2017年一级建造师法规数据统计大全

第一篇：2017年一级建造师法规数据统计大全

法规数据

1、地方法规不与宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方法规抵触的，应当在4个月内予以批准

2、行政法规、地方性法规、单行条例、规章应当在公布30日内备案

3、发明专利权20年；实用新型专利权和外观设计专利权10年

4、国务院收到发明申请后，经初步审查符合要求的，自申请日起18个月公布

5、发明专利申请自申请日起3年内，进行实质审查

6、商标有效期应当在期满12个月内申请续展注册，可以给予6个月宽展期

7、著作保护期为作者终生及其死后50年

8、人民法院收到侵害专利权诉讼，在48小时内作出裁定，特殊情况延长48小时

9、人民法院采取保全措施后，30工作日内不依法申请仲裁，解除保全

10、注册商标没有正当理由3年内不使用，任何人可以申请注销；商标局在收到申请9个月内作出决定，特殊情况延长3个月

11、假冒注册商标，情节严重的处3年以下有期徒刑或者拘役；特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑

12、安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月

13、工程投资额在30万以下，建筑面积在300㎡以下，可以不申请办理施工许可证

14、建设工程不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%；建设工期超过1年的，到位资金原则上不少于30%

15、自领取施工许可证3个月内开工，延期以2次为限，每次不超过3个月

16、建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证

17、已故不能按期开工超过6个月，应当重新办理开工报告批准手续

18、未取得开工报告或施工许可证擅自开工，处合同价款的1%~2%罚款；对施工单位处以3万元以下罚款

19、伪造施工许可证、欺骗、贿赂取得，处以1万以上，3万以下罚款；直接责任人处单位罚款的5%~10% 20、资质证书有效期5年，期满前3个月，向原发证机关提出延续申请

21、资质证书有效期内，1个月内办理资质证书变更手续，变更15日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案

22、未取得证书、超越资质承揽，处工程合同价款2%~4%罚款

23、转包、违法分包，处工程合同价款0.5%~1%罚款

24、因执业受到刑法，5年内不予注册；其他刑法3年内不予注册；吊销注册证书2年内不予注册；在担任项目经理期间发生重大质量事故和安全事故3年内不予注册

25、注册建造师提供虚假注册资料，1年内不予注册；欺骗、贿赂3年内不予注册

26、执业人员违反法律法规，造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；情节特别恶劣，终身不予注册

27、施工单项合同估算价在200万以上；重要材料、设备100万以上；勘察、监理、设计50万以上；总合同价3000万以上必须招标

28、招标人必要澄清在截止投标日期前15日修改（提交资格预审截止3日前）

29、自招标文件发出之日起至投标人提交文件截止，最短不少于20日 30、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出

31、对招标控制价有异议的，应当在控制价公布5天内书面提出，招标人2天内答复

32、招标人应当在收到异议之日起3日内作出答复

33、资格预审文件或招标文件发售期不少于5日

34、评标委员会，成员人数为5人以上单数，技术、经济专家不少于总数的2/3

35、建设单位将工程肢解发包，处合同价款0.5%~1%罚款

36、招标人应当在投标人书面撤回通知之日起5日内退还投标保证金

37、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标和未中标人退还投标保证金

38、招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日

39、投标人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出，招标人自收到异议之日起3日内作出答复

40、招标人自确定中标人之日起15日内，向有关行政机关监督部门提交招投标情况说明

41、履约保证金不超过中标合同价的10%

42、行政监督部门自收到投诉之日起3个工作日内作出决定是否受理投标投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定

43、招标人与投标人订立背离合同实质性协议，处中标项目金额的0.5%~1%罚款

44、建筑市场诚信行为记录信息公布时间为行政处罚决定作出7日内

45、已建立劳动关系，未订立合同的，应当自用工之日起1个月内订立劳动合同

46、劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1~3年，试用期不超3个月；3年以上和无固定期限，试用期不超6个月；已完成一定工作任务合同或不满3个月合同期，不得约定试用期

47、集体合同订立后，应当报送劳动行政部门，自收到之日起15天内未提出异议，集体合同生效

48、承包人行使优先权的期限6个月

49、在本单位连续工作满15年且距离法定退休年龄不足5年，不得依照劳动合同法40条

50、每满1年支付1个月工资；劳动者月工资高于地区月平均工资3 倍的，向其按照3倍发放，最高不超过12年

51、临时工作岗位指存续时间不超过6个月的岗位

52、劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同

53、失业人员：累计缴费1~5年，领取失业保险金12个月；累计缴费5~10年，领取失业保险金18个月；累计缴费超过10年，领取失业保险金一共24个月；

54、劳动争议仲裁的有效期为1年

55、劳动争议对仲裁裁决不服，可以在收到仲裁裁决书15日内向人民法院诉讼

56、租赁合同约定期限不得超过20年，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式

57、夜间噪声最大限值的幅度不得超过15db

58、土方作业阶段，作业区目测扬尘高度小于1.5m；结构施工、安装装饰阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m

59、力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%；建筑物拆除产生的废弃物大于40%；碎石、土方建筑垃圾，力争大于50% 60、力争施工中非传统水源和循环水的再利用率大于30% 61、注册执业人员未执行建筑强制标准的，由县级以上人民政府主管部门责令停止执行3个月~1年；情节严重的，由颁发资格证书部门吊销证书，5年内不予注册

62、建筑企业变更名称、地址、法定代表人，应当在变更后10日内，办手续 63、提供虚假材料办理安全生产许可证，1年内不得申请安全生产许可证；欺骗、贿赂3年内不得办理

64、建筑企业负责人定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25% 65、项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80% 66、合同工期在1年以内的，建设单位预付安全防护费不得低于该费用总额的50%；合同工期在1年以上的不得低于30% 67、特种设备使用单位应当在使用前或投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理部门办理使用登记

68、在检验合格有效期届满1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求 69、职工发生事故伤害或职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内，提出工伤认定申请；职工或亲属在伤害之日起1年内申请

70、社会保险行政主管部门应当自受理工伤认定申请60日内作出决定；事实清楚、权利义务明确的，应当在15日内作出工伤认定 71、国家标准实施后，一般在5年内进行复审1次 72、涉及结构安全试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取数量的30% 73、建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料

74、公安机关消防机构应当在自受理消防验收申请之日起20内组织验收 75、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告

76、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中违反国家规定，应当在收讫备案资料文件15日内，责令停止使用，重新组织验收

77、普通诉讼时效期间2年；伤害、拒付租金、出售质量不合格、寄存财务丢失1年；国际货物4年；海上货物1年；最长20年 78、诉讼中止：最后6个月，因不可抗力或其他障碍

79、诉讼受理，人民法院在7日内立案；5日内将诉讼副本发送被告

80、当事人有权在判决书送达之日起15日内向上一级法院上诉；不服地方一审裁决的，有权在裁决书送达10日内上诉 81、诉讼申请执行期间2年

82、仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内决定是否受理

83、人民调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在基层人民法院申请司法确认

84、行政复议60日内提出

85、行政复议机关应当在5日内决定是否受理

86、行政诉讼：6个月内起诉；行政复议决定书15日内起诉 87、撤销权自1年内没有行使，消灭 88、承包单位将承包的工程转包或违法分包，处罚0.5%~1%；接受转包、违法分包处以1万~3万元罚款

89、安全生产许可证变更10日内备案，无死亡可不审查 90、被撤回资质可在撤回3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

91、发包人延迟竣工，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

92、特种设备安全监督管理部门检查必须有2名以上监察人员参加

93、未在监理人收到提交的竣工验收申请报告42天内完成验收的，以提交日期为实际竣工日期 94、500万以下工程，发包人在20天内审查结算资料；500万~2000万，30天内完成；2000万~5000万，45天内完成；5000万以上，60天内完成审核

95、裁决书自作出之日起发生法律效益；劳动仲裁和法院判决书15天后生效

第二篇：一级建造师法规资料

2010年建设工程法规及相关知识模拟测试试卷

姓名： 学号： 总分：

一、单项选择题（共70题。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．张某于2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年张某与所在单位解除劳动关系并应聘到新的单位上班，则（）。

A．张某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日 B．注册机关应撤销张某的注册证书及印章 C．张某可以仍以原单位职工名义执业

D．张某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日

2．下列关于建造师管理相关制度中正确的是：（）

A．建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年 B．大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任 C．注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用 D．信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

3．按照法律体系的类别划分，《建筑法》、《招标投标法》属于（）。A．民法 B.商法 C.经济法 D.法律

4.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。

A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

5.某建设单位长期拖欠施工单位工程进度款，则拖欠进度款项是工程建设法律关系的（）。

A.主体 B.义务 C.客体 D.内容

6．王某原是甲建筑公司的采购员，长期负责与乙建材公司进行业务往来。王某辞职后又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同，乙公司虽然知道王某辞职的事却未予理会。则该钢材采购合同效力是（）。

A．可撤销、可变更 B.无效 C．按有效处理 D.效力待定 7.在工程施工中，施工单位甲委托材料商乙采购国家已经明令淘汰的产品在工程中使用，由此而造成工程质量事故，请问该法律责任应由（）承担。

A.甲单位 B.乙单位 C.甲和乙连带 D.甲或乙一方 8.下列情形中构成不当得利之债的是（）。

A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B．建设单位在开工之初按照约定支付工程预付款 C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项 D．施工单位向劳务分包多支付了劳务报酬

9.某开发商与建筑公司就工程结算款达成延期付款协议，由另一投资公司承诺对所款项支付承担连带责任，后付款期至开发商仍未按时付款，则建筑公司（）。

A.只能要求开发商支付所欠款项

B.在开发商没有履行能力的情况下，才可以要求投资公司支付所欠款项 C.可以同时要求开发商和投资公司支付款项 D.不能单独要求投资公司支付款项

10.王军是某施工单位的项目经理。2008年8月，他租了一台压路机，租期为一年。2008年10月，李海找到王军，向王军说明该压路机已经作为抵押物被抵押了，他就是抵押权人。同时出示了抵押合同。该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是()。

A.王军不可以继续租用该压路机了

B.王军可以继续租用，但如果在租期内李海需要实现抵押权，就不可以租用了 C.在租期内，李海不可就此压路机实现抵押权

D.租期过后，若李海尚未实现抵押权，就不可以续租了

11.某建筑公司总工程师李某在完成单位工作工程中，利用自己业余时间编著了较为先进的《高层烟筒滑模法施工工艺》，则关于该作品的使用表述错误的是（）。

A.该作品著作权由李某享有

B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用 C.李某完全可以将该作品著作权许可第三人使用 D.经单位同意，李某可以许可第三人使用

12.法律规定发明专利权的期限为（）年，自（）起计算。A.10，申请日 B.10，注册日 C.20，申请日 D.20，注册日 13．甲施工企业租用乙公司脚手架，合同约定2005年12月31日到期，一次性支付全部租赁费，但到期后甲一直未付；2006年6月1日，甲乙所在地区发生强烈地震造成通信及正常事务严重受损，直至8月1日恢复正常，则乙的诉讼时效（）。

A．到2007年12月31日止 B．到2007年2月28日止 C．到2007年1月31日止 D．到2006年12月31日止

14.现场两施工单位对堆放某工地的一批钢筋材料都主张为其所有，争议不下，后 一方向法院提起诉讼，请问其应提出什么主张来切实保护自己的合法权益：（）

A.请求排除妨碍 B.请求返还财产 C.请求确认物权 D.请求赔偿损失 15.建设单位申请建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期期限的（）。

A.建筑施工许可证自行废止 B.由发证机关收回 C.建设行政主管机关强令开工 D.取消该建设项目

16．乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则（）

A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿；

B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿； C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿；

D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿；

17．国家推行建筑工程监理制度，（）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A.国务院 B.建设部 C.国家发改委 D.监理协会

18．监理工程师张某在工程监理过程中，发现设计图纸存在瑕疵，则张某（）。A.可以要求设计单位修改设计文件 B.应当要求设计单位修改设计 C.将设计文件修改后交给施工单位实施 D.应当报告建设单位要求设计单位修改设计

19．某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2009年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2009年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）前签订书面建设工程施工合同。

A．2009年3月15日 B.2009年3月20日 C.2009年4月1日 D.2009年4月10日

20．按照《招标投标法》规定，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人少于三个的，招标人应当（）。

A．直接开标 B.适当延长投标截止时间

C.邀请其他具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标 D.重新招标 21．评标委员会在对投标文件进行评审过程中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确作法是（）。

A．修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人后进行评审 C.宣布此次招标投标作废，重新进行招标 D.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 22.某市地铁工程施工作业面内，因大量的水和流沙涌入，引起隧道部分结构损坏及周边地区地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，以及防汛墙局部塌陷并引发管涌，该事故造成直接经济损失约合1.5亿元，依据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于()。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故 23．甲是总包单位，乙是建设单位直接分包的专业分包单位，在施工过程中，乙不服从甲的管理仍继续违章作业，最终乙施工工程发生重大安全生产事故，则（）承担主要责任。

A．建设方 B.甲 C.乙 D.甲和乙 24．以下做法符合法律规定的是：（）

A、某建筑施工企业从业人员为300人，遂配备了兼职安全生产管理人员 B、某危险品生产厂，委托了专业安全生产管理公司提供安全专项服务 C、某建设单位将一扩建项目的安全设施投资纳入了建设项目概算 D、某企业的危险品仓库与员工宿舍在同一幢楼内，但保持了安全距离 25．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理

D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

26．由某专业施工队对建筑外墙面进行防水、防渗施工，该部分工程于2003年5月1日通过竣工验收并合格，问该施工单位按照法定质量保修制度承担保修责任应截至（）。

A.2005年5月2日； B.2006年5月2日； C.2008年5月2日； D.合理寿命期终止日；

27．关于建设项目的环境评价制度，下列说法错误的是：（）A、对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书 B、对可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表 C、对可能造成轻度环境影响的，应当填报环境影响登记表

D、对环境影响很小、不需要进行环境评价的，应当填报环境影响登记表 28．以下不属于建筑工程一切险承保范围的工程是（）。

A．隧道工程 B．飞机场工程 C．石油工程 D．铁路工程 29．某建筑总承包商将主体工程劳务作业分包给某劳务公司，则总承包商缴纳营业税的营业额应为（）。A.总承包合同的承包额 B.总承包合同全部承包额减去分包合同额 C.分包合同额 D.整个工程建安费用 30．对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是：（）

A.时效期间为2个月 B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年

C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

31.大学毕业生小张、小李于2009年7月1日应聘到东方建筑公司参加工作，在与小张订立的劳动合同中约定的劳动期限为2年；而与小李没有约定劳动期限，只约试用期6个月。对此，依据《劳动合同法》，东方建筑公司应最迟在()之前，与小张和小李同时订立书面劳动合同。

A.2009年7月15日 B.2009年8月1日 C.2009年10月1日 D.2010年1月1日

32．根据《建设工程文件归档整理规范》，下列表述错误的是（）。

A.建设单位应当收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并立卷归档

B.建设单位在组织工程竣工验收后，应取得城建档案管理机构出具的认可文件 C.勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接

D.建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案

33．纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳税款，除被责令缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。

A.万分之五 B.万分之二 C.万分之一 D.百分之一 34．下列合同中，不属于《合同法》调整的是（）。A.施工单位与樊某签订的挖掘机租赁合同

B.建设单位与张某签订的借款合同

C.监理单位与拓维设计公司签订的联合投标协议书 D.建筑集团公司与税务机关签订的异地代扣营业税的合同 35．以下属于非实质性变更的是（）。

A．受要约人将要约中的争议解决方式由法院变更为仲裁

B．受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运，费用由受要约人承担 C．受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付 D．受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货 36．甲、乙公司于2008年10月5日签订了一份模板租赁合同，交货地点是北京，但合同中没有对甲的交货时间做出明确规定，合同履行过程中，双方发生争议并未能达成一致，则应按照()履行。

A．乙随时可以要求甲方履行 B．甲随时可以供货 C．乙方必须按照甲方所在地规定时间进行履行 D．乙方可以随时供货，但应当给对方必要的准备时间 37．关于缔约过失责任的表现方式，说法不正确的是：（）

A.在订立合同时故意提供虚假情况 B.为拖延合同履行恶意磋商

C.由于合同未签订，将知悉的对方的商业秘密告知其他同行 D.签约谈判时故意隐瞒重要事实

38．甲、乙于2004年5月31日签订木材买卖合同，约定甲于2004年7月1日交货，乙于2004年7月4日付款。6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有交货。则下列表述正确的是（）。

A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同；

B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力 C.甲有权解除合同

D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任

39．2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。

A.2009年1月1日 B.2008年1月1日 C.2012年1月1日 D.2011年1月1日

40．某一购销合同约定交货日期为2005年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2005年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。

A.供货方甲 B.材料商乙 C.买受人丙 D.都不承担责任 41．施工单位于2009年5月1日向水泥厂发出了要约，并在要约中约定了：如果同意，收到文件后15个工作日将货物送到现场。水泥厂于5月5日收到，5月15日做出了完全同意的承诺并以快递的方式当天送达到了施工单位。水泥厂于5月25日将货物送到了现场。请问以下（）是不正确。A．施工单位与水泥厂没有形成有效的合同关系 B．水泥厂的承诺是无效的 C．水泥厂的书面承诺是有效的 D．施工单位有权拒收该货物 42．某混凝土生产厂与施工单位签订了一份商混凝土的供货合同，合同中约定工厂单位每月10日向施工单位上报上个月的商混凝土的使用量，施工单位根据使用量支付工程款，则（）。

A．不管什么情况发生，工厂都先履行义务，否则就要承担违约责任

B．如果工厂有确切证据证明施工单位已申请破产，就可以要求施工单位提供担保证明其可以继续履行合同

C．如果工厂有确切证据证明开施工单位不能支付工程款，就可以终止履行合同 D．如果工厂有确切证据证明施工单位不能支付工程款，就有权要求施工单位必须先付款再供货

43．甲建设单位拖欠乙施工单位1000万元工程款未付，经多次协商，甲、乙商定由丙材料商代替甲还款1000万，甲与丙签订了转让协议。后乙向丙主张付款时，丙以债权超过诉讼时效为由拒绝。下列说法中正确的是：（）。

A．甲、丙之间的转让符合法定程序 B．超过诉讼时效的债权不得转让 C．超过诉讼时效的抗辩只能由甲行使 D．甲、丙之间的转让协议对乙不发生效力 44．以下关于代位权的说法正确的是：（）

A.代位权可以通过向第三人主张权利而行使 B.债权人行使代位权应以债务人的名义

C.行使代位权的费用由债权人负担 D.债务人的债权必须已经到期 45.某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可。在后续合同履行时正确做法是：（）。

A.乙向甲交付水泥时要求支付货款，甲应当支付 B.应由丙公司向甲交付水泥并要求支付货款 C.甲应当遵守乙、丙的约定 D.应由乙、丙共同享有连带债权，承担连带债务

46．甲施工单位为工程使用向乙供应商购买钢材，签订合同后，乙因临时缺货，与丙供应商协商由丙直接向甲供货，并将此情况通知了甲；以下说法正确的是：（）

A.甲乙之间的合同为单务合同 Ｂ．因乙通知了甲，可以由丙直接供货

Ｃ．必须经过甲的同意，才可由丙直接供货 Ｄ．该变更属于合同的客体变更 47．某一买卖合同设定了定金条款，其中主合同的标的额为500万元，则定金的数额应为（）万元。

Ａ．80 Ｂ．120 Ｃ．150 Ｄ．200 48．供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是：（）。

A．供应商应及时通知施工方 B．施工方接到通知后有义务防止损失扩大 C．施工方应止损产生的费用由双方合理分担

D．施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

49．某市为举办全国性运动会建设运动场馆，某施工单位承包主场馆装饰部分工程。开工后由于该施工单位自身原因致使工程严重拖期，建设方多次要求要保证进度，确保场馆及时竣工保证运动会按时召开，但拖期状态一直未见好转，严重影响运动会如期举行。下列说法中正确的是：（）

A．建设方可以解除合同

B．建设方可以申请撤销合同并要求施工方承担违约责任 C．建设方应中止合同履行 D．建设方应变更合同 50．关于建设工程价款优先受偿权下列说法错误的是：（）

A.包括工作人员的工资 B.优于经登记的抵押权 C.商品房在消费者没有付清全部房款时，承包人可以行使优先受偿权 D.优先受偿权行使期限为6个月

51．某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。对上例下列说法错误的是：（）。

A．甲、乙之间的合同是违法分包合同；

B．乙承担修复费用后按照甲、乙合同约定支付工程款 C．乙承担修复费用后参照甲、乙合同约定支付工程款 D．人民法院可以收缴甲的违法所得

52．发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应（）。

A．不予支持 B.材料涨价和停工损失都支持 C.材料涨价部分支持，停工损失不支持 D.材料涨价部分不支持，停工损失支持

53．某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。

A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为

B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要 C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付 D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任

54．某建筑施工企业委托业务员李某到外地采购水泥，企业出具的授权书写明：委托本公司的李某采购建筑材料。李某到外地后，为了照顾一位朋友张某的生意，就购买了钢材并与其签订了合同。则该钢材购买合同（）。

A．无效

B.有效 C．必须经过企业的认可 D.可变更、可撤销 55．二审法院对于上诉案件，经过审理，认为一审判决事实清楚，但适用法律错误的，应当（）

Ａ．驳回上诉，发回原审法院重审

Ｂ．开庭重新审理，查明事实后改判

Ｃ．依法改判

Ｄ．裁定撤销原判，发回原审法院重审 56．依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的是（）

Ａ．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证 Ｂ．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目投标

Ｃ．丙行政主管部门处罚过重

Ｄ．丁建设行政主管部门以未经报验为由查封现场吊装设备

57．某仲裁机构对甲公司与乙公司之间的合同纠纷进行裁决后，乙公司不履行仲裁裁决。甲公司向法院申请强制执行，乙公司申请法院裁定不予执行。经审查，法院认为乙公司的申请理由成立，裁定不予执行该仲裁裁决。对此，下列哪一种说法是正确的？（）

Ａ．甲公司可以就法院的裁定提请复议一次

Ｂ．甲公司与乙公司可以重新达成仲裁协议申请仲裁

Ｃ．甲公司与乙公司可以按原仲裁协议申请仲裁

Ｄ．当事人不可以再就该纠纷重新达成仲裁协议，此案只能向法院起诉 58．除当申请重新鉴定的以外，当事人申请鉴定，应当在（）内提出。

A．开庭前7日

B．开庭前15日

C．开庭前30日

D．举证期限 59．下列哪些文书不可以作为民事执行根据？（）

Ａ．仲裁机构制作的发生法律效力的调解书

Ｂ．刑事判决书

Ｃ．发生法律效力的刑事附带民事判决书

Ｄ．公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款的债权文书

60．南丰公司与北富公司因钢材买卖合同发生争议，南丰公司向仲裁委员会申请仲裁，在仲裁中双方达成和解协议，南丰公司向仲裁庭申请撤回仲裁申请。之后，北富公司拒不履行和解协议。下列哪一选项是正确的？（）

A.南丰公司可以根据原仲裁协议申请仲裁

B.南丰公司应与北富公司重新达成仲裁协议后，才可以申请仲裁

C.南丰公司可以直接向法院起诉

D.仲裁庭可以裁定恢复仲裁程序 61．某工程监理机构违反国家规定，降低工程质量标准，为此而造成重大安全事故，则该监理机构涉嫌（）

Ａ．重大责任事故罪 Ｂ．重大劳动安全罪 Ｃ．工程重大安全罪 Ｄ．重大失职罪

62．材料公司为建筑公司送货时货物在工地破损，双方发生纠纷诉至法院，材料公司请劳务分包公司的工人出庭作证。下面关于证人出庭作证的表述中，不正确的是（）项。

A．证人应当出庭作证，并接受当事人的质询

B．材料公司可以根据需要，随时申请证人出庭作证

C．出庭作证的证人应当客观陈述其感知的事实

D．证人不得旁听法庭审理，质询证人时其他证人不得在场，人民法院认为必要时，可以让证人进行对质

63．仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人不可以根据下列（）情形申请撤销仲裁裁决。

A．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

B．裁决所根据的证据是伪造的C．对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D．仲裁裁决适用法律错误

64．限制人身自由的行政处罚，只能由（）来设定。

Ａ．法律

Ｂ．法律和行政法规

Ｃ．规章以上都可以

Ｄ．行政法规 65．下列具体处罚措施中，不属于刑罚处罚主刑种类的是（）。

Ａ．拘役

Ｂ．拘留

Ｃ．管制

Ｄ．有期徒刑并缓刑

66．某经济适用房建设工程由甲施工单位总承包，由于利润较低，甲未经建设单位同意将工程的主体结构部分交给另一家具有总承包特级资质的乙施工企业完成施工并签 定了分包合同。建设单位发现后采取了如下做法，其中可能得到人民法院或仲裁机构支持的是：（）。

A．通知施工单位解除总承包合同 B．通知施工单位解除甲、乙的分包合同 C．通知施工单位撤销甲、乙的分包合同 D．只能要求甲承担违约责任但不能解除合同

67．某开发商为保证工程款的支付，将一栋办公楼、一块土地使用权、一幢尚未完工的住宅楼、四辆奔驰汽车提供给施工单位作为抵押，双方签订了四份抵押合同均未办理登记。后开发商无力支付工程款，施工单位可以对（）行使抵押权。

A．办公楼 B．土地使用权 C．四辆奔驰汽车 D．尚未完工的住宅楼 68．下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是（）。

A.因迟延支付工程款所产生的利息 B.因迟延交付场地而产生的窝工损失 C.承包人支付的材料费 D.因发包方违约而产生的索赔 69．某施工单位依约对博物馆进行装修改造，施工中作业人员李某不小心将馆藏多年的一幅古画划伤破损，博物馆为此提出了赔偿要求，则不能适用的民事责任承担方式是（）。

A.修理

B.更换

C.赔偿损失

D.赔礼道歉

70．下列关于行政处罚的具体措施中，说法错误的是（）。

A.罚款是行政机关对违法者的一种经济制裁，在行政责任中，适用范围较为广泛 B.《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿手段谋取中标的，亦可对单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员处以罚款

C.责令停产停业，往往指令一定期限，同时要求违法者在此期限内进行整改 D.行政拘留的期限是1日以上，14日以下

二、多项选择题（共30题。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，得分）1．建造师不予注册的情形包括（）

A．未达到注册建造师继续教育的要求 B.受到行政处罚，处罚尚未执行完毕 C.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕起至申请注册之日止不满3年的 D.申请人聘用单位被吊销营业执照； E.申请人年龄为66周岁 2．下列规范性法律文件中，（）属于行政法规。

A.《安全生产许可证条例》 B.《工程建设项目施工招标投标办法》 C.《建设工程勘察设计管理条例》 D.《建设项目环境保护管理条例》 E.《建设工程质量管理条例》 3．在建设工程施工过程中，下列属于产生合同之债的情形有（）

A.施工单位与设备出租方签订租赁合同

B.材料供应商与施工单位达成延期付款协议 C.建设单位月进度款超付了15万元 D.施工现场基础坑内坠入行人 E.施工单位与受伤害员工达成补偿协议

4、（）的建筑工程，可以由两个以上承包单位联合共同承包。

a、大型； b、特殊工艺要求 c、结构复杂 d、涉及国家秘密 e、涉及专有技术

5．实施工程监理前，建设单位应当将委托的建设工程（）书面通知被监理的建筑施工企业。

A.监理单位 B.总监理工程师 C.监理内容 D.监理程序 E.监理权限

6．《安全生产法》规定，以下（）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.建筑施工单位 B.矿山单位 C.水上运输单位 D.危险物品的生产、经营单位 E.危险物品的储存单位 7．以下属于安全生产过程中从业人员拥有的权利（）。

A.检举、控告权 B.危险报告 C.紧急避险权 D.赔偿请求权 E.拒绝违章作业权

8．下述（）工程的专项施工方案，应由施工单位组织专家进行论证、审查。

A.降水 B.深基坑 C.高大模板 D.爆破工程 E.地下暗挖 9．下述属于符合办理施工许可证条件的是（）。

A．尚未办理取得建设工程规划许可证，但正在办理过程中 B.工程前期需要拆迁，拆迁计划尚能满足施工进度需要 C.经过招标投标确定了施工企业

D.施工图纸设计文件正在审查过程中 E.建设用地的批准手续已经办理 10．下述工程中，哪些不属于申请施工许可证的工程项目有（）。

A.投资额约为24万元的改造工程 B.工人临时宿舍工程

C.建筑结构形式有特殊要求的工程 D.国务院批准的工程 E.防洪抢险工程 11．甲、乙两建筑公司在某项目中组成联合体以一个投标人的身份共同投标，则在该项目中下列（）行为是被法律、法规所禁止的。

A．甲建筑公司以自己名义单独投标 B.乙建筑公司以自己名义单独投标

C.乙建筑公司与丙建筑公司组成联合体投标 D.甲、乙建筑公司私下约定中标后由甲公司实际施工 E.甲、乙建筑公司签订联合体投标协议

12．招标人认为根据实际招投标情况需要延长投标有效期的，应通知所有的投标人，则下列说法正确的是（）。

A．所有投标人均应同意

B.拒绝延长的投标人可以撤标但投标保证金不予退还 C.拒绝延长的投标人可以撤标并有权收回投标保证金

D.同意延长的投标人延长其投标担保期限但可以适当修改投标文件的实质性内容 E.同意延长的投标人延长其投标担保期限但不得修改投标文件的实质性内容 13．评标委员会在对投标人的投标文件评审时，发现部分投标文件存在以下问题：分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致；大写数额与小写数额不一致；投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是（）。

A．总价与单价不一致的，以总价为准

B.总价与单价不一致的，以单价为准，但单价数额小数点有明显错误的除外 C.大写金额和小写金额不一致的，以大写为准 D.大写金额和小写金额不一致的，以小写为准 E.投标工期延长的视为废标

14．根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人在安全方面的主要职责包括（）。

A．建立、健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.对安全生产状况进行经常性检查，消除生产安全事故隐患 D。保证本单位安全生产投入的有效实施 E.及时、如实报告安全生产事故

15、在工程建设过程中所采取的措施，不符合《消防法》的是（）。A禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。B单位可以根据现场的实际情况挪用消防设施 C可以临时占用消防通道进行施工

D自定消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程 E单位优先购买公安消防机构指定的消防产品

16．按照《建设工程文件归档整理规范》的标准，应当归档的建设工程文件主要包括（）。

A．工程准备阶段文件 B.设计文件 C.施工文件 D.监理文件 E.竣工图和竣 工文件

17.建筑企业甲公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列()情形不符合劳动法的规定。A.劳动合同约定试用期为1年

B.在试用期内，张某不得通知甲公司解除劳动合同

C.在试用期间，张某被证明不符合录用条件，甲公司可随时解除劳动合同 D.张某如被依法追究刑事责任，甲公司可随时解除劳动合同 E.张某如果患病，甲公司可以随时解除劳动合同

18．根据《合同法》规定，合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列（）行为，应当承担缔约过失责任。

A.为了打击竞争对手，而故意与竞争对手对方洽谈合同，造成竞争对手的损失 B.一方当事人故意不告之标的物的使用方法，C.一方当事人故意隐瞒与签约有关的重要事实 D.一方当事人故意提供虚假情况，给对方造成损失 E.一方未尽通知义务，造成对方损害

19．下列关于无效合同主要类型的表述中，不正确的是（）。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B.损害国有企业、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的 D.违反地方性法规的强制性规定 E.一方有恶意，而另一方没有恶意的情况下串通签订合同，损害了私人的利益 20．甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕，甲公司听说乙公司负债累累，怀疑乙不能按时支付货款，遂暂时不向乙公司交货。对此，下列分析正确的有（）。

A.甲公司不交货属于违约行为

B.甲公司可以行使不安抗辩权，暂不交货 C.甲公司有权解除合同

D.甲公司应按约定交货，除非有确切材料证明乙公司无付款能力 E.甲公司有权要求乙公司先支付货款

21.对于建设用地使用权抵押后，该土地上新增建筑物的说法，正确的有()。A.不属于抵押财产 B.属于抵押财产

C.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分

D.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权分开处分

E.新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿 22．某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是：（）。

A．合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成 B．合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状 C．合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效 D．合同解除后，对于未完部分的工程终止履行 E．施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失

23．某工程建设方一直拖欠工程进度款，工程竣工验收时质量存在缺陷，施工方拒绝修复。双方采取的下列做法中正确的是：（）。

A．建设方可以解除合同 B．建设方可以要求减少支付工程款

C．施工方可以解除合同 D．建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款 E．施工方可以要求建设方承担违约责任

24、如果合同中出现条款空缺情况，则解决方法是（）。

A．合同报酬不明确的，按订立合同时履行地的市场价确定 B．履行费用负担不明确的，由货物接收方负担 C．给付货币的，在接受货币一方所在地履行

D．履行方式不明确，按照有利于实现合同目的方式履行 E．履行期限不明确的，只有债务可以随时履行，债权人不得拒绝 25．下列情况中，构成承诺的是（）。

A.甲向乙寄送了价格目录，乙向甲发出了同意此价格的函件

B.甲故意超过承诺期限后发出的完全同意的回复，要约人未做答复的 C.甲向乙发出的中标通知书

D.甲根据招标文件，向招标人提供的投标文件

E．甲直接给乙汇款购买其专利产品，乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品 26．因为发包方迟延支付工程款，承包方准备起诉到法院，又怕影响将来的关系，就准备和解或调解。以下关于解决此项争议的说法中，不正确的是（）。

A.承包方到法院起诉以后，双方就不能再和解

B.双方在法院的主持下达成调解协议，法院制作的调解书具有强制执行的效力 C．法院只在第一审程序中进行调解

D.发包方如果不执行法院的调解书，承包方申请法院执行当中，双方又达成和解协议，原调解书就终止执行。

E.诉讼中发包方愿意还款，承包方撤诉后双方达成的和解协议也具有强制执行 效力

27．某仲裁委员会对甲公司与乙公司之间的仲裁事项作出裁决后，甲公司以仲裁违反法定程序为由，申请法院撤销裁决，人民法院裁定先中止执行。然后经过审查，作出撤销仲裁委员会的裁决。在此情况下，乙公司可以采取下列（）措施。

A．可以要求仲裁委员会裁决此案的原仲裁庭纠正此案程序上的错误，并再次对此案作出裁决

B．可以根据原合同中的仲裁条款再次申请仲裁C．可以与甲公司重新达成仲裁协议申请仲裁

D．可以就合同纠纷向人民法院起诉E．乙公司无权就本案争议事项再申请仲裁或起诉

28．下列承担民事责任的方式中，仅适用于违约责任的是（）。A.恢复原状

B.修理、重做、更换

D.排除障碍

E.消除影响 C.支付违约金

29．某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确的是（）。

A．双方应订立书面的租赁合同，否则无效B．承租人应当在约定期限内支付租金 C．承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任 D．租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司

E．承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付 30．下列关于我国刑罚的种类的表述中，错误的是（）。A.一个罪可以同时适用多个主刑，但不能适用多个附加刑 B.管制是不予关押，由公安机关执行的刑罚方法 C.拘役的期限为3个月以上6个月以下

D.无期徒刑必须附加剥夺政治权利终身E.没收财产为犯罪人非法所得财产

第三篇：2019年一级建造师法规

2015 一级建造师法规 高频考点 记忆口诀

1.联合投标资质：就低不就高；公司合并资质:就高不就低（同一类）2.法规与规章：法规叫条例，规、定、办、细则

3.法律冲突：人大优于政府，中央优于地方，新法优于旧法，特殊优于一般

4.表见代理有效条件：无权 有效 无意 有理

5.招标程序：首尾遍布投资，开瓶即中签

（履行审批手续、委托、编制、公布、投标邀请、资格审查、开标、评标、中标、签约）

6.强制招标标准：5.1.2.3（按工程建设顺序勘察、设计、监理50W单采购100W施工单项200w总投资3000w）

7.可以不招标项目：国军临时抢救小民文物.强制监理项目：重点监理外公豪宅（成片开发的小区）

9.施工许可证：三月开胸（工）验验（延）肺（废），一月中止，一岁核

10.需要施工单位办理的许可：稍安勿躁（安全生产，噪声排放）11必须组织专家论证审查的专项施工方案：高大专家暗挖深坑

12.环评编报文件：一书两表（环境影响报告书、报告表、登记表）

13.劳动合同试用期：313@126（合同期—试用期对应）

14.单位解除劳动合同：笑星兼职十张纸币（效刑兼职、试用、规章、失职、舞弊）

15劳动者单方解除合同：散书三日酬报校长（三书三十日酬保险、保护，无效、法律规章）

16庭审质证顺序：先人（证）后物（证）

17仲裁意见的采纳：仲裁首席忌三心二意施工单位申领许可证： 稍安勿躁 19 建设单位： 施工许可证三同时：劳动卫生、环保、安全（同时设计，同时施工，同时投入使用）安全生产许可证的申领条件：一年两险三人四预案，建章建制装备全，投资配专员，特安全

22.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括：

监理插（监察）话（规划）射（设计）中（中标）合同（关键时刻监理的话还是要听的哦）

23.竣工验收条件：玩设计料理，进场饱嗝(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(二)有完整的技术档案和施工管理资料；(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(五)有施工单位签署的工程保修书。

24.办理施工许可证的条件：徒弟备礼35（烟）安置师祖萧何3-

○

1、用地批准手续 ○

2、取得规划许可证

○

3、现场具备施工条件，拆迁进度符合施工要

○4确定施工企 ○5有经审查图纸资料 ○6有保证质量和安全的具体措施 ○7建设资金落实（钱30，50％）○8强行监理 ○9消防审核

1、发明专利权期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年。

2、普通诉讼时效期间通常为2年，身体受伤，拒付租金，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物丢失的，诉讼时效为1年，涉外诉讼4年。

3、从权利被侵害之日起超20年的，人民法院不予保护。

4、在诉讼时效期间的最后6个月内，诉讼才可以终止。

5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。

6、建设单位领取施工许可证3个月内开工，延期以两次为限，每次不超过 3个月，中止施工满一年，核验许可证，因故不能按期开工超过六个月的，重新办理开工报告。

7、勘察分综合(甲级)，行业(甲乙丙级)，设计分综合(甲级)，行业专业(甲乙丙丁级)，监理分综合(不分级)、事务(不分级)、专业级(甲乙2丙3)。

8、招标人和中标人应在30日内签订书面合同。

9、招标人一般在15日内确定中标人，最迟30日。

10、履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

11、招标人与中标人在签合同后5个工作日内，向未中标人退保证金。

12、招标文件发售时间最少5个工作日。

13、招标人澄清或修改招标文件要在投标文件提交前15天，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日至少20天。

14、工程招标代理分为甲、乙(1亿)、暂定级(6000万以下)。

15、从业人员超300人，应设专职安全员。

16、特重大30人以上死亡，或100人重伤，1亿元经济损失，罚200-500万，重大10-30人死亡，50-100人重伤，5000万到1亿损失，罚50-200万，较大3-10人死亡，10-50重伤，1000万-5000万损失，罚20-50万，一般，3人以下，10人以下重伤，1000万以下损失，罚10-20万。

17、安全事故发生后应于1小时内向县级以上人民政府安全生产监督部门报告，质量事故24小时内报告。

18、事故每级上报时间不超过2小时。

19、自事故发生之日超30日内，伤亡人数有变化的，应补报，道路，火灾事故有变化7天内上报。

20、事故调查级60日内出报告，可延长60天，共120天。

21、重大事故，较大事故，一般事故，人民政府收到报告15日内批复，特重大事故30日内批复，延长时间30天，从事故调查到处理最长不超过180天(半年)。

22、建设单位应自开工报告批准15日内，安全施工措施进行备案。

23、建设单位在拆除工程15日前，报备。

24、在建建筑工程和不动产在抵押时才要登记，不动产只有登记了才产生效力，在建船舶可以抵押但是不要登记的。

25、土地所有权不能抵押，有可能是集体土地。

26、抵押权对承租人效力只要看谁在先利在谁就行了，比较时间早的就行了，不用看其它的。

27、建设项目环境影响评价批准超5年，重审。

28、重大环境影响，全面评价，轻度影响，编制报表，很小影响，填报登记表。

29、未竣工验收建设单位用了的房子，然后出现问题，找承包商(非施工单位，因为有可能是勘察，设计的原因)解决。

30、需要进行试生产的建设项目，建设单位应试运行3个月，3个月后进行环保设施验收。

31、环境保护三同时：同时设计，同时施工，同时投产使用。

32、宪法全国人大制定，法律全国人大及常季，行政法规国务院，地方法规省市人大，行政规章国家行政机关。

33、留置权中应把留置物留至少2个月，除新鲜易腐的东西外。

34、抵押权行使必须通过法院拍卖，质押，留置权可以不通过法院卖掉。

35、若施工单位有安全隐患(非严重)，要求整改即可，不用要求停工。

36、总承包单位对现场安全负总责。

37、安全生产从业人员有7权利(知批拒避赔用教)3义务(遵规学习报告)。

38、县级以上人民政府建设主管部门对建造师监督。

39、事故现场有关人员应立即报告本单位负责人，由总承包单位负责上报事故。

40、特重事故大国务院，重大省级，较大市级，一般县级进行事故调查。

41、事故发生负主要责任的人从受处罚之日起，5年内不得从事该专业。

42、施工单位主要负责人制定，项目负责人只负责落实(只制定安全施工措施，其它落实)。

43、垂直运输，安拆工，爆破工，超重信号工，登高加设人员必须有特种作业证。

44、编制专项方案：基坑支护与降水，土方开挖，模板，起吊，脚手架，拆除爆破，其它等，由总工，总监签字。

45、深基坑，地下暗挖，高大模板工程要专方案，专家论证。

46、意外伤害除现已不强制买，工伤险成了强制除，由施工单位购买。

47、从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当经国务院特种设备安全监督部门核准。

48、施工许可证针对建设单位，安全生产许可证针对施工单位。

49、向县级申请施工许可证条件：用地批准手续，规划许可证，拆迁进度，有施工企业，有图纸和技术资料，有质量和安全措施，资金到位(1年内50%，一年以上30%)。

50、安全许可证向省级申请，央企向国务院申请。

51、安全许可证有效期3年，期满前3个月延期，延期3年，变更企业情况在变更后10内变更手续。

52、建设单位向县级送审施工图。

53、竣工验收条件：完成合同，完整资料，试验报告，质量合格文件，保修书。

54、总监签字3项:专项方案，付工程款，竣工验收。

55、工程质量保修书内容：保修范围，期限，责任。

56、最低保修期限：基础为合理使用年限，防水5年，供热冷2个采暖，供冷期，电气、排水、安装、装修2年。

57、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

58、缺陷责任期一般为6、12，24个月(不能长于最低保修期2年)。

59、发包人不竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，自动进入缺陷责任期。

60、质保金扣留5%。

61、发包人收到承包人返还保证金申请后，14天内核实，核实后14天内返还，共28天。

62、采购方式：建设单位采购，承包商采购，双方约定的供应商供应。

63、工程竣工验收后5日内，向安托部门报送质量监督报告。

64、建设单位在竣工验收合格15日内，报备。

65、产品标识要求：合格证(所有产品必须有的1)，中文(千万不要加英文)名称、厂名、厂址(所有产品必须有的2)，成分，生产日期，中文(非英文)警示标志。

66、新技术新工艺新材料由采用单位提请建设单位组织专题论证，报审定。

67、工程质量监督机构对施工、监理、验收等阶段进行监督。

68、禁新建排污口：生活饮用水源地，风景名胜区，重要渔业区。

69、工程开工15日前，施工单位向县级办理噪声污染申报。

70、夜间施工，只需要向县级申请证明，并公告即可，不用审核和同意。

第四篇：[建造师]2007一级建造师《法规知识》模拟

2007一级建造师《法规知识》模拟（3）

一、单选[共70题，每题1分，总计70分]

1、（）确定的限额以下的小型工程，在建筑工程开工前不必向有关单位申请领取施工许可证。

A、国务院建设行政主管部门

B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

C、县级以上人民政府建设行政主管部门

D、建设单位的上级主管部门

2、建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。

A、30% B、50% C、60% D、70%

3、建设工程监理企业与承包商串通，为承包商谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A、由监理企业对损失承担责任 B、由施工企业对损失承担责任

C、由建设单位决定监理企业和承包单位对责任的分担比例

D、由监理企业和承包单位对损失承担连带责任

4、由同一专业的单位组成的投标联合体，按照（）确定资质等级。

A、招标人指定的其中某一家单位

B、资质等级较高的单位

C、资质等级较低的单位

D、资质等级居中的单位

5、甲为一老烟民，对各种香烟的市场价颇为了解。某日在路边，小贩叫卖中华香烟，20元一件。甲欣然买之。经查，该烟为假烟，甲与乙之间的行为性质是（）。

A、无效的民事行为，理由为欺诈

B、可撤销的民事行为，理由为欺诈

C、无效的民事行为，理由为违反法律规定

D、有效的民事行为，理由为双方达成合意

6、从事建筑工程活动的企业或单位，应当（）。A、向建设行政主管部门申请设立登记，向工商行政管理部门审查，颁发资格证书

B、向工商行政主管部门申请设立登记，向建设行政管理部门审查，颁发资格证书

C、向工商行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书

D、向建设行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书

7、根据物权的权利主体是否为财产的所有人，物权可以分为（）。

A、用益物权与担保物权

B、动产物权与不动产物权

C、自物权与他物权

D、抵押权与质押权

8、不属于法律关系终止的情形是（）。

A、自然终止

B、法定终止

C、协议终止

D、违约终止

9、甲向乙购买一批钢材，已经交付所有货款但乙始终没有交货，甲一直怠于追究乙的责任。如今已经过诉讼时限，甲又执意要起诉乙以讨回公道。对甲的情况，下列分析正确的是（）。

A、甲超过诉讼时限则丧失诉权，不具备当事人资格

B、对超过诉讼时效的起诉，法院将裁定不予受理

C、法院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回其诉讼请求

D、院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，裁定驳回其诉讼请求会

10、下列评标程序合法的是（）。

A、评标委员会成员私下接触投标人

B、评标委员会成员与投标人直属于一个部门

C、评标委员会成员对投标人透露对投标文件的评审情况

D、评标委员会成员的名单在中标结果确定后公布

11、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当在中止施工之日起（）内向发证机关报告，并按规定做好建筑工程的维护管理工作。

A、1个月 B、3个月

C、6个月

D、1年

12、评标委员会专家应具备的资格不包括（）。

A、从事相关领域工作满8年

B、具有高级职称

C、有大型建设工程评标经验

D、具有高级职称同等专业水平

13、下列做法不属于滥用代理权的为是（）。

A、以被代理人的名义同自己实施法律行为

B、代理权终止后以被代理人名义订合同

C、代理双方当事人实施同一法律行为

D、代理人与第三人恶意串通损害代理人利益

14、国际货物买卖合同提起起诉或仲裁的期限是（）。A、1年

B、2年

C、4年

D、20年

15、以下做法符合法律规定的是（）。

A、建设单位将建筑工程肢解发包

B、建设施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

C、建设施工单位借用其他企业的资质证书以其他企业的名义承揽合同

D、大型建筑工程由两个承包单位共同承包

16、商标权取得的条件是（）。

A、向工商行政管理部门办理登记

B、向商标局申请注册

C、向商标设计者购买该商标

D、向社会公告对该商标的专有

17、下列不属于招标程序的是（）。

A、编制招标文件

B、发布招标通告

C、组织投标机构

D、接受投标书

18、下列权利属于著作人身权的是（）。

A、复制权

B、表演权

C、播放权

D、发表权

19、甲乙公司签定了一份建设工程合同，由于乙公司在履约中的重大过失造成合同履行对甲公司而言已经不必要，此时，（）。

A、甲公司可以解除合同且无须通知乙公司

B、甲公司可以解除合同但要通知乙公司

C、甲公司可以解除合同，乙公司接到通知后应终止履行

D、甲公司无合同解除权

20、建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A、10小时

B、15小时

C、24小时

D、48小时

21、下列做法中，没有尽到建设单位质量责任的是（）。

A、建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位

B、建设单位使用未经审查批准的施工图文件

C、建设单位在领取开工报告前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续

D、建设单位委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

22、由（）办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费。

A、工程质量监督机构

B、工程监理企业

C、建设工程施工单位 D、建设工程勘察设计单位

23、对监理人员来说，实施监理时首先要进行监理的内容是（）。

A、《中华人民共和国建筑法》

B、《建设工程质量管理条例》

C、《建设工程安全生产条例》

D、《工程建设标准强制性条文》

24、涉及水土保持的项目，其环境影响报告书包括经由（）审查同意的水土保持方案。

A、建设单位的上级主管部门

B、水土行政主管部门

C、项目所在地的人民政府建设行政主管部门

D、国务院环保行政主管部门

25、我国的建设行政主管部门及有关专业部门实行（）统一监督管理。

A、县级以上人民政府建设行政主管部门

B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C、国务院建设行政主管部门

D、国家发展和改革委员会

26、对于评标委员会成员的违法行为的处罚，不包括（）。

A、给予警告，没收违法所得

B、并处3000元以上5万元以下罚款

C、取消担任评标委员会成员的资格

D、造成他人损失的，应当承担赔偿责任

27、审批部门应当在收到环境影响报告表之日起（）内，做出审批决定并书面通知建设单位。

A、10日

B、15日

C、30日

D、60日

28、当事人对合同履行方式不明确的，应（）。

A、按照有利于实现合同目的的方式履行 B、按照有利于保护债权人的方式履行

C、按照有利于保护债务人的方式履行

D、按照交易习惯履行

29、安装工程一切险的维修期从（）算起。

A、合同规定的竣工日期

B、实际投入使用日期

C、实际完工验收之日

D、实际投入使用或完工验收之日

30、居住在甲市的张某与居住在乙市的李某在丙市签定一份买卖水泥的合同，双方约定在丁市互为交付。未到交付时间，张某通知李某已经将这批水泥卖给别人。李某若要追究张某的违约责任，应当向（）起诉。

A、甲市人民法院

B、乙市人民法院

C、丙市人民法院

D、丁市人民法院

31、当事人向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限届满前（）。

A、7日

B、10日

C、15日

D、30日

32、外观设计取得专利权的条件为（）。

A、创造性

B、新颖性

C、实用性

D、专有性

33、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人之外确定中标人的，可以处（）的罚款。

A、1万元以上5万元以下

B、5万元以上25万元以下

C、中标项目金额的5‰以上10‰以下

D、中标项目金额的5%以上10%以下

34、下列做法不符合法律规定的是（）。

A、在危险废物的包装物上设有识别装置

B、处置危险废物不符合国家规定的应交纳排污费

C、转移危险废物应填写“转移单”向移出地和接受地环保部门报告

D、临时将危险废物与旅客用同一运输工具载运

35、投标人以他人名义投标或以其它方式弄虚作假中标，情节严重的，取消（）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。

A、1-2年

B、1-3年

C、2-3年

D、2-4年

36、下列情况所形成的法律关系由《劳动法》调整的是（）。

A、某公司为其员工购房向银行提供担保

B、某厂员工操作机器不慎将参观的客户致伤，客户要求这名员工赔偿

C、某厂女职工与他人同居怀孕而被厂里开除，女职工准备起诉该厂 D、某公司与某培训中心就高层员工管理知识培训达成协议

37、（）在各自管理的范围内，负责对本行政区域内的有关专业建设工程勘察、设计活动的监督。

A、县级以上人民政府建设行政主管部门

B、县级以上人民政府交通水利等有关部门

C、国务院交通、水利部门

D、国务院建设行政主管部门

38、有限责任公司的股东对公司增资或减资的决议，必须经过（）表决权的股东通过。

A、1/3以上

B、1/2以上

C、2/3以上

D、3/4以上

39、以下各项，不属于国家权力机关参加工程建设法律关系的职能是（）。

A、审查批准国家建设计划和国家预决算

B、制定和颁布建设法律 C、监督检查国家各项建设法律的执行

D、指导建设单位进行工程承包

40、代理人与第三人相互勾结，在订立合同时给第三人优惠，而损害了被代理人利益的，应（）。

A、由代理人承担责任

B、由第三人承担责任

C、由代理人和第三人承担连带责任

D、由代理人和第三人承担按份责任

41、下列属于物权的客体是（）。

A、物

B、行为

C、事件

D、智力成果

42、某报社通过与某建设工程施工单位的工会沟通，了解到该单位在施工现场使用劣质脚手架造成员工受伤，于是对该事件曝光，这一做法属于安全生产监督中的（）。A、工会民主监督

B、社会舆论监督

C、公众举报监督

D、社区报告监督

43、依法必须进行招标的项目，招标人应当在确定中标人之日起（）内，向有关行政监督部门提交投标情况的书面报告。

A、5日

B、10日

C、15日

D、30日

44、下列选项中不属于商标注册的原则的是（）。

A、自愿注册原则

B、先申请原则

C、优先权原则

D、单一性原则

45、甲向乙购买房屋，经协商甲先交10000元给乙，两人3天后签定正式合同。乙开出的收条上写着“收到甲订金10000元”。3天后，甲了解到乙隐瞒了该房屋尚未取得产权证的事实，故拒绝签定合同。下列说法正确的是（）。

A、乙应当返还20000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失

B、乙应当返还10000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失

C、甲只能要求获得在买房过程中受到的损失

D、甲可以要求乙承担违约责任

46、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）进行验收。

A、施工总承包单位

B、分包单位

C、出租单位和安装单位

D、施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

47、下列权利中可以质押的是（）。

A、股份

B、债券

C、发表权 D、修改权

48、合同生效后，当事人对合同条款约定有缺陷，依法采取完善或妥善处理的法律行为叫做（）。

A、合同条款空缺

B、协议补充

C、合同条款缺陷

D、法定补充

49、下列做法符合安全生产要求的是（）。

A、施工单位向作业人员口头告知危险岗位的操作规程

B、为加快进度，施工单位在不适合作业的天气里依然开工

C、施工单位将废水直接排放到沟渠中

D、施工单位配备专职安全生产管理人员

50、对于达到一定规模的起重吊装工程，其专项施工方案必须经()签字后实施。

A、施工单位技术负责人

B、总监理工程师 C、施工单位技术负责人和总监理工程师

D、建设单位项目负责人

51、下列不属于法定代理终止事由的是（）。

A、被代理人或代理人死亡

B、代理期限届满或代理事务完成

C、代理人丧失民事行为能力

D、被代理人取得或恢复民事行为能力

52、未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品，违法所得10万元以上的，处以（）的罚款。

A、1万员以上5万元以下

B、2万员以上10万元以下

C、违法所得1倍以上10倍以下

D、违法所得1倍以上5倍以下

53.以下表述中,不属于人民法院应当裁定中止执行的情形是()。

A.执行申请人表示可以延期执行 B,据以执行的法律文书被撤销

C.案外人对执行标的提出确有理由的异议

D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务

54.纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款,应经(A.省、自治区、直辖市国家税务局

B.省、自治区、直辖市地方税务局

C.省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局

D.县级以上国家税务局、地方税务局

55.下列不属于安全监督检查人员职权的是()。

A.指定被审查单位购买产品权

B、现场调查取证权

C.现场处理权

D、查封、扣押行政强制措施权

56.仲裁协议的内容通常不包括()。)批准延期缴纳。A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.约定仲裁无效的条款

D.选定仲裁委员会

57.建设单位有()行为之一的,责令改正,并处20万元以上50万元以下的罚款。

A.将建设项目发包给不具有相应资质等级的施工单位

B.暗示施工单位使用不合格的建筑材料

C.未取得施工许可证而擅自施工

D.验收不合格擅自交付使用

58.下列不属于企业终止原因的是()。

A.违反法律法规给责令撤销

B.政府主管部门依照法律、法规的规定决定解散

C.根据法律法规程序被并购

D.依法被宣告破产

59.甲向乙借款5万元,约定1年后还款。结果1年后甲作生意亏本,根本无力还款。这时乙了解到,甲的亲戚丙拖欠甲一笔装修费6万元,到期半年多仍未交付,甲不好意思向丙催要。下列说法正确的是()。

A.乙可以甲的名义向丙要回6万元,其中5万元用于偿还自己的债务

B.丙在外地居住,乙前往丙住处的路费由丙承担

C.乙可以自己名义向丙要回6万元及延迟交付的违约金,其中5万元用于偿还自己的债务

D.乙可以自己名义向丙要回5万元,用于偿还自己的债务

60.下列鉴定结论,人民法院不予准许重新鉴定的情形是()。

A鉴定机构或鉴定人员不具备相关的鉴定资格

B.鉴定结论存在缺陷

C.鉴定程序严重违法

D.鉴定结论明显依据不足

61.当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。

A.仲裁判决作出后

B.仲裁判决作出前 C.仲裁庭首次开庭后

D.仲裁庭首次开庭前

62.生产经营单位与从业人员签订协议,减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议()。

A.无效

B.有效

C.效力待定

D.可撤销

63.张某将公司债券出质,债券上没有任何记载。张某按约定将债券交付质权人。下列说法正确的是()。

A.质押合同不成立

B.质押合同成立但不生效

C.质押合同生效但不具有对抗效力

D.质押合同生效且具有对抗效力

64.下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（）。A.专业性

B.保密性

C.二审终审制

D.裁决的终局性

65.股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。

A.董事

B.部门工程师

C.经理

D.财务负责人

66.施工整体提升脚手架的安装单位未向施工单位进行安全使用说明,就办理移交手续的,应当处以()的罚款。

A.5万元以上10万元以下

B.10万元以上30万元以下

C.项目合同金额的5%以下

D.项目合同金额的5%以上10%以下

67.甲公司系私营独资企业,因欠债被乙公司起诉至法院,被判令履行金钱给付义务。履行期限届满,甲公司仍未还债。乙公司向法院申请强制执行。此时发现甲公司濒临破产，无力偿还欠款。下列措施正确的是()。

A.裁定中止执行,待被执行人有履行能力时再恢复执行

B.裁定终结执行

C.裁定宣告该公司破产

D.裁定执行该公司投资人的其他财产

68.邀请招标指的是()。

A.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

C.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

D.招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

69.下列情况,在施工单位法定保修范围内的是()。

A.因住户使用不当造成卫生间水管渗漏

B.因物业公司管理不当造成大厅墙面开裂

C.楼房交付使用后,遇到地震造成电气管线错位 D.由于没有按照建设单位要求给排水管道布局施工,造成交付使用后给排水出现故障

70.仲裁庭由()仲裁员组成的,设首席仲裁员。

A.2名

B.3名

C.2名以上

D.3名以上

二、多项选择题

1.招标人()确定中标人。

A.根据评标委员会的书面评标报告确定

B.根据评标委员会推荐的中标候选人确定

C.授权评标委员会直接确定

D.招标人审查投标文件后确定

E.招标人与评标委员会商议后确定

2.招投标活动的基本原则包括（）。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.鼓励交易原则

E.诚实信用原则

3.建筑工程监理的依据包括()。

A.法律、行政法规

B.施工单位的施工计划

C.有关技术标准

D.有关设计文件

E建筑工程承包合同

4.下列属于投标程序的是()。

A.组织投标机构

B.编制投标文件 C.接受投标书

D.开标

E.投标文件的送达

5.工程监理人员认为()的,有权要求建筑施工单位改正。

A.工程设计不符合建筑工程质量标准

B.工程施工不符合工程设计要求

C.工程施工不符合施工技术标准

D.工程施工不符合合同约定

E.工程设计不符合合同约定的质量要求

6.甲擅自将乙借给他的一台笔记本电脑卖给丙,下列表述中正确的是()。

A.若甲以自己的名义卖给丙,甲丙之间的合同属于效力待定的合同

B.若甲以乙的名义卖给丙,甲丙之间的行为属于无权代理的行为

C.若甲以乙的名义卖给丙,事后得到乙的追认,则甲丙间的合同是有效的

D.丙因善意取得而取得该电脑的所有权

E.丙必须经过乙的追认才能取得该电脑的所有权

7.招标人可以自行办理招标事宜的条件是()。．

A.有编制招标文件的能力

B.有从事招标业务的营业场所

C.有组织评标的能力

D.有从事招标业务的资金

E.有可以作为评标委员会人选的专家库

8联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前,除不可抗力外,联合体放弃中标项目的,法律后果包括（）。

A.已提交的投标保证金不予退还

B.给招标人造成损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分承担连带赔偿责任

C.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由招标人自己承担损失

D.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由联合体按份承担赔偿责任

E.已提交的投标保证金可以与招标人商议适当退还

9.民事法律行为的成立要件包括()。

A.行为人具有相应的民事权利能力和行为能力 B.行为人意思表示真实

C.行为内容合法

D.行为目的有利于国家、集体及第三人的利益

E.行为形式合法

10;我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为()。

A.商业秘密

B.著作权

C.商标权

D.专利权

E.自物权

11.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,将受到()的处罚。

A.取消其2至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格

B.对取消投标资格予以公告

C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以项目金额5‰以上10‰以下的罚款

D.由工商行政管理机关吊销营业执照 E.降低资质等级,吊销资质证书

12.政府对工程质量的监督管理主要以()为主要内容。

A.安全生产设施

B.地基基础

C.主体结构

D.环境质量

E.相关工程建设各方主体的质量行为

13.证据保全的方法有()。

A.向证人进行询问调查,记录证人证言

B.对文书、物品等进行录象、拍照、抄写

C.讯问当事人,制作讯问笔录

D.对证据进行鉴定或勘验

E.对证据经过法庭质证

14.下列情形中,构成无因管理之债的是()。A.甲将乙丢失的牛牵回家4乙向甲索要,甲要求乙支付草料费200元

B.甲的邻居乙长期出差未归,甲见乙的小狗快要饿死,于是拿回家养。不料小狗将甲家的客人咬伤,甲要求乙支付医药费

C.某天晚上甲乙刚练完跆拳道,在公园的河堤边聊天。公园管理员丙巡逻时看到两个穿白衣服的人在河边,以为是鬼怪,惊吓成病。丙要求甲乙支付他的住院费1000元c D.甲见乙的一车钢材要滚落，遂上去帮忙,结果钢材滚落轧伤甲,甲要求乙支付医药费

E.某日大雨,甲见邻居乙的一件呢子大衣晾在院子中被雨淋脏,就帮邻居收好,又将大衣送去干洗店子洗,甲要求乙支付干洗的费用

15.法律事件包括()。

A.积极事件

B.消极事件

C.自然事件

D.社会事件

E.意外事件

16.招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,法律后果为()。

A.处以5万元以上25万元以下的罚款 B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

C有违法所得的,并处没收违法所得

D.情节严重的,暂停直至取消招标代理资格

E.违法行为影响中标结果的,依法承担赔偿责任,但是中标仍然有效

17.纠纷发生后当事人申请仲裁应具备()条件。

A.当事人之间有仲裁协议

B.仲裁协议上有具体的仲裁请求、事实和理由

C.纠纷属于仲裁委员会的受理范围

D.纠纷已经过诉讼程序

E.当事人的纠纷经过调解没有达成和解

18.下列权利中属于著作财产权的是()。

A.复制权

B.发表权

C.表演权

D.署名权 E.播放权

19.甲因出国将自家一古董玉器委托给好友乙保管。乙将玉器摆放在家中,丙多次来访看中这件玉器,以为是乙所有的,欲向乙购买。此时乙正好缺钱,就将玉器作价卖给了丙。甲回国后发现玉器在丙家中。下列判断正确的是()。

A.乙丙间的合同是无效的

B.乙丙间的合同是效力待定的

C.甲可以向丙要回玉器

D.只有乙丙间的合同得到甲的追认，丙对玉器的所有权才可以得到保护

E.不管甲是否追认,丙都基于善意取得而取得玉器的所有权

20.关于违约金的赔偿,下列说法正确的是()。

A.当事人可以约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法

C.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求法院予以减少

D.约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求法院予以适当增加

E.当事人既约定违约金、又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金条款

21.建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位,从事建设工程勘察设计活动的,法律后果为()。

A.责令停止违法行为,没收违法所得

B.处以违法所得2倍以上5倍以下的罚款

C.处以合同约定勘察设计费5%以上10%以下的罚款

D.情节严重的,责令停止执行业务或吊销资格证书

E.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任

22.承担缔约过失责任的情形包括()。

A.假借订立合同,恶意进行磋商

B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实

C.故意提供虚假情况

D.以合法形式掩盖非法目的

E,因重大过失造成对方财产损失

23.工程竣工验收报告应当包括()。

A.工程报建日期 B.环境影响报告书

C.施工图设计文件审查意见

D.勘察设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

E.验收人员签署的竣工验收原始文件

24.某手表广为纪念申奥成功发行限量版手表,号称表面为天然蓝宝石,表的周边镶钻,表的售价为人民币3万元。经有关部门验证,该产品所用材料均为人造制品,成本低廉。为此,购买者与厂家发生纠纷,下列说法正确的是()。

A.按无效合同处理

B.按可撤销合同处理,理由为欺诈

C.按可撤销合同处理,理由为重大误解

D.按有效合同处理,双方可协商解除

E.购买者可以要求厂家退货及赔偿损失

25.招标人有()行为的,根据情节将被处以3万元以下的罚款。

A.未在指定的媒介上发布招标公告的

B.邀请招标不依法发出投标邀请书的

C.应当履行核准手续而未核准的 D.不按照项目审批部门核准内容进行招标的

E.收受投标人行贿为其谋取中标的

26.下列属于有效合同的构成要件的是()。

A.行为人具有相应的民事行为能力

B.合同条款完整明确

C.意思表示真实

D.不违反法律或社会公共利益

E.行为人具有完全的民事行为能力

27下列合同纠纷的诉讼时效为2年的是()。

A.商品房买卖合同纠纷

B.建设工程合同纠纷

C国际货物买卖纠纷

D技术进出口合同纠纷

E人身损害赔偿纠纷

28.下列做法符合法律规定的是()。

A.将含病原体废水经消毒达标后排放

B.农田灌溉渠道排放污水,应保证其上游最近灌溉取水点水质符合农灌标准

C设置专用场所露天堆放废物矿石

D在危险废物的包装上设有识别标志

E收集危险废物的场所直接转做厂房使用

29.下列行为不视为侵犯专利权的是()。

A.商家不知是假冒专利产品市购进,事后得知实情,但为了避免损失继续出售该产品

B.商家购买专利权人生产的专利产品,在未经专利权人许可的情况下,再次出售该产品

C.某生产商在专利权人的专利申请日前已经从事相同产品的生产,现扩大该产品的生产规模

D.在科学实验中使用了专利权人的专利方法,并以该实验的成果独立申请专利

E.某厂家未经专利权人许可,使用专利产品以提高生产效率

30.无权处分合同的特征包括()。

A.行为人没有对他人财产的处分权

B.无处分权人实施了处分他人财产的行为,与相对人签订处分他人财产的合同 C.无处分权人以自己的名义与相对人签订合同

D.无权处分合同属于无效合同

E.无权处分合同属于效力待定合同

答案：

单选：

1、A

2、B

3、D

4、C

5、C

6、B

7、C

8、B

9、C、10、D

11、A

12、C

13、B

14、C

15、D

16、B

17、C

18、D

19、B 20、C

21、B

22、A

23、D

24、B

25、C

26、D

27、B

28、A

29、D 30、A

31、A

32、B

33、C

34、D

35、B

36、C

37、B

38、C

39、D 40、C

41、A

42、B

43、C

44、C

45、B

46、D

47、B

48、A

49、D 50、C

51、B

52、D

53、B

54、C

55、A

56、C

57、B

58、C

59、D 60、B 61、D 62、A 63、C 64、C 65、B 66、A 67、D 68、C 69、D 70、B 多选：

1、ABC

2、ABCE

3、ACDE

4、ABE

5、BCD

6、ABCD

7、AC

8、AB

9、ABCE

10、ABCD

11、ABD

12、BCDE

13、ABD

14、ABDE

15、CDE

16、ABCD

17、ABC

18、ACE

19、BE 20、ABE

21、ABDE

22、ABC

23、ACDE

24、BE

25、ABCD

26、ACD

27、AB

28、ACD

29、BD 30、ABCE

第五篇：一级建造师考试法规习题集

全国一级建造师执业资格考试辅导 《建设工程法规及相关知识复习题集》

一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系诉讼程序法的是（）

A．行政诉讼法 B．民事诉讼法 C．仲裁法 D．行政复议法 2.下列各单行法律中,()属于经济法部门。

A.《中华人民共和国审计法》 B.《中华人民共和国矿山安全法》 C.《中华人民共和国安全生产法》 D.《中华人民共和国公司法》 3．甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务，施工中《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应（）。A．适用《甲省建筑市场管理条例》 B．适用《乙省建筑市场管理条例》 C．由国务院裁决适用哪一个 D．当事人自由协商适用哪一个

4.某大型工程建设项目，建设单位依法委托监理公司进行工程监理，建设单位与监理单位之间的法律关系是（）。

A.民事法律关系 B.行政法律关系 C.劳动法律关系 D.经济法律关系

5．环球建筑工程公司按照法人的划分标准属于()法人。A.行政法人 B.事业法人 C.社团法人 D.企业法人

6.某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量,即由项目部商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋,合同中仅由该商务经理签字;钢筋送到后用于工程施工,后因价款发生争议,材料商应向()主张给付货款。

A.施工企业 B.该企业法定代表人 C.项目部 D.商务经理

7.工程建设项目在开工前,一般应取得项目土地的建设用地使用权;而建设用地使用权 只能存在于()之上。

A.国家所有的土地 B.国家或集体所有的土地 C.农用地转为建设用地 D.宅基地

8.某施工企业租用一批脚手架，在安装时脱落砸伤路人，需赔偿1000元；此债务发生的依据是（）。

A．租赁合同 B．无因管理 C．侵权行为 D．不当得利

9.某设备供应商对其提供的设备进行了技术改进,使其在不增加成本的情况下增强了节能功效,这种技术改进应属于()。A.产品发明 B.实用新型 C.外观设计 D.方法发明

10．假冒注册商标罪是指, 未经注册商标所有人许可，()情节严重的行为。A.在相同的商品上使用与注册商标近似的商标 B.在同类商品上使用与注册商标近似的商标 C.在同类商品上使用与注册商标相同的商标 D.同一种商品上使用与其注册商标相同的商标

11．某工程投标中,施工单位提交了一份担保公司的保函作为履约保证金,则该保证合同的当事人为()。

A.招标人与施工单位 B.招标人与担保公司

C.施工单位与担保公司 D.必须是招标人、施工单位、担保公司三方

12．甲、乙双方签订了一份车辆买卖合同，约定甲方将一辆轿车以80万元卖给乙，乙在签订合同后第二天支付40万元作为定金。甲方收到定金后反悔，拒绝把车卖给乙，则乙可以要求甲方返还（）元。A.32万 B.80万 C.56万 D.72万

13．某建筑公司投保了一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体之中不可能为同一人的是（）。

A.投保人与受益人 B.保险人与投保人

C.投保人与被保险人 D.投保人、被保险人和受益人

14．在某工程建设中，包工头王某为抢工期，找来临时出来打短工的孙某登高架设脚手 架；孙某害怕，王某对孙某说：“你今天不干，就别想要工钱。”孙某在没有任何安全防护的情况下操作，导致意外坠落身亡。王某可能构成的犯罪是（）。A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.强迫劳动罪

15．某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米,投资额100万元；根据住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》规定，在开工前某大学（）。

A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证 B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证 C.向有关部门申请开工报告即可 D.不需要办理施工许可证

16．房屋建筑工程施工总承包一级企业应当符合的条件包括()。A.企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50人以上 B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上 C.大中型机械设备主要采用租赁方式取得，利用率高 D.近5年单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩达1亿元

17．根据《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定,承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的()”。

A.2倍 B.4倍

C.5倍 D.无限制性规定

18．根据《注册建造师管理规定》，下列关于注册建造师的说法中正确的是（）。A.所有建设工程项目的施工单位的项目负责人，必须由注册建造师担任 B.注册建造师可以在监理单位执业，担任监理工程师

C.涉及铁路、港口等专业的，由住房和城乡建设部的同级有关部门核发一级建造师注册证书

D.注册建造师所在企业被吊销资质证书，其注册证书与印章失效

19．．某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟采用邀请招标方式，但必须经（）批准。

A．国务院发展计划部门 B.地方省级发展计划部门 C.地方省人民政府 D.地方省建设行政主管部门

20．某工程施工项目，招标人标底价格约为6500万元，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，则下列选项中，（）数额满足该项目投标保证金的要求。

A．80万元 B.100万元 C.130万元 D.200万元

21．．某一公共建筑项目在招投标过程中，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人仅为两个的，此时，招标人应当（）。

A．按照招标文件正常开标 B.适当延长投标截止时间后开标

C.进一步邀请具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标，使投标人数量满足3个

D.重新招标

22．施工总承包的建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。A.主体结构；B.关键工程；C.节能工程；D.消防工程

23．某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，则甲公司的行为视同（）。

A.用其他建筑企业的名义承揽工程 B.允许他人以本企业名义承揽工程 C.与他人联合承揽工程 D.违法分包工程

24．甲施工单位与乙施工单位联合承包住宅小区建设工程，双方约定各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成30万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（）。

A.乙承担全部责任 B.乙承担主要责任，甲承担次要责任 C.甲、乙承担连带责任 D.由双方协商责任的分配 25．下属行为不属于违法分包的是（）

A.消防专业分包单位将全部劳务作业分包给某劳务公司 B.总承包单位经建设单位同意将水暖工程分包给李某

C.总承包单位经监理单位同意将采暖工程分包给某机电安装公司 D.总承包单位经建设单位同意将裙楼主体结构施工分包给某施工单位

26．从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。

A.要约 B.要约邀请

C.承诺 D.询价

27．根据《合同法》的规定，下列承诺有效的是（）。 A.承诺对要约的内容作了变更，增加了要约人的责任  B.撤回承诺的通知在承诺到达要约人前到达 C.受要约人超过承诺期限发出承诺  D.承诺被延误，要约人未及时通知受要约人

28．承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，在施工中,发包人申请延期开工,应()。

A.书面通知承包人,并顺延工期 B.承包人应在48小时内予以确认 C.承包人不予确认的工期不得顺延 D.征得承包人同意后顺延工期

29．某房地产开发项目，工程经竣工验收合格并交付使用，后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件，由于双方分歧较大而成诉，双方对工程结算款项支付时间没有具体约定，则发包人支付工程欠款的利息应从（）起算。

A．工程竣工验收合格之日 B.工程移交之日 C.竣工结算文件提交之日 D.起诉之日

30．某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。正对上例下列说法错误的是（）。

A.甲乙之间的合同是违法分包合同

B.乙承担修复费用后按照甲乙合同约定支付工程款 C.乙承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款 D.人民法院可以收缴甲的违法所得

31．某施工单位租用大型起重机械，提供的起重机械经检验不合格，但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的是：（）

A.施工单位可以申请人民法院撤销该租赁合同 B.出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同 C.该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同 D.该出租合同因违反强制性规定而无效

32．某工程建设项目按照合同约定由建设单位供应主材，建设单位提供的防火板不符合强制标准，施工单位提出异议。建设单位回复：继续使用该批材料并承担保密责任，否则不予支付工程款。施工单位提出解除合同并通知了建设单位，建设单位认为施工单位无理取闹。对施工单位提出解除合同的行为效力，认识正确的是：（）。A.通知建设单位后即产生合同解除的效力 B.必须经建设单位同意后才产生解除效力 C.该合同尚不具备法定解除的条件

D.该解除必须经人民法院或者仲裁机构确认方产生解除效力

33．供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是()。A.供应商应及时通知施工方

B.施工方接到通知后有义务防止损失扩大

C.施工方因止损产生的费用由双方合理分担

D.施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

34．甲公司为王某提供专项培训费用10万元，将其送到美国进行专业技术培训，差旅费2万元。甲公司与王某签订了劳动补充协议，约定服务期为10年。培训回国后的第三年初，王某提出辞职，则最多应支付（）元的违约金。

A.12万 B.9.6万 C.7万

D.无需支付违约金

35．某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同 C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同 D.用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付 36．甲开发商与乙签订了商品房买卖合同，由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付 前，甲又将此套别墅出售给丙，并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中，不应采用的是（）。

A.要求甲支付违约金 B.要求甲双倍返还定金

C.要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅 D.要求甲交付合同约定的别墅房屋

37．材料商为某施工单位供应水泥，委托运输公司运输。由于施工急需，交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司，将运输目的地改为施工现场，遭到运输公司拒绝，下列选项中正确的是（）。

A.合同变更必须经双方当事人协商一致，否则不产生合同变更的效力 B.由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担 C.由于双方对运输合同变更的内容约定不明确，应认为未变更

D.材料商行使的是合同的法定变更权

38．某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。

A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为

B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要 C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付 D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任

39．在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是（）。A.加工承揽合同属于不要式合同 B.建设工程施工合同属于要式合同

C.建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同 D.自然人之间的借款合同属于不要式合同 40．下列有关商事仲裁的说法中,表述错误的是()。A.仲裁委员会独立于行政机关 B.仲裁委员会之间没有隶属关系 C.仲裁以公开审理为原则

D.仲裁的审理方式、开庭形式可以由当事人协商确定

41．2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。

A.2009年1月1日 B.2008年1月1日 C.2012年1月1日 D.2011年1月1日 42．下列标准中不属于国家强制标准的是()。A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B.施工（包括安装）验收等通用的综合标准

C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准 D.工程建设通用的信息技术要求

43．建筑施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必须具备的条件是（）

A．有符合规定的注册资本和净资产； B.有符合规定的专业技术人员、技术装备； C.有符合规定的工程质量保证体系； D.已完成的建设工程业绩；

44．按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在合同履行过程中,承包人申请延期开工,发包人应在收到申请后()予以答复,否则视为同意延期。A.7日内 B.2天内 C.72小时内 D.48小时内

45．甲工程施工单位因施工需要使用脚手架，为节约成本，便于乙公司口头约定：拟采用少部分购买大部分租赁的方式；而乙公司误认为是采用大部分购买少部分租赁的方式。双方在结算时发生争议，则下列说法中正确的是：

A.甲乙的口头租赁合同因没有采用书面形式而无效； B.甲乙的口头租赁合同是显失公平的合同 C.只有乙可以行使撤销权

D.甲乙的口头租赁合同是重大误解的合同

46．根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定，对城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值作出了规定;下列表述中正确的是()。

A.土石方施工阶段，噪声限制是昼间85分贝

B.打桩施工阶段，噪声限制是昼间75分贝 C.结构施工阶段,夜间55分贝

D.所谓夜间，是指晚20点至晨6点之间的期间

47.根据建设部《绿色施工导则》中规定, 在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于()。

A.0.06毫克/立方米 B.0.07毫克/立方米 C.0.08毫克/立方米 D.0.09毫克/立方米

48.根据《固体废物污染环境防治法》的规定,下列在生产、生活和其他活动中产生的物质中,()不属于固体废物。

A.丧失原有利用价值的半固态物品 B.未丧失利用价值但被抛弃的固态物质

C.未丧失利用价值但被放弃的置于容器中的气态的物质 D.未丧失利用价值但被抛弃的液态的物质

49．将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用,此项规定指的是()。A.循环经济 B.减量化 C.再利用 D.资源化

50.下列水下文物中，不属于中国国家所有的是（）。

A.遗存于中国领海内的起源于外国的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源国不明的文物 C.遗存于中国内水起源国不明的文物 D.遗存公海区域内的起源于中国的文物

51.下列关于安全生产许可证的说法中正确的是()。

A.装饰装修公司不需要取得安全生产许可证 B.施工单位的架子工应当持证上岗

C.建筑施工企业,其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职 D.参加建设工程一切险是申请安全生产许可证的条件之一

52.在施工现场,由()负责对安全生产进行现场监督检查。A.项目负责人 B.主要负责人 C.监理工程师 D.安全生产管理人员 53.施工项目中,需要由总包统一组织安排的是()。

A.生产安全事故应急救援预案 B.应急救援组织的建立 C.应急救援人员的配备 D.救援器材、设备的配备

54.某工程实行总、分包方式施工,某日分包工程部分发生了安全事故,应由()上报事故。

A.工程建设单位 B.分包单位 C.安全生产管理人员 D.总包单位 答案:D 55.某施工现场临时用电设备在5台以下的,则应当()。

A.进行负荷计算 B.制定安全用电和电气防火措施 C.设计防雷装置

D.确定防护措施

56．下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是()。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离 B.办公、生活区的选址应当符合安全性要求 C.未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍

D.施工现场使用的装配式活动房屋应当由有资质的单位装卸

57.施工起重机械在安全检验合格有效期()向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.届满前1个月 B.有效期内 C.届满后15日内 D.届满前15日内

58.关于建设工程意外伤害保险的规定中,不正确的是（）。

A.提前竣工的，保险责任自行终止 B.保险费不得向职工摊派

C.未投保的工程项目，不予发放施工许可证 D.投保实行记名方式或不计人数方式

59.按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定,下列关于生产经营单位应急预案的说法中错误的是()。

A.生产经营单位的应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 B.施工生产应急救援预案分为施工单位的应急救援预案和施工现场应急救援预案 C.专项应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责 D 实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程应急救援预案

60.生产经营单位的()应急预案每半年至少组织一次演练。

A.综合应急预案 B.专项应急预案 C.现场处置方案 D.全部应急预案

61.下列选项中()不属于建设单位的安全责任。

A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 B.需要进行爆破作业时办理相关批准手续 C.编制工程概算时确定建设工程安全费用 D.申领施工许可证

62.某工程施工中建设单位要求采用一种新型材料,在设计文件中未作特殊说明;由于作业人员对新型材料不了解而造成火灾，对此造成的损失施工单位应向（）索赔。

A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.材料生产单位 63.工程建设国家标准由()审查批准。A.国务院 B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院工程建设行政主管部门

D.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合

64．某施工企业在施工中购买了一家生产厂的商品混凝土,但该生产厂家没有相应资质, 按照《混凝土构件和商品混凝土生产企业资质管理规定》的要求,该批混凝土应视为()。A.合格产品 B.不合格产品

C.进厂检验合格的方视为合格 D.经监理签认的视为合格

65．某单位家属楼工程，甲公司总包，经建设单位同意后将其附属工程分包给杨某的施工队；后竣工验收时发现附属工程存在质量问题，建设单位、甲公司、杨某三方对责任归属发生争议。对此，下列说法正确的是（）。

A.杨某分包经建设单位同意,分包合同有效 B.总包对此质量缺陷承担主要责任 C.建设单位可以要求杨某承担全部责任 D.杨某的施工队对此承担主要责任

66．下列关于工程监理的说法中正确的是()。

A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以依法分包监理业务

C.监理单位不得与工程的设备供应商存在隶属关系 D.监理合同是监理单位的监理依据之一

67．建设单位应当在()向规划部门提出规划验收申请。

A.竣工验收前 B.竣工验收同时 C.竣工验收后6个月内 D.竣工验收后1个月内

68．某工程未经竣工验收,发包人先行使用时发现质量问题, 其质量争议()。

A.由发包人自行承担全部责任 B.由总包人和分包人承担连带责任 C.由发包人和承包人分摊责任 D.按工程保修合同执行

69．某工程竣工后,施工单位提交的质量保修书中约定:对给排水管道的保修期为3年,装修工程为2年;对于此两项保修约定()。

A.均无效 B.均有效

C.给排水管道的保修期有效 D.装修工程的保修期有效

70．某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置木工加工件，于是对其进行了警告处理，该惩罚措施属于（）法律责任形式。

A.民事责任

C.刑事责任

B.行政处分  D.行政处罚

二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，可得分）

1．与工程建设相关的下列规范性文件中,()属于行政法规。A.《城市房地产管理法》 B.《天津市建筑市场管理条例》

C.国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》 D.《城市房地产开发经营管理条例》 E.《建设工程安全生产管理条例》

2.建设工程活动中涉及的代理行为比较多,常见的包括()。A.工程招标代理 B.诉讼代理 C.承包代理 D.监理代理 E.材料设备采购代理

3．在工程建设领域常见的下列担保方式中,()属于担保物权。A.银行保函 B.企业担保 C.土地所有权抵押 D.房屋所有权抵押 E.留置

4.在工程建设知识产权承担侵权责任的方式中,适用于人身权的是()。A.恢复名誉 B.排除妨碍 C.恢复原状 D.消除影响 E.赔礼道歉

5．施工单位委托一个加工厂对一批预制件作防腐处理，合同约定共1000件，每件加工费500元，提货时加工费一次付清。加工完毕后，施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走，加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。在双方争论的下列观点中正确的是：（）。

A.由于合同没有相关约定，加工厂不得行使留置权 B.如果合同中约定不准行使留置权，加工厂不得留置 C.加工厂为保障自己的债权，有权留置全部预制件 D.加工厂只能留置200件左右的预制件作为付款担保

E.保留置货物后施工单位在1个月内仍未付款的，加工厂可以变卖留置的预制件 6．某经济适用房建设工程，建设单位需要申请施工许可证；在已有的下列条件中，符合申请条件要求的是（）。

A.已经通过招投标确定了施工总承包单位 B.施工图纸和技术资料已经完成，正在审查中 C.工程合同价1亿元，工期13个月，到位资金不足3500万 D.已经办理了用地申请 E.拆迁工作进度满足施工要求

7．在我国建设工程领域，依照《建筑法》的规定，可以自愿投保的险种有（）。A.工程设计责任险 B.建筑工程一切险 C.建筑意外伤害险 D.安装工程一切险

E.工程监理责任险

8．在工程建领域承担民事责任的方式中,只能适用于违约责任,不适用于侵权责任的是()。

A.返还财产 B.赔礼道歉 C.修理、重作、更换 D.消除危险 E.支付违约金

9．某特级企业在近5年承担过下列施工总承包项目,其中符合特级企业资质要求中已完成工程业绩的是（）。

A.28层以上的房屋建筑工程

B.钢结构单跨36米以上房屋建筑工程

C.单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程 D.单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程。E.高度100米以上的建筑物

10．注册建造师王某从原施工单位调到一家专门从事招标代理的公司工作,对于其注册建造师资质,下列说法正确的是()。

A.他可以以建造师名义从事建设工程施工的管理工作 B.应当办理初始注册

C.应当通过新调入的公司办理变更注册

D.应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内提出申请 E.变更注册后仍延续原注册有效期

11．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括()。A.生态环境保护项目

C.城市垃圾处理设施

B.体育、旅游等项目 D.教育项目 E.电信枢纽项目

12．在某工程建设项目投标过程中，甲乙丙丁戊参与投标。对于他们的投标，招标人应当不予受理的是()。

A.甲投标截止日后将标书送达

B.乙的标书没有送到指定地点，而送到了招标人的住所地 C.丙送达标书时，未按照规定缴纳投标保证金 D.丁同时送达了两份投标书 E.戊的标书未按照要求密封

13．下列关于投标人实施的不正当行为的表述中，正确的是：

A.投标人相互约定降低投标报价，属于投标人之间串通投标 B.招标人预先内定中标人属于招标人与投标人串通投标 C.通过从其他企业转让资质进行投标，属于投标人之间串通投标 D.通过行贿手段骗取中标的，不会承担民事责任 E.投标人的成本价可能低于市场平均成本价

14．甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为10000元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例，则（）。

A.业主可以要求甲公司支付10000元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付 B.甲公司支付了10000元后，乙公司就不再对业主承担债务

C.甲公司支付了10000元后，可以根据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿 D.业主如果要求甲公司支付10000元，甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付 E.甲公司支付了10000元后，乙公司也需要向业主支付10000元

15.某建筑公司于2008年4月20日签订了工程承包合同，5月10日办理相关手续时经有关单位提醒可能存在误解，建筑公司未引起注意。2008年6月10日组织有关技术、法律专家研究发现因重大误解订立的合同可能给公司造成巨大损失，于是决定申请人民法院对合同予以撤销，其撤销权的行使期限截至时间的表述中，错误的是()。A.2009年4月20日 B.2009年5月10日 C.2010年5月10日 D.2009年6月10日 E.2010年6月10日

16．开发商与施工单位在施工合同中约定：若施工单位在2008年3月1日前不能开工本合 同自动解除。后施工单位因自身原因迟延10天开工，开发商对此未置可否。主体完工后，施工单位依约要求支付工程款，开发商回复本合同已经解除，不予付款。对此，正确的理解是（）。

A.合同已依约自动解除

B.施工单位迟延开工应承担违约责任 C.施工单位也具备行使解除权的条件 D.施工合同尚未解除

E.本施工合同的解除必须经法院或仲裁确认

17.某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，则用人单位应承担的法律后果是（）。

A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B.由于一直未订立书面合同，视为该员工一直在试用期内 C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同 D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资

E.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同

18.某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确 的是（）。

A.双方应订立书面的租赁合同，否则无效 B.承租人应当在约定期限内支付租金

C.承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任 D.租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司

E.承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付 19.专职安全生产管理人员的职责包括()。

A.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定 B.通报在建项目违规违章查处情况 C.对安全生产进行现场监督检查 D.违章指挥、违章操作的，应当立即制止 E.对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告

20.根据《特种设备安全监察条例》的规定,()应当由经核准的特种设备检验检测机构进行。A.功能检验 B.监督检验 C.型式试验 D.定期检验 E.无损检测

21．施工现场发生安全生产事故后,作为施工单位应当采取的措施有()。A.报告事故

B.启动应急预案组织抢救 C.保护事故现场 D.组织事故调查 E.修订应急预案

22.下列哪些人员属于建筑施工企业的特种作业人员()。

A.起重机械安装拆卸工 B.架子工 C.起重机械司机 D.钢筋工 E.高处作业吊篮安装拆卸工

23.王某被任命为一大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述正确的有（）。

A.应当制定安全生产规章制度 

B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 C.确保安全生产费用的有效使用 D.制定安全施工措施、清除安全事故隐患 E.及时、如实报告安全生产事故

24..对于保修义务的承担和维修的经济责任承担,下述说法正确的是()。

A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷,由建设单位负责维修后向监理单位索赔 B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷,由施工单位承担经济责任 C.因使用单位使用不当造成的损坏问题,施工单位不负责维修

D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任 E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修

25.按照我国对标准的划分,()可分为强制性标准和推荐性标准。

A.国家标准 B.行业标准 C.技术标准 D.企业标准 E.地方标准

26.某工程建设施工方拟采用某种新材料,但这种新材料不符合现行强制性标准规定,则()。

A.该新材料不得采用

B.提请建设单位组织专题技术论证 C.施工方组织专题技术论证

D.报批准标准的建设行政主管部门审定 E.报批准标准的建设行政主管部门备案

27.某工程项目进行隐蔽验收时,由于钢筋复检结果尚未出来,监理未通过隐蔽验收。建设单位要求赶工,施工单位在监理单位同意下进行了工程隐蔽。后复检结果不合格,需重新返工。对于损失的承担，下列说法错误的是（）。

A.由建设单位承担全部责任 B.由监理单位承担主要责任 C.由建设单位和监理单位承担全部责任 D.各方按照过错比例承担责任 E.由监理单位和施工单位承担连带责任 28.建设工程竣工验收合格后,还应当办理()。

A.施工安全验收 B.规划验收 C.消防验收或备案 D.环评验收 E.节能验收

29.下列事件中，可以提起行政复议的是：（）。

A.作业人员王某随手偷盗工地材料被公安机关罚款 B.李某的建造师执业资格证书被单位扣押 C.劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解 D.城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款 E.质检总站对不合格建材采取扣押措施 30．商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行

A.作出裁决的仲裁委员会 B.申请人住所地的中级人民法院 C.被执行人住所地的中级人民法院 D.仲裁委员会所在地的中级人民法院 E.被执行财产所在地的中级人民法院

三、综合测试题答案

（一）单项选择题

1.C;

2.A;

3.B;

4.A;

5.D;

6.A;

7.A;

8.C;9.B;

10.D;

11.B;

12.C;

13.B;

14.A;

15.D;

16.B;17.C;

18.D;

19.C;

20.A;

21.D;

22.A;

23.B;

24.C;25.A;

26.A;

27.D;

28.A;

29.B;

30.B;

31.D;

32.A;33.C;

34.B;

35.A;

36.D;

37.D;

38.D;

39.C;

40.C;41.D;

42.C;

43.C;

44.D;

45.D;

46.C;

47.C;

48.D;49.D;

50.D;

51.B;

52.D;

53.A;

54.D;

55.B;

56.D;57.A;

58.D;

59.C;

60.C;

61.A;

62.A;

63.C;

64.B;65.C;

66.C;

67.C;

68.D;

69.B;

70.D;

（二）多项选择题

1.D、E；

2.A、B、E;

3.D、E;

4.A、D、E;

5.B、D;

6.A、C、E；

7.A、B、D、E;

8.C、E;

9.A、B、E;

10.C、D、E;

11.B、D;

12.A、B、E;13.A、B、E;

14.A、B、C;

15.A、C、D、E；

16.B、C、D；

17.C、D、E;

18.B、D;

19.A、C、D、E；

20.B、C、D、E;21.A、B、C；

22..A、B、C、E；

23.B、C、D、E;

24.D、E；

25.A、B;

26.B、D；

27.A、B、C、E;

28.B、C、D、E;29.D、E;

30.C、E;