滨江路楼宇亮化工程委托监理合同

时间:2019-05-14 11:44:32下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《滨江路楼宇亮化工程委托监理合同》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《滨江路楼宇亮化工程委托监理合同》。

第一篇:滨江路楼宇亮化工程委托监理合同

编号:GF-2000-0202 建设工程委托监理合同

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人_云阳县市政园林局 与监理人 重庆林鸥监理咨询有限公司 经双方协商一致,签订本合同。



一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下: 工程名称:云阳县滨江路楼宇亮化工程 工程地点:滨江路移民大道 工程规模:

总投资: 约1000万元(以结算价为准)



二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理投标书或中标通知书; ②本合同标准条件; ③本合同专用条件;

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。



四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。



五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。本合同自_2011_年___11_月___10__日开始实施,至__2011__年___11__月___20_日完成。(工期顺延除外)本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份。

委托人(签章)云阳县市政园林局 监理人(章)重庆林鸥监理咨询有限公司

住所:云阳县新县城塘坊路 住所:重庆市沙坪坝区沙正街83号

法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)

开户银行: 开户银行:中国工商银行重庆三峡广场支行

账号: 账号:***3428

邮编:4004500 邮编:400045

电话: 电话:65126150 

本合同签订于:__2011__年___11__月__10__日

第二部分 标准条件 词语定义、适用范围和法规

第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义: (1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。(5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。(6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。(8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。

第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。更换常驻代表,要提前通知监理人。

第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料: (1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费)。

第十六条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利: (1)选择工程总承包人的建议权。(2)选择工程分包人的认可权。

(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。(7)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。

第十八条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔 要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处臵意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。

第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任

监理人责任

第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条监理人在责任期内,应当履行约定的义务,如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。

第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。

第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。

第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。

第三十二条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订 工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。

第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。

第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。监理人承担违约责任。第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算,并按约定的时间和数额支付。

第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其 他

第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。

第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。

第三部分 专用条件

第二条本合同适用的法律及监理依据:

1、国家、建设部及重庆市现行有关工程建设和建设监理的法律、法规、政策规范及标准。

2、委托人提供的正式设计文件、图说及设计变更等。

3、招标人文件、施工合同文件及经委托人认可的本工程有关合同协议书。

4、建设监理合同文件。

第四条监理范围和监理工作内容:

本项目工程施工实施阶段质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、安全监理及协调管理工作。

第九条外部条件包括:

建设项目全部批文。委托人负责办理工程的相关手续及相应的外部协调工作,监理人予以协助。

第十条委托人应提供的工程资料及提供时间:

1、本项目工程设计文件一套,开工前20日提供;

2、本项目工程的地勘资料一套,开工前20日提供;

3、本项目工程的上级批文一套,开工前20日提供;

4、与项目工程有关的合同各一份,即时提供。

第十一条委托人应在3天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。第十二条委托人的常驻代表为__张术生_ 第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施: 监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下:

第二十六条监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)]:

赔偿金=直接经济损失×报酬比率(扣除税金)

第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬: 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:

该工程监理费率按工程竣工结算造价的1.7%计取(暂定为17.00万元),合同签订后支付监理费8.00万元,余款待工程完工后一周内一次性支付完毕。

第四十一条双方同意用人民币支付报酬,按________汇率计付。第四十五条奖励办法: 

奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

第四十九条本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。附加协议条款:

1.本合同监理服务期以甲方所出具的授权委托书时间为准,总工期为40天。

2.本合同一经签订,双方共同遵守,如一方违约,另一方可获得违约方支付的

违约金。

第二篇:楼宇亮化照明工程安装合同

楼宇亮化照明工程安装劳务合同

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定,为明确双方的权力、义务和经济责任,经甲、乙双方协商一致,建筑夜景观亮化工程灯具安装施工签订本合同,以资共同遵守。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程承包价:

四、工程内容:

1、施工项目:

本项目的灯具、灯架及照明配电箱安装、各种规格的管线敷设、照明系统的调试以及安装。

2、施工范围:按照包工不包料包验收的包干方式,建筑夜景观亮化工程的制作和安装。本工程灯具安装承包价经双方商定后不再变更。

五、施工要求:

1、乙方必须严格按照建设方审定的设计方案及做法要求进行施工,并保证按期完工。

2、所有设备设施的安装要牢固安全、可靠,电线、电缆的敷设路径须合理、规范。施工质量应符合国家《建筑电气工程施 工质量验收规范(JB50303-2002)》有关规范和标准。

六、工程材料:

1、本工程所需全部安装材料由甲方负责采购并送至工地,由乙方当场验收并承担保管责任,乙方须保管好材料签收单据,工程竣工办理安装费结款时交回甲方。

2、乙方在使用时须尽量做到节约用材,避免不必要的浪费。凡因乙方原因造成安装材料浪费、丢失和损坏,均由乙方负责赔偿。

3、乙方不得擅自添置或变更安装材料,更不允许使用不合要求的材料,否则,乙方承担由此而发生的费用,并接受甲方双倍相应违规价款的处罚。

七、工程质量安全:

1、各项安装指示必须满足设计要求和国家相关规范和标准,如检测发现不符合要求的,由乙方负责调整直至符合要求,否则甲方有权扣减部分乃至全部工程款。

2、乙方有责任确保本灯光系统工程的灯具、设备等电气安装的质量,并保证通过建设方的验收。

八、工期要求:

整体工期从

日起计,必须在同月

日竣工(除阴雨天不能施工,时间顺延)。

九、文明施工

1.乙方必须按照施工安全规范作业,乙方自行管理施工安 全,必须指定至少一人负责现场施工的安全监察,杜绝安全隐患和事故的发生,必须自带所有的安全防护用品。甲方不承担乙方在施工过程中所发生任何事故的责任和费用。

2.乙方必须坚持文明施工。进入施工现场佩带安全帽,高空作业时须佩带符合要求的安全带,下吊作业须有安全副绳。每日施工前须认真检查所有安全设施,每日施工完毕须主动清扫现场,处理好余渣、余料,回收包装物。3.施工中未经建设方同意或有关部门批准,不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线,如有违反,造成的损失由乙方承担。(因灯具问题,不亮灯,甲方必须重新提供产品,乙方对产品质量不负责)

4.甲方有权对乙方施工质量施工工艺等进行监督检查,对甲方的要求无条件执行。

十、施工费及付款方式:

1.本工程施工费按包工不包料包验收的包干方式。2.付款方式为:

十一、其他:

1、乙方无权与建设单位直接眹系相关工作,应报请甲方与建设单位监理单位联系,甲方指派一名工程联系员,负责与建设方以及监理方的联系,以及工程所需材料的调运和采购等。

2、乙方在施工过程中,必须无条件服从管理,严格执行建设方施 工管理制度,如遇违反者,所造成的一切损失由乙方承担。

3、乙方必须主动协助甲方完成资料收集整理工作,办理材料报审、隐蔽工程报验等相关手续。若建设方提出变更,乙方应及时与甲方联系。

4、如乙方在工程竣工时经检测有一项或多项技术指标达不到设计要求,甲方暂停支付工程款,由乙方调整直至达到设计要求;若经调整后仍未达到设计要求时,甲方有权扣除部分乃至剩余全部工程款。

6、本合同双方签字生效。未尽事宜,由甲、双方协商解决。

7、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

甲方:

乙方: 甲方代表:

乙方代表: 联系电话:

联系电话:

签订日期:

签订日期:

第三篇:北京楼宇亮化工程

北京楼宇亮化工程

最新工程,西城区月坛北街 七彩云南,可实地考察

北京安信广告工程公司属北京市顺义区大型广告设计、制作公司,专业为各大城市,各大企业设计,制作,加工,安装。公司业务包括楼顶大字,楼宇大字,楼宇标识,楼顶大字制作,楼体立体发光字,霓虹灯霓虹灯制作,霓虹灯安装,霓虹灯维修,亚克力灯箱,亚克力字,吸塑灯箱,吸塑字,压克力灯箱,压克力字,发光字,亚克力吸塑灯箱,亚克力吸塑字,地产围挡,围挡广告,单立柱,多立柱,广告塔,联排柱,擎天柱,双立柱。我们是一支年轻,高素质,充满活力,全心全意为顾客服务的创作队伍,我们用专业的精神与客户沟通,重视每一个细节,尽全力为客户提供最满意的服务,我们会充分重视每一位客户的意见,为努力争取更加成功的品牌包装。

地产围挡制作安装、公共区域标识、室内装饰装修、亚克力制作:发光字、LED灯箱、电子显示屏。水晶字雕刻、钢结构招牌:大型楼顶钢结构,楼顶金属大字、铁艺不锈钢。广告字牌 :铜字、不锈钢字、钛金字、铁字、大型紫铜浮雕壁画、铜饰画、、金箔木托牌,不锈钢牌、铜牌、铝牌、胸牌、指示牌、钛金牌。展览展示:会场布置、舞台搭建、条幅锦旗、礼品广告、广告气球、升空气球。亚克力制作:发光字、LED灯箱、电子显示屏。水晶字雕刻.(楼顶大字制作)

联系地址:北京市顺义赵全营镇

联系电话:010-65419796联系人:张先生:***

钢结构招牌:大型楼顶钢结构,楼顶金属大字、铁艺不锈钢。广告字牌 :铜字、不锈钢字、钛金字、铁字、大型紫铜浮雕壁画、铜饰画、金箔木托牌,不锈钢牌、铜牌、铝牌、胸牌、指示牌、钛金牌。展览展示:会场布置、舞台搭建、条幅锦旗、礼品广告、广告气球、升空气球。亚克力制作:发光字、LED灯箱、电子显示屏。水晶字雕刻、(楼顶大字制作)不锈钢字吸塑灯箱,LED发光字,显示屏,亚克力广告制品、广告牌、大型灯箱、地产围挡制作安装、公共区域标识、室内装饰装修、亚克力制作:发光字、LED灯箱、电子显示屏。水晶字雕刻、霓虹灯饰类:单色霓虹灯,七彩渐变霓虹灯,广告字霓虹灯、景观照明等工程,是一家集设计、开发、制作、安装为一体的大型户外广告企业。公司设备先进,有国内最大的吸塑机、雕刻机、铣边机和丝印机等,制作的吸塑字和吸塑灯箱规格齐全,其它特殊工艺还可根据客户的需求制作。努力提高企业自身的知名度,走品牌战略,实施一站式的专业化服务,客户完全满意是我们工作的最高标准,不断满足客户需求和期望是企业始终不渝的努力方向。

科室牌、门牌、标牌、标识牌、导向牌、设计与制作,玻璃膜、磨砂贴、玻璃贴刻字、即时贴、单透玻璃膜,亚克力字,有机字,有机牌,发光LED字,铜牌,不锈钢字、宣传单,喷绘,写真,Kt板展板,展架、激光雕刻(有机玻璃字,亚克力,工号牌,胸牌)户外灯箱,招牌(大型户外灯箱,立体发光字,LED 发光字,店招)形象墙制作-LOGO墙制作-公司形象墙-企业形象墙-磨砂玻璃贴膜专业前台logo墙、形象墙、玻璃贴膜、不锈钢字、超簿灯箱、标识标牌、丝网印刷 形象墙(LOGO墙、标志墙)在于表达公司的企业形象传达企业文化展示企业的实力,让客户对该公司留下深刻印象提高企业的知名度。

亚克力字、led发光字、滚动灯箱、超薄灯箱为一体的综合性广告公司;几年来公司已完成上百个广告工程案例、我公司拥有专业的户外广告制作工厂,专业制作大型钢结构、沿街灯箱广告牌制作、大型灯箱广告牌、工地围挡、楼顶广告牌、单立柱广告牌、亚克力

吸塑灯箱、亚克力发光字、灯箱 铝板字、冲孔字、七彩发光字、不锈钢发光字、铜字、霓

虹灯、滚动灯箱、超薄灯箱、大型户外广告牌制作、led显示屏、数码管屏、阅报栏、宣

传栏制作;不锈钢产品加工制作、路牌标识、各种灯箱制作、异型灯箱。海淀亚克力灯箱、连排柱广告制作。

欢迎各位朋友亲临我公司的设计和制作场地现场观看监督,光临指导!因为我们是直

接的广告制作厂家,所以无须转手承包,目的就是让您放心为您省钱,并确保质量!我们

坚信:最优质的服务=真诚的友谊+合理的回报我们的理念:堂堂正正做人,心平气和赚钱!

联系人:张先生

电话:010-65419796手机:***

联系地址:北京市顺义赵全营镇

北京安信广告工程公司位于北京顺义区赵全营镇。本公司有专业队伍厂家制作、策划、设计、安装、维护,一条龙服务大型户外广告工程主要顶目有:地产围挡制作安装、公共区

域标识、室内装饰装修、亚克力制作:发光字、LED灯箱、电子显示屏。水晶字雕刻、霓

虹灯饰类:单色霓虹灯,七彩渐变霓虹灯,广告字霓虹灯。钢结构招牌:大型楼顶钢结构,广告位钢结构,龙门架钢结构、楼顶金属大字、铁艺不锈钢。大型紫铜浮雕壁画、雕塑艺

术品、装饰铜饰、铜饰装饰画、铜字、国徽等各种灯箱:不锈钢灯箱、铝塑灯箱、异型灯

箱、普通灯箱、圆型灯箱。广告字牌:铜字、不锈钢字、钛金字、铁字(烤漆)PVC字、吸塑字、标牌导示、金银箔木托牌,不锈钢牌、铜牌、铝牌、胸牌、指示牌。

展览展示:会场布置、气球拱门、开业庆典、演唱发布、礼品广告、条幅锦旗、丝网印刷、广告气球、升空气球、气球放飞、气球编织。

几年来我司凭借着独特与众不同的设计、合理的价格和完善的售后服务,精湛的技术、认真负责的宗旨来赢得了用户的信赖!本公司以精美的制作,合理的价位,优质的服务专

业的设计、制作和配套的加工设施确保每个客户的要求都得以满足,愿能真诚的与您终身

合作。

北京安信广告工程公司(朝阳公司)

我们始终做的很好!真心为您提供服务

联系人:张先生客服1:010-65419796 客服2:1891108212

2我司专业制作的项目品种主要有:

1、不锈钢字,铝字,铜字,钛金字,水晶字,亚克力字;

2、不锈钢牌,铝牌,胸牌,科室牌,标识标牌、导向标识;

3、logo墙制作、形象墙、门头墙、背景墙(LOGO制作);

4、吸塑灯箱、LED显示屏、超薄灯箱,树脂发光字,LED发光字等。

我司的承诺:秉持“质量第一,诚信至上”的宗旨,以合理的价格、优质的服务为社会

各界朋友服务。

公司专业承接大型地产围挡制作安装、公共区域标识、室内装饰装修、亚克力吸塑字、吸塑灯箱、霓虹灯、七彩霓虹灯、公司形象墙、大型楼顶广告牌、钢结构、路牌、金属字、LED发光字、不锈钢字

本公司是专业以户外广告工程为主题,具有设计、制作安装于一体的专业团队,我们是一家集户内外广告工程设计、制作、安装为一体的专业公司。并在成长发展的过程中,我们经历了国家经济的高速发展,是国家的发展促使了我们的发展,是客户的成功为我们创造了良好的发展环境,历经几年的风雨磨炼,公司已经发展成为以大型广告工程、展览展示为核心竞争力的专业性公司实体。

公司至今,始终遵循客户第一、信誉至上的宗旨,树立了良好的企业服务形象。坚持以专业、优秀的技术人员为广大客户提供最优质的服务。至此公司将稳步经营,不断进取。同时,更加期待您的支持与合作。共同创造我们辉煌的明天!

我们专注于:户外广告制作安装、结构工程、楼体标识、工地围挡、霓虹灯工程、LED照明、吸塑灯箱、亚克力字、金属字、LOGO墙制作!

北京安信广告工程公司专业制作工地围档、户外广告、灯箱广告、吸塑灯箱、广告制作、牌匾、发光字、吸塑字、标识标牌、标牌制作、亚克力制品、亚克力字、亚克力灯箱、霓虹灯、霓虹灯设计、霓虹灯制作、Led发光字、户外灯箱、单立柱、户外广告牌制作、亚克力发光字、户外灯箱广告等户外广告工程。

我司全体员工竭诚为您服务,为您打造最完美的作品!

第四篇:亮化工程合同

委托方:(以下简称甲方)___________________ 承接方:(以下简称乙方)___________________

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,共同协商签订以下合同共同遵守。

一、工程项目与合同金额及付款方式

1、工程名称:_____________________________

2、合同施工周期:_____________________________

3、工程合同总额 人民币(小写):________________元 大写(_______________)元

4、不含税费及增项;

5、合同总额包括:亮化材料及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、质保期售后服务、建筑安装发票。

二、验收标准和方式

1、乙方必须严格按照甲方认要求制作安装施工(包括安装牢固,质量按要求,外观美观等);、合同生效_____天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。

3、乙方完成全部的设备安装、调试后,向甲方发出书面验收通知,甲乙双方共同派人员到场,按照国家及行业相关规定和标准进行验收,共同填写验收报告并签字,验收工作应在____日内完成。如无双方共同认可的理由,甲方在设备正常运行_____日内仍未派人员参加验收,视为甲方放弃验收权,则乙方单方验收报告即为有效。

4、若甲方认为工程有质量问题,应提出书面或电话通知乙方,乙方则采取积极措施予以解决。

三、付款方式

1、合同生效后___个工作日内支付合同总额的____%,合计________元;

2、货到甲方项目所在地,验收施工前,支付合同总额的____%,合计_______元

3、如无违反合同约定的,设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后____个工作日内付合同总额的____%,合计__________元;

四、质量保证

工程质量保证期为____年,保修期内乙方免费提供保修,在保修期内本工程(除人为因素及人力不可抗拒的自然灾害外)出现的质量问题由乙方免费维修更换。出现问题在接到甲方的通知后必须在____小时内处理完毕。

五、安全责任

1、施工中的安全管理由乙方负责,在施工、保修、维修期间所发生的一切安全事故均由乙方承担责任,甲方不负任何责任。

2、施工场地属甲方所有,工程完工验收交付使用后,工程所用材料均有甲方负责管理。若有材料被盗等因素造成的经济损失与乙方无关;相应的,验收之前和施工期间相关工程材料由乙方负责管理,发生遗失与甲方无关。

3、乙方保证工程质量的安全,在工程验收后的使用过程中,属工程质量(如安装不稳固等原因)造成的安全事故由乙方承担全部责任;人为因素或人力不可抗的因素(如自然灾害)所造成的安全事故乙方不承担责任。

六、方案的修改及其他事项

1、乙方在制作安装过程中,甲方如需要对原方案进行调整、变更时,应提前通知乙方,由此发生的相关费用由甲方承担。

2、如果因乙方原因造成不能按时完工,责任由乙方承担。

六、违约责任

1、乙方必须按时完工,若因乙方原因,未能在本合同约定期限内按时完工交付使用,每延时一天乙方支付甲方合同总额的___%罚款,若因甲方原因或人力不可抗拒的自然因素造成乙方不能按时完工交付使用,工期顺延。

2、若因甲方原因,未能按本合同规定期限付款给乙方,每延误一天甲方支付乙方本合同的总额的___%罚款;合同执行过程中,如甲、乙双方中的任意一方无故要求终止合同时造成另一方损失的,责任由终止方全部承担,违约方负责赔偿守约方一切经济损失。

七、甲、乙双方在合同执行中如有争议,可共同协商解决,协调不成向当地仲裁处提起诉讼。

八、此合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字之日起生效。

九、双方均已对以上各条款及附件作充分了解,并明确理解由此产生的相关权责。

十、备注:

甲方: ______________ 乙方_________________

法人代表:____________ 法人代表:_______________

委托代理人:_______________ 委托代理人:_________________

签订时间: 年 月 日

第五篇:2012亮化工程监理总结

2012湘潭市城区 灯饰亮化(河西)工程

监理单位:湘潭县工程建设监理有限公司编 制 人:审 核 人: 监 理 工 作 总 结

陈 新 华

二〇一三年四月二日

一、工程概况(河西片区):

(一)工程基本情况

工程名称:湘潭市城区灯饰亮化工程第一标段;

湘潭市城区灯饰亮化工程第三标段; 湘潭市城区灯饰亮化工程第七标段; 湘潭市城区灯饰亮化工程第八标段。

建设单位:湘潭市环卫设施及城区景观式亮化工程指挥部 项目建设具体管理实施单位:湘潭市城市管理局及灯饰管理处

设计单位与施工单位:

第一标段:长沙大光明公司 第三标段:江西中捷公司 第七标段:福建省力天建设公司 第八标段:江西中创公司

工期:主要亮化工程约60天,其他工程详见施工合同 质量目标:合格工程。总投资:约1500万元

(二)工程亮化内容

1、湘潭市城区灯饰亮化工程第一标段:包括白石公园下湖灯具安装、宝庆路的亮化、阳光山庄的亮化及砂子岭的亮化;

2、湘潭市城区灯饰亮化工程第三标段:包括四大桥的灯具支架和电缆桥架的安装、桥面两侧的灯具安装、桥拱的管线及灯具安装、控制柜、配电柜的安装及桥塔的大型投光灯安装亮化任务;

3、湘潭市城区灯饰亮化工程第七标段:包括解放路灯具安装、大湖路的亮化任务和江麓广场的亮化任务;

4、湘潭市城区灯饰亮化工程第八标段:包括八仙桥广场、馨园社区广场、新景广场的亮化任务及田车站路、人民路的亮化任务。

二、监理组织机构

受建设单位委托,我公司从工程施工准备阶段开始介入该项目的监理,为更好地履行监理合同目标值,根据工程特点设置了项目监理组织机构(见附表),实行总监理工程师负责制,配置土建工程师1人、电气与土建专业工程师4人,并编制了详细的工程监理规划及监理实施细则,建立了完善的监理规章制度,如岗位职责、内部监督管理制度、监理人员工作守则、监理程序等,使监理人员的岗位职责明确,工作积极,以高度的责任感和过硬的专业技能投入到监理工作中去,力争为建设单位提供高素质的服务。

监理组织机构:总监理工程师:胡安平

专业监理工程师:陈新华(电气)

专业监理工程师:杨建明(电气)

专业监理工程师:成杰(电气)专业监理工程师:马工(土建)

三、监理合同履行情况

该工程的三大目标:工程质量达到合格等级、投资规模控制在1500万元以内,工程的工期为:主要亮化工程约60天,其他工程详见施工合同。

主要亮化工程从2012年9月11日开工,2012年11月20日完成, 其他工程也于2013年1月底按合同工期全部完成任务。

经由建设单位和监理单位组织,参建的有关单位进行竣工预验收,在检查资料和现场实体抽样检查评定的基础上,工程质量核定为合格等级。

该项目的建筑安装工程在施工招标时,施工图尚不完善,在确定承包造价时只确定了按湖南省预算定额、建委公布的信息价及中标价、工程完工时按实结算的原则,故施工过程中投资控制最为关键,监理工程师严格把好工程计量关,估计在工程结算时能有效把投资控制在1500万元内。

(一)工程质量控制

为确保工程质量,我公司监理组人员确立了以预控为主、跟踪监控、监帮结合的方法对工程质量进行控制,主要体现为: 1、严把预控关。我公司监理组人员在接受任务后就立即熟悉图纸、承包合同、技术规范、验收标准等,严格审核施工组织方案,特别是质量保证体系,安全保障措施及人、材、机的配置是否满足工程施工的需求,并在施工过程中督促实施,如在第三标段四大桥的灯具支架和电缆桥架的安装等时,高空作业,危险性大,施工时严格要求施工方按高空作业施工方案进行施工,并实施全过程监督。从而确保了施工安全及工程质量。2、实施过程监督。我公司监理组人员在施工过程中严把进场原材料、半成品、成品质量关,确保合格材料用在工程中。在灯具、管线材料及配电箱柜等进场时除严格审核合格证外,并按规定的频率进行现场抽样检查,对不符合要求的材料坚决作退场处理,有效地保证了原材料品质,从而确保了工程质量。

3、健全旁站制度。我公司监理组人员在施工过程中建立健全了监理旁站制度,对关键部位实施旁站监理,确保工序质量。施工过程中对各工序进行严格检查,及时纠正了多处严重差偏,确保达到设计及规范要求。

4、强化工程验收管理。我公司监理组人员在施工过程中严格实行工程施工的报验制度,对每一工序、分项分部工程完成后,要求施工单位自检合格后,申报监理工程师验收,监理工程师以合格工程的目标对分项、分部工程进行验收,规范工程验收制度。

5、严格检测、试验制度。我公司监理组人员在施工过程中严格检测、试验制度,对原材料如电线、电缆、灯具、灯管等一律要求有检验和试验报告,而且检验和试验结果均要满足设计及验收规范的要求。通过从点及面的细致验收,有效地保证了工程质量,使该项目完成后基本上能够一次通过竣工验收,并达到合格等级,建设单位等部门给予了较高的评价。

(二)工程进度控制

1、把好预控第一关。工程开工前,我公司监理组人员严格审核施工组织设计中人、材、机的配置是否满足本项目施工的强度要求,以及审核进度计划安排是否满足合同工期要求,是否切实可行,并将审核意见与建设单位、施工单位进行交流,取得共识后由施工单位进行调整,施工时严格按调整后的进度计划进行。

2、搜集信息、实施过程控制。施工过程中,我公司监理组人员及时检查对照施工进度是否按计划进行,每当实际进度比计划值滞后时,及时分析原因,重点分析劳动力、材料、机械设备的数量是否满足本阶段施工需要,找出原因及相应措施,并与建设单位、施工单位进行交流,取得共识后督促实施,使工程按计划完成。

3、推广新工艺、新技术加快工程进度。在确保工程质量、施工安全前提下,积极推广新工艺是加快工程进度的有效措施。我公司监理组人员在第三标段四大桥的灯具支架和电缆桥架的安装等时,高空作业,利用新工艺进行施工,取得了很好的效果。从而确保了四大桥的在元旦之前实现了亮化。

4、组织协调多专业立体施工,避免互相阻滞影响施工。由于进场专业施工队伍多,根据各专业施工顺序积极协调,对各专业工艺搭接、穿插施工提前作出部署和安排,减少各专业施工互相拖后腿现象,并及时进行各专业中间验收,确保工程总进度计划。由于本项目监理人员配置合理、有针对性、处理问题及时恰当,有效保证了工程施工的顺利进行。

(三)工程投资控制

该项目建筑安装工程施工招标时,施工图纸尚未完善,工程造价未能具体确定,给工程投资留下活口,项目监理组为了有效控制工程投资,制定了一系列切实可行的控制措施,严格控制工程变更,严格把好工程计量关等,其具体控制措施如下:

1、施工前严格进行图纸会审是否准确、合理,在技术上严格把关,将图纸未明确的项目在施工前予以明确,审查施工预算,减少工程预算编制后出现过多的修改变更。

2、严格控制工程变更。在确保质量的前提下多提合理建议,发生修改变更时及时进行技术及经济分析论证,严格控制增加投资,既保证了工程质量又节省了投资。

3、及时、准确签证确认隐蔽工程,为工程结算提供完善的基础资料,是投资控制的必备手段,如本项目在灯串安装时,坚持对每树进行长度验收,确认工程量,杜绝虚报现象。

4、严格把好工程结算计量关,是投资控制的关键环节,本工程完成后,经过预验收环节,对施工工程进行审核,共合理核减了约

万元,为建设单位节省了工程投资。

(四)安全文明施工的监管

我公司监理组人员积极做好安全文明施工管理的监管工作,在建设单位的大力支持和正确领导下,在整个施工过程中,开展了“质量、安全、进度及文明施工竞赛”,取得了很好的效果,因而没有出现任何安全事故,工程进展十分顺利。

四、监理竣工验收意见

鉴于目前在竣工初验中提出的未完工程量及遗留问题和存在的施工质量缺陷已得到各施工单位的整改或已商定解决办法。监理单位同意进行上述工程的竣工验收。并要求施工单位在工程移交后及时做好保修工作。

五、监理工作体会

1、认真负责热忱服务。监理工作应充分体现其为项目建设提供综合性服务,除“三大控制”目标外,合同管理、工程信息管理、组织协调缺一不可,监理目标的设置、实施、对比、纠正应贯彻在全过程中,本项目的建设,由于监理人员根据实际工程情况编制了监理规划,设置了质量预控点,目标明确、工作积极主动,在建设单位、设计、各专业施工单位等众多参建单位中起纽带协调作用,监理认真负责的工作,赢得各方积极支持、配合,使项目建设得以顺利完成。

2、组织协调实现目标。各参建单位相互配合、对实现监理目标事关重要。在本项目监理中,由于专业技术强、工艺较复杂,参建队伍多,各专业立体施工,互相配合要求严格,监理人员积极协调,使各专业队伍密切配合,从而使监理工作得到顺利开展,保证整个项目建设监理目标得到有效实现。

3、维护建设单位利益树立监理形象。项目建设监理过程中,监理工程师提出了一系列的合理化建议,既为建设单位节省投资,也体现了监理的高技术服务的宗旨,为建设监理事业树立良好的形象。

4、建设单位的大力支持有利于工程建设监理。本项目建设监理工作的开展,建设单位的大力支持起到了积极的作用,在签订委托监理合同时明确建设单位和监理的职、责、权,并按建设程序办事,使监理工程师能充分行使本职权利,为工程建设的“三控、二管、一协调”发挥积极的作用,使工程建设目标得到较好地实现。

下载滨江路楼宇亮化工程委托监理合同word格式文档
下载滨江路楼宇亮化工程委托监理合同.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    楼宇亮化方案资料

    城市夜景照明应与城市规划紧密结合,是城市规划的一个组成部分。按总体规划,重点抓好反映一个城市特征的标志性工程的城市亮化工程建设,不仅照明功能合理,而且具有很高的艺术水平......

    亮化及交通设施工程监理实施细则

    亮化工程监理实施细则 1)亮化工程质量监理控制 ⑴所有的外购材料必须满足规范要求,具有产品合格证,并经监理工程师确认满足设计要求方可使用。 ⑵电线电缆的性能技术指标应符合......

    楼宇亮化之led工程(优秀范文5篇)

    楼宇亮化之led灯带的安装方法楼宇亮化是城市美化的一项重大工程,在一些大城市中尤为常见。当漆黑的夜晚被楼宇亮化的灯光照亮时,是不是有一种美美的感觉。它不仅美化了城市,同......

    建设工程委托监理合同样本

    第一部分 建设工程委托监理合同 委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以......

    建设工程委托监理合同

    建设工程委托监理合同 第一部分 建设工程委托监理合同 建设工程委托监理合同 委托人: (以下简称甲方) 监理人: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建......

    建设工程委托监理合同范文大全

    GF-2000-0202合同编号:()建设工程委托监理合同 (示范文本)中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 制定 二O一一年月日GF-2000-0202 第一部分建设工程委托监理合同 委托人与监......

    建设工程委托监理合同

    第一部分 建设工程委托监理合同委托人___________与监理人___________经双方协商一致,签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:______________________工程地点:______________________工程规模:______________________总投资:______________________二、......

    建设工程委托监理合同

    委托人_________与监理人_________,经双方协商一致,签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称本工程)概况如下:工程名称:_________工程地点:_________工程规模:________......