新疆2017年公路造价师《技术与计量》：工程量清单计价的操作过程考试试题

第一篇：新疆2017年公路造价师《技术与计量》：工程量清单计价的操作过程考试试题

新疆2017年公路造价师《技术与计量》：工程量清单计价的操作过程考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。

A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担 B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担

C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

2、决定监理单位与项目建设单位和被监理单位关系的是__。A．施工监理合同 B．施工合同

C．工程咨询合同 D．A+B

3、某建设项目，当折现率i1=10%时，财务净现值FNPV1=200万元；当i2=15%时，FNPV2=-100万元，用内插公式法可求得其财务内部收益率为__。A．15% B．20% C．13.3% D．11.67%

4、按照《公路工程国内招标文件范本》规定，公路工程缺陷责任期的期限是__个月。A．6 B．12 C．24 D．36

5、公路工程的验收先后有交工验收和竣工验收；其中交工验收由__主持。A．监理工程师 B．业主

C．业主和监理工程师共同 D．公路质量监督站

6、以下关于融资租赁的叙述，正确的是__。

A．由出租人选定制造厂家和设备型号，并从厂家购买 B．由承租人选定制造厂家和设备型号，并从厂家租赁 C．由出租人选定制造厂家和设备型号，并从厂家租赁

D．由承租人选定制造厂家和设备型号，由出租人从厂家购买

7、监理工程师对质量控制的技术措施是__。A．审核施工单位质量保证体系

B．完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任 C．制定协调控制程序

D．考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式

8、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为__。A．是否发布招标公告 B．是否组织现场考察

C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标

9、暂定金额由__批准使用。A．业主 B．总承包人 C．监理工程师 D．上级主管部门

10、合同双方发生争议后，不妥的解决方式是__。A．首先双方协商

B．向协议条款约定的单位或人员要求调解 C．向仲裁机构申请仲裁 D．立即向人民法院起诉

11、吊桥的主要承重结构是__。A． 桥面

B． 缆索

C． 桥台

12、监理设备的产权归__。A．监理单位所有 B．承包人所有 C．业主所有 D．三方共有

13、履约担保的保证期限到__止。A．完成施工义务 B．完成保修义务 C．缺陷通知期

D．预付款被全部扣回

14、__是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据。A．监理规划 B．监理合同 C．监理方案 D．监理细则

15、常用的财务处理程序有：记账凭证财务处理程序；汇总记账凭证财务处理程序和（）处理程序。A．科目汇总表财务 B．会计账目财务 C．会计报表财务 D．明细账目财务

16、路面混凝土一般是采取__设计。A．两边薄、中间厚 B．中间薄、两边厚 C．等厚式断面 D．无要求

17、公路建设项目环境影响评价文件应经__预审后，报有审批权的环保行政主管部门审批。A．建设单位 B．监理单位

C．项目所在地环保局 D．交通主管部门

18、属于绝对无效的代理行为有__。①未经被代理人授权的代理行为；②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为； ④恶意串通的代理行为

A．①② B．②④ C．③④ D．①④

19、用滑模摊铺水泥混凝土路面的试验路段长度应不小于（）。A．200m B．100m C．50m D．150m 20、工程质量是施工出来的，而不是检验出来的，因此质量管理的重点要贯彻__的原则。A．动态控制 B．工序控制 C．被动控制 D．预防为主

21、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

22、在确定监理费用中，__适用于小型或中等规模的工程项目。A．费率法 B．固定价格法 C．按时计费法 D．成本加固定费用法

23、建筑安装工程赞中的税金是指__。A．营业税、城乡建设维护税和教育费附加

B．营业税、固定资产投资方向调节税和城乡建设维护税 C．营业税、增值税和教育费附加

D．营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加

24、变更公路工程施工监理合同的一个前提是__。A．监理自愿变更

B．业主监理双方一致同意变更 C．业主要求变更 D．因外界原因

25、某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购4台设备。合同履行时，甲乙双方约定由乙方将其中2台设备交付给丙方，但乙方一直未向丙方交付该设备，则__。A．甲方向丙方承担违约责任 B．乙方向丙方承担违约责任 C．乙方向甲方承担违约责任 D．丙方向甲方承担违约责任

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、评定沥青与石料黏附性能的方法有（）。A.酒精燃烧法 B.水煮法 C.水浸法 D.表干法

2、工程施工合同条款规定的索赔程序中，__是承包人应完成的工作。A．发出索赔意向通知 B．提交索赔额的最后账目 C．审查索赔报告

D．做好现场同期记录 E．核实索赔数额

3、永久性工程的付款包括以下__。A．工程量清单费用 B．工程变更费用

C．拖期违约损失偿金 D．价格调整费用 E．费用索赔

4、某白云岩抗压强度88MPa，双筒磨耗机测的磨耗率为4.5%，则某岩石属（）。A.石灰岩类 B.岩浆岩类 C.1级石料 D.2级石料

5、委托合同的基本特征有__。A．合同的标底是劳务 B．必须是有偿合同 C．合同是诺成、非要式合同 D．条款内不包括违约责任 E．合同是双务的

6、对投标人和投标文件的要求是__。

A．应当具有与招标项目相适应的工程设计资质

B．境外设计单位，应当经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准 C．应当按照招标文件、建筑方案设计文件编制深度的要求编制投标文件 D．应当按照招标文件的要求编制投标文件

E．投标文件应当由具有相应资格的注册建筑师编制核发

7、水泥混凝土路面接缝常见的病害有__。A．挤压 B．拱起 C．错台 D．唧泥 E．拥包

8、工程变更的提出者可以是__。A．业主

B．监理工程师 C．承包商 D．设计单位 E．当地政府

9、专业监理工程师进行现场计量的依据有__。A．工期定额 B．质量合格证书 C．技术规范 D．设计图纸

E．工程量计算规划

10、经济活动。其包括__。A．没有代理权而为代理行为

B．代理行为开始前的“代理”行为 C．代理人超越代理权限为代理行为 D．代理权终止为代理行为 E．其他代理行为

11、路面结构一般由__组成。A．画层 B．基层 C．底基层 D．垫层

12、公路工程建筑安装工程费由__组成。A．直接工程费 B．间接费

C．施工技术装备费 D．税金和计划利润 E．建设单位管理费

13、工程中必须分摊的管理费用包括以下__。A．投标费用 B．施工机械费 C．行政办公费

D．上层机构管理费 E．保函手续费

14、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由__。A．承包人负责检查试验 B．发包人负责检查试验 C．费用由发包人负责 D．费用由承包人负责

E．检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购

15、以下关于评标工作叙述正确的是__。

A．评标委员会评标结束后，要提出书面评标报告，并决定合格的中标人选 B．评标委员会经评审认为所有投标都不符合要求的，可以否决所有投标 C．评标工作必须保密

D．任何人不得干预影响评标的过程和结果 E．评标工作应实行回避制度

16、工程招标时，可能造成招标失败的原因有__。A．投标单位不足法定数 B．部分投标者未出席开标会 C．各投标者报价均不合理

D．决标前发现标底有某些漏误

17、基层施工前，监理工程师应检查的内容有__。A．施工人员数量

B．混合料拌和场的位置、拌和设备以及运输车辆能否满足质量要求及连续施工的要求

C．路用原材料

D．混合料配合比设计试验报告 E．试验路段施工与总结报告

18、下面属于水泥稳定碎石基层评定实测项目的是（）。A．压实度 B．弯沉 C．强度

D．中线平面偏位

19、要约与要约邀请的主要区别在于__。A．是否采用书面形式

B．在法律上是否须承担责任 C．内容是否具体确定 D．是否须送达对方

E．是否明示希望与他人订立合同

20、施工准备阶段的环境保护监理内容有__。A．监测各项环境指标，出具检测报告或成果 B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求

D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行 E．对施工现场、施工作业进行巡视或旁站监理，检查环境保护措施的落实情况

21、粒料桩通过__作用，达到加固软土地基的目的。A．化学反应 B．置换作用 C．挤密作用 D．排水作用

22、常温型涂料施工的喷涂机具有__两种方式。A．外部混合式． B．内部混合式 C．气动喷涂

D．高压无气喷涂

23、直接工程费由__组成。A．材料费 B．企业管理费 C．直接费

D．其他直接费 E．现场缴费

24、在选择沥青混合料原材料时，沥青材料的标号依据__选定。A．气候分区 B．混合料类型 C．道路等级

D．路面结构类型 E．当地温度

25、关于监理工程师控制工程质量的主要工作的说法中，正确的选项有__。A．项目实施过程中实行质量跟踪、监督、检查、控制

B．在施工图设计阶段，主要检查生产工艺及设备的选型、总平面与运输布置等 C．施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制。其中，工作的重点应是质量的事中控制 D．确定质量标准和明确质量要求

E．组织与建立本项目的质量监理控制体系

第二篇：2017年上海公路造价师技术与计量：工程量的概念考试试题

2017年上海公路造价师技术与计量：工程量的概念考试试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列属于工程进度监理工程师职责与权限的是__。A．主持开工前的第一次工地会议 B．签发承包商预付款支付证书

C．审批承包商在开工前提交的现金流动计划 D．签发各项工程开工通知单

2、公路工程施工监理招标，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人__的选择。

A．经验多少 B．能力强弱

C．财务状况和社会信誉 D．报价高低

3、以下哪项费用不应列入安装工程人工费？（）A．生产工人学习、培训期间工资 B．生产工人工资性津贴 C．职工养老保险

D．生产工人基本工资

4、监理设备的产权归__。A．监理单位所有 B．承包人所有 C．业主所有 D．三方共有

5、企业法人自__取得法人资格。A．成立之日

B．注册资金到位后 C．建立组织机构后

D．经工商行政管理机关核准登记后

6、FIDIC条款中，监理工程师有权__。①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求；④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系 A．①②④ B．②③④ C．①④ D．③④

7、监理工程师可以用保留金支付属于__的合同义务而发生的费用。A．施工单位 B．建设单位 C．材料供应单位 D．设计单位

8、价值工程工作步骤的正确顺序是__。

A．提出改进方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价 B．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择 C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择 D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案

9、根据《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)规定，签订__后监理工作即进入施工准备阶段。A．施工合同 B．监理合同 C．设计合同

D．施工分包合同

10、某人现在贷款20万元，按复利计算，年利率为10%，分五年等额偿还，每年应偿还__万元。A．4.0 B．4.5 C．5.0 D．5.3

11、辅助生产现场经费按__的15%计算，A．直接费 B．人工费 C．材料费

D．机械使用费

12、监理招标文件中，__是财务建议书的主要内容。①执行监理任务的计划表，②承担监理工作的人员组成；③人员酬金报价表；④要求监理单位提供的设备清单；⑤提供自备仪器设备的报价表 A．①②③ B．③④⑤ C．②④ D．①④

13、利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用__。A．国内竞争性招标 B．国际竞争性招标 C．国内有限招标 D．国际有限招标

14、在桥梁施工中，当图纸内有关施工说明与规范规定有矛盾时，应__。A．按规范的规定进行施工

B．按图纸内的施工说明进行施工

C．由监理工程师根据实际情况确定或规定 D．重新设计图纸。

15、在风险对策中，风险自留__。

A．既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性 B．只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性 C．不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性

D．既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性

16、钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于__。A．静定结构 B．超静定结构 C．系杆结构 D．排架结构

17、预算编制办法规定，人工费由__构成。A．基本工资、工资性补助、职工福利费 B．生产工人辅助工资 C．基本工资

D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费

18、悬臂梁施工时，挂篮支承平台除要有足够的强度外，还应有足够的__以满足梁段的现场作业需要。A．平面尺寸 B．机械设备 C．弯度 D．刚度

19、明挖基础施工时，监理工程师应督促施工单位__。A．开挖基坑的人员不得在坑壁休息 B．在基坑顶面安设安全防护围栏 C．经常保持坑内的通风 D．应设上下扶梯及安全网

20、方案寿命期内，使净现金流量的净现值等于零时的收益率称为__。A．净现值率 B．投资收益率 C．内部收益率 D．折现率

21、高速公路和一级公路沥青面层所用粗集料对沥青的黏附性要求不小于（）。A．1级 B．2级 C．3级 D．4级

22、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。A．降低企业的负债比率 B．使企业少缴部分所得税 C．提高企业的融资风险

D．保持原有股东对企业控制权

23、在工程招标编制标底时，一般不考虑的因素是__。A．工期 B．质量标准

C．投标企业资质 D．自然地理条件

24、发包模式的缺点是__。A．进度控制难度大 B．投资控制难度大

C．业主选择承包单位范围小 D．质量控制难度大

25、直线式组织形式的缺点是__。A．决策迅速 B．结构简单 C．权力集中

D．横向联系困难

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、钻孔灌注桩钻孔时使用泥浆起__作用。A．悬浮钻渣 B．润滑

C．减少水头损失 D．护壁

2、道路标志的设置方式分为__。A．路侧式 B．悬臂式 C．门架式 D．附着式

3、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

4、监理工程师收到承包人递交的交工申请时，应确认工程满足__条件。A．承包人口头申请 B．工程确实完成 C．工程检验合格 D．现场清理完毕 E．交工资料齐备

5、下列情形经过批准后可以进行邀请招标的是__。

A．涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾，适宜招标但不适宜公开招标的 B．受自然地域环境限制的

C．项目技术复杂或有特殊要求，只有少数几家投标人可供挑选的 D．拟公开招标的费用与项目的价值比较，不值得的 E．涉及商业秘密的

6、雨季施工增加费是指在雨季期间施工为保证工程质量和安全生产而增加的__。A．防水、防潮措施费 B．功效降低费

C．机械作业效率降低费 D．现场管理费 E．照明设施费

7、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定，采用机械滑铺筑时，宜选用散装水泥。散装水泥的夏季出厂温度__。A．南方不宜高于70℃ B．南方不宜高于65℃ C．北方不宜高于60℃ D．北方不宜高于55℃

8、招标文件中下列__情况属于细微偏差。A．在算术性复核中发现的算术性差错

B．修正后的最终投标价与原报价相比偏差为2% C．在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价 D．在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量 E．施工组织设计不够完善

9、预备费是指__。

A．在批准的初步设计和概算范围内所增加的工程和费用 B．由于市场价格的变化引起增加的人工、材料、机械费用 C．由于政策、价格变化可能发生上浮而预留的费用

D．一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用

E．上级部门组织竣工验收时，为鉴定工程质量必须开挖和修复隐蔽工程的费用

10、工程变更后，准确的工程数量应从__获取。A．设计图纸 B．合同文件 C．技术规范

D．监理工程师的记录 E．承包人提供的工程数量

11、透层沥青采用的是（）。A．道路石油沥青

B．中慢凝液体石油沥青 C．慢凝洒布型乳化沥青

D．慢裂或中慢裂的拌和型乳化沥青

12、石灰稳定土基层的强度的形成主要是石灰加入土中后，发生以下哪几种作用__。

A．离子交换作用 B．碳酸化作用 C．结晶作用 D．火山灰作用 E．干燥作用

13、直接工程费由__组成。A．材料费 B．企业管理费 C．直接费

D．其他直接费 E．现场缴费

14、对设计成果的要求包括__。A．建筑物稳定、安全 B．满足环境保护的要求

C．施工图纸满足规定的设计深度 D．不得超过国家规范规定的标准 E．不得低于消防规定的强制性标准

15、沥青路面的碾压包括（）。A．预压 B．初压 C．复压 D．终压

16、以下关于评标工作叙述正确的是__。

A．评标委员会评标结束后，要提出书面评标报告，并决定合格的中标人选 B．评标委员会经评审认为所有投标都不符合要求的，可以否决所有投标 C．评标工作必须保密

D．任何人不得干预影响评标的过程和结果 E．评标工作应实行回避制度

17、工程中必须分摊的管理费用包括以下__。A．投标费用 B．施工机械费 C．行政办公费

D．上层机构管理费 E．保函手续费

18、公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据__进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其他方式规避招标。A．不同专业、不同实施阶段 B．分标段、分阶段

C．按施工队伍多少，分阶段

D．按施工队伍规模大小，分阶段

19、下列关于工程变更的说法，正确的有__。A．工程变更总是由承包商提出的

B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出

C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款 D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商 E．工程变更总是由监理工程师提出的

20、下列属于公路工程投资无形资产的是__。A．土地

B．公路经营权 C．企业信誉 D．技术人员 E．专利技术

21、工程变更的提出者可以是__。A．业主

B．监理工程师 C．承包商 D．设计单位 E．当地政府

22、对投标人和投标文件的要求是__。

A．应当具有与招标项目相适应的工程设计资质

B．境外设计单位，应当经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准 C．应当按照招标文件、建筑方案设计文件编制深度的要求编制投标文件 D．应当按照招标文件的要求编制投标文件

E．投标文件应当由具有相应资格的注册建筑师编制核发

23、下列招标程序中应在接受投标书程序之前完成的程序是__。A．发售招标文件 B．编制标底

C．招标文件答疑 D．评标

E．投标人资审

24、__是评价项目施工质量的尺度。A．质量检验评定标准 B．合同文件 C．设计文件 D．质量数据 E．工程验收资料

25、因设计变更，监理工程师下达了某部分工程的暂停令，使承包人的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包人的设备闲置损失可以按__方法来计算。A．机械设备的进出场费 B．机械台班费 C．机械折旧费

D．机械设备租赁费 E．机械设备燃料费

第三篇：2015年甘肃省公路造价师《计价与控制》工程量清单的编制试题

2015年甘肃省公路造价师《计价与控制》工程量清单的编

制试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某公司进口一批货物，海关于2009年3月1日填发税款缴款书，但公司迟至3月29日才缴纳400万元的关税。海关应征收关税滞纳金__。A．2.6万元 B．2.8万元 C．5.2万元 D．5.6万元

2、工程成本是由__组成。

A．直接费、其他直接费、现场经费 B．直接费、管理费、利润、营业税

C．直接费、其他直接费、现场经费、间接费

D．直接费、其他直接费、现场经费、间接费、利润、营业税

3、路基土方开挖不论工程量多少和开挖深度大小，均应__进行。A．自上而下 B．自下而上 C．上下同时 D．上下均可

4、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师签发的“最后支付证书”生效后，在合同管理上的法律意义是__。

A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明

B．是证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件

C．仅仅是证明合同双方最后谁向谁应支付多少款项的证明文件 D．是证明业主已经完成合同义务的文件

5、下列关于桥梁技术术语的说法正确的是__。A．简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离 B．桥梁全长等于各跨长之和

C．拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离 D．拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离

6、监理工程师与业主的关系是__。A．监理和被监理关系 B．委托与被委托关系 C．雇佣与被雇佣关系 D．相当于业主代表关系

7、建设项目经济评价的计算期是指__。A．从开始施工到建成投产所经历的时间

B．从建成投产到主要固定资产报废为止所经历的时间 C．从开始施工到建成投产直到主要固定资产报废为止所经历的时间 D．从开始施工到建成投产直到全部资产报废为止所经历的时间

8、在建设工程施工合同成立过程中，通过__订立的合同有效。A．无民事行为人 B．无效代理行为人 C．限制民事行为人 D．表见代理人

9、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从______中支付。A．现场管理费

B．建设单位的管理费 C．预备费

D．施工单位的其他直接费

10、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位__。

A．向业主支付使用费并归还业主 B．可将设备免费带走

C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走 D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主

11、检查水泥混凝土路面板的__时，应采用水准仪测量。A．平整度 B．板厚

C．拉毛、压槽的深度 D．横坡

12、《公路工程国内招标文件范本》规定，索赔事件发生后的__天内，承包人应向监理工程师提交索赔意向通知。A．7 B．14 C．21 D．28

13、在下述各项中，不构成现金流量的是__。A．折旧 B．投资 C．经营成本 D．税金

14、根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失__。

A．承担全部赔偿责任 B．按责任比例进行赔偿 C．不承担责任 D．承担连带责任

15、路基填方碾压工程，如填料含水量不够，需要洒水时，其洒水费用__。A．另外计量 B．不予计量 C．由建设单位确定是否计量 D．根据费用大小确定

16、甲计算机公司总经理口头答应乙建设公司以4000元/台的价格购买30台某型号计算机的要求，但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。以上事实应认定为__。

A．未采取要约、承诺方式，不构成合同，但应负侵权责任 B．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负侵权责任 C．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负缔约过失责任 D．构成有效合同，应负违约责任

17、某工程一次性投资300万元，第二年开始投产，年净收益为30万元，则投资回收期为__。A．9年 B．10年 C．11年 D．12

18、根据原交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的要求，履约保证金的清退应在__内。

A．工程交工验收完成后15天 B．工程竣工验收完成后15天 C．工程交工验收完成后14天

D．工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)

19、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。A．所有各组强度均大于设计强度

B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍

C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍 D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍 20、《公路工程国内招标文件范本》中规定投标人将所投工程总工程量的__以上进行分包的投标不予考虑。A．80% B．50% C．30% D．60%

21、能以相同的物质形态，连续多次为生产过程服务的是__。A．流动资产 B．固定资产 C．递延资产 D．无形资产

22、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由__承担。A．发发包人与承包人共同 B．承包人

C．监理工程师 D．承包人

23、承包人在隐蔽工程覆盖之前应该__。A．请业主检查

B．请监理工程师检查 C．自我检查

D．请质监站监督人员检查

24、编制公路工程预算时，下列__不构成材料预算价格的组成内容。A．运输损耗费 B．操作损耗费 C．仓储损耗费 D．包装材料费

25、乙双方发生了纠纷。对于该合同，应当__。A．乙公司要求M支付电视机的货款

B．由乙公司向甲公司交付计算机，甲公司向乙公司支付计算机的货款 C．甲公司向乙公司无偿退货

D．由乙公司向甲公司交付电视机，甲公司向乙公司支付电视机的货款

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有__。A．开展监理业务前向监理人支付预付款

B．负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件 C．免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料 D．与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E．将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

2、某公路工程建设项目，当折现率ic＝10%时，财务的净现值(FNPV)＝200万元，当折现率ic＝12%时，FNPV＝-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。A．12% B．10% C．11.33% D．11.67%

3、质监站的岗位设置有__。A．监理工程师 B．监督工程师 C．监督员

D．专业监督工程师 E．监理员

4、开标时，投标书__，招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标。A．未密封

B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴 C．未按规定格式填写

D．内容不全、字迹辨认不清 E．同标底吻合与标底相差甚远

5、中、小桥__。

A．单孔跨径20～40m的是中桥 B．单孔跨径10～20m的是小桥 C．单孔跨径40～100m的是大桥 D．单孔跨径5～20m的是小桥

6、对业主与承包人有约束力的合同包括__等文件。A．施工合同条件 B．施工合同协议书 C．施工监理合同

D．业主上级主管部门的书面指示 E．业主与承包人达成的补充协议

7、钻孔桩的泥浆一般可采用__。A．合格的黏土悬浮泥浆 B．合格的膨胀土悬浮泥浆 C．膨润土悬浮泥浆 D．砂性土悬浮泥浆

8、下列__情形之一的，招标人应当重新招标。A．少于3个投标人的 B．少于5个投标人的

C．经评标委员会评审，所有投标均不符合招标文件要求的

D．由于招标人、招标代理人或投标人的违法行为，导致中标无效的 E．中标人均未与招标人签订公路施工合同的

9、进行水泥混凝土路面设计时，需要计算__。A．弯沉

B．基层拉应力 C．板底荷载应力 D．板底温度应力

10、承包人核算工程量时，应以__为参考。A．工程量清单前言 B．技术规范 C．设计图纸 D．设计说明书 E．设计规范

11、招标工程的标底，在施工图预算基础上作出外，还应考虑__因素。A．目标工期的要求

B．概算定额及单价的水平C．招标方法的质量要求 D．施工现场条件 E．投标单位实际水平

12、关于FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系，表述错误的是__。

A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面 B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先 C．专用条件是钋对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化 D．专用条件和通用条件均为主条件 E．通用条件和专用条件均为从属条件

13、从担保法和会计制度上看，开工预付款(国际惯例称其为动员预付款)不应当属于__性质的款项。A．定金 B．保证金 C．无息贷款 D．暂付款

E．承包人具有的留置权

14、概率分析方法是在已知概率分布的情况下，计算__来反映方案的风险程度。A．期望值 B．净终值 C．净年值 D．净收益 E．均方差

15、《公路沥青路面设计规范》中，下列哪几个指标不作为沥青混凝土层的抗拉强度采用__。A．15℃劈裂强度 B．20℃劈裂强度 C．15℃弯拉强度 D．20℃弯拉强度

16、浇筑大跨径拱圈(拱肋)的主要方法有__。A．移动支架逐跨施工法 B．分环(层)分段浇筑法

C．分环多工作面均衡浇筑法 D．斜拉扣挂分环连接浇筑法

17、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。A．基本情况和数据表 B．评标委员会成员名单 C．经评审的投标人排序

D．经评审的价格或者评分比较一览表 E．符合要求的投标一览表开标记录

18、根据可持续发展的理论，项目地区环境因素包括__。A．自然环境 B．生态环境 C．社会环境

D．人民生活环境 E．经济技术环境

19、设计交底的目的有__。

A．对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图 B．使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解 C．掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量

D．使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图 E．解决图纸中存在的问题，减少图纸的差错 20、公路工程建设各阶段的主要内容包括__。A．项目决策

B．项目可行性研究 C．工程设计

D．工程施工和工程验收 E．以上都不是

21、合同目标管理的过程是一个动态过程，全过程包括__。A．合同订立前的管理 B．合同订立时的管理 C．合同订立后的管理 D．合同履行中的管理 E．合同发生纠纷时的管理

22、增加挡土墙抗滑稳定性的措施有__。A．展宽墙趾 B．采用倾斜基底 C．采用扩大基础 D．采用凸榫基础 E．采用人工基础

23、施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就__情况发布变更指令。A．改变某单位工程的标高

B．增加工程量清单中列明某项工作的数量

C．从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工 D．为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间

E．指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作

24、施工准备阶段的环境保护监理内容有__。A．监测各项环境指标，出具检测报告或成果

B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求

D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行 E．对施工现场、施工作业进行巡视或旁站监理，检查环境保护措施的落实情况

25、下列关于桥面系的叙述正确的是__。

A．桥面铺装既保护行车道板，又分散车轮荷载 B．栏杆起保证行人安全的作用 C．伸缩缝满足结构自由变形需要

D．人行道应设置向栏杆方面的横坡，以便排水

第四篇：2016年上半年海南省公路造价师《计价与控制》工程量清单的内容考试试题

2016年上半年海南省公路造价师《计价与控制》工程量清

单的内容考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、大型复杂的项目，其项目组织形式宜采用__。A．直线式组织 B．职能式组织 C．矩阵式组织 D．指挥部制

2、《合同法》关于缔约过失责任的规定是__原则的进一步强化。A．平等 B．自愿 C．公平

D．诚实信用

3、某工程一次性投资300万元，第二年开始投产，年净收益为30万元，则投资回收期为__。A．9年 B．10年 C．11年 D．12

4、桥梁一般由五大部分组成，下列说法正确的是__。A．栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡 B．主梁、支座系统、桥台、基础、护坡

C．桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础 D．主梁、次梁、桥台、基础、护坡

5、混凝土自高处向模板内直接倾倒时，其自由倾落高度不宜超过__。A．1.0m B．2.0m C．0.5m D．10m

6、在工程监理活动中，监理工程师与承包商之间的关系是__。A．领导与被领导关系 B．监理与被监理关系

C．监理与被监理的合同关系 D．委托与被委托的合同关系

7、按交通部《公路工程国内招标文件范本》中对暂定金的规定，其用途是__。①留作不可预见费；②用于支付工程变更所发生的款项；③用于支付“指定分包的工程”工程费；④如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额 A．①②③ B．①③④ C．②③④ D．①②④

8、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指__。A．完成合同内注明的全部工程的时间 B．完成合同内外全部工程的时间

C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期

D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期

9、证明工程的照管责任已从承包人转移给业主，和缺陷责任期起算时间的文件是__。

A．中间支付证书 B．交工结账证书 C．工程交工证书

D．缺陷责任终止证书

10、《公路工程国内招标文件范本》规定，在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保__天内，监理工程师应签发开工预付款支付证书，并报业主审批。A．7 B．14 C．21 D．35

11、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。A．单价法

B．分项详细估算法 C．实物法

D．综合指标法

12、在绿化及环境保护工程中，表土铺设应按完成的铺设面积并经验收以__计量。A．米 B．平方米 C．立方米

D．不另行计量

13、视线诱导设施产品质量的检测项目不包括__。A．外观质量 B．几何尺寸 C．材料性能 D．镀层质量

14、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。A．物

B．智力成果 C．行为 D．财

15、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起__，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A．7日内 B．14日内 C．15日内 D．30日内

16、后张法预应力钢筋张拉，对钢丝束的张拉，若是夹片式锚具，其程序是0一初应力→__→锚固。A．1.00бk B．1.03бk C．1.05бk D．1.06бk

17、某企业年产量4万件，年固定成本为20万元，其单位可变成本为15元，产品市场价格为25元/件，该企业当年免征销售税金，则该企业当年盈亏平衡点价格为每件__元。A．15 B．18 C．20 D．25

18、当路基填土较高时，路槽底面以下__为上部路基。A．30cm B．60cm C．100cm D．80cm

19、现金流量图的三要素包括 A．资金数额，方向，期间 B．资金数额，流入，时间点 C．大小，流向，时间点 D．大小，流出，时间

20、监理单位的义务不包括__。①选择承担工程项目建设的实施单位；②与承包人签订施工合同；③公正地维护有关各方的合法权益；④不得泄漏与本工程有关的保密资料；⑤不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动 A．①② B．②④⑤ C．③④⑤ D．①②④

21、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的黏滞性__。A．越好 B．越差 C．不变 D．无关

22、《公路工程国内招标文件范本》规定，引起工期延误的事件发生后，承包人应在__天内，向监理工程师提交工程延期的意向通知。A．7 B．14 C．21 D．28

23、路面弯沉值一般可用__测量。A．刚性承载板 B．贝克曼梁 C．3m直尺 D．水准仪

24、不属于《合同法》调整范围的合同是__。A．技术合同 B．委托合同 C．监护合同 D．买卖合同

25、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位__m。A．1.0～2.0 B．1.0～1.5 C．1.0～1.2 D．1.0～2.5

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、施工招标时，下列情况中__属于废标。A．投标文件未密封 B．投标文件逾期送达

C．投标人未按要求提供投标担保

D．投标人未按规定格式填写投标文件

E．投标人提交投标文件后发觉有误，在投标截止日期前增加补充函件的

2、影响盈亏平衡点产量的因素有__。A．设计生产能力 B．总固定成本 C．产品价格

D．单位产品变动成本 E．所得税

3、合同成立的有效条件包括__。A．合同主体资格合格 B．内容合法

C．订立的形式和程序合法 D．必须经过鉴证公证

E．必须经过主管部门登记批准必须经过担保

4、工程造价增长预留费的计算基数包括__。A．直接工程费 B．定额直接工程费 C．间接费

D．设备购置费 E．计划利润与税金

5、工程中必须分摊的管理费用包括以下__。A．投标费用 B．施工机械费 C．行政办公费

D．上层机构管理费 E．保函手续费

6、对于一般投资项目来说，通常可作为考察项目敏感性分析的不确定因素有__。A．项目投资总额 B．项目评价指标 C．项目技术指标 D．项目寿命年限 E．项目产品价格

7、概算定额的编制依据有__。

A．现行的工程施工技术及验收规范 B．预算定额 C．施工定额 D．施工方案

E．人工工资标准、材料预算价格、机械台班单价

8、按照现行的公路工程质量检验评定标准，石方路基的交工验收检查项目主要有__。A．弯沉

B．压实度、纵断高程 C．中线偏位、平整度 D．宽度、横坡度、边坡

9、在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有__。A．支付违约金 B．赔偿损失 C．顺延工期 D．继续履行 E．采取补救措施

10、对现值的阐述，下列正确的是__。

A．从收益方面看，获得的时间越早、数额越大，其现值越大 B．从收益方面看，获得的时间越晚、数额越大，其现值越大 C．从投资方面看，投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小 D．从投资方面看，投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越大 E．从投资方面看，投资支出的时间越早、数额越小，其现值越小

11、企业的货币资金包括下列__。A．库存现金 B．外埠存款 C．基金 D．股票

E．银行本票存款

12、下列__情形之一的，招标人应当重新招标。A．少于3个投标人的 B．少于5个投标人的

C．经评标委员会评审，所有投标均不符合招标文件要求的 D．由于招标人、招标代理人或投标人的违法行为，导致中标无效的 E．中标人均未与招标人签订公路施工合同的

13、工程量清单项目可分为__。A．一般项目的支付 B．暂定金额 C．计日工作 D．特殊项目 E．重点项目

14、以下关于预算定额的说法正确的是__。

A．预算定额是对设计方案进行技术经济比较和技术经济分析的依据 B．预算定额是编制施工组织设计的依据 C．预算定额是在概算定额的基础上编制的 D．预算定额是编制估算的基础

E．预算定额是合理编制标底、投标报价的重要参考

15、主要由（）材料组成。A．沥青 B．粗集料 C．细集料 D．填料 E．水

16、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

17、砂性土路堤的稳定性验算通常不宜采用哪种方法__。A．圆弧法 B．直线法 C．传递法 D．近似法

18、石灰工业废渣稳定土基层施工的要点有__。A．宜在秋末和夏季组织施工，配料应准确 B．二灰砂砾采用厂拌法生产，运到现场摊铺

C．二灰砂砾基层施工时严禁用薄层贴补法找平，应适当挖补

D．必须保湿养生，不使二灰砂砾层表面干燥，在铺设封层和面层前应封闭交通 E．养生7d，严禁车辆通行

19、评标的原则包括__。A．公平竞争原则 B．技术可靠原则 C．经济合理原则 D．低价中标原则 E．公正原则

20、钢筋混凝土工程，模板拆除的规定为__。A．混凝土达到拆模强度 B．先支的后拆，后支的先拆

C．先拆除非承重部分，后拆除承载部分 D．先侧模，后底模

21、项目经济评价常用的风险分析方法包括__。A．投资回收期法 B．盈亏平衡分析 C．敏感性分析 D．概率分析 E．内部收益率法

22、按照合同文件规定，在时间与费用上业主不予补偿的暂时停工的原因包括__。A．由于承包人失误或违约导致的，或应由承包人负责的必要的停工 B．由于现场正常气候导致的必要停工

C．为了工程的安全而采取必要的技术措施所需的停工 D．业主未按合同规定支付工程款导致的停工 E．施工现场发生施工质量事故导致的停工

23、安全作业指导书(操作细则)。A．斜拉桥 B．悬索桥 C．钢架桥 D．吊桥

24、在实施施工监理过程，下列说法正确的有__。A．施工监理的行为主体是施工单位 B．建设单位和监理单位是合同关系 C．建设单位和施工单位是合同关系 D．监理单位和施工单位没有合同关系

E．监理单位在监理中为施工单位提供专业技术服务

25、某桥梁因洪水冲毁，急需修复，承包合同宜采用__合同。A．固定总价 B．可调总价

C．估计工程量清单 D．纯单价 E．成本加酬金

第五篇：2017年黑龙江公路造价师技术与计量：工程量的概念模拟试题

2017年黑龙江公路造价师技术与计量：工程量的概念模拟

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料的储备而逐步减少，以方式扣回 A．抵充工程款 B．变更合同价 C．索赔 D．保修金

2、在工程招标编制标底时，一般不考虑的因素是__。A．工期 B．质量标准

C．投标企业资质 D．自然地理条件

3、可行性研究属于项目__主要工作之一。A．计划阶段 B．施工准备阶段 C．实施阶段 D．决策阶段

4、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。A．无效合同 B．有效合同 C．可撤销合同 D．效力待定合同

5、材料消耗定额是指完成一定______所消耗的材料的数量标准。A．合格产品 B．产品数量 C．投资数额

D．单位合格产品

6、__的大小，反映了工程质量的稳定性。A．平均值 B．中位数 C．标准偏差 D．极差

7、在风险事件发生后，风险管理的目标是__。A．使潜在损失最小 B．减少忧虑价值 C．使实际损失最小

D．选择最佳的风险对策组合

8、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。A．行为 B．物 C．财

D．智力成果

9、当事人对保证方式没有约定或约定不明时，应当按照__方式承担保证责任。A．一般保证 B．连带保证 C．违约金 D．定金

10、合同采用定金担保时，当事人约定定金的数额__。A．不得超过主合同标的额的10% B．不得低于主合同标的额的10% C．不得超过主合同标的额的20% D．不得低于主合同标的额的20%

11、速动比率指标是用于反映项目__。A．偿债能力

B．偿付流动负债的能力 C．财务风险程度

D．快速偿付流动负债能力

12、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。①基本情况和数据表；②评标委员会成员名单；③经评审的投标人排序，④经评审的价格或者评分比较一览表，⑤符合要求的投标一览表；⑥开标记录 A．④⑤⑥ B．②④⑥

C．①②③④⑤⑥ D．①②③④

13、抢险救灾紧急工程应采用__方式选择实施单位。A．公开招标 B．邀请招标 C．议标

D．直接委托

14、发包模式的缺点，在业主委托一家监理单位的条件下，要求监理单位有较强的__能力。

A．质量控制和组织协调 B．质量控制和合同管理 C．质量控制和费用控制 D．合同管理和组织协调

15、拱桥台背填土的顺序应符合设计要求。拱桥台背填土宜在主拱圈施工以__完成；梁式桥的轻型桥台台背填土宜在梁体安装__，在两侧平衡地进行。A．前；后 B．后；前 C．后；后 D．前；前

16、概预算编制完成后，必须进行下列的哪一项工作才能拿出其文件（）。A．文件归档 B．资料入库 C．复核与审核 D．呈送有关部门

17、对生态环境的主要影响因素有__。A．水土流失

B．取砂冲洗引起水质混浊 C．施工人员的生活污水 D．扬尘

18、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内，或最终支付证书天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息 A．28，56 B．14，28 C．45，60 D．15，30

19、按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，中标人应在收到中标通知书后28天内，并在__，应按合同规定向业主提供履约担保。A．签订合同协议书之前 B．签订合同协议书之后 C．签订合同协议书的同时 D．中标人选定的时间 20、证明工程的照管责任已从承包人转移给业主，和缺陷责任期起算时间的文件是__。

A．中间支付证书 B．交工结账证书 C．工程交工证书

D．缺陷责任终止证书

21、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位__。

A．向业主支付使用费并归还业主 B．可将设备免费带走

C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走 D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主

22、当路基填土较高时，路槽底面以下__为上部路基。A．30cm B．60cm C．100cm D．80cm

23、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

24、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。A.选项A B.选项B C.选项C D.选项D

25、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。A．监理工程师 B．监理单位 C．项目经理 D．建设单位

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、经济活动。其包括__。A．没有代理权而为代理行为

B．代理行为开始前的“代理”行为 C．代理人超越代理权限为代理行为 D．代理权终止为代理行为 E．其他代理行为

2、为提高沥青路面抗永久变形能力，宜使用__改性剂。A．热塑性橡胶类 B．热塑性树脂类 C．橡胶类 D．树脂类

3、监理单位的义务包括__。

A．选择承担工程项目建设的实施单位 B．与承包商签订施工合同

C．公正地维护有关各方的合法权益 D．不得泄露与本工程有关的保密资料

E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

4、按力学性能，道路路面可分为（）A.弹塑性路面 B.柔性路面 C.半刚性路面 D.刚性路面

5、水泥混凝土路面接缝常见的病害有__。A．挤压 B．拱起 C．错台 D．唧泥 E．拥包

6、监理工程师索赔管理的任务有__。A．预测和分析导致索赔的原因和可能性 B．通过有效的合同管理减少索赔事件发生 C．公正地处理和解决索赔 D．减少承包人的索赔机会

E．尽量拒绝承包人的索赔要求以保护业主利益

7、沥青拌和厂应具备下列__条件。A．有大吨位自卸汽车

B．应有良好的防雨及排水设施并应符合国家有关环境保护、消防安全等规定 C．应配备试验仪器齐全的试验室，保证生产质量 D．拌和机械需配套并有备用 E．交通运输方便

8、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项

D．双方争议的解决方式

E．所选定的仲裁委员会争议调解人

9、水泥混凝土路面较沥青路面的优点有（）。A．强度高 B．稳定性好 C．噪音小 D．修复容易

10、以下关于公开招标有关叙述有误的是__。A．公开招标是一种有限竞争方式 B．可以给投标人提供平等竞争的机会 C．投标人选择范围较广

D．可以选择最具竞争实力的承包商 E．对于一些专业性较强的工程尤其适用

11、对投标申请人进行资格评分主要是对其__进行评分。A．技术能力 B．施工经验 C．人员数量 D．财务状况

E．法人的管理水平

12、计划利润的计费基数包括__。A．直接费 B．定额直接费 C．间接费

D．施工技术装备费 E．其他直接费

13、分类计算，汇总后再扣减__。A．预计利润 B．税金 C．动员预付款 D．材料预付款 E．扣留保留金

14、施工企业成本费用管理，应着重围绕__等环节进行。A．花较大成本更新设备而使产品功能略有提高 B．通过改进产品质量从而提高产品价格

C．在保证产品使用功能的前提下，设法降低成本 D．在不增加成本的前提下，设法提高产品功能 E．消除或减少一些多余功能，从而降低产品成本

15、评价沥青路面现场压实质量可以通过__进行。A．平整度 B．压实度

C．现场空隙率 D．渗水系数

16、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定，对于采用密度法计算的配合比，应实测拌和物视密度，并应按__。A．视密度调整配合比

B．调整时水灰比不得增大，单位水泥用量不得减小 C．钢纤维掺量不得减小

D．调整后拌和物视密度允许偏差为±1%

17、合同内容包括__。A．标的 B．标的数量 C．标的质量 D．合同法

18、监理工程师目标控制的前提工作是__。A．落实全部建设奖金 B．做好目标规划和计划

C．与被监理单位建立良好关系 D．与业主密切合作

E．落实控制机构、人员及其各自职能

19、混凝土浇筑接缝时传力杆的安装方法有__。A．钢模板固定法 B．顶头木模固定法 C．支架固定法 D．混凝土浇筑法 E．顶头钢模固定法

20、水泥混凝土路面的接缝除施工缝外，尚有（）。A．横向缩缝 B．横向胀缝 C．纵向缩缝 D．纵向胀缝

21、下列属于公路工程投资无形资产的是__。A．土地 B．公路经营权 C．企业信誉 D．技术人员 E．专利技术

22、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。A.应考虑气候．水文条件等因素

B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准

23、支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项有__。

A．支架稳定，强度、刚度的要求应符合规范要求，验算倾覆稳定系数不得小于 1.3；受载后挠曲的杆件，挠度不得大于结构跨度的1/400 B．支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求

C．整体浇筑时应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑 D．支架长度必须满足施工要求

E．浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近

24、下列构造物中属于堤岸直接防护与加固的设施有__。A．丁坝 B．顺坝 C．植树 D．石笼

25、项目经济评价常用的风险分析方法包括__。A．投资回收期法 B．盈亏平衡分析 C．敏感性分析 D．概率分析 E．内部收益率法