第一篇：2010年_一级建造师法规真题及答案解析呀
2010年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规与相关知识》
（参考答案及解析）
一、单项选择题(共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意)1． 根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。
A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B．国务院建设主管部门 C．中国建筑业协会建造师分会D．国务院发展和改革委员会 【答案】B 2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A．1 B．2 C．4 D．20 【答案】B 3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。A．国务院建设主管部门B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会D．人事部或其授权机构 【答案】A 4．民事法律关系的内容是指()。
A．民事权利和民事义务B.民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任D.民事义务和民事责任 【答案】A 5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。A．委托代理人B．法定代理人 C．指定代理人D．职务代理人 【答案】A 6．根据《物权法》，建设用地使用权属于()。A．所有权B．用益物权C．担保物权D．留置权 【答案】B 7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。
A．已经取得安全生产许可证B．办理了工程质量监督手续 C．有满足施工需要的施工图纸D．已经取得规划许可证 【答案】A 8．根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列 B．建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别 C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级
D．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级 【答案】D 【解析】考P37~39。D 已从10 年一级教材中删除。
9．甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6 月5 日甲公司向乙公司支付50 万元预付款，7月5 日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6 月3 日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6 月5 日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）。
A．后履行抗辩权B．同时履行抗辩权 C．撤销权D．不安抗辩权 【答案】D 【解析】P183，三类抗辩权的基本概念应当熟练掌握。关键在于准确辨别合同约定的先后履行顺序：后履行一方行使的是先履行抗辩权，而先履行一方行使的是不安抗辩权。10．下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）。A．继承纠纷B．对罚款不服发生的纠纷 C．总分包之间的合同纠纷D．劳动合同纠纷 【答案】D 【解析】考P231“
一、仲裁的概念和适用范围”第2~3 段，重点，必须掌握。11．根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。A．交通运输工具B．正在建造的船舶、航空器 C．生产设备、原材料D．正在建造的建筑物 【答案】D 【解析】超纲。就特殊财产的抵押权效力，《物权法》分别采用了“登记生效主义”（不登记不设立）和“登记对抗主义”（不登记也设立，但不得对抗善意第三人）。本题中D 的抵押权自登记时设立；ABC 的抵押权自抵押合同生效时设立，但未经登记，不得对抗善意第三人。12．同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程。
A．资质等级较高的B．联合体牵头 C．承担主要任务的D．资质等级较低的 【答案】D 【解析】P56 最上面“
二、联合体各方资质条件”（3）项。重点，必考。13．关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。A．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 B．法院审理行政诉讼案件不适用调解 C．行政诉讼坚持谁主张谁举证原则
D．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 【答案】C 【解析】综述题，好题。A，P253 正中间“行政复议与行政诉讼的基本关系”一段。B,P256正中间往下“
三、审理和判决”第1 段。CD，P256 最上面“
一、行政诉讼证据的特别规则”，重点，必考。
14．施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30 标准。对该单位工程应以（）为标准进行质量验收。A．施工图纸B．技术规范C．监理通知D．施工合同 【答案】A 15．关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。A．证人只提交书面证词无须出庭作证
B．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问 C．证人在庭审时应当旁听D．证人有义务出庭作证 【答案】D 【解析】P237 最上面“
2、证人、鉴定人和勘验人”，09 年、10 年连续考核两次。16．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4 万元、定金为6 万元。采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A．16 B．10 C．12 D．4 【答案】C 【解析】P198 最上面“
3、违约金与定金的选择”合同法116 条，必考。17．施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。A．16 B．14 C．20 D．18 【答案】A 【解析】P137 中间往下“
2、未成年工特殊保护”标题下面一行。劳动者法定最低就业年龄为16 周岁。
18．水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。
A．水泥厂的答复文件到达施工单位时B．施工单位发出订购水泥的要约时 C．水泥厂发出答复文件时D．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 【答案】A 【解析】P166 最下面“1.承诺生效时刻的确认”第1 行：承诺应当在要约规定的期限内到达要约人。第6 行：承诺生效时合同成立。但要注意：如果双方约定采用合同书，则承诺生效时间并非合同成立时间，详见本卷23 题解析。
19．根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A．3 B．2 C．5 D．4 【答案】C 【解析】P194 倒数第一行。提存是重要概念，法律、实务都要考。20．施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。A．技术负责人B．法定代表人
C．安全管理部门负责人D．项目负责人 【答案】B 21．某建筑施工单位有50 名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（）。A．配备兼职安全生产管理人员B．配备专职安全生产管理人员 C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 【答案】D 22．某建设单位与施工单位签订起工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为（）合同。A．显失公平B．附条件C．可变更、可撤销D．附期限 【答案】D 【解析】P180 最上面“
三、附期限与附条件的区别”，已成为近年命题热点。附条件的条件是合同双方不能确定是否发生的事实；而附期限的期限是双方确信或一般常识确信要发生的事实。
23．某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日。
A．合同备案B．评标委员会提交评标报告 C．中标通知发出D．发包人确定中标人 【答案】C 【解析】错题。命题人可能想考“承诺生效时合同成立”，如此应选C；
24．关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是（）。
A．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B．申请人对于前者应当提供担保，而对后者不需提供担保
C．申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D．申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保 【答案】C 25．某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000 万元，则其投标保证金最高应为（）万元。A．40 B．4 C．20 D．10 【答案】D 【解析】P98 倒数第2 段。勘察设计项目投标保证金：不超过2%，且不超过10 万元；施工项目投标保证金：不超过2%，且不超过80 万元。26．关于和解的说法，错误的是（）。A．和解协议具有强制执行的效力
B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书 【答案】A 【解析】P232 正中间“和解与调解”，每年考一题。09 年考调解，10 年考和解。27．根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。
A．总承包单位和分包单位按一定比例共同B．分包单位 C．总承包单位D．建设单位 【答案】C 28．施工单位向电梯生产公司订购两部A 型电梯，并要求5 日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1 周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。A．要约邀请B．承诺C．部分承诺D．新要约 【答案】D 【解析】P166 正中间“3.承诺的内容必须与要约的内容一致”，重点。
29．建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。A．只能向有管辖权的人民法院起诉
B．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 C．应由甲仲裁委员会进行仲裁
D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁 【答案】A 【解析】P250 最上面第3 行。重点，必考。30．下列建设项目中，可以不招标的是（）。
A．个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同 B．外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同
C．使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同 D．上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500 万元的材料采购合同 【答案】C 31．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。
A．工程项目采用的材料、设备B．工程项目技术人员的劳动合同
C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节D．工程项目的安全、质量 【答案】B 32．某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A．城建档案管理部门B．相关管线产权部门 C．市政管理部门D．建设单位 【答案】D 33．关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。
A．分包单位只对总承包单位负责
B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
D．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 【答案】D 34．某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由()编制。A．总承包单位和分包单位各自B.建设单位统一组织 C．总承包单位统一组织D.监理单位统一组织 【答案】可参考C 35．《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。A．厂房B．医疗C．住宅D．教育 【答案】A 36．下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A．福利待遇B．试用期C.劳动条件D．补充保险 【答案】C 37．根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是()。A．国务院负责安全生产监督管理的部门B．国务院铁路、交通、水利等有关部门 C．国务院D．国务院建设行政主管部门 【答案】A 38．划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A．县级以上B．镇级以上C．中央D．省级以上 【答案】A 39．下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。A．项目安全生产管理人员B．项目技术员C．企业主要负责人D．项目经理 【答案】B 40．停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。A．当地质监部门B．建设单位 C．施工单位D．城建档案馆 【答案】B 41．根据《合同法》，关于代位权行使的说法，正确的是()。A．债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 C．代位权是债权人行使的抗辩权
D．债权人自己负担行使代位权的必要费用 【答案】B 42．下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A．安全生产法B．建筑业企业资质管理规定
C．工程建设项目施工招标投标办法D．安全生产许可证条例 【答案】D 43．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向（）履行债务。
A．胜诉方B．金融机构C．败诉方D．执行法院 【答案】应选A。
44．施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。
A．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
B．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持
C．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
D．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 【答案】D 【解析】P209 正中间“3.对垫资的处理”。与07 年真题重复。
45．根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当自办理工商变更登记
之日起（）日内，向税务机关申报办理变更税务登记。A．60 B．45 C．30 D．15 【答案】C 46．根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。A．国家安全生产监督管理行政主部门B．国务院 C．省级建设行政主管部门D．住房和城乡建设部 【答案】B 47．某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市场价格履行。A．合同签订地B．履行义务一方所在地 C．材料所在地D．订立合同时履行地 【答案】D 【解析】P182 第9 行（2）。重点。
48．某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于（）合同。A．施工承包B．承揽C.信托D．委托 【答案】B 49．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。A．投标保证金最高不得超过50 万元
B．招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 C．投标保证金不得采用银行保函方式
D．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 【答案】D 【解析】综述题。P55“
（二）投标保证金”每年至少考一题，每句话都能出题，必须逐条认真掌握。
50．某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（）。A．由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判 B．法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C．法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D．法院可以直接判决减少部分罚款金额 【答案】D 51．在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。A．受益人B．投保人C．被保险人D．保险人 【答案】B 52．2008 年4 月1 日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009 年1 月1 日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。
A．2011 年1 月1 日B．2010 年1 月1 日 C．2010 年4 月1 日D．2009 年4 月1 日 【答案】B 53．承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。A．抵押权B．质押权C．抵消权D．留置权 【答案】D 54．在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A．7 B．10 C.15 D．3 【答案】C 55．甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为（）合同。A．有效B．无效
C．效力待定D．可变更、可撤销 【答案】B 56．按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳（）的同时，还应缴纳城市维护 建设税。
A．企业所得税B．利息税 C．营业税D．个人所得税 【答案】C 57．仲裁裁决作出后，当事人应录履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（）申请执行。A．人民法院B．公安机关 C．政府主管部门D．仲裁委员会 【答案】A 58．某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过（）同意。A．股东会B．工会C.董事会D．监事会 【答案】A 59．甲公司欠某供应商500 万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后
500 万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。
A．应当由甲公司承担全部债务B．应当由乙、丙公司承担连带债务 C．乙公司与丙公司均不承担清偿责任D．应当由乙公司承担全部债务 【答案】B 60．根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）。
A．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 B．招标人预先内定中标人
C．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利 D．招标人从几名中标候选人中确定中标人 【答案】D 【解析】P56 下面，串标属于必考内容。本题出的不错，注意D 虽然不合法（招标人应当确定第一中标候选人中标，并无选择确定的权利），但该行为性质上不属于串标。61．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（）。A．投标人须知B．技术条款 C．施工组织设计D．合同主要条款 【答案】C 62．工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）。A．禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所
B．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准
C．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 D．自动消防系统的操作人员必须持证上岗 【答案】B 63．建设工程施工合同应以（）为合同履行地。A．原告住所地B．合同签订地 C．施工行为地D．被告住所地 【答案】C 64．工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。
A．暂时停止施工，并及时报告建设单位B．整改，并及时报告建设单位
C．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D．整改，并及时报告有关主管部门 【答案】A 【解析】P77 最下面“
二、安全隐患报告的责任”。必考。
65．根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）。A．监理合同B．法律、法规
C．施工合同中约定采用的推荐性标准D．工程施工图纸 【答案】A 66．某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向（）主张维修费用。A．设计单位B．物业管理单位 C．大楼使用者D．建设单位 【答案】D 67．某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未 经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。A．应当认定投标文件无效 B．可以认定投标文件有效
C．征得投标人同意后可以认定投标文件有效 D．征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效 【答案】A 68．施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30 天。A．招标文件发出日B．投标文件截止日 C．投标有效期D．中标日期 【答案】C 69．某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批
模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。A．可变更、可撤销B．有效 C．无效D．效力待定 【答案】B 70．建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A．6 B．2 C．3 D．4 【答案】C
二、多项选择题（共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）71．根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有（）。A．合同被确认无效B．发生在订立合同的过程中
C．当事人违反了诚实信用原则所要求的义务D．在订立合同时显失公平E．受害方的依赖利益遭受损失 【答案】BCE 72．某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（）A．编制安装方案B．出具自检合格证明
C．具有起重设备安装工程专业承包资质D．派出本单位专业技术人员现场监督 E．自行验收 【答案】ABCD 73．关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（）。
A．双方当事人基于同一双务合同互负债务B．债务履行有先后顺序 C．有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化 D．应当先履行债务的当事人未提供适当担保 E．债务履行不分先后 【答案】ABC 74．根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有（）。A．工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B．工程建设重要的行业专用的信息技术标准
C．工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 D．工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准 【答案】ABDE 75．当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（）。A．接受履行方有权选择履行地点
B．给付货币的，在接受货币一方所在地履行 C．交付不动产的，在不动产所在地履行 D．履行义务一方有权选择履行地点 E．其他标的，在履行义务一方所在地履行 【答案】BCE 76.关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有()。A．建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B．履行地点为项目所在地 C．合同标的是财产
D．违约责任是当事人违反合同义务的责任 E．有关施工组织设计的内容即为履行方式条款 【答案】ABDE 77．劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。A．工会代表B．律师
C．同级人民法院代表D．企业方面代表E．劳动行政部门代表 【答案】ADE 78．关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。
A．在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求 B．建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单
位整理立卷，并及时向建设单位移交
C．建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交 D．在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收 E．未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收 【答案】DE 【解析】ABC 考P120“1.基本规定”第3 段，一级连续考3 年了。DE 考P121 最上面第2 段，今年还要继续考。
79．根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。
A．工程设计图纸B．施工单位偷录的谈判录音
C．工程质量鉴定报告D．被告法定代表人的陈述E．律师代理意见 【答案】ACD 80．施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有()。A．鉴定人员不具备相关的鉴定资格B．鉴定程序严重违法 C．鉴定结论明显依据不足D．建设单位也不同意鉴定结论 E．经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用 【答案】ABCE 81．下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()。A．货物运输合同B．银行贷款合同 C．买卖合同D．租赁合同E．施工合同 【答案】BE 82．某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有()。
A．公司股东B．公司董事长
C．公司财务经理D．公司职工代表E．公司总经理 【答案】AD 83．工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。
A．继续履行合同B．降低工程质量标准
C．提高合同价款D．提前支付所有工程款E．支付逾期利息 【答案】AE 84．关于物权的说法，正确的有()。
A．建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 B．所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C．国家所有土地的所有权和使用权都不能转移 D．用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 E．两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上 【答案】BDE 85．根据《合同法》，要约失效的情形有()。A．受要约人拒绝要约的通知到达要约人 B．受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更
C．要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知 D．发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人
E．受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知 【答案】ABD 【解析】考核P165 中间“
四、要约的失效”。与07 年真题几乎相同。86．根据《合同法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A．地方性法规与地方政府规章B．部门规章 C．部门规章与地方性法规D．地方政府规章与部门规章 E．同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 【答案】BD 87．某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。
A．人身损害赔偿请求权B．任意撤销权 C．担保权D．抗辩权E．抵消权 【答案】CDE 88．根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。A．施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
C．未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E．分包单位将其承包的建设工程再分包 【答案】BCDE 89．关于招标代理机构的说法，正确的有()。A．招标代理机构是社会中介组织
B．未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务 C．工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标 D．工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系 E．由评标委员会指定招标代理机构 【答案】ABD 90．根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。A．同时招标B．同时设计
C．同时竣工D．同时施工E．同时投产使用 【答案】BDE 91．下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。A．在保险合同成立前，被保险人发生伤害B．被保险人在施工现场外发生伤害 C．被保险人在施工现场斗殴而发生伤害 D．被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 E．被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤 【答案】ACE 【解析】2009 年教材内容，新教材已删除。
92．根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有()。A．当事人一方发生合并、分立B．作为当事人一方的公民死亡 C．由于不可抗力致使合同不能履行D．法定代表人变更
E．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 【答案】CE 93．关于联合体投标的说法，正确的有()。
A．多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B．中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任 C．联合体各方的共同投标协议属于合同关系
D．联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同
E．由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围 【答案】ABCD 94．根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。A．建设单位直接与专业施工单位签订的合同
B．未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C．承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D．投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
E．招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同 【答案】BCD 重点，需要掌握。
95．根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。A．消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B．自动消防系统的操作员必须持证上岗
C．建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D．消防器材的经销人员必须持证上岗
E．企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人 【答案】BE 96．下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。、A．因使用不当造成的质量问题B．质量监督机构没有发现的质量问题 C．第三方造成的质量问题D．监理单位没有发现的质量问题 E．不可抗力造成的质量问题 【答案】ACE 97．关于工程竣工验收的说法，正确的有()。
A．工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B．工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期
C．承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期。
D．承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E．建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期 【答案】A．D、E 98．根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有()。A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移
B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保
D．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保
E．抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 【答案】ACE 99．下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。A．施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 B．施工单位违约造成供货商重大损失 C．工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤
D．施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 E．分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 【答案】CDE 100．拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提 交()等资料。
A．建设用地规划许可证B．土地使用权批准文件 C．拆迁计划和拆迁方案D．拆迁补偿安置资金证明 E．建设工程规划许可证 【答案】ABCD 【解析】该考点是07 年刚考过的一模一样的题，P126 中间（1）~（5）。不会再考了，因为《拆迁条例》已经于今年废止。
第二篇：2018年一级建造师《法规》真题及解析 - 副本
2018年一级建造师《法规》真题及解析
一、单项选择题
1．【题干】关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。A．建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B．建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C．惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D．在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 【答案】D 【考点】建设工程法律体系
2．【题干】关于法的效力层级的说法，正确的是（）。A．当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B．地方性法规的效力高于本级地方政府规章C．特殊情况下，法律、法规可以违背宪法D．行政法规的法律地位仅次于宪法 【答案】B 【考点】建设工程法律体系
3．【题干】下列法人中，属于特别法人的是（）。A．基金会法人 B．事业单位法人C．社会团体法人D．机关法人 【答案】D 【考点】建设工程法人制度
4．【题干】关于表见代理的说法，正确的是（）。A．表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B．本人承担表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C．表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D．第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为，构成表见代理 【答案】B 【考点】建设工程代理制度
5．【题干】关于委托代理的说法，正确的是（）。A．委托代理授权必须采用书面形式B．数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C．代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D．被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示，应由被代理人单独承担责任 【答案】C 【考点】建设工程代理制度
6．【题干】甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是（A．土地承包经营权B．地役权C．土地使用权D．土地所有权 【答案】B 【考点】建设工程物权制度）。
7．【题干】根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。
A．要求被检查单位提供工程质量保证金B．进入被检查单位的施工现场进行检查C．发现有严重影响工程质量的问题时，责令停业整顿D．调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单 【答案】B 【解析】县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（1）要求被检查的单位提供有关工程质最的文件和资料；（2）进入被检查单位的施工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。【考点】建设单位及相关单位的质量责任和义务
8．【题干】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A．建设单位 B．建设行政主管部门C．工程质量监督站 D．施工企业 【答案】A 【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。【考点】建设工程竣工验收制度
9．【题干】关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。A．文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B．文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C．全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D．全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准 【答案】D 【解析】文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围外，为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。【考点】施工文物保护制度
10．【题干】关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A．保险合同只能由被保险人和保险人签订B．受益人由被保险人或投保人指定C．被保险人或受益人必须是投保人D．保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费 【答案】B 【解析】保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。【考点】建设工程保险制度
11．【题干】下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A．警告 B．吊销许可证C．责令停产停业D．停止侵害 【答案】D 【解析】《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）继续履行；（8）赔偿损失；（9）支付违约金；
（10）消除影响、恢复名誉；（11）赔礼道歉。
【考点】建设工程法律责任制度
12．【题干】关于招标文件的说法，正确的是（）。A．招标文件的要求不得高于法律规定B．潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活动继续进行C．招标文件中裁名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D．招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人 【答案】D 【考点】建设工程招标投标制度
13.【题干】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。
A．撤销安全生产许可证B．吊销安全生产许可证C．暂扣安全生产许可证并限期整改D．责令停止生产，并处罚款 【答案】C 【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产许可证。【考点】施工安全生产许可证制度.【题干】关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。
A．招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B．招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件致，但履行期限可以另行协商确实C．确定中标人的权利属于招标人
D．中标人应当自中标通知书送达之日起 30 日内，按照招标文件与投标人订立书面合同 【答案】C 【解析】《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。【考点】建设工程招标投标制度.【题干】企业说如总额中，不征收企业所得税的收入是（）。A．利思收入
B．接收捐款收入C．财政拨款D．租金收入 【答案】C 【解析】收入总额中的下列收入为不征税收入：（1）财政拨款；
（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；（3）国务院规定的其他不征税收入。【考点】建设工程税收制度.【题干】根据《企业所得税法》下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是（）。A．私营企业
B．个体工商户C．个人融资企业D．合伙企业 【答案】A 【解析】个体工商户应当缴纳个人所得税。在中华人民共和国进内，企业和其他取得收入的自主（以下统称企业）为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。【考点】建设工程税收制度
17.【题干】根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人 的情形是（）。A．同一工程相邻分段发包的B．合同约定的工程验收合格的
C．因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的D．合同约定的工程提交竣工验收报告的 【答案】D 【解析】注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；
（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。【考点】建造师注册执业制度
18【题干】根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A．建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B．环境影响报告书中应当有施工企业的意见
C．环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准D．环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意 【答案】C 【解析】建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。
【考点】施工现场环境保护制度
19【题干】关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。A．缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门B．缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有C．缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D．社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管 【答案】B 【解析】保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证及交由第三方金融机构托管。【考点】建设工程质量保修制度.【题干】下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。
A．由仲裁机构作出的仲裁调解书B．经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C．由国家行政机关作出的调解书D．由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书 【答案】C 【考点】调解、和解制度与争议评审.【题干】根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。A．遗存于中国领海起源于外国的文物 B．古文化遗址，古墓C．某公民收藏的古玩字画D．国有企业收藏的文物 【答案】C 【解析】《文物保护法》规定，属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权受法律保护。文物的所有者必须遵守国家有关文物保护的法律、法规的规定。【考点】施工文物保护制度
22.【题干】甲将其房屋卖给乙，并就房屋买卖订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。
A．买卖合同有效，房屋所有权不发生变动B．买卖合同无效，房屋所有权不发生变动C．买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人D．买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动 【答案】A 【解析】物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。
【考点】建设工程物权制度
23.【题干】某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间关系根据是（A．侵权B．不当得利）。C．无因管理 D．合同 【答案】A 【解析】在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。【考点】建设工程债权制度
25.【题干】根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。
A．各建设工程类别安全费用提取标准无差别B．施工企业提取的安全费用不列入工程造价C．施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D．施工企业不得提高安全费用的提取标准 【答案】C 【考点】施工现场安全防护制度.【题干】关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。A．施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B．施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C．非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D．对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务 【答案】C 【考点】施工单位的质量责任和义务.【题干】甲为某事业单位的技术人员，取得级建造师资格证书后，正确的做法是（）。A．甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B．甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C．甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业D．甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业 【答案】B 【解析】申请初始注册时应当具备以下条件：（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘一个相关单位；（3）达到继续教育要求；
（4）没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。【考点】建造师注册执业制度
28.【题干】甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同，合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同 主体权利义务的说法，正确的是（）。A．未经甲许可，乙不得留存复制品或技术资料B．没有约定报酬支付期限的，甲应当先行预付C．因甲提供的图纸不合理导致损失的，甲与乙承担连带责任D．乙发现甲提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料 【答案】A 【解析】承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。【考点】相关合同制度
29.【题干】李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请2010年5月12日国家专利局 收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是（）。
A．2033年8月16日 B．2030年5月12日 C．2023年8月16日 D．2020年5月12日 【答案】D 【解析】专利权的期限。发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。
【考点】建设工程知识产权制度
二、多选题1.【题干】根据《建设工程质量检测管理方法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（资质和专项检测资质
C．检测机构不得转包检测业务D．质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行
E．利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案 【答案】ACE 【考点】施工单位的质量责任和义务）。A．检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B．检测机构的资质分为综合检测
2.【题干】A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A．可以是A市人民政府B．只能是A市国土资源局C．可以是A市国土资源局D．可以是B区人民政府E．只能是B区人民政府 【答案】CD 【解析】对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议”。【考点】行政复议和行政诉讼制度
3.【题干】某施工企业与甲订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙，随后该施工企业向乙索款，并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据正确的（A．施工企业与甲之间形成合同之债B．甲、乙之间不存在债的关系C．乙与施工企业之间形成不当得利之债D．施工企业与乙之间形成合同之债E．乙与施工企业之间形成无因管理之债 【答案】ABC 【考点】建设工程债权制度）。
4.【题干】下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（）。、A．产权转移证书 B．营业账簿C．权利、许可证照
D．财产所有人将财产赠给学校所立的书据E．已缴纳印花税凭证的副本
【答案】ABC 【解析】下列凭证为印花税应纳税凭证：
（1）购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证；（2）产权转移书据（3）营业账簿；
（4）权利、许可证照；
（5）经财政部确定征税的其他凭证。【考点】建设工程税收制度
5.【题干】关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。A．法律调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B．人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C．人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效益D．基层人民政府的调解协议具有法律约束力E．仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力 【答案】ABD 【考点】调解、和解制度与争议评审
6.【题干】导致中标无效的情形有（）。A．依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B．投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C．投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D．招标人要求投标人提交投标保证金的E．依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的 【答案】AE 【解析】依法必须进行招标的项目，招标人违反规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。影响中标结果的，中标无效。招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。【考点】建设工程招标投标制度
7【题干】关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。A．纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B．当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C．应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D．当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E．应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票 【答案】BDE 【解析】纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从高适用税率。
属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：（1）应税销售行为的购买方为消费者个人的；（2）发生应税销售行为适用免税规定的。【考点】建设工程税收制度
8.【题干】下列行政责任的承担方式中，属于行政处分的有（）。A．警告 B．记过C．降级D．撤职E．罚款 【答案】ABCD 【解析】行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。【考点】建设工程法律责任制度
9.【题干】2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年 3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。A．该工程施工许可证自行废止B．延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效 C．应当在2018年4月15日前申请延期 D．不能按时开工，应当在1个月内报告
E．2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证 【答案】ACE 【考点】建设工程施工许可制度
10.【题干】业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输，但没有约定毁损风脸的承担，则乙地主要义务有（A．按合同约定交付机械设备B．转移机械设备的所有权C．承担机械设备运输过程中毁损的风险D．机械设备的瑕疵担保E．为机械设备购买运输保险 【答案】ABD 【考点】相关合同制度）。.【题干】根据《绿色施工原则》，关于建筑节材的说法，正确的有（）。A．图纸会审时，要达到材料损耗率比定额损耗率降低 35%B．应根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运C．优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案
D．施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重量的70%以上E．采取技术和管理措施提高模版、脚手架的周转次数 【答案】BCE 【考点】施工节约能源制度.【题干】关于建筑意外建筑伤害保险的说法，正确的有（）。A．意外伤害保险费由施工企业支付
B．施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额C．保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工保险责任自行终止D．已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑伤害保险E．工程项目中有分包项目，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保 【答案】ABC 【考点】施工现场安全防护制度.【题干】民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行约定说法正确的有（）。A．交付不动产时，不动产所在地为合同履行地
B．争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地C．即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D．其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E．合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地 【答案】AD 【考点】民事诉讼制度.【题干】关于社会保障费缴纳主体的说法，正确的是（）A．失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B．基本养老保险费由用人单位和职工共同缴纳C．生育保险费，由职工自行缴纳D．基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳E．工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳 【答案】BDE
【考点】劳动合同及劳动者权益保护制度.【题干】关于建设用地使用权的说法，正确的有（）A．建设用地使用权自合同生效时设立B．建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C．建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D．建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E．住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期 【答案】BE 【考点】建设工程物权制度.【题干】下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。A．建设单位延期支付工程款，经催告后同意B．未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的C．施工全业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D．施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E．工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的 【答案】CDE 【解析】承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；
（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质鼠不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。【考点】建设工程合同制度
17【题干】关于仲裁开庭与裁决的说法，正确的有（）。A．当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决B．被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭不可缺席审理并作出裁决C．仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书D．仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行E．申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定 【答案】ACDE 【考点】仲裁制度
18.【题干】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对建设工程实际竣 工日期有工期确定的说法，正确的有（）。
A．建设工程整改后竣工验收合格的以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B．建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C．承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D．建设工程未经工验收发包人擅自使用的以工程完工日期为竣工日期E．建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的以转移占有建设工程之日为竣工日期 【答案】BCE 【考点】建设工程合同制度
19.【题干】关于诉讼时效中断的说法，正确的有（）。A．自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届B．人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力C．权利人对同一债权中的部债权主张权利，诉讼时效中断的效力不及于剩余债权D．债券转让的，应当认定诉讼时效从债券转让通知到达债务人之日起终端E．因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效终端 【答案】BD 【考点】民事诉讼制度
20【题干】根据《生产安全事故应急预案管理力法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。A．应急指挥机构及其职责发生调整的B．面临的事故风险发生重大变化的C．重要应急资源发生重大变化的
D．在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的E．单位经营情况发生变化的
【答案】ABCD 【考点】施工安全事故的应急救援与调查处理.【题干】关于建筑业企业资质法定条件的说法，正确的有（）。A．有符合规定的净资产
B．必须自行拥有一定数量的大中型机械设备C．企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核D．除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考核E．有符合规定的，已完成工程业绩 【答案】ADE 【考点】施工企业从业资格制度.【题干】下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）。A．建设用地规划许可证
B．可行性研究报告C．建设工程规划许可证D．施工企业资质等级证书及营业执照副本E．工程勘察设计文件 【答案】ACDE 【解析】建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：（1）工程规划许可证（2）设计单位资质等级证书：
（3）监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；（4）施工单位资质等级证书及营业执照副本；（5）工程勘察设计文件；
（6）中标通知书及施工承包合同等。
【考点】建设工程及相关单位的质量责任和义务.【题干】关于工程保修期的说法正确的有（）。A．基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B．屋面防水工程的保修期为4年C．建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D．保修期结束后返还质量保证金E．在保修期内施工企业一直负有维修保修义务 【答案】AE 【考点】建设工程质量保修制度24.【题干】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有（A．施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动B．施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续C．对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可D．施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件E．未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期 【答案】ACD 【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 10 日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未）。发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生 产许可证有效期延期3年。【考点】施工安全生产许可证制度
25.【题干】根据《标准化法》，下列标准中不能制定为强制性标准的有（）。A．行业标准 B．地方标准C．团体标准D．企业标准E．国家标准 【答案】BCD
【解析】工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。工程建设行业标准也分为强制性标准和推荐性标准。【考点】工程建设标准
第三篇：2018年一级建造师法规真题解析[范文模版]
2018年一级建造师《建设工程法规及相关知识》参考答案
1．根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A．地下水 B．市政自来水 C．雨水 D．中水 【答案】A 【解析】参考教材P199。
2．根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。
A．1个月以上3个月以下 B．3个月以上1年以下 C．3个月以上2年以下 D．6个月以上1年以下 【答案】B 【解析】参见教材P227。
3．某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压*人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）A．特别重大事故 B．重大事故 C．一般事故 D．较大事故
4．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）A．80%• B．70%• C．60% D．50% 【答案】A 【解析】参见教材P129。
5．根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具（）
A．购货发票 B．检测合格证明 C．产品使用说明书 D．相应的图片 【答案】B 【解析】参见教材P265。
6．关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）
A．文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业•
B．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准• C．因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准•
D．在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准 【答案】C 【解析】参考教材P207。
7．某高速公路项目进行招标，开标后允许（）• A．评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B．投标人再增加优惠条件 C．投标人撤销投标文件
D．招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 【答案】A 【解析】参考教材P87。
8．根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。• A．单位所在地 B．污染影响地 C．单位登记地 D．事故发生地 【答案】D 【解析】参见教材P189。
9．根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。•
A．需经债务人同意，且需办理公证手续 B．无需经债务人同意，也不必通知债务人
C．无需债务人同意，但需办理公证手续 D．无需经债务人同意，但需通知债务人
【答案】D 【解析】参考教材P133。
10．下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（）。• A．施工企业研发的新技术 B．施工企业研发的计价软件 C．施工企业编制的投标文件 D．监理企业编制的监理大纲 【答案】A 【解析】参考教材P26、30-31。
11．某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。• A．2013年9月1日 B．2015年4月1日 C．2015年4月20日 D．2015年10月20日 【答案】C 【解析】参考教材P126。
12．根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告 A．业主单位负责人
B．事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门 C．事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门 D．本单位负责人 【答案】D 【解析】参考教材P252。13．甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）
A．有效 B．可变更或撤销 C．无效 D．效力待定 【答案】C 【解析】参见教材P129
14．关于租赁合同的说法，正确的是（）A．租赁期限超过20年的，超过部分无效
B．租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式
C．租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效 D．租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除 【答案】
【解析】参见教材P
15．关于物权保护的说法，正确的是（）
A．物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决
B．侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任
C．侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任
D．物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物 【答案】B 【解析】参见教材P22
16．依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 A．15 B．20 C．30 D．60 【答案】A
17．某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。
A．2014年3月1日 B．2014年5月1日 C．2014年8月1日 D．2014年11月1日 【答案】D 【解析】参见教材P55
18．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由（）组织。A．施工单位 B．监理单位 C．设计单位 D．建设单位 【答案】D 【解析】参见教材P295 19．根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。A．国务院建设行政主管部门 B．国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门
C．省级以上人民政府建设行政主管部门 D．国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门 【答案】B
20．根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。•
A．用于承重结构的混凝土试块 B．用于墙体混凝土使用的掺加剂
C．用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件 D．用于防水工程的水泥制品 【答案】A 【解析】参见教材P280
21．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。
A．竣工验收时 B．竣工验收合格后 C．提交竣工验收报告时 D．交付使用时 【答案】C 【解析】参见教材P305
22．关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）•
A．施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位 B．总承包单位可以将建设工程分包给包工头
C．联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围 D．劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包 【答案】A 【解析】参见教材P66-67
23．某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（）万元。•
A．80 B．100 C．150 D．200 【答案】B 【解析】参见教材P92
24．在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。• A．合同成立 B．标的物交付 C．合同生效 D．支付货款 【答案】A 【解析】参见教材P165-166
25．关于劳务派遣的说法，正确的是（）。• A．所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬 B．劳务派遣单位应当取得相应的行政许可 C．劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式 D．用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担 【答案】B 【解析】参见教材P147
26．人民法院审理行政案件，不适用（）。•
A．调解 B．开庭审理 C．公开审理 D．两审终审制 【答案】A 【解析】参见教材P357
27．根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。•
A．原告住所地 B．被告住所地
C．由原告选择被告住所地或不动产所在地 D．不动产所在地 【答案】D 【解析】参见教材P356
28．关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。•
A．建设工程承包活动属于法定代理 B．建筑材料设备的采购不得委托代理 C．建设工程诉讼只能委托律师代理 D．建设工程招标活动可以委托代理 【答案】D 【解析】参见教材P14
29．在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。
A．第三人与行为人承担连带责任 B．行为人自行承担 C．第三人自行承担 D．被代理人与第三人承担连带责任 【答案】A 【解析】参见教材P17 30．甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是（）。•
A．甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款 B．甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款 C．甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任 D．甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任 【答案】
【解析】参见教材P 31．特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。• A．5天 B．15天 C．20天 D．1个月 【答案】D 【解析】参见教材P236
32．某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。•
A．重大责任事故罪 B．工程重大安全事故罪 C．重大劳动安全事故罪 D．危害公共安全罪 【答案】B 【解析】参见教材P48
33．某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由（）承担举证责任。•
A．职工本人 B．工伤治疗机构 C．用工单位 D．社会保险行政部门 【答案】C 【解析】参见教材P
34．关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。•
A．建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分
B．建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年 C．建设用地使用权期间届满的，自动续期
D．建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记 【答案】A 【解析】参见教材P21
35．对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。•
A．安全监督管理机构 B．施工单位 C．建设单位 D．监理单位 【答案】B 【解析】参见教材P228
36．根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。•
A．法律 B．行政法规 C．地主性法规 D．部门规章 【答案】D 【解析】参见教材P349-350
37．下列法律中，属于宪法相关法的是（）。• A．《中华人民共和国行政法》 B．《中华人民共和国民法通则》 C．《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》 D．《中华人民共和国政府采购法》
【答案】C 【解析】参见教材P1 38．当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院就应予准许重新鉴定。• A．当事人对鉴定人员不满意的 B．鉴定程序有轻微瑕疵的 C．鉴定结论有缺陷的 D．鉴定结论明显依据不足的 【答案】D 【解析】参见教材P319 39．下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）•
A．在公司连续工作满8年的张某
B．到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某 C．在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某
D．与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某
【答案】D 【解析】参见教材P139 40．某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）•
A．对该诉讼请求全部予以支持 B．对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持
C．对该诉讼请求全部不予支持 D．对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持 【答案】B 【解析】参见教材P125
41．施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。•
A．予以拒绝 B．征得设计单位同意
C．征得监理单位同意 D．与相关各方协商一致 【答案】A 【解析】参见教材P273
42．根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是（）
A．允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 B．不履行保修义务或者拖延改造保修义务的 C．将承包的工程转包或者违法分包的 D．未按照节能设计进行施工的 【答案】C 【解析】参见教材P110 43．下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（）。•
A．编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施 B．编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练 C．参加生产安全施工的调查和处理工作 D．协调配备项目专职安全生产管理人员 【答案】B 【解析】参见教材P216
44．根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。• A．按照首席仲裁员的意见作出 B．按照多数仲裁员的意见作出
C．按照仲裁委员会主任的意见作出 D．按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出 【答案】B 【解析】参见教材P339
45．关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。• A．使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标 B．施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标
C．利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标
D．需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标 【答案】C 【解析】参见教材P83 46．包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。•
A．合同无效，不应支付工程款 B．合同无效，应参照合同约定支付工程款
C．合同有效，应按照合同约定支付工程款 D．合同有效，应参照合同约定支付工程款 【答案】B 【解析】参见教材P66-67
47．甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。•
A．乙水泥厂承担 B．双方连带责任 C．双方按比例承担 D．甲施工企业承担 【答案】D 【解析】参见教材P128 48．甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）。•
A．一般保证 B．效力待定保证 C．连带责任保证 D．无效保证 【答案】C 【解析】参见教材P32 49．下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。•
A．有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备
B．管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格 C．特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 D．设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员 【答案】C 【解析】参见教材P211
50．根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。•
A．10日 B．15日 C．20日 D．30日 【答案】D 【解析】参见教材P144
51．仲裁协议应当具备的内容是（）
A．仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会 B．请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项
C．仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会 D．仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则
【答案】B 【解析】参见教材P335
52．关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）
A．在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有
B．确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续 C．在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘
D．特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施 【答案】D 【解析】参见教材P201 53．（题目不全）
A．禁止夜间进行建筑施工作业
B．因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明
C．因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意
D．禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外 【答案】D 【解析】参见教材P183
54．下列法规中，属于部门规章的是（）A．《建设工程质量管理条例》 B．《北京市建筑市场管理条例》 C．《重庆市建设工程造价管理规定》 D．《招标公告发布暂行办法》 【答案】D 【解析】参见教材P5
55．关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。•
A．10年，自申请之日起计算 B．10年，自核准注册之日起计算 C．20年，自申请之日起计算 D．20年，自核准注册之日起计算 【答案】B 【解析】参见教材P29
56．根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其（）•
A．专职安全员 B．法定代表人 C．专职消防安全员 D．施工项目负责人 【答案】B 【解析】参见教材P237
57．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有（）。
A．监理单位和检测机构 B．建设单位和检测机构
C．建设单位和建设工程质量监督机构 D．监理单位和建设工程质量鉴定机构 【答案】C 【解析】参见教材P281 58．乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（）。•
A．甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任 B．乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任 C．甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿
D．对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿
【答案】A 【解析】参见教材P105
59．甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。•
A．无效 B．成立 C．可变更 D．可撤销 【答案】B 【解析】参见教材P119
60．建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）。•
A．施工行为地 B．施工合同签订地 C．施工单位所在地 D．施工项目业主住所地
【答案】A 【解析】参见教材P315
61．根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。• A．填埋 B．热解 C．堆肥 D．焚烧 【答案】A 【解析】参见教材P190
62．根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。
A．兑付国债本息请求权 B．支付存款本金及利息请求权
C．基于合同的违约金请求权 D．基于投资关系产生的缴付出资请求权 【答案】C 【解析】参见教材P323
63．甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。• A．请求甲支付违约金6万元 B．请求甲双倍返还定金8万元
C．请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D．请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元 【答案】B 【解析】参见教材P137
64．承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。• A．承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换 B．共同承揽人对定作人承担按份责任
C．未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料 D．承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验 【答案】C 【解析】参见教材P160
65．关于建设工程监理的说法，正确的是（）。• A．我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督 B．监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系 C．建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理 D．建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位 【答案】D 【解析】参见教材P292
66．下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是（）• A．买卖合同 B．运输合同 C．借款合同 D．租赁合同 【答案】B 【解析】参见教材P175
67．根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）•
A．6个月 B．1年 C．2年 D．3年 【答案】D 【解析】参见教材P112
68．关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。• A．申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 B．未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任 C．只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期 D．施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发 【答案】A 【解析】参见教材P212
69．根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。• A．3% B．5% C．10% D．15% 【答案】B 【解析】参见教材P308 70．甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）•
A．乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任 B．甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C．甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任 D．甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任 【答案】C 【解析】参见教材P227
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得0．5分)71．根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（）。•
A．以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B．拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C．按照招标人的要求倾向特定投标人
D．在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E．以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标 【答案】ABD
72．根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有（）• A．与建设单位之间相互串通投标 B．将承包的工程转包或违法分包 C．发生过一起一般质量安全事故 D．非法转让建筑业企业资质证书 E．恶意拖欠分包企业工程款 【答案】ABDE 【解析】参见教材P64
73．关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（）。• A．其行为的法律后果由项目经理承担 B．不具备法人资格
C．是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织 D．其行为的法律后果由项目经理部承担 E．其行为的法律后果由企业法人承担 【答案】BCE 【解析】参见教材P11-12
74．根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。• A．李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发 B．张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗
C．杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任
D．陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤 E．牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀 【答案】AC 【解析】参见教材P240
75．关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。• A．自然人的软件著作权保护期为自然人终生 B．软件著作权属于软件开发者
C．两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定 D．开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励 E.软件著作权也有合理使用的规定 【答案】BCE 【解析】参见教材P31
76．根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。•
A．保存文物特别丰富 B．历史建筑集中成片
C．保留着传统自然格局和地理风貌 D．集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色
E．历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地 【答案】ABDE 【解析】参见教材P206
77．下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。• A．与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B．与书证原件核对无误的复印件
C．无法与原件、原物核对的复印件、复制品
D．有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E．无正当理由未出庭作证的证人证言 【答案】BD 【解析】参见教材P322
78．根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。
A．公安机关 B．有关人民政府 C．人民法院
D．安全生产监督管理部门 E．负有安全生产监督管理职责的有关部门 【答案】ABDE 【解析】参见教材P255
79．关于债权相对性的说法，正确的有（）。• A．债权客体的相对性 B．债权期限的相对性 C．债权主体的相对性 D．债权内容的相对性 E．债权责任的相对性 【答案】CDE 【解析】参见教材P23 80．根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。•
A．总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位
B．未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业
C．未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成 D．分包单位将其承包的工程再分包
E．施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位 【答案】ACDE 【解析】参见教材P107
81．根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（）。• A．钱某取得资格证书3年后申请注册 B．赵某因工伤丧失了民事行为能力 C．孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D．周某申请在两个单位分包注册
E．李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问 【答案】BD 【解析】参见教材P74
82．下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有（）• A．机器损坏险 B．建筑工程一切险 C．安装工程一切险 D．工伤保险 E．勘察设计责任险 【答案】ABCE 【解析】参见教材P45
83．在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。•
A．工程名称 B．取样部位 C．工程地点 D．样品名称 E．取样日期 【答案】ABDE 【解析】参见教材P280 84．根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中 属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。A．迫使承包方以低于成本的价格竞标的 B．任意压缩合理工期的
C．未按照国家规定办理工程质量监督手续的
D．施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的 E．欠付工程款数额较大的 【答案】ABCD 【解析】参见教材P289
85．根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有（）。
A．未履行注册建造师职责造成环境事故的 B．以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
C．未在规定期限内办理资质变更手续的 D．不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
E．对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的 【答案】BCDE 【解析】参见教材P110
86．根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有（）。
A．行政处罚决定在被行政复议期间的 B．行政处罚决定被依法停止执行的 C．行政处罚决定经行政诉讼被撤销的 D．行政处罚决定经行政复议被撤销的 E．行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的 【答案】BCDE 【解析】参见教材P113
87．下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。
A．勘察、规划、设计等通用的综合标准 B．施工、验收等重要的通用的质量标准
C．重要的通用的实验和评定方法等标准 D．通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
E．重要的通用的信息管理标准 【答案】ABCD 【解析】参见教材P269-270
88．关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有（）。
A．设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计
B．建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工
C．建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告
D．建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求
E．施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用 【答案】ABC 【解析】参见教材P197
89．施工作业人员应当享有的安全生产权利有（）。
A．获得防护用品权 B．获得保险赔偿权 C．拒绝违章指挥权 D．安全生产决策权 E．紧急避险权 【答案】ABCE 【解析】参见教材P221-222
90．根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。
A．出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力
B．融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同
C．出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意
D．承租人破产的，租赁物不属于破产财产
E．承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任 【答案】BDE 【解析】参见教材P172-174 91．根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A．检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 B．参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C．监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
D．对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定
E．对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定 【答案】ACDE 【解析】参见教材P216
92．下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。A．停止侵害 B．没收非法财物 C．排除妨碍 D．修理、重作，更换 E．消除影响、恢复名誉 【答案】ACDE 【解析】参见教材P46
93．根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A．企业应当为未成年工定期进行健康检查 B．企业不得聘用未满18周岁的未成年人
C．企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 D．企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业
E．企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动 【答案】ACE 【解析】参见教材P153
94．下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。• A．施工企业超越资质等级订立的合同 B．发包人胁迫施工企业订立的合同
C．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同 D．供应商欺诈施工单位订立的采购合同 E．施工企业与发包人订立的重大误解合同 【答案】AC 【解析】参见教材P129
95．建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。
A．由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任
B．施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 C．承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任
D．主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
E．主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 【答案】CE 【解析】参见教材P306
96．根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有（）• A．未及时检查隐蔽工程造成的损失 B．偷工减料造成的损失
C．验收违法行为造成的损失 D．中途变更承包工作要求造成的损失 E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失 【答案】ACDE 【解析】参见教材P128
97．根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有（）• A．原告 B．被告 C．鉴定人 D．第三人 E．审判员 【答案】ABD 【解析】参见教材P316
98．根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有（）• A．国家重点建设工程 B．大中型公用事业工程
C．成片开发建设的住宅小区工程 D．限额以下的小型住宅工程 E．利用国际组织贷款的工程 【答案】ABCE 【解析】参见教材P55
99．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。•
A．楼梯口 B．配电箱 C．塔吊 D．基坑底部 E．施工现场出口处 【答案】ABC 【解析】参见教材P230
100．下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）•
A．承包人明确表示不履行合同主要义务的 B．承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
C．承包人在合同约定的期限内没有完工的 D．承包人将承包的建设工程非法转包的•
E．承包人将承包的建设工程违法分包的 【答案】ABDE 【解析】参见教材P135
第四篇：2012年一级建造师法规及相关知识真题答案解析
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
2012年一级建造师法规及相关知识真题答案解析
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、下列代理行为中，不属于委托代理的是()
A、招标代理 B、采购代理 C、诉讼代理 D、指定代理
【答案】D
2、下列物权中，不属于用益物权的是()
A、土地所有权 B、土地承包经营权
C、建设用地使用权 D、地役权
【答案】A
3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()
A、建设用地使用权 B、地役权
C、相邻权 D宅基地使用权
【答案】B
【解析】去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通过双方合同约定，一般为有偿。
4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()
A、占有权 B、使用权 C、收益权 D、所有权
【答案】D
【解析】国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权利。
5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()
A、债 B、所有权
C、知识产权 D、担保物权
【答案】A
6、关于知识产权的说法，正确的是()
A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权
C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权
D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果
【答案】A
7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算
A、注册商标申请人寄出申请书 B、商标局收到申请书
C、公告发布 D、核准注册
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
【答案】D
【解析】专利权与商标权的区分。
(1)期限不同：发明专利20年，实用新型、外观设计专利为10年;商标权10年。
(2)起点不同：专利权保护期限自申请日起算;商标权保护期限自核准注册日起算。
(3)专利权不予续展，商标权可以续展。
8、保证合同是()订立的合同。
A、债权人与债务人 B、债务人和保证人
C、债权人与保证人 D、债权人与债务人和保证人
【答案】C
9、关于刑事责任的说法，错误的是()
A、拘役是刑罚主刑的一种 B、罚款是刑罚附加刑的一种
C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用
D、死刑缓期二年执行是死刑的一种
【答案】B
【解析】法律责任每年考1分。考试的焦点从来是对以下概念进行区分：
行政处罚刑罚
罚款罚金
拘留拘役
没收违法所得没收财产
10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理
A、咨询单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、建设单位
【答案】B 【解析】p269第二项第3行。
11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算
A、竣工验收合格 B、交付使用
C、发包方支付全部价款 D、竣工验收备案
【答案】A
12、施工现场所使用的安全警示标志()
A、可根据建筑行业特点自行制作 B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置
C、必须符合国家标准 D、必须以图形表示
【答案】C
【解析】p231第一项，概述题。
13、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
双方合同关系的说法，正确的是()
A、乙承担损失 B、甲可根据实际情况部分接收
C、双方合同已变更，乙送货构成违约
D、甲拒绝接收，应承担违约责任
【答案】D
【解析】合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为未变更。
14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
A、文物保护单位 B、建设单位
C、施工单位 D、设计单位
【答案】A
15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。
A、其他设计单位 B、具有相应资质等级的设计单位
C、监理单位 D、装修施工单位
【答案】B
16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、20 B、30 C、60 D、15
【答案】D
17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()
A、施工合同中约定采用的推荐性标准 B、建筑法律
C、施工图设计文件 D、工程监理合同
【答案】D
18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()
A、施工人员有权拒绝该指令
B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚
C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同
D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展
【答案】A
19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
A、建设行政主管部门 B、省级人民政府
C、县级以上人民政府 D、环境保护主管部门
【答案】D
20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()
A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D、垫资违反相关规定，应予以没收
【答案】B
21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。
A、安全监督管理机构 B、建设单位
C、监理单位 D施工企业
【答案】D
22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()
A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件
B、工程竣工验收报告
C、施工企业签署的工程质量保修书
D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》
【答案】A
23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。
A.旁站检验 B.型式检验
C.平行检验 D.破损检验
【答案】B
24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。
A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的 B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的
D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的 【答案】A
25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
A.分包单位只承担民事赔偿责任
B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责
C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任
D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任
【答案】A
26.实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。
A.建设单位 B.施工总承包单位
C.监理单位 D.各分包单位
【答案】B
27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.职工患病，在规定的医疗期内 B.女职工在孕期内
C.女职工在哺乳期内 D.在试用期间被证明不符合录用条件
【答案】D
28.建筑施工企业的特种作业人员不包括()。
A.架子工 B.钢筋工
C.起重信号工 D.起重机械司机
【答案】B
29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。
A.劳动报酬 B.试用期
C.保守商业秘密 D.福利待遇
【答案】A
30-----36 模糊看不清
37.要式合同是指()的合同。
A.法律上已经确定了一定的名称和规则 B.当事人双方互相承担义务
C.根据法律规定必须采用特定形式 D.当事人双方意思表示一致即告成立
【答案】C
【解析】本题有新意。考核合同的分类：
(1)法律上已经确定了一定的名称和规则的，是有名合同;否则为无名合同。
(2)当事人双方互负义务的，为双务合同;否则为单务合同。
(3)根据法律规定必须采用特定形式的，为要式合同;否则为不要式合同。
(4)当事人双方意思表示一致即告成立的合同，为诺成合同;否则为实践合同。
38.下列不属于发包人义务的情形是()。
A.提供必要施工条件 B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明
【答案】D
39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()
A.行政行为超越职权 B行政行为
C.被告不履行或迟延履行法定职责 D.行政处罚显失公平
【答案】D
40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。
A.作出决定的公安消防机构 B.公安机关
C.人民法院 D.建设行政主管部门
【答案】A
【解析】p302第2自然段(4)项。考核行政行为的强制性。
41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。
A.要约邀请 B.承诺
C.承诺意向 D.新要约
【答案】D
42.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。
A.合同 B.不当得利
C.无因管理 D.侵权
【答案】D
43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()
A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁
B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉
C.只能向合同履行地的人民法院起诉
D.必须重新确定受诉人民法院
【答案】C
【解析】本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管辖。
(1)民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》(法释〔2006〕7号)第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。
(2)根据《民事诉讼法》第25条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如无约定、资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
约定不明或约定错误，则依照第24条规定向被告住所地或合同履行地法院起诉。
44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。
A.施工需要并通过监理单位审查 B.施工需要并按规定通过了审查
C.编制招标文件的要求 D.工程竣工验收备案的要求
【答案】B
45.物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权 B.土地抵押权
C.机动车所有权 D.地役权
【答案】B
【解析】不动产物权，登记设立;动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另有规定或合同另有约定的除外。根据《物权法》(P20正中间(二)第1段)，地役权虽然也属于不动产物权，但采登记对抗主义(而不是登记设立主义)，即：地役权可以不登记，自合同生效时设立;但未经登记，不得对抗善意第三人。
46.若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。
A.有权进行修改 B.可以按照规范施工
C.有权拒绝施工 D.应当及时提出意见和建议
【答案】D
47.借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。
A.营业执照 B.技术方案
C.施工设备 D.施工业绩
【答案】A
【解析】P67正中间标题下第1段第3行。
48.工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。
A.一般性标准 B.特殊性标准
C.建议性标准 D.强制性标准
【答案】D
49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。
A.施工企业 B.建设单位
C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构
【答案】B
50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。
A.安全许可证 B.销售许可证
C.产品合格证 D.安装许可证
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
【答案】C 【解析】P232正中间“
三、施工现场临时设施的安全卫生要求”第5行。
51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。
A.三方共同 B.水泥厂
C.承包商 D.运输公司
【答案】C
【解析】2006年一级真题。考核P126正中间(二)，一方违约后，被违约方应依照诚实信用原则，采取适当措施防止损失扩大;不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义务毫无概念。
52-----57 模糊看不清
58.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月
A.1 B.2
C.3 D.6
【答案】B
59.投标有效期应从()之日起计算。
A.招标文件规定的提交投标文件截止 B.提交投标文件
C.提交投标保证金 D.确定中标结果
【答案】A
60.下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()
A.保险合同纠纷 B.侵权行为纠纷
C.不动产纠纷 D.票据纠纷
【答案】C 61.行政责任的承担方式包括行政处罚和()
A.行政复议 B.行政处分
C.行政赔偿 D.行政许可
【答案】B
62.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
A.甲与乙、丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙、丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效
【答案】A
【解析】上课时在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他人利益，为无效合同;如不知情，则法律应当保护善意第三人的合法权益，不能因此认定为无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“设备”，许多人就认不出来了。
63.关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B.应当依法报审施工图设计文件
C.不得将建设工程肢解发包
D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续
【答案】D
【解析】本题D为去年刚考核的知识点。先报质监后领施工许可证，顺序不能记错。
64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.不需要进行大修即可继续使用的年限
C.安全使用不低于50年
D.工程竣工验收合格之日起5年
【答案】A
65.关于工程质量检测的说法，正确的是()。
A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测
B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备
C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档
D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账
【答案】D
【解析】本题也是去年刚考过的知识点，P272正中间(二)，多选改为单选。这考试危害最广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。
66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。
A.技术规范 B.拆装方案
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
C.设备运至现场的运输方案 D.进度控制横道图
【答案】B
67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。
A.保证本单位安全生产投入的有效实施 B.及时、如实报告生产安全事故
C.为从业人员缴纳意外伤害保险费 D.建立、健全本单位安全生产责任制
【答案】C
【解析】超纲。本题为第二版教材内容，第三版教材已删除。
68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。
A.吊销资质证书 B.罚款
C.停业整顿 D.降低资质等级
【答案】B
【解析】本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢?整本书背下来，也不见得就能做对;一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的;问你“不包括”哪个，你选最严重的。
69.根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。
A.在投标时为职工办理意外伤害保险
B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
C.在中标后为职工办理意外伤害保险
D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
【答案】D
70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。
A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得
B.当地投标企业较少
C.施工主要技术采用特定专利或专有技术
D.军队建设项目
【答案】C
二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。
A.不得压缩合同工期 B.按设计图纸施工
C.与监理单位建立友好的沟通关系 D.严格履行企业质量管理认证体系
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
E.不擅自修改设计文件
【答案】BE
【解析】本题考核施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计。
72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。
A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责
B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任
C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责
E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任
【答案】ABC
【解析】总分包的质量连带责任和安全连带责任，每年都考。连带责任分内部效应和外部效应。在内部：总承包可以依照约定要求分包单位承担责任;但这种内部约定对外不得对抗建设单位。很多同学估计B不敢选，但要记得上课时一再强调的：多选题不选永远是对的。
73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。
A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准
B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C.不得破坏文物保护单位的历史风貌
D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准
E.全国重点文物保护单位不得拆除
【答案】AD
【解析】考核《文物保护法》第十七条~二十条规定。A，文物保护单位控制地带的划定，经省级政府批准。D去年考过，文物保护单位控制地带内的爆破作业，经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，但注意有例外：全国文物保护单位控制地带内的爆破作业，不由国务院批准，而是由省级政府批准。
74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。
A.工程概况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容
C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任
E.保修单位名称、详细地址
【答案】BD
75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。
A.货物运输 B.人员伤害
C.房屋权属 D.土地使用权出让
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
E.建设工程施工合同
【答案】CD
【解析】不动产纠纷，适用专属管辖。
76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。
A.该仲裁协议当然无效
B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效
C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁
D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构
E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效
【答案】BE
【解析】P326倒数第2段。根据《仲裁法》第18条：仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议;达不成补充协议的，仲裁协议无效。
77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有()
A.投标文件 B.中标通知书
C.符合要约规定的售楼广告 D.拍卖公告
E.招标公告
【答案】ABC
【解析】A属于要约，B属于承诺,C属于要约。DE属于要约邀请。
78.关于建设工程保险的说法，正确的有()。
A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期
【答案】BE
【解析】本题A是教材P41(一)的原文，但我建议不选，理由是A为《建设工程施工合同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个文本呢?如果双方约定本工程不投保一切险呢?
79.连带责任保证的法定保证期间属于()。
A.诉讼时效期间 B.可变期间
C.除斥期间 D.指定期间
E.不可变期间
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
【答案】CE
【解析】本题为司法考试原题，超纲。
80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的
D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 【答案】ABE
【解析】本题为今年6月份二级刚考过的题。注意D为预告解除，而并非随时解除的情形。
81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。
A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行
B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间
C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行
D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行
E.履行费用负担不明确的，由债权人承担
【答案】ABC
【解析】本题略超纲，考核合同法62条。是原第二版教材的考点，第三版教材P122正中间一段，已经删改的七零八落了，所以上课只讲了价格约定不明的情况。
82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。
A.事故发生地点 B.人员伤亡数量
C.直接经济损失数额 D.事故发生时间
E.社会影响程度
【答案】BCE
【解析】选BCE是因为这三项是教材P240第一项的原文表述。但我认为教材根本是在瞎写。根据《条例》第三条，决定事故级别的只有两项：事故伤亡人数和直接经济损失。《条例》只规定过社会影响恶劣的事故，可以按《条例》规定的程序进行调查，但从未规定过社会影响恶劣，就可以导致事故级别发生变化。
83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋 B.城市大型立交桥
C.抢险救灾工程 D.实行开工报告审批制度的建筑工程
E.城市居住小区
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
【答案】ACD
84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。
A.合同自办理物权登记时生效 B.未办理物权登记合同无效
C.合同生效当然发生物权效力 D.合同自成立时生效
E.未办理物权登记不影响合同效力
【答案】DE
【解析】去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评价;合同效力，由《合同法》评价;物权效力与合同效力无关。
85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。
A.双方约定的其他地方 B.原告住所地
C.被告住所地 D.合同履行地
E.合同签订地
【答案】BCDE
【解析】考核P307倒数第3段。民事诉讼法25条，协议管辖。
86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()
A.调解只能在民事诉讼阶段进行
B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议
D.仲裁实行一裁终局制
E.民事诉讼实行两审终审制
【答案】BCDE
【解析】05年一级真题，稍有修改。
87.申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()
A.安全防护设施搭设计划 B.专项安全施工组织设计方案
C.书面委托监理合同 D.安全施工组织计划
E.安全措施费用计划
【答案】ABE
【解析】P253第六项最后一段。
88.建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()
A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的 B.未取得施工许可证擅自施工的 C.将承包的工程转包或者违反分包的
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
D.发生过安全事故的
E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的 【答案】ABCE
【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(一)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(二)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的;(三)未取得施工许可证擅自施工的;(四)将承包的工程转包或违法分包的;(五)违反国家工程建设强制性标准的;(六)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;(七)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(八)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(九)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的;(十)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;(十一)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(十二)其它违反法律、法规的行为。
89.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。
A.受自然地域环境限制的
B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C.施工主要技术需要使用某项特定专利的 D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的 【答案】ABDE
【解析】C，属于招标项目经批准转为直接发包(P83倒数第4段)的情形;ABDE，属于公开招标项目经批准转为邀请招标的情形(P84第3段)。这种题型是第一次考，预计今后几年将成为命题热点。
90.根据代理权获得的方式不同，代理可分为()
A.指定代理 B.隐名代理
C.委托代理 D.居间代理
E.法定代理
【答案】ACE 91.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()
A.工程规划许可证 B.设计单位资质等级证书
C.工程勘察设计文件 D.中标通知书及施工承包合同
E.用地规划许可证
【答案】ABD 资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
【解析】P280第六项第3段。去年考了第六项的第1段，今年同时考了第1段和第3段。
92.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括()
A.分部、分项工程全体施工人员名单 B.竣工验收报告
C.设计变更通知单 D.隐蔽验收记录及施工日志
E.竣工图
【答案】BCDE
【解析】P288(二)项。从本卷87，91，92题来看，这些经典考点上的命题，有具体化、变态化的迹象，即不再提纲挈领的考标题，而考其中某一个条件的具体内容。我不认为这种题目会成为法规考试的趋势，换个人命题又会纠正回来。
93.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。
A.建筑材料供应商 B.勘察设计单位
C.施工企业 D.建设单位
E.设备供应商
【答案】ACE
【解析】去年一级考过。
94.关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有()
A.责令改正,没收违法所得
B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款
C.追究刑事责任
D.责令停业整顿,降低资质等级
E.情节严重的,吊销资质证书
【答案】ABDE
【解析】P69正中间第五项。
95.施工企业承揽业务不良行为的认定标准有()
A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.以欺骗手段取得资质证书的 C.将承包的工程转包或违法分包的
D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的 【答案】ACD
【解析】B属于资质不良，E属于质量不良。
96.申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
则仲裁委员会应()
A.中止仲裁程序 B.不予受理反请求
C.审查反请求是否符合受理条件 D.将案件移送相关人民法院
E.继续审理原仲裁申请
【答案】CE
【解析】超纲。百度参见《仲裁法》25条和27条。
97.仲裁协议应当具备的内容有()
A.仲裁事项 B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.仲裁委员会的住所地 D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
【答案】ABDE
98.具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但()可以停止执行。
A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的 E.被申请人被撤销的 【答案】BD
99.根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有()。
A.警告 B.没收违法所得
C.责令企业停产停业 D.吊销营业执照
E.行政拘留
【答案】ABC
【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。D，法律和行政法规方可设定;E，法律方可设定。
100.施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。
A.建立、健全本单位安全生产责任制
B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
C.保证本单位安全生产投入的有效实施
D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
E.编制专项工程施工方案
【答案】ABCD
【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
第五篇：2013年一级建造师工程法规真题答案解析
全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》2013年真题解析
【注】试题代码不同，试题顺序不同，请考生根据自己所做试卷进行核对！
一、单选题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门的是（）A.《全国人民代表大会组织法》
B.《中华人民共和国国籍法》
C.《中华人民共和国反垄断法》
D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》
【参考答案】C 【参考解析】《反垄断法》属于经济法。参见教材P2
2、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。
A.设计错误 B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故 D.工艺不完善
【参考答案】C 【参考解析】建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。参见教材P40。
3、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）
A.处分 B.暂扣执照
C.回复原状
D.罚金
【参考答案】D 【参考解析】刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产。参见教材P46。
4、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护工作。
A.15天 B.1个月
C.2个月
D.3个月
【参考答案】B 【参考解析】在建工程在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。参见教材P54
5、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部分 B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门 D.授权的镇人民政府
【参考答案】C 【参考解析】以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地出
让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。参见教材P51
6、关于建筑工程施工许可证管理的说法，错误的是（）
A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前臵条件
B.保证工程质量和安全的施工措施在申请施工许可证前编制完成C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
【参考答案】A 【参考解析】只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可。参见教材P51。
7、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）
A.无资质承包主题的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护
B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
【参考答案】D 【参考解析】实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包主张方主张权利，实际施工人以转包、违法包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。参见教材P65。
8、施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）
A.施工企业负责人 B.专职安全员
C.专职消防安全员 D.项目负责人 【参考答案】D 【参考解析】施工单位是主要负责人是本单位的消防安全负责人；项目负责人则应是本项目施工现场是消防安全负责人。参见教材P235
9、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。
A.公安机关 B.做出决定的公安机关消防机构
C.人民法院 D.建设行政主管部门
【参考答案】D 【参考解析】当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行参见教材P239。
10、某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元根据《生产安全事故报告和调查处罚案倒》，该事故等级为（）
A.特别重大事故 B.较大事故
C.重大事故 D.一般事故
【参考答案】B 【参考解析】较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人
以下重伤参见教材P235
11、根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）
A.一代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果自被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
【参考答案】A 【参考解析】《民法通则》规定，公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任
12、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担
A.设备使用单位
B.具有相应资质的单位
C.设备出租单位
D.检验检测机构
【参考答案】B 【参考解析】安装、拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质。参见教材P258。
13、关于发包人受到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款
【参考答案】B 【参考解析】B项参见教材293。A项有争议解析:发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在《建设工程价款结算暂行办法》规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。
14、根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成C.首席仲裁员可以当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
【参考答案】C 【参考解析】仲裁庭组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者明仲裁员组成。参见教材P328。
15、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场
A.12 B.36
C.48 D.2
4【参考答案】D 【参考解析】文物行政部门应该在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见
16、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）
A.电工 B.架子工
C.钢筋工 D.起重信号工
【参考答案】C 【参考解析】建筑行业属于特种作业人员有： 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员，特种作业人员必须经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗
17、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）
A.施工划总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位
D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
【参考答案】A 【参考解析】劳务分包无需经总包的认可。
18、关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）
A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具
B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度
C.对各类能源消耗实行分类计量和统计
D.对能源消费应实行包费制
【参考答案】D 【参考解析】任何单位不得对能源消费实行包费制。
19、下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）
A.食品加工生产企业 B.建筑施工企业
C.烟花爆竹生产企业 D.矿石企业
【参考答案】A 【参考解析】《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
20、施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门 B.设计单位或监理单位
C.工程质量监督机构 D.建设单位或监理单位
【参考答案】D 【参考解析】较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤参见教材P235。
21、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）
A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格
C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
【参考答案】A 【参考解析】检测机构不得转包业务
22、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为（）
A.简易交付 B.占有决定
C.指示交付 D.拟制交付
【参考答案】D 【参考解析】交付的方式现实交付：标的物由出卖人直接交付给买受人简易交付：标的物在合同订立前已为买受人占有，合同生效视为完成交付占有改定：买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍由出卖人继续占有，但其所有权已转移给买受人指示交付：合同成立时，标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权拟制交付：出卖人将标的物的权利凭证(如仓单、提单)交给买受人，以代替标的物的现实交付
23、根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为（）
A.发明
B.实用新型 C.外观设计
D.设计方案
【参考答案】B 【参考解析】我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。实用新型是指产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型被称为“小发明”。
24、关于人民法院对民事上述案件的二审裁判的说法，正确的是（）
A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决
B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判
D.原判决违反法定程序的，依法改判
【参考答案】C 【参考解析】⑴原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；
⑵原判决适用法律错误的，依法改判；
⑶原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
⑷原判决违反法定程序．可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
25、根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理。
A.企业 B.政府
C.社会 D.行业
【参考答案】B 【参考解析】为了确保建设工程质量，保障公共安全和人民生命财产安全，政府必须加强对建设工程质量的监督管理。因此，《建设工程质量管理条例》规定，国家实行建设工程质量监督管理制度。
26、项目负责人是安全生产责任不包括（）A.对建设项目的安全施工责任
B.确保生产安全生产费用的有效使用
C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程
D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案
【参考答案】D 【参考解析】应该在3年内提出注册，逾期注册需要提供继续教育的证明。
27、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外
B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告
C.依照当事人申请可停止公告
D.公告部门可自行决定是否停止公告
【参考答案】A 【参考解析】行政复议或行政诉讼期间的公告原则上不停止，但行政复议时决定依法停止执行的除外。
28、建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.3年 B.6个月
C.1年 D.2年
【参考答案】A 【参考解析】初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
29、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用。
B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款
C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序
D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
【参考答案】B 【参考解析】未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。参见教材P285
30、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）
A.乙供应商因无过错，无需返还
B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款
D.甲供应商有权直接要求乙应商给付该笔款项
【参考答案】B 【参考解析】不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。
31、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）
A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位
C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的【参考答案】C 【参考解析】《劳动合同法》规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：
(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；
(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；
(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；(6)法律．行政法规规定的其他情形
32、根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（）
A.定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿
B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付
C.报酬约定不清的，定作人有权拒付
D.因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任
【参考答案】A 【参考解析】定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人的损失的，应当赔偿损
失。参见教材P161。
33、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督。
A.施工单位负责项目管理的技术负责人 B.装、拆卸单位的专业技术人员
C.监理单位负责安全的工程师
D．出租单位生产管理人员
【参考答案】B 【参考解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。参见教材P258。
34、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）
A.因显失公平而无效 B.由于分包单位自愿签署而有效
C.仅对总承包单位分包单位有效 D.因违反法律、法规强制性规定而无效
【参考答案】D 【参考解析】按照《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，参见教材P101。
35、根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）
A.终身不予注册
B.吊销执业资格证书，5年内不予注册 C.责令停止执业3年 D.责令停止执业1年
【参考答案】A 【参考解析】建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，行政处罚为终身不予注册。
36、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）
A.评标截止时间前 B.评标开始前
C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内
【参考答案】C 【参考解析】《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
37、对于达到一定规模是危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家进行论证、审查。
A.安全监督管理机构
B.建设单位 C.施工单位
D.监理单位
【参考答案】C 【参考解析】参见教材P229，施工单位应当组织专家进行论证、审查
38、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。
A.营业执照
B.技术人员
C.资金
D.高层管理人员
【参考答案】A 【参考解析】参见教材P105。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
39、公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）
A.不服行政机关作出的行政处分
B.不服行政机关作出的行政处罚决定
C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解 D.部分地方人民政府颁布的规章
【参考答案】B 【参考解析】根据《行政复议法》的规定，有11项可申请行政复议的具体行政行为，结合建设工程实践，其中7种尤为重要：1.对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；
40、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.已签署的工程结算文件
C.完整的技术档案和施工管理资料
D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
【参考答案】B 【参考解析】参见教材P287～288.建设工程竣工验收应当具备的5个条件不包括已签署的工程结算文件
41、关于行政行为特征的说法，错误的是（）
A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为多属于无常行为
D.行政行为具有不可裁量性 【参考答案】D 【参考解析】行政机关的行政行为具有以下特征: ⑴行政行为是执行法律的行为。任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或授权，行政主体不得作出任何行政行为。
⑵行政行为具有一定的裁量性。这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。
⑶行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，即可依法自主作出。
⑷行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。行政相对方必须服从并配合行政行为，否则，行政主体将予以制裁或强制执行。⑸行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。只有当特定行政相对人承担了特别公
共负担，或者分享了特殊公共利益时，方可为有偿的。
42、关于工程监理的说法，正确的是（）A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系
B.工程监理单位可以分包监埋业务
C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务
D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系 【参考答案】D 【参考解析】监理单位不得转让工程监理业务。监理不得与设备的供应单位有隶属关系，也没有分包这个说法。
43、甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）。
A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权
B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司
C.甲拟将房产所有极及土地使用权和地役权一并转让给丙
D.甲拟将房产所有极及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁 【参考答案】C 【参考解析】需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。
44、根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）
A.由于不可抗力致使合同不能履行 B.法定代表人变更
C.事人一方发生合并、分立 D.当事人一方违约 【参考答案】A 【参考解析】法定解除合同。《合同法》第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
⑴因不可抗力致使不能实现合同目的； ⑵在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自已的行为表明不履行主要债务；⑶当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； ⑷当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； ⑸法律规定的其他情形。
法定解除与约定解除的区别在于：法定解除是法律直接规定解除合同的条件，当条件具备时，解除权人可直接行使解除权；约定解除则是双方的法律行为，单方行为不能导致合同的解除。
45、依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）A.发包人驻工地代表
B.工程监理单位
C.设计单位 D.项目技术负责人
【参考答案】B 【参考解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。施工组织设计中须包含安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，还应当编制专项施工方案。工程监理单位要对这些安全技术措施和专项施工方案进行审查，审查的重点在是否符合工程建设强制性标准；对于达不到强制性标准的，应当要求施工单位进行补充完善。
46、下列保险中，属于强制性保险的是（）。A.意外伤害保险
B.建筑工程一切险 C.安装工程一切险
D.工伤保险 【参考答案】D 【参考解析】工伤保险是强制的，意外伤害保险是鼓励上的。参见教材P151
47、根据《公司法》，公司法人成日期是（）之日 A.公司营业执照签发 B.申请公司设立
C.工商管理机关批准 D.组织机构代码证发 【参考答案】A 【参考解析】《公司法》第七条规定：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。
48、不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录 A.乡（镇）B.县
C.市 D.省 【参考答案】B 【参考解析】需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。
49、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）
A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书
B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确
C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计
D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程 【参考答案】D 【参考解析】勘察、设计单位不得违法分包所承揽的工程。参见教材p281。
50、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。
A.抢修 B.抢险
C.抢工期 D.生产工艺要求必须连续 【参考答案】C 【参考解析】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。
51、建设工程质量保修书的提交时间上（）。
A.自提交工程竣工验收报告之日起l5日内
B.工程竣工验收合格之日
C.自工程竣工验收合格之日起15日内 D.提交工程竣工验收报告时
【参考答案】D 【参考解析】建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。
52、特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效期满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月 B.10天
C.l5天 D.2个月 【参考答案】A 【参考解析】《特种设备安全监察条例》第七十四条第四项：“特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿：
（四）未按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求的。
53、根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人
B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人
C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人 【参考答案】C 【参考解析】依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。参见教材P95。
54、根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价
款的（），出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除和同。A.1/3 B.1/
2C.1/5 D.2/3 【参考答案】C 【参考解析】《合同法》第一百六十七条分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。
55、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）。A联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可
B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可
C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件
D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级 【参考答案】C 【参考解析】联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。
56、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是（）。
A.分包单位只对总承包单位负责
B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿
D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 【参考答案】C 【参考解析】分包单位就分包工程和总包单位向建设单位承担连带责任，由分包单位单位造成的质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失，总包可以要求总包单位赔偿，超出总包承担份额的，有权向分包主张权利
57、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期 A.勘察、设计单位
B.监理单位
C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构 【参考答案】A 【参考解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计位鉴定，并根据结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。参见教材p298。
58、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书
B.由行政主管部门主持达成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议 【参考答案】B 【参考解析】当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。
59、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A.施工单位 B.建设单位
C.监理单位 D.建设主管部门 【参考答案】A 【参考解析】隐蔽工程需要经监理单位验收，所以该责任应当由施工单位承担。
60、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除变通事故、活在事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15 B.20
C.30 D.40 【参考答案】C 【参考解析】除交通事故、火灾事故是自事故发生之日起7日内补报事故造成的人员伤亡情况变化，其他事故为30日
61、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）。A.国务院质量监督行政主管部门 B.国务院安全监督行政主管部门
C.国务院建设行政主管部门 D.国务院工商行政主管部门 【参考答案】C 【参考解析】国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作，参见教材P266
62、建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证。A.2 B.1C.3 D.5 【参考答案】B 【参考解析】建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，不予受理或者颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。参见教材P215
63、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）。
A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责
B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同
C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任
D.该行为属于肢解工程发包的违法行为 【参考答案】C 【参考解析】联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任，见教材P94。
64、关于建设工程未经竣工验收，发包人扇子使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持
B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任
D.承包人的保修责任可以免除 【参考答案】B 【参考解析】地基基础、主体结构不受发包人擅自使用的影响，都应在其合理的使用寿命内承担质量责任。
65、监理单位的主要安全责任之一是（）。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议
D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位 【参考答案】D 【参考解析】A是施工单位的责任；B是建设单位的责任；C是设计单位的责任；D是监理单位的责任。
66、建筑市场不良行为信息公布期限一般为（）。A．1个月至2年 B．2个月至1年
C．3个月至2年 D．6个月至3年 【参考答案】D 【参考解析】建筑市场不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年。参见教材P110
67、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件
B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动
C.用人单位未及时足额支付劳动报酬
D.用人单位制定的规章制度违法法律、法规的规定，损害劳动者的权益 【参考答案】B 【参考解析】用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危机劳动者人生安全的，劳动者可以立即解除合同，不需事先告知用人单位，见教材P141 68、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。A． 法律
B． 行政法规
C． 部门规章 D． 地方性法规 【参考答案】C 【参考解析】《工程项目招标范围和规模标准规定》属于部门规章。参见教材P4。
69、乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协力扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是
（）。
A.应以备案合同作为结算工程价款依据
B.该补充协议属于可撤销合同
C.应以补充协议作为结算工程价款依据
D.乙方行为构成合同违规 【参考答案】A 【参考解析】建设工程纠纷中，应以备案合同作为结算工程价款的依据。
70、根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。
A． 债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B． 同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿
C． 同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿
D． 抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
【参考答案】D 【参考解析】抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。参见教材P37。
二、多选题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至 少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）71、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B.应当以鉴定合格日期为竣工日期
C.鉴定日期为顺延工期的期间
D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期 【参考答案】BC 【参考解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释[2004]14号第十四条之规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移战友建设工程之日为竣工日期
第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量鉴定合格的，鉴定日期为顺延工期期间。
72、关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）。
A．贷款人不得预先在本金中扣除利息
B．借款人应当按照约定的用途使用借款
C．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还
D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保
E．贷款人有权处臵拒不还款的借款人的其他财产 【参考答案】ABD 【参考解析】借款人应当按照约定的期限返回本金，对借款期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
73、下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）。A．赔礼道歉 B．支付违约金
C．赔偿损失 D．采取补救措施 E．罚金 【参考答案】BCD 【参考解析】合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。
74、施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（）。A．组织制定安全施工措施 B．消除安全事故隐患
C．及时、如实上报安全事故 D．编制安全生产规章制度和操作规程
E．确保安全生产费用的投入 【参考答案】BCE 【参考解析】项目负责人的安全生产责任主要是：(1)对建设工程项目的安全施工负责；
(2)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；(3)确保安全生产费用的有效使用：
(4)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；
(5)及时、如实报告生产安全事故情况。DE为施工单位的安全生产责任制度
75、根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。A.监察机关 B.人民法院
C.公安机关 D.人民检察院 E．工会 【参考答案】ACDE 【参考解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条 事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。
76、下列情形导致要约失效的有（）。
A．拒绝要约的通知到达要约人
B．要约人依法撤销要约
C．要约人依法撤回要约
D．承诺期限届满，受要约人未作出承诺
E．受要约人对要约的内容作出实质性变更 【参考答案】ABDE 【参考解析】《合同法》第20条规定：有下列情形之一的，要约失效: 1．拒绝要约的通知到达要约人； 2．要约人依法撤销要约；
3．承诺期限届满，受要约人未作出承诺； 4．受要约人对要约的内容作出实质性变更。
77、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。
A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程
B.勘察问价应注明工程使用年限
C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计
D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责
E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定 【参考答案】ACD 【参考解析】《建设工程质量管理条例》第十八条 从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽工程。
第十九条 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。
注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。
78、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同为约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B.丙的保证方式为连带责任保证
C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担责任
E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 【参考答案】BE 【参考解析】当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保
证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。
79、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）
A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证
B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告
C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件
D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准
E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造 【参考答案】ABCD 【参考解析】施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准。
80、根据《工程建设项目施工招标投标方法》。下列情形应按废标处理的有（）A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金
B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点
C.投标文件未按照招标文件密封
D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字
E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议 【参考答案】BE 【参考解析】投标文件有下列情形之一的，有投标委员会初审后按废标处理、1.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 2.为按规定格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的、3.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外
4.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致 5.未按照招标文件要求提交投标保证金的 6.联合体投标未附联合体各方共同投标协议
81、建设工程以赔偿随时方式承担违约责任的构成要件包括（）
A.违反职业道德规范
B.造成随时后果
C.具有违法行为 D.违反建筑企业内部文件
E.违约行为与财产等损失之间有因果关系 【参考答案】BCE 【参考解析】承担赔偿损失责任的构成要件是：(1)具有违约行为；(2)造成损失后果；
(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系；
(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。
82、根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确是有（）。
A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程
C.建设单位制定分包单位，总承包单位必须采用
D.严禁个人承揽分包工程业务
E.劳务作业分包可不经建设单位认可 【参考答案】AE 【参考解析】承包工程的单位必须持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。这一规定同样适用于工程分包单位。不具备资质条件的单位不仅不可以进行工程承包，也不得承接分包工程。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》还规定，严禁个人承揽分包工程业务。需要注意的是，分包工程须经建设单位认可，不等于建设单位可以直接指定分包人。《工程建设项目施工招标投标管理办法》规定，“招标人不得直接指定分包人。”《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》也规定，“建设单位不得直接指定分包工程承包入。”对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。
83、注册建造依法享有的权利包括（）。A．获得相应劳动报酬
B.保管和使用本人注册证书、职业印章
C.接受继续教育
D．在本人执业活动中形成的文件签字并加盖职业印章
E．保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密 【参考答案】ABCD 【参考解析】注册建造依法享有的权利包: ⑴使用注册建造师名称；
⑵在规定范围内从事执业活动；
⑶在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章； ⑷保管和使用本人注册证书、执业印章； ⑸对本人执业活动进行解释和辩护； ⑹接受继续教育；
⑺获得相应的劳动报酬；
⑻对侵犯本人权利的行为进行申述。E是义务
84、施工企业必须变更10日以内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更的情形有（）
A.企业股东变更 B.企业名称变更
C.企业法人变更 D.企业设立分公司
E.企业注册地址变更 【参考答案】BCE 【参考解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。
85、下列情形能够引发合同之债的有（）
A.建设单位拖欠工程进度款 B.施工中偷工减料造成的损失
C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D.噪声污染使周边居民无法正常休息
E.建材供应商供应的建筑材料不合格 【参考答案】AE 【参考解析】D为侵权之债
86、下列标准属于强制性国家标准的有（）。
A.行业专用的质量标准 B.工程建设通用是安全标准
C.工程建设行业专用的制图方法标准 D.工程建筑通用的试验标准
E.工程建设行业专用的评定方法标准 【参考答案】BD 【参考解析】参见教材P262。工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：
（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；
（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；
（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准
87、某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照是规范性法律文件包括（）A.各地的地方法规
B.法律、行政法规
C.案件所在县人民政府公开发布的规定
D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章
E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章 【参考答案】ABE 【参考解析】参见教材P341。人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件，人民法院审理民族自治地方的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照国务院、委根据法律和国务院的行政法规、决
定、命令制定、发布的规章以及省、自治区、直辖市和省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定、发布的规章。
88、根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）A.依照企业破产法规定进行重整的B.生产经营发生严重困难的
C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的
D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的
E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
【参考答案】ABDE 【参考解析】可以经济性裁员的情形：依照企业破产法规定进行重整的生产经营发生严重困难的企业转让、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的其它致使劳动合同无法履行
89、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案提交的材料有（）A.工程竣工验收备案表 B.住宅使用说明说
C.工程竣工验收报告 D.施工单位签署的工程质量保修书
E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件 【参考答案】ACDE 【参考解析】工程质量竣工备案需提交的资料： 工程竣工验收备案表 工程竣工验收报告规划、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊工程验收合格证明文件施工单位签署的工程质量保证书住宅质量保证书和住宅使用说明说本题由于是大型公共建筑，不是住宅，所以不需要提供住宅质量保证书和住宅使用说明。
90、关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）A.已经确定施工企业
B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查
C.建设资金已经落实
D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理
E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告 【参考答案】ABCD 【参考解析】申请领取施工许可证，应当具备下列条件： 1.已经办理该建筑工程用地批准手续；
2.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证； 3.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 4.已经确定建筑施工企业
5.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 6.有保证工程质量和安全的具体措施 7.建设资金已经落实
8.法律、行政法规规定的其他条件（按照规定应该委托监理的工程已委托监理）
91、必须实施鉴证取样和送检的试块、试件和材料的有（）A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块
C.用于承重机构的钢筋及连接头试件
D.所有是水泥材料
E.地下、屋面、厕所间使用的防水材料 【参考答案】ABCE 【参考解析】涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30％。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：
(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；
(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；
(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。
92、施工作业人员享有的安全生产权有（）A.纠正和处理违章作业
B.拒绝连续加班作业
C.拒绝冒险作业
D.紧急避险
E.对施工安全生产提出建议
【参考答案】BCDE 【参考解析】施工作业人员享有的安全生产权有:(一)施工安全生产的知情权和建议权(二)施工安全防护用品的获得权
(三)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权(四)紧急避险权
(五)获得意外伤害保险赔偿的权利(六)请求民事赔偿权
93、在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）
A.继续按照施工图纸施工 B.按照技术标准修改图纸
C.按照标准图集施工 D.及时提出意见和建议
E.通过建设单位要求设计单位予以修改 【参考答案】DE 【参考解析】施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工。不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错 的，应当及时提出意见和建议。
94、施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有（）A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的
B.在尚未竣工的建筑物内设臵员工集体宿舍的
C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施
D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
E.未按照节能设计进行施工的 【参考答案】BCD 【参考解析】针对上述选项，施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有:(1)未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后登记的；
(2)在尚未竣工的建筑物内设臵员工集体宿舍的；
(3)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的；
(4)使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
95、根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可制度。A.矿山企业
B.建筑企业
C.日用化学生产、经营、储存单位
D.危险化学生产、经营、储存单位
E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业 【参考答案】ABDE 【参考解析】《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
96、根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有（）
A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织
B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和理由
D.事实清楚，证据确实充分
E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖 【参考答案】ABCE 【参考解析】《民事诉讼法》规定，起诉必须符合下列条件： ⑴原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织； ⑵有明确的被告；
⑶有具体的诉讼请求、事实和理由；
⑷属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
97、根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形俄，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。
A.双方当事人均不满意仲裁结果
B.没有仲裁协议
C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由
D.没有对另一方当事人形成强制作用
E.裁决事项超出仲裁委员会权限 【参考答案】BCE 【参考解析】当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：(1)没有仲裁协议的；
(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所依据的证据是伪造的；
(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；
(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出
98、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）
A.对施工质量负责
B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工
C.对建筑材料、设备等进行检验检测
D.建立健全施工质量检验制度
E.审查批准高大模板工程的专项施工方案 【参考答案】ABCD 【参考解析】施工单位对施工质量负责；建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工；施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用；施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录；施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训，未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。
99、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为
C.委托书授权不明的代理行为
D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人
E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的 【参考答案】AC 【参考解析】经追认的越权代理和被代理人明知代理人的代理行为违法不表示反对的由被代理人承担后果。
100、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）
A.编制施工安全生成规章制度和操作资料
B.向施工单位提供准确的地下管线资料
C.对拆除工程进行备案
D.保证设计文件符合工程建设强制性标准
E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险 【参考答案】AE 【参考解析】建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前．将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：(1)施工单位资质等级证明；
(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明：(3)拆除施工组织方案；
(4)堆放、清除废弃物的措施。
A.E.施工单位安全责任 D.设计单位安全责任
点击咨询 