建设工程中止申请书

第一篇：建设工程中止申请书

建设工程中止申请书

长寿区建设工程施工安全监督站: 我单位建设的长寿区北城分院项目门诊医技住院楼工程土建施工项目因能施工部位已施工完毕，后续工作需配合内外装修及环境单位才能施工。故中止土建项目施工。中止施工期间施工单位将对该工程作业区域撤离作业人员实施封闭管理和相关防护措施，保证作业区域和作业环境安全稳固。

具体复工时间我单位将书面报告贵单位。

建设单位（盖章）：

****年**月**日

第二篇：建设工程中止施工申请书

建设工程中止施工申请书

（监督机构名称）：

因我单位建设的（工程名称）因（故）

中止施工，计划复工时间：

****年**月**日。中止施工期间我单位将对该工程作业区域撤离作业人员实施封闭管理和相关防护措施，保证作业区域和作业环境安全稳固。

具体复工时段我单位将书面报告贵单位。

联系人：

，联系电话：。

（建设单位盖章）

年 月 日

第三篇：建设工程中止后恢复施工申请书

铜梁区建设工程中止后恢复施工申请书

重庆市铜梁区建筑工程施工安全管理站：

因我们建设、监理、施工的 工程因春节放假中止施工，根据区城乡建委《关于深化建筑安全生产大检查进一步做好春节和“两会”期间事故防控工作的通知》（铜建委发„2016‟1号）要求，已于 年 月 日经我们参建三方现场查验符合复工条件，特申请于 年 月 日起恢复施工；同时请贵单位恢复对该工程项目施工安全监督管理工作。

附件：施工现场复工条件验收资料。

项目经理（签字）： 施工单位（盖章）

年 月 日 年 月 日

总监理工程师（签字）： 监理单位（盖章）

年 月 日 年 月 日

项目负责人（签字）： 建设单位（盖章）

年 月 日 年 月 日

第四篇：工程中止施工安全监督申请书

工程中止施工安全监督申请书

建设工程安全监督站：

由（公司）承建、（公司）监理的项目(安全报监备案编号:)，现因原因暂时停止施工。根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》和《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及人员管理和考核办法》等规定，特申请中止施工安全监督。

附件：由建设、监理、施工单位项目负责人签字并加盖单位公章的中止施工的时间、原因、在施部位及安全保障措施等资料。

建设单位：

年 月 日

第五篇：中止审理申请书-范本

申请书

申请人：高某某，女，生于1956年月日，汉族，章丘市辛寨镇某某村。

申请事项：

请求裁定中止申请人与原告焦某某法定继承权纠纷案

（即2011章民初字第某某某某号）的审理。

事实与理由：

申请人高某某与原告焦某某法定继承权纠纷案一案贵院已经受理，本案的争议焦点为原告某某某由谁监护。现申请人已向贵院提起变更监护权的诉讼。因本案需要以该案件的审理结果为依据，现申请中止审理，肯请贵院准许。

此致

章丘市人民法院

申请人：

年月日

引自章丘继承律师网