2015年河北省设备监理师合同管理：设备采购的评标报告试题

第一篇：2015年河北省设备监理师合同管理：设备采购的评标报告试题

2015年河北省设备监理师合同管理：设备采购的评标报告

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、只有__应被视为构成对工程的认可。A．接收证书 B．履约证书 C．竣工证书 D．优质证书

2、对监理工作的要求应当符合__的规定。A．《建设工程监理规范》 B．《建设工程委托监理合同》 C．《合同专业条款》 D．《委托监理合同(示范文本)》

3、业主选定指定分包商的基本原则是__。A．指定分包商的能力符合要求 B．工程师认可

C．保证承包商的利益不受侵害 D．通过招标方式公平选择

4、下列各项中，属于设备安装工程直接工程费的是__。A．临时设施费

B．安装企业工会经费 C．安全施工费

D．从事设备工程安装的生产工人的人工费

5、经典控制理论小的控制包括__。A．事前、事中、事后控制 B．主观控制和客观控制 C．变更控制和预防控制 D．反馈控制和前馈控制

6、在某设备安装工程的单代号网络计划中，下列说法不正确的是__。A．关键工作的机动时间最小 B．关键线路可以有多条

C．相邻关键工作之间的时间间隔为零

D．在计划实施过程中关键线路始终不会变

7、__需要冲突各方在不同的文化环境中达到结构与功能的整体优化方能解决。A．利益冲突 B．文化冲突 C．角色冲突 D．心理冲突

8、设备监理工作是按照设备工程承包合同的要求，依据国家的技术规范、质量标准、经济参数、合同标准条件、有关政策和法规等对承包商的生产过程进行监督、控制、指导和协调，这表明设备监理具有__。A．规范性 B．专业性 C．公正性 D．独立性

9、承发包双方可采用成本计算估价法确定非标准设备制造合同价格，这时__费用不能列入合同价格。A．利润 B．税金

C．非标准设备设计费 D．设备安装调试费

10、工程担保中最重要的、担保金额最大的一种工程担保是__。A．投标担保 B．预付款担保 C．不动产担保 D．履约担保

11、__是指业主与总承包人之间就统一承担设备工程的设计、规划、采购交接、施工和启动以及操作和维护确定相互权利义务的协议。A．设备工程合同 B．设备监理合同 C．设备采购合同 D．交钥匙工程合同

12、履约担保有效期满前28天，承包商尚无权得到履约证书，未能延长履约担保的有效期时，雇主可以索赔履约担保的__。A．一半金额 B．全部金额 C．两倍金额 D．三倍金额

13、关于保险索赔，以下说法错误的是__。

A．被保险人可以在有效期间内向保险人提供有关单证，提出索赔 B．运输保险的赔偿方法分为足额和超额两种

C．赔偿金额＝损失金额×(保险金额/起运地货物的实际价值)D．应付施救费＝已发生的施救费×(保险金额/起运地货物的实际价值)

14、建设单位将必须招标的项目肢解规避招标的，可以处以项目合同金额__的罚款。

A．5‰～10‰ B．5%～10% C．5‰～15‰ D．5%～15%

15、承包商应以____的名义办理千程和承包商设备的保险。A：承包商 B：雇主

C：承包商和雇主 D：承包商或雇主

16、保证方式没有约定或约定不明确的，按__承担担保责任。A．保证

B．连带责任保证 C．违约 D．合同

17、根据下表给定的逻辑关系绘制的某设备安装工程的双代号网络计划如下图所示，其绘图错误的是__。A．工作名称 B．A C．B D．C E．D F．E G．F H．G I．紧后工作 J．-K．-L．A M．A N．A、B O．C P．E

18、某企业进口设备一批，并投保设备运输一切险，在设备运输过程中，由于突遇台风，造成设备损坏即%，剩余部分已失去使用能力，则该损失属于__。A．实际全损 B．部分损失 C．推定全损 D．超额损失

19、在某设备工程执行过程中，设备监理工程师检查实际进度时发现工作M的总时差由原计划的5d变为—2d，则说明工作M的实际进度__。A．拖后2d，影响工期2d B．拖后5d，影响工期2d C．拖后7d，影响工期2d D．拖后7d，影响工期7d 20、格式条款又被称为__。A．标准条款 B．正式条款 C．强制条款 D．附加条款

21、下列关于设备监理的叙述，不正确的有__。

A．设备监理单位是独立的社会中介服务机构，与行政机关有行政隶属关系或者经济利益关系 B．设备监理首先具有工程咨询的各种性质

C．设备监理工作的性质表现在它的规范性、专业性、公正性和独立性 D．设备监理的任务与其他工程咨询工作有很大的区别

22、当采用匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，如果表示工作实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则检查日期与该横道线右端点的差距表示__。A．进度超前的时间 B．超额完成的任务量 C．进度拖后的时间 D．尚待完成的任务量

23、债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是__。A．抵押 B．保证 C．质押 D．留置

24、设备质量是指设备的一组__满足要求的程度。A．本质特性 B．本质特点 C．固有特性 D．固有特点

25、设备采购合同的目的是转移__。A．设备技术权 B．设备检验权 C．设备所有权 D．设备使用权

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在设备工程实施中，如果需要运输的货物是大批量的，则应做好物资供应计划，并根据自己的物资供应计划向运输部门申报运输计划；在合同的履行中还应特别注意的问题有__。A．做好货物的包装

B．应及时交付和领取托运的货物

C．对特种货物和危险货物的运输应做好准备工作 D．出现应由承运人承担的责任应及时索赔 E．运费的支出

2、设备监理工程师对设备制造单位提交的设备制造进度计划的审核内容主要包括__。

A．劳动力、材料、机具设备、资金供应计划是否能确保设备制造总进度计划的实现

B．与进度控制相关的设备制造其他文件的合理性、全面性和可行性 C．进度安排是否满足合同规定的交货日期以及进度控制的关键日期 D．设备制造工序的安排是否符合逻辑，是否符合设备工艺流程的要求

E．设备制造单位的劳动力、材料、机具设备及资金的供应计划能否保证进度计划的实现

3、非计划性风险自留可能由下列__产生。A．缺乏风险意识 B．风险评价失误 C．风险决策延误

D．风险决策实施延误 E．非基金储备不足

4、招标文件中技术规范通常包括__。A．设计和运行条件 B．合同条款

C．监造(检验)和性能验收试验 D．设计与供货界限及接口规则 E．设备的名称、规格，数量

5、在设备监理工作实施中，__是设备监理工作的核心内容。A．合同管理 B．信息管理 C．协调 D．沟通

6、设备监理工程师成立的条件有__。A．必须经过设备监理工程师培训

B．必须作为咨询工程师就业于工程咨询行业，是以工程咨询为职业的工程技术人员

C．通过全国统一考试，取得《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》，并经过有效注册

D．必须受业主的委托

E．以监理合同的履行为目的

7、甲、乙级资质设备监理单位的经营范围__。A．均受国内地域限制 B．均不受国内地域限制 C．均不受行业限制

D．只有甲级工程监理企业不受国内地域限制

8、承包商可要求延长竣工时间的情况是__。A．变更

B．异常恶劣的气候条件 C．流行病

D．政府行为导致可用人员或者货物的不可预见的短缺 E．材料供应商没有及时供货

9、设备监理的对象是设备的__。A．设计过程 B．制造过程 C．检验过程 D．安装过程 E．施工过程

10、由于设备工程的复杂性，设备监理人员难以对设备工程各阶段的所有相关工作进行监督和控制。而且，传统的进度控制方法通常是从施工单位角度提出的，对监理单位实施的监督和管理任务并不完全适用，设备监理工程师有必要__。A．对设备工程进度实行动态直接控制 B．进行设备工程的主要相关单位分析 C．建立设备工程进度报告制度

D．制定工程拖期的申请与审批工作程序

11、在进口设备的交货方式中，采用装运港船上交货价(FOB)时，属于卖方责任的是__。A．负责租船 B．负责支付运费

C．负责办理出口手续

D．提供出口国政府的签证 E．负责办理保险

12、当事人一方依法主张解除合同时，__。A．应当通知对方，合同自通知到达对方时解除 B．应当通知对方，合同自通知发出时解除 C．无需通知对方，合同自动解除

D．对方有异议的，可以请求人民法院确认解除合同的效力 E．对方有异议的，可以请求仲裁机构确认解除合同的效力

13、工期和费用优化的目的在于寻找__。A．总费用最低的工期安排

B．在工期规定的条件下寻求与此工期相对应的最低成本 C．使直接费用与间接费用综合最低 D．使工期达到最短

E．在合理的工期内寻找与此相适应的最优的各工作进度安排

14、在费用优化时，压缩对象应选择__。A．持续时间最长 B．直接费用率最小 C．直接费最少 D．间接费最少

15、设备监理是指依法设立的设备监理单位，接受项目法人或建设单位的委托，按照与项目法人或建设单位签订的监理合同的约定，根据国家有关法规、规章、技术标准，对设备形成的全过程和/或最终形成的结果，包括设备的设计、采购、制造、安装、调试等的__等实施监督和控制。A．活动 B．过程 C．质量 D．进度 E．投资

16、在下列实际进度与计划进度比较方法中，可判定某项工作进度偏差并能预测该偏差对设备工程总工期影响程度的方法是__。A．前锋线比较法 B．S型曲线比较法

C．匀速进展横道图比较法 D．非匀速进展横道图比较法

17、设备监理的目的是为了__。

A．实现对设备工程的专业化、社会化管理 B．加强对设备工程的监督和控制 C．保证设备质量和投资效益

D．促进设备监理活动的健康发展 E．与设备工程管理的国际惯例接轨

18、为充分发挥监理机构协调工作的作用，进行充分的沟通，做到质量目标跟踪管理，应组织召开监理例会、专业性监理会议和__会议。A．处理 B．组织 C．总结 D．分析

19、如果雇主拟替换工程师，则应当在预计替换的日期之前的__天，将打算任用的工程师的名称、地址和相关经验告知承包商。A．35 B．42 C．38 D．53 20、若暂时停工无间断地持续到规定的时间，则承包商可通知工程师要求其同意在以后的 28天内继续实施工程，基于承包商的通知可能产生的后果是__。A．工程师可在接到通知的28天内，指示承包商继续施工 B．承包商日后收到继续施工指示以后，可以不再继续施工

C．工程师在接到通知的28天内没有给予继续施工的指示，则承包商可视为删减了被停工影响到的工程，并有权要求得到补偿

D．若在工程师接到通知的28天内，没有得到继续施工的许可，且暂时停工影响到“整个工程”，承包商可发出终止合同通知

E．若在工程师接到通知的28天内，没有得到继续施工的许可，则承包商可以自行开始施工

21、设备安装工程的工期与费用的关系为__。

A．直接费用随工期的缩短而减少，间接费用随工期的缩短而增加 B．直接费用随工期的缩短而增加，间接费用随工期的缩短而减少 C．直接费用和间接费用均随工期的缩短而增加 D．直接费用和间接费用均随工期的缩短而减少

22、设备质量要求和目标文件一般采用__方式，要便于检查、证实。A．定量 B．归档 C．半定量 D．保密

23、抵达买方边境港口或边境车站，且交完关税以后的价格是指__。A．抵岸价 B．到岸价 C．离岸价 D．合同价

24、以下几种说法中，错误的是__。A．信息收集是信息处理的第一个环节

B．只有经过加工的信息才能符合不同层次设备工程管理的要求 C．信息收集、加工、整理和存储的目的是传递信息 D．信息的计算机处理方式需要建立统一的数据库

25、设备工程索赔是指__。

A．设备工程合同当事人在履行合同中对并非由自己过错而发生的经济损失，依据法律规定或合同条款，要求对方当事人予以赔偿或补偿的法律行为

B．由于承包商未履行设备工程合同明示或默示义务，由业主向承包商提出的索赔

C．承包商由于非自身原因，因履行或未履行设备工程合同受到损失，而向业主要求赔偿

D．业主或承包商由于第三方违约行为或侵权事实，造成履行设备工程合同中实际损失，而向第三方要求赔偿

第二篇：新疆设备监理师合同管理：设备采购的评标报告考试题

新疆设备监理师合同管理：设备采购的评标报告考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、按子项目分解的资金使用计划，对各单位工程的建筑安装工程投资还需要进一步分解，在施工阶段一般可分解到__。A．分部工程 B．分部分项工程 C．安装工程 D．建筑工程

2、只取得《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》，而没有__的人员，既不能承担设备监理工程师的责任，也不享有相应的权利。A．注册 B．备案 C．审核 D．批准

3、国内供应设备的运输费用包括__。A．运输企业管理费 B．成套服务费 C．设备采购费 D．没备储藏费用

4、盈亏平衡把成本划分为__。A．固定成本、变化成本 B．土建成本、安装成本 C．静态成本、动态成本

D．工程建设成本、维修保养成本

5、下列不属于项目之间的关系的是__。A．互斥 B．互补 C．独立 D．层混

6、所谓建设项目，只在限定的投资、时间、质量等约束条件下，以形成__为明确目标的一次性任务。A．建筑产品 B．项目目标 C．设备工程 D．固定资产

7、组织设计方案的优化调整工作需从__开始。A．操作层设计 B．执行层设计 C．决策层设计

D．操作层的优化调整

8、在为开展好监理工作所制定的监理系列性文件中，__更侧重于解决监理工作“何时做，如何做”的问题。A．设备监理大纲 B．监理合同

C．设备监理规划

D．设备监理实施细则

9、设备工程合同管理的任务是__。A．推行项目法人责任制

B．全面提高设备工程管理水平C．防止不正当竞争

D．发展完善的设备监理行业

10、以下监理服务质量评价中，不属于定量评价的是__。A．对设备监理机构的人员结构和数量的评价

B．对被监理工程的质量、进度、投资目标的实现情况的评价

C．对与被监理工程有关的监理设备的评价和对监理取费费率的评价 D．业主(监理委托方)和承包商(被监理单位)的评价

11、采购计划可由雇主的项目采购经理或监理工程师负责编制，或者由承包商的有关人员负责编制，并提交__批准确认。A．雇主

B．监理工程师 C．原设计人员 D．设计单位

12、监理工程师对施工工艺过程质量控制的主要方式是__。A．现场检查 B．事故处理

C．检查自检资料 D．工序交接检查

13、设备监理工作是按照设备工程承包合同的要求，依据国家的技术规范、质量标准、经济参数、合同标准条件、有关政策和法规等对承包商的生产过程进行监督、控制、指导和协调，这表明设备监理具有__。A．规范性 B．专业性 C．公正性 D．独立性

14、履行设备工程监理合同时，因授权不明给第三方造成损失，由__承担责任。A．监理单位 B．业主

C．监理单位和业主 D．由监理单位连带

15、__的建立是项目信息管理的基础。A．信息流程体系 B．信息收集体系 C．信息编码体系 D．信息检察体系

16、履行期限不明确的，债务人可以__履行。A．按时 B．随时 C．立即 D．强制

17、功能按照__，可分为基本功能和辅助功能。A．重要程度 B．实用性 C．功能性质 D．用户需求

18、__方式的特点是由承包商既承担设备的制造、安装和调试工作，又从事工程管理总承包。这种形式可有效发挥承包商熟悉设备的制造、安装和调试工艺、快速组织各种力量、拥有相关设备的优势，促使设备的设计、制造、安装和调试企业不断优化方案，加强组织协调，确保制造、安装和调试进度与质量。A．以专业管理公司为主体的工程总承包

B．以设备制造、安装和调试为主体的工程总承包 C．设计—建造(E或设计—采购—建造(EP总承包 D．以设计为主体的工程总承包

19、《招标投标法》要求必须招标的项目是__。A．涉及秘密项目 B．使用专有技术项目 C．恢复建设项目

D．利用国际援助项目

20、在设备监理机构内部的组织协调方面，__应以主动工作方式为主。A．总监理工程师 B．总监理工程师代表 C．专业监理工程师 D．监理人员

21、质量管理体系认证合格标志，只能用于__。A．服务 B．宣传 C．证书上

D．具体的产品上

22、评审表述优劣的办法中，评标价法是以__为准。A．中标价 B．出产价 C．投标价 D．评标价

23、在双代号网络计划中，关键线路上的工作必然是__。A．最早开始时间大于等于最迟开始时间 B．最早开始时间小于等于最迟开始时间 C．最早开始时间等于最迟开始时间 D．最早开始时间与最迟开始时间无关

24、以下关于工程项目建设期贷款利息的说法中正确的是__。A．应列入安装企业财务费用 B．应列入设备购置费 C．应按复利计息

D．应列入基本预备费

25、与接收证书的颁发有所不同的是，履约证书的签发，无须__。A．取得设计单位同意 B．取得业主同意 C．经过工程师同意 D．承包商提出申请

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按__执行。A．原价格 B．新价格

C．原价和新价的平均价格 D．当地市场价格

2、在横道图比较法中完成任务量可用__表示。A．日资金消耗量 B．日完成劳动量 C．材料消耗量

D．实物工程量、劳动消耗量和工作量

3、设备监理工程师__，可避免工程拖期。A．适时下达开工令

B．指令承包商采用某种设备安装方案 C．提醒业主履行合同规定的职责 D．要求承包商采用某种运输工具 E．及时处理业主和承包商间的争端

4、在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制投资，下列合同价中最好采用__。

A．最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价 B．成本加固定百分比酬金确定的合同价 C．成本加固定金额确定的合同价 D．成本加奖罚确定的合同价

5、关于评标委员会的组成，《招标投标法》的规定有__。A．招标人依法组建评标委员会

B．评标委员会由招标人代表和投标人代表组成

C．经济、技术等方面的专家应当占评标委员总数的1/2 D．评标委员会的成员人数为5人以上的单数

E．特殊项目可以由招标人直接确定评标委员会中的经济、技术等方面的专家

6、合同鉴证应当审查的主要内容包括__。A．不真实、不合法的合同

B．不能及时鉴证，当事人不能等待的合同 C．申请材料不齐全，告知补正却没有补正的合同 D．其他依法能够补正的合同 E．合法、真实的合同

7、以下对风险的描述中，正确的是__。

A．风险是与人类活动相生相伴的，风险无所不在

B．风险是一种潜在的可能性，是一种客观存在，人们事前无法确认其在何时何地发生

C．工程中定义的风险也有积极的一面

D．事件或活动的后果与事前的预期偏离越大，风险就越大 E．就某一具体风险来说，它是绝对会发生的

8、__对于在安装、施工阶段业主方职责的说法是正确的。A．对设计方案进行选择、确定

B．将任命的业务代表和设备监理工程师以口头形式通知供应商

C．继续抓紧完成施工开始前未完成的工程用地征用手续以及移民等工作 D．负责项目的融资以保证工程项目的顺利实施

E．批准经设备监理工程师研究后提出建议开上报的工程延期报告

9、设备的形成过程一般可以分为：设计过程、采购过程、制造过程、安装过程、调试过程等，每个过程都是设备最终生产能力形成过程的一个子过程。其中，设备安装过程中的工作包括（）。A．设计 B．采购 C．加工 D．储运 E．试运行

10、当争端裁决委员会由3名成员组成时，应由__担任主席。A．雇主提名的成员 B．承包商提名的成员 C．双方共同指定的成员

D．双方与已经批准的两位成员共同协商任命的成员

11、下面的__是设备工程项目的内部信息。A．设计合同 B．采购合同 C．监理合同 D．材料价格 E．监理规划

12、设备工程设计过程进度控制就足通过设备工程设计__来控制设计工作进度。A．总进度计划

B．各设计单位的进度计划 C．主要部件图的进度计划 D．目标责任计划

13、合同签订的过程，是当事人双方相互协商并最后就各方的权利、义务达成一致意见的过程，签约是双方意志统一的表现。合同协议书由__签署后，合同即开始生效。

A．业主和供应商的法定代表人 B．业主和供应商的法定代表人正式授权委托的全权代表 C．业主和供应商

D．业主和供应商正式授权委托的全权代表

14、价款或报酬不明确的，依照《合同法》第61条的规定仍不能确定的，应当__。

A．宣告合同无效

B．按合同履行时的市场价格履行

C．按订立合同时合同签订地的市场价格履行 D．按订立合同时合同履行地的市场价格履行 E．执行政府定价或指导价的按照规定履行

15、设备工程投资是指设备工程所有相关活动中所发生的__之和。A．工程费用 B．全部费用 C．全寿命费用 D．设备费用

16、不能作为抵押物的财产是__。A．国有土地使用权 B．国有交通运输工具 C．债券 D．房屋

17、设备工程初步设计阶段需要完成__。A．编制通用设备技术任务书 B．确定设备的基本参数 C．编制设计概算

D．编制技术设计说明书 E．完成设计报批

18、__是受业主委托对设备形成各阶段进行监督和管理的相对独立第三方。A．业主代表 B．承包人

C．设备监理工程师 D．监理单位

19、有关投资偏差的纠偏对象，以下说法正确的有__。A．工程实施原因引起的投资偏差是纠偏的主要对象

B．业主原因和设计原因引起的投资偏差是纠偏的事要对象 C．在投资偏差的四种类型中，类型Ⅰ是纠偏的主要对象 D．在投资偏差的四种类型中，类型Ⅳ是纠偏的主要对象 E．确定纠偏对象时需要考虑偏差原因的发生频率和影响程度 20、社会保障费属于__。A．直接工程费 B．措施费 C．规费

D．企业管理费

21、一般管理组织(包括设备监理公司)，都是由下面几个基本功能部分组成，其中属于设备监理机构的是__。A．主要负责战略决策和经营决策的董事长、总经理和副总经理 B．负责事务管理的管理部门 C．负责具体业务管理的经营部门 D．进行具体经营活动的生产单位

22、在设备工程项目实施前对整个设备工程项目合同管理方案预先作出科学的安排和设计，属于__。A．设备工程总体规划 B．设备工程项目目标计划 C．设备工程合同的总体策划 D．设备工程合同的可行性研究

23、设备工程设计合同的内容中可不必包括的项目是__。A．订立合同依据的文件 B．设备交货的地点、方式 C．委托设计任务的内容、范围

D．委托人应提供的有关资料、文件等

24、制定质量方针、确定质量目标是__职责。A．管理者代表 B．管理者

C．最高管理者 D．执行管理者

25、自招标文件发出之日起投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于__日。A．10 B．15 C．20 D．30

第三篇：2015年上半年河南省设备监理师合同管理：评标方法试题

2015年上半年河南省设备监理师合同管理：评标方法试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、设备监理机构的设备工程项目信息管理制度所必须考虑的内容不包括__。A．信息流程 B．信息的概念

C．信息类别和信息清单

D．各部门在信息管理方面的责任规定

2、建筑工程合同如果无效，一般应采取__处理。A．返还财产 B．赔偿损失 C．作价补偿

D．追缴财产，收归国有

3、甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定明天带现金来，将手表取回。医院依据（）取得手表的占有。A．抵押权 B．质权 C．留置权 D．甲的保证

4、设备工程设计合同的设计人未按约定期限完成设计任务，委托方可以要求设计方__。

A．双倍返还定金 B．解除设计合同 C．支付法定违约金 D．减收设计费

5、关于设备储存价格以下说法正确的是__。

A．设备储存价格是指设备储存单位在设备储存过程中所支出的储存成本 B．由于工程变更所引起的设备储存价格的变更，业主不予以调整 C．设备储存价格不包括设备储存过程中所发生的利润和税金

D．由于设备储存单位承担的责任引起的设备储存价格的变动，业主不予以调整

6、流程图里面的决策用__表示。A．矩形 B．圆形 C．椭圆形 D．菱形

7、企业质量体系主要满足__的要求。A．所有各类合同 B．认证 C．顾客

D．认证与顾客

8、在搭接网络计划中，终点节点一般代表的意义为__。A．实际工期 B．虚拟工作 C．实际工作 D．计划工期

9、在我国，__通常是由投资方派代表组成的，全面负责项目筹资、项目建设、生产经营、归还贷款和债券本息并承担投资风险企业法人或社会组织。A．业主 B．监理人 C．委托人 D．代理人

10、以下对风险的描述中，错误的是__。

A．纯风险是指会造成损失、也有潜在收益的风险

B．纯风险的特点是重复性强，出现概率比较容易为人们所预测

C．可管理的风险是指可以预测，并可采取相应措施加以控制的风险

D．风险能否管理，取决于风险不确定性是否可以消除以及活动主体的风险管理水平

11、对于寿命期相等的互斥方案，在已知ic情况下，可以使用的项目比选方法是__。

A．计算NPV取大者 B．计算IRR取大者 C．计算△IRR比选 D．计算Pt取大者

12、设备监理单位的服务对象是__。A．项目法人和承建商 B．项目法人 C．承建商

D．政府管理部门

13、设备工程采购最常用的招标形式是__。A．公开招标 B．邀请招标

C．询价—报价—签订合同 D．直接订购

14、在评标方法中，合理低标价法适用于__。A．初步评审 B．详细评审 C．商务评审 D．符合性评审

15、保证项目能够满足原来设定的各种要求的管理工作，这指的是__。A．项目范围管理 B．项目沟通管理 C．项目采购管理 D．项目质量管理

16、在某设备安装工程网络计划中，已知工作N的总时差和自由时差分别为7d和4d，设备监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5d，说明此时工作N的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟__。A．1d，但不影响总工期 B．4d，并使总工期延长2d C．3d，影响工期1d D．5d，影响工期1d

17、流动资产的变现时间是____ A：一年内 B：二年内 C：五年内

D：一年或超过一年的一个营业时期内

18、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的4d变为—3d，说明工作M的实际进度__。A．拖后7d，影响工期3d B．拖后7d，影响工期4d C．拖后4d，影响工期3d D．拖后3d，影响工期3d

19、从组成母体的若干分批中抽取一定数量的分批，然后再从每一分批中随机抽取一定数量的样本是__。A．系统抽样法 B．二次抽样法 C．分层抽样法

D．单纯随机抽样法

20、当争端裁决委员会由3名成员组成时，应由__担任主席。A．雇主提名的成员 B．承包商提名的成员 C．双方共同指定的成员

D．双方与已经批准的两位成员共同协商任命的成员

21、采用综合评分法评标时，以__的投标人为中标人。A．报价最低标书 B．报价最高标书

C．报价接近标底标书 D．最佳标书

22、设备安装承包商施工网络计划的计划工期必须满足__的要求。A．计算工期

B．网络计划终点节点的最早完成时间 C．合同规定的工期

D．网络计划中关键线路上工作的总持续时间

23、债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，__。A．须经对方同意

B．无须经对方同意，但应通知对方 C．无须经对方同意，也不必通知对方 D．须经对方同意，但要办理公证

24、合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后，如果一方当事人不履行裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向__申请执行。A．人民政府 B．人民法院 C．仲裁委员会 D．政府机关

25、设备预验收的必备条件考核的基本条件不包括__。A．成套设备的几何精度和定位精度要达到合格证书的要求 B．单机的几何精度和定位精度要达到合格证书的要求 C．试件精度和工艺验证参数要达到合同技术协议的要求 D．预验收必须的技术文件基本齐全

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、关于进口标准设备的结算，下列说法正确的有__。A．广泛使用不可撤销信用证

B．首次合同付款为合同总价的90% C．预付合同总价的10%～20% D．最终合同付款尾款一般为合同总价的10% E．若延期付款，期限为15天

2、监理工程师在设备安装准备阶段的主要工作内容不包括__。A．编制设备安装阶段进度控制监理工作细则 B．及时进行安装工程计量验收 C．检查被安装的设备到货情况

D．协调业主、建筑施工单位、设备供应单位、设备安装单位等参与单位的工作关系

3、质押可以分为__。A．动产质押 B．权利质押 C．资产质押 D．货物质押 E．资本质押

4、在试行的全过程中，若试车中出现异常，监理工程师应采取的措施是__。A．责令制造单位返工 B．返修

C．分析原因并指令安装单位采取相应措施 D．责令发出暂停试车指令

5、设备工程进度控制的意义主要在于__。A．可及时发挥投资效益 B．有利于保证施工质量 C．有利于合理地控制投资

D．有益于维持国家良好的经济秩序 E．可为业主带来良好的经济效益

6、变异系数Cu的值等于__。A．样本标准差与中位数之比 B．样本标准差与平均值之比 C．总体标准差与中位数之比 D．总体标准差与平均值之比

7、业主希望进一步就合同内容与投标者进行谈判的原因往往足__。

A．通过谈判与该设备承包商代表和有关技术人员接触，进一步确信该设备承包商确有实力，能令人满意地圆满实施设备合同所规定的设备和服务

B．国内采购设备时，业主可能提出要求投标者降价，在双方自愿的基础上就价格进行调整

C．争取合理的合同价格

D．争取尽可能地改善合同条款

8、雇主应当于__规定的时间内，给予承包商进入和占用现场所有部分的权利。A．中标函 B．投标书附录 C．资料表 D．通用条件

9、在工程网络计划执行中，如果某项非关键工作实际进度拖延时间，超过其总时差，则__。A．工期会变化 B．工期不会变化

C．不会影响其后续工作

D．工期不会变化且不会影响其后续工作

10、在下列设计方案技术经济分析方法中，适用于具有不同寿命期的设计方案比较的方法是__。A．费用年值法 B．净现值法 C．净年值法 D．费用现值法 E．内部收益率法

11、__也会有项目，项目的实施一般总是需要各职能部门的共同配合，共同完成。A．职能型组织结构 B．功能型组织结构 C．矩阵型组织结构 D．直线型组织结构

12、合同法的基本原则有__。A．权责统一原则 B．平等、自愿原则 C．公平、诚实信用原则

D．遵守法律、维护社会公共利益的原则

E．依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

13、以下各项对赔偿协商阐述正确的是__。

A．业主就承包商提请索赔的事项同意赔偿或补偿后，双方还可就具体赔偿金额或补偿方式进行协商，进而达成协议

B．在实际索赔过程中，由于业主和承包商对索赔事由、损失事实以及索赔依据等认定出于不同的角度，双方认定的结果可能存在一些差异，有时出现较大差异，这就必然阻碍索赔结果的形成，因此，工程师应及时裁决 C．双方当事人就索赔结果存在较大争议的，可以分项、渐次协商解决，通过双方共同努力，最终解决索赔争议

D．业主和承包商是对立的双方，不可能双方协商达成赔偿协议，仲裁是解决索赔争议的首选方式

E．业主和承包商一方或双方不接受工程师同意赔偿的决定，致使索赔争议仍然未能解决的，业主和承包商可以根据仲裁协议，将索赔争议提交双方指定的仲裁委员会裁决

14、因__发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。A．保管合同 B．运输合同 C．买卖合同

D．加工承揽合同 E．租赁合同

15、当事人对合同变更的内容约定不明确的，__。A．推定为未变更 B．认定为已变更

C．按合同内容约定不明处理 D．约定不明的内容无效

16、下列属于行为的是__。A．专有技术 B．施工 C．技术 D．财产

17、设备工程调试过程分别以__三个阶段作为该过程进度控制的目标。A．单体设备调试

B．整个设备系统试运转 C．性能保证试验 D．可靠性试验 E．合格性检验

18、设备监理工程师的职业道德中“公正性”包括__。A．在提供职业资讯、评审或决策时不偏不倚 B．接受对社会的职业责任

C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突 D．在任何时候，维护职业的尊严、名誉和荣誉 E．不接受可能导致判断不公的报酬

19、下列属于合同文件中一般包括的内容有__。A．合同协议书 B．中标函 C．投标函

D．本合同条件 E．保险文件

20、履行方式不明确的，依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的，应当__。

A．宣告合同无效 B．按照有利于债务人的方式履行 C．按照有利于债权人的方式履行

D．按照有利于实现合同目的的方式履行

21、中小型设备工程设计可进行两阶段设计，即__。A．初步设计 B．技术设计

C．施工组织设计 D．施工方案设计 E．工作图设计

22、我国现行设备安装工程费用中，应计入业主管理费的项目费用有__。A．开办费 B．租赁费 C．脚手架费 D．经费

E．住房公积金

23、新黄皮书中规定的有关争议应通过国际仲裁对其作出最终解决的内容有__。A．仲裁应以合同规定的交流语言进行 B．解决不了的争议研究后将不再讨论 C．争议应根据国际商会仲裁规则最终解决 D．争吵对于争议的解决也会起到一定的作用

E．争议应由按照上述规则任命的三位仲裁委员解决

24、投资控制信息是指与投资控制有关的各种信息，包括__。A．项目投资估算 B．施工图预算 C．意外风险

D．工程款支付情况 E．合同价格

25、对业主而言，采购过程包括__。A．编制采购计划 B．编制评审采购规范

C．选择供应商并进行技术谈判 D．签订采购合同 E．入厂检验

第四篇：工程合同管理之设备采购招标评标办法

工程合同管理之设备采购招标评标办法 在工程合同管理中材料、设备供货评标的特点是，不仅要看报价的高低，还要考虑招标人在货物运抵现场过程中可能要支付的其他费用，以及设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、管理费用的多少。购如果投标人的设备报价较低但运营费用很高时，仍不符合以最合理价格采购的原则。货物采购评标，一般采用评标价法或综合评分法，也可以将二者结合使用。

(一)评标价法

以货币价格作为评价指标的评标价法，依据标的性质不同可以分为以下几类比较方法。

1、最低投标价法

2、综合评标价法

以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。采购机组、车辆等大型设备时，较多采用这种方法。投标报价之外还需考虑的因素通常包括：

(1)运输费用。

(2)交货期。

(3)付款条件。

(4)零配件和售后服务。

(5)设备性能、生产能力。

将以上各项评审价格加到报价上去后，累计金额即为该标书的评标价。

3、以设备寿命周期成本为基础的评标价法

采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期(短于实际寿命期)，然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年

限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。计算各项费用和残值时，都应按招标文件规定的贴现率折算成净现值。

这种方法是在综合评标价的基础上，进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格。这些以贴现值计算的费用包括：

(1)估算寿命期内所需的燃料消耗费;

(2)估算寿命期内所需备件及维修费用;

(3)估算寿命期残值。

(二)综合评分法

按预先确定的评分标准，分别对各投标书的报价和各种服务进行评审记分

1、评审记分内容

主要内容包括：投标价格;运输费、保险费和其他费用的合理性;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件影响;备件价格和售后服务;设备的性能、质量、生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

2、评审要素的分值分配

评审要素确定后，应依据采购标的物的性质、特点，以及各要素对总投资的影响程度划分权重和记分标准，既不能等同对待，也不应一概而论。下表是世界银行贷款项目通常采用的分配比例，以供参考。

综合记分法的优点是：简便易行，评标考虑要素较为全面，可以将难以用金额表示的某些要素量化后加以比较。缺点是：各评标委员独自给分，对评标人的水平和知识面要求高，否则主观随意性大。投标人提供的设备型号各异，难以合理确定不同技术性能的相关分值差异。

第五篇：2015年青海省注册监理师：建设工程材料设备采购合同管理试题

2015年青海省注册监理师：建设工程材料设备采购合同管

理试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在图3-40所示双代号时标网络计划中，如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。A： B：1 C：2 D：3 E：自我评定

2、下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是__。A．合同执行中承包方承担主要风险 B．适合于工期在1年内的工程

C．要求初步设计已完成并可以估算出工程量 D．合同总价在合同约定的风险范围内不可调整

3、对于不合格的施工作业人员__有权要求承包单位予以撤换。A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．资质管理部门 D．监理员

4、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

5、业主对分包合同的管理主要表现为。A：对分包商发布指令 B：对分包工程的批准 C：向分包商支付工程款 D：审查分包商的资质 E：专业监理

6、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。A．施工图设计 B．设备调查 C．勘察成果

D．建筑材料配置

7、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于。A：职务代理 B：指定代理 C：法定代理 D：委托代理 E：专业监理

8、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为。

A：2009年10月6日 B：2009年10月25日 C：2009年10月27日 D：2009年10月28日 E：专业监理

9、当采用非匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线起点落在计划横道线起点的右侧，则二者之间的差距表示工作。A：实际早开工的时间 B：实际晚开工的时间 C：超额完成的工作量 D：拖欠的工作量 E：自我评定

10、根据施工合同示范文本规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承担。A：发包人 B：承包人

C：监理工程师

D：发包人与承包人共同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、针对确认不需专业处理的质量缺陷，应能保证它不构成对工程安全的危害，并满足安全和使用要求，并必须征得的同意。A：监理单位 B：施工单位 C：设计单位

D：设计单位和建设单位 E：工程变更单

12、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术(经济)方案至少应进行__个方案的比选。A．2 B．3 C．4 D．5

14、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致

B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主

15、项目总工期允许拖延的时间有限，则以作为规定工期进行网络计划调整。A：总工期

B：总工期加上拖延的时间 C：总工期的限制时间 D：总工期减拖延时间 E：自我评定

16、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是。

A：设计标准不得高于国家规范的强制性要求 B：技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要 C：施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D：方案设计文件应满足编制工程预算的要求 E：专业监理

17、公证员对公司的审查是采取__。A．全面审查 B．部分审查 C．重点审查 D．筛选审查

18、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的。A：自愿原则 B：公平合理原则

C：依法独立进行原则 D：一裁终局原则 E：专业监理

19、依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的。A：三分之一 B：三分之二 C：四分之一 D：一半

E：工程保险金 20、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当。

A：编制工程设计作业进度计划 B：审查设计进度计划的合理性和可行性 C：检查工程设计人员的专业构成情况 D：编制工程设计阶段进度计划 E：自我评定

21、合同解除生效后，合同约定的条款仍然有效。A：专用条件 B：通用条件 C：协议书

D：有关结算、清理 E：工程保险金

22、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为。A：已经成立

B：完备形式后成立 C：效力待定 D：未成立 E：专业监理

23、对施工过程的质量监控，必须以__为基础。A．设置质量控制点 B．工程质量预控 C．工序质量控制 D．质量监督检查

24、施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是。A：费用索赔申请表 B：工程款支付申请表 C：费用索赔意向表 D：工程款支付证书 E：工程保险金

25、依据有关“建筑工程—切险”的规定，下列描述中正确的是。A：投保人和被保险人是保险合同的当事人

B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D：保险合同的有效期至工程保险期满为止 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、政府审核企业提交的项目申请报告，主要从等方面进行核准。A：提高财务收益 B：保障公共利益 C：保护生态环境 D：预测市场前景 E：维护经济安全

2、某工程双代号网络计划如下图所示，工作C的后续工作有。A：工作J B：工作H C：工作I D：工作K E：工作L

3、下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是。A：建设工程勘察合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：工程施工承包合同 D：建设工程施工合同 E：施工分包合同

4、设计合同示范文本中规定的设计人的责任有__。A．参加工程验收工作

B．解决施工中出现的设计问题

C．为施工承包人提供设计依据的基础资料 D．组织施工招标工作

E．在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底

5、对建设工程质量进行全方位控制，包括对进行控制。A：建设工程所有工程内容的质量 B：建设工程各个阶段工作的质量 C：建设工程质量目标的所有内容

D：建设工程投资、进度、质量目标的协调与平衡 E：影响建设工程质量目标的所有因素

6、自由时差的特点是。

A：独立的，利用了不影响其他工作的开工时间 B：本工作时差，及时使用过期作废 C：非关键线路上自由时差一定为零 D：它为全线路所共有

E：自由时差一定小于等于总时差

7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有。A：中标通知书一合同协议书一合同专用条款 B：中标通知书一投标书一合同通用条款

C：履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单 D：投标书一合同专用条款一标准规范 E：图纸一合同专用条款一工程量清单8、9、建设工程项目参建各方依法订立的合同都要有明确的__条款。A．公证机关 B．质量要求 C．履约担保 D．违约责任 E．法律依据

10、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有等。A：选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B：竞争的激烈程度相对较差 C：招标时间长 D：招标费用高 E：评标工作量较大

11、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

12、分部分项工程进度计划经常针对工程。A：基础土方工程 B：大体积混凝土工程

C：大面积预制构件吊装工程 D：复杂的基础加固工程 E：大型桩基工程

13、监理工程师对分包商的现场工作进行监督检查的重点主要包括（）。A．分包商工地会议

B．分包商的设备使用情况 C．分包商的施工人员情况

D．实施工程的质量是否符合工程承包合同规定的标准 E．分包商的施工进度情况

14、按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为__阶段。A．招标准备 B．设计招标 C．招标投标 D．施工招标 E．决标成交

15、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

16、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师可批准承包商合理的利润索赔的情况有__。

A．业主提前占用工程 B．对竣工检验的干扰

C．非承包原因检验导致施工的延误 D．其他承包人的干扰 E．不可预见的外界条件

17、投资估算是建设工程的投资控制目标。A：技术设计 B：设计方案选择 C：初步设计 D：施工图设计 E：承包合同价

18、建设工程监理规划编写的依据包括__。A．基本构成内容应当力求统一 B．具体内容应具有针对性

C．监理规划应当遵循建设工程的运行规律 D．监理规划一般应以实施阶段统一编写 E．表达方式旅游活动格式化、标准化

19、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有。

A：该担保方式是抵押 B：该担保方式是质押 C：双方应当办理登记

D：汇票仍由施工企业保管

E：施工企业应当将汇票交付债权人

20、下列关于监理规划的说法中，正确的有。A：监理规划的表述方式不应该格式化、标准化 B：内容应具有针对性、指导性和可操作性 C：应由总监理工程师组织编制

D：监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分 E：应把握工程项目运行脉搏

21、建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控。施工质量记录资料包括。

A：施工现场质量管理检查记录资料 B：各种工程合同文件 C：工程材料质量证明资料 D：施工单位质量自检资料 E：各种设计文件

22、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成丁程量清单所列项目的全部费用，包括__。

A．分部分项工程费 B．措施项目费 C．规费 D．税金 E．预留金

23、建筑安装工程费构成中，属于企业管理费的有。A：管理人员工资 B：工具用具使用费 C：加班加点工资 D：财务费 E：劳动保护费

24、选择一个合格的供货厂商，是向厂家订购设备质量控制工作的首要环节。对供货厂商进行初选的内容有。A：企业性质

B：供货厂商的资质 C：设备供货能力

D：过去几年的资金平衡表和资产负债表 E：检验检测手段及试验室资质

25、竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，包括__。A．工程造价比较分析 B．竣工财务决算报表 C．竣工工程平面示意图 D．施工方案技术经济分析 E．竣工财务决算说明书