第一篇：(劳务公司)劳务分包合同管理制度
劳务分包合同管理制度
第一章 总则
第一条 为防范市场风险与法律风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中有规范行为导致的纠纷，依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、及相关法规，结合我公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条 我公司对外签订的所有建设工程劳务分包合同适用本管理制度。
第三条 公司合同管理部门在公司法定代表人领导下，负有以下职能：
1、负责修订和完善公司合同管理制度，指导各项目部制订合同管理实施办法；
2、负责制订完善公司各类合同范本；针对合同履约过程中出现的问题完善合同范本；
3、负责解答合同签订、履行过程中等法律问题；
4、会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见；
5、参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案；
6、负责公司各类合同文本的归档工作。
项目部的项目经理负责该部门的合同管理工作，指定专人负责合同的管理、履约工作。
第二章 合同的签订
第四条 承接劳务工程时，按发包人的招标文件规定，应当在接到中标通知书后30日内依法与发包人签订《劳务合同》；发包人直接发包劳务作业的，应当在劳务人员进入施工现场前依法与发包人订立劳务分包合同。
第五条 公司任何部门及个人不得将所承包的劳务作业转包或分包给其他企业或个人。
第六条 劳务分包合同订立后，除依法变更外，不得再与发包人订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议。
第七条 劳务分包合同应当采用书面方式订立。劳务分包合同应当由双方企业法定代表人或授权委托人签字并加盖企业公章。
第八条 劳务分包合同应当明确以下主要内容：
1、发包人、承包人的单位全称；
2、工程名称、工程地点、劳务作业承包范围及内容、质量标准、劳务分包合同价款；
3、合同工期、质量、安全文明以及调整的要求；
4、劳务分包合同价款、人工费、劳务工资结算和支付的方式、时限以及保证按期支付的相应措施；
5、劳务分包合同价款调整标准、调整依据及程序；
6、劳务作业内容变更、洽商的形式和要求；
7、施工现场及劳务作业人员的管理要求；
8、临时性用工、停工、窝工的确认方式及补偿，根据双方施工现场管理约定进行罚款的标准和确认程序，材料保管责任；
9、劳务作业验收的条件及程序；
10、违约责任；
11、争议的解决方式；
12、发包人、承包人联系方式，以及发包人的项目经理，承包人的项目负责人的相关信息；
13、其他应当在劳务分包合同中明确约定的内容。
14、劳务分包合同不得包括大型机械、周转性材料租赁和主要材料采购内容。劳务分包合同可规定低值易耗材料由劳务分包企业采购。
第九条 签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需按公司的合同评审流程经相关人员评审后，方可批准签订。
第十条 合同由公司法定代表人负责签订；如需由代理人签订合同时，实行法定代表人授权委托制度，应先取得授权委托书，并在授权范围内签订合同。
第十一条 经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。
第十二条 属投标中标的项目，经办人要召集有关部门共同审查业主招标文件，确定我方投标书的主要条款。
对审查人有疑义的部分，经办人应予全面解释。对审查人提出的修改意见，经办人应予重视，并协商完善。应审查人的要求，经办人有责任补充相关材料。
第三章 合同签订流程
1、项目部在对外劳务发包时，由预算员对分项分包内容制定招标文件，并发给有资质的劳务班组，再由项目经理组织，预算员参加对班组进行竞标，根据竞标结果在2~3个工作日确定中标班组.2、劳务合同需由技术部、工程部、安全部共同参与制定，技术部由技术总工组织对每个班组分包工程制定质量标准以及验收评定奖罚制度，工程部由生产经理组织对每个班组分包工程制定进度标准以及验收评定奖罚制度，安全部由安全员对每个班组分包工程制定安全文明标准以及验收评定奖罚制度，最终完成初稿由项目经理最终定稿再由预算员编制合同审批单（见附件一）并附上合同范本转交给董事长签字确认后正式与劳务班组签订合同，一式三份，项目经理一份、预算员一份、劳务班组一份。
3、对中标劳务班组的单价由预算员制定单价审批表（见附表二）并报送给董事长签字确认，由预算员存档并按此单价结算。
第四章 合同的备案
第十三条 发包人应当在劳务分包合同订立后7日内，到市住房城乡建设委办理劳务分包合同及在施工人员备案。
第十四条 发包人、承包人约定的合同解除条件成就时，双方应当签订解除协议。解除协议签订后，现场范围内的劳务作业施工人员应按约定的时间撒离现场。
第五章 合同的履行
第十五条 合同依法签订后，即具有法律约束力。项目部必须认真履行合同，确保公司的信誉。
第十六条 对履行过程中对方当事人的违约行为，项目部应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告。当我方接到对方当事人的索赔报告后，项目部应当立即通知公司法务部，共同商定应对措施。
履行过程中一旦发生不可抗力和第三人干扰及意外事件，项目部应立即通知对方当事人，查明原因，及时化解。并收集好相关证据。
第十七条 项目部应对合同履行中发生的情况，建立台账，由专人负责书面签证、来往信函等资料的保管。
第十八条 合同履行过程中，确需签订补充协议或者变更、解除合同的，项目部应当按照本管理制度第二章关于合同签订的程序办理。
第十九条 合同履行完毕后，对所遗留的问题，项目部应指定专人负责解决，并规定解决期限。在期限内确定无法解决的，应当立即报告公司领导，由公司领导指定有关部门配合解决，并提出具体方案。
第二十条 自劳务分包合同备案之日起至该劳务作业验收合格并结算完毕之日止，应当根据劳务分包合同履行进度情况，于每月25日前在劳务分包合同管理信息系统上填报上个月劳务分包合同价款结算支付等合同履行数据。
第二十一条 按照合同约定发放工资并将工资发放情况书面报送发包人的。
第二十二条 积极配合市建委、劳动等主管部门的监督检查，对存在的问题及时进行整改。
第六章 合同文本的管理
第二十三条 合同履行完毕后，项目部应将与合同有关的补充协议、会议纪要、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台账等全部资料及时移交资料部进行备案。
第二十四条 应当做好合同文本及相关资料的归档整理工作，并定期将合同管理情况报告公司领导。
第七章 责任与奖惩
第二十五条 对严重损害公司利益的下列行为，公司将追究有关人员的责任，并要求其承担全部损失：
1、在合同签订、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益；
2、在合同签订、履行过程中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；
3、其他故意违反本管理制度的行为。
第二十六条 对严重违反本管理制度行为，公司除给予有关人员纪律处分外，还可视情况要求其承担所造成的部分损失。
第二十七条 公司职工均有权检举、揭发违反本管理制度、损害公司利益的行为。对于检举、揭发属实对于检举、揭发属实的，公司除给予该职工一定物质奖励外还负责保密。
第二十八条 对于认真执行本管理制度并为公司带来经济利益的有关部门和人员，公司将公开表彰并给予物质奖励。
第八章
其它事项
1、双方在履行合同过程中如果发生争议，双方协商解决，如协商解决不成则可要求当地的建设主管部门进行调解，如调解不成则向所在区人民法院起诉。
2、甲方项目部合同签订会议纪要作为合同附件，乙方无条件遵照执行，自双方签章之日起生效，在双方完成各自的义务后自动终止，本合同书经手动修改后无效。
第二篇：劳务分包合同公司模板
劳务分包合同
（合同编号：）
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
合同签订地点：
合同签订时间：
****年**月**日
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确甲乙双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式:
1、承包方式：
2、计量依据：
四、劳务作业范围：详见下表
序号
分部分项工程名称
计划数量
单价（元）
工作内容
质量要求
计量方式
提供发票类型及时间
合计
大写：
小写：
1、以上价格为一次性包干价，如合同以外另增加项目、设计变更项目（如模板、钢筋、砼、砌体、水电）需重新签订合同，未经甲方工程部指定人员彭丹签字并加盖公章的合同及结算单，甲方一律不予认可。
2、本合同单价包含人工工资及社保。劳务作业人数： 承包人根据工程需要向发包人提供管理人员
人，作业人员
人，可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减，但施工人数必须满足现场的施工要求，本工程必须是直属队伍施工，禁止转让、转包。
五、工期要求：
1、双方约定工程总工期
天（日历天），自_
****年**月**日开工至_____年
月
日竣工验收。
2、开工前
天，乙方向甲方发开工通知书。
3、超期损失赔偿金：甲方保证施工条件前提下，因乙方组织人员不能满足进度要求造成的工期超期；每超期一天按人民币
元/天，限额：合同价的。
4、因施工中的其它原因无法按期完成工程量的，必须报请甲方代表批准延长工期。
5、因甲方原因或不可抗力引起的暂停施工，工期顺延，其他费用不再产生。
七、施工质量标准及验收要求：
1、甲方根据现行国家标准、行业标准对乙方进行监督，对乙方完成的工程进行验收，合格后按约定进行计量。
2、甲方根据甲方技术交底资料、图纸及相关监督单位要求对乙方完成的工程进行验收，合格后按约定进行计量；
3、严格按国家现行的行业施工规范和本工程的施工设计图纸及补充技术规范组织施工。在施工过程中应遵守建设单位的有关规定，接受监理工程师的监督指导，确保工程质量达到设计要求和标准。
4、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须认真的自检、互检
合格后，才可报甲方核验，未经自检或自检不合格的工程，甲方可拒绝核验，相关损失由乙方承担。
5、乙方对现场所有已完工程成品负有保养及保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。
八、工程支付：
1、工程款支付条件：
（1）
按年、季、月度或完成的工程量计量，在质量优良或合格的前提下给予计量。
（2）不合格工程不予验收，也不支付劳务费用。乙方必须在甲方规定的期限内进行返工；若在规定的期限内不返工或返工仍不合格，甲方有权终止本合同，另行安排其它施工单位进行返工，返工费用及由此造成的一切损失由乙方承担。
2、价款的支付：
（1）支付依据：完成合同、相关交底内的工作内容，符合相关规范、标准及设计要求，经甲方、建设单位、监理单位验收合格
（2）预付款：
本工程无预付款
（3）乙方提供发票的类型、时间及相关要求：
3%增值税专用发票，支付劳务费后3天内提供发票。
（4）进度款支付：。
（5）质保期：符合相关国家标准及行业标准要求，与业主单位约定的质保期限一致，为
年。质量保证金为结算总价的%，质保期限满后无息退还。
九、安全管理
1、乙方还必须全面考虑并做好施工现场及周边安全防护工作。做好现场施工人员教育工作和安全监督检查工作。并按要求采取各种安全防护措施，保证施工现场人员及周边行人安全；保证本工程无安全事故发生。在施工过程中，一旦发现安全隐患，必须限期整改。
2、安全事故责任划分
1）凡因乙方引发生的安全事故乙方负主要责任并负责处理，所造成的损失全部由乙方承担，并承担相应的法律后果。
2）乙方有义务为进场工人购买工伤保险、意外伤害险及其他保险，安全责任及费用由乙方自行承担。
十、甲乙双方权利及义务：
1、甲方的责任和义务：
（1）、向乙方提供施工图及具备施工条件的工作面，负责协调与业主单位、监理单位及当地政府部门的关系。
（2）对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
（3）负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
（4）负责对乙方进行相关法律法规及工程建设文件的传达、宣贯。
（5）按合同约定，向乙方支付具备付款条件的工程款。
2、乙方的责任和义务：
（1）本合同签订后，乙方应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
（2）严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
（3）乙方应当按照合同、甲方交底资料、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案，组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；
（4）乙方应当与劳务作业人员签订书面劳动合同及安全责任书，并每月向甲方提供上月乙方在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。
（5）乙方应当严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
（6）必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立专职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
（7）因乙方原因造成作业期限延误的或作业暂停，乙方应承担由此给甲方造成的损失。乙方支付逾期完工违约金后，不免除乙方继续完成劳务作业及整改的义务。
（8）乙方施工人员不得聚众喝酒闹事、打架斗殴、与当地村民发生非正常关系，否则乙方应承担相应的经济及法律责任。
（9）乙方每天做好施工现场的工后落手清，打扫宿舍内外环境，确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外损失均由乙方负责。
十一、违约责任：
甲方的责任：
1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任；
2、因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的损失。
3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
乙方的责任：
1、有下列情况之一，均属乙方违约：
（1）乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的；
（2）乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
（3）乙方施工质量低劣、进度滞后和信誉损害的；
（4）乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
（5）乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；
（6）对乙方的违约行为，甲方有权按合同价的70%进行对乙方结算，并有权对乙方进行罚款、赔偿损失和中止合同等处罚。
2、因甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的（由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用），乙方不得推脱；特殊情况除外。
十二、其他：
1、雨天施工的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，相关工作的工作防护品，工程建设或者监督单位提出有关安全、质量改进措施等防护品，费用由乙方承担。
2、工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费、乙方特殊工种上岗培训等费用由乙方自理，若乙方拒绝办理而受到项目主管部门的罚款，也由乙方承担。
3、本工程乙方不得转包；
4、乙方必须为施工人个人意外伤害保险，费用由乙方自理，办理后将保单提供给甲方备案，并将被保人员的身份证复印件一并交给甲方备案。未办保险人员不准进入现场施工，进入工地前，乙方需向甲方提供施工人员名单和相应保险单；
5、本工程安全施工条例见《劳务分包安全生产协议》；
十三、争议
1、甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用向甲方所在地的人民法院起诉的方式解决争议。
十四、本合同一式两份，甲方执壹份，乙方壹份，该协议双方签字盖章后生效。至工程结束、款项结清后自行终止。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
委托代表人（签字）：
委托代表人（签字）：
电
话：
电
话：
日
期：
****年**月**日
日
期：
****年**月**日
劳务分包安全生产协议
甲方（用工单位）：
乙方（劳务分包单位）：
为加强安全管理，明确安全生产责任，实现安全管理目标，甲乙双方经平等协商，就劳务分包达成如下协议，并承诺以诚信为原则共同遵守。
1.管理目标
1.1
安全管理目标
甲乙双方就该项目力争做到事故为零。乙方承诺实现以下安全目标：
1)
不发生因触电、坍塌、物体打击、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、高处坠落、现场作业中毒、火灾、爆炸、食物中毒等导致人身重伤、死亡及以上事故；
2)
不发生因触电、坍塌、物体打击、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、高处坠落、现场作业中毒、火灾、爆炸、食物中毒等导致多人受伤事故（无重伤、死亡）；
3)
不发生火灾事故（无人员伤亡，但直接经济损失超过1万元人民币）；
4)
不发生集体食物中毒事件（未导致死亡，但致使3人及以上的食物中毒事件）；
5)
不发生群体性传染病流行事件；
6)
不发生职业病事件；
7)
不发生重大环境污染事件（生活、生产垃圾及其他污染物造成的环境污染和大面积水土流失）；
8)
不发生对施工区附近周围设施的安全造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、人员伤害等）；
9)
不发生治安刑事事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）；
10)
不发生因人为失误造成的重大设施、设备等财产损失事件（直接损失超过10万元人民币）；
11)
不发生在地方执法检查中受到通报批评以上处分的事件；
12)
不发生违反地方法规受到政府行政执法处罚的事件；
13)
不发生地方主管部门安全生产和文明施工检查各分项检查不合格的事件；
14)
不发生妨碍、阻挠政府行政执法的违法事件；
15)
不发生拖欠、克扣农民工工资等造成的罢工或集体上访事件；
16)
不发生以工程款支付延误、经济纠纷、合同违约履行、生活条件差等为借口的集体上访事件；
17)
不发生不服从管理或谩骂、无理取闹、打击报复业主、监理、甲方管理人员的事件；
18)
不发生群体打架斗殴、聚众闹事、酗酒等突发事件（未构成治安刑事的事件）；
19)
安全隐患整改计划完成率、违章行为及时整改率100%；
20)
全员安全培训持证上岗率、特种作业持证上岗率、三级安全教育率100%；
21)
安全一岗双责责任清单签订率100%。
22)
危险作业分级审批和监护执行率100%。
2.安全管理原则
项目安全管理，遵循以下基本原则：
2.1
统一协调和管理原则
依据《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，结合云南昆州建设工程集团有限公司对项目管理的有关规定，甲方对乙方承包活动的安全生产工作进行监督管理。
2.2
安全第一原则
安全第一，预防为主，综合治理；当安全与进度发生矛盾时首先保证安全。
2.3
“谁主管，谁负责”的原则
各级管理人员对其管辖的工程的安全管理负领导责任。
2.4
属地管理原则
各级管理人员对其管辖区域的安全负有统一协调、监控的责任。
2.5
专业过程管理原则
根据组织分工，各单位对本单位所负责的专业工作流程的安全性负责，对输入下游工作流程的各要素的安全性负责。
2.6
集体保护原则
在作业现场，分包负责人/施工队负责人/作业面负责人/工段长或工作负责人，对作业班组的安全负有直接的指挥和监督责任，对与之相邻的现场负有安全协调和配合的责任，对于与之相邻的公共区域负有提供警示和实体防护的责任。
2.7
安全参与和自我保护原则
所有员工，都有责任参与安全管理、报告不安全情况、提出合理化建议，并在工作中实行自我保护。
2.8
应急准备和生命优先原则
乙方要根据甲方的生产安全事故的应急救援机制，包括公共卫生突发事件的应急响应机制，制定相应的应急预案及响应措施；在事故抢险中，优先抢救生命。
3.法律法规
从事本项目活动时，甲乙方须严格遵守国家安全生产相关的法律、法规和安全生产方面的强制性国家标准或行业标准，这些法律、法规、标准包括但不限于以下内容：
★《安全生产法》
★《建设工程安全生产管理条例》
★《劳动合同法》
★《消防法》
★《职业病防治法》
★《环境保护法》
★《道路交通安全法》
★《建筑法》
★《工会法》
★《环境噪声污染防治法》
★《清洁生产促进法》
★《妇女权益保障法》
★《未成年人保护法》
★《传染病防治法》
★《食品卫生法》
★《安全生产许可证条例》
★《特种设备安全监察条例》
★《危险化学品安全管理条例》
★《工伤保险条例》
★《生产安全事故报告和调查处理条例》
★《生产安全事故报告和调查处理条例》罚款处罚暂行规定
★《安全生产违法行为行政处罚办法》
★《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》
★《云南省安全生产条例》
★《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194
★《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5306-85
★《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
★《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001
★《建筑机械技术试验规程》JGJ34-88
★《建筑安装工人安全技术操作规程》
★《建筑施工钢管扣件脚手架安全技术规范》JGJ130-2001
★《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004
★《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80－91
★《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
★《建筑基坑支护技术规程》
JGJ120-1999
4.安全管理制度、程序
4.1
甲方负责制定安全管理制度和程序，并形成系列文件，覆盖安全管理的全部范畴。
4.2
乙方有义务对程序和制度的制定提供支持和修改意见。
4.3
乙方必须遵守甲方的安全管理制度、程序和业主的相关程序及规程。
4.4
乙方遵照执行甲方的程序和制度时，不影响或减轻履行合同安全条款所规定的责任。
5.安全责任
5.1
甲方责任与义务
5.1.1
甲方应为乙方的作业人员提供符合国家规定的劳动条件、劳动保护和劳动环境，保证其在人身安全不受危害的条件下工作。
5.1.2
甲应向乙方介绍所承担工作内容、工作条件、工作地点、职业危害安全生产状况等。
5.1.3
甲方应认真识别工作场所的危险源、职业危害因素及注意事项，并履行告知义务。
5.1.4
不得违章和强令被乙方作业人员冒险作业，否则承担其违规操作所造成的所有责任与赔偿。
5.1.5
甲方有权对乙方作业人员进行考核及安全检查，如违章违纪，需要限时整改，拒不整改的，甲方有权退回乙方的作业人员。
5.1.6
甲方可定期审查乙方对其作业人员的工资、社保是否按时发放、缴纳。
5.1.7
甲方对乙方从事特种作业的作业人员，需要求乙方提供特种作业证书。
5.2
乙方权利和义务。
5.2.1
乙方应对作业人员进行岗前培训、考核，进行安全操作规范及岗位作业规范培训。同时也应该经常性的在岗安全培训，包括但不限于劳动纪律、操作规范、安全教育等。
5.2.2
乙方应该要求作业人员必须遵守甲方的规章制度、服从甲方的管理与安排，遵守操作规范，作业时受甲方指导与监督。
5.2.3
乙方应要求作业人员参加甲方开展的安全活动，并积极接受甲方安全教育与培训。
5.2.4
乙方应加强对作业人员的管理，如甲方发现乙方作业人员违章违纪，乙方应该配合甲方对其教育整改，拒不整改的，退回乙方。
5.2.5
凡是发生劳动纠纷或工伤事故及职业病，乙方应该积极抢救工作，并及时申请办理理赔事宜及承担相应责任。
6.人员基本素质与进退场管理
6.1
人员基本素质
6.1.1
乙方保证进场人员的基本素质满足以下要求：
1)
身体健康，无影响工作的残疾、禁忌症，无传染病和其他影响正常工作的严重疾病；
2)
无刑事案件牵连；
3)
无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习；
4)
文化程度（教育水平）：普通工种须具有小学以上，特殊工种须具有初中以上；
5)
工作经验（经历）与所从事的工种相适应；
6)
年龄18~50周岁，特种作业人员、机操人员和登高作业、架上作业、重体力劳动等作业人员不超过45岁。
6.1.2
乙方对入场人员基本素质负责，并承担因人员基本素质不符合上述基本要求而导致的一切后果。
6.1.3
甲方有权对乙方入场人员的基本素质进行抽查或审查，入场审查或施工过程中发现乙方人员不能满足上述基本要求时，有权要求乙方作退场处理。
6.1.4
未经甲方特别批准，乙方不得招收女工入场。不准工人家属在生活营地居住。
7.安全培训和人员资质
7.1
乙方所有入场人员，包括工人和管理人员，必须经三级安全教育培训后方可上岗，三级安全教育培训总学时应满足相关法律法规的要求。
7.2
乙方负责所有入场人员安全知识、安全技能培训。所有特种作业人员必须持证上岗，操作证必须合法有效，假证、过期证、未年审证一律按无证对待。
8.劳动防护用品管理
8.1
乙方应提供自身人员使用符合国家标准的基本劳动防护用品，包括安全帽、安全带等，如果不能满足安全生产需求和现场文明施工的要求，由甲方提供，费用由乙方承担。
8.2
乙方应按如下配备要求发放特种劳动防护用品，以满足国家职业健康安全的法律法规的规定，否则全部由乙方承担相应的法律责任：
序号
工
种
防护用品名称
备
注
电工
绝缘鞋，绝缘手套
焊工
焊工服，焊工鞋，面罩，焊工手套
搬运工
手套，口罩，反光背心
清洁工
口罩，手套，反光背心
场地、路面清扫
司机
软底鞋，线手套，太阳镜
汽车吊、卡车等
机修工
帆布手套，防异物眼镜
机操工
手套，护目镜，耳塞
按机具操作规定使用
起重工
太阳镜，反光背心
车辆指挥工
太阳镜，反光背心，口罩
钢筋工
手套
砼工
手套，防异物眼镜
切割打磨作业
防异物眼镜，口罩
高处作业人员配备安全带；雨天作业配备雨衣和雨鞋。
8.3
所有劳动防护用品必须是具有“两证一标志”（生产许可证、产品合格证、安全标志）的合格产品，防护用品提供单位对其质量负责。乙方购买的防护用品，应将其生产许可证、产品合格证和安全标志等材料报甲方项目部备案。
8.4
所有劳动防护用品必须实物发放，不得货币化，不得从工人工资中扣除费用。
8.5
乙方未按规定配发劳动防护用品时，甲方有权直接给工人配发，费用从工程款中扣除。
9.施工机具管理
9.1
乙方自带的机具，进场前进行检查维修，保证其状态满足安全运行要求；乙方机具入场时需报甲方检查，检查合格方可入场，未经检查或检查不合格的机具，不准入场使用。入场需进行安全检查的机具包括：
施工机具：包括电焊机，切割机，钢筋机具，砼振捣机具，构件加工机具，水泵等。注意：不得使用手提电焊机等淘汰机型，电焊机开关箱必须配备专用二次降压保护器；
登高架设工具：包括各种梯子，简易吊笼，挂式操作平台等；
起重工具：包括千斤顶，葫芦，吊索绳，卡环等；
手持电动工具：包括手电钻，手动打磨机等；
临电设施：开关箱，电缆，照明灯具等。注意：须使用标准电箱或按照标准箱样式自行装配，电箱必须使用工业插头，不准使用插座；照明不准使用碘钨灯，只能使用太阳灯（广告灯）。
9.2
乙方对自己带入现场的机具的安全性负责，乙方使用甲方提供的机具或设施，使用前应进行检查，发现缺陷及时报告。
9.3
乙方负责自带机具的定期维修保养，保证其处于良好运行状态，甲方每月检查或抽查，不符合安全要求（严重老化、故障失修等），有权强制退场。
10.意外伤害保险
10.1
意外伤害保险必须覆盖所有作业人员，乙方人员工伤保险采取如下方式解决：
□
甲方统一购买，乙方根据合同额或人数承担相应费用；
□
甲方统一购买，乙方不承担费用；
■乙方自行购买，保险资料报甲方安全管理部备案。
11.现场安全管理底线标准
乙方应严格执行甲方的规章制度和管理程序，保证甲方的管理理念、意图在现场得到不折不扣的实施。
11.1
加工及材料堆放
11.1.1
施工现场所有钢筋、木工加工场均需设置加工棚，加工防护棚应具有防砸、防雨、抗冲击功能，单层（未在塔机覆盖房屋内或未处于高处作业坠落半径内）和双层防护棚（在塔机覆盖房屋内或处于高处作业坠落半径内）应铺满硬防护，双层防护棚顶层必须是承受不小于10kpa的均布荷载的材料，底层必须是50mm厚木板。
11.1.2
基础必须采用砼基础，基础顶面预埋钢板，钢筋与钢板穿孔塞焊，加工棚立柱与基础预埋钢板焊接连接。
11.1.3
立杆采用20＃工字钢立柱，立杆间距4m,高3m。
11.1.4
屋架采用20＃工字钢主挑梁，Ф48钢管次架，宽5m，高0.5m。
11.1.5
加工棚顶面四周悬挂安全警示标语及安全警示牌施工现场所有钢筋、木工加工场均需设置加工棚，加工防护棚应具有防砸、防雨、抗冲击功能，单层（未在塔机覆盖房屋内或未处于高处作业坠落半径内）和双层防护棚（在塔机覆盖房屋内或处于高处作业坠落半径内）应铺满硬防护，双层防护棚顶层必须是承受不小于10kpa的均布荷载的材料，底层必须是50mm厚木板。
11.1.6
建筑材料、构件、料具按总平面布局码放。施工现场材料存放应采取防火、防锈蚀、防雨措施，建筑物内施工垃圾的清运应使用器具或管道运输，易燃易爆物品应分类储藏在专用库房、采取防火措施。
11.1.7
钢筋应架空堆放，避免与土壤接触。
11.1.8
现场钢材和钢筋半成品堆放保管工作规范，标识清晰。钢材应按批、分钢种、品种、直径、外型妥善堆放，每垛钢材应设置材料标识牌，标识牌上应标明材料的产地、规格、品种、数量，状态注明合格与不合格、进场日期等。
11.2
供电系统
11.2.1
施工现场临时用电必须编制临时用电方案，建立健全临时用电技术档案。
11.2.2
配电室应靠近电源，耐火等级不应低于3级，室内应配置沙箱和灭火器，地面铺满绝缘橡胶垫，设置低压照明和应急照明灯，必须自然通风，并采用防雨雪和防鼠等措施，门向外开并配锁。
11.2.3
施工用电采用三级配系统，由总配电箱、分配电箱、开关箱组成，实行分级配电。总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或荷载相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
11.2.4
配电箱（柜）应采用冷轧钢板或绝缘材料制作，总配电柜、分配电箱箱体钢板厚度不小于1.5mm，开关箱箱体钢板厚度不小于1.2mm。所有箱体内均贴电路系统图，箱体均要上锁，箱体右下角标明电箱名称、责任人、电话、编号，左边居中位置粘贴闪电标志。固定式分配电箱必须搭设防护棚。
11.2.5
配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、常温及安全场所；装设应端正、牢固；周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，应由足够2人同时工作的空间和通道，并保持畅通。
11.2.6)动力开关箱与照明开关箱宜分别设置，每台用电设备必须由各自的专用开关箱，实行“一机一闸一漏一箱一锁”。
11.2.7
至少必须在总配电箱和开关箱安装两级漏电保护器，漏电保护器的额定漏电动作电流、动作时间按规范要求匹配。
11.2.8
配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
11.2.9
接地装置的接地线不得小于两根，经测量接地电阻应不大于4欧。对于塔吊、施工电梯、对焊机除做好保护接零外，还做重复接地，另外各分配电箱也要求做重复接地，接地电阻都不大于10欧，以稳定整个系统零线地位。严禁将保护接零与工作接零混用，严禁一部分设备做保护接零，而一部分设备做工作接零。
11.2.10
对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。
11.3
宣传栏、安全文化墙
现场应利用围墙、围挡、防护栏等设置安全文化墙，宣传安全法律法规、安全操作规程、安全劳动纪律、安全小常识等，营造安全文化氛围。
11.4
施工机具
11.4.1
施工现场所有输送泵、搅拌机、砂浆机、直螺纹机均需搭设防护棚。
11.4.2
防护棚采用Ф48钢管搭设。
11.4.3
防护棚采用双层防护，两层之间距离为50cm，顶层铺脚手架、下层铺50×100木枋，间距35cm，上钉1.8cm厚木胶合。
11.4.4
防护棚两侧应设置八字撑，并满挂密目安全网，所有水平杆控制伸出立杆外侧10cm。
11.4.5
防护棚两头进出口处张挂安全警示标志牌和安全宣传标语。
11.4.6
安全标牌制作底板采用PVC板或铝塑板，面层采用户外贴膜。
11.5
安全防护
11.5.1
应采购合格的玻璃钢材质的安全帽，安全帽应有产品合格证、安全防护标识，管理人员佩戴红色安全帽，作业人员佩戴黄色安全帽。
11.5.2
按照规定佩戴臂章。
11.5.3
现场管理人员应统一着工作服；分包方也应着统一的工作服。
11.5.4
安全帽的帽衬、系带等附件齐全、完好，并在有效期内使用，如有开裂、老化、裂缝、严重磨损等情况要及时更换。
11.5.5
安全帽必须戴稳、戴正，并系好下颚带。
11.5.6
现场使用安全带应符合《安全带》（GB6095）的有关规定，安全带的质量应符合规范要求。
11.5.7
高处作业必须正确系好安全带，安全带应高挂低用；安全绳的长度应限制在1.5-2m，使用3m以上的绳时应加缓冲器。
11.5.8
不得将安全带打结使用，也不准将锁钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上，正确连接、使用。
11.5.9
现场使用的安全平网、安全立网和密目式安全网应符合《安全网》（GB5725）的有关规定。
11.5.10
高处作业部位的下方必须挂安全网，立网和平网必须严格地区分开，立网绝不允许当平网使用；安装时每根绳子都要系在支架上，安全网的边缘应与支架紧贴，系绳必须系牢固。
11.5.11
应经常清理网内的杂物，在网的上方实施焊接作业时，应采取有效措施防止焊接火花落在网上。
11.5.12
新网应附厂家的生产许可证、产品出厂合格证和试验报告书；若是旧网在使用前应做试验，试验合格的方准使用。
11.6
基坑临边
11.6.1
基坑开挖深度超过2m时，必须搭设基坑临边防护栏杆。基坑临边防护栏杆采用钢管搭设，设置三道水平杆，立杆间距不大于1.8m，立杆打入地面以下深度≥70cm，防护栏杆下部设置20cm高、1.8cm厚木胶合板挡脚板，防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板，必须刷间距为40cm的红白相间的警示油漆，所有水平杆控制伸出栏杆外侧10cm。
11.6.2
防护栏杆靠基坑侧满挂密目安全网，在醒目处悬挂“当心坠落”安全警示标志，并设置夜间警示灯。
11.6.3
基坑排水沟设置在防护栏外侧，采取有组织排水。
11.7
基坑上下通道
11.7.1
在基坑内设置上下爬梯作为施工通道，通道栏杆应由上、下两道横杆栏杆组成。上杆高度1.2m，下杆高度为0.6m。横杆长度大于2m，必须加设栏杆柱，并设0.2m高挡脚板，加挂密目式安全网全封闭，防护栏杆应涂刷红白相间的油漆警示标志，挡脚板设置红白相间的油漆警示标志，油漆间距0.4m，脚踏板宽度不小于0.3m，高度不得大于0.3m，通道宽度按实际情况设置。
11.7.2
土方及基础作业期间，现场留设的马道应设置临边防护，并在护栏上设置夜间照明及警示。
11.8
坑底排水系统
基坑顶面红线以内或开挖边线外开挖深度1倍范围地面应采用混凝土硬化、做好基坑顶部和底部的排水措施，防止雨水浸泡对土体产生不利影响。
11.9
夜间施工
11.9.1
夜间施工需按规定批准后方可进行。
11.9.2
夜间施工照明符合相关规定，亮度满足施工需求。
11.9.3
对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，必须设置醒目的红色信号灯，其电源应设在施工现场总电源开关的前侧，并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。
11.9.4
充分考虑施工安全问题，不安排交叉施工的工序同时在夜间进行。
11.9.5
夜间施工现场周围有噪声敏感区域，必须对周围社区告知，在23：00-6：00期间禁止施工，必须时要取得周围社区居民的谅解，使用机械时尽量选择低噪声的设备，必须采用大噪声的设备时，必须采用降噪措施。
11.9.6
做好夜间施工防护，在作业地点附近设置警示标志，悬挂红色灯，以提醒工作人员或行人注意，并安排专人值守。夜间施工用电设备必须有专人看护，确保用电设备及人身安全。
11.9.7
夜间施工时，各项工序或作业区的结合部位要有明显的发光标志。施工人员需穿戴反光警示服。
11.9.8
夜间气候恶劣（雷电、大雨、六级及以上大风、冰雪、霜冻等）的情况下严禁施工作业。
11.9.9
大型机械设备等在夜间施工时必须有专人指挥。
11.9.10
各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外，还要建立项目负责人巡查制度，发现问题必须立即解决。
11.9.11
高处吊装作业、15米以上高处施工、脚手架的搭建和拆卸等工序原则上不允许夜间作业。
11.10
人员作业管理
11.10.1
施工人员(包括学徒工、实习生、代培人员和临时用工)应熟知本工种的安全技术操作规程。操作中应坚持按程序作业，坚守工作岗位，严禁酒后操作。
11.10.2
电工、焊工、起重机司机、打桩司机和各种机动车辆司机，应经过专门培训，考试合格取得操作证，方可独立操作。
11.10.3
进入施工现场应正确穿工作服、工作鞋、戴安全帽等劳动防护用品，个人安全防护措施应齐全有效。不准穿背心、短裤、裙子、拖鞋、凉鞋、高跟鞋，作业中不准将安全帽取下、垫坐。
11.10.4
进入高处作业区必须佩带安全带，作业中必须将安全带扣挂在腰部以上牢固可靠处，不准将安全带作为它用。
11.10.5
进入施工现场，必须严格遵守劳动纪律，保持现场的文明与卫生，不准戏耍、打闹、睡觉，不准乱丢废物，不准随地便溺。
11.10.6
作业中行走，必须走安全通道，严禁在危险区域通过或停留。
11.10.7
在施工现场驾驶机动车辆，必须遵守限速要求，不准超速行驶。
11.10.8
进入施工现场必须爱护安全设施，不准乱动、乱拆、破坏安全设施。
11.10.9
未经批准不得任意在设备、结构、墙板、楼板上开孔或焊接临时结构。
11.10.10
在施工现场不准随地吸烟和流动吸烟。
11.10.11
施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，应经工地施工负责人同意。
12.事件、事故报告与处理
12.1
现场作业时，发现异常或有疑问，乙方应向甲方管理人员或主管部门报告。
12.2
凡是发生劳动纠纷或工伤事故，乙方应承担相应责任，甲方应积极给予协调解决。
12.3发生安全事件和事故，乙方应立即报告现场管理人员和甲方安全管理部门，并按照应急预案或程序规定采取应急响应措施，控制事故后果蔓延扩大，把损失和影响降到最低。
12.4无论任何原因，不允许发生乙方人员参与的打架斗殴事件（动手或使用工具/凶器伤害对方，尤其是多人参与的恶性斗殴）。凡发生乙方人员内部或乙方人员与其他单位人员的打架斗殴事件，按主合同约定甲方对乙方罚款一万元/每起，并根据事件责任对参与双方作出严肃处理。
12.3
因乙方原因导致发生以下任一事件，造成甲方企业资质降低或受到停止承接工程等政府行政、经济处罚，甲方有权视情节轻重给予乙方十万元以上的经济处罚。同时，乙方承担甲方遭受的经济损失和政府、业主、监理、总承包方给予的经济处罚。
1)
触电、坍塌、物体打击、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、高处坠落、现场作业中毒、火灾、爆炸、食物中毒、酗酒等导致人身重伤、死亡及以上事故
2)
触电、坍塌、物体打击、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、高处坠落、现场作业中毒、火灾、爆炸、食物中毒等导致多人受伤事故（无重伤、死亡）
3)
火灾事故（无人员伤亡，但直接经济损失超过1万元人民币）
4)
集体食物中毒事件（未导致死亡，但致使3人及以上的食物中毒事件）
5)
群体性传染病流行事件
6)
职业病事件
7)
重大环境污染事件（生活、生产垃圾及其他污染物造成的环境污染和大面积水土流失）
8)
对施工区附近周围设施的安全造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、人员伤害等）
9)
治安刑事事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）
10)
因人为失误造成的重大设施、设备等财产损失事件（直接损失超过10万元人民币）
12.4
因乙方原因导致发生以下任一事件，致使甲方企业经营受困或社会信誉受损，或受到政府行政、经济处罚，甲方有权视情节轻重给予乙方一万元以上，十万元以下的经济处罚。同时，乙方承担甲方遭受的经济损失和政府、业主、监理、总承包方给予的经济处罚。
1)
在地方执法检查中受到通报批评以上处分的事件
2)
违反地方法规受到政府行政执法处罚的事件
3)
在地方建设主管部门组织的安全生产和文明施工检查中发生各分项检查不合格的事件
4)
发生妨碍、阻挠政府行政执法的违法事件
5)
因拖欠、克扣农民工工资等造成的罢工或集体上访事件
6)
以工程款支付延误、经济纠纷、合同违约履行、生活条件差等为借口的集体上访事件
7)
不服从管理或谩骂、无理取闹、打击报复业主、监理、甲方管理人员的事件
8)
群体打架斗殴、聚众闹事、酗酒等突发事件（未构成治安刑事的事件）
13.违约责任
13.1
甲方违约表现：
1)
没有按约定为乙方提供基本安全条件
2)
没有管理标准或不明确
13.2
乙方违约表现：
1)
没有实现承诺的安全管理目标
2)
现场安全管理绩效没有达到甲方文件规定标准
13.3
乙方违约，甲方有权对乙方实行：
1)
经济处罚
2)
甲方实施整顿，相关费用从乙方扣除
3)
终止合同
13.4
甲方违约，乙方有权对甲方实行：
1)
自行整改，向甲方索取相关费用
2)
停止施工并要求补偿损失
3)
终止合同
14.附则
15.本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）:
乙方（盖章）
：
授权代表人签字：
授权代表人签字：
时间：
时间：
第三篇：xxx公司劳务分包合同管理制度
劳务分包合同管理制度
为防范市场风险与法律风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中的纠纷，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法规，结合我公司实际情况，特制定本管理制度。公司坚持以本制度来规范公司的合同管理行为，保证全面履行劳务分包合同。
一、合同的签订。
劳务分包合同应当采用当地建设主管部门示范文本订立。劳务分包合同应当由双方企业法定代表人或授权委托人签字并加盖企业公章，不得使用分公司、项目经理部印章。
二、分包合同的主要内容应包括以下几方面。
1、明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、施工期限及其他双方认为应明确的事项。
2、总包单位的主要职责：
A、组织审查分包单位编制的施工组织设计(或施工方案)，安排施工计划和综合进度计划，组织分包单位配合总包进行施工。
B、向分包单位提供有关施工图纸和技术资料；审核并签定分包单位编制的施工方案及施工图预算；对分包工程的进度、工程质量进行检查监督。
C、为分包单位创造条件：做好分包单位需用的施工现场的场地平整；清除地上地下障碍物、接通分包单位施工用的水源、电源；修通道路；提供材料设备堆放场地；疏通现场积水；安装夜间施工照明等。
D、负责办理拨款签证和竣工验收手续。
3、分包单位的主要职责：
A、参加总包组织的编制施工组织设计(或施工方案)和综合进度计划的工作，编制分包工程施工组织设计(或施工方案)和施工图预算，送总包单位审核签认。
B、按施工方案和施工进度计划组织施工。
C、严格做好施工记录。工程竣工后，及时将有关技术资料按规定退还给有关方面。
D、配合总包向建设单位办理竣工验收及移交手续。
4、任务范围及施工责任划分。
5、施工技术资料管理：包括总包应向分包单位提供的文件和分包应向总包提供的资料两部分。
6、预结算及工程款拨付办法：
A、施工图预算编完后，送交总包单位审核。审定后的工程预算造价，作为总分包单位签定合同的工程造价。
B、工程款拨付的规定。
C、工程竣工并经总包(或建设单位)验收后，双方及时办理竣工结算，具体要求可在总分包合同中规定。
7、设计变更及经济责任：
A、凡是由于建设单位的责任造成的设计变更，影响分包工程甚至总包工程正常施工导致工程停工时，应由建设单位负责赔偿其全部损失，影响工期的,工期应响应顺延。
B、由于总包单位责任而造成分包工程须变更设计时，必须征得设计单位同意，并办好洽商手续。若因此而影响分包工程正常施工或导致停工的，由总包单位负责赔偿经济损失。工期相应顺延。
C、凡因分包单位责任影响总包正常施工甚至导致总包停工时，其经济损失由分包单位负责赔偿，工期不得顺延。
8、工程质量及竣工验收：
A、工程质量检验标准：以施工图及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验评定标准为依据，如两者或三者之间的要求有矛盾时，以施工图设计要求为准。
B、隐蔽工程验收：分包单位应于验收前48小时以书面形式通知总包单位(安装工程还需由总包单位通知建设单位)到现场检查，经检查合格后，共同办理隐蔽工程验收手续。
C、设备安装工程中，凡需由总包单位在施工中预留的各种孔、洞、沟、槽或预埋铁件等,如果在土建施工图纸上有注明的，由总包单位负责预留埋设。分包单位如需在已作完的土建工程上打眼凿洞时，一律必须通过总包单位同意，并负责保证土建工程的结构和装修质量。若有损坏，必须承担全部责任。总分包在施工中应相互注意保护成品，如施工中损坏成品时，所需一切修理费用由责任一方承担。
D、竣工验收：分包单位应在工程竣工前10天向总包单位提出书面的“竣工验收通知”由总包单位通知建设单位，总包单位应按期组织验收。验收合格后，两方或三方应及时办好“工程竣工验收证明书”。在竣工验收时，如发现工程质量有不符合验收标准者，属于分包责任造成的，分包应在商定的期限内负责修完，待符合验收标准后，再进行办理验收手续。验收完后，交给总包负责保管。
9、总包在施工现场应给分包提供食宿和生产设施的方便。
10、奖励与罚款应明确规定，总包分包在工期和质量方面各自承担的责任，并规定针对责任所进行奖惩的具体数额。
11、仲裁：总分包合同在签定和执行过程中发生争议时，双方应协商解决，协商无效时，可报北京市主管部门仲裁。
三、其他
1、本制度与国家有关法律、法规、规章和规范性文件相抵触的，将及时予以修改。
2、所有员工，都要熟悉了解本制度，全面正确地实施本制度，以维护公司和员工双方的合法权益、促进和提高劳动生产力。
3、本制度自2011年1月1日起执行。
xxxxxxx劳务分包有限公司
2011年1月1日
第四篇：劳务分包合同
劳 务 分 包 合 同 倒班宿舍外墙保温工程劳务分包合同
甲方： 乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，结合湖北省和公司有关规定和本工程的具体情况，经公司确定，甲方将该工程以劳务分包的形式分包给乙方，经双方协商同意签订本合同，以资共同遵守执行，具体条款如下： 第一条 工程概况1、2、工程名称：特种工业泵制造建设项目（倒班宿舍外墙保温工程）工程地点：襄阳市深圳工业园
第二条 承包范围
倒班宿舍外墙保温工程：
1、3厚聚合物砂浆底面刮糙；
2、9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛；
3、6厚1：2.5水泥砂浆找平层；
4、食堂30厚挤塑聚苯板（导热系数为0.03W/mk，锚栓固定4-6个/m），5、5后专用聚合物抗裂砂浆（压入两层复合耐碱玻纤网布）。第三条 承包单价
承包单价以固定单价：倒班宿舍 元/㎡；结算以实际展开面积扣除门窗面积计算。
第四条 承包内容
（一）工程工作内容：该部分工程内容的劳务人工费、施工工具、小型机械所需低值易耗材料及材料的场内运输、施工人员的安全劳保用品及业主招标范围之内的外墙保温工程量的费用、按图纸施工，凡跟该项目有关的施工任务均包含在总报价之内，不单独计取任何费用，甲方不会对乙方承担任何杂工的。
第五条 承包方式
本工程采用实际工程量单价包干的承包方式，包干单价即包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、并包括所有有关的费用。整个施工过程应严格按照施工图纸和国家验收规范以及经甲方批准的施工组织设计的要求进行实施，做到工完场清。
乙方不得就上述（第二、三、四条工作范围、工作内容、承包方式）各项费用向甲方提出补偿要求。第六条 双方责任
一、甲方工作
1、甲方驻工地的代表：
2、组织验收，对乙方的质量、速度、安全、文明施工进行监督、指导，解决乙方在施工中出现的技术问题，并对乙方进行技术交底；
3、不定期对乙方人员及其工作进行检查；
4、提供施工用水、用电、施工设计图壹份；
5、根据工程进度要求对现有工作面进行区域划分和安排；
二、乙方工作
1、乙方驻工地的代表：
乙方驻工地的代表必须常驻施工现场，及时解决在施工中出现的各种问题；如乙方代表不常驻工地，影响施工生产，甲方将视为工程转包，有权解除合同，并追究乙方违约责任；
2、乙方不得将该工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件终止本合同并由乙方承担由此造成的全部经济损失；
3、按甲方通知的时间进场；
4、做好施工现场临时设施、建筑物的保护工作；
5、乙方不履行上述各项义务造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予全额赔偿；
6、乙方自行承担自有施工人员的保险、防温降暑及相关劳保费用；
7、乙方必须建立安全生产保证体系，对进场人员进行遵纪守法、安全生产、消防及内部管理制度等方面的教育工作，乙方人员必须遵守有关安全生产、消防保卫、现场卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导，教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料，若由于自身安全和管理措施不力而造成的事故，自行承担一切责任与经济损失；
8、遵守业主方项目部制定的所有规章制度与惯例，包括质量、安全、文明施工、材料控制、后勤保卫等管理规定。
9、外墙基层处理用的砂、水泥甲方提供。
10、配合业主方生活区的用电用水管理
11、乙方必须与自有务工人员签订劳动合同并报甲方备案，如因未签订合同而发生劳动纠纷，其责任均由乙方承担。
12、乙方驻工地的代表做好花名册交甲方现场管理人员。第七条 质量要求
1、如因乙方原因未达到业主方所要求的质量目标（以现场监理和质检员评定为准），乙方必须无条件返工，并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、为确保本工程质量目标的实现，乙方必须严格按照现行国家有关的技术规范要求组织施工。对甲方提出的质量问题及时整改，无正当理由乙方拒不整改的，甲方有权采取整改措施，调整工作面，直至更换劳务分承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的经济损失。
3、施工中经检查、检验工程不合格或未达到业主方质量要求，乙方按质量验收规范要求进行返工、返修并承担返工、返修的费用，不顺延工期。
4、乙方应努力控制质量通病，降低允许偏差，当出现大幅度超过允许偏差是必须无条件接受业主方的处罚。第七条 合同工期
具体开工日期和节点工期以项目进度计划为准。如因乙方原因达不到业主的分项节点工期要求，原则上按业主方的标准处以违约金，具体节点工期要求为： 倒班宿舍：2014年11月30日完工，并以2014年11月30日下午组织验收。第八条 安全生产和安全保证
1、甲、乙双方必须认真遵守国家及当地政府部门定制的有关安全生产的法律、法规。
2、业主方指派专职安全员负责指导、监督施工现场的安全生产，乙方必须服从业主方管理人员的指挥。
3、乙方应遵守业主方制定的各项安全规定，凡新进场人员必须首先自行进行安全教育培训和安全交底，接受业主方进行的安全教育培训和安全交底。
4、严禁非施工人员进入施工现场，乙方必须做好自我安全防范措施。凡业主方指出的安全隐患，乙方必须及时整改。
5、乙方在施工中，应严格服从业主方的统一指挥，遵守业主方安全生产管理体系和本项目各阶段安全生产、文明施工设计方案和各项安全生产规章制度，建立安全生产保证体系，如在工作范围内，由于乙方安全意识不到位、违章作业野蛮施工，不严格执行业主方在安全生产方面的有关规定而造成人员伤亡事故，打架斗殴，其责任及费用均有乙方承担。第十条 工程价款支付
乙方在工程进度、质量、安全、文明施工、协调配合等方面达到业主方要求并按本合同要求完成工程量，甲方按此比例付款：中途支付部分生活费，全部工程量完成后支付70％工程款，余款春节前支付完。第十一条 违约责任
（一）乙方如提出单价变更要求的，视为违约，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。
（二）乙方因劳动数量不足和技术质量不高，无法达到业主方工期、质量、安全及文明施工要求的，甲方有权以任何形式将乙方的施工内容划分给其他施工队伍施工。结算按乙方自行实际完成总工程量的70％进行结算，乙方不得因此进行任何索赔。
（三）乙方因非甲方原因提出停工或怠工的，视为违约，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失，结算按乙方自行实际完成总工作量的80％进行结算。
第十二条 合同生效与终止
本合同自签字盖章之日起生效，完成约定的全部内容并结清工程价款之日告终止。第十三条 合同份数
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方代表签字： 乙方代表签字： 签订日期： 签订日期：
第五篇：劳务分包合同--范本
合同编号：
北京长空建设有限公司
2016（1.2版）
劳 务 分 包 合 同 书
签订日期: _______年______月______日
/ 29
劳务分包合同
甲方： 北京长空建设有限公司
乙方： 必填项，要求与营业执照名称或身份证名字一致
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与 必填项，(要求与施工总承包合同或专业承（分）包合同发包人名称一致(以下简称为“发包人”)已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“大合同”)，双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一条 工程名称：必填项，要求与大合同工程名称一致
第二条 工程地点：必填项，要求与大合同工程地点一致 第三条 分包范围：必填项，要求清晰准确，覆盖大合同中此分包范围
第四条 提供分包工作内容：必填项，要求详细，覆盖大合同中此分包工作内容
第五条 分包工程价款：（二选一）
1、综合单价包死，暂估工程价款： 元（附综合单价明细表）
2、总价包死，包死工程价款： 元 大写： 元（附清单预算书）
该价格为含税价，除完成该工程范围的工作外，还包含管理费、2 / 29
安全、质量、进度、验收、工程保修、乙方自备的全部工具、机具设备及耗材、劳保用品、工人工资及保险、个人所得税及社保、工人往返家乡的差旅费及食宿费、工人的伙食费、加班费、误餐费等所有费用。还包括材料的二次转运及每天施工现场内乙方施工的垃圾清理、外运以及为完成该工程所不可或缺的工作，还包括市场原因带来的人工、材料、机械等价格的涨跌风险和收益，此单价或总价皆不再调整。综合单价包死的，结算时按此单价和经甲方确认的工程量计算；总价包死的，结算不做调整。
第六条 分包工作期限：自 年 月 日至 年 月 日，总日历工作天数为： 天。（必填项，要求根据工程进度安排填写，在大合同范围内）
第七条 质量标准及验收
1、工程质量：（必填项，要求不低于大合同中此项要求）工程质量：按大合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》，本工程必须达到发包人质量验收标准。
约定适用的标准、规范的名称：
（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2002。（2）《建筑装饰分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003。（3）《高级建筑装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-27-2003。
2、工程验收：乙方应确保所完成工作的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告及相应的资料，3 / 29
通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后___ 日内向发包人申请组织验收，或者自行对乙方施工成果进行验收。无论甲方自行组织验收与否，乙方质量是否合格的最终认定，仍以主合同规定的甲方与发包人间的验收结果为准，如该结果表明乙方施工质量不合格，乙方应负责无偿修复，不得延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
第八条 工程款的支付与结算
支付与结算方式按以下两种方式的第 种方式（必填项，二选一）。
1、由乙方按 月(或旬、日)按甲方规定的表样，将完成的劳务工程量及相应资料报甲方，经甲方审核后作为对乙方的结算依据。完成的工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。甲方在5天内审核确认，并付给乙方当月(或旬、日)完成工程劳务报酬的 ％（必填项，要求切实可行）。工程整体竣工验收合格后，乙方向甲方递交完整的结算资料，甲方收到乙方递交的合格结算资料后进行核实、审查、确认工作，甲方确认结算资料并接收乙方交付的合法合规发票后30天内向乙方支付劳务报酬的95%，剩余5%为保修金，保修期为 两 年。
2、工人进场十天内支付
％的进场款，完成至 支付合同价 ％ ；完成至，支付合同价 % ；完成至 支付合同价 ％ ；工程
/ 29
竣工经过监理、业主验收合格，达到甲方承诺业主的质量标准后，支付合同价 ％ ；乙方向甲方递交完整的结算资料，甲方收到乙方递交的合格结算资料后进行核实、审查、确认工作，甲方确认结算资料并接收乙方交付的合法合规发票后30天内支付至劳务总价的 95 ％ ；剩余5%为保修金，保修期为 两 年。（付款比例要求依据工程、公司实际，要切实可行；付款节点要求描述清晰，符合工程需要；要综合考虑对分包的控制风险。）
3、付款前乙方需根据国家法律法规与相关政策向甲方开具合法合规的税率 %的增值税专用发票（发票金额为甲方确认的金额），以甲方财务部门签收之日为乙方发票的实际交付日期。甲方应当依照本合同约定将工程款以转账的形式汇入乙方指定的银行账号。乙方指定的银行账户信息如下：
开户银行全称： 必填项 收款单位全称： 必填项 银行帐号及行号： 必填项
因乙方提供的银行账户信息不完善、错误或延误等所产生的相关经济损失由乙方自行承担。
4、关于现场签证和结算
（1）已完工程量的签证确认：甲方项目部2名以上工程师会同乙方负责人共同测量记录计算并签字确认后，经项目经理签认后作为结算依据。
（2）增加工程的综合单价确认：A本合同范围外的增加工程的 5 / 29
综合单价，如合同中有相同或类似项目，则可使用合同中综合单价；B如需重新认价，经甲方预算部门及工程主管领导签认单价后才可实施；C工程完成后由甲方项目部核实工程量，项目经理签认后作为结算依据。以上任何一项不符，甲方均不予确认并不支付该款项。
（3）工时签证：该合同单价已包括为完成该工程所不可或缺的工作所耗费的工时。如完成合同范围外工作需要增加人工消耗，项目部出具派工单，乙方根据派工单要求实施完成后，经项目经理签认作为结算依据，否则甲方不予确认并不支付该款项。
（4）结算审查与确认的依据为完整的书面资料（包括合同、变更洽商单、派工单、结算书等），口头或不完整或工程竣工后补的资料均无效。
（5）结算的核实工作由项目部完成，项目经理签字认可；审查工作由甲方预算部完成，部门经理及甲方总工签字认可；确认工作由工程主管领导签字认可。
（6）乙方有责任和义务积极的在施工过程中协助甲方项目部与业主办理各种增加和变更工程量的签证单。
（7）工日单价： 元/工日。
5、工程量的测量方法和计算规则：由甲方项目部2名以上工程师会同乙方负责人共同测量记录计算。测量方法为：（必填项，现场实测或甲方图纸，二选一）。计算规则为：甲方与发包人结算时使用的计算规则。
/ 29
第九条 安全文明施工执行附件4 第十条、项目负责人
1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 必填项，全权代表甲方履行本合同，负责核实乙方报送的劳务费结算资料等文件，签发相关指令等。
2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 必填项，身份证号：_______________。非本人或非企业法人代表的，附授权委托书，全权代表乙方及其所属班组履行本合同，全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算等方面工作。乙方项目负责人的委派和更换应经得甲方同意。
第十一条 甲方责任
1、甲方负责向乙方交付具备本合同项下作业开工条件的施工场地。
2、甲方负责完成水、电等施工管线和施工道路。
3、甲方负责向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。
4、甲方负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监督、检查和验收。
5、甲方应按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
6、甲方负责按本合同约定，向乙方支付工程款。
7、甲方有权要求乙方节约材料，合理利用材料。
/ 29
8、甲方负责为乙方提供临时水电的接驳口。
9、向乙方及其班组进行施工技术交底及安全技术交底。第十二条 乙方责任
1、乙方应全面了解大合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。对本合同分包范围内的工程质量、安全、进度向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人、监理人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。
3、乙方须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
4、乙方须自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管和使用情况，及其操作人员的有效证
/ 29
件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局，认可甲方的管理规定，接受甲方按管理规定对乙方进行的处罚。
5、乙方须按甲方统一规划堆放材料、机具及妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
6、乙方须按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。若乙方拒绝向甲方提交资料，甲方有权暂停支付乙方的劳务报酬，因此给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。
7、乙方须做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
8、在施工过程中，乙方必须无条件按照甲方对质量、安全、工期及环保的要求合理安排工作及对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行大合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
9、乙方保证本工程的主要和辅助材料损耗率控制范围：必填项，结算时甲方核定的正常损耗为准或以附件《主要材料损耗控制表》为准（二选一）。超出本损耗率以外消耗的材料由乙方承担。
10、乙方须将其员工名册（含员工名单、签名样式、身份证及上岗证复印件）和劳动合同在本合同签订后5日内报甲方备案；乙方员工如有调整的应在3日内书面报甲方项目部备案。同时，在本合同签
/ 29
订后5日内，乙方须向甲方提供设备、物资、结算、财务等关键岗位人员名单及授权材料。在施工中如更换、补充上述人员，应提前5日以书面形式报送甲方批准。因乙方未能及时上报上述更换人员情况而引起的损失由乙方承担。
11、保证甲方支付的劳务报酬专款专用，并每月将现场用工情况及含员工签名的工资表盖章后上报甲方备案。甲方有权监督乙方对劳务工法定义务的履行。甲方从乙方工程进度款中扣除＿＿%作为乙方劳务工工资发放的保证金，达到 万元（可据实际情况在签订合同时确定）后不再扣除，每季度结算一次。
第十三条 违约责任
（一）甲方违约责任
1、甲方不能按时交付施工场地、图纸、材料，乙方的工作时间相应顺延。
2、如果发生由于业主及甲方原因造成中途连续停工的情况，在连续停工七天内的由乙方自行负责。超过七天在十五天以内，甲方补贴需要乙方在现场的工人及管理人员生活费（工人和管理人员一律按20元（人民币）/人 /天计算），其他费用一概不予补贴。工人的数量和停工天数按甲方项目部管理人员签证确认。如停工时间连续超过十五天，乙方有义务妥善安排工人，甲方从第十六天起不再补贴乙方任何费用。
（二）乙方违约责任
1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付本
/ 29
合同价1%的违约金；工期延误10天以上，甲方有权单方解除合同，乙方给甲方造成损失的，乙方应承担所有责任，甲方未支付给乙方的其余工程款（含以前未支付的工程款）不再支付。
2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的合格标准时，乙方应向甲方支付2000元每单项的违约金；达不到国家规定的合格标准，乙方负责拆除返工直到合格为止，所需所有费用包括材料费用均由乙方承担，乙方还需向甲方支付5000元每单项的违约金。
3、在施工过程中，如果发现乙方违返操作规程，不按规范要求施工，甲方现场管理人员有权立刻勒令乙方停止施工。停工期间不支付任何费（包括生活费），乙方需向甲方赔偿一切损失。
4、在施工过程中，如果发现乙方擅自更改设计图纸，不服从甲方管理人员安排，致使甲方蒙受重大损失，甲方有权单方面解除合同及追究乙方的违约责任并要求赔偿甲方的损失。
5、对拒不执行甲方管理制度要求的工人，甲方管理人员有权对其处罚： 500元/次。
6、甲方工程结束，经过质监部门、监理公司及业主全部验收完成。如果因为乙方施工达不到甲方承诺给业主的标准而影响到整个工程质量，其责任均应由乙方承担，乙方应全部负责其整改工作并承担全部的费用，并主动接受甲方的任何处罚。
7、乙方应保证所属施工范围内的工程质量，并确保每次工程报验（报监理或质监站）达到一次性通过。若出现报验不合格，整改达
/ 29
两次以上的，则从第三次整改报验起，作￥10000元/次的扣罚处理，依此类推。
8、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，乙方应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
9、乙方及其自有工人以非正当方式（包括3人以上围堵、占据施工现场、办公场所；以任何手段阻止现场正常施工、办公秩序；阻塞交通；攀爬建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为》）向甲方提出要求的，乙方应支付违约金￥10000元/起，并完全承担由此给甲方带来的经济和名誉损失。
10、乙方发生第十三条第（二）款第9点行为的，下列人员承担连带责任，姓名： 必填项，身份号码： 必填项
；姓名： 必填项，身份号码： 必填项。
11、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
12、乙方如未能及时支付其下属施工班组人员工人工资，或拖延支付、不支付其下属施工班组人员工人工资、工人聚集闹事等给甲方造成损失的，乙方需向甲方赔偿一切损失，甲方有权向乙方追究一切经济及法律责任。
13、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的一切经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。甲方可视情况通知乙方解除合同，乙方收到通知时合同解除。
/ 29
14、乙方应加强对工人的管理和教育，如发生打架、斗殴等治安事件一切后果由乙方自行负责。并向甲方支付500元/次罚款。
15、乙方不按照合同履行保修义务，甲方将扣除乙方预留的保修金。
第十四条 安全施工与检查执行附件3 第十五条 保险
1、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并将保险单复印件交甲方存档。乙方自行投保的范围(内容)为：乙方必须按国家相关规定为从事危险作业的施工班组人员办理意外伤害保险、第三方人身险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。甲方必要时有权要求乙方提供保单或其他证据。如果乙方不能提供、拒绝提供或提供了但是不符合要求，甲方有权要求停工，造成的工期延误由乙方承担。乙方自行承担其自有员工的工伤保险责任，并保证使甲方免于受到赔偿请求、赔偿和诉讼。
2、保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。为减少损失采取措施而发生的费用或遭受的损失，由投保人向保险公司索赔。
第十六条 保修
1、工程全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）经发包人验收合格之日起（以发包人的竣工验收单为准）开始计算质保期，质保期
/ 29
以主合同规定为准。质保期满，发包人将质保金支付给甲方后，甲方在____个工作日内将乙方的质保金无息支付给乙方。
2、乙方承诺在接到甲方口头通知后，12小时内到达，48小时内完成。每次保修后，经甲方项目经理签字的保修回访单，作为履行保修义务的凭证。
3、未能及时到达或完成的，由乙方承担所有后果，并处每次500元罚款。
4、乙方超过3小时仍未到达现场，即视为乙方认可：甲方另行安排的保修队伍；发生的全部费用并同意由其保修金中扣除；质保金不足以支付修复费用的，甲方可以向乙方追偿。
5、乙方拒绝或无力履行保修义务时，即视为乙方：放弃享有保修金的权利；同意甲方对保修金的处置；承担所有责任及后果。
6、保修期间，因质量问题或保修不力等原因给甲方造成的所有损失，由乙方全部承担。
7、保修期满，乙方持保修回访单，经项目经理及甲方主管领导签字认可后，30日内支付剩余保修金。
第十七条 争议
1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向北京仲裁委员会申请仲裁的方式解决争议，裁决为一裁终局。
2、发生争议后，除已按照本合同约定解除合同外，双方都应继续履行合同，保持工作连续进行，保护好已完工作成果。
/ 29
第十八条 其它约定
1、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，视为乙方违约，甲方有权单方解除本合同，并由乙方承担所有责任。
2、乙方对甲方开出的处罚单认可与否，不影响甲方从乙方的款项中直接扣除罚款。对甲方的处罚不服，乙方可于处罚单下发3日内，向甲方主管领导申诉，但申诉不影响处罚的执行；申诉成功，由甲方主管领导签字，结算时将该笔罚款退回乙方工程款中。
3、关于主合同
在乙方提出书面要求的情况下，甲方可提供一份主合同（有关承包工程的价格细节除外）供乙方查阅。在此，乙方确认已全面了解主合同的相关内容及工程的基本情况。
第十九条 不可抗力
1、本合同中不可抗力的定义与大合同中的定义相同。
2、不可抗力事件发生后，参照大合同及国家有关规定执行。第二十条 合同终止
乙方向甲方交付作业成果，并经甲方及发包人验收合格后，双方履行完合同全部义务，工程价款支付完毕，本合同即告终止。
第二十一条 本合同共贰份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。双方签字盖章后生效。
第二十二条 补充条款
本合同附件：
1、承诺书；
2、劳动关系说明书；
3、安全文明施
/ 29
工协议；
4、安全文明施工守则；
5、开具发票承诺书；
6、清单预算明细或综合单价明细表；
7、主要材料损耗控制表；
8、资质证书及身份证复印件或身份证复印件。以上附件与合同具有同等法律效力。
甲方：(公章)住 所： 法定代表人： 委托代理人：
开户银行： 帐 号： 邮政编码：
乙方：(公章)（个人的在此按手印、签字）住 所：（个人的要填身份证及现住址）法定代表人：（企业的必须填写）委托代理人：（企业的需要填写）开户银行：（企业的需要填写）帐 号：（企业的需要填写）邮政编码：（企业的需要填写）
/ 29
附件1 承诺书 附件2 劳动关系说明书 附件3 安全、文明施工协议 附件4 安全文明施工守则 附件5 附件6 附件7 附件8
开具发票承诺书
清单预算书（或综合单价明细）主要材料损耗控制表
资质证书及身份证复印件（个人的提供身份证复印件）17 / 29
附件1
承 诺 书
我是 必填项（要求与大合同名称一致）工程，专业名称 施工队负责人必填项（要求与身份证名字一致），现在我郑重承诺如下：
一、质量承诺
1、我有能力并自愿接受甲方的质量要求，及国家规范要求的质量保证。
2、在本工程的施工过程中，服从工程项目部的管理，严格遵守甲方公司的各项管理制度和国家施工质量规范，保证施工质量达到公司与业主签订的合同质量要求。
3、如果达不到，我方承担所有责任及经济损失，并愿意接受公司及项目部的任何处罚。
二、安全承诺
1、我已接受了公司的安全培训，有能力保证工程施工安全。
2、在本工程的施工过程中，服从工程项目部的管理，严格遵守甲方公司的各项管理制度和国家安全管理规范，保证安全施工。
3、如发生安全事故，我方承担所有责任及经济损失，并愿意接受公司及项目部的任何处罚。
三、进度承诺
1、我方有能力并自愿接受甲方的进度要求。
2、在本工程的施工过程中，服从工程项目部的管理和施工组织安排，严格遵守甲方公司的各项管理制度，保证施工进度达到项目部的要求。
/ 29
3、如果达不到，我方承担所有责任及经济损失，并愿意接受公司及项目部的任何处罚。
四、廉政承诺
1、我方自愿并有能力遵守甲方规定及国家相关法律法规。
2、不提供现金、礼品给甲方相关人员，不做有损甲方利益的行为。坚决抵制甲方相关人员要求的现金、礼品、妨碍甲方利益的行为和宴请，并有举报责任。
3、积极配合甲方的调查，积极举报。
4、如有违反此承诺或甲方规定或国家相关法律法规，愿接受甲方的处罚（违规金额一至三倍罚款），并承担法律责任。
举报方式：电话: 邮箱：
邮寄地址：北京100105信箱18分箱 邮编100101
五、财务规范承诺
1、我方已熟知甲方财务要求及相关规定。
2、我方自愿并有能力遵守甲方的财务规定。
3、及时给甲方提供合法有效的票据。
4、及时提供我方的收款银行账号信息。
5、如违反本承诺或甲方财务规定，自愿接受甲方的处罚，并承担法律责任。
承诺人：
日 期：（公章）
/ 29
附件2
劳动关系说明书
我是
工程
施工队负责人，现我代表（乙方）与 北京长空建设有限公司 签订劳务分包合同，参加该劳务分包工作的工人均为我公司聘请，与甲方北京长空建设有限公司 无劳动关系，特此说明。
说明人 ：（公章）
日 期：
/ 29
附件3
安全、文明施工协议
甲方（全称）：北京长空建设有限公司
乙方（全称）： 为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和“安全第一、预防为主”的方针，保障施工人员和财产的安全及甲方的财产安全，规范项目的安全管理工作，促进工程建设的顺利进行，本着共同搞好安全管理工作的原则，经双方协商达成如下协议。
一、双方责任
1、甲方责任：
（1）负责组织贯彻执行国家、行业及上级有关安全工作的方针、政策、法规，协调解决贯彻落实中出现的问题。
（2）在管理工程建设项目的同时，负责安全文明施工监督管理。有权对乙方施工现场的人员进行安全管理，乙方必须严格执行甲方的安全管理措施。在乙方安全防护不到位的情况下，甲方有权要求乙方增加安全投入，若乙方拒不执行，甲方有权自行安排，所需费用从乙方劳务报酬结算款中扣除。
（3）在组织审查乙方施工组织设计时，负责同时审查其安全文明施工措施。
/ 29
（4）督促乙方做好现场施工技术管理工作，确保施工现场建立起正常的安全文明施工秩序，并协调解决存在的问题。
（5）组织并参加安全大检查，参加施工现场安全事故的调查和处理工作。
（6）监督检查施工现场安全文明施工状况，发现问题及时督促整改。
2、乙方责任范围：
（1）遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工及遵守甲方及业主的安全管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，服从甲方对安全工作的管理，全面遵守甲方的各项安全管理制度。定期向甲方安监部门汇报工作。服从业主及甲方对安全的检查与监督。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
（2）乙方施工现场项目经理是安全的第一责任人，对现场安全管理工作全面负责。任何于本工程建造期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损失和因此发生的费用、诉讼等，由乙方承担，乙方保证甲方免负该等责任。除非有关伤亡及损坏是甲方或其应负责的人所引致的，乙方在工地所出的任何安全责任事故均自理，甲方概不承当任何责任。
（3）建立现场安全管理体系，制定并落实施工现场安全文明施工措施。
/ 29
（4）建立现场安全管理机构，其人员、装备应符合相关规定的要求，并报甲方安监部门备案。
（5）遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工及遵守甲方及业主的安全管理制度，并随时接受甲方、监理、政府有关部门对安全工作实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，服从业主及甲方对安全的检查与监督。
（6）保持现场整洁，物料堆放整齐划一，安全标志按国家标准着色、设置。
（7）乙方的办公区、生活区、施工区应区分开设置，区划明确。临时搭建的工棚应美观、规范。
（8）凡由乙方责任造成的人身事故，应由乙方承担全部经济责任。发生的事故必须按“四不放过”的原则进行调查处理，并按规定统计上报，严禁弄虚作假，隐瞒事故。
（9）凡由乙方责任人造成的机械、设备事故，应由乙方承担全部经济责任，甲方有权利从乙方的工程款中扣除；工程施工中产生隐患，导致后期发生事故的，在质保期内，甲方有权利从乙方的质保金中扣除。
（10）制定关于消防、食物中毒、交通意外、触电、物体打击、机械伤害、高处坠落等安全防范和管理制度，并制定相应应急救援预案和演练。
（11）乙方应加强工人入场安全教育和安全培训工作、开展“三化”（标准化、程序化、规范化）、纠“三违”（违章作业、违章指挥、23 / 29
违反劳动纪律）、危险源识别等活动，并保证活动记录齐全。同时做到持证上岗；为每名入场施工人员缴纳工伤和意外伤害保险等。乙方须对其雇员的意外事故或伤亡负全责，并保障甲方免于承担相关费用、损害赔偿责任和诉讼责任。
（12）给每位在施工地现场的施工人员和管理人员配备合格安全的劳保和防护用具，同时提供安全可靠的生活设施和交通工具等。
（13）承担合同中明确的其他安全工作责任。
二、安全施工管理目标
1、不发生人身伤亡事故；
2、不发生重大施工机械设备损坏事故；
3、不发生重大火灾事故；
4、不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故；
三、经济责任
工程现场施工安全管理过程中，实行与经济挂钩的管理办法。
1、对乙方的违规违制行为，应根据甲方的相关违章处罚标准，扣罚责任单位的安全文明施工保证金。安全文明施工保证金为合同金额的3%。
2、乙方在施工现场必须服从甲方安监人员的管理，服从甲方有关安全管理的奖罚规定。对不服从现场安监人员的违章处罚，甲方有权从合同价款中加倍扣除，并视情节给予警告。
3、由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方自行承担。
/ 29
四、协议生效与终止
本协议自 年 月 日起生效，乙方承担的全部施工项目结束，质保期满后此协议自动失效。
五、本协议共 份，甲方和乙方各执 份。
甲方（公章）：
法定代表人 或 委托代理人签字：
年 月 日
乙方（公章）： 法定代表人
或 委托代理人签字： 年 月 日 25 / 29
附件4
安全文明施工守则
1、在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。
2、围挡材料可采用彩色、定型钢板，现场采用封闭围挡，高度不小于1.8 m。
3、场容场貌要干净整洁。
4、材料堆放：
（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；
（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；
（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。
5、现场消防器材配置合理，符合消防要求。
6、施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器保管和运输，工地现场不能及时清运的要建立封闭式垃圾中转站。
7、工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。
8、进入施工现场的任何人员必须佩带安全帽和其他安全保护用品，未经甲方规定要求任何人不得私自进入工地现场，一经发现者即时逐出工地。
/ 29
9、乙方应遵守治安条例，定期对其施工人员进行法制教育，严格管理劳务队伍，执行招收外来民工有关管理条例，办发劳务证，签定好劳务合同，严格内部管理。
10、施工现场随时保持清洁卫生，保持清洁无污染，讲究卫生。不随地大小便，不乱抛生活垃圾，不得发生打架斗殴、偷窃行为。
违反以上规定的处罚1000元到10000元。
（公章）
/ 29
附件5
开具发票承诺书
我 公司（乙方）知悉应当依照合同约定的价款依法开具合法有效的增值税专用发票于北京长空建设有限公司（甲方）。本公司依照以下北京长空建设有限公司（甲方）提供的开票信息开具合法合规的增值税专用发票。如本公司未依法合规开具增值税专用发票或未予开具，本公司知悉北京长空建设有限公司（甲方）有权拒绝付款。
公司名称：北京长空建设有限公司 纳税人识别号：***3X2 地址、电话：北京市朝阳区安翔里1号、010-64886019 开户行：交通银行北京安翔里支行 账号：***001249 如本公司开具的发票不能依法抵扣相应税款，本公司自愿承担更换、重开发票的责任。如本公司拒绝履行，本公司自愿赔偿北京长空建设有限公司（甲方）因此多交付的增值税税额损失。
（公章）日期：
/ 29
附件6 清单预算书（或综合单价明细）附件7 主要材料损耗控制表 附件8 资质证书及身份证复印件（个人的提供身份证复印件）
/ 29
点击咨询 