第一篇：水电安装劳务合同书
水电班组劳务合同书
甲方：（发包人）乙方：（承包人）
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将三台东方时代广场1#水电安装、预留、预埋等水电相关工程分包给乙方，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：三台东方时代广场1#给排水安装、预留、预埋，强、弱电预留、预埋工程、防雷接地、试压等所有与水电相关工程(消防除外）1、2、3、工程地点：三台东方时代广场 工程质量标准：优良
安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）
一、承包范围
1、本工程以包工不包主材（除特别说明外）方式发包，包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，属本程中±0.000以下及以上的给排水、强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地范围内的水平运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装，施工现场临水临电的安装与维护，另外进行地下管道施工及施工前的土方开挖及回填、修补预留孔洞、电箱槽、盒等范 围，乙方负责按设计图纸进行材料抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。在进行各分部（子分部）施工期间配合甲方做好材料进场送检，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。
2、施工现场的临水临电的安装与维护。
二、工期
工期自 年 月 日开始，至 年 月 日竣工，总工期为 天。工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。
三、承包单价
1、按设计图纸的建筑面积计算，大包干总承包单价为 元/M2（伐板基础不另外计算由乙方负责按图施工完毕）。本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、耗材费（部分耗材包含：焊条、钉子、铁丝、封口胶、胶水、胶布、泡沫板、锡条、扎丝等所有与水电相关的低值易耗品）、施工现场临水临电安装及维护费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。特别约定：
2、乙方（承包负责人）施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期进度如期完成。
3、乙方负责施工现场水电所需的材料进出场上下车。
4、所承包的工作内容必须按照甲方项目编排的施工进度计划（包含特殊情况下作出的调整进度）进行施工，按时按质按量完成。
5、乙方若有意识选好做的项目或留手尾，推卸难做项目，甲方有权把完成的工程项目，按合同单价的70%结算，将剩下的30%插入甲方委托第三方的施工费用，由乙方承担后续班组施工费用与合同的差额。
6、如甲方资金确有困难，双方共同协商解决。乙方不得以节假日等任何理由为借口肆意组织工人罢工闹事，如发生一次，甲方将对乙方处罚5000元，并有权解除与乙方的劳务合同，对肇事人员驱除出工地。班组中的所有员工，有任何困难由班组自己解决，不得以任何借口和理由在工地关闸停电，甲方对肇事班组处罚5000元；若有重大事故发生，产生的一切经济损失和法律责任由乙方自己承担。
五、甲、乙双方责任
1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。
2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工（但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工）。若因乙方故意停工超过二天且无正当理由解释的，从第三天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按5%的管理费收取。
3、甲方施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的管理，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权处罚乙 方。
4、甲方不提供住宿，乙方工人食宿自行解决。
5、乙方包水电施工过程中使用的一切工具，辅材。
6、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保工程正常施工。
7、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的，造成的损失由乙方承担所浪费的一切费用和所浪费材料的2倍罚款。
8、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的70%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。
9、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付。
10、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的70%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责所以进场材料。
11、所有水电进出场材料，乙方负责上下车，并负责场内的一次，多次水平运输或垂直运输。
六、质量要求
1、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须持有相应的上岗证方可进行该工种的施工。施工前必须做出样板层，经甲方验收签认后方可全面施工。每部位的施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。
2、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。预留的管孔，箱体截面位置准确，暗装的管线路不得超出抹灰位置。管孔洞补塞无渗漏。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在调试或验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。
七、文明施工要求
1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。
2、动火作业前，必须经过甲方批准才能进行；进行动火作业时，烧电焊时要带水或灭火器材，杜绝火灾发生，下班后要切断电源，避免意外事故发生。
3、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人 清理的，相应的费用由乙方负责支付。
八、违约责任及处罚
1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。
2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。
3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。
九、工程付款方式
（一）支付时间
1、本项目工程无开工预付款，本工程第一次付款在正负零 层顶板砼浇灌完毕15日内甲方支付乙方已完工程量按建筑面积 6 元/平方米的 %，以后每 6 层 甲方支付乙方已完工程量按建筑面积 5 元/平方米的 % 直到一次预埋完毕。
2、做二次构造砌筑时，从基础到 层甲方支付乙方已完工程量按建筑面积 4 元/平方米的 %，以后每 6 层 甲方支付乙方已完工程量按建筑面积 4 元/平方米的 % 直到二次预留、预埋完毕。
3、桥架、电缆、给水、排水做完后（桥架按1元/平方米，电缆按1元/平方米，给水按4 元/平方米，排水按5元/平方米）按竣工验收建筑面积12 元/平方米支付已完工程量的 %。
4、穿线、开工、插座每 6层按 5 元/平方米支付已完工程量的 %。
5、临水、临电按2.0 元/平方米，每6层拨款时支付 %。
6、辅材按2 元/平方米，每6层拨款时支付 %。
7、如有罚款在支付工程款项中直接扣除。
8、工程竣工验收合格，乙方交付合格产品后，甲方30 天内，支付乙方已完工程量的 97%，余下3%质保金在2年后质保期满时，甲方30 天内支付乙方。
（二）支付规定
1、乙方在每次申请工程进度款时，必须将所完成工作量报项目施工员、核算员，项目负责人审核，提供每月上岗工人花名册及工资明细表，交项目部批准。
2、甲方支付款项时采用转账支付形式
十、解决合同纠纷的方式：
1、因本合同发生争议时，可由双方友协商解决。
2、如果双方协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
十一、安全责任事故条款：
1.本合同价款内已包含安全费用。施工过程由乙方自身原因所发生工 伤事故，（20000元内，乙方自行解决，超过20000元，超过部分甲乙双方协商解决。）甲方概不负责，所产生的费用由乙方自行承担。甲方统一购买一定的建筑险，保费按总工程量的0.6%收取。
2.若因乙方原因发生重大安全生产事故，甲方有权向乙方追究连带责任。
十二、其它：
1、甲方的现场管理人员有权根据有关合同条款及管理制度对乙方进行处罚，乙方的代表必须接收签字，不签收者甲方有权直接通知交财务部门从乙方的工程进度款中扣除，另外每次按照50元处以罚款。
2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、安全的交底内容和相关的项目部会议决定等均作为本合同的附件，具有同等法律效力。
3、合同一式叁份，甲方执贰份，乙方一份，均具同等法律效力。
4、本合同依甲方与开发公司签订的合同成立而成立，自双方签字、盖章后生效。
5、双方签定合同之时乙方需要提供 元履约保证金，入场施工至 层混凝土浇筑完毕后甲方 无息归还。
6、本合同一式三份，甲方执贰份，乙方一份，均具同等法律效力。7.如有未尽事宜，双方另行协商解决并附补充协议。
附表一（公司管理制度）
1、上班不戴安全帽，每人每次罚款50元，不扣帽带每人罚款50元。2、2米以上（含2米）高处临边作业不挂好安全带每人罚款200元。
3、拖鞋，高跟鞋，凉鞋，赤脚进入施工现场每人罚款50元。
4、酒后进入施工现场上班工人罚款200元，班组管理人员罚款500元。
5、严禁带小孩进入施工现场，上下班时间谢绝会客。有特殊情况先通知门卫，不得带闲杂人等到施工现场，违者罚款100元。
6、严禁在楼层内大小便，违者每人罚款2000元。
7、严禁在施工工地上打架，斗殴，违者每人罚款2000元。
8、严禁任意拆除，损坏一切安全防护设施和安全标志，违者每人罚款200元。
9、严禁在高处抛材料，工具，杂物等，未造成人员伤亡的情况下，违者每人罚款1000元。如果造成他人伤亡，财产损失，所产生的一切费用由违规人员或所在班组负责一切经济和刑事责任。
10、施工用电所使用的移动灯具或设备，严禁使用负导线和不合格的电线，违者没收其电线及设备，另罚款200元。
11、严禁在施工现场或高处打闹，追逐，戏耍，违者每人罚款200元。
12、违反操作规程，冒险蛮干者，每人每次罚款200元。如果造成严重后果的，将根据违反情节轻重进行200---2000元的罚款。
13、严禁采用码干砖做脚手架支撑，且支撑与支撑间距不大于1.8米，操作脚手架上作业层必须满铺（即两块脚手板以上），脚手板上的碎砖和砂 浆随时清理，违者罚款50元。
14、严禁本工种非机械操作人员开启任何机械，机操工必须持证上岗，违者罚款50元。
15、施工现场临时用电必须由专业电工进行搭接，严禁私自乱拉，乱接，违者罚款100元。
16、在脚手架上作业的人员，严禁穿皮鞋、带钉、易滑和硬底鞋，违者罚款50元。
17、所有施工作业人员在楼层边沿进行施工作业过程中，必须搭设操作平台或可靠的安全防护措施，否则不得进行操作，违者罚款50元。、施工现场严格执行动火审批制度，未经批准不得作业，违者罚款50元。、随意乱锯木方罚款100-300/次。20、随意乱锯胶合板罚款200元/次。
21、工地内的所有施工人员不得私自将工地内的材物未经许可带出大门，否则视为盗窃，如盗窃工地内的钢管、扣件、电线等其他材物，如经发现价值50元内由劳务公司内部处理，按价格的10倍价值罚款，此罚款由本人和班组承担，价值50元以上的移交司法机关处理由本人自行承担。本制度同样具备法律效应，望乙方引起高度重视。
本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方，业主方，质检站等单位竣工验收合格，质保期满后且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。甲方： 乙方：
电话： 电话：
身份证： 身份证：
劳 务 合 同 书
水
电
组
第二篇：水电安装劳务合同书
水电暖班组劳务合同书
甲方：（发包人）永城市永昌建设工程有限公司
乙方：（承包人）
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将神火城市春天二期15#楼水电暖安装工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：神火城市春天二期15#楼。
2、工程地点：永城市光明路南花园路东
3、工程质量标准：优良
4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）
二、承包范围
1、本工程以包工不包料（除特别说明外）方式发包，包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，施工内容以建设单位要求的（合同）关于给排水、采暖和强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地范围内的水平运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装、现场施工用水电的安装等，乙方负责按设计图纸进行材料抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。在进行各分部（子分部）施工期间配合甲方做好材料进场送检，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。
三、工期
四、以建设单位要求的（合同）工期为准。
五、承包单价
按设计图纸的建筑面积计算，大包干(包工及施工机械)总承包单价为 20 M2。本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。
特别约定：
1、乙方（承包负责人）施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期进度如期完成。
2、所承包的工作内容必须按照甲方项目编排的施工进度计划（包含特殊情况下作出的调整进度）进行施工，按时按质按量完成。
3、乙方若有意识选好做的项目或留手尾，推卸难做项目，甲方有权把完成的工程项目，按合同单价的50%结算，将剩下的50%插入甲方委托第三方的施工费用，由乙方承担后续班组施工费用与合同的差额。
五、甲、乙双方责任
1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。
2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工（但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工）。
3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权处罚乙方。
4、乙方包水电施工过程中使用的一切工具。
5、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保工程正常施工。
6、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的，造成的损失由乙方承担所浪费的一切费用。本次使用不完的材料立即吊回原材料堆放区。
7、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的80%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。
8、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故费用的总额的80%处罚。
9、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已方完成的合格的工程量合同单价的50%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。
六、质量要求
1、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每部位的施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。
2、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。预留的管孔，箱体截面位置准确，暗装的管线路不得超出抹灰位置。管孔洞补塞无渗漏。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在调试或验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。
七、文明施工要求
1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。
2、动火作业前，必须经过甲方批准才能进行；进行动火作业时，烧电焊时要带水或灭火器材，杜绝火灾发生，下班后要切断电源，避免意外事故发生。
3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要爱护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由乙方负责。
4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人清理的，相应的费用由乙方负责支付。
八、违约责任及处罚
1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。
2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。
3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。
九、工程付款方式
（一）支付时间
1、预埋完成付至总工程款的30%。
2、二次配管及上下水完成至总工程款的60%。
3、安装全部完成付至总工程款的80%；
3、验收合格付至总工程款的95%；
4、其余5%为质量保证金，一年质保期满后支付。
（二）支付规定
1、乙方在每次申请工程进度款时，必须将所完成工作量报项目技术人员，项目负责人审核，提供上岗工人身份证、花名册及工资明细表，交项目部。
2、甲方支付款项时采用转账支付形式（乙方不提供正式发票）
十、解决合同纠纷的方式：
1、因本合同发生争议时，可由双方友协商解决。
2、如果双方协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
十一、安全责任事故条款：
1.本合同价款内已包含安全费用。施工过程由乙方自身原因所发生工伤事故，甲方概不负责，所产生的费用由乙方自行承担。
2.若因发乙方原因发生重大安全生产事故，甲方有权向乙方追究连带责任。
十二、其它：
1、甲方的现场管理人员有权根据有关合同条款及管理制度对乙方进行处罚，乙方的代表必须当时交现款。
2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、安全的交底内容和相关的项目部会议决定等均作为本合同的附件，具有同等法律效力。
3、合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。
4、本合同依甲方与开发公司签订的合同成立而成立，自双方签字、盖章后生效。
5、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。甲方： 乙方：
电话： 电话：
签订日期： 年 月 日
第三篇：水电安装劳务合同书
水电暖班组劳务合同书
甲方：（发包人）重庆市红汛建筑劳务有限公司乙方：（承包人）
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将深州新城A区4#、5#、6#、7#楼的水电暖安装工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：深州新城A区4#、5#、6#楼、7#楼。
2、工程地点：河北深州
3、工程质量标准：优良
4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）
二、承包范围
1、本工程以包工不包料（除特别说明外）方式发包，包安全、包质量、包资料、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，属本程中±0.000以下及以上的给排水、采暖和强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地范围内的水平运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装，另外进行地下管道施工及施工前的土方开挖及回填、修补预留孔洞、电箱槽、盒等范围，乙方负责按设计图纸进行材料抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。在进行各分部（子分部）施工期间配合甲方做好材料进场送检和做好质量技术资料和安全管理资料及竣工图的整理，待竣工后按海南省现行的归档格式提交给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。
三、工期
工期自年月日开始，至年月日竣工，总工期为天。
工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。
四、承包单价
按设计图纸的建筑面积计算，大包干总承包单价为元/M2（±0.000以下不得计算）。本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。
特别约定：
1、乙方（承包负责人）施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期进度如期完成。
2、所承包的工作内容必须按照甲方项目编排的施工进度计划（包含特殊情况下作出的调整进度）进行施工，按时按质按量完成。
3、乙方若有意识选好做的项目或留手尾，推卸难做项目，甲方有权把完成的工程项目，按合同单价的70%结算，将剩下的30%插入甲方委托第三方的施工费用，由乙方承担后续班组施工费用与合同的差额。
五、甲、乙双方责任
1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。
2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工（但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工）。若因乙方故意停工超过二天且无正当理由解释的，从第三天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按5%的管理费收取。
3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权处罚乙方。
4、乙方包水电施工过程中使用的一切工具。
5、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保
工程正常施工。
6、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的，造成的损失由乙方承担所浪费的一切费用。
7、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的80%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。
8、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故费用的总额的50%处罚。
9、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的80%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。
六、质量要求
1、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须持有相应的上岗证方可进行该工种的施工。施工前必须做出样板层，经甲方验收签认后方可全面施工。每部位的施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。
2、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。预留的管孔，箱体截面位置准确，暗装的管线路不得超出抹灰位置。管孔洞补塞无渗漏。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在调试或验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。
七、文明施工要求
1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。
2、动火作业前，必须经过甲方批准才能进行；进行动火作业时，烧电焊时要带水或灭火器材，杜绝火灾发生，下班后要切断电源，避免意外事故发生。
3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要爱护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由乙方负责。
4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人清理的，相应的费用由乙方负责支付。
5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人打扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人收集，不准在宿舍内赌博，爱护公共设施，节约用水、用电，禁止乱拉乱接电线。
6、乙方进场的施工人员，甲方提供无偿住宿，统一由甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住，原则上每人一床位，每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。由于宿舍为公共地方，因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则，每超出一个床位处予每天100元罚款，依次类推。
八、违约责任及处罚
1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。
2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。
3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。
4、未经甲方项目经理同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由乙方负责；在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元；在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。
九、工程付款方式
（一）支付时间
1、按甲方与开发商签订的节点支付所完成工程量的%（含已支付的工人生活费）。
2、到春节前甲方支付乙方所完成工程量的80%；
3、工程封顶一个月内付至完成量的80%，所有模板完成后三个月内付至完成量的95%，余下5%待竣工验收合格后付清；
4、当月如有罚款在支付工程款项中直接扣除。
（二）支付规定
1、从乙方的队伍正式进场后的第二个月开始每月支付工人生活费，每月的支付标准为参照上月上岗工人的平均人数，适当预支生活费用以不超过1000圆/人为标准支付。
2、乙方在每次申请工程进度款时，必须将所完成工作量报项目施工员、核算员，项目负责人审核，提供当月上岗工人花名册及工资明细表，交项目部批准。
3、甲方支付款项时采用转账支付形式（乙方不提供正式发票）
十、解决合同纠纷的方式：
1、因本合同发生争议时，可由双方友协商解决。
2、如果双方协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
十一、安全责任事故条款：
1.本合同价款内已包含安全费用。施工过程由乙方自身原因所发生工伤事故，甲方概不负责，所产生的费用由乙方自行承担。
2.若因发乙方原因发生重大安全生产事故，甲方有权向乙方追究连带责任。
十二、其它：
1、甲方的现场管理人员工有权根据有关合同条款及管理制度对乙方进行处罚，乙方的代表必须接收签字，不签收者甲方有权直接通知交财务部门从乙方的工程进度款中扣除，另外每次按照50元处以罚款。
2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、安全的交底内容和相关的项目部会议决定等均作为本合同的附件，具有同等法律效力。
3、合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。
4、本合同依甲方与开发公司签订的合同成立而成立，自双方签字、盖章后生效。
5、双方签定合同之时乙方需要提供元履约保证金，入场施工后甲方立即归还。
6、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。
本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。
甲方：乙方：
电话：电话：
签订日期：年月日
第四篇：水电安装劳务合同书
水电班组劳务合同书
甲方：（发包人）江西中盛建筑工程有限公司逸海华庭第一项目部乙方：（承包人）
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将逸海华庭1#、2#、3#楼共三栋工程的水电安装工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：逸海华庭1#、2#、3#楼。
2、工程地点：金江镇文化北路东侧。
3、工程质量标准：优良
4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）
二、承包范围
1、本工程以包工不包料（除特别说明外）方式发包，包安全、包质量、包资料、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，属本程中±0.000以下及以上的给排水、消防和强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地范围内的水平运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装，另外进行地下管道施工及施工前的土方开挖及回填、修补预留孔洞、电箱槽、盒等范围，乙方负责按设计图纸进行材料抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。在进行各分部（子分部）施工期间配合甲方做好材料进场送检和做好质量技术资料和安全管理资料及竣工图的整理，待竣工后按海南省现行的归档格式提交给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。
三、工期
工期自2011年月日开始，至年月日竣工，总工期为天。由项目部指定部位进行施工。工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插
入施工，乙方负责支付一切费用。
四、承包单价
按设计图纸的建筑面积计算，大包干总承包单价为元/M2（±0.000以下不得计算）。本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。
特别约定：
1、乙方（承包负责人）施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期进度如期完成。
2、所承包的工作内容必须按照甲方项目编排的施工进度计划（包含特殊情况下作出的调整进度）进行施工，按时按质按量完成。
3、乙方若有意识选好做的项目或留手尾，推卸难做项目，甲方有权把完成的工程项目，按合同单价的70%结算，将剩下的30%插入甲方委托第三方的施工费用，由乙方承担后续班组施工费用与合同的差额。
五、甲、乙双方责任
1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。
2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工（但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工）。若因乙方故意停工超过二天且无正当理由解释的，从第三天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按5%的管理费收取。
3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权执罚乙方。
4、乙方包水电施工过程中使用的一切工具。
5、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保工程正常施工。
6、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过
程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的，造成的损失由乙方承担所浪费的一切费用。
7、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的80%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。
8、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故费用的总额的50%处罚。
9、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的80%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。
六、质量要求
1、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须持有相应的上岗证方可进行该工种的施工。施工前必须做出样板层，经甲方验收签认后方可全面施工。每部位的施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。
2、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。预留的管孔，箱体截面位置准确，暗装的管线路不得超出抹灰位置。管孔洞补塞无渗漏。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在调试或验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。
七、文明施工要求
1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。
2、动火作业前，必须经过甲方批准才能进行；进行动火作业时，烧电焊时要带水或灭火器材，杜绝火灾发生，下班后要切断电源，避免意外事故发生。
3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要爱护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由
乙方负责。
4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人清理的，相应的费用由乙方负责支付。
5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人打扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人收集，不准在宿舍内赌博，爱护公共设施，节约用水、用电，禁止乱拉乱接电线。
6、乙方进场的施工人员，甲方提供无偿住宿，统一由甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住，原则上每人一床位，每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。由于宿舍为公共地方，因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则，每超出一个床位处予每天100元罚款，依次类推。
八、违约责任及处罚
1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。
2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。
3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。
4、未经甲方项目经理同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由乙方负责；在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元；在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。
九、工程付款方式
1、本工程无预付款支付，未竣工之前甲方支付乙方价款的方式是以当月实际完成的工程量实际比值锝80%合同价款支付给予乙方，当月的进度款在下个月10号前支付完毕，工人伙食费在支付进度款时相应扣除，其余待竣工后15天内一次性结清。
2、当月的工程量需经甲乙双方现场人员确认，并经甲方项目经理、施工长、结算员及有关人员签名才能作为支付依据。
3、若当月乙方完成的工程量因质量问题甲方不予验收，当月的工程量价款甲方可不给予支付，待乙方整改完毕后经验收合格后才支付给乙方。
4、乙方收到甲方支付的80%工程款后，必须将内部工人的工资支付完毕并将当月支付工人的工资表提交给甲方留底。如发现乙方有拖欠工人工资现象，甲方有权代乙方支付
工资并收取10%的劳务费。
5、工程全部验收合格后，乙方可向甲方提出工程结算，结算表必须经项目经理、施工长和结算员共同签字确认，再送公司计财部审核工程量后，按本合同核定承包结算总额。
6、结算总额=乙方实际完成的工程量*合同单价
十、其它
1、乙方必须与其属下的每位工人在进场三天内签订劳务协议书一式三份，并交甲方一份。进场三天后未签订劳务协议的，甲方一经发现，除勒令乙方限期内补签协议外，可对乙方罚款500元/人。
2、本合同内未包括的条款、事项如在工程内出现，或有事项与实际图纸要求不相符的，经双方共同协商解决。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，合同自签字之日起生效，待结算款付清后自然失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
年月日年月日
第五篇：水电安装劳务合同
水电安装劳务合同1
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
一： 工程名称：克拉中心
二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁
三、工程承包范围
工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)
(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;
(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;
(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;
(5)防雷接地安装;
(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
四、工期要求
乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、工程承包方式：
本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。
七、合同价款
本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
(一)甲方工程款支付：
1、施工过程中，采用借支 元/工人/月。
2、工程进度款支付节点：
乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。
工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。
3、工程结算款支付：
经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)
4、保修金支付：
剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
1甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的`管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人：
十二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。
(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十三、安全文明施工
1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十四、其它管理制度
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
身份证号码： 身份证号码：
联系电话： 联系电话：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
声
水电安装劳务合同2
甲方：xx建设集团有限公司xx项目部
乙方：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
__________________________________。
二、工程地点：
__________________________________。
三、承包方式：
劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：
五、工期要求：
在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以xx元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
六、质量标准：
按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59—99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
七、质量验收程序：
1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。
2、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。
4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
5、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善， 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
八、质量保修责任：
乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九、本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。
十、承包工费计算方式：
本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。
十一、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。
十二、本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。
乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣xx元/m2。
十三、付款办法：
1、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。
2、乙方承包的`安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。
3、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。
4、乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。
十四、保证金的交付与退还：
乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金xx元。（按承包总价的的5%缴纳）。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十五、限额用料：
甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。
十六、甲方的责任和义务：
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十七、乙方的责任和义务：
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。
6、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
7、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
十八、违约责任。
（一）有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；
乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。
2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十九、其他：
1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。
二十、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。
至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。
水电安装劳务合同3
甲方：___________建设集团有限公司______项目部
乙方：_____ 身份证号码：_____
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：_____
二、工程地点：_____
三、承包方式：_____劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：_____
五 工期要求：_____在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的.结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
六 质量标准：_____按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、。
2、压浆
单价：_____280元/t。
二、结算方法
按实际工作量计量结算。
三、甲方责任
1、为乙方提供设备、材料。
2、对乙方进行技术交底、提供图纸。
四、乙方责任
1、必须服从甲方的施工安排和要求、严格按图施工。
2、必须保证施工质量，因质量问题返工费由乙方全部承担。
3、必须爱护甲方提供的设备机具，不得随意浪费各种材料。
4、所用材料，均由乙方派人到材料库领取，并运至施工现场。
5、在施工过程中，乙方必须确保作业人员安全，如发生安全事故由乙方自行承担。
6、设备、材料上、下车由乙方负责。
7、房租、水电费由乙方负责。
五、未尽事宜，由双方协商，签订补充协议。
六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：_____乙方：_____
日期：_____
水电安装劳务合同4
甲方：__________
身份证号码：__________
乙方：__________
身份证号码：__________
乙方为甲方在负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：
第一条劳务(包工)施工范围
1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管
第二条承包劳务(包工)方式及付款方式
1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米_________元结算(不含税金)，实际施工面积_________平方米，总工程款_________元。
2、付款方式：甲方按工程进度分_________次付款，主体工程分 次付款，当乙方施工_________楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费_________%，当乙方施工到_________楼时，甲方应立即支付乙方总包工费_________ %，当乙方施工到_________楼时，甲方应立即支付乙方总包工费_________%。二次排管分_________次付款，当乙方施工到_________楼时甲方应立即支付乙方总包工费_________%，当乙方施工到_________楼时甲方应立即支付乙方总包工费_________%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费_________ %，余款_________%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条工程质量安全
1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的.管理，安全文明施工。
第四条甲、乙双方责任
(一)甲方责任：
1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
(二)乙方责任：
1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。
2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费
第五条 如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。
第六条 本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。
第七条 补充事项
甲方签字：___________乙方签字：___________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
水电安装劳务合同5
甲方： (发包方)
乙方： (承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1、工程地点：
2、工程承包方式：。
3、工期： 年 月 年 月 日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。
与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行)：
1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：
1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；
2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的'优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
6.当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。
7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。
8.在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，
以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。
第二条关于材料供给约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
第四条 关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、第一笔；
工人及材料进场预付款支付14 %，计： 元。
2、第二笔；
天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成50% 支付20 %。计： 元。
3、第三笔；
天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计： 元。
4.第四笔；
管内穿线完成50%支付 10% 计： 元。
5.第五笔；
所有管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成100%支付 20% 计； 元
6.第六笔；
工程竣工及经甲方验收后支付14%计； 元。
7.第七笔；
工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5%计； 元。
5、后期灯具及洁具的安装；
6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算；
7、乙方承包内容：板安装。
第六条纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条 全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条 其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条 附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至
5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字： (盖章) 乙方 签字： (盖章)
日期：____年____月____日 日期：____年___ 月____日
水电安装劳务合同6
甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，
根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、结构型式：
4、建筑风格：
5、工程规模：
二、承包范围：
1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;
2、施工设计图，强电、给排水出墙米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;
3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;
4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;
5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;
6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;
7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;
8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;
9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。
10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。
三、施工工期：
1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。
2、凡因甲方原因可预见到的.事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。
3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。
5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。
四、质量要求：
1、执行标准：
工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)
建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx
建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx
建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx
建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)
2、质量体系要求
(1)该项工程质量交验合格工程。
(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。
3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。
4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。
六、工程款的结算及支付办法：
1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为 元。
2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。
如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。
水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。
3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。
五、费用的组成：
(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。
本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。
六、文明施工
1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。
2、作业人员管理
乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。
3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。
七、安全事项
乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。
八、其他事项
1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。
2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。
3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。
4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。
5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。
6、本合同签约地点：
甲方： 乙方
身份证号码： 身份证号码：
电 话： 电 话：
签约时间： 年 月 日
签约时间： 年 月 日
水电安装劳务合同7
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程名称武川县第一小学教学楼、公寓楼及餐厅
2、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积元一次性包死
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、付款按每层完成后工程量的％工程款支付给乙方，整体竣工验收合格后支付％。剩余5%保修金。竣工一年后如无问题后一次性付清。
2、本工程保修期1年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：按建筑（每平米）一次性包死
5、乙方承包内容：
1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；
2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；
3、水电施工穿墙、打孔、切割；
4、开关插座面板安装；
5、小五金的安装；
6、后期灯具的安装（水晶灯另计）；
7、临时用水电的施工及维护
8、地暖安装
9、消防设施及管道
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的'变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字（盖章）
乙方________签字（盖章）
___年___月___日
___年___月___日
水电安装劳务合同8
甲方：代表(以下简称甲方)
乙方：代表(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就住宅小区的水电、弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
一： 工程名称：
二： 工程地点：
三、工程承包范围
工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水，电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)
(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;
(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;
(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;
(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;
(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;
(6)防雷接地安装;
(7)消防所有管网预埋;
(8)弱电预埋及设备安装;
四、工期要求
乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、工程承包方式：
包工、包安装(含防雷接地、水，弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。
七、合同价款
本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机
八、付款和结算方式
7.1 由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;
7.2 当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;
7.3 当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%;
7.4 当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15%
7.5 总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。
九，保证金的交付与退还;
乙方承诺确保甲方的工程进度，工程质量，安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关规定。愿交履约保证金(按承包总价的5%缴纳)保证金于合同签订时一次性交清，待乙方承包的工程验收备案后，全部退还，(不计息)如乙方不能履行合同，保证金则抵做违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十一、材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十二、双方职责
1甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的`管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人：
十三、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。
(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十四、安全文明施工
1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。
2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十五、其它管理制度
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十六、甲方现场所有临水临电全部由乙方负责不在另行计费。
十七;未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
水电安装劳务合同9
安装方： (以下简称甲方)代表： 承包方： (以下简称乙方) 代表：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就教育学院二标段工程(A、B、D、学生食堂及后勤保卫房)的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围：
工程范围与内容：(包括教育学院二标段的A栋、B栋、D栋、后勤保卫房及学生食堂等所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，施工图改变后工程量另行计算)
(1)室内给水管网预埋及安装;
(2)室内排水管网预埋及安装;
(3)室内给水设备预埋及安装;
(4)室内照明线路预埋及安装;
(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;
(6)防雷接地安装
(7)消防预埋及安装
(8)弱电预埋及安装
四、工期要求：乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
六、合同价款：本合同价款为人民币：19 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干，该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
七、付款和结算方式：
(1)由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电班组完成预定工
(2)甲乙双方签订施工劳务合同后，乙方交给甲方50000元作为履约保证金，竣工后三日内，甲方退还乙方50000元履约保证金。
八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
九、材料设备供应：
1、本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。
2、水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十、双方职责：
1、甲方职责：
(1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容
(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿
2、乙方责任：
(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程
(2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填
(3)应按照设计图的'要求及施工规范施工，达到国家验收标准
(4)施工现场水、电材料上下车及现场转运
(5)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(6)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(7)在没有交付甲方时前必须保护设备设施
(8)乙方食宿自理
(9)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买
十一、违约责任：
1、甲方违约责任：如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任：
(1)如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。
(8)乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。
(9)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十二、安全文明施工：
1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用
3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款
4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关
5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下(含一万元)，乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发
十三、其它管理制度：
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十四、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。
十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商：
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电安装劳务合同10
发包人：(以下称甲方)
承包人：(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一 工程概况
工程名称：望城才子城。
工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的平方米。
住宅建筑面积平方米
住宅商业建筑面积平方米
地下室面积平方米
二 承包方式及承包内容
承包方式：实行包工，包水电安装。
承包内容：
强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)
弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)
给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三 施工工期
总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。
四 承包单价
地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五 工程质量
乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。
本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
六 工程付款方式
工程造价计算方法：
依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。(计时工)按每日 元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七 结算及付款方式
主体部分，工程进度达到±楼面付至已完成工程量的70%，±以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。
装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。
八 双方职责
乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
乙方自行提供必要的劳保用品。
乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的.思想素质。
材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。
甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。
甲方及时提供工程所需的各种材料。
甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。
甲方及时提供技术交底，施工进度计划。
甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。
甲方提供民工劳务，工伤事故保险。
乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
十 工伤事故责任分担
元以内安全事故，由乙方承担。
元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。
十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
十二 争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
水电安装劳务合同11
甲方：**建设集团有限公司**项目部
乙方： 身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：
五 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
六 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
七 质量验收程序：
1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。
2 对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。
4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九 本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有
十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。
十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。
十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的.结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣 元/㎡.
十三 付款办法：
1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。
2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%.甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。
3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%.其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。
4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。
5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。
十四 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}.保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十五 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。
十六甲方的责任和义务：
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十七、乙方的责任和义务：
1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。
6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。
7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
十八 违约责任
（一）有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；
乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；
2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十九 其他：
1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。
二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。
代表人： 电 话：
签订日期： 年 月 日
水电安装劳务合同12
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 、《建设工程质量管理条例》 及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式： 包工（保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理）。
四、承包工程内容：地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统（包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试）及消防电系统安装调试。
五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、鉄件等同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延竣工期，甲方有权向乙方处以5000以下的罚款，由此造成甲方延误工期的所有损失均有乙方承担。
六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工质量规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。具体为：
1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx
2、04S202室内消火栓安装
3、建筑给排水设计规范GB50015-20xx(版)
4、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-20xx
5、消防验收规范标准
6、建筑灭火器配置设计规范_GB50140-20xx
7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx
七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定，创无渗漏工程，安全和使用功能要求的所有检测试验符合施工验收质量规范之规定
八、质量验收程序：
1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。
2、对安装工作的正确性一符合性检验，有乙方自检合格后报甲方及监理复验。 第1页共4页
3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、消防通电、及（消防、喷淋）水系统、电系统调试和设备运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准与甲方与业主所签订的`工程总承包合同约定的质量要求相一致。
4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
5、乙方对工程现场半成品、成品负有保护义务，凡因乙方安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（除设计变更外）均有乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔赏 。
九、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
十、本工程中甲方提供：管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械，另有乙方自理。
十一、工程量计算方式：
本工程总价为 按图纸要求一次性包干，包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务。
十二、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担（工伤保险由甲方负责）。
十三、付款方式：
1、乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理。
2、施工阶段、甲方根据乙方每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，在工程款中扣除一万元以作保修金，次保修金在交房使用后期满半年还予乙方，余款在竣工后一个月内付清。
3、乙方每月向甲方领取工程款时，应按班组人员编制，工资单应一式两份。
4、乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内给予付清。
十四、甲方的责任和义务：
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底
第2页共4页
4、甲方有义务为乙方提供工伤保险（乙方需提供有效证件）。
5、在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用。并做好安抚工作。
6、如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。
此合同为一式三份，此合同三方签字为有效。
甲方：
乙方：
见证人：
公司签章
水电安装劳务合同13
发包单位：下简称甲方：
承包单位： 以下简称乙方：
根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。
2、工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。
3、三-五层为砖混 结构，总高 约20米 ，总建筑面积约
二、承包内容及方式;
1、承包内容：
⑴、承包工种： 水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、
⑵、图纸上所承包工种的内容为内容。
⑶、本工种均含小型工具。
2、承包方式：一次性平方面积包干，纯包干，以每平方米
三、工程结算及付款方式：
1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。
2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程
四、工期：
本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。
⑴、甲方确认非乙方原因影响工期。
⑵、不可抗拒的因素影响工期。
五、工程质量：
1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准
2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的
六、双方职责范围：
1、甲方职责：
⑴、乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组
⑵、负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。
⑶、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。
⑷、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导
2、乙方职责：
⑴、接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的
⑵、按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方
⑶、各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。
⑷、严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的`
⑸、必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断
⑹、配合甲方施工员做好测量放线工作。
⑺、严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。
七、其它要求：
1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。
2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。
本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电安装劳务合同14
甲方：
乙方：
为了适应市场经济发展需要，建立规范有序的建筑劳务市场，依据国家有关法律法规的规定，准许平等，资源，合理和诚信的.原则，明确双方的责任，权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：灵璧广业凯旋门1#楼
2、工程地点：灵璧县迎宾大道
3、结构类型：框架剪力墙结构
二、承包内容、工期及质量标准
1、承包范围：1#楼 图纸范围内所有地坪(含地坪清理、冲洗、做灰坪、做细石混凝土地坪及成品养护和后期的维修等内容)
2、现场文明规范要求：市县级文明现场标准
3、承包方式：保工不包料，小型工具自备。
4、工期：以项目部制定的进度计划为准，实行奖罚制度。
5、工程质量：合格工程标准
三、承包价格及付款方式：
(1)承包价格：按每平方米壹拾壹点伍元(￥11.5元/m2)计(以所做的房间实际面积计算即房间的净长乘以净宽)
(2)付款方式：工程完工支付总工程款的50%，年底付至95%，剩余5%工程款作为维修金一年后付清，如中途退场，无论什么原因结清已完成工程量的50%,自动清场余款不予再结算。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电安装劳务合同15
发包单位：_________（以下简称甲方）
承包单位：_________（以下简称乙方）
根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。
2、工程地点：耒阳市小水镇（水泥厂厂区西南角）。
3、三—五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约
二、承包内容及方式。
1、承包内容：
（1）承包工种：水电（其中包括强电、弱电、给、排水、消防、
（2）图纸上所承包工种的内容为内容。
（3）本工种均含小型工具。
2、承包方式：一次性平方面积包干，纯包干，以每平方米_________。
三、工程结算及付款方式：
1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。
2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程
四、工期：
本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，总工期为120天，（开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准）。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。
（1）甲方确认非乙方原因影响工期。
（2）不可抗拒的因素影响工期。
五、工程质量：
1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准
2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的
六、双方职责范围：
1、甲方职责：
（1）乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组
（2）负责提供乙方施工人员的.食宿用房和施工用水用电。
（3）、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。
（4）、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导
2、乙方职责：
（1）接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的
（2）按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方
（3）各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。
（4）严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的
（5）必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断
（6）配合甲方施工员做好测量放线工作。
（7）严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。
七、其它要求：
1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。
2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。
本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
点击咨询 