西藏2016年上半年公路造价师《技术与计量》公路工程钢绞线定额调整模拟试题

第一篇：西藏2016年上半年公路造价师《技术与计量》公路工程钢绞线定额调整模拟试题

西藏2016年上半年公路造价师《技术与计量》公路工程钢

绞线定额调整模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用__。A．国内竞争性招标 B．国际竞争性招标 C．国内有限招标 D．国际有限招标

2、监理工程师对质量控制的技术措施是__。A．审核施工单位质量保证体系

B．完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任 C．制定协调控制程序

D．考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式

3、某建设项目，当折现率i1=10%时，财务净现值FNPV1=200万元；当i2=15%时，FNPV2=-100万元，用内插公式法可求得其财务内部收益率为__。A．15% B．20% C．13.3% D．11.67%

4、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以__。A．适当减少支付违约金 B．拒绝支付违约金

C．请求法院予以适当减少 D．按实际损失支付违约金

5、公路工程基本建设程序划分的阶段有：（1）列入年度基本建设计划；（2）可行性研究，编制设计任务书；（3）施工；（4）设计和编制概（预）算；（5）竣工验收，交付使用。它们的先后顺序正确的是（）。A．(1)(3)(2)(4)(5)B．(2)(3)(4)(1)(5)C．(2)(4)(1)(3)(5)D．(4)(1)(2)(3)(5)

6、酸性岩石的粗集料用于高速公路时，宜使用针入度__的沥青。A．较小 B．较大

C．与针入度无关

7、招标代理行为属于__。A．法定代理 B．指定代理 C．委托代理 D．复代理

8、缺陷责任终止证书签发的日期应从__为准。A．承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期 B．工程通过最终检验的日期

C．最终检查报告送达监理工程师的日期 D．业主指定的日期

9、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起__，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A．7日内 B．14日内 C．15日内 D．30日内

10、沥青混凝土路面施工时，监理人员应__。A．在摊铺碾压现场旁站控制施工

B．在拌和机现场旁站，控制配料拌和施工 C．在摊铺与拌和两地同时旁站控制施工 D．不用旁站

11、软土地基处治中，若无特殊要求，反压护道压实度不低于（）。A．85% B．90% C．93% D．95%

12、工程师发现承包商的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加的费用和工期由__承担。A．业主 B．承包商 C．工程师

D．指定分包商

13、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方__。

A．经催告后，可解除合同

B．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同 C．可解除合同

D．在履行期限届满之前可解除合同

14、招标文件中的工程量清单是__。A．准确的工程量 B．竣工结算的依据

C．投标单位计算标价的依据 D．总价承包时的工程量

15、命令源最多的组织模式是__。A．直线式 B．职能式

C．直线职能式 D．矩阵式

16、在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量标准，一般会导致__。A．投资增加，工期缩短 B．投资减少，工期延长 C．投资增加，工期延长 D．投资减少，工期缩短

17、双代号网络计划中，同一个结束节点的各工作，__。A．最早开始时间相等 B．最早结束时间相等 C．最迟开始时间相等 D．最迟结束时间相等

18、施工监理的原则是__。

A．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作 B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公 C．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟 D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务

19、公路工程施工过程中，因不可抗力事件导致运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，应由__承担。A．承包人 B．业主

C．承包人和业主分别 D．承包人和业主均不

20、能够导致利率升高的因素是指__。A．借出资本承担比较大的风险 B．借贷资本供过于求 C．社会平均利润率的降低 D．借出资本的期限比较短

21、速动比率指标是用于反映项目__。A．偿债能力

B．偿付流动负债的能力 C．财务风险程度

D．快速偿付流动负债能力

22、临时工程和材料，即视为供本合同工程施工专用。若无监理工程师的同意，承包人不得将上述物品或其中任何部分运出现场(但运输车辆除外)，这一规定被称之为__ A．代位权 B．抗辩权 C．留置权 D．保全措施

23、推动PDCA循环转动的关键阶段是__。A．P阶段 B．D阶段 C．C阶段 D．A阶段

24、承包人驻地建设完成后，经监理工程师核实后作出的正确方法是__。A．以总额计量 B．合同价计量 C．不予计量

D．以合同价减去扣留金额计量

25、__的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。A．监理范本 B．监理规划

C．监理实施细则 D．监理合同

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、可索赔的损失索赔费用包括__。A．由索赔事项引起的直接和间接成本 B．由于合同延期而带来的利润损失

C．由于合同延期而带来的额外时间相关损失 D．合同延期引起的上级部门或公司管理费损失 E．由于干扰造成的生产率降低所引起的额外成本

2、对砂子的细度模数计算式中，分子上减去5A5解释完整的是__。A．大于5mm颗粒为粗集料，应扣5A5 B．大于5mm为粗集料，小于5mm筛孔有5级，A5被累计了5次 C．大于5mm为粗集料，A5被累计了5次，应扣除5A5 D．从5mm以下各筛的累计筛余中分别扣除5mm筛上的累计筛余 E．大于5mm为钢集料，A5被累计了5次，应扣除A5

3、碎石灰土和泥灰结碎石这两种路面结构层的组成材料相同，他们的不同点是__。

A．施工方法不同

B．厚度计算的方法不同 C．各种组成材料的比例不同 D．强度形成原理不同

E．对组成材料品质的要求不同

4、道路标志的设置方式分为__。A．路侧式 B．悬臂式 C．门架式 D．附着式

5、评标的原则包括__。A．公平竞争原则 B．技术可靠原则 C．经济合理原则 D．低价中标原则 E．公正原则

6、公路工程施工环境保护监理文件有__。A．施工环境保护监理规划 B．施工环境保护监理实施细则 C．施工环境保护监理总结报告 D．环境影响报告书 E．环境监测报告

7、时间定额的劳动时间包括__。A．准备结束的时间 B．基本生产时间 C．辅助生产时间

D．不可避免的中断时间 E．工人娱乐的时间

8、桩基础根据施工方法不同可分为__。A．钻孔桩 B．沉入桩 C．挖孔桩 D．钢板桩

9、监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括__。A．设计依据 B．设计参数 C．设计规模

D．设备及结构的选型 E．项目组成及布局

10、当事人承担违约责任的方式有__。A．变更合同 B．撤销合同 C．赔偿损失 D．继续履行 E．采取补救措施

11、基础倾覆稳定性与合力的偏心距关系是__。A．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越小 B．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越大

C．在设计中，可以用限制合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 D．在设计中，可以用增大合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 E．在设计中，可以用减小合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性

12、公路工程计量的原则是__。

A．不符合合同文件要求的工程不计量 B．承包人手续不全不计量

C．按合同文件规定的方法、范围、内容、单位计量 D．按监理工程师同意的方法计量 E．按习惯计量的方法计量

13、当承包人索赔后，监理工程师可以对索赔提出质疑的情况包括__。A．承包人以前已表明放弃索赔

B．提交的证据不足以说明索赔的部分

C．发包人与承包商共同负有责任，责任未划分 D．损失计算不足 E．承包商没有采取措施避免或减少损失的部分

14、公路工程定额的特点包括__。A．科学性 B．复杂性 C．系统性

D．相对稳定性 E．群众性

15、下述关于桥台说法正确的是__。

A．组合桥台自身承受桥跨结构传来的竖向力、水平力以及台后土压力 B．重力式桥台主要靠自重来平衡台后土压力

C．轻型桥台利用自身结构抗弯能力来减小圬工体积而使桥台轻型化 D．承拉桥台应具有承压和承拉的功能

16、施工图预算是在施工图设计完成后，以施工图为依据，根据__进行编制的。A．预算定额 B．设计概算 C．取费标准 D．概算定额

E．地区人工、材料、机械台班的预算价格

17、施工进度滞后，监理工程师可建议承包商采取的加快进度的措施有__。A．采取技术措施，缩短工艺流程 B．增加设备和人员 C．改善劳动条件和福利 D．开辟新工作面 E．加班加点

18、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施工现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

19、根据矿料最大粒料的不同，沥青混凝土混合料分为__。A．SMA B．粗粒式 C．中粒式

D．细粒式和砂粒式

20、定额按使用要求分类可分为__。A．施工定额 B．预算定额 C．材料定额 D．估算指标 E．机械定额

21、以下关于会计要素表述正确的有__。

A．收入和利润是会计要素，而费用不是会计要素 B．收入、利润和费用都是会计的要素 C．资产+所有者权益＝负债 D．资产＝负债+所有者权益 E．收入-费用＝利润

22、投标人通过合同条件评审的主要条件是什么__。

A．投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法 B．投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务 C．投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法 D．投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议 E．投标人对合同条款没有重要保留

23、次高级路面的面层类型有（）。A．沥青贯入碎石 B．路拌沥青碎(砾)石 C．沥青表面处治 D．沥青混凝土 E．半整齐石块

24、审查施工图预算的重点应放在__。A．概算单价套用是否正确 B．工程数量计算是否准确

C．各项取费标准是否符合现行规定 D．预算单价套用是否正确

25、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点

D．设计计算方法 E．施工要求

第二篇：2015年上半年四川省公路造价师《技术与计量》公路工程钢绞线定额调整试题

2015年上半年四川省公路造价师《技术与计量》公路工程

钢绞线定额调整试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、一级公路均应设置中央分隔带护栏。当分隔带宽度大于（）m时，可不设中央分隔带护栏。A．5 B．8 C．10 D．12

2、审核工期延长是监理工程师在__方面的职责。A．工程质量监理 B．工程进度监理 C．工程费用监理 D．合同管理

3、公路工程施工监理招标，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人__的选择。

A．经验多少 B．能力强弱

C．财务状况和社会信誉 D．报价高低

4、在静载试验中，每一小时的沉降不超过__，并连续出现两次，即可视为稳定。A．0.1mm B．1mm C．0.2mm D．0.5mm

5、《公路工程国内招标文件范本》规定，在隐蔽工程覆盖以前，承包人应通知监理工程师到场检查，并约定检查的时间。如果上述约定时间后的__小时内，监理工程师或其代表未能到场对上述工程进行检查，承包人即可自行检查，并如实做出自检报告，在确认自检合格后覆盖，监理工程师事后应予认可。A．6 B．8 C．10 D．12

6、对施工风险很大的工程通常采用__。A．总价合同 B．单价合同 C．分包合同

D．成本加酬金合同

7、甲公司与乙公司签订合同(合同价款10000元)中约定如果一方违约，则支付合同价款8%作为违约金。同时，该合同还约定了甲公司向乙公司缴纳500元作为定金，结果由于乙公司违约致使合同没有履行。在保证甲公司最大获利的前提下，乙公司因违约应按违约金条款支付给甲公司的金额是__。A．1800元 B．1000元 C．800元 D．500元

8、__的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。A．监理范本 B．监理规划

C．监理实施细则 D．监理合同

9、技术规范和其他技术资料2份。A．7 B．42 C．21 D．28

10、水泥混凝土路面板的混凝土设计强度以龄期28d的__强度为标准。A．抗压 B．抗折 C．劈裂 D．弯拉

11、公路工程施工监理的性质不包括__。A．服务性 B．公开性 C．独立性 D．科学性

12、箱涵背某层回填土，承包商通知监理验收，因故未进行这一工序，为不留工程隐患，决定开挖后补测其压实度，结果合格，承包商因再度开挖发生了一定费用，并要求在本月计量中报计这部分工程量，监理工程师认为（）。A．不应该计量

B．应该计量，但需补办一定手续 C．无法确定 D．没有依据

13、有关材料预付款的正确表述是__。

A．施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款 B．已经支付过材料预付款的材料，其所有权归业主 C．材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额 D．材料预付款支付可依据设计工程量报算得来

14、施工合同订立后，业主有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付开工预付款，这是业主行使__。A．同时履行抗辩权 B．代位权 C．撤销权 D．不安抗辩权

15、在桥梁施工中，当图纸内有关施工说明与规范规定有矛盾时，应__。A．按规范的规定进行施工

B．按图纸内的施工说明进行施工

C．由监理工程师根据实际情况确定或规定 D．重新设计图纸。

16、组成FIDIC合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是__。A．合同通用条件 B．合同协议书 C．投标书

D．合同专用条件

17、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使__。A．同时履行抗辩权 B．代位权 C．撤销权

D．不安抗辩权

18、价值工程工作步骤的正确顺序是__。

A．提出改进方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价 B．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择 C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择 D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案

19、根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位__。A．在工程建设的早期尚无法编制总进度计划 B．在工程建设的早期就应当编制总进度计划 C．在设计阶段就应当编制总进度计划 D．在招标阶段就应当编制总进度计划

20、以下属于清单支付项目的工程费用是__。A．动员预付款 B．价格调整 C．计日工

D．迟付款利息

21、在公路工程施工中若开挖出文物或其他有考古价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场，并按要求采取妥善保护措施。由此发生的费用由__承担，并相应顺延延误的工期。A．文物管理部门 B．承包人 C．业主

D．国家有关部门

22、在公路工程施工监理中，审查工程分包是__的职责。A．总监理工程师 B．驻地监理工程师 C．专业监理工程师 D．监理员

23、能够导致利率升高的因素是指__。A．借出资本承担比较大的风险 B．借贷资本供过于求 C．社会平均利润率的降低 D．借出资本的期限比较短

24、FIDIC条款中，承包商应对下列__风险损失负责。①地震引起的已完工程的损坏，②地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损；③施工质量达不到要求但监理工程师未发现；④异常恶劣的自然气候引起的停工和窝工 A．①②③ B．②③④ C．①③④ D．①④

25、预制构件安装作业中，从安全的角度考虑，不必__。A．安装大型盆式橡胶支座时，墩顶两侧应搭设操作平台；

B．起吊大型及有突出边棱的构件时，应在钢丝绳与构件接触的拐角处设垫衬； C．单面配筋的盖板上应标明起吊标志；

D．进行预压试验，以检查支架的承载能力和稳定性，消除非弹性变形。

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、预算费用由以下__部分组成。A．建筑安装工程费 B．工程建设其他费用 C．计划利润 D．预留费用

E．设备、工具、器具及家具购置费

2、在进行寿命期不同的互斥方案选择时，可采用的方法是__。A．最小公倍数法 B．内部收益率法 C．净年值法

D．差额净现值法 E．资金利润率

3、下列费用中，不能计入生产经营成本的是__。A．直接费用 B．审计费用 C．财务费用 D．管理费用

4、下面有关招投标说法错误的是__。A．投标价最低的投标人应当成为中标人 B．中标通知书是合同文件的组成部分

C．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内订立书面合同 D．中标通知书发出后，合同签订前招标人有权改变中标人 E．中标通知书发出后，合同签订前中标人有权利放弃中标项目

5、轮廓标按结构设置可分为__。A．单面反射 B．双面反射 C．埋置式 D．附着式

6、工程造价增长预留费的计算基数包括__。A．直接工程费 B．定额直接工程费 C．间接费

D．设备购置费 E．计划利润与税金

7、施工项目部对施工项目控制的任务主要是施工阶段的__控制。A．投资 B．进度 C．质量 D．安全 E．成本

8、__等要素着手。A．工作水平B．材料 C．设备 D．方法 E．环境

9、建筑安装工程直接费中的人工费包括__。A．因气候影响的停工工资 B．生产工人工资性补贴 C．生产工人学习期间的工资

D．因电力部门连续停电超过8个小时的停工工资 E．因业主修改设计影响的停工工资

10、现行《公路路基施工技术规范》对潮湿地区的界定__。A．年平均降雨量800mm以上 B．年平均降雨量1000mm以上 C．潮湿系数大于2 D．潮湿系数小于2

11、工程费用监理的原则包括__。A．政策性原则 B．合同原则 C．公正原则

D．责权利相结合原则 E．费用控制原则

12、委托监理合同应具备的条款结构包括__。A．合同内所涉及的词语定义和遵循的法规 B．监理人和业主的义务、权利和责任 C．合同生效、变更与终止，以及监理报酬 D．争议的解决及其他 E．合同日期、署名

13、价值工程研究对象的选择方法包括__。A．因素分析法 B．趋势分析法 C．强制确定法 D．百分比分析法 E．价值指数法

14、旧路面凿除作业时，应遵守（）。

A．旧路面凿除应分小段进行，以免妨碍交通 B．用镐开挖旧路面时，周围不得有人站立或通行

C．锤击钢钎，使锤人应站在扶锤人的侧面，使锤人应带手套，锤柄端头应有防滑措施

D．利用机械破碎旧路面时应有专人统一指挥

15、公路工程质量事故可划分为__。A．重大质量事故 B．严重质量事故 C．一般质量事故 D．质量问题

E．极端严重质量事故

16、平面控制网可采用__测量。A．三角测量 B．四角测量 C．五角测量 D．GPS测量

17、建设项目管理的主要职能有__。A．决策职能 B．计算职能 C．组织职能 D．协调职能 E．控制职能

18、质量监理的依据有__。A．质量标准 B．上级文件 C．合同图纸 D．技术规范 E．合同条件

19、以下关于公开招标有关叙述有误的是__。A．公开招标是一种有限竞争方式 B．可以给投标人提供平等竞争的机会 C．投标人选择范围较广

D．可以选择最具竞争实力的承包商 E．对于一些专业性较强的工程尤其适用 20、影响固定资产折旧的因素包括__。A．折旧基数 B．预计使用年限 C．预计残余价值 D．预计清理费 E．固定资产磨损

21、分项工程质量检验内容包括__几个部分。A．基本要求 B．实测项目 C．外观鉴定

D．质量保证资料

22、无权代理行为包括__。

A．代理人接受委托与自己签订合同

B．代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同 C．在授权书有效期内与第三人签订了超越代理权限范围的合同 D．代理人以被代理人的名义，与其所代理的另一人订立合同

E．代理人在委托授权书有效期终止后，与第三人签订了原委托授权书内容范围的合同

23、下列费用中属于人工单价组成内容的有__。A．生产工人的工资性津贴 B．生产工人的福利费 C．地区生活补贴

D．现场管理人员的工资

E．生产工人的工会经费和职工教育经费

24、工程承包按承包人所处地位可分为__。A．总承包 B．分承包 C．直接承包 D．间接承包 E．联合承包

25、处置大规模岩体滑坡的方法有__。A．挖除滑坡体 B．抗滑挡墙 C．抗滑桩 D．锚固 E．灌浆

第三篇：西藏公路造价师技术与计量：单项脚手架考试题

西藏公路造价师技术与计量：单项脚手架考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定：项目总投资额在__人民币以上的必须进行招标。A．5000万元 B．4000万元 C．3000万元 D．1000万元

2、高速公路和一级公路沥青面层所用粗集料对沥青的黏附性要求不小于（）。A．1级 B．2级 C．3级 D．4级

3、下列关于桥梁技术术语的说法正确的是__。A．简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离 B．桥梁全长等于各跨长之和

C．拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离 D．拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离

4、命令源最多的组织模式是__。A．直线式 B．职能式

C．直线职能式 D．矩阵式

5、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。①基本情况和数据表；②评标委员会成员名单；③经评审的投标人排序，④经评审的价格或者评分比较一览表，⑤符合要求的投标一览表；⑥开标记录 A．④⑤⑥ B．②④⑥

C．①②③④⑤⑥ D．①②③④

6、《公路工程国内招标文件范本》规定，在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后__天内，监理工程师应签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人。A．14 B．21 C．28 D．35

7、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是__。A．监控作用 B．保证作用

C．监控和保证作用 D．关键作用

8、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即__。A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率 B．技术措施，降低成本措施、施工平面图 C．质量、工期、成本

D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标

9、暂定金额由__批准使用。A．业主 B．总承包人 C．监理工程师 D．上级主管部门

10、招标代理行为属于__。A．法定代理 B．指定代理 C．委托代理 D．复代理

11、下列费用中不是机械台班单价组成的是__。A．折旧费

B．机械场外运输费 C．燃料动力费 D．经常修理费

12、有关材料预付款的正确表述是__。

A．施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款 B．已经支付过材料预付款的材料，其所有权归业主 C．材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额 D．材料预付款支付可依据设计工程量报算得来

13、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在__到达对方。A．要约到达对方之前 B．对方发出承诺之前

C．对方承诺到达要约人之前 D．对方承诺生效之后

14、项目在计算期内财务净现值为零时的折现率为__。A．静态收益率 B．动态收益率

C．财务内部收益率 D．基准折现率

15、检查水泥混凝土路面板的__时，应采用水准仪测量。A．平整度 B．板厚

C．拉毛、压槽的深度 D．横坡

16、把对工程的__交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。A．工程停工与返工权 B．工程验收与计量权

C．工程费用支付的签认与否决权 D．旁站与抽查权

17、管道两侧及管顶0.2m内对回填土的要求是__。A．不得含有坚硬的物体、冻土块 B．含有石灰、粉煤石、石块等物质 C．用钢筋混凝土回填

D．用地基开挖时剩余的土回填

18、刚度和稳定性的验算，这里刚度指的是__。A．应变 B．应力 C．预拱度 D．挠度(变形)

19、法人的变更是指__。A．法人法定存在期限届满 B．法人企业改变经营方式 C．法人企业转让企业 D．企业法人资格被撤销 20、二级监理机构是指__。

A．工程质量监督部门，社会监理单位 B．甲级监理单位，乙级监理单位 C．总监办公室，驻地监理办公室 D．乙级监理单位

21、某建设项目的计算期为10年，基准收益率为10%，经计算静态投资回收期为7年，动态投资回收期为12年，则该项目的财务内部收益率__。A．FIRR＞10% B．FIRR＝10% C．0＜FIRR＜10% D．FIRR＝0

22、直线式组织形式的缺点是__。A．决策迅速 B．结构简单 C．权力集中

D．横向联系困难

23、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以__身份共同投标。A．一个投标人 B．两个投标人 C．所有投标人 D．三个投标人

24、某施工企业为购买新实验设备，向银行贷款100万元，年利率为10%，该企业计划分 10年等额偿还，当该企业偿还贷款5次后，决定将余下贷款在第10年末一次归还，则应归还__元。已知：(A/P，10%，10)＝0.16275；(F/A，10%，5)＝6.105 A．99.359 B．83.625 C．81.375 D．16.275

25、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工 A．①② B．①③ C．②④ D．③④

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、悬臂施工法适用于__。A．预应力混凝土连续梁桥 B．斜拉桥

C．混凝土拱桥 D．石拱桥 E．连续刚构桥

2、以下叙述正确的是__。

A．在业主和承包商未能就工程变更的费用、工期、质量等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，以便于支付进度款

B．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商可以实施 C．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商不可以实施 D．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构不得予以计量 E．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构可以直接计量

3、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

4、预算定额中，人工工日消耗量是由__构成的。A．临时用工 B．辅助用工 C．超运距用工

D．班组操作地点转移用工 E．计日工

5、混凝土盖板涵检查项目有__。A．强度 B．轴线 C．顶面高程 D．灌水试验 E．流水面高程

6、石灰稳定土基层的强度的形成主要是石灰加入土中后，发生以下哪几种作用__。

A．离子交换作用 B．碳酸化作用 C．结晶作用 D．火山灰作用 E．干燥作用

7、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

8、下列费用中，属于直接费的有__。A．现场材料二次搬运费 B．混凝土添加剂费 C．脚手架、模板摊销费 D．冬雨期施工增加费 E．现场临时设施费

9、价值工程的工作步骤可归纳为__。A．功能收集 B．分析问题 C．综合研究 D．方案评价 E．提高价值

10、现阶段我国环境保护的基本原则包括__。A．经济建设与环境保护协调发展的原则 B．预防为主、防治结合的原则 C．污染付费原则

D．政府对环境质量负责的原则 E．依靠群众保护环境的原则

11、评定水泥混凝土的抗压强度，应以标准养护28d龄期的试件为准，但作为__施工阶段的强度应以与结构物同条件养护的试件为依据。A．拆模 B．吊装

C．张拉预应力 D．承受荷载

12、施工进度滞后，监理工程师可建议承包商采取的加快进度的措施有__。A．采取技术措施，缩短工艺流程 B．增加设备和人员 C．改善劳动条件和福利 D．开辟新工作面 E．加班加点

13、工程承包按承包人所处地位可分为__。A．总承包 B．分承包 C．直接承包 D．间接承包 E．联合承包

14、以下属于资格预审文件内容的是__。A．投标人的施工经验 B．投标人的施工能力 C．投标人管理能力 D．投标人的履约信誉

E．招标人认为应当告知的其他事项

15、标准试验是__。

A．现场质量控制的重要手段 B．控制指导施工的科学依据 C．包括水泥试验

D．包括集料的级配试验 E．结构的强度试验

16、永久性工程的付款包括以下__。A．工程量清单费用 B．工程变更费用

C．拖期违约损失偿金 D．价格调整费用 E．费用索赔

17、按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为__。A．合同当事人没有改变

B．第三人可以向债权人行使抗辩权

C．第三人可以与债权人重新协商合同条款

D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

18、竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，它由__等组成。A．竣工决算报表

B．竣工决算报告说明书 C．竣工工程平面示意图 D．工程造价比较分析

E．施工企业的成本及利润分析

19、工程费用支付包括清单支付和合同支付，以下属于合同支付项目的有__。A．计日工 B．动员预付款 C．迟付款利息 D．暂定金额 E．调整后的价格

20、下列关于工程变更的说法，正确的有__。A．工程变更总是由承包商提出的

B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出

C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款 D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商 E．工程变更总是由监理工程师提出的

21、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

22、水泥混凝土路面较沥青路面的优点有（）。A．强度高 B．稳定性好 C．噪音小 D．修复容易

23、支架和拱架结构按受力程序分别验算其__。A．强度 B．刚度 C．预拱度 D．稳定性

24、无机结合料稳定类基层主要有（）。A．石灰稳定土基层 B．水泥稳定土基层 C．沥青稳定土基层

D．工业废渣稳定土基层 E．粒料稳定土基层

25、工程延期的计算主要有以下__方法。A．实测法 B．工时分析法 C．造价比较法 D．工期分析法 E．经验判断法

第四篇：2017年黑龙江公路造价师技术与计量：工程量的概念模拟试题

2017年黑龙江公路造价师技术与计量：工程量的概念模拟

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料的储备而逐步减少，以方式扣回 A．抵充工程款 B．变更合同价 C．索赔 D．保修金

2、在工程招标编制标底时，一般不考虑的因素是__。A．工期 B．质量标准

C．投标企业资质 D．自然地理条件

3、可行性研究属于项目__主要工作之一。A．计划阶段 B．施工准备阶段 C．实施阶段 D．决策阶段

4、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。A．无效合同 B．有效合同 C．可撤销合同 D．效力待定合同

5、材料消耗定额是指完成一定______所消耗的材料的数量标准。A．合格产品 B．产品数量 C．投资数额

D．单位合格产品

6、__的大小，反映了工程质量的稳定性。A．平均值 B．中位数 C．标准偏差 D．极差

7、在风险事件发生后，风险管理的目标是__。A．使潜在损失最小 B．减少忧虑价值 C．使实际损失最小

D．选择最佳的风险对策组合

8、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。A．行为 B．物 C．财

D．智力成果

9、当事人对保证方式没有约定或约定不明时，应当按照__方式承担保证责任。A．一般保证 B．连带保证 C．违约金 D．定金

10、合同采用定金担保时，当事人约定定金的数额__。A．不得超过主合同标的额的10% B．不得低于主合同标的额的10% C．不得超过主合同标的额的20% D．不得低于主合同标的额的20%

11、速动比率指标是用于反映项目__。A．偿债能力

B．偿付流动负债的能力 C．财务风险程度

D．快速偿付流动负债能力

12、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。①基本情况和数据表；②评标委员会成员名单；③经评审的投标人排序，④经评审的价格或者评分比较一览表，⑤符合要求的投标一览表；⑥开标记录 A．④⑤⑥ B．②④⑥

C．①②③④⑤⑥ D．①②③④

13、抢险救灾紧急工程应采用__方式选择实施单位。A．公开招标 B．邀请招标 C．议标

D．直接委托

14、发包模式的缺点，在业主委托一家监理单位的条件下，要求监理单位有较强的__能力。

A．质量控制和组织协调 B．质量控制和合同管理 C．质量控制和费用控制 D．合同管理和组织协调

15、拱桥台背填土的顺序应符合设计要求。拱桥台背填土宜在主拱圈施工以__完成；梁式桥的轻型桥台台背填土宜在梁体安装__，在两侧平衡地进行。A．前；后 B．后；前 C．后；后 D．前；前

16、概预算编制完成后，必须进行下列的哪一项工作才能拿出其文件（）。A．文件归档 B．资料入库 C．复核与审核 D．呈送有关部门

17、对生态环境的主要影响因素有__。A．水土流失

B．取砂冲洗引起水质混浊 C．施工人员的生活污水 D．扬尘

18、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内，或最终支付证书天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息 A．28，56 B．14，28 C．45，60 D．15，30

19、按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，中标人应在收到中标通知书后28天内，并在__，应按合同规定向业主提供履约担保。A．签订合同协议书之前 B．签订合同协议书之后 C．签订合同协议书的同时 D．中标人选定的时间 20、证明工程的照管责任已从承包人转移给业主，和缺陷责任期起算时间的文件是__。

A．中间支付证书 B．交工结账证书 C．工程交工证书

D．缺陷责任终止证书

21、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位__。

A．向业主支付使用费并归还业主 B．可将设备免费带走

C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走 D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主

22、当路基填土较高时，路槽底面以下__为上部路基。A．30cm B．60cm C．100cm D．80cm

23、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

24、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。A.选项A B.选项B C.选项C D.选项D

25、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。A．监理工程师 B．监理单位 C．项目经理 D．建设单位

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、经济活动。其包括__。A．没有代理权而为代理行为

B．代理行为开始前的“代理”行为 C．代理人超越代理权限为代理行为 D．代理权终止为代理行为 E．其他代理行为

2、为提高沥青路面抗永久变形能力，宜使用__改性剂。A．热塑性橡胶类 B．热塑性树脂类 C．橡胶类 D．树脂类

3、监理单位的义务包括__。

A．选择承担工程项目建设的实施单位 B．与承包商签订施工合同

C．公正地维护有关各方的合法权益 D．不得泄露与本工程有关的保密资料

E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

4、按力学性能，道路路面可分为（）A.弹塑性路面 B.柔性路面 C.半刚性路面 D.刚性路面

5、水泥混凝土路面接缝常见的病害有__。A．挤压 B．拱起 C．错台 D．唧泥 E．拥包

6、监理工程师索赔管理的任务有__。A．预测和分析导致索赔的原因和可能性 B．通过有效的合同管理减少索赔事件发生 C．公正地处理和解决索赔 D．减少承包人的索赔机会

E．尽量拒绝承包人的索赔要求以保护业主利益

7、沥青拌和厂应具备下列__条件。A．有大吨位自卸汽车

B．应有良好的防雨及排水设施并应符合国家有关环境保护、消防安全等规定 C．应配备试验仪器齐全的试验室，保证生产质量 D．拌和机械需配套并有备用 E．交通运输方便

8、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项

D．双方争议的解决方式

E．所选定的仲裁委员会争议调解人

9、水泥混凝土路面较沥青路面的优点有（）。A．强度高 B．稳定性好 C．噪音小 D．修复容易

10、以下关于公开招标有关叙述有误的是__。A．公开招标是一种有限竞争方式 B．可以给投标人提供平等竞争的机会 C．投标人选择范围较广

D．可以选择最具竞争实力的承包商 E．对于一些专业性较强的工程尤其适用

11、对投标申请人进行资格评分主要是对其__进行评分。A．技术能力 B．施工经验 C．人员数量 D．财务状况

E．法人的管理水平

12、计划利润的计费基数包括__。A．直接费 B．定额直接费 C．间接费

D．施工技术装备费 E．其他直接费

13、分类计算，汇总后再扣减__。A．预计利润 B．税金 C．动员预付款 D．材料预付款 E．扣留保留金

14、施工企业成本费用管理，应着重围绕__等环节进行。A．花较大成本更新设备而使产品功能略有提高 B．通过改进产品质量从而提高产品价格

C．在保证产品使用功能的前提下，设法降低成本 D．在不增加成本的前提下，设法提高产品功能 E．消除或减少一些多余功能，从而降低产品成本

15、评价沥青路面现场压实质量可以通过__进行。A．平整度 B．压实度

C．现场空隙率 D．渗水系数

16、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定，对于采用密度法计算的配合比，应实测拌和物视密度，并应按__。A．视密度调整配合比

B．调整时水灰比不得增大，单位水泥用量不得减小 C．钢纤维掺量不得减小

D．调整后拌和物视密度允许偏差为±1%

17、合同内容包括__。A．标的 B．标的数量 C．标的质量 D．合同法

18、监理工程师目标控制的前提工作是__。A．落实全部建设奖金 B．做好目标规划和计划

C．与被监理单位建立良好关系 D．与业主密切合作

E．落实控制机构、人员及其各自职能

19、混凝土浇筑接缝时传力杆的安装方法有__。A．钢模板固定法 B．顶头木模固定法 C．支架固定法 D．混凝土浇筑法 E．顶头钢模固定法

20、水泥混凝土路面的接缝除施工缝外，尚有（）。A．横向缩缝 B．横向胀缝 C．纵向缩缝 D．纵向胀缝

21、下列属于公路工程投资无形资产的是__。A．土地 B．公路经营权 C．企业信誉 D．技术人员 E．专利技术

22、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。A.应考虑气候．水文条件等因素

B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准

23、支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项有__。

A．支架稳定，强度、刚度的要求应符合规范要求，验算倾覆稳定系数不得小于 1.3；受载后挠曲的杆件，挠度不得大于结构跨度的1/400 B．支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求

C．整体浇筑时应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑 D．支架长度必须满足施工要求

E．浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近

24、下列构造物中属于堤岸直接防护与加固的设施有__。A．丁坝 B．顺坝 C．植树 D．石笼

25、项目经济评价常用的风险分析方法包括__。A．投资回收期法 B．盈亏平衡分析 C．敏感性分析 D．概率分析 E．内部收益率法

第五篇：广西2017年公路造价师《技术与计量》：路基土石方作业模拟试题

广西2017年公路造价师《技术与计量》：路基土石方作业

模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、路基填方碾压工程，如填料含水量不够，需要洒水时，其洒水费用__。A．另外计量 B．不予计量

C．由建设单位确定是否计量 D．根据费用大小确定

2、暂定金额由__批准使用。A．业主 B．总承包人 C．监理工程师 D．上级主管部门

3、不同实施阶段，②分标段、分阶段；③按施工队伍多少，分阶段，④按施工队伍规模大小分阶段 A．①④ B．①③ C．②④ D．①②

4、招标代理行为属于__。A．委托代理 B．法定代理 C．指定代理 D．复代理

5、企业法定代表人授权该企业合同部刘经理对外签订合同，属于__的法律行为。A．法定代理 B．指定代理 C．代表企业 D．代表部门

6、桥梁一般由五大部分组成，下列说法正确的是__。A．栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡 B．主梁、支座系统、桥台、基础、护坡

C．桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础 D．主梁、次梁、桥台、基础、护坡

7、吊桥的主要承重结构是__。A． 桥面

B． 缆索

C． 桥台

8、移运、堆放、吊装时，混凝土的强度一般不得低于设计强度的__。A．70% B．75% C．80% D．85%

9、签发工程暂停令和复工指令是监理工程师在__方面的职责。A．工程质量监理 B．工程进度监理 C．工程费用监理

D．合同其他事项管理

10、Ⅱ、Ⅲ三个级配。A．2.5mm B．1.25mm C．0.63mm D．0.315mm

11、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先__。A．由工程师对争议事项作出决定 B．双方友好协商 C．申请仲裁 D．提起诉讼

12、被撤销或者终止时，下列说法正确的是__。

A．不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 B．影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 C．只影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 D．部分影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力

13、净现值率是净现值与__的比值。A．投资总额 B．投资现值 C．投资年值 D．投资未来值

14、下列定额中不属于国家规定的计价定额的是__。A．施工定额 B．预算定额 C．估算指标 D．概算定额

15、目前我国在能源和交通等建设项目的投资是主要依靠__。A．银行贷款 B．发行债券

C．国家预算内投资 D．发行股票

16、业主将工程项目的任务分别发包给多个承包人，并分别与各承包人签订合同，这种项目管理模式是__。A．平行发包模式 B．总分包模式

C．联合体承包模式 D．CM承包模式

17、在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是（）。A．预算定额 B．概算定额 C．概算指标 D．企业定额

18、在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，应选择的压缩对象分别是这两条关键线路上__的工作。A．持续时间最长 B．资源消耗最少 C．直接费最少

D．直接费用率最小

19、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是__。A．P＝F·(1+n B．P＝F·(1+-n C．P＝F·[(1+n-1]/i D．P＝F·i[(1+n-1] 20、把对工程的__交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。A．工程停工与返工权 B．工程验收与计量权

C．工程费用支付的签认与否决权 D．旁站与抽查权

21、标底是工程项目施工的__。A．投标价 B．合同价

C．预期施工价 D．协议合同价

22、《公路工程机械台班定额》中，下列__不属于可变费用。A．经常性修理费 B．机上人工费

C．养路费及车船使用费 D．燃料动力费

23、《公路工程国内招标文件范本》中规定的开工预付款的性质属于__。A．定金 B．保证金 C．无息贷款 D．暂付款

24、方案的投资发生在期初，且各年的净收益均相等时，投资回收期与投资收益__。A．相等 B．互为倒数 C．无关 D．成正比

25、在建设项目财务评价中，当财务净现值为__时，项目方案可行。A．FNPV≤0 B．FNPV＜0 C．FNPV≥0 D．FNPV＞0

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列说法正确的有__。

A．材料或设备监理工程师签发预付款支付证书，即被视为监理工程师对该本材料或设备的批准

B．当工程竣工后，所有剩余材料设备的所有权应属建设单位，施工单位不得将其运走

C．如果施工单位在提交第一次付款申请或在这个时间前提交一份由建设单位认可的担保金额为合同价5%的银行保函，则中期支付证书中不再将扣留金退还施工单位

D．在监理工程师颁发全部工程的交工证书后，应当将全部保留金退还施工单位 E．施工阶段施工单位为能遵照监理工程师的指示对有缺陷的工程进行修补，则建设单位可以雇佣他人来完成有关工作，费用可从保留金支出

2、公路工程投资估算指标同其他计价定额相比，具有更大的__。A．精确性 B．综合性 C．系统性 D．科学性 E．概括性

3、用重型击实法求得的路堤填料最大干密度为2.20g/cm3，要求压实度为96%，下面为各测点的工地干密度，压实合格的测点有__。A．2.09g/cm3 B．2.10g/cm3 C．2.19g/cm3 D．2.15g/cm3

4、申请建筑工程许可证的条件是__。

A．已经办理该建筑工程用地批准手续，或者在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

B．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求，或者已经确定建筑施工企业 C．有满足施工需要的施工图纸及技术资料 D．建筑合同书齐全，资金齐全

E．建筑资金已经落实，且法律、行政法规规定的其他条件也满足

5、现场监理机构有__几种类型。A．一级监理机构 B．二级监理机构 C．三级监理机构

D．总监理工程师办公室 E．高级驻地监理办公室

6、以下关于评标工作叙述正确的是__。

A．评标委员会评标结束后，要提出书面评标报告，并决定合格的中标人选 B．评标委员会经评审认为所有投标都不符合要求的，可以否决所有投标 C．评标工作必须保密

D．任何人不得干预影响评标的过程和结果 E．评标工作应实行回避制度

7、在__几种经济活动中需对资产进行评估。A．企业贷款

B．企业间的资产赠予 C．企业联营 D．企业破产 E．企业担保

8、我国现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)规定，下列哪些指标不代表路面整体强度刚度的设计指标__。A．容许弯沉值 B．计算弯沉值 C．设计弯沉值 D．实测弯沉值

9、水泥混凝土路面横向采取的__等抗滑措施，其构造深度应符合施工规范要求。A．拉毛 B．压槽 C．刻槽 D．凿毛

10、建设单位决定采用哪种合同形式，应根据__综合考虑。A．设计工作深度 B．工期长短

C．质量要求的高低 D．工程复杂程度 E．施工单位的要求

11、钻孔灌注桩的成孔方法常用的主要有__。A．正循环回转钻机成孔 B．反循环回转钻机成孔 C．冲击钻机成孔 D．打桩锤成孔

12、SMA路面的正常施工温度范围（当使用改性沥青时）为（）。A．摊铺温度不低于170℃ B．初压始温度不低于160℃ C．复压开始温度不低于130℃

D．开放交通时的路表温度不高于50℃

13、水泥混凝土原材料按质量计的允许误差不应超过__。A．水泥±1% B．粗细骨料±3% C．水±1% D．外加剂±2%

14、下列费用中属于人工单价组成内容的有__。A．生产工人的工资性津贴 B．生产工人的福利费 C．地区生活补贴

D．现场管理人员的工资

E．生产工人的工会经费和职工教育经费

15、某白云岩抗压强度88MPa，双筒磨耗机测的磨耗率为4.5%，则某岩石属（）。A.石灰岩类 B.岩浆岩类 C.1级石料 D.2级石料

16、资产评估的经济性原则是__。A．贡献原则 B．有偿原则 C．定量原则 D．替代原则 E．预期原则

17、FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起__。

A．获得施工场地占有权的延误 B．因承包人责任引起的暂时停工 C．不利自然条件的影响

D．业主提前占用导致施工延误

18、工程项目建设程序的性质有__。

A．任何建设项目，都要根据各自的使用目的，结合不同功能，先设计、后施工 B．对于特殊建设项目，可结合自身功能，边设计，边施工 C．建设的工程项目固定，而施工却是流动的

D．建设工程项目投资巨大，工期长，建设环境复杂多变，不可预见因素多，稍有失误则损失很大

E．建设的工程项目和施工位置都固定

19、我国公路工程施工监理使用的标准合同有__。A．《公路工程国际招标文件范本》

B．FIDIC编制的《业主咨询工程师标准服务协议书》 C．《公路工程施工合同范本》 D．《公路工程施工监理合同范本》 E．《公路工程国内招标文件范本》

20、公路施工环境保护监理的主要任务包括__。A．环境达标监理 B．水土保持监理 C．环境监测 D．地表水环境监理 E．环保工程监理

21、下列属于特殊投入物的是__。A．资金 B．劳动力 C．土地

D．机械设备 E．自然资源

22、先张法墩式台座必须具有足够的__。A．尺寸 B．强度 C．刚度 D．稳定性

23、工程支付应遵循的原则是__。A．支付必须以工程计量为基础

B．支付必须以技术规范和报价单为依据 C．支付必须及时

D．支付必须以日常记录和合同条款为依据 E．支付必须遵循严格的程序

24、__是评价项目施工质量的尺度。A．质量检验评定标准 B．合同文件 C．设计文件 D．质量数据 E．工程验收资料

25、混凝土浇筑时对模板__。A．应稳固、搭接准确、紧密平顺 B．接头及模板与基层接触处不得漏浆 C．模板内侧面应涂隔离剂

D．模板可以就地取材无需作特殊处理 E．高度为混凝土板厚的2倍