的各项规定，并在作业中认真执行。

196.电梯准用程序1.电梯安装单位自检试运行结束后，整理记录，并向制造单位提供，由制造单位负责进行校验和调试。根据特种设备安全监察条例的规定，电梯制造单位对电梯的质量以及安全运行涉及的质量问题负责，电梯安装结束后，电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试的结果负责。2.校验和调试符合要求后，向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验，检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验，未经监督检验合格的电梯不得交付使用。3.监督检验合格，电梯可以交付使用。获得准用许可后，按规定办理交工验收手续

197.电梯一般由机房、井道、轿厢、层站四大部位组成。198.井道内应设置永久性的电气照明，井道照明电压宜采用35V安全电压，井道内照度不得小于50lx井道最高点和最低点0.5m内应各装一盏灯；中间的灯间距离不超过7m并分别在机房和底坑各设置一控制开关。

199.机房内应当设置永久性电气照明，地板表面的照度不应低于200LX。

200.电梯电气装置安装要求：

1、所以电气设备及线管、线槽的外漏可以导电部分应当与保护线可靠连接。接地支线应分别直接接至接地干线的接线柱上，不得相互连接后再接地。

2、导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须符合有关规定。

201.电源输入电压波动在额定电压值正负7%的范围内。202.电梯验收的要求：a电梯的安全部件的试验必须符合技术文件和有关规范的要求b每层层门必须能够用三角钥匙正常开启；当一个层门或轿门非正常打开时电梯严禁启动或继续运行c引机能力符合规定d电梯运行试验合格，按规定每小时运行次数检验可靠程度。E电梯的噪声、平层准确度、运行速度等检验符合规定要求。F电梯的观感质量检查应符合规定。

机电工程项目施工管理

1.在熟练应用机电工程的施工技术和相关法规知识的基础上，围绕合同管理、质量控制、安全控制、成本控制、进度控制、现场管理和遵守法律法规等内容提出的要求，解决在机电项目设计、采购、监造、安装施工、调试、试运行、竣工验收、回访保修各阶段管理中遇到的各种问题的能力。

2.以项目建设的性质划分：新建项目，扩建项目，改建项目。复建项目，迁建项目。3.作业手段方面a随着工程项目规模日趋增大，特别是高大建筑、高大超重的装置增加，促使大型吊装运输工作量增多，对整体吊装的要求越来越高。B工程中应用的新设备、新材料日益增多，促使施工工艺要不断更新，与与时俱进c大型精密设备组装量的增多，控制系统自动化程度的提高、计算机应用面扩大、特殊材料焊接和自动焊接技术推广应用增加等，推动了施工机具和工艺的更新，也促使检测仪器仪表的精度提高。D随着土地资源日趋紧张和投资控制日益严格工程的布局更紧凑，因此提供施工用电的场地。4.项目决策阶段是项目进入建设程序的最初阶段，主要工程工作是组织项目前期策划、提出项目建议书、编制提出项目可行性研究报告。

5.可行性研究的要求，要有预见性、客观性、公正性、可靠性、科学性。

6.机电工程建设项目实施阶段的主要和操作要领：可行性研究报告经审查批准后，一般不允许做更改，项目建设进入实施阶段。实施阶段的主要工作包括勘察设计、建设准备、项目施工、竣工验收投入使用四个程序。

7.施工图设计应当满足设备材料的采购、非标准设备的制作、施工图预算的编制和施工安装等的需要。

8.施工安全管理：a机电工程建设总承包负责建设全过程的安全管理总体策划，并制定全场性的安全管理制度，经批准后监督执行。B工程分包合同中，分包单位应承诺执行总承包单位制定的安全管理制度，并明确分包单位的安全管理职责c分包单位要依据所承担工程的特点，制定相应的安全技术措施，报总承包单位审批后执行。D安全管理的要点。

9.安全管理的要点：对施工各阶段各部位和场所的危险源识别和风险分析，制定应对措施或应急方案，做到有效控制；按管理制度规定，进行日常巡视，掌握安全信息，召开安全例会讲评安全情况和应采取防止事故发生的需措施；按上级有关部门布置组织的安全检查，并将检查结果形成书面文件，通报全场各相关单位，并对检查中发现的事故隐患及时整改的部位要跟踪监督整改情况，直至完善合格为止；当发生事故时，按合同约定和相关法规规定，一方面要保护现场，积极抢救防止次事故发生，另一方面要及时报告，并组织或参与事故的调查、分析和处理。

10.初步设计应满足编制施工招投标文件，主要设备材料订货、编制施工图纸设计文件的需要。

11.施工图纸设计完成后，按管辖规定政府规划行政管理部门审批取得规划许可证。

12.同时将完成的施工图设计文件提交施工图设计审查机构审查，审查后，应将施工图设计文件向有关行政部门备案。

13.货物采购的方式：招标采购、直接采购、询价采购。

14.招标采购方式适用于大宗货物、永久设备、标的金额较大、市场竞争激烈等货物采购。15.直接采购采购方式适用于所需货物或设备仅有唯一来源，为使采购的部件与原有设备配套而增购的货物负责工艺设计者为保证达到工艺性能或质量要求而提出的特定供货商提供的货物；特殊条件喜爱为了避免事件延误而造成但更花费钱财的货物；无法进行质量和价格等比较的货物等采购。

16.询价采购方式适用于现货价格较小的设备，制造高度专门化德设备等采购，通常在比较几家供货商报价的基础上选择确定供货商进行采购。

17.项目经理认为紧固件采购属标准件采购，供应商较多，虽总价不高，但是数量大，不宜用直接采购方式，采用询价采购方式，在报价基础上择优选择供应商，降低工程费用支出，达到货比三家的目的。

18.开标时间与提交投标文件截止时间同一时间进行。开标地点应为招标文件中预先确定的地点。

19.评标委员会组成。一般由招标人代表和技术经济等方面的专家组成，其成员人数为五人以上单数。

20.评标原则：公开公平公正。

21.评审方法：严格按照招标文件公布的评标办法和标准执行，一般采用资格审查情况、技术标和商务标由评标委按照细目的评分标准分别打分，按公布的比例合成总分，总分由高到低排序。获总分最高的投标商，初定中标投标商。

22.废标的确认：a未能在实质上响应文件的标书，如逾期送达或未送达指定地点、未按要求密封、无投标单位公章及法人代表或法人委托人签字或盖章、无相应资格注册师的签字等。B投标文件有明显不符合要求的重要缺陷，如投标文件格式填写，内容不全或关键字迹无法辨认、投标人名或组织机构与资格审查不一致等。C弄虚作假或串通报价的标书d低于成本价的标书。E评标过程中不与评标专家配合或不正当行为f未按招标文件要求提交投标保证金的标书。

23.投标文件应当对招标文件提出的实质要求和条件作出响应，如技术指标、质量标准、工期、进度计划、报价限额等。

24.解释合同文件优先顺序的规定一般在合同通用条款内，可以根据项目的具体情况在专用条款内进行调整，原则上应把文件的签署日期后的内容重要的排在前面，即更加优先。以下是合同通用条款规定的优先顺序：协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用合同条款、通用合同条款、有关的标准、规范及技术文件、图纸、工程量清单、工程报价或预算书等。25.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。

26.分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。27.机电工程总承包进行专业工程分包和劳务作业分包时应考虑一下几个方面因素： A总承包合同约定的或业主指定的分包项目；不属于主体工程，总承包单位考虑分包施工更有利于工程的进度和质量的分部工程;一些专业性较强的分部工程分包，分包方必须具备相应的企业资质等级，如石油化工企业、冶炼企业、电力企业资质，以及相应技术资格，如锅炉、压力管道、压力容器、起重、电梯技术资格。B签订分包合同后，若分包合同发生抵触时，应以总承包合同为准，分包合同不能解除总承包单位任何义务和责任。分包单位的任何违约或疏忽，均会被业主视为违约行为。因此，总承包单位必须重视并指派专人负责对分包方的管理，保证分包合同和总承包合同的履行。C只有业主和总承包方才能工程承包合同的当事人，但分包方根据分包合同也应享受相应的权利和承担相应的责任。分包合同必须明确规定分包方的任务、责任及相应的权利，包括合同、工期、奖罚等。D分包合同条款应写得明确和具体，避免含糊不清，也要避免与总承包合同中的发包方发生直接关系，以免责任不清。应严格规定分包单位不得再次把工程转包给其他单位。E劳务分包时机电工程承包合同管理的重要组成部分。

28.调整措施可以分为：组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。

29.工程分包的履行和管理：a总承包方对分包工程施工，应从施工准备、进场施工，工序交验竣工验收、工程保修以及技术质量安全进度工程款支付等进行过程的管理。B总承包方应派代表对分包方进行管理，并对分包工程施工进行有效控制和记录，保证分包合同的正常履行，以保证分包工程的质量和进度满足工程要求，从而保证总承包方的利益和信誉c分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行验收合格后，均应事先通知总承包方组织预验收，认可后再由总承包方代表通知业主组织检查验收。D总承包方或其主管部门应及时检查审核分包方提交的分包工程施工组织设计、施工技术方案、质量保证体系和质量保证措施、安全保证体系及措施、施工进度计划、施工进度统计报表、工程款支付申请、隐蔽工程验收报告、竣工交验报告等文件资料，提出设和意见并批复。E若因分包方责任造成重大质量事故或安全事故，或因违章造成重大不良后果的，总承包方可向其主管部门建议终止分包合同，并按合同追究其责任。F分包工程竣工验收后，总承包应组织有关部门对分包工程和分包单位进行综合评价。

30.合同内容发生变化，如工程变更主要包括工程量变更、工程项目变更、进度计划变更、施工条件变更等。设计变更主要包括更改有关表高、基线、位置和尺寸；增减合同中约定的工程量；改变有关施工时间和顺序等。31.索赔的起因：a合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任。B合同错误，如合同条文不全、错误、如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等。C合同变更。D工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等。E不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。

32.按照索赔母的和要求分类：工期索赔，一般指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期，费用索赔即要求补偿经济损失，调整合同价格。

33.按照索赔事件的性质分类：有工程延期索赔；工程加速索赔；工程变更索赔；工程终止索赔；不可预见的外部障碍或条件索赔；不可抗力事件引起的索赔；其他索赔，如货币贬值、汇率变化、物价便哈、政策法令变化等原因引起的索赔。

34.承包商向业主的索赔：又因合同文件引起的索赔；有关价款方面的索赔；有关工期的索赔；特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔；工程暂停、终止合同的索赔；财务费用补偿的索赔。

35.承包商可以提出索赔的事件：a发包人违反合同给承包人造成时间费用的损失。B因工程变更造成的时间费用损失。C由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变造成的时间或费用。D发包人延误支付期限造成承包人的损失。E对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用。F非承包人的原因导致工程暂时停工。G物价上涨，法规变化及其他。

36.索赔成立具备的三个前提条件：a与合同对照，时间已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。B造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。C承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。37.施工组织设计是指导建设工程项目全过程的技术经济和管理的纲领性文件。

38.施工组织设计可以分为三类：施工组织设计刚要，施工组织设计和专项施工组织设计。39.施工组织设计纲要依据招标文件编制，作用是为施工布局作出总体安排，适应投标的需要，属于投标前施工组织设计。

40.施工组织总设计是以若干个单位工程组成群体工程为主要对象编制的施工组织设计，是编制专项施工组织设计的依据，属于中标后施工组织设计。

41.专项施工组织设计是以复杂及特殊作业工程为主要对象进行编制，对专项工程的施工过程起指导和制约作用，属于中标后的施工组织设计。

42.主要施工方案简述：主要施工方案是指施工技术复杂、是狗狗难度大，或采用四新技术，对工程质量起关键性作用的方案；脚手架、起重吊装、临时用电、季节性施工等专项施工方案。

43.施工方案是指导各专项工程的具体作业文件和依据，是专业事施工安全、质量进度和成本控制的重要保证。

44.按施工方案所指导的内容可分为专业工程方案和专项工程施工方案两大类：专业工程施工方案是组织专业工程实施为目的，用于指导专业工程施工全过程各项施工活动需要而编制的工程施工方案；专项工程施工方案是指《建设工程安全生产管理条例》中所规定的专项工程以及按照专项规范规定和特种作业需要的编制和工程施工方案。

45.施工方法：施工方法是施工方案的核心，应优先选择企业成熟的工法或工艺。46.工程施工前，施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底。除分专项工程的施工方案需进行技术交底外，新产品新材料、新技术、新工艺即“四新”项目以及特殊环境特种作业等也必须向施工作业人员交底。

47.常见经济分析的主要施工方案：特大、重、高或精密、价值高的设备的运输、吊装方案；大型特厚、大焊接量及重要部位或有特别要求的焊接施工方案，工程量大、多交叉的工程的施工组织方案；特殊作业方案，现场预制和工厂预制的方案，综合系统试验及无损检测方案；传统作业技术和采用新技术、新工艺的方案的方案，关键过程技术方案等。

48.施工组织设计的编制，应坚持“谁负责项目的实施，谁组织编制”的原则。对业主而言，他是与施工单位乙签订了施工总承包合同，施工单位丙与业主之间并无直接的承包关系。49.劳动力的动态管理是指根据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、协调、以解决劳务失衡、劳务与生产要求脱节的动态过程。其应遵循的基本原则：动态管理以禁毒计划与劳务合同为依据；动态管理应允许劳动力在企业内做充分的合理流动；动态管理应以动态平衡和日常调度为手段；动态管理应以达到劳动力优化组合，以作业人员的积极性充分调动为目的。

50.劳务外包队伍管理：对劳务外包施工队的资质、业绩以及能力等进行审查，并批准和签约后，方可进入施工现场；对工程的再发包完全不能减少或免除分包单位应承担合同义务u，完全纳入项目管理的制度规程中，防止以包代管；将劳务外包队伍纳入共同管理，从经济上、制度上、监督检查上、各种手段上等进行控制，确保工程质量施工安全等；不符合安全要求的劳务公司坚决不发包，符合安全要求的劳务公司也要实行安全与经济效益挂钩，对于施工安全管理混乱和发生事故的劳务公司实行一票否决，并坚决给予辞退；以提高劳务外包队伍自身能力着手，通过形式多样的培训教育和宣传，使劳务外包队伍的安全、质量、文明施工等意识得到提升。

51.特种作业操作证每三年经行一次复审。对离开6各月以上的特种作业人员上岗前必须重新进行考核，合格后方可上岗作业。

52.中断受监察设备焊接工作6各月以上的，再从事受监察设备焊接工作时，必须重新考试。53.资格要求：一是从事无损检测的人员，必须经资格考核，取得相应的资格证二是持证人员的资格证书有效期为5年三是施工现场项目部主要管理人员的配备。54.施工项目机械设备的选择原则是：切合需要，实际可能，经济合理。

55.进入现场的施工机械应进行安装验收，保持性能、状态完好，做到资料齐全、准确。56.执行重要施工机械设备专机专人负责制，机长负责制和操作人员持证上岗制。57.施工技术交底是：设计交底、施工组织设计交底、施工方案交底、设计变更交底。58.技术交底包括施工工艺与方法、技术要求、安全要求与其他要求等。

59.机电安装工程技术交底的重点：设备构件的吊装；焊接工艺与操作要点；调试与试运行；大型设备基础埋件，构件的安装；隐蔽工程的施工要点；管道的清洗、试验及试压等。60.安全技术交底是对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施，其主要包括的项目：大件物品的起重与运输、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等。

61.技术交底应分层展开，制止交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行，并有书面交底资料。工程开工前界定重要项目，对于重要项目的技术交底文件，由项目技术负责人审批或批准，交底时技术负责人应到位。

62.技术交底热暖认真填写表格并签字，接受交底人也应在交底记录上签字，交底资料记和录人或资料员进行收集整理，并妥善保存。竣工后作为工程档案进行归档。

63.设计变更由设计经理审核，报项目经理批准后进行，重大设计变更应按具体情况和基本建设管理办法，由主管经理审定，报业主或原设计审批，设计上级部门批准确认，在施工现场如发生设计变更，可由施工方提出，但是应有设计方现场代表进行设计变更或签批施工核定单。

64.机电安装工程技术资料包括工程技术资料、施工技术资料、技术标准和技术规程及国家颁布的有关法令法规等。

65.施工资料包括准备阶段文件、施工文件、竣工图、和竣工验收文件。工程文件的保存期限一般分为永久性长期短期三种。

66.机电工程项目竣工档案管理：工程档案是在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字图表、声像等各种形式的历史记录，也成竣工档案。施工项目竣工后，工程项目经理必须按规定定向建设单位移交，这也是竣工结算的前提条件之一。67.工程档案的主要内容：a一般施工记录b图纸变更记录c设备产品质量检查、安装记录d预检记录e隐蔽工程检查记录f质量事故处理记录g工程质量验收 记录，检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部工程质量验收记录。H其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像光盘等。

68.项目资金的使用管理应遵循以下原则：促进生产节省投入、量人为出、适度负债的原则；国家企业职工三者利益兼顾的原则，优先考虑应上缴企业的各项管理费。

69.施工项目资金使用的计收的规定：新开工项目按工程施工合同收取预付款或开办费；根据月度统计表编制“工程进度款结算单”或“中期付款单”，于规定日期报送监理工程师审批结算；根据工程变更记录和证明发包人违约材料，及时计算索赔金额，列入工程进度款结算单；合同造价之外，原由发包单位负责的工程设备或材料，如发包人委托项目经理部代购，必须签订代购合同，收取设备订货预付款或代购款及采购管理费；工程材料单位实行市场价，合同中属暂估价的，施工中实际发生材料的价差按规定计算，及时请发包人确认，与进度款一起收取。

70.施工项目资金使用控制：资金使用应尽量节约支出；按财务台账记录支出情况，加强财务计算；坚持做好项目的定期资金分析，进行计划支出与实际支出的对比和分析，改进资金管理。

71.协调管理始终贯穿与施工管理的全过程。

72．内部协调管理的分类：a与施工进度计划安排的协调b与施工质量管理的协调c与施工质量管理的协调d与施工安全管理的协调e与施工作业面的协调f与施工工程资料形成的协调。

73.协调的管理形式几种形式的作用：例行的管理协调会；建立协调调度室或设立调度员；项目经理或授权的其他领导人指令。

74.机电工程项目部与施工单位有合同契约的单位间协调单位：a发包单位、业主及其代表监理单位b材料供应单位或个人c设备供应单位d施工机械出租单位e工程或劳务分承包单位f经委托的检验检测试验单位g临时设施场地或建筑物出租单位或个人。

75.机电工程项目部与施工单位有合同契约的单位间协调要点：施工单位与其有合同契约；协调行为的发生往往在合同契约细节规定不具体的情况下；协调的形式以会议座谈为主，个别交流沟通为辅但对协调的结论均需做好记录；协调要本着平等协商、相互沟通，求的共识、避免导入诉讼的原则进行。

76.机电工程项目部对施工行为监督检查单位的协调单位：工程质量监督机构；施工安全监督机构；特种设备安全监督机构；公安消防监督机构；环保监督机构；海关和检验检疫机构。77.这些单位是经政府主管部门授权依法对工程建设施工活动进行监督检查，具有强制性性质，施工单位要主动配合其监督检查活动以避免造成重大事故或重大损失，防止发生影响社会稳定的事件。

78.对监督检查中发现的整改事项，施工单位应认真组织整改，并将整改结果及时反馈给检查机构，以利于下一次检查时验证。

79.机电工程施工进度的类型：按工程项目分类，总进度单位工程进度、分部分项工程施工进度计划；按施工时间长短分类：、季度、月度旬或周施工进度计划；按机电工程专业分类：通风空调、管道、电气、设备安装等施工进度计划。

80.电工工程项目施工进度表示方法有多种：横道图、网络图、速度图、线形图等。81.施工总进度计划节点较大，划分得也较粗，相互的制约依赖关系和衔接的逻辑关系比较清楚，用横道图计划表示为宜。若工程规模较大，制约因素较多，施工设计图纸、工程设备、特殊材料和大宗材料采购供应尚未全部清晰，为便于调整计划用网络计划图表示为妥。82.确定工程项目的施工顺序，要要突出主要工程和工作，要满足先地下后地上先深后浅，向干线后支线等施工基本顺序要求，妈祖质量和安全的需要，满足用户要求，注意生产辅助装置和配套工程的安排。

83.分析有进度偏差的工作是否为关键工作：若出现偏差的工作作为关键工作，则无论偏差大小，都对后续工作及总工期产生影响，必须采取相应的调整措施。

84.若工作的进度偏差大于该工作的自由时差，此偏差对后续工作产生影响，如何调整应根据后续工作允许影响的程度而定。若工作的进度偏差小于或等于该工作的自由时差，此偏差对后续工作无影响，原进度计划可不作调整。

85.重点分析对供应商违约资金不落实、计划编制失误、施工方法不当、施工图提供不及时等引起的进度偏差，及时采用措施调整。

86.若检查的实际施工进度产生偏差影响总工期，在工作之间的衔接关系允许改变条件下，改变关键线路和超过计划工期的非关键线路的有关工作之间的衔接关系，缩短工期。

87.调整施工进度计划的步骤：分析进度计划检查结果，确定调整对象和目标；选择适当调整方法；编制调整方案；对调整方案评价和决策；确定调整后实施的新施工进度计划。88.赢得值法的四个评价指标a.费用偏差 CV（Cost Variance)费用偏差=已完工作预算费用—已完工作实际费用 当费用偏差为负值时，即表示项目运行超出预算费用；反之，则表示实际费用没有超出预算费用。b.进度偏差 SV（Schedule Variance)进度偏差=已完工作预算费—计划工作预算费 当进度偏差为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度；当进度偏差为正值时，表示进度提前，即实际进度快于计划进度。c.费用绩效指数 CPI 费用绩效指数=已完工作预算费/已完工作实际费用 当费用绩效指数<1时，表示超支，即实际费用高于预算费用； 当费用绩效指数>1时，表示节支，即实际费用低于预算费用。d.进度绩效指数 SPI 进度绩效指数=已完工作预算费用/计划工作预算费 当进度绩效指数<1时，表示进度延误，即实际进度比计划进度落后；当进度绩效指数>1时，表示进度提前，即实际进度比计划进度快。费用（进度）偏差反映的是绝对偏差，结果很直观，有助于费用管理人员了解项目费用出现偏差的绝对数额，并以此采取一定措施，制定或调整费用支出计划和资金筹措计划。但是，绝对偏差有其不容忽视的局限性。如同样是20万元的费用偏差，对于总费用1000万元的项目和总费用1亿元的项目而言，其严重性显然是不同的。因此，费用（进度）偏差仅适合于对同一项目做偏差分析。费用（进度）绩效指数反映的是相对偏差，它不受项目层次的限制，也不受项目实施时间的限制，因而在同一项目和不同项目比较中均可应用。赢得值法是对项目费用和进度的综合控制，可以克服过去费用与进度分开控制的缺陷，即当我们发现费用超支时，很难立即知道是由于费用超出预算还是由于进度提前。相反，当我们发现费用低于预算时，也很难立即知道是由于费用节省还是由于进度拖延。而采用赢得值法就可以定性定量的判断进度和费用的执行效果。费用偏差类型： Ⅰ、费用增加且工期拖延，这种类型是纠正偏差的主要对象。Ⅱ、费用增加但工期提前，这种情况下要适当考虑工期提前带来的效益 Ⅲ、工期拖延但费用节约，这种情况下是否采取纠偏措施要根据实际需要确定。Ⅴ、工期提前且费用节约。这种情况是最理想的，不需要采取纠偏措施。89.赢得值法的三个基本参数： a.已完工作预算费用 BCWP（Budgeted Cost for Work Performed)已完工作预算费用BCWP（Budgeted Cost for Work Performed）是指在某一时间已经完成的工作（或部分工作），以批准认可的预算为标准所需要的资金总额，由于业主正是根据这个值为承包人完成的工作量支付相应的费用，也就是承包人获得（挣得）的金额，故称为赢得值或挣值。已完工作预算费用=已完成工作量*预算单价 b.计划工作预算费用 BCWS（Budgeted Cost for Work Scheduled)计划工作预算费用，简称BCWS，即根据进度计划，在某一时刻应该完成的工作，以预算为标准所需要的资金总额，一般来说，除非合同有变更，BCWS在工程实施过程中应保持不变。计划工作预算费用=计划工作量*预算单价 c.已完工作实际费用 ACWP(Actual Cost for Work Performed)已完成工作实际费用，简称ACWP，即到某一时刻为止，已完成的工作所实际花费的总金额。已完工作实际费用=已完成工作量*实际单价 90.规费项目清单内容列项：工程排污费；工程定额测定费；社会保障费；住房公积金；危险作业意外保伤害险。

91.税金项目清单内容：营业税、城市建设维护税，教育费附加。

92.工程量清单计价中涉及工程价款的调整应遵循的规定(一)因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：(1)合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定。直接采用已有的综合单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法相同。(2)合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。参照类似的综合单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法基本相似，参考类似的项目单价由发、承包双方协商新的项目单价。(3)合同中无法找到适用和类似的项目单价时，应采用招标投标时的基础资料，按成本加利润的原则，在消耗量定额及工、料(签证期信息价)、机价格的基础上考虑中标价与控制价下浮率重新组价。(二)因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价及措施费应予以调整。合同有约定的按约定，合同未作约定，按以下规定办理：(1)当工程量清单项目工程量的变化幅度在10％以内(含10％)时，其综合单价不作调整，执行原有综合单价。(2)当工程量清单项目工程量的变化幅度在10％以外，且其影响分部分项工程费超过0．1 %时，其综合单价以及对应的措施费(如有)均应作调整。(3)工程量变化造成规费、税金等变化的应作相应调整。(4)工程量变化给承包人造成损失的，承包人可提出索赔。(5)调整原则：增加部分工程量的综合单价应较原综合单价低，减少后剩余部分工程量的综合单价应较原综合单价高。(6)调整的方法：由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。

93.施工图预算是签订工程承包合同的依据，是实行工程招标时建设单位确定“标底”、投标单位确定“报价”的主要参考依据，也是工程结算的依据。（施工图预算的作用）94.工料单价法是指以分部分项工程的单价为直接工程费单价，以分部分项工程量乘以对应分部分项工程单价后的合计为单位工程直接费，直接工程费汇总后另加措施费、间接费、利润、税金生成施工图预算造价。95.分部分项工程清单综合单价中综合了人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，并考虑了一定范围的风险费用，但并未包括措施费、规费和税金．因此它是一种不完全单价。

96.即单价中综合了分项工程人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金以及一定范围的风险等全部费用。

97.比较法的应用，通常有下列形式：a．将本期实际指标与目标指标对比。b．将本期实际指标与上期实际指标对比。c．本期实际指标与本行业平均水平、先进水平对比。98.因素分析法（连环置换法）这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度.99.预算成本是以施工图和定额为依据编制的施工图预算成本，目标成本是分解到该分部分项工程上的计划成本，实际成本是来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料.100.成本预测的方法可分为定性预测和定量预测两大类。

101.施工成本控制的原则:成本控制应遵循开源与节流相结合原则；全面控制(项目成本的全员控制)原则；中间控制和适时原则；目标管理和例外管理原则，成本目标风险分担的原则；责、权、利相结合的原则。

102.施工成本控制措施a．人工费成本的控制b工程设备成本控制c材料采购成本的控制d施工机械成本的控制e其他直接费的控制f间接费用的控制

103.施工成本主要措施有：组织措施，技术措施，经济措施，合同措施。

104.按业主要求，总承包企业将占工程总量的20％的部分专业工程发包给某专业承包企业，总承包服务费按分包专业工程各分部分项工程人工费合计的15％计取。

105.项目部风险管理组通过对各项活动和工序的分析．辨识出有关的所有重要风险。由生产指挥者组织安全、施工、技术等部门人员进行，还可请有经验的工人参加。

106.班组长组织通过班前活动，对每天的施工活动进行工作危险分析，向班组成员交代将进行的工作中可能的危险，采取的预防措施，体现在班组活动记录上。

107.应急预案的实施要点：①应急预案需经项目经理审核批准，并报上级应急指挥机构备案；②张贴应急反应的紧急事件通告．包括紧急电话号码、撤离路线、集中地点等；③对应急预案实施进行定期演练和检查，检查的主要内容包括：通信系统是否能正常有效运行，各种救护设施(用品)是否齐全、有效，撤离步骤是否适宜，事故处置人员能否及时到位等。应急反应的实施原则(1)避免死亡；(2)保护人员不受伤害；(3)避免或降低环境污染；(4)保护装置、设备、设施及其他财产避免损失。

108.400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施的审批程序不符合规定要求。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，400t桥式起重机的吊装属于超过一定范围的危险性较大的分部分项工程．其安全专项施工方案．除由企业技术负责人和项目总监审批外，必须由施工单位组织相关专家进行专项安全方案的论证。

109.根据生产实际情况设立负责安全生产监督管理的部门，并足额配备专职安全生产管理人员。总承包项目按工程合同价配备：5000万元以下的工程不少于1人；5000万～1亿元的工程不少于2人；1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。110.桥式起重机的吊装属于超过一定范围的危险性较大的分部分项工程．其安全专项施工方案．除由企业技术负责人和项目总监审批外，必须由施工单位组织相关专家进行专项安全方案的论证。

111.生产安全事故发生后，项目部应按规定及时上报，实行施工总承包的，应由总承包企业负责上报。情况紧急时，可越级上报。

112.a按施工阶段进行质量管理策划可分为事前控制、事中控制和事后控制三个方面b按质量影响因素进行质量管理策划的主要内容包括人员控制、设备材料控制、施工（检测）机具控制、施工方法控制和施工环境控制。c按工程施工层次控制进行质量管理策划的主要内容包括对单位工程(子单位)、分部工程(子分部)、分项工程中每个层次的质量特性和要求进行质量管理策划。

113.三检制”（自检、互检、专检）是三级质量检查制度简称．一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主，生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主，专职检验人员巡回抽检为辅。

114.项目经理的安全生产职责：a全面负责项目的安全生产工作，是项目安全生产的第一责任人b严格执行安全生产法规规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书c负责建立项目安全生产管理机构并配备安全管理人员，建立和完善安全管理制度d组织制定项目安全生产目标和施工安全管理计划，并贯彻落实e组织并参加项目定期的安全生产检查，建立和完善安全管理制度，f及时、如实报告生产安全事故，配合事故调查。

115.对于直接经济损失在规定数额以下，不影响使用功能和工程结构安全，没有造成永久性质量缺陷，视为质量问题，可由相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人和操作者共同分析，确定出现问题的原因，采取措施，及时纠正。

116.一般由项目技术负责人组织相关专业技术人员、质检员和有经验的技术工人进行现场调查，收集与分析相关资料。发生重大质量事故由建设单位组织设计，施工、监理等单位进行调查事故原因，组织专家进行技术鉴定；提出工程处理和采取措施的建议；对责任单位和责任者的处理建议；提交事故调查报告。

117.策划的结果形成施工准备工作计划、施工组织设计、施工方案和专题措施。

118.a按施工阶段进行质量管理策划可分为事前控制、事中控制和事后控制三个方面(b按质量影响因素进行质量管理策划的主要内容包括人员控制、设备材料控制、施工（检测）机具控制、施工方法控制和施工环境控制。b按工程施工层次控制进行质量管理策划的主要内容包括对单位工程(子单位)、分部工程(子分部)、分项工程中每个层次的质量特性和要求进行质量管理策划。

119.质量预控方案一般包括①工序名称、②可能出现的质量问题、③提出质量预控措施等 120.质量工程施工质量问题和质量事故的处理方式 a修补处理：某个检验批、分项或分部工程的质量未达到规范、标准或设计要求，存在一定缺陷，通过修补或更换器具、设备后可达到要求．且不影响使用功能和外观要求。b返工处理：工程质量未达到规范、标准或殴计要求，存在严重质量问题．对使用和安全构成重大影响．且无法通过修补处理的，必须进行返工处理。c不作处理：某些工程质量问题虽不符合规定的要求，①但经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计等有关部门认可其对工程使用或结构安全影响不大的；②经后续工序可以弥补的；③经法定检测单位鉴定合格的；④经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算．仍能满足结构安全和使用功能的．可不作专门处理。d降级处理(限制使用)：工程质量缺陷按返修方法处理后，无法保证达到规定的使用要求和安全要求，又无法返工处理，可降级处理。e报废处理：当采取上述办法后，仍不能满足规定的要求或标准．则必须报废处理。

121.预控措施有：搭建移动式防雨棚，防止焊接时雨淋；在雨棚内制造干燥的焊接环境，加热烤干焊件；焊条烘干放在保温桶中。

122.分项工程验收一般按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分

123.单体试运行是指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器(机组)以水、空气等替代设计的工作(生产)介质进行的模拟负荷试运行，以检验其机械性能和制作、安装质量。124.试运行范围内的工程已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部完成，并提供了相关资料盒文件主要包括：a各种产品的合格证书或复验报告；b施工记录、隐蔽工程记录和各种检验合格文件；c与单机试运行相关的电气和仪表校合格资料。

125.联动试运行前必须具备的条件a试运行范围内的工程已按设计文件规定的内容全部建成并按施工验收规范的标准检验合格。b试运行范围内的机械设备，除必须留待投料试运行阶段进行试车的外，单机试运行已全部完成并合格。c试运行范围内的设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验已经全部合格。d试运行范围内的电气系统和仪表装置的检测系统、自动控制系统、联锁及报警系统等符合规范规定。e试运行方案和生产操作规程已经批准。f．工厂的生产管理机构已经建立，各级岗位责任制已经制定，有关生产记录报表已配备。g试运行组织已经建立，参加试运行人员已通过生产安全考试。h．试运行所需燃料、水、电、汽、工业风和仪表风等可以确保稳定供应，各种物资和测试仪表、工具皆已齐备。i．试运行方案中规定的工艺指标、报警及联锁整定值已确认并下达。j试运行现场有碍安全的机器、设备、场地、走道处的杂物，均已清理干净。

126.中间交接是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序，它标志着工程施工安装结束．由单体试运行转入联动试运行。中间交接只是装置保管、使用责任(管理权)的移交，不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任。

127.除合同另有规定外．负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位，总承包／施工单位共同编制，由生产部门负责指挥和操作。负荷试运行必须统一指挥．严禁越级指挥，参加负荷试运行人员必须遵守各项纪。律和有关制度，无证人员不得进人试运行区。128.机电工程竣工验收后的处理：a整改：竣工验收意见书中指明必须整改的部分或遗留的尾工项目，由施工单位继续完成；b如竣工验收意见书中建议整改的部分，项目建设实施方征求投资方意见酌情整改；c办理工程资料向使用方移交，并按工程建设档案管理规定，向有关部门移交工程建设档案d办理竣工结算手续后办理财务决算手续e其他工作扫尾，包括工程建设中未决的诉讼事宜，工程质量保修书订立，向物业管理单位，检修单位的情况介绍。129.负荷试运行是试运行的最终阶段，自装置接受原料开始至生产出合格产品、生产考核结束为止。

130.负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位，总承包／施工单位共同编制，由生产部门负责指挥和操作。

131.出口管道系统未进行水压试验，即离心泵试运行范围内的工程没有达到上述要求，不能进行单体试运行，而无论这台泵的试运行是否影响其他设备试运行工序的进行。项目部在出口管道系统水压试验前进行离心泵试运行不符合上述规定。

132.出口管道卸开后重新与离心泵连接后立即进入试运行，没有复查泵的找正精度，是不符合要求的。这也是运行中轴承振动较大，滚动轴承温升高的重要原因。

133.从离心泵试运行要求来分析其正确性：离心泵在额定工况点连续运转时间不应小于2h，运行时间不能在中途中止重新运转后累计计算。中途中止后重新运转，还须运行2h。134.中间交接是为了解决施工单位尚未将工程整体交工之前，建设或生产单位有权对部分工程进行试车作业的问题，是单体试运行转入联动试运行的标志点.135.除因受介质(原料)限制不能进行单机试运行而必须留待负荷试运行阶段用规定介质(原料)进行试运行的以外，试运行范围内的机器单机试运行已全部完成并合格．这一条件必须达到。

136.建设单位应该在初步设计确定的项目定员基础上，编制具体定员方案、人员配置计划等，适时、及时地配备具有较丰富的生产实践和工程建设经验的人员．以满足工程建设及生产的需要。

137.因故停用时，应经授权人批准，记录在案，限期恢复，停用期间应派专人进行监护。138.建设单位应按《企业会计制度》的规定对所承担的建设工程项目进行会计核算。工程结算后编制建设工程项目竣工决算。

139.规模较大、较复杂的建设项目(工程)应先进行初步验收，然后进行全部建设项目(工程)的竣工验收;规模较小、较简单的项目(工程)．可以一次进行全部项目(工程)的竣工验收.140.建设项目(工程)在竣工验收之前．由建设单位组织施工、设计及使用等有关单位进行初步验收。初步验收前由施工单位按照国家规定，整理好文件、技术资料．向建设单位提出交工报告。建设单位接到报告后，应及时组织初步验收。

141.建设项目(工程)全部完成，经过各单项工程的验收．符合设计要求．建设单位并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要文件资料，经复核工程竣工验收条件已具备。向政府行政主管部门或上级主管部门提出书面申请．要求对机电工程项目进行竣工验收。

142.建设工程项目的消防、职业卫生、劳动安全卫生及环境保护设施必须与主体工程同步验收，但厂生活区一般不参与主体工程的同步验收。

143.验收委员会(组)应由上级主管部门、银行、审计、物资、环保、劳动保护、消防安全、卫生及其他有关部门组成。144.对于磨煤机设备资料有：设备技术说明书、设计文件资料、签订的合同等；冷却水取水口的变更资料有：由施工单位发出的，并经过设计、业主(监理)等单位签字认可的工作联系单或修改通知单；设计单位所发出的设计修改(变更)单。

145.技术性回访:①主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效果，发现问题及时加以补救和解决。②便于总结经验，获取科学依据，不断改进完善，为进一步推广创造条件。这类回访既可定期也可不定期地进行。(3)保修期满前的回访。一般是在保修即将届满前进行回访。(4)信息传递方式回访。采用邮件、电话、传真或电子信箱等。(5)座谈会方式回访。由建设单位组织座谈会或意见听取会。(6)巡回式回访。察看机电安装工程使用或生产后的运转情况。

146.机电工程项目保修的职责:保修的责任范围a质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，施工单位负责修理并承担修理费用。b质量问题是由双方的责任造成的，应商定各自的经济责任，由施工单位负责修理。c质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由建设单位承担修理费用，施工单位协助修理。d质量问题发生是因建设单位(用户)责任，修理费用或者重建费用由建设单位负担。e涉外工程的修理按合同规定执行，经济责任按以上原则处理。

保修时间 根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在正常使用条件下的最低保修期间为：a建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。b电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。c供热和供冷系统为2个采暖期、供冷期。d其他项目的保修期由发包方与承包方约定。

机电工程项目施工相关法规与标准

1.计量器具是指能用以直接或间接测出对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。

2.计量器具有准确性、统一性、溯源性、法制性四个特点。

3.计量器具是工程施工中安装和判断质量是否符合规定的重要工具，直接影响工程质量。4.测量器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差，必须具有技术鉴定书或产品合格证。

5.计量检测设备应有明显的合格、禁用、封存等标志标明计量器具所处的状态。6.封存：根据使用频率及生产经营情况暂停使用。

7.若不在鉴定周期内、鉴定标识不清或封存的，视为不合格的计量检测设备，不得使用。按检定的必要程序和我国依法管理的形式分为：强制检定和非强制检定。

8.强制检定是由政府计量行政主管部门强制实行。使用强制检定的计量器具的单位和个人，都必须按照规定申请检定。

9.强制检定是固定检定关系，定点送检，实行定点定期的检定，使用单位没有选择的余地。10.非强制性检定由使用单位自行依法管理，政府计量行政部门只侧重于对其依法管理的情况进行监督检查。

11.施工单位的计量检定工作应当符合经济合理、就地就近的原则，计量器具科送交工程所在地具有相应资质的计量检定机构检定，不受行政区划和部门管理的限制。

13.A-为本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。如：一级平晶、水平仪器、千分检具；列入国家强制检定目录工作计量器具，如：兆欧表、接地电阻测量仪等。B-为用于工艺控制、质量检测及物资管理的周期性检定的计量器具。如卡尺、塞尺、焊接检验尺、5m以上卷尺、温度计、压力表、万用表等 C-为一次性检定的计量器具，如：钢直尺、样板等。如钢直尺、样板等。

14.国家对电力建设、生产、供应和使用活动的管理原则是实行安全用电、节约用电、计划 用电。

15.临时用电施工组织设计的编制：a临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在50kw及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。b临时用电设备不足5台和设备总容量不足50kW者，应编制安全用电技术措施和电气防火措施。

16.用户安全用电事故报告规定：人身触电死亡；导致电力系统停电；专线掉闸或全厂停电；电气火灾；重要或大型电气设备损坏；停电期间向电力系统倒送电。

17.具有明显的社会安全和电网运行的双重属性，是保护电力企业利益、用户利益、社会公共利益的行政法规。

18.电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则：公用工程、城市绿化和其他工程在新建改建或扩建中妨碍电力设施时，或电力设施在新建改建或扩建中妨碍公用工程、城市绿化和其他工程中，双方必要的防护措施和补偿等问题达成协议后方可施工。明示二者的处理原则是协商原则。

19.无论哪方设施兴建在前，都必须由双方主管部门协商。矛盾双方主管部门出面协商达成协议后方可施工。

20.特种设备是指涉及生命安全,危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道及大型游乐设施。

21.内压容器又可按设计压力（p）大小分为四个压力等级，具体划分如下 ：

低压(代号L)容器 0.1 MPa≤p＜1.6 MPa;中压(代号M)容器 1.6 MPa≤p＜10.0 MPa;高压(代号H)容器 10 MPa≤p＜100 MPa;超高压(代号U)容器 p≥100MPa。

22.已获的锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装本企业制造的整装出厂的锅炉，无需另行取许可证。

23.电梯制造企业承担自己制造电梯的安装业务时，应当申请并取得相应的资格证书（国家质量技术监督局令13号）。

24.特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。

25.锅炉安装。安装单位在从事安装施工前，应当按照条例和相关安全技术诡诞的规定，向锅炉使用地的直辖市或者设区的市级质量技术监督管理部门书面告知。26.压力管道安装，安装单位应当在压力管道的安装施工前履行告知手续。承担跨省长输管道安装的安装单位，应当向国家质检总局履行告知手续，承担省内跨市长输管道安装的安装单位，应当向省级质量技术监督部门履行告知手续，其他压力管道的安装单位，应当向设区的市级质量技术监督部门履行告知手续。

27.锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，或者在验收后30日内未将有关技术资料移交锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的使用单位的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上1万元以下罚款。

28.锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。

29.特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由检验检测机构负责人签署。

30.特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测，发现严重事故隐患或者能耗严重超标的，应当及时告知特种设备使用单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告。31.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。32.分部工程划分得原则是：按专业性质、建筑物部位来确定。

33.分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

34..安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批。

35.总承包单位、分包单位的责任：a分包单位对所承担的工程项目质量负责，并应按规定的程序进行自我检查评定，总承包单位派人参加。B验评合格后，分包单位应将工程的有关资料移交总承包单位，待建设单位资质单位工程质量验收时，总承包、分包单位的有关人员应参加验收。

36.(一)机电安装工程应用实例1．在机电安装的通风空调工程中，单位工程造价≥1000万元．建筑面积≥2万m3．空调制冷量≥800冷吨的为大型通风空调工程；单位工程造价200万～1000万元．建筑面积l万～2万m3，空调制冷量300～800冷吨的为中型通风空调工程。2．一般工业、民用、公用建设工程的机电安装工程工程规模按照单项工程造价进行划分：单项工程造价200万～1500万元的为中型项目；单项工程造价在1500万元以上的为大型项目。(二)石油化工工程应用实例1．在石油天然气管道输油工程项目中，年产量≥600万t，管线长度≥120km的为大型工程；年产量300万～600万t，管线长度<120Km的为中型工程。2．城镇燃气工程的工程规模按生产能力划分：生产能力为1亿～3亿m3／年的为型项目；生产能力在≥3亿m3／年的为大型项目。(三)冶炼工程应用实例1．在冶金工程中，产量≥120T／d或投资≥2亿元的转炉工程为大型转炉工程；产量<120T／d或投资<2亿元的为中型转炉工程。2．冷轧工程按照项目的生产能力和投资划分工程规模：生产能力为≥80万t或投资≥8亿元的为大型项目。(四)电力工程应用实例1．在火电机组工程中，30万kW及以上汽轮机安装界定为大型汽轮发电机安装项目；10万～30万kW汽轮机安装工程界定为中型汽轮发电机安装项目。2．送变电工程工程规模按照单项合同额划上分：800万元以上的送变电工程为大型项目；400万～800万元的送变电工程为中型项目。

第五篇：2012年一级建造师资料

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

全国一级建造师执业资格考试(考试简介)

提供绝密押题Q191912

52各有关单位：

根据原北京市人事局、原北京市建设委员会《关于贯彻执行〈建造师执业资格制度暂行规定〉及〈建造师执业资格考试实施办法〉的通知》（京人发〔2004〕32号），原人事部办公厅、原建设部办公厅《关于建造师资格考试相关科目专业类别调整有关问题的通知》（国人厅发〔2006〕213号），人力资源和社会保障部人事考试中心《关于做好2011一级建造师资格考试考务工作的通知》（人考中心函〔2011〕18号）文件精神，结合北京地区实际情况，现将2011一级建造师资格考试有关问题通知如下：

一、报名条件

（一）凡遵守国家法律、法规，具备下列条件之一者，可以申请参加一级建造师执业资格考试：

1、取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满6年，其中从事建设工程项目施工管理工作满4年。

2、取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满4年，其中从事建设工程项目施工管理工作满3年。

3、取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业，工作满3年，其中从事建设工程项目施工管理工作满2年。

4、取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满2年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1年。

5、取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满1年。

（二）免试部分科目的报名条件：

符合上述

（一）的报名条件，于2003年12月31日前，取得原建设部颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》，并符合下列条件之一的人员，可免试《建设工程经济》和《建设工程项目管理》两个科目，只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》两个科目的考试：

1、受聘担任工程或工程经济类高级专业技术职务。

2、具有工程类或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满20年。

（三）一级建造师相应专业考试报名条件：

已取得一级建造师执业资格证书的人员，也可根据实际工作需要，选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业，报名参加“一级建造师相应专业考试”，报考人员须提供资格证书等有关材料方能报考。上述报名条件中有关学历或学位的要求是指经国家教育行政部门承认的正规学历或学位，从事建设工程项目施工管理工作年限是指取得规定学历前、后从事该项工作的时间总和，其计算截止日期为2011年12月31日。

符合报名条件的香港、澳门居民，可按照原人事部《关于做好香港、澳门居民参加内地统一举行的专业技术人员资格考试有关问题的通知》（国人部发〔2005〕9号）有关要求，参加一级建造师资格考试。香港、澳门居民在报名时，须提交国家教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书，从事相关专业工作年限的证明和居民身份证明等材料。

二、考试安排和作答要求

考试日期

2011年

9月24日

2011年 考试时间 9:00-11:00 14:00-17:00 9:00-12:00 考试科目 建设工程经济 建设工程法规及相关知识 建设工程项目管理

9月25日 14:00-18:00 专业工程管理与实务（10个专业）

（一）《专业工程管理与实务》科目共包括10个专业，分别为：建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程和机电工程。

（二）《专业工程管理与实务》科目为主、客观题混合卷，考生答题时要仔细阅读位于试卷封二的应试人员注意事项和专用答题卡首页的作答须知，使用规定的作答工具在答题卡划定区域内作答。其中主观题部分必须使用黑色墨水笔书写作答，客观题部分必须使用2B铅笔填涂。其余科目均为客观题，用2B铅笔

在答题卡上作答。

（三）考生应考时，应携带黑色墨水笔，2B铅笔，橡皮，无声无文本编辑功能的计算器。

三、考试成绩和证书管理

“一级建造师执业资格考试”成绩实行滚动管理，参加4个科目考试的人员须在连续2个考试内通过全部科目；免试部分科目的人员须在1个考试内通过应试科目。考试合格者，由北京市人力资源和社会保障局颁发人力资源和社会保障部统一印制，人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部用印的《中华人

民共和国一级建造师执业资格证书》。

“一级建造师相应专业考试”成绩实行非滚动管理，参加该考试的人员须在1个考试内通过应试科目。考试合格后核发国家统一印制的相应专业合格证明。该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。

四、报名办法

本次考试采用网上报名、网上缴费的办法，请报考人员使用招商银行、中国工商银行或中国建设银行的网上支付卡进行网上支付。具体操作按照“非首次报考人员”和“首次报考人员”两类人员管理。参加“一级

建造师相应专业考试”的报考人员按照“首次报考人员”管理。

（一）非首次报考人员，须于2011年5月26日至6月17日登录北京市人事考试网（网址：，下同），按照网上的要求直接办理网上报名和网上缴费手续。

（二）首次报考人员操作程序如下：

1、报考人员须于2011年5月26日至6月10日登录北京市人事考试网填写提交《一级建造师资格考试资格

审核表》（以下简称《资格审核表》）；

2、提交完成后,使用A4纸打印《资格审核表》，在规定位置粘贴本人同一底版近期二寸（34mm×45mm）免冠证件照两张。《资格审核表》须经报考人员所在单位人事（干部）部门或档案存放部门审核并盖章。《资格审核表》中从事建设工程项目施工管理工作年限证明，须经本人所在单位建设工程项目施工管理主管部门核实，在规定栏目中签署意见并盖章，未设业务主管部门的，由本人所在单位行政部门签署意见并盖章；

3、持《资格审核表》、本人身份证明（身份证、军官证、机动车驾驶证、护照，下同）、学历证书、学位证书，符合免试条件的报考人员还需提供资质证书、高级专业技术职务证书，参加“一级建造师相应专业考试”的报考人员还需提供一级建造师执业资格证书（上述证书均为原件），于2011年6月8日至10日从附件

中所列资格审核地点中选择一处进行资格审核；

4、通过资格审核的报考人员务必于2011年6月17日之前登录北京市人事考试网，在网上缴纳报考费用，确认报考费用缴纳成功后，方完成全部报名手续。

（三）凡已成功办理报名和缴费手续的报考人员须于2011年9月20日至23日登录北京市人事考试网下载

打印准考证，凭此准考证和本人身份证明原件在规定时间、地点参加考试。