第一篇：法规讲课稿例题（范文）
法规讲课稿例题
IZ301000 建设工程基本法律知识
1、（2013真题）下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）。
A.《全国人民代表大会组织法》B.《中华人民共和国国际法》C.《中华人民共和国反垄断法》D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》
2、（2011真题）不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A．国务院主管部门 B．最高人民法院 C．国务院 D．全国人大常委会
3、（2011真题）《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）。A．宪法 B．建筑法 C．建设工程安全生产管理条例 D．安全生产法
4、（2013真题）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。A． 法律 B． 行政法规 C． 部门规章 D． 地方性法规
5、（2011真题）法人应当具备的条件有()A.依法成立 B.有自己的场所 C.有必要的财产或者经费 D.有自己的名称、组织机构 E.能够独立承担无限民事责任
6、根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日。
A．公司营业执照签发 B．申请公司设立 C．工商管理机关批准 D．组织机构代码证签发
7、（2011真题）被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B．由被代理人独自向第三人承担责任C．由第三人自己承担损失D．由代理人独自向第三人承担责任
8、（2011真题）施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A、张某应当向施工企业赔偿损失 B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失
C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿
9、（2012年）根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）。A.指定代理B.隐名代理C.委托代理D.居间代理E.法定代理
10、（2013年）根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理权实施代理行为 C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
11、（2013真题）在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为 D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理实务转托他人E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对
12、（2011真题）建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。A．相邻权 B．地役权 C．土地出租权 D．建设用地使用权
13、（2012真题）下列物权中，不属于用益物权的是（）A.土地所有权 B.土地承包经营权C.建设用地使用权 D.地役权
14、（2012真题）国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）A.占有权 B.使用权 C.收益权 D.所有权
15、（2012真题）根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（）。A．合同自办理物权登记时生效 B．未办理物权登记合同无效C．合同生效当然发生物权效力 D．合同自成立时生效E．未办理物权登记不影响合同效力
16、（2013真题）甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）。
A．甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B．甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司
C．甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D．甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁
17、（2011真题）在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A．合同 B．侵权 C．无因管理 D．不当得利
18、（2011真题）下列行为中，构成无因管理的有（）。
A．甲接受委托帮助他人保养施工机具B．乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C．材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治 D．总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位E．戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示
19、（2012真题）按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）A．债 B．所有权 C．知识产权 D．担保物权 20、（2012真题）施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（）责任。A．合同B．不当得利C．无因管理D．侵权
21、（2011真题）建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）。A．建设单位和设计单位共同所有 B．设计单位和甲设计师共同所有 C．建设单位和甲设计师共同所有 D．建设单位独自所有
22、（2012真题）关于知识产权的说法，正确的是（）A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果权
23、（2012真题）根据《商标法》，注册商标有效期为10年，自（）之日起计算。A.注册商标申请人寄出申请书B.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册
24、（2013真题）根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为（）。A.发明B.实用新型C.外观设计D.设计方案
25、（2011真题）甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。
A．丙应承担150万元的保证责任，因为丙对于甲和乙的通知未予答复，视为默认B．丙对100万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任 C．丙不再承担保证责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意D．丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效
26、（2011真题）施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。A．10 B．20 C．30 D．50
27、（2012真题）保证合同是（）订立的合同A．债权人与债务人B．债务人与保证人C．债权人与保证人D．债权人与债务人和保证人
28、（2013真题）根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。
A．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿
C．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D．抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
29、（2013真题）甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B．丙的保证方式为连带责任保证 C．保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D．甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任 E．甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 30、（2011真题）施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单。后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿 B．张某应当向施工企业赔偿损失
C．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失 D．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿
31、（2013真题）根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。A.设计错误 B.原材料缺陷 C.不可预料的意外事故 D.工艺不完善
32、（2012真题）根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）。A．在投标时为职工办理意外伤害保险 B．为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 C．在中标后为职工办理意外伤害保险 D．为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
33、（2011真题）下列责任种类中，属于行政处罚的是（）。A．管制B．罚款C．赔偿损失D．返还财产
34、（2012真题）关于刑事责任的说法，错误的是（）A.拘役是刑法主刑的一种B.罚款是刑法附加刑的一种 C.刑罚的附加刑既可以合并适用，也可以独立适用D.死刑缓期两年执行时死刑的一种
35、（2013真题）下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。A.处分 B.暂扣执照C.恢复原状 D.罚金 1Z302000 施工许可法律制度
36、（2011真题）某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A．100 B．200 C．600 D．1000
37、（2011真题）根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A．已办理该建筑工程用地批准手续B．城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证C．建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告D．已经确定建筑施工企业E．建设资金已经落实
38、、（2011真题）根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。关于申请延期的说法，正确的是（）。A．应当由施工企业提出申请B．延期没有次数限制C．延期每次不超过3个月D．超过延期时限但在宽展期内的，施工许可证仍有效
39、（2013真题）根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天 B.1个月 C.2个月 D.3个月
40、（2013真题）关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
41、（2011真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列（）。A．工程总承包 B．专业承包C．专业分包 D．劳务承包
42、（2011真题）因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。
A．原企业的资质等级确定 B．实际达到的资质条件核定C．降低一级原企业的资质等级确定 D．最低资质等级核定
43、（2011真题）资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A．企业未取得施工许可证擅自施工的B．企业将承包的工程转包或违法分包的
C．企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的D．资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的
44、（2012真题）借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩
45、（2013真题）关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。
A.无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关 D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
46、（2011真题）根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A．同时受聘于两个或者两个以上单位的 B．因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的 C．年龄超过60岁的 D．被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的
47、（2011真题）某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久。施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据相关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。A．甲不能同时担任该两个项目的项目经理 B．经施工企业同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理 C．经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D．经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
48、（2013真题）注册建造师依法享有的权利包括（）。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、职业印章
C.接受继续教育D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖职业印章E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密 1Z303000 建设工程发承包法律制度
49、（2011真题）某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应以（）作为结算工程款的依据。A．双方签订的备案合同 B．双方达成的补充协议C．类似项目的结算价格 D．市场平均价格 50、（2011真题）某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A．按中标无效处理 B．视为放弃投标C．视为放弃中标项目 D．按废标处理
51、（2013真题）根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。A． 评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B． 评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人 C． 招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D． 招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
52、（2013真题）根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）。A.评标截止时间前 B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前 D.投标有效期内
53、（2012真题）下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（）A.在提交投标文件截止日后撤销投标文件的
B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的
54、（2011真题）关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A．承包单位可将其承包的全部工程进行分包B．建设工程主体结构的施工可以分包 C．建设单位有权直接指定分包工程的承包人D．劳务作业的分包可以不经建设单位认可
55、（2011真题）根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有（）。A．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B．建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D．分包单位将其承包的建设工程再分包的E．主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的
56、（2012真题）根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有（）。
A．分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B．总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 C．总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D．分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责 E．总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任
57、（2013真题）某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）。A.因显失公平而无效B.由于分包单位自愿签署而有效C.仅对总承包单位和分包单位有效D.因违反法律、法规强制性规定而无效
58、（2011真题）根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（）
A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B、将承揽的工程转包或违法分包；C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的 D、未按照节能设计进行施工E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的
59、（2013真题）建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）。A． 1个月至2年 B． 2个月至1年C． 3个月至2年 D． 6个月至3年 60、（2013真题）施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有（）A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的 1Z304000 建设工程合同制度
61、（2011真题）施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）。A．要约撤回 B．要约撤销C．承诺撤回 D．承诺撤销 62、（2011真题）某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。A．返还垫资但不支付利息B．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息C．认定垫资违法，利息予以没收D．返还垫资并双倍支付利息 63、（2011真题）根据合同法及相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A．合同订立之日 B．开工之日C．实际竣工之日 D．合同约定竣工之日E．保修期届满之日 64、（2011真题）根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）。A．某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B．甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，并打电话通知了乙C．建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已经将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D．监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应资质的监理单位 65、（2013真题）建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期 66、（2011真题）王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班又不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A．560 B．800C．1120 D．1360 67、（2011真题）根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A．用工单位与劳动者 B．用工单位与当地人民政府C．派遣单位与用工单位 D．派遣单位与劳动者 68、（2011真题）2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。A．张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作B．王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制时，王先生已年满50岁 C．李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长 D．赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同 69、（2012真题）下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。A．在试用期间被证明不符合录用条件的B．严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C．被依法追究民事责任的D．不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E．严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 70、（2013真题）根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）。A．依照企业破产法规定进行重整的B．生产经营发生严重困难的 C．股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的D．企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E．因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的 71、（2011真题）经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（）。A．承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责B．第三人就完成的工作成果向定作人负责C．承揽人不再承担责任 D．承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任 72、（2011真题）甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。A．甲不得中途要求乙停止制作 B．甲应支付全部约定报酬C．甲应支付相应部分报酬 D．甲不用赔偿乙损失 73、（2011真题）关于租赁合同的说法，正确的有（）A.租赁必须转让所有权B.租赁期限超过20年的部分无效
C．租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式D.交付租赁物是租赁合同的成立要件E.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁 74、4、（2013真题）出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为（）。A.简易交付 B.占有改定 C.指示交付 D.拟制交付 75、（2013真题）关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）。A．贷款人不得预先在本金中扣除利息B．借款人应当按照约定的用途使用借款C．对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产 76、（2011真题）关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是()。
A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝
C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。77、（2012真题）根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。A.建设行政主管部门 B.省级人民政府C.县级以上人民政府 D.环境保护主管部门 78、（2013真题）根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A．抢修 B．抢险 C．抢工期 D．生产工艺要求必须连续 79、（2013真题）根据民用建筑节能管理规定，关于各早位执行建筑节能强制性标准说法正确的有()。A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.建设早位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造 80、（2011真题）在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A．县级以上人民政府 B．省级人民政府C．国务院 D．省级文物行政部门 81、（2012真题）在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位 B.建设单位 C.施工单位 D.设计单位 82、（2013真题）建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12 B.36 C.48 D.24 83、（2012真题）关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。A．全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准 B．不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C．不得破坏文物保护单位的历史风貌D．进行爆破作业，须经国务院文物行政部门批准 E．全国重点文物保护单位不得拆除 84、（2011真题）安全生产许可证的有效期为（）年。A．1 B．2 C．3 D．5 85、（2013真题）下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）。A.食品加工生产企业 B.建筑施工企业 C.烟花爆竹生产企业 D.矿业企业 86、、（2013真题）施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）。A．企业股东变更 B．企业名称变更 C．企业法人变更 D．企业设立分公司E．企业注册地址变更 1Z306000 建设工程安全生产法律制度 87、（2011真题）建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A．半年 B．一年 C．二年 D．三年 88、（2011真题）根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。
A．作业人员进入新的岗位B．作业人员进入新的施工现场C．企业采用新技术D．企业采用新工艺E．企业申请办理资质延续手续 89、、（2011真题）下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。A．接受安全生产教育和培训B．对本单位的安全生产工作提出建议 C．发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D．拒绝违章指挥和强令冒险作业 90、（2012真题）根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是（）。A．保证本单位安全生产投入的有效实施 B．及时、如实报告生产安全事故C．为从业人员缴纳意外伤害保险费D．建立、健全本单位安全生产责任制 91、（2013真题）下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）。A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工 92、（2011真题）对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A．施工企业项目经理、现场监理工程师 B．施工企业技术负责人、建设单位负责人C．建设单位负责人、总监理工程师D．施工企业技术负责人、总监理工程师 93、（2011真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A．项目负责人 B．技术负责人C．负责项目管理的技术人员 D．安全员 94、（2012真题）对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证、审查。A.安全监督管理机构B.建设单位C.监理单位D.施工企业 95、（2013真题）施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）。A.施工企业负责人 B.专职安全员 C.专职消防安全员 D.项目负责人 96、（2013真题）施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A.公安机关 B.作出决定的公安机关消防机构 C.人民法院 D.建设行政主管部门 97、（2011真题）生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A．1 B．2 C．3 D．4 98、（2011真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（）。A．2人死亡事故 B.10人死亡事故 C．3人死亡事故D.20人重伤事故 E．1000万元经济损失事故 99、（2012真题）实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。A.建设单位 B.施工总承包单位 C.监理单位 D.各分包单位 100、（2013真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故、火灾事故处，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15 B.20 C.30 D.40 101、（2013真题）根据事故具体情况，事故调查组成人员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。A.监察机关 B.人民法院 C.公安机关 D.人民检察院E.工会 102、（2011真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期。A．定额 B．标准C．合同 D．法定 103、（2011真题）工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A．强制性 B．推荐性C．国家 D．行业 104、（2011真题）下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的是（）。A．安全技术措施审查B．安全设备合格审查 C．专项施工方案审查D．安全生产事故隐患报告E．施工招标审查 105、（2012真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作用的，安装单位应当编制（）。A．技术规范 B．拆装方案C．设备运至现场的运输方案 D．进度控制横道图 106、（2013真题）监理单位的主要安全责任之一是（）。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位 1Z307000 建设工程质量法律制度 107、（2011真题）工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性B.国家C.强制性D.行业 108、（2012真题）工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。A.一般性标准B.特殊性标准C.建议性标准D.强制性标准 109、（2013真题）负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）。
A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院工商行政管理部门
110、（2011真题）施工企业被建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定 111、（2012真题）若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是（）。A.有权进行修改B.可以按照规范施工C.有权拒绝施工D.应当及时提出意见和建议 112、（2012真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A．由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测B．检测机构有义务监制材料、构配件和设备C．质量检测报告经建设单位或工程监理到位确认后，由建设单位负责归档D．检测机构应建立档案管理制度，并单独确立检测不合格项目台账 113、（2013真题）必须实施鉴证取样和送检的试块，试件和材料有（）A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块C.用于承重机构的钢筋及连接头试件 D.所有的水泥材料E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 114、（2013真题）根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）A.对施工质量负责 B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工C.对建筑材料、设备等进行检验检测 D.建立健全施工质量检验制度E.审查批准高大模板工程的专项施工方案 115、（2011真题）关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A．为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B．有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C．设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D．设计深度由设计单位酌定 116、（2011真题）工程监理单位和被监理工程的（）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务； A．建设单位B．造价咨询单位C．施工企业D．建筑材料、构配件供应单位E．设备供应单位 117、（2012真题）涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。A．其他设计单位B．具有相应资质等级的设计单位C．监理单位D．装修施工企业 118、（2013真题）根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计早位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定 119、（2013真题）根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款
C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
120、（2011真题）某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据。该工程结算价款约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A．20 B．30 C．45 D．60 121、（2011真题）下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。A．发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷B．发包人提供的设备不符合强制性标准，引发工程质量缺陷C．发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷D．发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷E．发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷 122、（2012真题）根据《建设工程质量管理条列》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括（）。A.分部、分项工程全体施工人员名单 B.竣工验收报告C.设计变更通知单 D.隐蔽验收记录及施工日志E.竣工图 123、（2013真题）关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。A.必须在合同中由此约定，才可作为结算依据 B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据 D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款 124、（2013真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案盒施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件 125、（2011真题）某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）。
A．主体结构工程为10年 B．屋面防水工程为3年 C．有防渗漏要求的房间和内外墙为2年 D．供热与供冷系统为3年 126、（2011真题）根据相关法律规定，建设工程承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。A．竣工验收合格后 B．竣工验收时 C．交付使用时 D．提交竣工验收报告时 127、（2011真题）根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。
A．基础设施工程 B．设备安装、装修工程 C．电气管线、给排水管道工程 D．供热与供冷系统 E．门禁监控系统 128、（2012真题）房屋建筑工程质量保修书的内容一般包括（）。A．工程简况、房屋使用管理要求 B．保修范围和内容 C．超过合理使用年限继续使用的条件 D．保修期限和责任 E．保修单位名称、详细地址 129、（2013真题）建设工程质量保修书的提交时间上（）。A.自提交工程竣验收报告之日起15日内 B.工程竣工验收合格之日 C.自工程竣工验收合格之日起15日内 D.提交工程竣工验收报告时 1Z308000 解决建设工程纠纷法律制度 130、（2011真题）某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）
A、应追究王某的刑事责任B、可追究王某的民事责任C、不应追究王某的行政责任D、应追究王某的劳动责任 131、（2012真题）当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式应为（）。A．和解 B．调解 C．诉讼 D．仲裁 132、（2013真题）关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A．行政行为的主体是法定的 B．实施行政行为具有单方意志性 C．行政行为多属于无偿行为 D．行政行为具有不可裁量性 133、（2011真题）严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法正确的有（）A、A区法院对该案有管辖权 B、严某有权向B区法院起诉 C、B区法院的移送管辖是错误的 D、A、B区法院均无管辖权 E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的 134、（2012真题）根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。A．先予执行 B．查封 C．拍照 D．制作笔录 135、（2012真题）关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（）。A．调解职能在民事诉讼阶段进行B．和解可以在民事纠纷的任何阶段进行 C．仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D．仲裁实行一裁终局制E．民事诉讼实行两审终审制 136、（2013真题）根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有（）A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织
B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖 137、（2011真题）施工合同中约定按每月确认的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日起计算。A．第一次付款期限届满B．每次付款期限届满C．最后一次付款期限届满D．提交工程款支付申请 138、（2011真题）甲公司与乙公司因买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备。仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）。A．不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请B．将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定 C．将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D．审查后直接作出财产保全裁定，由设备所在地法院执行 139、（2011真题）关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）。A．一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，不予受理
B．仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行C．仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国（或地区）不能直接得到承认和执行D．当事人向人民法院请求撤销仲裁裁决的，该裁决书不发生法律效力
140、（2011真题）甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉。经开庭审理，法院判决甲胜诉。乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提起上诉，要求据此撤销一审判决。市中级法院的正确处理应为（）。A．查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求 B．仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判决，驳回甲的起诉C．裁定撤销一审判决，发回原审法院重审D．裁定驳回乙的上诉，维持原判决 141、（2012真题）申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出了仲裁反请求，则仲裁委员会应（）A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关相关人民法院E.继续审理原仲裁申请 142、（2013真题）根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由D.没有对另一方当事人形成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限 143、（2011真题）甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）A、甲可向法院申请恢复原判决的执行 B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C、由法院执行和解协议D、由法院依职权恢复原判决的执行 144、（2012真题）关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（）。A．调解职能在民事诉讼阶段进行B．和解可以在民事纠纷的任何阶段进行 C．仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D．仲裁实行一裁终局制E．民事诉讼实行两审终审制 145、（2013真题）下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。A． 在仲裁程序中形成的仲裁调解书B． 由行政主管部门主持达成的调解书 C． 人民法院在民事案件审理中制作的调解书D． 司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议 146、（2011真题）甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）。A．住户不得对乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为提起诉讼 B．住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼 C．住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼 D．住户不得请求乙市人民政府撤销乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为 147、（2012真题）施工企业拒不执行公安消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A.作出决定的公安消防机构 B.公安机关 C.人民法院 D.建设行政主要部门 148、（2012真题）具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的E.本申请人被撤销的 149、（2013真题）某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。A.各地的地方法规 B.法律、行政法规 C.案件所在县人民政府公开发布的规定D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府的规章
【答案】
1、C《反垄断法》属于经济法。
2、C《立法法》规定，行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。本身行政法规是国务院颁布实施的，所以不一致时由其立法机关裁决比较合适，因此选C项。
3、D《安全生产许可证条例》属于行政法规，其上位法只能是法律，C项明显错误；另从部门法相关性来说，只能是《安全生产法》，因此应选D项。
4、C《工程项目招标范围和规模标准规定》属于部门规章。
5、ABCD 参见1Z301021，法人应当具备的条件。
6、A《公司法》第七条规定：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。
7、A《民法通则》规定，委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。这种情况下，代理人与被代理人都有过错，故承担连带责任，应选A项。
8、D此行为构成表见代理。
9、ACE参见1Z301031。
10、A代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。
11、AD参见教材1Z301033。
12、B。
13、A。
14、D。
15、DE。
16、C。
17、B侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。因此应选B项。
18、BCE无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。A项中甲的行为是在委托基础上，故错误；D项丁获得超付部分没有法律和合同依据，构成不当得力应予返还之债，故错误；BCE相关方作出的行为都没有合同和法律上的义务，因此构成了无因管理之债，受益人需返还行为人为此发生的合理必要的费用，因此应选ABCE项。
19、A。20、D《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
21、B《著作权法》)规定，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。本题受托人是设计单位和设计师，因此应选B项。
22、A参见教材1Z301061。
23、D专利权与商标权的区分。(1)期限不同：发明专利20年，实用新型、外观设计专利为10年;商标权10年。(2)起点不同：专利权保护期限自申请日起算;商标权保护期限自核准注册日起算。(3)专利权不予续展，商标权可以续展。
24、B。
25、B《担保法》规定，保证期间，债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。这里是对增加部分不再承担，而对于原保证范围仍须承担，因此应选B项。
26、B抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
27、C。
28、D抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
29、BE。30、A保险盒同自双方签字或盖章之日起生效，故保险公司应当承担责任，因此应选A项。
31、C建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
32、B。
33、B《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：(1)警告；(2)罚款；(3)没收违法所得，没收非法财物；(4)责令停产停业；(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；(6)行政拘留；(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。A项管制属于刑事处罚；C项赔偿损失和D项返还财产属于民事责任，因此应选B项。
34、B。
35、D刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产。
36、C《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30％。因此应选C项。
37、ABDE《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(4)已经确定建筑施工企业；(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料；(6)有保证工程质量和安全的具体措施；(7)建设资金已经落实；(8)法律、行政法规规定的其他条件。因此应选ABDE项。
38、C《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。因此应选C项。
39、B在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。40、A只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可。
41、B《建筑业企业资质管理规定》规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。因此应选B项。
42、B建筑业企业资质管理规定》中规定，企业分立的，分立后企业的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照《建筑业企业资质管理规定》规定的审批程序核定。
43、D《建筑业企业资质管理规定》规定，有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质：(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的；(2)超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的；(3)违反法定程序作出准予建筑业企业资质许可的；(4)对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的；(5)依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销。因此应选D项。
44、A。
45、D实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。
46、D《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。因此应选D项。
47、C注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。本题工程满足（3）情形，但同时须经过建设单位同意，因此应选C项。
48、ABCD。
49、A《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。因此应选A项。50、C《招标投标法实施条例》,中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。这是视为其放弃中标项目, 因此应选C项。
51、D依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
52、C《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
53、A。
54、D《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。承包单位可将其承包的全部工程进行分包属于转包，A项错误；建设单位不得指定分包，C项错误；D项劳务分包无须建设单位同意，因此应选D项。
55、ABCD《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。因此应选ABCD项。
56、ABC。
57、D按照《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
58、DE。
59、D建筑市场不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年。60、ABCD。61、A《合同法》规定，要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。本题施工企业后发出的取消通知在采购清单之前到达，因此属于要约撤回，因此应选A项。62、A《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。因此应选A项。63、CD《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。因此应选CD项。64、B《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。同时规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：①根据合同性质不得转让；②按照当事人约定不得转让；③依照法律规定不得转让。A授课具有人身依赖性，法律规定不能转让，故错误；C项建设单位是债务人，属于债务转让；D项委托合同，合同性质不得转让，因此应选B项。65、BC《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释[2004]14号第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格时，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程为经竣工验收，发包人擅自使用的，已转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。66、D《劳动法》规定，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于300%的工资报酬。本题王某7天加班中有3天按照300%、4天按照200%计算工资，因此应选D项。67、C劳务派遣(又称劳动力派遣、劳动派遣或人才租赁)，是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，由派遣单位向劳动者支付工资、福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位(称用工单位)订立劳务派遣协议。因此应选C项。68、D《劳动合同法》规定，用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；(3)连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满１年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。因此应选D项。69、ABE。70、ABDE(1)依照企业破产法规定进行重整的；(2)生产经营发生严重困难的；(3)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；(4)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。71、A《合同法》规定，未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同；经定作人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。因此应选A项。72、C《合同法》规定，定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。这时甲要根据实际制作工程量支付对应的报酬，因此应选C项。73、BC，E是否也对。74、D。现实支付：直接叫付标的物；简易交付：标的物合同订立前已为买受人占有，合同生效视为完成支付；占有改定：合同生效后标的物仍由出卖人继续占有，但其所有权已转移给买受人；指示交付：标的物为第三人合法占有，买受人取得人返还标的物请求权拟制交付：交付标的物的权利凭证（仓单、提前）给买受人。75、ABCD。76、A。77、D.78、C.79、ABCD在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。80、B《文物保护法》规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。因此应选B项。81、A。82、D文物行政部门应该在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。83、AD。84、C《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为３年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前３个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。因此应选C项。85、A。86、BCE。87、B《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。因此应选B项。88、ABCD《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。因此应选ABCD项。89、A。B、C、D项属于施工作业人员安全生产的权利，不是义务。因此应选A项。90、C。91、C 建筑行业属于特种作业人员包括： 垂直运输机械作业人员 安装拆卸员 爆破作业人员 起重信号工 登高架设作业人员 特种作业人员必须经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗。92、D《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。因此应选D项。93、C《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。因此应选C项。94、D。95、A 施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人；项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人。96、A 当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。97、C《生产安全事故应急预案管理办法》进一步规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每3年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。因此应选C项。98、CDE。99、B。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。100、C。除交通事故、火灾事故是自事故发生之日起7日内补报事件造成的人员伤亡情况变化，其他事故为30日。101、ACDE 《生产安全事故报告和调查处理条例》、第二十二条事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。102、C《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。因此应选C项。103、A《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。选项A正确。104、ABCD《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。同时规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。因此应选ABCD项。105、B。106、D。A是施工单位的责任；B建设单位的责任；C为设计单位的责任；D为监理单位的责任。107、C。108、D。按照《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。109、C。国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作。
110、ACE。111、D。112、D.113、ABCE.114、ABCD.115、B《建设工程质量管理条例》规定，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。B项正确；勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。C项错误；设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。D项错误。因此应选项B。116、CDE。117、B.118、ACDE。119、B未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。C《建设工程价款结算暂行办法》规定单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见：„（3）2000万元～5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；„。本题工程结算价款为4000万元，处于2000万元～5000万元之间，因此C项正确。121、ABCD《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。因此应选ABCD项。122、BCDE。123、B《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。124、B。建设工程竣工验收应当具备的5个条件不包括已签署的工程结算文件。125、D《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。本题D项3年至少包含了2个采暖期、供冷期，符合法律规定，因此应选D项。126、D《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。因此应选D项。127、ABCD《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。因此应选ABCD项。128、BD。129、B建筑工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。130、B。131、C。132、D行政行为的特征是：（1）行政行为是执行法律的行为，任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或授权，行政主体不得作出任何行政行为。（2）行政行为具有一定的裁量性，这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。（3）行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，即可依法自主作出。即使是在行政合同行为中，在行政合同的缔结、变更、解除与履行等诸方面，行政主体均具有与民事合同不同的单方意志性。（4）行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性，行政相对方必须服从并配合行政行为。否则，行政主体将予以制裁或强制执行。这种强制性与单方意志性是紧密联系在一起的，没有行政行为的强制性，就无法实现行政行为的单方意志性。（5）效力先定性：行政行为一经作出，就事先假定其符合法律规定。133、ABCE。134、A。135、BCDE。136、ABCE。137、C《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》中规定，在下列情况下，诉讼时效期间的计算方法是：2.当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。本题背景约定发包人按月分期付款，因此诉讼时效应从最后一期（次）付款期限届满开始计算。C项正确。138、B《仲裁法》规定，当事人要求采取财产保全及措施的，应向仲裁委员会提出书面申请，由仲裁委员会将当事人的申请转交被申请人住所地或其财产所在地有管辖权的人民法院作出裁定；港口所在地即本题被申请人财产所在地，当然和仲裁对口的法院都是中级人民法院，因此应选B项。139、A裁决书具有以下效力：裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼，A项正确；即便当事人提出撤销请求也不影响其生效，D项错误 ；仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行，B项错误；仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国（或地区）可以得到承认和执行，C项错误。因此应选A项。140、D《民事诉讼法》规定，当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。本题乙在仲裁裁决作出后提出，法院予以驳回，因此D项正确。141、CE。142、BCE。143、A。144、BCDE。145、B。146、B。A项乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为侵犯了住户合法权益，住户有权提起诉讼的；C项复议不是诉讼的前置程序；D项可以请求撤消，因此应选B项。147、A。考查行政强制执行的主体。当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。148、AD。149、BDE人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件，人民法院审理民族自治地方行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照国务院部、委根据法律和国务院的行政法规、决定、命令制定、发布的规章以及省、自治区、直辖市和省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定、发布的规章。
第二篇：党纪法规例题精选
2014年学院党纪法规知识竞答试题
一、填空题（20分，每空0.5分）
1.是我们党执政兴国的第一要务。
2.中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‚三个代表‛重要思想和
作为自己的行动指南。
3.坚持社会主义道路、坚持、坚持、坚持马克思列宁主义毛泽东思想这四项基本原则，是我们的立国之本。
4.我们党的最大政治优势是，党执政后的最大危险是。5.党章总纲强调，要以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程，整体推进党的思想建设、组织建设、、、。
6.党章规定可以申请入党的年龄为年满
。7.党的纪律处分有：警告、、、、。
8.党员受到开除党籍处分，年内不得重新入党。9.习近平同志在十八届中纪委三次会议上强调，要以深化改
革推进 和，改革党的纪律检查体制，完善反腐败体制机制，增强权力制约和监督效果，保证各级纪委监督权的相对独立性和权威性。10.习近平同志在十八届中纪委三次会议上指出，、等党的组织制度都非常重要，必须严格执行。
11.习近平同志在十八届中纪委三次会议上强调，全党同志要强化党的意识，牢记自己的第一身份是，第一职责是，做到忠诚于组织，任何时候都与党同心同德。
12.习近平同志在十八届中纪委三次会议上强调，抓作风建设，首先要，牢记党的性质和宗旨，牢记党对干部的要求。
13.对严重违犯党纪的党组织的纪律处理措施有 和。14.党的纪律是党的各级组织和 必须遵守的行为规则。
15.《青海省贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划〉实施办法》于2014年 月 日颁布实施。
16.《实施办法》要求，进一步严肃财经纪律，规范财经行
为，经常性开展对、、关键岗位执行财经纪律情况的监督检查，防止发生贪污、挪用、截留等问题。
17.《实施办法》要求，深入开展严肃工作纪律专项整治和党
政机关效能提升行动，切实解决、等突出问题。
18.《实施办法》要求，深入开展 和中国梦教育、和宗旨教育、社会主义核心价值观教育。
19.《实施办法》要求，各级党委(党组)中心组每年安排廉洁从政专题教育，落实 制度。
20.省委省政府21条措施规定，省直部门召开的全省性工作会议，每年不超过 次，确需增开的要经省委、省政府批准。
21.省委省政府21条措施规定，除重要法定会议和少数重要会议外，以省委、省政府名义召开的全省性会议，原则上开到地厅级，只安排密切相关的部门参加，确需扩大参会范围的，要经省委、省政府批准，会期不超过 天，各类专题会议不超过 天。
22.省委省政府21条措施规定，要改进会风，、、开解决问题的会，少讲话、讲短话、讲管用的话。
23.省委省政府21条措施规定，简报要重点反映重要动态、问题、工作意见建议和典型经验等，不报送 工作情况汇报。
二、单选题（25分，每题1分）
1.中国共产党要领导全国各族人民实现社会主义现代化的宏伟目标，必须紧密围绕党的基本路线，加强党的执政能力建设、建设。
A.先进性 B.纯洁性 C.先进性和纯洁性 D.科学性 2.党章总纲强调，要全面提高党的建设
水平。A.规范化 B.科学化 C.制度化 D.现代化
3.党章总纲强调，要不断提高党的创造力、凝聚力、战斗力，建设学习型、、创新型的马克思主义执政党，使我们党始终走在时代前列，成为领导全国人民沿着中国特色社会主义道路不断前进的坚强核心。
A.科学型 B.制度型 C.服务型 D.先进型
4.《中国共产党纪律处分条例》适用于违犯党纪应当受到党纪追究的 和党员。
A.领导干部 B.党组织 C.党员干部 D.党员领导干部 5.党员受到留党察看处分，其党内职务。
A.自然撤销 B.暂时保留 C.视情况而定 D.有悔过表现的，可以保留 6.因故意犯罪被依法判处《中华人民共和国刑法》规定的主刑（含宣告缓刑）的，应当给予
处分。
A.严重警告 B.撤销党内职务 C.留党察看 D.开除党籍 7.留党察看的期限最长不超过
。A.半年 B.1年 C.2年 D.3年
8.党员必须坚持
高于一切，个人利益服从党和人民的利益，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献。
A.个人利益 B.局部利益 C.集体利益 D.党和人民的利益
9.党员如果没有正当理由，连续
不参加党的组织生活，或不交纳党费，或不做党所分配的工作，就被认为是自行脱党。
A.3个月 B.6个月 C.12个月 D.24个月
10.凡属重大问题，党的各级委员会都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、的原则，由党的委员会集体讨论，作出决定。
A.会议决定 B.书记个人决定 C.常委会决定 D.书记办公会
11.对党员的纪律处分，必须经过
讨论决定，报党的基层委员会批准。
A.支部大会 B.支部委员会会议 C.总支部委员会会议 D.党委会
12.党组织对违犯党的纪律的党员，应当本着
的精神，按照错误性质和情节轻重，给以批评教育直至纪律处分。
A.从严治党 B.批评与自我批评 C.惩前毖后,治病救人 D.严肃纪律 13.关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定要求，要改进
，切忌走过场、搞形式主义；要轻车简从、减少陪同、简化接待。
A.工作作风 B.调查研究 C.会风 D.文风
14.关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定要求，要精简
，切实改进文风。
A.会议内容 B.会议活动 C.文件内容 D.文件简报
15.2012年12月4日中共中央政治局会议强调，要下大决心改进作风，切实解决
的问题，始终保持同人民群众的血肉联系。
A.社会突出 B.群众反映强烈 C.群众困难 D.干部作风漂浮
16.2012年12月4日中共中央政治局会议强调，制定改进工作作风、密切联系群众这方面规定，指导思想就是
，体现从严治党。
A.加强党风建设 B.以人为本 C.执政为民 D.从严要求
17.党员受到撤销党内职务处分，内不得在党内担任和向党外组织推荐担任与其原任职务相当或者高于其原任职务的职务。
A.半年 B.一年 C.二年 D.三年
18.故意违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的，应当
处分。
A.从轻 B.减轻 C.从重 D.加重
19.党员受到警告或者严重警告处分，内不得在党内提升职务和向党外组织推荐担任高于其原任职务的党外职务。
A.三个月 B.六个月 C.一年 D.二年
20.某报社主编（党员）违反党和国家有关规定，刊登违背改革开放的文章，情节严重，依据《中国共产党纪律处分条例》，对该主编应给予
处分。
A.警告 B.严重警告 C.撤销党内职务 D.留党察看或者开除党籍 21.个人借用公款超过
不还的, 追还所欠公款，情节较重的，给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予撤销党内职务处分。但确因生活困难到期无力归还的除外。
A.三个月 B.六个月 C.一年 D.两年
22.党员对党组织作出的处分决定不服，可以提出
，有关党组织必须负责处理或者迅速转递，不得扣压。
A.申辩 B.复议 C.申诉 D.诉讼
23.党纪处分决定作出后，应当在 内向受处分党员所在党的基层组织中的全体党员及其本人宣布，并按照干部管理权限和组织关系将处分决定材料归入受处分者档案。
A.5天 B.10天 C.一个月 D.二个月
24.党和国家工作人员或者其他从事公务的人员，其财产或者支出明显超过合法收入，差额较大的，可以责令其说明来源，本人不能说明其来源是合法的，差额部分以非法所得论，给予
处分。
A.警告或者严重警告 B.严重警告或者撤销党内职务 C.撤销党内职务或者留党察看 D.留党察看或者开除党籍
25.某党员干部占用公物达六个月，应给予警告处分，但同时该党员又违反规定从事营利活动，情节严重，应给予开除党籍处分，依据《中国共产党纪律处分条例》有关规定，对于该同志的处分应该是。
A.先警告再开除党籍 B.开除党籍 C.分别处理 D.警告
三、多选题（25分，每题1分）
1.党员必须自觉遵守党的纪律，服从组织分配，积极完成党的任务。
A.模范遵守国家的法律法规 B.严格保守党和国家的秘密 C.执行党的决定 D.贯彻党的部署
2.下列哪些是《党章》规定党员享有的权利：
A.开展批评和自我批评，勇于揭露和纠正工作中的缺点、错误 B.参加党的有关会议，阅读党的有关文件，接受党的教育和培训 C.在党的会议上和党报党刊上，参加关于党的政策问题的讨论 D.对党的工作提出建议和倡议
3.党的各级领导干部要加强道德修养，讲党性、重品行、作表率，做到
，反对官僚主义，反对任何滥用职权、谋求私利的不正之风。
A.自重 B.自省 C.自警 D.自励
4.关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定要求，要精简会议活动，切实改进会风；提高会议实效。
A.开短会 B.讲短话 C.力戒空话 D.力戒套话。
5.2012年12月4日中共中央政治局会议强调，抓作风建设，以良好党风带动
，真正赢得群众信任和拥护。
A.政风 B.社风 C.民风 D.作风
6.2012年12月4日中共中央政治局会议强调，各级党政机关和领导干部要坚持以人为本、执政为民，带头。
A.改进工作作风 B.深入基层调查研究 C.密切联系群众 D.解决实际问题
7.2012年12月4日中共中央政治局会议强调，要切实改进会风，严格控制以中央名义召开的各类全国性会议和举行的重大活动，不开
的会。
A.泛泛部署工作 B.提要求 C.各类庆祝、纪念、表彰、博览、研讨 D.没有重要性
8.2012年12月4日中共中央政治局会议强调，切实改进文风，的文件、简报一律不发。
A.没有审批 B.没有指导性 C.没有实质内容 D.可发可不发的
9.《实施办法》要求，强化权力运行制约和监督，主要加强党内监督、。
A.加强法律监督 B.加强行政监督 C.加强民主监督 D.加强舆论监督 10.对党组织和党员违犯党纪的行为，应当以事实为依据，以
为准绳，准确地认定违纪性质，区别不同情况，恰当地予以处理。
A.党章 B.其他党内法规 C.国家法律、法规 D.社会道德
11.党组织和党员
，依照规定应当给予党纪处分的，都必须受到追究。
A.违反党章和其他党内法规 B.违反国家法律、法规
C.违反党和国家政策、社会主义道德 D.危害党、国家和人民利益的行为 12.下列哪些情形可以依照规定从轻或者减轻处分：
A.主动交代本人应当受到党纪处分的问题的
B.主动检举同案人或者其他人应当受到党纪处分的问题，经查证属实的 C.主动挽回损失或者有效阻止危害结果发生的 D.主动退出违纪违法所得的
13.下列哪些情形可以依照规定从重或者加重处分：
A.强迫、唆使他人违纪违法的 B.串供或者伪造、销毁、隐匿证据的 C.阻止他人揭发检举、提供证据材料的
D.包庇同案人员或者打击报复批评人、检举人、控告人、证人及其他人员的 14.对于违纪行为所获得的、奖励、资格等其他利益，应当由承办案件的纪检机关或者由其上级纪检机关建议有关组织、部门、单位按规定予以纠正。
A.职务 B.职称 C.学历 D.学位 15.下列说法正确的是：
A.党员吴某利用职务上的便利，用公款购买住房归个人所有，其行为属于贪污性质
B.涉嫌违纪的党员张某在案件的初核、立案调查过程中，能够配合调查工作，如实坦白组织已掌握的其本人主要违纪事实，可以从轻处分
C.组织上拟选派党员李某援边，李某因身体不好等原因不愿去，即找有关领导反映自己的想法，最后组织改派王某援边，李某不应当受纪律追究
D.党员刘某利用职务上的便利，占用公物进行营利活动，虽时间只有两个月，仍应当给予党纪处分
16.党员领导干部秦某，因受贿错误受到留党察看二年处分。依据《中国共产党纪律处分条例》有关规定，在留党察看处分期间，秦某没有。
A.表决权 B.选举权 C.被选举权 D.言论自由权
17.党员张某在从A县副县长提拔到B县县长后，用公款购买了一辆丰田豪华越野车在工作中使用，价值人民币80万元。根据《中国共产党纪律处分条例》，对张某的行为说法正确的是：
A.购买越野车是工作需要，而且还是公用，不应该追究张某的纪律责任 B.张某的行为违反了廉洁自律规定
C.张某的行为违反了严禁购买、更换超过规定标准汽车的有关规定 D.张某的行为属于挥霍浪费公共财产错误 18.贪污
款物的，从重或加重处分。A.党费
B.社保基金
C.救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫 D.专项补贴资金
19.党和国家工作人员或者其他从事公务的人员利用职务上的便利，为他人谋取利益，其
收受对方财物的，应当追究该人员的责任，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。
A.父母 B.配偶 C.子女及其配偶 D.其他共同生活的家庭成员
20.党和国家工作人员或者受委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，公共财物，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分； 8 情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。
A.侵吞 B.窃取 C.骗取 D.以其他手段非法占有
21.按照《中国共产党纪律处分条例》的规定，违反政府采购和招投标法律、法规的，追究主要责任者和其他直接责任人员的责任，情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。
A.党和国家机关 B.国有企业（公司）C.事业单位 D.人民团体 22.《中国共产党纪律处分条例》规定有下列哪些情形之一的，应当给予开除党籍处分。
A.因故意犯罪被依法判处《中华人民共和国刑法》规定的主刑（含宣告缓刑）的
B.单处或者附加剥夺政治权利的
C.因过失犯罪，被依法判处三年以上（不含三年）有期徒刑的 D.被公安机关拘留的
23.下列哪些行为，属于侵犯公私财产，情节较重，应当给予撤销党内职务或者留党察看处分的行为。
A.盗窃公私财物 B.诈骗公私财物 C.抢夺公私财物 D.破坏或哄抢公私财物 24.留党察看处分，分为
。A.留党察看半年 B.留党察看一年 C.留党察看二年 D.留党察看五年
25.根据《中国共产党纪律处分条例》规定，下列说法正确的是：
A.对于经济方面共同违纪的，按照个人所得数额及其所起作用，分别处分 B.对违纪集团的首要分子，按照集团违纪的总数额处分
C.二人以上（含二人）共同故意违纪的，对其他成员，按照其在共同违纪中所起的作用和应负的责任，分别给予党纪处分
D.二人以上（含二人）共同故意违纪的，对为首者，除本条例分则中另有规定的外，从重处分
四、判断题（10分，每题1分，正确请划“√”错误请划“×”）1.党组织必须严格执行和维护党的纪律，共产党员必须自觉 约束。（）
2.加强组织性纪律性，在党的纪律面前人人平等。（）
3.党员个人代表党组织发表重要主张，如果超出党组织已有决定的范围，只能提交上级党组织决定。（）
4.关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定要求，要规范出访活动，严格控制出访随行人员，严格按照规定乘坐交通工具。（）
5.中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定要求，要严格文稿发表，除中央统一安排外，个人不公开出版著作、讲话单行本，不发贺信、贺电，不题词、题字。（）
6.个人借用公款进行非法活动的，从重或者加重处分。（）7.诬告陷害他人的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。（）
8.在特殊情况下，党的中央和省、自治区、直辖市委员会可以直接接收党员。（）
9.预备党员违犯党纪，应当对其批评教育或者延长预备期。（）10.党的工作人员，是指党的各级机关中的工作人员和党的基层组织中专职、兼职从事党内事务的党员。（）
五、论述题（20分，每题10分）
1.如何理解总书记‚要坚持‘老虎’、‘苍蝇’一起打‛的内涵？ 2.结合实际，谈谈党员干部如何做廉洁自律、遵纪守法的表率？
第三篇：财经法规例题
某企业根据《企业所得税法》的有关规定，可以享受自项目取得第一笔生产经营收入的纳税起，第1年至第2年免征企业所得税的优惠政策。该企业2005年9月份开始生产经营，从2005至2009，每年应纳税所得额分别为10万元，60万元，80万元，90万元，100万元，该企业会计报表上的销售收入总额1000万元，利润总额为100万元，已累计预缴企业所得税25万元，2010年其他的情况如下：营业外收入50万元，其中包括购买国债的利息收入10万元，国债转让收益10万元，股票转让收益10万元，接受捐赠收入10万元，管理费用450万元，销售费用300万元，支付在建办公楼工程款60万元，已列入当期费用，支付诉讼费2.3万元，已列入当期费用，营业外支出300万元，其中包括违法经营罚款10万元。说明：该企业2005-2007年适用33%的企业所得税率，第1小题：该企业2010年汇算清缴应补缴的企业所得税税额为（）A、40万元
B、42.5万元C、17.5万元D、15万元
第四篇：初级会计财经法规06例题
06例题
【例题•多选题】根据关税法律制度的规定，下列各项中，属于关税纳税人的有（）。
A.进口货物的收货人
B.进口货物的代理人
C.出口货物的发货人
D.个人邮递物品的发件人 『正确答案』AC 『答案解析』本题考核关税的纳税人。关税的纳税人包括进口货物的收货人、出口货物的发货人、入境物品的所有人或持有人、进口个人邮件的收件人。【考题•不定项选择题】（2014年）甲公司为增值税一般纳税人，主要从事化妆品生产和销售业务。2013年3月有关经营情况如下：（1）进口一批香水精，海关审定的货价210万元，运抵我国关境内输入地点起卸前的包装费11万元、运输费20万元、保险费4万元。则甲公司进口香水精的下列各项支出中，应计入进口货物关税完税价格的是（）。
A.包装费11万元
B.保险费4万元
C.运输费20万元
D.货价210万元 『正确答案』ABCD 『答案解析』一般贸易项下进口的货物以海关审定的成交价格为基础的到岸价格作为完税价格。到岸价格是指包括货价以及货物运抵我国关境内输入地点起卸前的包装费、运费、保险费和其他劳务等费用构成的一种价格。【考题•多选题】（2013年）下列各项中应计入到关税完税价格中的有（）。
A.货物运抵我国关境内输入地点起卸前的包装费
B.货物运抵我国关境内输入地点起卸前的运费
C.货物运抵我国关境内输入地点起卸前的保险费
D.向境外支付的与该进口货物有关的专利权费用
『正确答案』ABCD 『答案解析』本题考核关税完税价格。一般贸易下进口的货物以海关审定的成交价格为基础的到岸价格作为完税价格。到岸价格是指包括货价以及货物运抵我国关境内输入地点起卸前的包装费、运费、保险费和其他劳务费等费用构成的一种价格。【例题•多选题】根据关税法律制度的规定，下列各项中，应计入进口货物关税完税价格的有（）。
A.进口人在成交价格外另支付给卖方的佣金
B.进口人向境外采购代理人支付的买方佣金
C.货物运抵我国关境内输入地点起卸前的运费
D.进口货物运抵境内输入地点起卸之后的运费 『正确答案』AC 『答案解析』本题考核进口关税的完税价格。根据规定，进口人向卖方支付的佣金可以计入关税的完税价格，向买方支付的佣金不能计入关税的完税价格，进口货物运抵我国境内输入地点起卸前的运费可以计入关税的完税价格，起卸后的运费不可以计入关税的完税价格。【考题•单选题】（2014年）根据关税的规定，对原产于与我国签订含有关税优惠条款的区域性贸易协定的国家或地区的进口货物，适用的税率为（）。
A.最惠国税率
B.协定税率
C.特惠税率
D.暂定税率 『正确答案』B 『答案解析』本题考核协定税率。对原产于与我国签订含有关税优惠条款的区域性贸易协定的国家或地区的进口货物，按协定税率征税。
【例题•单选题】甲公司为一家化妆品生产企业，8月从美国进口一批香水，已知香水的离岸价格为173万，运抵我国关境内输入地点起卸前的运费、保险费合计为2万元，香水的关税税率为20%，消费税税率为30%，增值税税率为17%，则该企业进口环节应缴纳的关税、增值税、消费税合计为（）万元。
A.35 B.51C.90
D.176 『正确答案』D 『答案解析』本题考核关税、增值税、消费税的计算。应缴纳关税为：（173＋2）×20%＝35万元；增值税和消费税的组成计税价格：（173＋2＋35）/（1－30%）＝300万元，消费税：300×30%＝90万元；增值税：300×17%＝51万元，所以企业进口环节应缴纳的关税、增值税、消费税合计为35＋90＋51＝176万元。
【考题•判断题】（2013年）进出境运输工具装载的途中必需的燃料、物料和饮食用品，经海关审查无误后可以免于缴纳关税。（）『正确答案』√『答案解析』本题考核关税税收优惠。【考题•单选题】（2012年）关于房产税纳税人的下列表述中，不符合法律制度规定的是（）。
A.房屋出租的，承租人为纳税人
B.房屋产权所有人不在房产所在地的，房产代管人为纳税人
C.房屋产权属于国家的，其经营管理单位为纳税人
D.房屋产权未确定的，房产代管人为纳税人
『正确答案』A 『答案解析』本题考核房产税的纳税义务人。房产出租的，出租人按照租金收入缴纳从租计征的房产税，出租人为房产税的纳税义务人。/ 9
06例题
【例题•判断题】张某将个人拥有产权的房屋出典给李某，则李某为该房屋房产税的纳税人。（）『正确答案』√
『答案解析』本题考核房产税的纳税人。房屋出典的，承典人为房产税的纳税人。【考题•单选题】（2013年）甲企业出租仓库给乙公司，该仓库原值500万元，乙公司以30万元的生产资料抵付租金，已知：当地政府规定计算房产余值的扣除比例为30%，从价计征的税率为1.2%，从租计征的税率为12%，则甲企业应该缴纳的房产税为（）。
A.30×12%＝3.6（万元）
B.500×（1－30%）×1.2%＝4.2（万元）
C.30×12%＋500×（1－30%）×1.2%＝7.8（万元）
D.500×1.2%＝6（万元）『正确答案』A 『答案解析』本题考核房产税的计算。本题是从租计征，所以适用于公式全年应纳税额＝租金收入×12%（或4%）。【考题•单选题】（2009年）某企业2009自有生产用房原值5000万元，账面已提折旧1000万元。已知房产税税率为1.2%，当地政府规定计算房产余值的扣除比例为30%。该企业2009应缴纳的房产税税额为（）万元。
A.18
B.33.6
C.42D.48 『正确答案』C 『答案解析』本题考核房产税的计算。根据规定，从价计征的房产税，以房产余值为计税依据。该企业2009年应缴纳的房产税＝5000×（1－30%）×1.2%＝42（万元）。【考题•判断题】（2009年）凡以房屋为载体，不可随意移动的附属设备和配套设施，无论在会计核算中是否单独记账与核算，都应计入房产原值，计征房产税。（）『正确答案』√
『答案解析』本题考核房产税的计税依据。题目表述正确。
【例题•多选题】赵某在市区拥有一栋七层楼房，其中一、二层自用，经营饭店；
三、四层出租给某企业办公，年租金120万；
五、六层用于投资联营（收取固定收入，不承担联营风险）每年固定收取100万元利润；第七层给朋友张某作为住宅无偿使用，已知该楼房产原值为7000万，假设每层分摊的房产原值均为1000万，当地政府规定的扣除率为30%，房产税从价计征的税率为1.2%；从租计征的税率为12%，则下列说法中正确的有（）。
A.赵某自用的两层应从价计征房产税，年税额为16.8万元
B.赵某出租的两层应从租计征房产税，年税额为14.4万元
C.赵某用于投资联营的两层应从租计征房产税，年税额为12万元
D.因第七层赵某无偿赠送给朋友张某使用，因此赵某无需缴纳房产税
『正确答案』ABCD 『答案解析』本题考核房产税的计算。自用的两层经营饭店，应从价计征房产税，1000×2×（1－30%）×1.2%＝16.8万元；出租的两层，应从租计征房产税，120×12%＝14.4万元；用于投资联营的两层，收取固定收入，应从租计征房产税，100×12%＝12万元；第七层给张某无偿使用，张某为受益人，由张某缴纳房产税。
【考题•单选题】（2010年）甲公司委托某施工企业建造一幢办公楼，工程于2009年12月完工，2010年1月办妥（竣工）验收手续，4月付清全部价款。甲公司此幢办公楼房产税的纳税义务发生时间是（）。
A.2009年12月
B.2010年1月
C.2010年2月
D.2010年4月 『正确答案』C 『答案解析』本题考核房产税的纳税义务发生时间。纳税人委托施工企业建设的房屋，从办理验收手续之次月起，缴纳房产税。本题中2010年1月办妥（竣工）验收手续，所以从2010年2月起征收房产税。【考题•单选题】（2013年）根据契税法律制度的规定，下列各项中，不属于契税纳税人的是（）。
A.出售房屋的个人
B.受赠土地使用权的企业
C.购买房屋的个人
D.受让土地使用权的企业
『正确答案』A 『答案解析』本题考核契税纳税人范围。在我国境内“承受”土地、房屋权属转移的单位和个人，为契税的纳税人。【考题•单选题】（2009年）根据契税法律制度的规定，下列各项中，应缴纳契税的是（）。
A.承包者获得农村集体土地承包经营权
B.企业受让土地使用权
C.企业将厂房抵押给银行
D.个人承租居民住宅 『正确答案』B 『答案解析』本题考核契税的征税范围。契税以在我国境内转让土地、房屋权属的行为作为征税对象。土地、房屋权属未发生转移的，不征收契税。土地使用权转让中的农村集体土地承包经营权的转移以及土地、房屋权属的典当、继承、出租或者抵押等，均不属于契税的征收范围。【考题•多选题】（2012年）关于契税计税依据的下列表述中，符合法律制度规定的有（）。
A.受让国有土地使用权的，以成交价格为计税依据
B.受赠房屋的，由征收机关参照房屋买卖的市场价格规定计税依据 / 9
06例题
C.购入土地使用权的，以评估价格为计税依据
D.交换土地使用权的，以交换土地使用权的价格差额为计税依据 『正确答案』ABD 『答案解析』本题考核契税的计税依据。根据规定，国有土地使用权出让、土地使用权出售，以成交价格作为计税依据，因此选项C的说法错误。【考题•多选题】（2011年）根据契税法律制度的规定，下列各项中，以成交价格作为契税计税依据的有（）。
A.房屋买卖
B.土地使用权交换
C.房屋赠与
D.土地使用权转让 『正确答案』AD 『答案解析』本题考核契税的计税依据。国有土地使用权出让、土地使用权出售、房屋买卖，以成交价格作为计税依据，因此选项A和D正确；土地使用权赠与、房屋赠与，由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定；土地使用权交换、房屋交换，以交换土地使用权、房屋的价格差额为计税依据。【考题•单选题】（2012年）甲公司于2012年9月向乙公司购买一处闲置厂房，合同注明的土地使用权价款2000万元，厂房及地上附着物价款500万元。已知当地规定的契税税率为3%，甲公司应缴纳的契税税额为（）万元。
A.1
5B.45 C.60
D.75 『正确答案』D 『答案解析』本题考核契税的计算。房屋买卖的，以成交价格为计税依据，成交价格中包括土地、房屋权属的转移合同确定的价格。应缴纳契税＝（2000+500）×3%＝75（万元）。【考题•单选题】（2011年）周某向谢某借款80万元，后因谢某急需资金，周某以一套价值90万元的房产抵偿所欠谢某债务，谢某取得该房产产权的同时支付周某差价款10万元。已知契税税率为3%。关于此次房屋交易缴纳契税的下列表述中，正确的是（）。
A.周某应缴纳契税3万元
B.周某应缴纳契税2.4万元
C.谢某应缴纳契税2.7万元
D.谢某应缴纳契税0.3万元
『正确答案』C 『答案解析』本题考核契税的计算。契税的纳税人，是指在我国境内“承受”土地、房屋权属转移的单位和个人，本题中承受房屋权属转移的为谢某，因此A、B选项不正确；应纳税额=90×3%=2.7（万元），选项C正确。【考题•单选题】（2010年）周某原有两套住房，2009年8月，出售其中一套，成交价格为70万元；将另一套以市场价格60万元与谢某的住房进行了等价置换；又以100万元价格购置了一套新住房，已知契税的税率为3%。根据契税法律制度的规定，周某计算应缴纳的契税的下列方法中，正确的是（）。
A.100×3%＝3（万元）
B.（100＋60）×3%＝4.8（万元）
C.（100＋70）×3%＝5.1（万元）
D.（100＋70＋60）×3%＝6.9（万元）『正确答案』A 『答案解析』本题考核契税的计算。本题中周某出售的房屋，不缴纳契税；房屋置换的，也不缴纳契税；购置的房屋需要缴纳契税，所以周某应缴纳的契税为100×3%＝3万元。
【考题•单选题】（2013年）根据土地增值税法律制度的规定，下列行为中，应缴纳土地增值税的是（）。
A.甲企业将自有厂房出租给乙企业
B.丙企业转让国有土地使用权给戊企业
C.某市政府出让国有土地使用权给丁房地产开发商
D.戊软件开发公司将闲置房屋通过民政局捐赠给养老院
『正确答案』B 『答案解析』本题考核土地征增值税法律制度规定。选项A：甲企业将自有厂房出租给乙企业，厂房的所有权没有发生转移，不属于土地增值税的征税范围，不征收土地增值税；选项C：出让国有土地的行为不征收土地增值税；选项D：将房屋通过民政局捐赠给养老院，不属于土地增值税的征税范围，不征收土地增值税。【考题•多选题】（2014年）下列选项不征收土地增值税的有（）。
A.房地产的出租
B.房地产的抵押
C.以房地产投资联营
D.房地产开发企业将部分房地产转为企业自用 『正确答案』ABD 『答案解析』本题考核土地增值税的征税范围。土地增值税是对转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人，就其转让房地产所取得的增值额征收的一种税。选项ABD：并没有发生转让不属于征收土地增值税的范围，所以不征收土地增值税。选项C，属于暂免征收土地增值税。
【例题•单选题】根据土地增值税法律制度的规定，下列各项房地产销售环节中缴纳的税金中，属于房地产开发企业在计算/ 9
06例题
土地增值税时已在管理费用中扣除，而不再单独扣除的是（）。
A.营业税
B.城市维护建设税
C.教育费附加
D.印花税
『正确答案』D 『答案解析』本题考核新建项目具体扣除标准。房地产企业销售环节中可以扣除的有营业税、城建税和教育费附加，印花税是不可以再单独扣除的。
【例题•多选题】根据土地增值税法律制度的规定，下列各项中，属于房地产开发企业
在计算土地增值税时可以扣除的项目有（）。
A.取得土地使用权所支付的金额
B.房地产开发成本
C.与转让房地产有关的税金
D.财政部确定的其他扣除项目
『正确答案』ABCD 『答案解析』本题考核新建项目具体扣除标准。本题ABCD四项均可以扣除。
【例题•单选题】某房地产企业开一发普通标准住宅，已知支付的土地出让金为2840万元，缴纳相关税费160万元；住宅开发成本2800万元，其中含装修费用500万元；房地产开发费用中的利息支出为300万元（不能提供金融机构证明）；当年住宅全部销售，取得销售收入9000万元；缴纳营业税、城建税和教育费附加495万元；印花税4.5万元。已知：该企业所在省人民政府规定的房地产开发费用的计算扣除比例为10%，房地产开发加计扣除比率为20%。则该企业应缴纳的土地增值税为（）万元。
A.0
B.289.5C.386
D.482.5 『正确答案』A 『答案解析』
（1）住宅销售收入为9000万元。
（2）确定转让房地产的扣除项目金额包括：
①取得土地使用权所支付的金额＝2840＋160＝3000（万元）。
②住宅开发成本为2800万元。
③房地产开发费用＝（3000＋2800）×10%＝580（万元）。
④与转让房地产有关的税金＝495（万元）。缴纳的印花税已在管理费中扣除。
⑤加计扣除＝（3000＋2800）×20%＝1160（万元）。
转让房地产的扣除项目金额＝3000＋2800＋580＋495＋1160＝8035（万元）。
（3）转让房地产的增值额＝9000－8035＝965（万元）。
（4）增值额与扣除项目金额的比率＝965/8035＝12% 纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额20%的，予以免税。【例题•多选题】纳税人转让旧房，在计算土地增值额时，允许扣除的项目有（）。
A.转让环节缴纳给国家的各项税费
B.经税务机关确认的房屋及建筑物的评估价格
C.当期发生的管理费用、财务费用和销售费用
D.取得土地使用权所支付的价款和按国家规定缴纳的有关税费
『正确答案』ABD 『答案解析』本题考核销售旧房具体扣除标准。根据土地增值税法律制度的规定，纳税人转让旧房，不允许扣除管理费等三项费用，只有转让新建商品房项目时，才允许按照房地产开发费用扣除。
【例题•多选题】根据土地增值税法律制度的规定，下列各项中，可以免征土地增值税的有（）。
A.国家机关转让自用房产
B.工业企业以不动产作价入股投资非房地产企业
C.房地产公司以不动产作价入股进行投资
D.某商场因城市实施规划、国家建设的需要而自行转让原房产
『正确答案』BD
『答案解析』本题考核土地增值税的税收优惠。对于以土地（房地产）作价入股进行投资或联营的，凡所投资、联营的企业从事房地产开发的，或者房地产开发企业以其建造的商品房进行投资和联营的，不免征土地增值税；工业企业以不动产作价入股进行投资和某商场因城市实施规划、国家建设的需要而自行转让原房产属于免征土地增值税的情形；国家机关转让自用房产属于土地增值税的征税范围。
【考题•多选题】（2010年）根据土地增值税法律制度的规定，下列情形中，纳税人应当进行土地增值税清算的有（）。
A.直接转让土地使用权的B.整体转让未竣工决算房地产开发项目的
C.房地产开发项目全部竣工并完成销售的D.取得房地产销售（预售）许可证满2年尚未销售完毕的 『正确答案』ABC 『答案解析』本题考核土地增值税的清算。对于取得房地产销售（预售）许可证满2年尚未销售完毕的，不用进行土地增值税的清算。取得房地产销售（预售）许可证满3年尚未销售完毕的，主管税务机关可要求纳税人进行土地增值税清算。
【考题•单选题】（2013年）根据城镇土地使用税法律制度的规定，下列土地中，不属于城镇土地使用税征税范围的是（）。/ 9
06例题
A.城市土地
B.县城土地
C.农村土地
D.建制镇土地 『正确答案』C 『答案解析』本题考核城镇土地使用税的征税范围。城镇土地使用税是国家在城市、县城、建制镇和工矿区范围内，对使用土地的单位和个人，以其实际占用的土地面积为计税依据，按照规定的税额计算征收的一种税。不包括农村土地。
【考题•多选题】（2013年）根据城镇土地使用税法律制度的规定，以下属于城镇土地使用税的纳税人的有（）。
A.出租土地使用权的单位
B.拥有土地使用权的个人
C.土地使用权共有方
D.承租土地使用权的单位
『正确答案』ABC 『答案解析』本题考核城镇土地使用税纳税人。根据规定拥有土地使用权的单位和个人是纳税人。所以不选D。【考题•多选题】（2012年）关于确定城镇土地使用税纳税人的下列表述中，符合法律制度规定的有（）。
A.拥有土地使用权的单位或个人为纳税人
B.拥有土地使用权的单位或个人不在土地所在地的，以代管人或实际使用人为纳税人
C.土地使用权未确定或权属纠纷未解决的，以实际使用人为纳税人
D.土地使用权共有的，以共有各方为纳税人
『正确答案』ABCD 『答案解析』本题考核城镇土地使用税的纳税人。ABCD表述正确。【考题•判断题】（2012年）城镇土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据。（）『正确答案』√
『答案解析』本题考核城镇土地使用税的计税依据。城镇土地使用税的计税依据是纳税人实际占用的土地面积。【考题•多选题】（2014年）下列关于城镇土地使用税的计税依据，描述正确的有（）。
A.尚未组织测定，但纳税人持有政府部门核发的土地使用证书的，以证书确定的土地面积为准
B.尚未核发土地使用证书的，应由纳税人据实申报土地面积，并据以纳税，待核发土地使用证书后再作调整
C.凡由省级人民政府确定的单位组织测定土地面积的，以测定的土地面积为准
D.城镇土地使用税以实际占用的应税土地面积核算
『正确答案』ABCD 『答案解析』本题考核城镇土地使用税的计税依据。城镇土地使用税的计税依据是纳税人实际占用的土地面积。土地面积以平方米为计量标准。具体按以下方法确定：凡由省级人民政府确定的单位组织测定土地面积的，以测定的土地面积为准；尚未组织测定，但纳税人持有政府部门核发的土地使用证书的，以证书确定的土地面积为准；尚未核发土地使用证书的，应由纳税人据实申报土地面积，并据以纳税，待核发土地使用证书后再作调整。
【考题•单选题】（2010年）某火电厂总共占地面积80万平方米，其中围墙内占地40万平方米，围墙外灰场占地面积3万平方米，厂区及办公楼占地面积37万平方米，已知该火电厂所在地适用的城镇土地使用税为每平方米年税额1.5元。该火电厂2009年应缴纳的城镇土地使用税为（）万元。
A.55.5B.60
C.115.5
D.120 『正确答案』C 『答案解析』本题考核城镇土地使用税的计算。对于围墙外灰场用地免征城镇土地使用税。应缴纳的城镇土地使用税＝（80－3）×1.5＝115.5（万元）。【考题•多选题】（2010年）关于城镇土地使用税纳税义务发生时间的下列表述中，正确的有（）。
A.纳税人新征用的耕地，自批准征用之日起缴纳
B.纳税人新征用的非耕地，自批准征用次月缴纳
C.纳税人以出让方式有偿取得土地使用权，合同约定交付土地时间的，自合同约定交付土地时间的次月起缴纳
D.纳税人以出让方式有偿获取土地使用权，合同未约定交付土地时间的，自合同签订的次月起缴纳
『正确答案』BCD 『答案解析』本题考核城镇土地使用税的纳税义务发生时间。纳税人新征用的耕地，自批准征用之日起满1年时开始缴纳土地使用税。所以选项A的表述不正确。【考题•多选题】（2009年）下列纳税主体中，属于车船税纳税人的有（）。
A.在中国境内拥有并使用船舶的国有企业
B.在中国境内拥有并使用车辆的外籍个人
C.在中国境内拥有并使用船舶的内地居民 D.在中国境内拥有并使用车辆的外国企业 『正确答案』ABCD 『答案解析』本题考核车船税的纳税人。根据规定，车船税的纳税人，是指在中国境内拥有或者管理车辆、船舶的单位和个人，包括外商投资企业、外籍个人。
【考题•单选题】（2014年）根据车船税法律制度的规定，下列各项中，属于机动船舶计税依据的是（）。
A.净吨位每吨
B.整备质量每吨
C.每米
D.购置价格 / 9
06例题
『正确答案』A 『答案解析』本题考核车船税的计税依据。机动船舶的计税依据为净吨位每吨。
【例题•单选题】张某2014年4月12日购买1辆发动机气缸容量为1.6升的乘用车，已知适用年基准税额480元，则张某2014年应缴纳车船税税额为（）元。
A.0
B.320
C.360
D.480 『正确答案』C『答案解析』本题考核车船税的计算。购置的新车船，购置当年的应纳税额自纳税义务发生的当月起按月计算。张某2014年应缴纳车船税＝480×9÷12＝360（元）。【考题•单选题】（2013年）根据车船税法律制度的规定，下列各项中，免予缴纳车船税的是（）。
A.救护车
B.人民法院警车
C.市政公务车
D.公共汽车
『正确答案』B『答案解析』本题考核车船税相关规定。根据车船税法律制度的规定免予缴纳车船税的是（1）捕捞、养殖渔船；（2）军队、武装警察部队专用的车船；（3）警用车船；（4）依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。【考题•单选题】（2012年）根据车船税法律制度的规定，下列各项中，免予缴纳车船税的是（）。
A.载客汽车
B.银行运钞车
C.机关公务车
D.养殖渔船
『正确答案』D『答案解析』本题考核车船税的减免。根据规定，捕捞、养殖渔船属于免征车船税的情形。【考题•多选题】（2010年）根据车船税法律制度的规定,下列车船中,免征车船税的有（）。
A.在农业部门登记的拖拉机
B.无轨电车
C.武警专用车辆
D.远洋货船
『正确答案』AC『答案解析』本题考核车船税的税收优惠。选项BD都是要按规定缴纳车船税的，不予免税。【考题•单选题】（2012年）甲向乙购买一批货物，合同约定丙为鉴定人，丁为担保人，关于该合同印花税纳税人的下列表述中，正确的是（）。
A.甲和乙为纳税人
B.甲和丙为纳税人
C.乙和丁为纳税人
D.甲和丁为纳税人
『正确答案』A 『答案解析』本题考核印花税的纳税人。根据规定，立合同人为印花税的纳税人，不包括合同担保人、证人、鉴定人。【考题•多选题】（2011年）关于印花税纳税人的下列表述中，正确的有（）。
A.会计账簿以立账簿人为纳税人
B.产权转移书据以立据人为纳税人
C.建筑工程合同以合同当事人为纳税人
D.房屋产权证以领受人为纳税人
『正确答案』ABCD 『答案解析』本题考核印花税的纳税人。根据书立、领受、使用应税凭证的不同，纳税人可分为立合同人、立账簿人、立据人、领受人和使用人等。
【考题•多选题】（2014年）根据印花税法律制度的规定，下列各项中，属于印花税征税范围的有（）。
A.土地使用权出让合同
B.土地使用权转让合同
C.商品房销售合同
D.房屋产权证
『正确答案』ABCD 『答案解析』本题考核印花税的征税范围。以上选项均属于印花税征税范围，选项ABC，按“产权转移书据”贴花，选项D，按“权利、许可证照”贴花。【考题•多选题】（2013年）根据印花税法律制度的规定，下列合同中，属于印花税征税范围的有（）。
A.人身保险合同
B.财产保险合同
C.购销合同
D.委托代理合同 『正确答案』BC 『答案解析』本题考核印花税的征税范围。根据规定人身保险合同和委托代理合同不属于印花税的征税范围。
【考题•多选题】（2013年）根据印花税法律制度的规定，下列合同中，属于印花税征税范围的有（）。
A.会计师事务所与客户之间签订的审计咨询合同
B.电网与用户之间签订的供用电合同
C.软件公司与用户之间签订的技术培训合同
D.研究所与企业之间签订的技术转让合同
『正确答案』CD 『答案解析』本题考核印花税的征税范围。根据规定，电网与用户之间签订的供用电合同不征印花税。审计咨询合同不属于技术咨询，其所立合同不贴印花。因此选项AB均不属于印花税征税范围。选项CD属于技术合同范围，应征收印花税。【考题•单选题】（2011年）根据印花税法律制度的规定，下列各项中，不征收印花税的是（）。
A.工商营业执照
B.房屋产权证
C.土地使用证
D.税务登记证
『正确答案』D 『答案解析』本题考核印花税的征税范围。应缴纳印花税的权利、许可证照包括政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证。选项D税务登记证不属于印花税的征税范围。
【考题•单选题】某企业本月签订两份合同：⑴加工承揽合同，合同载明材料金额30万，加工费10万；⑵财产保险合同，合同载明被保险财产价值1000万，保险费1万。已知加工合同印花税税率0.5‰，保险合同印花税税率1‰。则应缴纳的印花税为（）万元。/ 9
06例题
A.30×0.5‰＋1000×1‰＝1.015
B.10×0.5‰＋1000×1‰＝1.005
C.30×0.5‰＋1×1‰＝0.016
D.10×0.5‰＋1×1‰＝0.006 『正确答案』D 『答案解析』本题考核印花税的计算。加工承揽合同按加工或承揽收入的0.5‰计算印花税，财产保险合同按保险费收入的1‰计算印花税，因此本题应缴纳的印花税为10×0.5‰＋1×1‰＝0.006（万元），选项D正确。【考题•单选题】（2013年）甲公司于2012年8月开业后，领受了工商营业执照、税务登记证、土地使用证、房屋产权证各一件。已知权利、许可证照印花税单位税额为每件5元，甲公司应缴纳的印花税额为（）元。
A.5B.10
C.15
D.20 『正确答案』C 『答案解析』本题考核印花税的征税范围。工商营业执照、土地使用证、房屋产权证属于印花税的征税范围，税务登记证不属于印花税的征税范围。甲公司应缴纳印花税额＝3×5＝15（元）。【考题•多选题】（2012年）关于印花税计税依据的下列表述中，符合法律制度规定的有（）。
A.财产租赁合同以租赁金额为计税依据
B.财产保险合同以保险费为计税依据
C.工商营业执照以注册资金为计税依据
D.商标注册证以件数为计税依据
『正确答案』ABD 『答案解析』本题考核印花税的计税依据。工商营业执照按件贴花，以件数为计税依据。
【考题•判断题】（2011年）不记载金额的营业账簿，以账簿的件数为计税依据缴纳印花税。（）
『正确答案』√ 『答案解析』本题考核印花税的计税依据。根据规定，不记载金额的营业账簿、政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、专利证等权利许可证照，以及日记账簿和各种明细账簿等辅助性账簿，以凭证或账簿的件数作为计税依据。
【例题•单选题】某电厂与某运输公司签订了两份运输保管合同：第一份合同载明的金额合计50万元（运费和保管费并未分别记载）；第二份合同中注明运费30万元、保管费10万元。已知：运输合同印花税税率0.5‰；保管合同1‰，则该电厂签订两份合同应缴纳的印花税税额为（）元。
A.250
B.500
C.750
D.900 『正确答案』C 『答案解析』本题考核印花税的计算。
（1）第一份合同应缴纳印花税税额＝500000×1‰＝500（元）
（2）第二份合同应缴纳印花税税额＝300000×0.5‰＋100000×1‰＝250（元），合计＝500＋250＝750（元）。
【例题•单选题】甲公司于2014年5月成立，注册资本500万；领取工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、房产证、商标注册证、土地使用证、基本存款账户开户许可证各一件；建立资金账簿1本，其他账簿10本；当月与乙公司签订商品销售合同，货款不含税金额为50万，由本公司负责运输；与丙运输公司签订运输合同，合同价款2万元，其中运费1.5万，装卸费0.3万，保险费0.2万。已知，购销合同的印花税税率为0.3‰，资金账簿及运输合同的印花税税率为0.5‰，权利、许可证照及其他账簿的定额税率为每件5元。根据印花税法律制度的规定，甲公司应缴纳印花税为（）元。
A.2727.5B.2730
C.2732.5
D.2742.5 『正确答案』A 『答案解析』本题考核印花税的计算。工商营业执照、房产证、商标注册证、土地使用证和其他账簿10本，都是以件数为计税依据，印花税为14×5＝70，销售合同印花税为50万×0.3‰＝150元，运费印花税为1.5万×0.5‰＝7.5元，资金账簿印花税为500万×0.5‰＝2500元，甲公司应缴纳印花税70＋150＋7.5＋2500＝2727.5元。【考题•多选题】（2007年）张某于2005年以每套80万元的价格购入两套高档公寓作为投资。2006年将其中一套公寓以100万元的价格转让给谢某，从中获利20万元，根据我国税收法律制度的规定，张某出售公寓的行为应缴纳的税种有（）。
A.个人所得税
B.营业税
C.契税
D.土地增值税 『正确答案』ABD 『答案解析』本题考核房屋转让环节涉及的税种。按照相关规定，本题中涉及营业税和土地增值税、个人所得税。【考题•多选题】根据资源税法律制度的规定，下列单位和个人的生产经营行为应缴纳资源税的有（）。
A.冶炼企业进口铁矿石
B.个体经营者开采煤矿
C.军事单位开采石油
D.中外合作开采天然气
『正确答案』BCD『答案解析』本题考核资源税的纳税人。根据资源税纳税人的规定，在境内开采应税矿产品的单位和个人征收资源税，进口资源产品不征收资源税；中外合作开采石油、天然气，按照现行规定征收资源税。
【考题•单选题】下列各项中，属于资源税征税范围的是（）。
A.人造石油
B.洗煤、选煤 C.固体盐
D.煤矿生产的天然气 / 9
06例题
『正确答案』C 『答案解析』本题考核资源税征税范围。资源税征税范围规定，人造原油、洗煤、选煤、煤矿生产的天然气均不征收资源税。
【考题•多选题】（2013年）根据资源税法律制度的规定，下列应税矿产品等应按定额征收资源税的有（）。
A.原油
B.天然气
C.盐
D.有色金属原矿
『正确答案』CD 『答案解析』本题考核资源税的税率。根据规定对煤炭、原油和天然气是执行比例税率，其他的都是执行定额税率。【考题•判断题】（2014年）纳税人开采或者生产不同税目应税产品的；未分别核算或者不能准确提供不同税目应税产品的销售额或者销售数量的，从高适用税率。（）
『正确答案』√
『答案解析』本题考核资源税税率。题目表述正确。
【考题•单选题】（2013年）某煤矿本月计划开采6500吨，实际开采5500吨，本月计划销售6000吨，实际销售5000吨，以下属于资源税的计税依据的是（）。
A.6500吨
B.5500吨
C.6000吨
D.5000吨
『正确答案』D 『答案解析』本题考核资源税的计税依据。纳税人开采或生产原煤销售的，以实际销售数量为资源税的计税依据。
【考题•单选题】（2011年）某矿业公司开采销售应税矿产品，资源税实行从量计征，则该公司计征资源税的课税数量是（）。
A.实际产量
B.发货数量
C.计划产量
D.销售数量 『正确答案』D 『答案解析』本题考核资源税的计税依据。纳税人开采或者生产应税产品销售的，以销售数量为课税数量。
【例题•单选题】某煤矿2015年1月共开采原煤6500吨，对外销售2000吨，取得不含税销售额20万元，剩余4500吨全部移送生产洗选煤，本月销售洗选煤1500吨，取得不含税销售额25万元，已知，该企业开采煤炭适用的资源税税率为4%，当地政府规定的折算率为80%，则该企业本月应纳资源税为（）万元。
A.0.8 B.1.6 C.1.8 D.2.05 『正确答案』B
『答案解析』本题考核资源税的计算。将开采的原煤加工为洗选煤销售的，以洗选煤销售额乘以折算率作为应税煤炭销售额，计算缴纳资源税。
（1）销售原煤应纳资源税税额＝20×4%＝0.8（万元）
（2）销售洗选煤应纳资源税税额＝25×80%×4%＝0.8（万元）
（3）该煤矿1月份应纳资源税税额＝0.8+0.8＝1.6（万元）
【考题•单选题】某铜矿2013年12月份销售铜矿石原矿4万吨，移送使用入选为精矿1万吨，选矿比为20%。已知：该矿山铜矿适用的单位税额为1.2元/吨。则该铜矿12月份应纳资源税税额为（）万元。
A.4.8
B.6
C.6.3D.10.8 『正确答案』D 『答案解析』本题考核资源税的计算。根据资源税法律制度规定，金属和非金属矿产品原矿，因无法准确掌握纳税人移送使用原矿数量的，可将其精矿按选矿比折算成原矿数量，作为销售数量计税。
（l）销售铜矿石原矿应纳资源税税额＝应税产品的销售数量×适用的定额税率＝4×1.2＝4.8（万元）
（2）入选精矿的铜矿石原矿应纳资源税税额＝入选精矿＋选矿比×适用的定额税率＝1÷20%×1.2＝6（万元）
（3）该铜矿12月份应纳资源税税额＝4.8+6＝10.8（万元）。【考题•单选题】某盐场2013年3月以自产液体盐3.6万吨和外购液体盐2万吨（已按5元/吨缴纳了资源税）加工固体盐1.8万吨，当月全部对外销售，取得销售收入1080万元，已知：固体盐税额30元/吨。则该盐场3月份应纳资源税税额为（）万元。
A.26
B.36
C.4
4D.54 『正确答案』C 『答案解析』本题考核资源税的计算。根据资源税法律制度规定，纳税人以自产的液体盐加工固体盐，按固体盐税额征税，以加工的固体盐数量为课税数量。纳税人以外购的液体盐加工成固体盐，其加工固体盐所耗用液体盐的已纳税额准予抵扣。应纳税额＝1.8×30－2×5＝44（万元）。
【考题•单选题】（2013年）根据船舶吨税法律制度的规定，下列船舶中，不予免征船舶吨税的是（）。
A.捕捞渔船
B.非机动驳船
C.养殖渔船
D.军队专用船舶
『正确答案』B 『答案解析』本题考核船舶吨税的税收优惠。拖船和非机动驳船分别按相同净吨位船舶税率的50%计征税款，不予免征。
【考题•单选题】（2014年）应税船舶负责人应当自海关填发吨税缴款凭证之日起（）日内向指定银行缴清船舶吨税税款。
A.30
B.20
C.1
5D.40 / 9
06例题
『正确答案』C『答案解析』本题考核船舶吨税的征收管理。应税船舶负责人应当自海关填发吨税缴款凭证之日起15日内向指定银行缴清船舶吨税税款。
【考题•多选题】根据车辆购置税法律制度的规定，下列各项中，属于车辆购置税纳税人的有（）。
A.购买私家车自用的个人
B.进口车辆并对外出售的单位
C.将自产汽车自用的单位
D.获奖取得汽车并自用的个人
『正确答案』ACD『答案解析』本题考核车辆购置税。B不属于自用，不缴纳车辆购置税。
【考题•单选题】某汽车贸易公司2013年6月进口11辆小轿车，海关审定的关税完税价格为25万元/辆，当月销售8辆，取得含税销售收入240万元；2辆企业自用，1辆用于抵偿债务。合同约定的含税价格为30万元。已知：小轿车关税税率28%，消费税税率为9%，车辆购置税税率为10%。该公司应纳车辆购置税（）万元。
A.7.03
B.5.00
C.7.50
D.10.55 『正确答案』A 『答案解析』本题考核车辆购置税。本题中，只有企业自用的2辆车需要缴纳车辆购置税。组成计税价格=25×2×（1＋28%）/（1-9%）=70.3万元，车辆购置税=70.3×10%=7.03万元。
【考题•多选题】根据耕地占用税有关规定，下列各项土地中属于耕地的有（）。
A.果园
B.花圃
C.茶园
D.菜地
『正确答案』ABCD『答案解析』本题考核耕地占用税。ABCD都属于耕地。
【考题•多选题】根据耕地占用税法律制度的规定，下列占用耕地的行为不征或免征耕地占用税的有（）。
A.占用耕地建设直接为农业生产服务的生产设施
B.占用耕地建设军事设施
C.占用耕地建设养老院
D.农村居民占用耕地建设自用住宅
『正确答案』ABC『答案解析』本题考核耕地占用税。农村居民占用耕地建设自用住宅，减半征收耕地占用税。
【考题•多选题】（2014）下列项目免征耕地占用税的有（）。
A.老年服务机构
B.铁路线路
C.医院
D.学校 『正确答案』ACD 『答案解析』本题考核耕地占用税的优惠。选项B，铁路线路占用耕地，可以减按每平方米2元的税额标准征收耕地占用税。【考题•多选题】（2013年）根据耕地占用税法律制度的规定，以下免征耕地占用税的有（）。
A.医院内职工住房所占用的耕地
B.学校教学楼所占用的耕地
C.飞机跑道所占用的耕地
D.军用跑道所占用的耕地 『正确答案』BD 『答案解析』本题考核耕地占用税的税收优惠。免征耕地占用税的有军事设施、学校、幼儿园、养老院、医院（不包括院内职工住房），A错误。机场按2元/平方米征收，C错误。
【考题•单选题】根据烟叶税法律制度的规定，下列选项中属于烟叶税的纳税人的是（）。
A.种植烟叶的农民 B.收购烟叶的烟草公司
C.零售卷烟的超市
D.抽烟的烟民 『正确答案』B 『答案解析』本题考核烟叶税。烟叶税税负由烟草公司负担。【考题•单选题】（2013年）根据房产税法律制度的规定，下列各项中，不予免征房产税的是（）。
A.名胜古迹中附设的经营性茶社
B.公园自用的办公用房
C.个人所有的唯一普通居住用房
D.国家机关的职工食堂
『正确答案』A『答案解析』本题考核房产税的税收优惠。宗教寺庙、公园、名胜古迹中附设的营业单位，如影剧院、饮食部、茶社、照相馆等所使用的房产及出租的房产，不属于免税范围，应照章征税。
【考题•单选题】（2014年）纳税人应当自契税纳税义务发生之日起（）日内，向土地、房屋所在地的税收征收机关办理纳税申报。
A.5B.7
C.10
D.15 『正确答案』C 『答案解析』本题考核契税的征收管理。纳税人应当自契税纳税义务发生之日起10日内，向土地、房屋所在地的税收征收机关办理纳税申报，并在税收征收机关核定的期限内缴纳税款。【例题•判断题】对衰竭期煤矿开采的煤炭，资源税减征50%。（）
『正确答案』×
『答案解析』本题考核资源税的税收优惠。对衰竭期煤矿开采的煤炭，资源税减征30%。
【考题•判断题】船舶吨税只针对自中国境外港口进入中国境内港口的外国船舶征收。（）『正确答案』×
『答案解析』本题考核船舶吨税。自中国境外港口进入境内港口船舶都征收船舶吨税。/ 9
第五篇：第四章财政法规制度典型例题
第四章 财政法规制度
【考点回顾】
第一节 预算法律制度
1.国家预算的作用（三点）
2.国家预算的级次划分（五级）
3.国家预算的构成 4.预算管理的职权
5.预算编制程序的四个环节
6.预决算的审查和批准
7.预决算的监督
【典型例题】
【例题·单选题】乡级政府编制的决算草案，由（）审批。
A.本级人大常委会
B.县级以上人民政府
C.本级人大
D.县级人大
『正确答案』C 『答案解析』乡、民族乡、镇政府这一级没有人大常委会，根据预算法：乡、民族乡、镇政府编制本级决算草案，提请本级人民代表大会审查和批准。
【例题·单选题】我国预算法规定的预算支出中主要的部分是（）。
A.国防支出
B.经济建设支出
C.国家管理费用支出
D.国家物资储备支出
『正确答案』B 『答案解析』在预算支出中，经济建设支出是预算支出的主要组成部分。
【例题·单选题】下列对中央和地方预算、决算进行监督的机关是（）。
A.地方各级人大及其常委会
B.财政部
C.全国人大及其常委会
D.全国人大常委会
『正确答案』C 『答案解析』《预算法》规定，全国人民代表大会及其常务委员会对中央和地方预算、决算进行监督。
【例题·多选题】关于我国的预算法律制度，下列说法正确的有（）。
A.预算法律制度由《预算法》及《预算法实施条例》构成 B.预算法律制度在财政法的体系中处于核心地位
C.现行的预算法为1994年3月22日第八届全国人民代表大会第二次会议通过
D.我国的《预算法实施条例》自1995年11月2日起实施
『正确答案』BC 『答案解析』预算法律制度由《预算法》、《预算法实施条例》以及其他跟预算有关的法规制度构成，因此A错误；我国的《预算法实施条例》1995年11月2日制定，自1995年11月22日起实施，因此D选项错误。
【例题·多选题】下列关于国家预算的说法正确的有（）。
A.国家预算具有收入、支出、分配、调控、监督的职能
B.国家预算的作用包括财力保证作用、调节制约作用和反映监督作用
C.通过国家预算的编制和执行便于掌握国民经济的运行状况、发展趋势以及出现的问题，从而采取对策措施，促进国民经济稳定协调地发展，体现的是调节制约作用
D.我国的国家预算共分5级
『正确答案』BD 『答案解析』国家预算具有分配、调控、监督的职能，因此A选项错误；通过国家预算的编制和执行便于掌握国民经济的运行状况、发展趋势以及出现的问题，从而采取对策措施，促进国民经济稳定协调地发展，体现的是反映监督作用。因此C选项错误。
【例题·多选题】下列各项中，属于《预算法》规定的各部门预算职权的有（）
A.编制本部门预算、决算草案
B.组织和监督本部门预算的执行
C.确定本部门预算的调整方案
D.定期向本级政府财政部门报告预算的执行情况
『正确答案』ABD 『答案解析』编制本部门预算的调整方案，属于各部门预算职权，但是确定本部门预算的调整方案是国家权利机关的权利。因此C选项错误。
【例题·多选题】根据我国《预算法》的规定，不属于全国人民代表大会预算职权的是（）。
A.批准中央预算和中央预算执行情况的报告
B.审查和批准中央预算的调整方案
C.监督中央和地方预算的执行
D.改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会关于预算、决算的不适当的决议
『正确答案』BC 『答案解析』B选项，审查和批准中央预算的调整方案不属于全国人民代表大会的预算职权；监督中央和地方预算的执行是全国人民代表大会常务委员会的预算职权，因此C选项错误。
【例题·多选题】关于预算调整原因的叙述中，正确的有（）。
A.原批准的预算在执行中因特殊情况需要增加支出
B.原批准的预算中举借债务的数额变更的部分
C.原批准的预算在执行中因特殊情况需要减少收入
D.原批准的收支平衡的预算的总支出超过总收入
『正确答案』ACD 『答案解析』B选项中，原批准的预算中举借债务的数额变更的部分，不明确是增加还是减少，正确的表述应该是，原批准的预算中举借债务的数额增加的部分。因此B选项错误。
【例题·判断题】我国的预算分为中央预算和地方预算，而中央预算是由各地方预算组成的。（）
『正确答案』×
『答案解析』中央预算是由中央各部门以及它的直属单位的预算构成。
【例题·判断题】国务院财政部门编制中央决算草案，报国务院审定后，由国务院提请全国政协常委会审查和批准。（）
『正确答案』×
『答案解析』国务院财政部门编制中央决算草案，报国务院审定后，由国务院提请全国人大常委会审查和批准。
【例题·判断题】预算组织程序包括预算收支范围、预算编制、预算执行、预算调整，决算和监督等（）
『正确答案』×
『答案解析』预算组织程序包括预算编制、审批、执行、调整。不包括决算和监督，因此这句话是错误的
第二节 政府采购法律制度
【考点回顾】
1.政府采购的主体
2.政府采购的资金范围 3.政府集中采购目录 4.政府采购的对象 5.政府采购的原则
6.集中采购和分散采购
7.政府采购的供应商
8.采购代理机构——中介机构
9.政府采购方式（五种）
【典型例题】
【例题·单选题】下列体现政府采购中“公正原则”的是（）。
A.政府采购当事人不得伪造、变造、隐匿、销毁需要依法保存的文件
B.政府采购的法规和规章制度要公开
C.将竞争机制引入采购活动中，实行优胜劣汰
D.评标委员会以及有关的小组人员必须要有一定数量的要求，要有各方面代表，而且人数必须为单数，相关人员要回避
『正确答案』D 『答案解析』
A.政府采购当事人不得伪造、变造、隐匿、销毁需要依法保存的文件。体现的是诚实信用原则。
B.政府采购的法规和规章制度要公开。体现的是公开透明原则。
C.将竞争机制引入采购活动中，实行优胜劣汰。体现的是公平竞争原则。
【例题·单选题】根据政府采购法律制度的规定，下列情形中，采购人不可以采用竞争性谈判方式采购的是（）。
A.采用招标方式所需时间不能满足用户紧急需要的 B.不能事先计算出价格总额的
C.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的 D.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的『正确答案』C 『答案解析』C.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的，此选项中不存在不确定因素，因此不可以采用竞争性谈判方式采购，而应当采用邀请招标方式采购。
【例题·多选题】下列选项中，适用《政府采购法》的有（）。
A.某国有企业采购工程物资用于建设
B.香港政府从内地采购纺织用品
C.注册会计师协会采购办公设备
D.教育局以财政预算外资金采购工程劳务
『正确答案』CD 『答案解析』国有企业、香港政府、澳门政府都不适用于我国的《政府采购法》，因此AB选项错误。
【例题·多选题】下列关于政府采购的说法中正确的有（）
A.政府采购的资金来源为财政性资金，即包括预算内资金又包括预算外资金
B.属于地方预算的政府采购项目，其集中采购目录由地方各级人民政府或者其授权机构制定
C.政府采购的对象即包括法人和其他组织也包括自然人
D.我国《政府采购法》规定除极少数法定情形外，政府采购应当采购本国的货物、工程和服务
『正确答案』AD 『答案解析』属于地方预算的政府采购项目，其集中采购目录由省自治区直辖市人民政府或者其授权机构制定。因此B选项错误。政府采购的供应商即包括法人和其他组织也包括自然人，而不是政府采购的对象。因此C选项错误。
【例题·多选题】下列关于政府采购当事人的说法中正确的有（）。
A.政府采购的采购人拥有审查政府采购供应商资格的权利
B.政府采购的供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
C.政府采购一般代理机构的资格由国务院有关部门或省级人民政府有关部门认定，主要负责集中采购的代理业务
D.政府采购代理机构负有依法发布采购信息的义务
『正确答案』ABD 『答案解析』政府采购一般代理机构的资格由国务院有关部门或省级人民政府有关部门认定，主要负责分散采购的代理业务。因此C选项是错误的。
【例题·多选题】下列关于政府采购方式的表述中正确的有（）。
A.公开招标是政府采购的主要方式
B.邀请招标只能邀请3家供应商
C.特殊商品只能从唯一供应商处采购的，可以选择单一来源方式
D.在询价采购方式下，为保证满足符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则，应对供应商多次报出的价格进行反复分析和比较
『正确答案』AC 『答案解析』邀请招标应当至少邀请3家供应商，因此B选项是错误的。在询价采购方式下，为保证满足符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则，应对供应商一次报出的价格进行反复分析和比较，而不是多次的。因此D选项错误。
【例题·判断题】设区的市、自治州以上人民政府根据本级政府采购项目组织集中采购的需要设立集中采购机构。（）
『正确答案』√
第三节 国库集中收付制度
【考点回顾】
1.国库单一账户体系的构成（5个）
2.财政支出的支付方式
【典型例题】
【例题·单选题】下列关于国库单一账户体系的说法中错误的是（）。
A.国库单一账户在中国人民银行开设，主要用于管理预算内资金的收付
B.财政部门零余额账户主要用于财政直接支付
C.预算单位零余额账户可以办理转账、提取现金等结算业务
D.预算外财政资金专户用于记录核算和反映预算单位的特殊专项支出活动
『正确答案』D 『答案解析』预算外财政资金专户主要用于预算外资金的管理。
【例题·多选题】下列关于财政支出的支付方式说法中正确的有（）。
A.财政支出支付方式包括直接支付和授权支付
B.不足10万元人民币的工资支出适用于财政授权支付
C.特别紧急的支出适用于财政授权支付
D.财政投资不足50万元人民币的工程采购支出适用于财政授权支付
『正确答案』ACD
【例题·判断题】根据国库集中收付制度，所有财政性资金都纳入国库管理，收入直接缴入国库单一账户，支出由国库单一账户直接支付到商品和劳务供应者或用款单位。（）
『正确答案』×
『答案解析』根据国库集中收付制度，所有财政性资金都纳入国库管理，收入直接缴入国库单一账户体系，支出由国库单一账户体系直接支付到商品和劳务供应者或用款单位。
【例题·案例分析题】
1.甲市某事业单位2012年初准备使用财政性资金修缮和装修一幢办公楼，预算金额为800万元，采用公开招标方式，经确认，此次采购项目已经达到公开招标的标准。该单位委托A招标公司代理进行公开招标的事宜，已知A公司是取得政府采购代理机构资格的中介机构。A公司于2012年2月1日在财政部指定的媒体上公开发布招标文件，招标文件中确认的投标截止时间为2012年2月17日。招标活动中，A公司确定的符合专业条件的供应商为5家，最终确定中标的供应商为B建筑公司。
2.2012年6月1日因建筑材料急剧上涨，导致项目采购预算不足，该项目财务负责人刘某认为应当申请预算调整，方可确保项目如期完工。该项目总负责人张某认为，项目预算调整是正常的活动，只要报请财政部门审批即可。
3.工程于当年2012年10月1日完工验收，实际结算金额与预算相同。由于施工质量极佳，事业单位准备再将其另外一幢楼房按照同样的标准进行外墙修缮，但不再进行内部装修，并与B建筑公司签订补充合同，该合同的预算金额为100万元。
要求：根据本题所述内容，回答下列问题：
1.政府采购方式有（）。
A.公开招标
B.邀请招标
C.竞争性谈判
D.单一来源及询价
『正确答案』ABCD
2.该事业单位最终确定中标公司为B建筑公司的做法中正确的为（）。
A.使用公开招标方式做法正确
B.委托A招标公司的做法正确
C.事业单位最终确定中标公司为B建筑公司的全部流程均符合政府采购法的规定
D.上述说法均正确
『正确答案』AB
3.对于该项目的预算调整下列说法中正确的为（）。
A.该项目财务负责人刘某的观点正确
B.该项目总负责人张某的观点正确
C.该项目财务负责人刘某的观点错误，因材料价格上涨导致项目采购预算不足不得申请预算调整
D.该项目总负责人张某的观点错误，预算调整应报甲市人民代表大会审查批准
『正确答案』A
4.下列各项中，属于该事业单位预算调整方案应当列明的内容的为（）。
A.项目
B.原因
C.措施
D.数额
『正确答案』ABCD
5.对于与B建筑公司签订补充合同的做法，下列说法中正确的为（）。
A.该事业单位可以与B建筑公司签订补充合同
B.该事业单位不可以与B建筑公司签订补充合同
C.若该合同的预算金额能够压缩至为80万元则该事业单位可以与B建筑公司签订补充合同
D.若该合同的预算金额为50万元以上则该事业单位必须重新招标
『正确答案』BC
【例题·案例分析题】丙单位是实行国库集中支付的事业单位。2012年5月，审计机构对丙单位2011财政资金使用情况进行检查，对以下情况提出质疑：
（1）2011年3月，丙单位将其代收的纳入预算管理的行政事业性收费存入本单位在商业银行开设的基本户；5月，丙单位将部分行政事业性收费缴入国库，剩余部分直接用于购买本单位办公设备；
（2）2011年6月，丙单位通过本单位零余额账户借款20万元给所属下级单位；
（3）2011年7月至8月，丙单位对办公楼进行内部装修，按照规定应采用财政直接支付方式支付工程款，丙单位申请通过财政部门零余额账户支付施工方工程款项150万元；
（4）2011年12月，丙单位使用财政性资金购买了一台大型专用设备，通过本单位零余额账户向本单位基本户转账50万元，再通过基本户向供应商支付设备款。
（5）2011年11月，丙单位通过本单位零余额账户提取现金支付日常办公用品零星支出2万元。
根据以上情况，请回答如下问题：
1.下列各项中，属于国库集中支付方式的为（）。
A.财政直接支付
B.财政转移支付
C.财政授权支付
D.财政专项支付
『正确答案』AC
2.国库单一账户体系中的下列各银行账户中，属于财政直接支付和与国库单一账户支出清算应使用的账户为（）。
A.财政部门按资金使用性质在商业银行开设的零余额账户
B.财政部门在商业银行开设的预算外资金财政专户
C.财政部门在中国人民银行开设的国库单一账户
D.财政部门在商业银行为预算单位开设的零余额账户
『正确答案』A
3.根据国库集中收付制度有关规定，下列关于行政事业性收费管理的表述中，正确的为（）。
A.预算单位代收的纳入预算管理的行政事业性收费可以无限期存放在单位基本户
B.预算单位代收的纳入预算管理的行政事业性收费可以存放于基本户，直接用于支付单位的日常性开支
C.预算单位代收的纳入预算管理的行政事业性收费可根据单位的需要部分缴库
D.预算单位代收的纳入预算管理行政事业性收费按规定的时限全额缴库
『正确答案』D
4.下列各项关于丙单位实行财政直接支付方式的表述中，正确的为（）。
A.财政直接支付中应由中国人民银行向代理银行签发支付指令
B.丙单位进行财政直接支付时，应首先按照批复的部门预算和资金使用计划向财政国库支付执行机构提出支付申请
C.财政直接支付中财政部门应根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到丙单位账户
D.财政直接支付中代理银行应根据财政部门支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到丙单位账户
『正确答案』BD
5.本例中，下列各项关于丙单位使用零余额账户的情形中，正确的为（）。
A.通过本单位零余额账户提取现金支付日常办公用品零星支出
B.通过财政部门零余额账户支付办公楼装修工程款
C.通过本单位零余额账户借款给下级单位
D.通过本单位零余额账户向本单位基本户转账50万元，再通过单位基本户向供应商支付设备款
『正确答案』AB
点击咨询 