土石方队伍施工协议书(空白,修改稿)

第一篇：土石方队伍施工协议书(空白,修改稿)

土石方队伍施工协议书

甲 方：济南城建集团有限公司第八分公司乙 方：

2010年 月 日

土石方队伍施工协议书

甲方：济南城建集团有限公司第八分公司(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商，甲方同意将 工程的部分土石方交于乙方进行施工。为明确双方的权利和义务，特签订本合同，双方达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称： 工程地点：

工程内容及数量： 承包方式及承包范围：乙方自行组织机械、车辆进行土石方开挖和运输，碴土运出施工现场后的一切费用和责任由乙方承担。

2、开工日期： 竣工日期：

3、质量目标：

4、合同价款：

⑴土石方开挖 元/m3,碴土外运 元/ m3(以上项目均按天然密实体积计量)。

⑵工程量以实际结算为准。工程量计算规则：路床挖方按（图纸提供的原地貌高程-路床设计高程）×（道路设计宽度+工作面宽度）计算，工作面宽度按甲方书面交底；沟槽土方量以实际丈量为准；堆积土按堆积方乘0.8系数折合为天然密实体积。

⑶竣工时以实际结算为准。

二、工程结算及支付方式：(一)工程结算

1、结算方式：以合同中约定的施工单价（单价中已含乙方向甲方开具合格发票的税金）乘以双方签认的工程量签证单(确认单)中的工程量，扣除甲方或业主代供水电、材料、机械以及代缴代买费用等作为结算价款。工程量签证单(确认单)中甲方必须三人以上签字为准。

施工过程中甲方每月按“工程量签证单(确认单)”中确认的工程量对乙方进行计量，工程竣工后双方进行总结算，对前期累计计量值调整差价。

乙方于每月25日前在项目部编制的月计量书上签字盖章，手续齐全后由项目部报工程科审核，工程科于次月3日前审核完毕；工程竣工后一月内乙方配合甲方进行竣工结算，签字盖章手续齐全后由项目部报工程科审核，工程科从结算收到之日起一月内审核完毕。月计量及竣工结算完善分公司签字手续后盖分公司公章由工程科交分公司财务科入账。

注：

⑴乙方应按甲方要求时间对月计量和竣工结算签字盖章认可，否则甲方将按实际签字盖章时间延迟对乙方拨付工程款。

⑵月计量及竣工结算将作为债权债务关系确认的唯一法律依据。月计量及竣工结算签字手续完善盖分公司公章后生效。

2、工程结算的说明：

⑴甲方代租机械由甲方调剂管理，由出租方和使用方共同签认台班数量，甲方代出租方从使用方结算中扣除；

⑵由甲方代为提供的小型机具、物资等由乙方负责管理，租赁费从结算中扣除，如有丢失、损坏除照收租赁费(租赁期间算至双方结算签字时间)外同时按原购价格的2倍从结算中扣除。

3、工程量签证单(确认单)单由甲方依据施工图纸及双方施工合同编制，并

须甲方三人以上签字为准，根据分公司提供的格式进行填写，并要有详细的计算过程、必要时须附简图说明。

4、因设计变更或不可预见因素造成的各项费用变更，及时签订补充协议，作为本合同的组成部分。

5、乙方若在施工工期、质量、安全、环境等方面达不到甲方要求出现相应的罚款时，罚金从乙方交给甲方的履约保证金中扣除。(二)工程款支付方式：

施工过程中，在业主计量款到位后甲方按本月审核计量值的 %向乙方拨付进度款，若甲方暂时资金不到位，乙方保证正常施工，不能影响工期和工程质量。业主对工程竣工验收合格、甲乙双方结算审核完毕，一周内甲方付至审核结算值的 %，余款一年内付至审核结算值的 %，质保期满后二个月内结清（利息为零）。

三、双方权利及义务

（一）甲方权利及义务

1、甲方委派现场代表（项目经理），代表甲方对乙方的现场进度、工程质量、施工安全进行管理，同时负责对乙方完成的合格工程量审核签认，以及中间计量和最终结算的初审，和分公司授权范围内的其他工作。

2、及时提供设计图纸及有关资料，对工程质量、进度进行监督检查。

3、负责协调施工现场水源、电源。

4、及时传达业主、监理、公司及分公司等上级有关部门下发的通知要求及设计变更等资料；协调处理与上级管理部门、监理及地方关系，提供稳定的施工环境。

5、对冬雨季施工措施进行书面交底，关键工序实行旁站式施工。

6、组织工程竣工验收和工程结算，按照工程款支付方式中要求的资金拨付比例对乙方拨付工程款。

7、发生下述情况之一，甲方有权对乙方的部分或全部施工内容进行另行分

包，或单方面终止协议，由此造成的一切损失由乙方自行承担：

⑴施工中甲方发现乙方的人员、技术、设备及其他施资力量不具备承揽该项工程的能力，并经书面要求甲方认为仍无明显改进；

⑵乙方施工进度或质量要求达不到甲方和业主的整体要求； ⑶甲方认为乙方有潜在不能按期竣工的可能；

⑷甲方认为乙方承揽的工程项目有潜在的重大质量隐患且乙方不按要求改进或无能力改善；

⑸经采取措施后，仍然达不到安全生产条件的； ⑹因乙方原因造成工期延误，明显超过合同约定工期的； ⑺出现重大质量、安全事故的； ⑻出现其他影响实际履约事件的；

⑼其他：

8、其他：

（二）乙方权利及义务

1、现场代表为(身份证号码：)，现场代表在场时间不得少于90％，因故离开本工地必须向甲方现场代表请假，否则甲方视情况可要求乙方更换现场代表，直至终止协议。

2、乙方负责委派足量技术熟练、经验丰富的管理与技术人员，组织好足量、合格的劳动力及机械、车辆，保证实施和完成规定的合同内容。

3、严格按合同规定的时间开工和竣工。严格按照项目部交底要求安排施工。

4、乙方要严格按照设计要求和操作规程进行施工，确保工程质量，如因乙方原因出现质量不合格或其他未达到设计要求和标准的，则扣除乙方不合格工程部位的结算总值，并无偿修理或返工，总工期不变；若乙方对工程质量或工程进度经3次警告仍无改进，甲方有权更换施工队伍，由此发生的费用及造成的损失全部由乙方承担。

5、服从业主、监理工程师及甲方和甲方上级部门的监督检查与管理，对甲

方下发、转发的有关文件、通知、指令及设计变更，认真落实执行。

6、开工前甲方对乙方书面安全交底，指明地下管线大体位置、深度等，乙方对施工现场及各种光缆、管线的安全防护及文明施工设施的配置应符合国家、省市及城建公司安全文明施工要求，确保地下管线安全，否则造成经济损失由乙方承担。

7、安全施工条款执行甲方与乙方签订的《配属队伍安全合同》。

8、碴土运输要求

⑴严格按照济南市关于渣土和运输车辆管理的相关规定组织渣土运输车辆，减少扬尘污染。

⑵乙方使用车辆、机械必须手续齐全、合法、有效，司机必须持有效上岗证。

⑶乙方运输车辆必须采用专门加盖的土石方运输车辆，必须按照市公安交警部门批准的运输线路、时间和限定的车速运输，并按市容环卫部门核准的倾倒地点倾倒，严禁撒漏及乱倒乱卸，运输过程安排专人及时清理撒漏渣土。

⑷乙方自行办理碴土清运手续和“碴土外运证”，并将清运手续和碴土外运证报甲方留存一份。

9、自行办理施工所需的证件、临时户口等手续，必要时可请求甲方协助解决，费用自理。

10、乙方必须按方案要求配置资源，按方案要求工艺及质量进行施工，若违反造成一切损失，由乙方自己承担。乙方必须尊重施工现场当地风俗，杜绝施工冲突，否则责任自负。

11、在施工中发现地下文物、地下建筑及其他有考古、地质研究价值的物品或不明物体立即进行保护并通知甲方。

12、如遇人力不可抗拒的自然灾害，与甲方协商后解决。

13、若因工程资金或施工现场问题造成双方发生分歧，由双方协商解决。

14、其他：

四、设计变更

1、乙方不得自行对原设计图纸进行变更，任何变更请求必须报请甲方同意；

2、对甲方转达的业主、监理单位、设计单位的设计变更，乙方必须积极执行，不得拒绝；

3、对于甲方转达的口头设计变更通知，乙方可先行施工，然后向甲方索要书面文件。

4、对变更所引起的费用变化，按双方协商认可价格进行结算。

五、质量验收标准

1、乙方严格按照设计要求和操作规程进行施工，确保工程质量。

2、本工程按照国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文等有关文件、规定验收，并以业主最终验收报告结论为准。

3、由乙方原因造成的工程质量不合格，乙方必须无条件自费修复和返工，否则甲方有权采取任何措施。

六、竣工验收与保修

工程保修期为 年，保修期自竣工验收之日起计算。在保修期内发生的质量缺陷由乙方无条件返修，乙方因故不能自行返修时，甲方可代为处理，费用从乙方质保金中扣除。

质保金为结算值的 %，保修期满 二 月内，甲方将质保金无息支付乙方。

七、其它

1、工程所在地规定的治安费、暂住户口管理费用由乙方自行承担。

2、乙方不得雇佣18岁以下的未成年人以及年龄超过55岁以上的人员，不得留用来历不明的人，同时乙方应提供施工人员花名册及身份证复印件。若由于雇佣人员不当所出现的问题，一切后果由乙方负担。

3、对不同于本合同的任何变更或承诺，均需事后以书面补充协议的方式予以确认，口头协议不作为结算或法律依据。

4、在未征得甲方同意的前提下，乙方不得将本工程的任何部分以任何形式转包或分包，否则将视为违约行为，甲方有权单方面终止合同，乙方将承担全部违约责任。

5、甲方已通过质量、安全、环境三个体系的认证，乙方必须按照甲方有关体系文件要求组织施工，服从甲方统一管理。

6、根据施工进度等要求，甲方在认为有必要时可以调入其他施工队伍来完成本合同约定的工程量，其他队伍由甲方直接管理并与甲方进行结算。

7、对于投标期间甲方对业主所作的承诺，对乙方具有相应约束力，甲方告知乙方时，乙方必须执行。

八、未尽事宜，双方协商解决，出现纠纷诉讼至济南市天桥区人民法院进行调解或判决。

九、合同生效

合同订立时间： 年 月

合同订立地点：

本合同一式 肆 份，甲方 叁 份，乙方 壹 份，自签字盖章之日起生效，保修期满结算完毕作废。

合同附件： 无

甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：

负责人（签字）： 负责人或授权代理人（签字）： 单位地址：

联系电话：

年 月 日

第二篇：土石方施工协议书

土方施工协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方经协商，就本工程项目的土方工程施工事宜，达成如下共识。为明确双方的权利义务，特定以下条款，供双方共同遵守：

一、工程地点：南宁市白沙大道

二、工程名称：普罗旺斯第七期工程场地平整

三、施工内容：开挖、装运、场地平整。

四、工程数量：

五、工程价款：

六、工程质量：合格

七、工期：从年月日至年月日止，共天。(如遇到雨天或不可抗拒的自然灾害，工期顺延)

八、取费标准及计量方法：运距在四公里以内，土方按每立方米21元计费(1—2类土质)，如运距超出1公里范围按(不足1公里，按1

公里计价)1.2元／方加价：依此类推。计量方式双方实地测量确定为准。

九、付款方式和结算：工程款每十五天结算一次，按实际完成工程量的85％结算支付。第二次结算时把上次剩余的15％结清，并把二次完成工程量的85％结算支付，依次类推，工程竣工，经验收合格，甲方务必在三十个工作日内一次性结清并支付所有工程余款给乙方。

十、甲、乙双方责任：

1、甲方责任：

（1）甲方负责该工程施工必需的相关合法手续。

（2）在乙方机械进场前五天，甲方负责做好交底工作，把施工图纸及地下设施相关资料提供给乙方。

（3）负责周边群众的关系，保障乙方顺利施工。否则，一切责任全由甲方负责。

（4）负责安排乙方施工人员的住宿。

（5）负责水电到位。所用水电费用由乙方负责。

（6）乙方机械所需油料，由甲方按现季度(2012年4月份油价7.9元／升)油价为依据，如油价超出现季度价格，差价由甲方负责补偿。

（7）交警、运管、市政、环保等相关部门的协调工作，由甲方负责确保正常施工。

(8)施工现场派驻专业的施工人员及时解决各种施工问题，确保工程正常施工。

(9)甲方原因造成乙方停工的，按本协议第十二条第2款执行。

2、乙方责任：

(1)负责组织机械和施工人员进场施工。

(2)按质、按量、按时完成承包任务。

(3)避免与群众发生口角及斗殴现象发生。

(4)在保证安全和合理的情况下，听从甲方现场施工人员指挥，做到安全施工。

(5)工程完工后，待甲方付清工程款后，三天内乙方机械撤离施工

现场。

十二、违约

1、甲方必须按时拔付工程进度款，不得拖欠，否则视为甲方违约，乙方有权自行停工。甲方必须向乙方赔偿实际欠款额万分之三／日的违约金。待甲方付清进度款及违约金后，乙方方可复工。

2、甲方原因造成乙方停工的，甲方按每天勾机元／天，推土机元/天，运输车元/天，工人伙食费每人元/天，进行赔偿给乙方。

3、如乙方在收到甲方开出的进场通知书三日内，乙方必须按时组织机械进场，否则，视为违约，甲方有权终止本施工协议。

十三、未尽事宜，甲、乙双方协商解决，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

2012年月日2012年月日

第三篇：土石方施工承包协议书

土石方施工承包协议书

甲方：

甲方身份证号码：

乙方：

乙方身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方充分协商，达成如下协议：

一、甲方同意乙方承包市化学工业园羊口河改造工程部分土石方施工(具体施工范围以甲方书面通知为准)；乙方在签订本协议时须提供有关营业执照、安全生产许可证及资质证书。

二、承包内容：土石方原地面清表、爆破所有作业(含钻孔、装药、爆破、清理、预裂爆破、边坡及底面修整)土石方装车、运输到指定位置倾倒并推平弃碴场(含施工准备、就位、装车，推土机辅助及清理工作面，等待装车、运、空回、交通指挥、安全设施及取土场和卸土场的道路修筑与维护等工作)。河堤填方区摊平及碾压(含边坡修整)等。

三、承包方式：包工包料包机械；

四、承包综合单价：

乙方实施的土石方挖、运、卸、摊平土方(含淤泥、卵石夹粉土)综合单价元／立方米(自然方)大写： 1

（）以上单价均为含1公里内运费的综台单价；土石方运距超出一公里部分，每增运一百米增运费元／立方米(自然方)：

2、边坡修葺由乙方负责完成，甲方以奖金的方式向乙方另行支付（万元）

3、页岩石碴、卵石夹粉土、石碴等利用料填筑河堤摊平和碾压(含修坡)综合价元方/米(按填筑压实方计量，工作内容为：打碎土块、分层匀平、压实、取水．运水、分层均匀洒水、在斜坡上挖台阶、修整河堤边坡及堤面、场地平整及原地面压实等)；

五、计量方式：根据乙方实际完成合格工程数量，由甲乙双方指定人员共同据实计量，最终由甲、乙双方签字确认，但不得超出业主及审计部门对乙方完成部位认定的数量。乙方应得承包款等于甲乙双方认可的实际完成的合格的并不超过业主及审计部门认定的工程数量乘承包单价。

六、如遇设计更变增加减少工程量时，乙方应当无条件的按照甲方指令并照设计图施工规范的范围施工，保质保量的完成工程任务。

七、付款方式：原则上甲方每月10号前对乙方上月承包工程量进行计量，20号之前支付上月承包款的％并扣除有关费用，审计通过后第十二个月末累计付至乙方承包款总额的95％，其余的5%承包款作为质量保留金，待甲方收

到业主返还的质量保留金后并扣除有关应扣费用后一个月内付清乙方。甲方对乙方付款时，应扣减去各项领用料款、代付费、违规罚款等各种应扣费用。乙方收取承包款时，必须提供符合项目部财务制度要求的有效发票。乙方提供发票时，必须进行确认登记。发票付款单位写：￥￥￥￥￥￥有限公司

八、火工品由乙方联系民爆器材公司提供，乙方使用火工品的费用由甲方代付，专款专用，结算时从承包款中扣除。由乙方派人派车到民爆公司取货和退库．甲方派人协助办理相关手续。临时存放民爆器材由乙方安排专人看管，存放设施等一切费用均由乙方承担。双方均应严格遵守国家及地方火工品管理的相关法律法规，严格遵守项目部的有关规章制度，乙方必须配齐配足安全员、爆破员、保管员及押运员，并持证上岗。

九、双方都必须严格遵守国家及地方有关安全生产法律法规，施工中如有安全隐患，不得强行施工，乙方应及时报告申方。乙方须严格按照有关安全生产规程施工，做到安全生产，文明施工，杜绝各类事故的发生。乙方须对施工有关人员进行岗前培训和体检，必须对施工有关人员进行意外伤害保险，对施工机械设备进行财产保险，费用由乙方承担。如果发生安全事故，应及时报告甲方，由有关权威部门进行责任分析，由事故责任者各自分别承担相应责任。乙方应对

自身施工范围内的安全责任承担全部责任。如遇不可抗拒的自然灾害，造成不可避免的损失，按相关法律法规处理。如果发生治安或刑事案件，按国家法律法规处理。如果乙方人员发生疾病，相关责任由乙方自行负责。乙方有关机械操作人员及特种作业人员，必须证照齐全，持证上岗。乙方必须配备持有安全员证的专职安全员。

十、质量要求：乙方必须按水利及市政工程相关施工规范和设计要求施工，施工质量必须符合现行水利及市政工程质量检验验收评定标准，并达到优良标准．如果质量不合格，乙方必须无条件进行返工。如果发生质量问题，甲方有权对乙方进行处罚，直至清退出场；中途若甲方清退乙方退场，乙方不合格部分必须无偿返工，质量合格部分，甲方按承包价的80％对乙方进行结算，其它部分作为乙方对甲方损失的补偿；乙方对所承包工程任务承担终身质量责任。

十一、工期要求：按业主及项目部要求的工期执行(具体项目另行约定)。如果乙方进度不能达到业主及项目部的要求，甲方有权对乙方进行处罚，直至清退出场．乙方被清退出场时，不合格部分必须无偿返工，质量合格部分，按承包价的80％结算，其它部分作为乙方对甲方损失的补偿。

十二、机械用柴油原则上由甲方向乙方整车提供，乙方自备贮油罐，甲方提供柴油价格按同期工程当地市场零售价的价格对乙方进行结算，油料款由甲方从乙方承包款中扣

除。甲方供应柴油只能用于本工程使用，乙方不得将甲供柴油移作它用和进行倒卖，如果发生，甲方有权对乙方处以销售价款5至10倍的罚款。甲方因故不能保证提供柴油，乙方须自行设法解决用柴油的向题，以保证施工生产的正常进行，并不得向甲方提出赔偿要求。机械用其它油料由乙方自行解决。乙方应做好机械维修、保养工作，若因机械故障或油料供应不及时造成停工，甲方有权收回余下工作任务，并按80％承包价结算已完工合格工作量。

十三、施工期间，乙方人员须服从甲方管理人员前工作安排，服从指挥，顾全大局，并严格遵守施工现场的各项规章制度，否则甲方有权对乙方进行经济处罚。

十四、乙方围绕土石方爆破、装运和摊平碾压等作业所发生的进出场费、临时设施费、便道施工及维修费，清淤及弃土场临时措施费、水电、工费、材料费、机械使用费、清理不合格表土和地面附作物费用、管理费、各类保险费、医疗、生活、因雨误工、利润、一般风险等一切费用均已包括在乙方承包单价中。

十五、本协议双方签字后，乙方向甲方提供万元履约保证金，甲方向乙方出具收款收据。甲方在乙方进场施工后的三个月内分三次向乙方退还履约保证金。

十六、乙方围绕本承包项目发生的债务关系，由乙方自行处理，与甲方没有任何关系。

十七、乙方须及时支付所聘用员工的工资，撤场前处理完与工程当地有关的所有问题。

十八、乙方负责乙方施工范围内全部施工便道的施工及维修保养，甲方及其它有关单位可无偿使用。甲方负责场外至工地红线的进场便道的施工及维护。

十九、乙方负责乙方施土范围内：全部不合格表土的清除及地面附着物的清除，并将清除物外运至征地红线外弃土场，费用已包括在相关单价中。

二十、施工中若挖出砂卵石等有用材料均归甲方所有，由乙方运输至甲方指定位置堆放。

二十一、石方单价为综合单价，不分软石、坚石等类别。二

十二、双方一切经济往来账目均需甲乙双方签字确认后，方才最终有效。

二十三、本协议未尽事宜，双方可协商解决。

二十四、双方对本协议均负有保密责任，如因泄漏本协议造成不良后果，责任由泄漏方承担。

二十五、本协议一式陆份，甲方执四份，乙方执二份，决算后付清承包款后自行失效。

甲方：

乙方：

年月日

第四篇：土石方运输施工协议书

汉江孤山水电站工程施工合同2013年7月

土石方运输协议书

甲方：_____________________________

乙方：_____________________________

本着平等互惠，合作共赢的原则，甲方委托乙方承担汉江孤山水电站土石方运输任务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守：

一、土石方运输工程要求：

乙方所承担的土石方运输工程项目，其要求以该项目具体运输为准，要求如下：

1、运输量约为万m³；

2、运输距离为两条（1、汉江孤山水电站施工营地至汉江水电站坝基，约

Km，运输单价为元/m³；

2、营地内部转运，约Km，运输单价为元/m³)；

3、油价为元/L；

4、运输方量以实际发生量为准。

二、甲方责任和义务：

1、负责按设计要求运输土石方，并对施工过程实施全程监督；

2、负责保证运输工作的连续性，及时进行工程验收；

3、按约定支付费用，由于本工程的特殊性，甲方不得违约或随意中止变动该工

程，如违约的话，则支付乙方万元作为补偿乙方为本工程所做的前期准备所发生的费用；

4、甲方负责施工营地内的安全，不得违章指挥 ；乙方负责运输途中及卸载的安

全。

三、乙方责任和任务:

1、乙方严格要求按照甲方的要求进行施工，并对自己施工中所造成的安全事故

负责；

2、负责做好土石方运输、卸车等工作；

3、在本合同签订天内乙方必须进场施工；

4、乙方须按照合同要求配合甲方施工，并服从甲方的安排，除不可抗力因素外，不得随意拖延工期。

四、合同价款和支付：

1、本工程结算，以上价格不含税，如需完税，则完税的费用由甲方支付；

汉江孤山水电站工程施工合同2013年7月

2、在乙方工程机械进场的一个星期内，甲方需支付乙方3万元作为进场费，此费用在本工程全部结束后在工程款中予以扣除；

3、在土石方运输工程完成后的7天内，甲方需支付乙方全部的费用，如违约，每天按工程款的5‰支付乙方的损失。

七、违约责任：

签订合同后，甲乙双方均不得违约，否则，所造成的一切损失由违约方负责，并承担对方的赔偿责任。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方遵照执行。

甲方（盖章）乙方（签字）

甲方代表（签字）

签订日期：

第五篇：屋面瓦施工协议书(空白)

屋面瓦施工协议书

建设单位：（以下称甲方）承 包 方：（以下称乙方）

甲方将小区粘贴工程，以清包工形式承包，其工程人工费抵顶甲方工程所在楼盘的楼房的方式承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》和建设工程承包合同条例及有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程屋面瓦施工事项协商一致订立本合同。具体事项如下：

一、工程名称：蒙江河堤生态小区工程

二、工程地点：靖宇大街东段新一中南侧

三、技术要求：

乙方依据甲方的技术交底进行施工，屋面采用 西瓦系列S形瓦，甲方每天安排质检人员进行质量检查，达到验收标准，乙方方可继续施工，对出现的问题，乙方应及时进行修理，工料由乙方自行负责。施工验收标准为：《建设工程质量检验评定标准》及吉林省建设工程验收规范》。

四、承包方式和合同价款：

本工程由甲方提供原材料屋面瓦，乙方组织施工人员负责粘贴工资。本工程屋面瓦人工费按现场实际粘贴面积计算，计元/平方米。全部工程款以甲方所在楼盘的楼房以抵顶楼房的形式顶给乙方。楼盘及楼房号：

1、小区，楼房每平方米为:元，停车位为：元/

个。#楼单元室（面积m2）、#楼单元室（面积m2）、#楼单元室（面积m2）、地下停车位为:。合计价款为：元。

2、小区：#楼单元室（m2），每平方米为元，合计价款为：元。

3、楼房总价款：元。

五、承包范围：

承包面积约为m2，乙方包工不包料，价格内含钢网安装人工费。甲方只提供塔吊、屋面瓦、砂、水泥及安全防护设施，其他工具由乙方自行解决。

六、付款方式：

乙方施工完成两栋楼后，待甲方、监理、施工单位验收合格后，按两栋楼屋面瓦总造价的%开具售楼协议。待全部工程完工后，验收合格后日内将剩余工程款（扣除3%质量保证金后），开具售楼合同交付给乙方。3%质量保证金待两年后付给乙方。

七、双方遵守责任：

（一）甲方责任：1、2、3、4、甲方提供原材料屋面瓦。按合同约定支付工程款抵顶楼房，开具售楼合同。提供材料堆放场地。为施工现场提供技术指导，监管施工质量、进度及安全。

(二)乙方责任：

1、乙方提供保证安全的用具，如安全带、安全帽、安全绳等。乙方施工需按甲方的技术交底进行施工。乙方的施工工艺必须达到规定的验收标准，确保验收达到合格工程。

2、乙方施工的工期必须按甲方的施工进度进行。如因乙方自身原因而耽误工期，产生的后果由乙方负责。如是甲方原因工期顺延。

3、乙方的工作人员早、午禁止喝酒。如若喝酒后进入工地，项目部查实，一次性罚款5000元，从工程款中直接扣除并责令其退场。

4、乙方必须安全生产，服从项目部的指挥及安排。乙方在施工过程中应互相协作、紧密配合，因违章操作施工中发生的安全事故及责任由乙方自负。乙方必须给施工人员交付人身意外保险。

5、乙方现场需要配备一名现场管理人员及技术员一名。

八、违约责任：甲乙双方必须履行合同约束的双方责任，并按合同约定的相关条款进行施工。如有纠纷，由当地的法院或仲裁部门解决。

九、本合同一式四份，甲乙双方各一份，总公司一份，项目部存档一份。合同自签订之日起生效至合同价款结清时自动废止。甲方：乙方：

法人签字：乙方签字：

甲方代表签字：

联系电话：联系电话：

年月日年月日