光纤施工合同范本

时间:2019-05-14 11:50:51下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《光纤施工合同范本》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《光纤施工合同范本》。

第一篇:光纤施工合同范本

篇一:光缆施工合同范本 合同编号:

光缆施放合同

发包方:

承包方: 2009 年 签订地: 日 月 光缆施放合同

发包方(甲方): 承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵 循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目概况

(一)工程名称:

(二)工程地点:

(三)工程承包范围和内容 1.承包范围:

(1)架设泾谓变电站至绿豆包变电站adss光缆:4.3km;(2)架设绿豆包变电站至西开关站adss光缆:1.2km;(3)敷设非金属普通光缆:西开关站至东开关站2km;

(4)电缆沟清理:西开关站至东开关站部分区域电缆沟清理,约500米。

(5)光缆熔接。2.工作内容:

(1)承包范围内的查勘、施放的停电计划、放牵引绳、展放、接 续成端的配合、旧线的回收等全部工作;

(2)提供施工所需所有施工机具、人力及其它施工资源;(3)负责对发包方供应的材料进行质量交接验收及现场保管;(4)发包方供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管;(5)为保证施工安全、质量、进度所要采取的各种措施,以及为 保证正常施工进行的各种协调工作;

(6)青苗赔偿、开挖、树木砍伐、线路通道清理、各级通讯干扰

处理、施工临时占地等,以及为了正常施工所需办理的一切手续。向发包方转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证;

(7)承包方进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的 维护,并确保其在启动验收前满足设计规程要求;

(8)配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、线路参数测试、系 统调试、启动验收、保证线路畅通;

(9)工程资料的归档、组卷与移交;保修期内的保修工作。(10)合同价款: 施工费:每公里 元。

(工程竣工验收后,施工费以最终办理结算为准)第二条 施工准备

(一)发包方: 1.免费提供有关工程施工的技术文件和图纸1套,承包方需要 更多数量时,则增加的费用由承包方自理。2.组织施工图设计交底。

3.提前完成工程所需所有材料,并运送到指定库房,保证施工 过程中材料不欠缺。

4.专人配合承包方进行工程施工所涉及的所有协调,以保证工 程施工的顺利进行。(所配专人必需熟悉相对工作环境的人和事)

(二)承包方:

1.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

2.负责协调工程施工所涉及的当地供电局、政府、单位和个人 的关系,保证工程顺利进行。3.编制施工组织设计、施工方案、施工作业指导书、施工进度 计划,材料设备成品、半成品等进场计划,停电计划按规定报批。第三条 工程期限及进度

(一)开竣工时间:从到。特殊情 况顺延并协商。

(二)进度计划 1.合同进度计划 :

承包方应按合同约定的内容和工期,编制施工总进度计划。在开

工前7日提交监理单位审批。经监理单位批准的施工总进度计划(称合同进度计划)作为控制本合同工程进度的依据,据此编制月和周、天进度计划报送监理单位。并按约定在规定时间向发包方提供月、周、天工程进度报表及其他有关统计报表。2.修订进度计划 :

不论何种原因导致工程的实际进度与上述条款的合同进度计划

不符时,承包方应按监理单位的指示在2天内提交一份修订进度计划报送监理单位审批,监理单位应在收到该进度计划后3天内批复承包方。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。

(三)工期延误

由于承包方原因未能按合同进度计划完成预定工作,承包方应按

进度计划条款的相关约定采取有效措施保证进度。若采取有效措施后仍未能按合同规定的完工日期完工,承包方除自行承担因延误工期所增加的费用外,还应支付逾期完工违约金。

(四)暂停施工

1.发包方在确有必要时可要求乙方暂停施工。承包方应按发包

方的要求停止施工,妥善保护已完工程。在实施发包方的处理意见后向其提出复工要求,经批准后继续施工,并承担相应的承包方误工费用及其它合理费用。2.暂停施工出于发包方的原因,相应顺延工期。出于承包方的 原因,不顺延工期。

第四条 工程质量及安全责任

(一)承包方必须严格按照招标技术规范书及框架协议施工验收

标准进行施工,满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求,杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。确保工程移交零缺陷、达标投产,争创优质工程。达不到考核条件的部分,发包方一经发现,有权要求承包方返工,直到符合本合同条件。由承包方承担返工的工时及材料费用,工期不顺延。

(二)承包方应接受发包方派驻代表和监理工程师的监督,随时

接受发包方代表及监理工程师的检查、检验,为检查、检验提供便利条件,并按发包方代表及监理工程师的要求返工、修改、承担由自身原因导致的返工、修改费用。

(三)施工中由承包方的原因造成的一切安全责任及事故由承包 方完全负责。

第五条 工程价款的支付与结算

(一)本工程支付预付款30%,工程进度完成100%时支付20%工 资.工程完工后由用户方验收通过后再行支付50%。(暂按总价为万进行核算支付,剩余或是不足在第四次及结算支付时调整。)

(二)发包方收到承包方的工程进度报表后,且承包方已完工工 程经发包方或监理单位验收合格后,发包方应当在 3日内按审核的 工程进度支付进度款。篇二:光缆施工合同

光 纤 施 工 合 同

甲方:

乙方:南京昭明科技有限公司

按照中华人民共和国国务院颁布的建筑安装工程承包合同条例的规定,结合贵处工程的具体情况,双方签订施工合同。

施工合同由施工合同协议条款(简称协议条款)和建设工程施工合同条件(简

称合同条件)两部分组成。合同条件中的某些条款双方协商一致在协议条款中做出修改、补充后取消外,合同条件中的各项条款都是本合同的组成内容。以下各项条款是本合同的协议条款。

第一条 工程概况

工程名称:内网接入(光缆、电缆、管道、设备)工程 工程地点:板桥

工程内容:详见施工方案 开工时间:2011年5月日 竣工时间:2011年5月日

第二条 双方一般责任

1、甲方代表: 乙方代表:

2、甲方责任:

1)甲方向乙方提供完成施工的具体位置及准确的点位信息; 2)甲方有义务向乙方提供工程施工中的一些必要帮助;

3、乙方责任:

1)在工程技术交底前向甲方提供开工报告、、施工方案、施工质量书、材料设备进场计划。2)开工后乙方每天向甲方上报工程进度,并做总结性报告,反映工程中发生的问题。3)工程竣工后,乙方应按时递交竣工报告、竣工资料、验收申请等各6份。

第三条 工期要求

根据具体工程的工程量及乙方资质,每个工程工期要求由甲方提出。

竣工日期以递交竣工报告之日为准,递交竣工资料期限为竣工后30天内。

超期一天视为竣工日期延期一天,扣罚工程价款的0.5%。在施工期间,如有影响工期的意外情况发生,需有随工员工或工程监理的签证甲方方予承认,否则由此造成的一切损失由乙方自负。

第四条 工程质量

1、工程质量需达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。经协商本工程的质量等级约为优质,工程质量检验评定由甲方和相关质检部门进行,达不到约定的质量等级时,每降一级扣罚承包金额1%,若为不合格工程,扣罚工程价款10%,并赔偿甲方损失。

2、乙方应严格按施工图施工,如有私自变动,均由乙方承担一切责任。

第五条 工程价款与支付

1、合同价款确定的依据为国家和省、市(地)工程造价管理部门颁布的现行定额《通信建设工程价款结算办法》

2、合同价款是通过工程概预算和双方签定的合同条款确定,工程最终总金额为人民币:肆万元整(¥:40000.00元)。在进行工程审计时,乙方应予以积极配合,并提供相关材料。

3、合同价款调整,按相关合同条件中条款规定,并经协商解决。

4、施工中若有需变更的工程须及时通知甲方履行手续(必须由随工员工签证)。

5、工程价款的结算,已完工程经终验达到合同约定的质量等级后,乙方在10天内提出结算报告:甲方在收到报告后在15天内审查批准,并在5天内办理工程款拨付。工程款拨付办理完后,乙方在5天内与甲方办理工程交接手续,签定工程交接书。

6、工程价款的拨付、时间和金额:

工程价款的拨付方式为支票、转帐支票或电汇,支付工程款时,乙方需持工程价款同等金额的正规发票。

7、材料设备供应

a)工程主材料及辅材由乙方按照甲方规定的材料设备的种类、规格、质量等级自行购买。乙方应保证所提供材料的质量,否则由此产生的一切责任由乙方承担。b)供应责任:

材料供应方应保证材料供应不得影响施工,乙方在收到材料时要填写材料入库单(入库单由甲方提供),入库单需由乙方负责人签字。

8、施工验收、保修与维护

a)甲方在收到乙方竣工资料及竣工验收申请经审查后组织有关部门进行工程初验;工程初验的期限为收到竣工资料后的15天之内。b)工程竣工终验后,乙方对工程所有项目负责保修一年,对于因工程质量原因造成的故障由乙方承担一切抢修费用,对于非施工质量原因造成的故障,抢修费用由甲方承担

9、争议的处理

双方因合同发生争议,首先请工程所在地建设行政主管部门调解。经调解后,双方未达成协议的,任一方可向人民法院提起诉讼。

10、未尽事宜及补充条款如下:

a)工程中一旦发现分包、转包等二包、三包现象,甲方有权单方面中止合同,乙方必须返回全部工程预付款及工程进度款,由此产生的一切后果及损失由乙方承担。b)工程中发生不可预见问题时,乙方应立即通知甲方,双方协商解决。第十一条 合同生效与终止

本合同计四份,甲方二份,乙方二份,具有同等法律效应。合同签定后即生 效,付清全部工程价款后失效。第十二条 施工安全责任:

1、乙方应该严格管理自己的施工队伍(包含挂靠),甲方(章): 委托代理人: 电话: 开户银行: 帐号:

乙方(章):委托代理人:电话: 开户银行:帐号: 施 工 方 案 工程名称:内网接入工程

根据甲方的有关光纤网络部分要求析,乙方提出光纤网络有关技术标准、技 术参数、实施方案,及产品选型及报价。

一、技术标准:中华人民共和国<<光纤的传输性能和光学特性测试方法 gb8041.1-87>> 《iso/iec internation standard 11801,1995.5》

二、技术参数:

所有光纤链路采用62.5/125 u单模光芯,衰减〈1db/km,波长为850nm或

1310nm,室外光缆与跳线采用熔接衰减〈 0.1db 每条链路衰减<=9db。传输协议采用optic gitgabit fast ethernet协议.三、施工方案:(对于单一光纤链路结构)ab c d efe d c b g a:局域网a b:rj-45传输线

c:光电转换器(或光纤模块)d:光纤跳线(双芯)

e:光连接盒(含光偶合器)f:4/12芯单模光缆(以两用、两备用、两扩容为原则)g:局域网b 篇三:光缆施工合同 光 缆 施 工 合 同

甲方:河南广播电视网络股份有限公司****分公司 乙方: 按照中华人民共和国国务院颁布的建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本次工程的具体情况,双方签订施工合同。

以下各项条款是本合同的协议条款。第一条 工程概况

工程名称:乡镇主干线**段 工程地点:林州市姚村镇 工程内容:详见施工方案 开工时间:协议签定之日 竣工时间:开工后20天内 第二条 双方一般责任

1、甲方责任:

1)甲方向乙方提供完成施工的具体位置及准确的点位信息; 2)甲方有义务向乙方提供工程施工中的一些必要帮助;

2、乙方责任:

1)在工程技术交底前向甲方提供开工报告、施工方案、施工质量书、材料设备进场计划。2)开工后乙方每天向甲方上报工程进度,并做总结性报告,反映工程中发生的问题。3)工程竣工后,乙方应按时递交竣工报告、竣工资料、验收申请等各4份。4)工程施工中,乙方应采取必要措施保证施工安全。第三条 工期要求

根据具体工程的工程量及乙方资质,工期要求由甲方提出。竣工日期以递交竣工报告之日为准,递交竣工资料期限为竣工后10天内。超期一天视为竣工日期延期一天,扣罚工程价款的0.5%。在施工期间,如有影响工期的意外情况发生,需有随工员工或工程监理的签证甲方方予承认,否则由此造成的一切损失由乙方自负。第四条 工程质量及安全责任

1、乙方应严格按施工图施工,如有私自变动,均由乙方承担一切责任。

2、乙方必须严格按照招标技术规范书及框架协议施工验收标准进行施工,满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求,杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。如有施工质量事故,发包方一经发现,有权要求承包方返工,直到符合本合同条件。由承包方承担返工的工时及材料费用,工期不顺延。

3、乙方应接受发包方派驻代表和监理工程师的监督,随时接受发包方代表及监理工程师的检查、检验,为检查、检验提供便利条件,并按发包方代表及监理工程师的要求返工、修改、承担由自身原因导致的返工、修改费用。

4、施工中造成的一切安全责任及事故由乙方完全负责。第五条 工程价款与支付

1、合同价款确定每公里***元(大写**元整),此项所产生税费由甲方承担。

2、合同最终金额以峻工报告所计工程量为准,乙方应予以积极配合,并提供相关材料。

3、施工中若有需变更的工程须及时通知甲方履行手续(必须由随工员工签证)。

4、工程价款的结算,已完工程经验收后达到合同约定的质量等级后,甲方需在峻工验收后45天内结清工程款。

5、材料设备供应

1)甲方负责提供光缆材料,其余施工类材料均由乙方负责。2)供应责任:

材料供应方应保证材料供应不得影响施工,由于材料供应导致的责任由材料供应方承担。

6、施工验收、保修与维护

1)甲方在收到乙方竣工资料及竣工验收申请经审查后组织有关部门进行工程验收;工程验收的期限为收到竣工资料后的15天之内。2)工程竣工验收后,乙方对工程所有项目负责保修一年,对于因工程质量原因造成的故障由乙方承担一切抢修费用,对于非施工质量原因造成的故障,抢修费用由甲方承担

7、争议的处理

双方因合同发生争议,首先请工程所在地建设行政主管部门调解。经调解后,双方未达成协议的,任一方可向人民法院提起诉讼。

8、未尽事宜及补充条款如下:

1)工程中一旦发现分包、转包等二包、三包现象,甲方有权单方面中止合同,乙方必须返回全部工程预付款及工程进度款,由此产生的一切后果及损失由乙方承担。2)工程中发生不可预见问题时,乙方应立即通知甲方,双方协商解决。第六条 合同生效与终止

本合同计四份,甲方二份,乙方二份,具有同等法律效应。合同签定后即生效,付清全部工程价款后失效。

甲方(章):乙方(章): 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 日期: 日期:

第二篇:光纤互联网接入合同

合同编号:CTT0101DKH-2015-10-

使用中国铁通哈尔滨分公司电信业务的协议书

关于

甲方:中国铁通集团有限公司

哈尔滨分公司

乙方:

签订日期:2015年10月

关于

使用中国铁通哈尔滨分公司电信业务的协议书

甲方: 中国铁通集团有限公司哈尔滨分公司 乙方:

甲乙双方就甲方为乙方提供光纤互联网专线接入的相关事宜,依据《合同法》本着平等自愿的原则,经友好协商,签署协议如下:

第一条 协议内容

1.1甲方作为合法的电信运营商,采取光纤接入方式在南岗区红旗大街218号为乙方提供光纤互联网业务服务;

1.2 甲方为乙方提供的光纤接入互联网带宽为10M;

1.3乙方保证在协议有效期内使用甲方的各项业务,并且有新的业务需求优先与甲方合作。

第二条 资费标准及费用结算

2.1甲方免收乙方业务初装费;

2.2乙方因工作需要特申请1个固定IP,该互联网使用费1500元/月(含固定IP费200元/月,限流量为200G/月,每超过1G加收25元),年使用费18000元;光纤接入互联网协议签订后,乙方向甲方支付第一年光纤使用费共计:18000元,支付方式为现金或转账支票;

2.3乙方办理业务变更时按照甲方当时的资费标准执行; 2.4乙方使用甲方的光纤接入互联网不到一年申请迁移,应按甲方工程预算的50%支付迁移费用;

2.5如遇国家政策性资费调整时,甲方将在本协议资费标准的基础上及时进行调整;

2.6结算方式:采用预付(年)款方式,每年专线使用费在到期前的一个月内,乙方向甲方支付下一全年专线使用费。

第三条 双方责任

3.1乙方在使用光纤接入互联网时要遵守国家有关法律,法规和行政规章制度;

3.2乙方不得利用光纤接入互联网从事危害国家安全、泄漏国家机密等犯罪活动、不得从事危害网络安全的活动、不得查阅、复制和传播危害国家安全、妨碍社会治安和淫秽黄色信息。不得利用光纤互联网专线从事法轮功等违法活动,禁止违返公序良俗的一切行为,一经发现,甲方将停止对乙方的互联网服务,乙方网络将不能正常使用,因此所造成的一切损失,甲方不承担任何责任,由乙方自行负责;不得擅自改变业务用途或转租;

3.3乙方应遵守互联网国际惯例,不得向他人发送恶意挑衅信息, 承担信息安全责任以及配合甲方打击非法业务的协同责任;

3.4乙方应对自己的光纤接入互联网网络安全负责,因自身原因造成经济损失,甲方不予负责;

3.5甲方负责将线路铺设到用户指定地点,并保证线路畅通,光纤互联网终端设备由乙方负责;

3.6甲方应保证网络及设备稳定和正常运行,出现甲方设备、线路故障及时进行修复;

3.7在安装初期甲方免费提供上门服务和技术咨询,甲方负责对光纤接入互联网维护至乙方用户接入部分(光纤调制解调器设备);

3.8甲方应按乙方的要求按时完成光纤接入互联网的施工,并按乙方要求准时完成接入工程;

3.9本协议终止,乙方需归还甲方所提供的设备,如不能返还或(部分)功能丧失,乙方应按设备原价赔偿;

3.10协议有效期内,乙方保证该光纤接入互联网使用于办公,不得作任何超范围使用,乙方违约负责由此产生的一切后果,同时承担对甲方产生的经济损失,甲方经济损失包括但不限于超范围使用部分按照甲方正常资费标准的营业收入;

3.11若乙方有扩大使用范围或变更资费的需求,可与甲方另行协商续签相关合作的补充协议。

第四条 产权归属

网络系统内的设备及基础设施根据双方投资划分各自所有权,彼此不得侵犯对方财产。同时,甲方拥有长期经营权、使用权。甲方提供乙方光纤接入互联网的入户、光纤接入互联网终端设备(光纤调制解调器等),其产权归中国铁通集团有限公司哈尔滨分公司所有。

第五条 保密条款

5.1甲乙双方应对本协议的各项条款保密,不得向第三方泄漏; 5.2甲乙双方对所建设系统的设计文本、规划方案各自有权保留,用以日后维护,但不得向第三方泄漏;

5.3甲乙双方应对对方所提供的资料,包括项目计划、施工图纸予以保密,不得向第三方泄漏。

第六条 不可抗力

在协议履行过程中,由于不可抗力的原因,致使甲方或乙方无法继续履行协议或给对方造成损失的,双方严格执行《合同法》及国家相关规定。同时双方应尽力采取积极措施,尽量减少损失。

第七条 违约责任

7.1本协议一经签订即产生法律效力,双方必须全面履行协议规定的责任、义务,任何一方不得擅自变更或解除协议,否则视为违约;

7.2由于一方取消工程或无限期推迟,导致另一方无法进行工程建设被视为违约;

7.3本协议之第五条保密条款,不论本协议是否变更、解除、终止,均有效。如有泄漏,则视为违约;

7.4如乙方在合同期内单方终止合同,甲方将不予返还乙方所缴纳的光纤使用费用;

7.5该通信项目在投入使用期间,因甲方设备、技术原因致使通信质量达不到国家有关标准规定要求,经由甲方上级主管部门鉴定,并出具书面证明后,乙方可另择其他电信运营商。

第八条 违约赔偿

8.1甲方如不能履行本协议所规定之责任、义务,则构成违约,5 应按本规定赔付乙方因此受到的全部损失;

8.2乙方如不能履行本协议所规定之责任、义务,则构成违约,应按本规定赔付甲方因此受到的全部损失;

8.3本协议有效期内,如乙方终止使用甲方业务或违反约定,另与第三方合作,致使协议不能继续履行,乙方应补齐自协议签定之日起至违约之日各项业务优惠的差额,以弥补甲方可得利益损失。

第九条 其它

9.1协议中未尽事宜,双方可签订补充协议。补充协议是本协议不可分割的组成部分,二者具有相同的法律效力;

9.2 任何一方欲变更、解除协议,应提前三十日采用书面形式(口头无效)通知另一方;

9.3如果本协议的某些条款被认定为无效、不合法或不能执行,此类无效、不合法或不能执行的认定不影响其他条款的有效性、合法性或可执行性;

9.4本协议重要条款手改无效,除有特殊情况急需手写改动必须由甲乙双方认可方能生效。并备注本协议中哪个条款有手写改动。

9.5本协议执行过程中双方如发生争议,由双方按照协议约定友好协商解决。协商不成时,可向哈尔滨铁路运输法院提起诉讼;

9.6本协议的有效期为五年,协议到期后,双方如无异议本协议自动顺延。

第十条 协议的生效

本协议正本四份,双方各执二份,经双方签字、盖章后生效。

6(此页无正文)

甲方:中国铁通集团有限公司

乙方:

哈尔滨分公司

盖章:

盖章:

代表人:

代表人:

承办人:

承办人:

地址:哈市南岗区工程师街11号

地址:红旗大街218号邮政编码:150006

邮政编码: 电话:

电话:

签订日期:

****年**月**日

签订日期:

月7

第三篇:光纤设备购销合同

光纤、光纤设备购销合同

购货单位:深圳市

(以下简称:甲方)

供货单位:深圳

(以下简称:乙方)

第一条、标的、数量、价款

标的名称

商标

生产厂家

数量

单价(元)

金额(元)

光纤、光纤设备

光视

TP-LINK、华立信

1批

5890

5890

合计人民币大写:伍仟捌佰玖拾元整。(¥:

5890.00):含税含运费含安装费用,此价格为甲乙双方友好协商价格(详见附件一:报价清单)

1.工程地点:深圳市龙华新区民治大道与民康路交汇处民丰路1号碧水龙庭三期

2.合同固定总价款为:5890.00元整(伍仟捌佰玖拾元整)(含税)上述合同价款包括但不限于乙方为完成本合同项下的合同义务所涉及的人工费、材料费、安全文明施工费、验收合格等一切费用,除此之外,甲方无需额外支付任何其他费用。

3.合同保质期3个月,自甲乙双方配合停车场管理系统格美特调试验收合格后验收日期算起。

4.自甲方停车场管理系统验收后系统网络正常后乙方向甲方申请付款,提供正式、合格的增值税发票,甲方在7个工作日内向乙方一次性支付完工程款项5890元。

5.乙方收款账户:

名:深圳金石

开户银行:深圳农村商业银行库坑支行

银行账号:000

6.乙方应在甲方付款前提供相应金额的增值税专用发票,否则甲方有权不予付款。

第二条、工程质量保证及相关责任

1.乙方保证所提供的光纤、光纤收发器等产品质量为国内知名品牌(TP-LINK、华立信、中天等、威普达等);其它质量满足停车场管理系统网络系统要求;

2.因乙方安装调试施工及维保期内维修等各种工作原因导致甲方、乙方及第三方人身、财产损失的,均由乙方独自承担,给甲方造成损失的,乙方应当赔偿。

3.验收后乙方培训甲方物业管理负责人做好设备维护及通信常见问题处理方法、设备通信操作说明等,并提供设备合格证书、产品说明书等;

4.质保期3个月内出现的一切相关工程质量问题乙方在2小时内到达现场处理并满足停车场管理系统正常使用要求,因乙方工程质量出现的问题所产生的费用由乙方自行承担。

5.工程工期:7天(含节假日),自甲方通知日起乙方3日内准备进场施工算起;

第三条、违约责任

1.甲乙双方均应全面履行本合同约定,乙方违约给另一方造成的损失,应对承担赔偿责任。

2.甲方未按照合同约定的,应按照中国人民银行有关延迟付款的规定,延长一日,需支付结算总款的万分之五的违约金。乙方有异议都可以解除合同。

3.乙方未按照合同约定工期按时到货安装施工的,甲方有权解除合同。

4.由于乙方提供的产品质量不合格等原因而影响工程质量、造成事故的,乙方应支付甲方合同总金额30%的违约金,并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

5.因乙方原因造成工程延期,每延迟一天,乙方向甲方支付合同总额1%的违约金,迟延超过十天,甲方有权单方解除合同,乙方应支付甲方合同总额30%的违约金,并赔偿甲方损失。

第四条、其它约定事项

本合同一式两份,甲乙双方各一份。自双方签订日期起生效,如果出现纠纷,双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方:深圳市

乙方:深圳金石

授权代表:

授权代表:

章:

章:

期:

期:

附件一:

碧水龙庭光纤工程报价单

报价说明:结合小区停车场管理系统网络工程要求及特点,一期及三期合并为一个系统,服务器安放在监控中心。

1、配电及安装辅助支架材料

序号

名称

型号

规格参数

数量

单位

单价(元)

合计(元)

电箱

户外防水电箱

防水250*400*150厚度1.0mm

排插

排插

四位排插(公牛)

电箱

室内电箱

400*600*180厚度1.0mm

150

150

小计:

3102、配件及管线材料

序号

名称

型号

规格参数

数量

单位

单价

合计(元)

网线

超五类网线

超五类网线,国标

1.5

120

光缆

光视

室外单模光缆(2蕊)

700

1.8

1260

光纤敷设

光视

室外施工

700

1.5

1050

光纤收发器

光视

光纤收发器

220

440

交换机

四口

100M

熔接

300

管道

国产

PVC线管dn20

200

1.5

300

直通

国产

线管配套直通

卡玛

国产

线管配套卡玛

杯梳

国产

配套

底盒、面板

国产

配套

辅助配件

国产

拉爆、螺丝、胶塞、胶布、胶水、钻头、锯片、标签等

路面开槽

路面开槽

320

小计:

4140

汇总:

材料设备总计:

4450

施工费用:

1113

税金6%:

334

工程确认总价:

5890

说明:线路为一备一用。

第四篇:关于光纤施工动用土地申请报告

广州今誉服饰有限公司

广州蒙尔特应用复合材料有限公

广州市科学城天丰路8号

TEL:020-32213998 FAX:020-32213920

关于光纤施工动用土地申请报告

刘经理:

因工作需求现已增加光纤一条,由于光纤接入今誉服饰园林直达网络中心机房,需要施工动用园林土地,土地位置处停车场(订货会场地入口前)。

动用土地方式:沿草坪直线10米左右下挖深度为1米。动用土地影响:草坪表面所种植的华草将被移置一旁。动用面积大小:长度:10米,宽度:0.5米

动用土地复原方式:将与施工单位签订施工复原协议书,将所动用土地

按照原场地现状复原至90%以上。

特具此报告请领导批示

IT资讯部

2012年5月30日 主送:刘经理

拟定稿:李超

抄送: 候总 张总

审批: 日期:

IT资讯部

第五篇:通讯工程项目 光纤熔接合同

宽带驻地网工程施工合同

合同编号:

工程名称:

日期:

年 月

协议条款

建设单位:(以下简称甲方)

施工单位:(以下简称乙方)

根据【中华人民共和国经济合同法】和有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商签定本合同,共同遵守。

第一条、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围及内容:

甲方 工程。内容包括:方案设计、施工图设计、提货保管、社区光缆端接、标记、测试、竣工资料的编制与申报、网络设备安装调试的配合、工程质保维护服务等。其中,光缆端接内容为:接续熔接 芯,成端熔接 芯 总计: 芯熔接

4、材料规格:

甲方提供:尾纤主材

乙方提供:热缩管、塑料扎带等杂料辅材

5、合同价款:

本工程的承包费用价格为:熔接芯数 ×10.00元/每芯

熔接工程费: 元 共计: 整

(辅材费用由乙方支付,对乙方负责购买辅材甲方认质认价。)

结算工程费:以实际完工并验收合格的熔接芯数结算。

第二条、价款结算和付款方式:

1、本协议在双方审定正式竣工日第二个月内,支付合同总价的50%,小计¥ 元;计人民币 整(大写)。

2、在项目完工后(以各方代表签字为准)第三个月内,支付合同预算总价的40%,小计¥ 元;计人民币 整(大写)。3、3、结算总金额的10%,小计¥ 元,计人民币 整(大写)作为质量保证金,在完工一年后视质量情况支付给乙方。

4、工程质量的奖惩按《框架协议》执行。

第三条、进度计划:

1、乙方按审定的施工图编制施工组织设计或施工方案并将总进度计划在合同签定后一日内提交甲方代表。

2、在组织施工过程中,如遇到下列情况可顺延工期:(1)、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备,或提供的材料、设备不符合设计、规范或合同规定,而导致工程被迫停工或不能顺利施工。(2)、甲方提出变更计划或施工图,由此引起的停工、窝工或工程量的增加而延长的工期。(3)、由于天灾及不可抗力所延误的工期。

3、出现上述情况后,甲乙双方应及时协商,并通过书面形式确定顺延工期及相关事宜。

第四条、质量标准及验收办法:

1、验收依据:按本工程施工图设计;《中正通宽带用户驻地网工程验收办法(试行)》和《中正通宽带驻地网工程施工规范(试行)》进行。

2、坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计;如确需变更,由甲方在接到乙方书面报告七天内与原设计单位商定并变更书面通知乙方。

3、本工程采取随工质检,发现问题及时检修合格,并办理随工检查签证。隐蔽工程单独验收由乙方通知甲方共同进行验收,并办理隐蔽工程验收书手续。如甲方届时未参加,乙方可自行检查验收,并做好记录,对此甲方应予以承认。如甲方事后提出对此重作检查,则其检查费用应由甲方负担。若重检不合格,检查费用应由乙方负担。乙方必须返工并承担工程延期责任。

4、工程全部完工后,乙方应按中正通宽带网络服务有限公司工程验收办法规定的格式及内容提交竣工报告及竣工资料。乙方提交报告及资料后,甲方组织竣工验收,并办理相关手续。

5、甲方如要求缩短正常工期而赶工,乙方应提出赶工措施,因此而增加的赶工费用,应由甲方负责。

第五条、甲乙双方责任:

(一)、甲方责任:

1、在开工前叁天向乙方提交施工图设计和有关技术资料。

2、在开工前组织设计、施工及相关单位进行工程设计交底。

3、根据双方商定的工程承包范围,按规定的品种、规格、质量、数量和时间,将材料及时供应给乙方。

4、由甲方提供的设备、材料在交付乙方前,甲方应负责检验货品质量。

5、甲方在收到乙方的交(完)工报告且具备验收条件后,7天内应组织工程的交工验收,并在验收后3天内给予批准或提出整改意见。

6、工程竣工验收合格后,甲方正式接管并办理竣工决算。此后非乙方责任引发的损失及事故,应由甲方负担。

7、甲方指定 为工程项目负责人,督促检查施工进度、质量,办理随工签证。

(二)、乙方责任:

1、开工前熟悉图纸,参与设计交底,编制施工组织设计或施工方案,搭建施工

临时设施。

2、由乙方负责提供的材料,由甲方定质定价。对甲方提供的材料及时到甲方规定材料存放点领取并运往施工现场,进入施工现场时必须验证,合格方能使用。

3、按审定的施工图设计和 施工验收规范精心组织施工,确保工程质量和施工安全,按期完成施任务。

4、按时向甲方提交施工组织方案、开工报告、月进度表和交(完)工报告等各种工程管理报表。

5、准确收集,整理工程技术资料,按期提供竣工技术文件,为工程的验收投产创造必要条件。

6、工程完工后,清理现场,结清相关帐目。

7、乙方在施工中如需使用公用电、水须提前通知甲方,乙方结算相关费用。

8、乙方保证施工安全,对工人的安全负责。

9、因乙方导致的工程质量问题,由乙方负责返修,并承担相关费用。

10、乙方委派

为本工程项目负责人,负责工程的实施和施工中的协调工作。

10、乙方需按照国家相关规定,在施工期间采取安全措施,保障甲方财物安全及乙方施工人员的人身生命安全。

第六条、质保承诺:

1、乙方承诺竣工验收后的12个月为质量保证期,保证期内本协议规定的项目施工质量出现问题,乙方接到甲方通知后必须及时修复。如乙方不能对质保承诺履约,甲方有权扣除本协议规定的质保金。

2、乙方指定的质保接口人姓名: ,联系电话:

第七条、仲裁:

施工中的纠纷,应本着实事求是的原则协商解决,如双方协商不能解决时,由甲方所在地人民法院裁判。

第八条、合同生效与终止:

1、本合同双方签字鉴章即生效,全部工程竣工验收、结清尾款后自然失效。

2、本合同一式贰份,双方各持壹份。

3、本合同如有未尽事宜,根据具本情况结合有关规定由双方协商解决。

4、议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同原有条款抵触。

建设单位(盖章): 施工单位(盖章):

代表: 代表:

开户行:

帐号:

年 月

开户行: 帐号: 年 月

日 日

下载光纤施工合同范本word格式文档
下载光纤施工合同范本.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    通讯工程 光纤溶光合同

    宽带驻地网工程施工合同 合同编号:工程名称: 日期: 年 月 日 协议条款 建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 根据【中华人民共和国经济合同法】和有关规定,结合......

    施工合同

    随着法律观念的日渐普及,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编帮大家整理的施工合同范本,欢迎......

    施工合同

    施工合同范本(集锦15篇)随着时间的推移,越来越多的场景和场合需要用到合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编精心整理的施......

    经典施工合同

    经典施工合同1 甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协......

    施工合同

    施工合同 甲方:光山县河棚社区 乙方:黄保勇 根据有关规定,甲方在河棚社区主干路两旁安装路灯,经甲、乙双方协商达成如下协议: 一、工程地点:光山县河棚社区 二、施工内容:路灯组装......

    施工施工合同

    施工施工合同1 发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,双方就本建设工程施工事项协商一......

    施工合同

    (HNJS-2014) 工程编号: 合同编号: 湖南省建设工程施工合同 工程名称:工程地点: 发 包 人: 承 包 人: 湖南省住房和城乡建设厅 第一部分 合同协议书 发包人:(全称)株洲市园林局......

    施工合同

    1.2MW分布式光伏发电项目施工承包合同 甲方: 乙方: 有限公司 2017年8月1日分布式光伏发电项目 施工承包 依照中华人民共和国《合同法》及其他有关法律、行政法规,根据工程的......