中止施工安全监督告知书

第一篇：中止施工安全监督告知书

东丽区建筑施工安全中止监督告知书

编号：

______________________________（建设单位名称）

由你单位开发建设的___________________________________工

程，因_________________________________________原因，你单位

于_____年____月____日向东丽区建设工程质量安全监督管理支队提

出暂停施工申请，依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督

规定》，东丽区建设工程质量安全监督管理支队决定自_____年____

月____日起，中止对该工程项目的施工安全监督工作。

特此告知

东丽区建设工程质量安全监督管理支队

****年**月**日

告知人：

被告知人：（签章）东丽区建筑施工安全恢复监督告知书

编号：

______________________________（建设单位名称）

由你单位开发建设的___________________________________工

程，你单位于_____年____月____日向东丽区建设工程质量安全监督

管理支队提出恢复施工申请，经东丽区建设工程质量安全监督管理支

队审查同意恢复施工，自_____年____月____日起，恢复对该工程项

目的施工安全监督工作。

特此告知

东丽区建设工程质量安全监督管理支队

****年**月**日

告知人：

被告知人：（签章）

东丽区建筑施工安全终止监督告知书

编号：

______________________________（建设单位名称）

由你单位开发建设的___________________________________工

程，目前工程已全部完工，你单位于_____年____月____日向东丽区

建设工程质量安全监督管理支队提出终止施工安全监督申请，依据

《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》，东丽区建设工

程质量安全监督管理支队自_____年____月____日起，终止对该工程

项目的施工安全监督工作。

特此告知

东丽区建设工程质量安全监督管理支队

****年**月**日

告知人：

被告知人：（签章）

第二篇：中止施工安全监督告知书

中止施工安全监督告知书

***单位建设：

接你单位的《中止施工安全监督申请》，经审核符合中止施工条件。同意中止施工，中止施工的时间自 年 月 日起。你单位应做好中止施工期间的安全保障措施。

此复。

***建筑安全生产监督管理站

年 月 日

注：依据建质〔2014〕154号文件第十二条 工程项目因故中止施工的，建设单位应当向监督机构申请办理中止施工安全监督手续，并提交中止施工的时间、原因、在施部位及安全保障措施等资料。

监督机构收到建设单位提交的资料后，经查验符合要求的，应当在5个工作日内向建设单位发放《中止施工安全监督告知书》。监督机构对工程项目中止施工期间不实施施工安全监督。

第三篇：中止工程施工安全监督告知书

中止工程施工安全监督告知书

编号：

（建设单位）：

你单位负责建设的工程（施工安全监督告知书编号：

；施工许可证编号：），经我站（科）查验，符合《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督实施办法》中止施工安全监督的有关要求，现告知你单位：

我站（科）自即日起，对该工程中止施工安全监督。

中止施工期间，你单位应当确保施工现场内安全防护措施到位，在施部位处于安全稳定状态。应当定期组织对施工现场的巡查，发现安全隐患立即消除，确保施工现场安全。

该工程恢复施工前必须到我站（科）办理恢复施工手续。

告知书接收人签字：

施工安全监督机构

（章）：

告知日期：

****年**月**日

第四篇：恢复施工安全监督告知书

恢复施工安全监督告知书

（建设单位）：

你单位 年 月 日提交的（工程名称）《恢复施工安全监督申请书》已收悉，经查验符合复工条件，同意你单位自 年 月 日起恢复施工，我单位开始实施安全监督。

特此告知。

（监督机构公章）年 月 日

建设单位签收人： 电话：

第五篇：终止施工安全监督告知书

终止施工安全监督告知书

(建设单位)江苏星帝置业有限公司：

我站于 年 月 日收到你单位递交的《终止施工安全监督申请书》，经查验你单位提供的资料，项目施工结束证明已经建设、监理及施工单位项目负责人签字、盖章确认，符合终止施工安全监督的条件。同意 年 月 日起对 终止施工安全监督。

你单位应对申请终止施工的真实性负责并承担由此造成的相应责任。

建设单位签收人：

电话：

监理单位签收人：

电话：

施工单位签收人：

电话：

注：依据建质〔2014〕154号文件第十四条 工程项目完工办理竣工验收前，建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续，并提交经建设、监理、施工单位确认的工程施工结束证明，施工单位应当提交经建设、监理单位审核的项目安全生产标准化自评材料。

监督机构收到建设单位提交的资料后，经查验符合要求的，在5个工作日内向建设单位发放《终止施工安全监督告知书》，同时终止对工程项目的施工安全监督。

监督机构应当按照有关规定，对项目安全生产标准化作出评定，并向施工单位发放《项目安全生产标准化考评结果告知书》。