围墙施工组织2

第一篇：围墙施工组织2

围墙施工方案范本： 第一章工程概况

本工程为XXX围墙新建工程，其中有砖砌铁艺围墙1979m，彩钢板临时围墙1538m。砖砌铁艺围墙采用100厚碎石垫层，300厚C20混凝土地梁上部设240*240围梁，间距6m设砖柱，砖底圈梁490*490，顶设720*720混凝土盖板，柱间设铸铁围栏内嵌三一标志，外立面贴米白色文化石，每隔36m设变形缝一道，（在侧面）内填沥青麻丝。彩钢板临时围墙采用300*300*300 C20混凝土柱墩，48*3.5焊管立柱背设斜撑间距3m，50*3角钢内衬，0.325单层彩钢板封面。施工方为XX工程有限公司，监理单位为XX建设监理咨询有限公司。

第二章 施工计划

1、确定先施工砖砌铁艺围墙后施工彩钢板临时围墙：前面的单元分项施工结束后，立刻展开下一个施工单元，并清理建筑垃圾，立即组织车辆将垃圾外运出厂区，后面紧跟技术人员放线抄平，定位墙身，砌体工程紧随其后。

2、结构施工：钢筋集中加工，原位绑扎，模板采用竹胶板模板，木支撑。混凝土现场搅拌，翻斗车运送至现场进行浇筑。

3、时间计划：施工工期为60天。

第三章施工准备

1、测量放线，依据原有围墙的轴线位置及标高，确定本工程的位置。

2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图，做好设计交底和图纸会审工作。

3、对施工技术人员和操作工人组织培训学习，进行分级交底。

4、编制施工进度控制实施细则，分解工程进度控制目标，明确各自职责，确保工期。

5、编制工程质量实施细则，确定质量控制点，分解施工质量目标，建立施工质量保证体系，对特殊部位如测量放线等编制作业指导书。

第四章主要项目施工方法及技术措施

一、基础工程

1、施工工艺

场地平整→定位放线→基槽开挖→支设模板→浇筑砼条形基础→检查验收→拆除模板→回填土→防潮层→基础结构验收。①其中：土方开挖工序如下：

定位测量——埋设轴线引桩——撒出开挖线——人工挖土——地基验槽——地基异常处理——进入下道工序。

2、施工要点

1）土方开挖过程中土量，在现场附近就近堆放，以用于回填。

2）开挖过程中，测量人员随时抄平，在坑壁上钉上标高控制桩，以便随时掌握开挖深度，防止超挖。

3）挖土时，应提前探明地下管线的分布情况，做好妥善处理。

4）土方施工中，应注意施工机械的安全使用，进场前进行检修。开挖时挖掘机工作范围内不准进行其他作业，装土时，汽车驾驶员应离开驾驶室，车箱内有人时严禁装土。

②本工程为C20的混凝土。待基础轴线尺寸，基底标高经验收合格办完隐检手续后，测放人员及时标定400mm厚砼上皮的标高控制线。砼浇筑前先检查垫层的尺寸及形状是否正确、模板支撑是否牢固。浇筑垫层砼时，派专人随时抽查商品砼的质量情况。砼表面用刮杠刮平，随后用木抹子搓平压光，施工过程中要及时取样，留好试块。③土方回填

基础工程完工后，经质检站验收合格后，再进行土方回填.1）工艺流程

基层清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平→验收。2）施工方法

填土前应将基槽底垃圾等杂物清理干净。基础回填前，必须清理到基础底面标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

检验回填土内有无杂物，粒径是否符合规定，含水量是否在控制的范围内。如含水量偏高，可采用翻松、晾晒和均匀掺入干土等措施；如遇回填土的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。

填土全部完成后，应进行表面拉线找平，对超过设计标高的地方，及时依线铲平，低于设计标高的地方补土夯实。3）质量标准

主控项目：标高偏差允许值－30mm，分层压实系数符合设计要求。

一般项目：回填的土料，必须符合设计或施工规范的规定，分层厚度及含水量符合设计或施工规范的规定，表面平整度允许偏差不大于20mm。

二、围墙工程 放线→支模→浇捣砼基座→养护、拆模→砌砖柱→安装及固定铁艺栏杆（1）基础垫层砼

基础砼施工时必须将砼垫层和表面清理干净，无积水，不得有泥土落入槽内，侧模板支撑在基坑壁上时需注意加固的稳定，不得将模板支撑杆直接支撑在土壁上，支撑下口必须加垫板支撑在密实土层上，以防止浇筑砼时因支撑不牢而发生跑模。基础梁模板，可采用斜撑加对撑方式加固，梁体上口专门制作的卡口钢筋或角钢应限制其宽度。基础砼浇筑时，不留置施工缝。（2）砖基础

砖基础施工前，基础梁侧回填土时，应避免将土散落在基础梁上，如有应将基础梁上口清理干净，弹出砖基础的中线和边线，上铺一层水泥砂浆，对基础梁上口墙体部位有局部不平整的地方进行找平，然后铺砖砌墙。也可将砖基础砌筑完成后，再回填土，保持砖基础砌筑阶段原砼表面的洁净，使砌筑质量得到更进一步保证。

三、主体结构工程

1、墙体工程 本工程砌筑材料： 墙体用砖：砌筑材料：

采用MU10水泥混凝，M7.5水泥砂浆砌筑，外贴米白色文化石（1）砌筑工程所用材料必须先试验后使用，严禁用不合格的材料。

（2）砌筑砂浆：砂浆品种，标号必须符合设计要求，黄砂不得含有杂物，采用自来水，黄砂杂质含量控制在低于3％的范围以内。（3）施工准备，砌筑前砖或砌块必须用水湿透，但不能过湿或湿润不匀现场。（4）砌筑前必须先将基层表面的砂浆杂物清理干净，并浇水湿润，同时应试摆；砌筑前，应按图纸设计要求预留洞口管道及预埋件。

（5）应严格按砖砌工程施工规范操作，根据层高、窗台及窗顶高度计算出该层砖的皮数，灰缝厚度等数据，在施工部位弹出墙身轴线，立好皮数杆，控制好灰缝厚度，以控制砌筑高度，并用七分砖或小规格砌块配合整砖砌筑转角和墙端部，以达错缝的目的。

（6）砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干净、浇水湿润，并应填实砂浆，保持灰缝平直。

（7）补砌墙体时，应检查拉结筋的锈蚀情况，如锈蚀较重的，必须用钢丝刷等工具除锈后，方可砌筑隐蔽。

（8）按规范要求做砂浆试块，并按期试验。（9）内、外脚手架采用移动式临时脚手架。施工要点：

安装铁艺围墙前一定要确保砼支座成形，预埋件位置是否正确，成品铁艺在运输中也要注意，勿强压变形及歪曲，在安装时安放位置在轴线上，且需固定稳固。

2、钢筋工程 1.2.1钢筋加工

A、钢筋在现场钢筋加工房（见施工总平面布置图）集中加工，制做时应注意钢筋的形状正确，平面上无翘曲不平现象；钢筋末端弯钩的净空不小于钢筋直径的2.5倍；钢筋弯曲点处不得有裂缝，为此对Ⅱ级以上的钢筋不能弯过头再弯回来；钢筋加工成型后允许偏差为：±10mm，箍筋边长±5mm。B、每批进场钢材要按规定进行机械性能试验，合格后方能进行加工和绑扎。送检必须见证取样，否则不能作为送检试件。对进场的及制作好的成型钢筋必须按规格，分部位进行挂牌堆放。钢筋堆放要垫起，以防锈蚀。B、钢筋连接采用绑扎连接，C、8.1.3.2绑扎前应做好准备工作，即用料表核对成品钢筋是否与料表相符；准备所需的钢筋垫块；在绑扎现场画出钢筋位置线。

B、绑扎筏板基础钢筋时，上下两层钢筋交叉应每点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字型，以免网片歪斜变形。筏板基础上层钢筋用钢筋马凳支设。

C、钢筋保护层采用1：1水泥砂浆制作垫块来保证。垫块的厚度要与保护层的要求尺寸相一致。3模板工程

采用定型组合钢模板，模板应有足够的强度和刚度，模板进厂后应按规格型号分类堆放整齐，堆放高度不超过1.5m。

模板使用前应清理整平，并刷脱模剂，拆模后要及时堆放到指定地点。模板安装时如不赶模数，配以少量木模，木模表面要刨光，钢、木模之间要连接牢固、平整，防止混凝土施工完毕后现凸凹现象。

模板安装好后要进行投点找正，保证模板位置的准确及垂直度和表面平整度，确定无问题要及时地进行固定（采取拉顶的方法来保证）。

模板拆模时间，侧模混凝土强度能保证构件不变形，棱角完整时方可拆除，预留孔洞的内模，在混凝土强度能保证构件和孔洞表面不发生坍陷和裂缝后，方可拆除；承生模板的拆模时间要严格规范要求控制。4混凝土工程 1.4.1混凝土供应

现场设置一台JGZ350型砼搅拌机进行搅拌，并用机动翻斗车运至浇筑地点。1.4.2砼的浇筑、振捣

基础砼均一次性浇筑，不设施工缝。施工过程中，要注意浇筑速度、厚度。振捣砼时，每一振点的振捣延续时间，应使砼表面呈现浮浆和无气泡产生。当采用插入式振捣器时，应避免碰撞钢筋、模板等；振捣器插入下层砼内的深度应不小于50mm。采用表面振动器时，其移动间距应保证振动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。

在下雨天浇筑施工时，砼浇完毕后要有遮盖措施，以防雨水冲走泥浆影响砼质量。1.4.3砼的养护和试验

砼浇筑完毕后，应在12小时以内对砼加以覆盖和浇水；砼的浇水养护的时间，对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的砼，不得少于7d，对掺用外加剂或有抗渗性要求的砼，不得少于14d；浇水次数应能保持砼处于润湿状态；砼的养护用水应与拌制用水相同。1.4.4砼的运输和浇筑

基础浇筑砼用机动翻斗车运至现场。拌好的砼运到现场时，应及时浇灌，避免出现施工缝。5养护

用塑料布或草帘覆盖潮湿养护，部分喷洒养护液。6架子工程

1.6.1为确保施工互不干扰，要求外脚手架满足施工要求 1.6.2材料要求

脚手架使用?48mm，壁厚3.5mm钢管，有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管严禁使用；

扣件必须使用合格的玛钢扣件，且取得产吕合格证，当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm；

木脚手板应用松木或杉木制作，厚度不宜小于50mm，脚手板两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各箍两道。1.6.3外架的拆除

A、拆除顺序应逐层由上而下进行，严禁上下同时作业；

B、所有连墙件应随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；

C、当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度（约6.5米），应先在适当位置搭设临时抛撑加固，后拆连墙件； 1.6.4脚手架允许偏差

随时校正杆件的垂直和水平偏差，以免偏差过大。A、立杆的垂直偏差、全高偏斜不大于100mm； B、同一排大横杆的水平偏差不在感动50mm。7脚手架支搭的其它要求：

A、支搭过程中操作人员必须系挂安全带；

B、上下横杆的接长位置错开布置在不同的立杆纵距中，与相临立杆的距离不大于500mm；

C、小横杆贴近立杆，搭于横杆之上，用直角扣件扣紧； 8砌体工程 1.8.1砌砖施工 材料要求：

A、砖：品种、强度等级必须符合设计要求，并有出厂合格证或试验单。B、水泥：水泥品种与标号应根据砌体部位所下环境选择。C、砂子：中砂。作业条件：

A、按设计弹出围墙轴线。

B、按标高立好皮数杆，皮数杆的间距以20m为标准。砌筑要点：

A、砖浇水：粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，以水浸入砖四边50mm为宜，含水率为12%。

B、砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量化，计量精度水泥为±2%，砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5分钟。C、砂浆：应满足下列要求：

D、经过标准养护28小时硬化后应达到设计规定的强度。

E、砂浆在运输和使用时，不得产生泌水、分层、离析等现象，要保证砂浆组分的均匀性。作业条件：

A、现场存放的砖场地应夯实，平整，不积水，码放应整齐。装运过程轻拿轻放，避免损坏，应尽量减少二次倒运。

B、根据墙体尺寸和砌块规格，妥善安排砌排砌筑平面排列设计，尽可能地减少现场切割量。C、外墙角处，砌块应分皮咬嗟，交错搭砌。

D、砌体的水平灰缝厚度一般为8-12mm；垂直灰缝宽度一般为8-12mm。

四、油漆工程

铁艺围墙一定要做好防腐防锈工程。所以在油漆及电焊工施工时一定要对每个死角和缝隙都要谨慎处理。刷防锈漆一道，银粉漆两道。刷漆前必须将漆搅拌均匀（以防在存放期中颜料沉淀），并调到适当粘度，一般以经验判断：即用毛刷沾漆提起后，每分针自然流滴30－50滴/分为宜。少沾多刷，从上而下，从左至右、先里后外，先斜后直、先难后易、纵横涂刷。最后一遍涂刷时还应注意：对于垂直的表面应由上而下进行；对于水平表面应按光线照射方向进行。

第五章铸铁栏杆安装工程主要施工方法 第一节 进场质量检验

1、栏杆进场后，组织建设单位相关人员进行验收，查验合格证等证件，检查几何尺寸是否准确，对不符合质量要求的产品严禁入场。

2、检查沥青漆的涂刷质量，是否有漏刷或喷刷遍数不符合要求。第二节 安装方法

清理压顶上面的杂物，校验尺寸，将铸铁围栏安装在压顶上面固定牢固，用细石混凝土灌缝。

第六章工期计划与工期保证措施 第一节 工期计划安排

铁艺围墙及临时围墙计划定于3月26日开始，于5月24日结束，计划工期60天。

第二节 工期保证总体措施

1、组织措施： a、有力的指挥体系：

由具有丰富施工经验的项目经理负责本工程的施工管理，同时配足专业施工技术管理人员组建坚强有力的项目部，明确职责，严格岗位责任，各司其职，各负其责，既保证项目经理的领导权威性，又注意发挥各职能部门的主观能动性，齐心协力做好工作。b、优秀的施工队伍：

信誉好、素质高的劳务分保队伍是保证工程按期完成的基本条件之一，选择考察认定的从事过类似工程施工，素质高、信誉好、作风硬的进行本工程的施工，确保工程按计划进行。

2、物质措施：

a、采用先进的水平运输机械：现场投入3台机动翻斗车车，负责现场材料水平运输。以加快施工进度。

b、应急措施，考虑在先：利用消防水池和地下井蓄水，确保突然停水时施工的正常运转。提高材料紧缺时的储备串换能力，保证现场材料的及时供应。

第七章质量保证措施

1、物资检验规定

对所有进场的原材料、半成品组织检查验收，建立台帐。

对需要做复试的原材料，如：水泥、钢材、钢筋、砂石料、各种附加剂、焊条、焊剂、防水材料等，必须按照规定及时取样试验，并将试验报告向监理报验。

2、过程检验及报验规定

严格执行国家现行规范、标准及企业的各项规定，严格按照设计要求组织施工。每个分项工程（工序）开工之前，分严格按工艺标准要求对操作班组进行技术、质量交底。

工程施工实行“三检制”，应认真抓好班组的自检工作，设立专职质检员，督促班组的自检及填写自检记录。

3、分部分项（工序）工程完成后，组织自检和工序间的交接检查，不合格的分项或工序，不经返修合格不得进行下道工序的施工。

分项工程或工序达到合格后填好报验单报监理和主任工程师复查验收，报验单附自检、交接检记录、隐蔽记录、预检记录、质量评定等资料。

严格按照“三检制”组织检查各道工序的施工质量。做到检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。真正做到严格控制工序质量，不合格的工序不移交。

4、质检人员必须严格控制施工过程中的质量，在施工过程中严格把关，不得隐瞒施工中的质量问题，并督促操作者及时整改。

第八章文明施工保证措施

1、文明施工创建标准和争创目标

本工程安全文明管理目标：以文明施工管理确保文明施工秩序。按照赤水市建筑工程施工现场“文明工地”评定标准进行管理。力争本工程再创《施工现场文明工地》。根据有关文明工地建设标准，我们具体做到：无重大工伤事故；施工现场人行畅通，施工区域与非施工区域严格分隔；现场设置文明施工牌，管理人员佩卡上岗；生活设施清洁文明。

2、现场设施规定 2.1、卫生管理

（1）不带泥沙出场，并做到沿途不遗不撒。

（2）施工现场经常保持整洁卫生。道路平整、坚实、畅通，并有排水设施。（3）食堂有专人主管卫生工作，严格执行食品卫生法等有关制度。（4）饮用水保证开水供应，饮水器具卫生。（5）现场的厕所有专人保洁。2.2、污染控制（1）大气污染

施工垃圾搭设封闭临时专用垃圾道或采用容器吊运,严禁随意凌空抛散,垃圾及时清运,适量洒水,减少扬尘。

水泥等粉细散装材料，采取室内（或封闭）存放或 严密遮盖，卸运时采取有效措施，减少扬尘。

现场的临时道路地面做硬化处理，防止道路扬尘。在现场设置搅拌设备时，安设挡尘装置。（2）水污染

1)进行混凝土、砂浆等搅拌作业的现场，设置沉淀池，使清洗机械和运输车的废水经沉淀后排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。

2)控制施工产生的污水流向，防止漫沿，并在合理的位置设置沉淀池，经沉淀后排入污水管线，严禁流出施工区域，污染环境。

3)现场存放油料的库房进行防渗漏处理，储存和使用都采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染水体。（3）噪声污染

1)施工现场遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）制定降噪的相应制度和措施。

2)进行强噪声、大震动作业时，严格控制作业时间。必须昼夜连续作业的，采取降噪减震措施，作好周围群众工作，并报有关环保单位备案后施工 2.3、场容场貌管理

（1）按照要求实行封闭施工，施工区域围栏围护，大门设置门卫，闲杂人员一律不得入内。

（2）施工现场的场容管理，实施划区域分块包干，责任区域挂牌示意，生活区管理规定挂牌昭示全体。

（3）制定施工现场生活卫生管理、检查、评比考核制度。

（4）安全生产作业工作上墙，做到七牌一图（工程项目基本情况、工程项目责任人员姓名牌、安全六大纪律牌、安全生产计数牌、十项安全技术措施、防火须知牌、卫生须知牌和工地施工总平面图）。

（5）现场布置安全生产标语和警示牌，做到无违章。

（6）施工区、办公区、生活区挂标志牌，危险区设置安全警示标志。在主要施工道路口设置交通指示牌。

（7）确保周围环境清洁卫生，做到无污水外溢，围栏外无渣土、无材料、无垃圾堆放。

（8）环境整洁，水沟通畅，生活垃圾每天用编织袋袋装外运，生活区域定期喷洒药水，灭菌除害。2.4、临时道路管理

（1）进出车辆门前派专人负责指挥。（2）现场施工道路畅通。

（3）做好排水设施，场地及道路不积水。

（4）开工前做好临时便道，临时施工便道路面高于自然地面，道路外侧设置排水沟。

2.5、材料堆放管理

（1）各种设备、材料尽量远离操作区域，并不许堆放过高，防止倒塌下落伤人。（2）进场材料严格按场布图指定位置进行规范堆放。

（3）现场材料员认真做好材料进场的验收工作(包括数量、质量、质保书)，并且做好记录(包括车号、车次、运输单位等)。

（4）水泥仓库有管理规定和制度，水泥堆放十包一垛，过目成数，挂牌管理。水泥发放凭限额领料单，限额发放。仓库管理人员认真做好水泥收、发、存流水明细帐。

（5）材料堆放按场布图严格堆放，杜绝乱堆、乱放、混放，特别是杜绝把材料堆靠在围栏、广告牌后，以防受力造成倒塌等意外事故的发生。2.6、施工人员的管理

办公室、厕所等的搭建标准、要求按有关规定执行。

制定“办公室、厕所等卫生管理制度”，使施工现场做到整洁、卫生。办公室通风、明亮，设有盥洗设施，由专人负责管理。

施工现场设茶水供应点，茶具有消du设施，确保冬天有热开水，夏天有凉开水供应。为确保现场施工员工身体健康，现场设立医疗点。2.7、治安管理措施

教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全检查，堵塞漏洞，业主在社会治安、综合治理、交通管理、环境保护等方面的管理规定。并与各专业施工单位层层签订治安责任协议书。建立专门的保卫机构，统一领导治安保卫工作。大门口设立门卫，严格执行出入制度。所有人员进入现场须佩带胸卡，非本工程人员进入大门须登记，通过门卫联系，待明确接待人员后才能进入。

工作人员不得在工地内酗酒或酒后进工地工作，不得携带违禁品进入，以维护财产和人员安全。

材料车辆进单位装卸完毕后，立即驶离现场，停放指定停车场。

对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备加强管理，严格有关制度，设置防护设施和报警设备，防止物资被哄抢、盗窃或破坏。

广泛展开法制宣传和“四防”发现隐患及时采取预防措施，防止发生问题。加强对外包队伍的管理，设专人负责对外包队伍进行法制、规章制度教育，对参加施工的民工进行审查、登记造册，领取暂住证，发工作证，方可上岗工作。对可疑人员进行调查了解。2.8、防止扰民措施

合理进行现场的布置，并增加必要的环保措施及环境防护，以减少对周边环境产生危害。

协助业主对周边环境进行协调，确保工程正常运行。成立公关协调部门，加强与社区居委及警署的合作。对工程可能发生的扰民及民扰问题承担总承包管理职责，全面负责协调各方面工作。

开工前到环保监察站进行受监登记，随时接受环保监测。

在进场施工前，和当地政府、居委会取得联系，邀请周边单位及居民代表参加座谈会、新闻发布会等，通报工程的概况、性质及建设意义，并积极听取周边单位及居民的意见及建议，尽量采用合理的施工方案减少对周边环境的影响。并对工程施工影响求得周边单位及居民的支持与谅解。

对受施工的噪声、强光、灰尘影响的单位及居民采取相应的必要的弥补措施。同时采取行之有效的预防措施减少这些危害，以尽可能地保护周边单位及居民的利益。

在项目体制上建立有关处理协调领导小组。文明标化管理小组设专人处理扰民及民扰问题，做到及时发现问题、解决问题。

如因特殊工艺超过环保规定连续施工和夜间施工，请有关主管部门进行审核批准。并配合当地政府做好当地居民协调工作。

2.9、对场地及机械设备进行合理布置，采用低噪音的新型机械设备。对施工场地照明灯光布置尽量背离居民区。

第二篇：围墙施工合同

围墙施工合同书

甲方：恒健投资集团有限公司 乙方：米东山

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将互助县古城度假村项目围墙委托给乙方施工，结合本工程具体情况，订立本合同，以兹共同遵守：

一、工程概况

1、工程名称：围 墙

2、工程地点：彩虹大道项目工地

二、承包内容及材料

1、工程内容：围墙

2、材料选用：红砖、砂、325号水泥、水、M5号水泥砂浆

3、承包形式：包工包料及自带工具、同转料具

三、质量和安全要求

乙方施工过程中必须科学、合理、有序的组织施工，保证围墙质量。若因乙方施工造成的质量和安全问题，甲方概不负责，由乙方全部承担。

四、工期:2012年7月13日—2012年

月

日

五、合同价款及付款方式

1、本合同所承包的砖砌围墙单价405元/米，基础与围墙共高2.2米。基础深40公分，另外砖砌基础（40cm）及砖柱（240×370）共高2.2米。柱之间4.5米，采用彩钢板围墙，单价为255元/米，彩钢板委托厂家安装。彩钢板安装单价不在砖砌围墙之中。围墙总长约为600米，围墙型式按甲方现场技术人员交底图纸为准具体以实际发生长度工程量为准。工程价款为每米临时围墙405元/米（局部加高另计）施工内容包括围墙、基础土方及回填。该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用（不含税）。

2、付款方式：甲乙双方协定，乙方垫付部分工程费用，甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段每500米支付一次围墙工程款按80%给乙方，具体工程量按实际验收的方量为准。全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十日内，付到工程款95%，留5%质量保证金，质保期60天后无质量问题一次性付清剩余款项。

六、其他未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。

七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

八、本合同自签字之日起生效，工程完及结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

****年**月**日

第三篇：围墙施工合同书

围墙施工合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行

施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程名称、地点及内容：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

二、工程的施工依据：

1、工程质量和使用材料符合国家及地方有关管理法规、政策、施工和验收规范及技术要求。

2、依照甲方提供的图纸或者实样（透视围墙主要以湖北汉鑫建材有限公司透视围墙实样为主）。

3、甲乙双方签订的《围墙施工合同》。

4、围墙的尺寸、材质要求：以 做为基准点，墙体为水泥雕花透视墙。墙身自路面高度2.5米；墙体厚度为： ；墙柱高度为 1.3米，每 3.5米为一跨墙，围墙及柱全采用 水泥+瓷砖 材质。

三、工程质量：

1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

2、乙方对工程所需主要材料应满足建筑行业内国家标准。

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

4、乙方施工过程中必须科学、合理、有序地组织施工，保证围墙质量。施工过程中，乙方确保施工现场（包括周边可能因施工受影响的区域）无安全事故发生，因施工行为引起施工现场（包括周边可能因施工受影响的区域）发生伤亡及其他安全事故的，或者因为工程质量导致甲方或第三人人身财产损害的，所涉事故责任和经济损失均由乙方自行承担，与甲方无关。

5、乙方保证工程质量达到国家和湖北省以及设计文件规定的验收标准要求。乙方确保施工质量良好，使用建材合格且无毒无害。因施工及建材质量问题造成甲方或第三人经济损失均由乙方承担。

4、甲方管理人员有权对本项目施工质量进行监督检验，乙方予以配合。甲方管理人员有权对施工中所涉不符合施工规范及法律、法规要求的事项提出整改意见，乙方及相关单位人员必须无条件进行整改，以确保全部工程达到本合同约定的合格标准。

八、乙方责任、权利、义务：

1、乙方必须是具有一定经济实力和施工经验的个人或单位；

2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系；

3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象；因不文明施工导致的任何行政处罚与责任由乙方自行承担。

4、乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用；

5、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工；

6、乙方应自觉遵守国家及地方政府有关部门对施工现场管理的相关规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木并做好施工现场安保和垃圾清理等工作，因乙方原因导致周围建筑物、设备管线、古树名木、道路、桥涵、及其他设施的损坏，由乙方承担责任；

7、如因违法造成不良后果由乙方自行承担，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿；

8、乙方负责提供本项目施工所需的设备、材料等事项。因施工发生的水、电及其相关费用由乙方自行承担。

9、乙方应负责处理由于施工给周边居民引致的不便，因施工行为引发的相邻纠纷由乙方自行处理，与甲方无涉。

10、在竣工验收后一年内，工程出现任何质量问题的，乙方应承担无条件保修责任；乙方未及时保修的，甲方可委托第三人保修，费用从乙方尾款中扣除。

十、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可向甲方当地人民法院起诉。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。

十二、本合同自签字之日起生效，有效期两年。本合同受到法律保护,涂改无效。

甲

方：

乙

方：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人： 单位地址：

单位地址： 电

话：

电

话：

日

期：

日

期：

第四篇：围墙施工合同

围墙分项施工合同

发包单位：中建协和建设有限公司（简称甲方）施工班组：（简称乙方）

甲方承建 工程室外围墙项目以包工形式由乙方施工。为确保工程施工进度、质量和安全生产、文明施工，明确双方责任，经由甲乙双方平等协商，按照国家有关法律规定，并经公司有关部门审批，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑面积：

二、承包范围：

1、根据设计施工图纸，设计变更及施工合同规定的项目要求，本工程围墙分项工程以包工（含制作机械）形式由乙方施工。乙方不得将本工程转包或分包，必须按照《建筑施工合同》的要求确保本工程工期、质量和现场安全文明施工。

2、墙体砌砖、线条砌砖、墙面粉刷及其他工序施工所需的操作架的搭设（包括操作架搭设所需的材料）；

3、所有墙体基底的清洗，提前湿水、粉刷完的养护等工序；

四、工作条件：甲方配备施工用水、电供乙方使用。

五、价格与结算方式:

1、砌体单价： 元/m³；粉刷： 元/m²；墙面砖： 元/m²。

2、上述单价为不可调整单价，不因政策性人工调价、市场人工涨价等任何因素作任何调整。

3、由于乙方施工质量差进度慢，或不按文明施工条例施工，或不遵守工地规章制度，经催告仍无法达到要求的，甲方有权单方面终止本协议书，并按乙方完成工程量造价的60%结算。

4、乙方每做完一个分项分部工程后，如不继续进行下一道工序施工，经甲方催告仍不施工的，甲方有权单方面终止本协议书，并按乙方完成工程量价60%结算。

5、本工程无任何签证或零工单，特殊情况如增加工程量等情况下，在不属于承包范围内的零星施工，乙方无条件按照甲方要求派工，并按照含伙食费在内技工

元/天、普工

元/天的单价计取工资。乙方必须服从甲方统一调派，不得因工资高低或其他理由拒绝作业。

6、月进度款支付：乙方根据甲方每月进度要求完成的工程量并经验收合格后，截止每月 25 日结算工程量，先按合格单价的80%进行支付，于次月 20 日前支付；

7、所有付给乙方的款项以转帐形式支付,乙方必须提供工程款总额的劳务人工工资单及劳务工人身份证。工资单以上报项目部的工人身份证为准。上述付款前提为业主已支付相对应的进度款、结算款予甲方。

8、每月进度款通过转账的形式支付至（身份证：）处。账户： 开户行：

六、质量、安全要求：

1、根据本工程施工图、设计变更、技术联系单及现行有关《标准》、《规范》和质量验评标准进行施工和评定，质量要求为优良，乙方必须严格按设计图纸及设计变更通知书进行施工，严格执行国家有关建筑安装技术规范标准，服从建设单位、监理单位、公司项目部管理人员的指挥及安排，每个工序施工完成后，由甲方项目部检查验收确认后，方可进入下道工序。

2、质量目标：本工程室外围墙分项工程质量交验标准按照现行的施工验收规范及质量检验评定标准执行，砌体质量必须达到 合格等级；粉刷及墙面质量必须达到 优良 等级。

3、乙方应严格遵守国家有关生产法规、法律，坚决执行有关安全生产操作规程，必须配合甲方采取有效的安全措施确保安全生产。

4、乙方工人进场必须按公司要求做好“三级”安全入场教育并主动配合办理劳务手续等，班组招收新工人应及时报告项目部，并做好“三级”安全入场教育及技术交底。不得招收大于50 岁或小于18 岁的老弱病残人员进场。

5、劳资发放：乙方保证每月足额发放工人工资，每月20日前提供工人本人签字的工资分配表，甲方有权随时抽查工人工资发放情况，如乙方违反此规定或截扣工人工资，甲方有权暂留乙方当月完成工程款，待相关劳资款项解决后拨付，为此造成的延误工期及财产损失由乙方负责。

6、乙方应遵守施工安全生产相关管理规定。严格按照安全标准组织生产，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的保护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成的事故责任，均完全由乙方承担经济及刑事责任，独自承担事故处理及结果，甲方可另对其进行罚款。

7、未能达到上述要求及验评标准，其中未能达到质量要求，除必须在规定时间内返工达到标准要求外，还应承担由此造成的甲方直接损失和间接损失。经二次整改仍达不到要求的，甲方有权单方面解除合同，勒令乙方退场，结算按乙方已完成工程量造价的60%结算，结算时间为乙方退场后6个月开始处理。

8、、因为看图不细，或其它乙方原因造成大的加工、安装错误，所有损失由乙方承担，并从结算中全部扣除。

七、工期要求：

1、为确保本工程能按时完成施工任务，乙方按甲方要求的时间组织施工人员进场做好施工前准备并配合甲方施工进度计划完成施工任务，工程施工进度必须达到项目部下达的进度计划要求，确保工程的施工进度计划完成。

2、工期奖惩法则：乙方应无条件服从甲方项目部指挥，保证工期按进度计划完成，乙方必须按照项目部计划组织足够的机具、设备、人员、按时实施，无故延误不按项目部计划安排按500元/次罚款。若业主或甲方资金不能及时到位时，乙方应无条件按原施工进度计划执行，不得拖延工期。

3、乙方应保证班组最低人数不少于30人。因乙方施工劳动力不足等原因，满足不了甲方的工期，甲方有权调配增加现场施工人员，其人工费用从乙方工程款中双倍扣除。

3.1、总承包合同工期： 天；以项目部工期为准（进度计划）。

3.2、本工程工期紧，乙方必须日夜组织赶工，确保本工程室外围墙的进度；为确保工期的顺利完成，在组织施工时，乙方必须根据甲方的施工总进度计划，合理、科学地安排好周、月计划，在规定的时间，配备足够的工人及机械设备，并明确投入人员的数量、技术人员名单、机械设备，以构成本协议的一部分，如

期完成项目部下达的施工任务。

4、工期定义：以甲方通知施工日起至班组施工完成自检合格后止（甲方应提前一天通知乙方）。

5、若由于乙方原因以致工期延误的，每延误一天，甲方将从乙方工程款中扣罚2000元，不足一天者按一天计算（不可抗力工期顺延）。若乙方劳力及机械进场不满足需求，不能完成甲方交给乙方的施工任务，甲方有权将其清理退场，乙方应无条件马上退场，并承担由此发生的一切经济损失。

八、权利与义务

（一）甲方权利

1、甲方在乙方有下列情况之一时，可以随时解除与乙方的劳务合同，乙方当月已完成的工程量不予结算，并赔偿甲方的经济损失。（1）施工过程中连续两次检查达不到工期、质量、安全生产及文明施工要求的，如乙方无采取有效措施，甲方将另行组织班组施工，因此造成的承包单价的提高和工期的延误责任均由乙方承担。

(2)严重违反劳动纪律或甲方规章制度；违反操作规程经教育不接受、不整改的；不服从甲方调度和工序安排的；违反法律、法规和治安管理条例的。（3）把工程转包给其他施工班组的。

2、甲方经与乙方协商后有权辞退不符合条件的乙方人员。

（二）甲方义务

（1）按进度要求合理组织各工序的穿插施工；提供合理的工作何生产场所；（2）在乙方进场时及以后生产中，对乙方人员进行安全生产教育和技术交底、操作规程等方面的教育。

（三）乙方权利

有下列情况之一乙方可随时解除合同

（1）甲方以暴力威胁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的；（2）甲方未按合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件；（3）甲方严重违反本合同或严重侵害乙方的合法权益的。

（四）乙方义务

（1）提供进场人员合法身份证明，并按规定办理相关证件和用工手续。提供相关建设法规的需持证上岗人员的相关岗位证书；

（2）遵守国家的法律法规及甲方的规章制度，服从甲方的合理生产调配；（3）接受甲方的施工技术交底，严格执行施工规范及施工操作规程，自觉做好自检、互检、交接检工作，随时接受甲方组织的质量检查，精心施工，确保安全；（4）负责所有施工人员（包括中途进场人员）的入场安全教育及班前安全技术交底，严格遵守安全操作规程，确保安全生产。

（5）质量要求执行甲方企业质量管理体系文件的有关规定。

（6）乙方必须与每个务工人员办理用工手续，签订劳动合同。乙方与务工人员发生的一切劳动纠纷或争议，由乙方自行协商解决或承担相应责任。凡参加乙方施工的人员，包括管理、临时聘请或雇佣的人员，与乙方是劳动关系，乙方负责其人员的培训、安全教育、职业病防治、工资发放、养老保险、工伤保险、医疗保险、意外伤害险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因上述人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。

（7）乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱、质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。

九、因履行本合同发生争议协商未果，可依法向泉州仲裁委申请仲裁。

十、其他要求：

1、履约保证金： 1.1、乙方必须在合同签订之前向甲方提 万元的履约保证金； 1.2、履约保证金（现金）返还： 全部砌体完成后14天内返还履约保证金50%，墙砖完成后14天内退还剩余款项。

2、工地不提供工人食宿，工人吃饭及住宿由班组自行解决。

十一、合同份数

本合同自双方代表签字盖章后生效，工程竣工及工程决算后款项付清自动失效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

联系电话：

联系电话：

****年**月**日

****年**月**日

第五篇：围墙施工方案

苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目围墙工程

施

工

组

织

及

施

工

方

案

编制人：

编制日期：

苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

1、工程概况

苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目围墙工程，位于苏州市高新区狮山路北、塔园路处。本次关于围墙工程的施工范围内，有两种围墙，分别是：广告护栏彩钢板围护及铁丝网围墙。

2、编制依据

2．1工程施工现场条件及本工程具体特点；

2．2我公司类似工程施工经验及拟投入该工程的施工技术力量； 2．3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

3、围墙作法

本工程围墙分为广告牌围挡和铁网围栏两种，其做法分别如下： 3.1广告牌围挡，砼基础+钢柱+彩钢板，3米高，约137米； 3.2采用绿色铁网围栏高2米左右,约101米。

4、编制原则

4.1遵循设计文件的原则

在编制施组时，认真阅读核对获得的设计文件资料，了解设计意图，掌握现场情况，严格按设计资料和设计原则编制施组，满足设计标准要求。

4.2遵循施工技术规范和验收标准的原则

在编制施工组织设计时，严格按施工技术规范要求优化施工技术苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

方案，认真执行工程质量检验及验收标准。

4.3体现“安全第一、防范结合”的原则

严格按照施工安全操作规程，从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施，确保施工安全，服从建设单位指令，服从监理工程师的监督指导，严肃安全纪律，严格按规章程序办事。

4.4遵循专业队伍施工和综合管理的原则

以专业化队伍为基本形式，配备必要的施工机械设备，同时采取综合管理手段合理调配，以达到整体优化的目的。

4.5遵循文明施工和环境保护的原则

施工中严格执行《环境保护法》有关文明施工和环境保护的地方法规，创建“文明施工现场”。

5、围墙施工工艺

5.1彩钢围栏搭设方法

5.1.1临时围墙采用彩钢板、钢管搭设，钢管间距1800，用短钢管打入土中，确保牢固，上部立杆与其连接。见下图。

钢管，长1.8米，间距1800天蓝色彩钢板，彩钢板搭接不少于100mm水平钢管C25砼基础自然土面短钢管打入土中，保证牢固，埋设钢管时必须拉线，保证钢管纵向一线

苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

5.1.2每一立杆背后用斜钢管支撑，斜钢管与立杆形成60度角，具体见下图：

彩钢板斜杆，长2.5米，间距1800短钢管打入土中，保证牢固，外冒长度不少于500

5.1.3彩钢板高3米，颜色统一为蓝色，蓝色朝外，彩钢板用14#铅丝和钢管绑扎牢固。

5.2铁网围墙搭设方法

5.2.1铁丝网围栏又称为防护网，因地域性差异，南方人习惯称为隔离栅，北方人习惯叫做护栏网。

5.2.2在铁丝网围栏施工时，关于立柱的埋设应分段进行，先埋两头的立柱，然后拉线埋设中心立柱。从纵向看，立柱的轴线应在一条直线上，不得呈现良莠不齐的表象；从高度看，柱顶应平顺，不得呈现凹凸不平的状况。

按图纸需求及实践地势、地物的状况进行施工放样，定出立柱中心线，进行必要的清场和挖除树根以便按规则的斜度和线形装置护栏网。如有断开处或在路途交叉口时，可视需求恰当调整立柱距离。

苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

6、安全保证体系及文明施工管理措施

6.1安全生产保证体系

成立以项目经理亲自挂帅的安全领导机构，并建立建全各级部门的安全责任制，定期招开安全生产会议，检查安全生产规章执行落实情况，建立安全生产奖罚制度

6.2安全生产管理制度

6.2.1企业职工应自觉遵守安全生产规章制度，严格做到： ①施工人员进入现场必须戴好安全帽，并正确使用个人劳动保护用品；

②非专业电气和机械的操作人员严禁使用或乱动机电设备； ③各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全接地和防雷装置； ④特种作业人员持证上岗。

6.2.2主要职能部门安全生产管理制度 技术部门：

①严格遵照安全生产的要求编制工程项目的施工组织设计，同时编制安全技术措施；

施工生产部门：

①在组织施工生产时，施工生产部门应认真贯彻施工组织设计中的安全技术措施；

②严格执行保证安全生产的规章制度和安全操作规程； ③科学地对施工现场进行规划和管理，建立安全生产、文明施工的良好秩序。

材料部门：

①保证安全设施、材料、工具及劳动保护用品的及时供应，并达苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

到符合安全生产的质量要求。

6.3安全生产技术保证措施 6.3.1施工机械的安全控制措施

①操作人员必须严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

②严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。6.3.2施工现场用电安全措施

①施工现场制定详细的施工用电组织设计，《施工组织设计》必须经单位技术负责人审批和安全监理审核，同时制定电气安全操作规程、电气安装规程、电气运行管理规程和电气维修检查制度，做好交接班、电气维修作业记录和接地电阻、手持电动工具绝缘电阻测试记录。

②施工现场的电气设备均符合建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JC46一S8)，输电线路采用三相五线制和 “三级配电二级保护”的要求，电线（缆）均按要求架设，不随地拖拉，各类电箱均符合市建委规定的标准电箱，总配电箱和分配电箱安装在适当位置，并有重复接地保护措施，重复接地电阻值不大于10欧姆。执行 “一机、一闸、一箱”制。

③施工现场专用变压器中性点直接接地的电力线路，均采用TN一S接零保护系统，变压器中性点的接地电阻不大于4欧姆，电气设备的金属外壳均与专用保护零线相连接。

④变配电室符合“四防一遍”要求，建立相应的管理制度，配置好必要的安全防护用品。

⑤电器设备及输电线路安装完毕后，必须经技术部门验收合格后方可使用。工作完毕后要切断电源。

苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

⑥现场的手持电动工具和小型电器设备要有专人负责管理，电气设备进出仓库均要认真检查和验收，做好日常的检查、维修和保养工作，不准带病运转。

⑦电工持证上岗作业时必须穿戴好个人防护用品，并严格执行电气安全操作规程。电工作业严格贯彻“装得正确，用得安全，修得及时，拆得彻底”的十六字方针。

6.3.3安全防护用品的设置措施

安全帽：安全帽质量必须经有关部门检验合格后方能使用； 6.3.4安全检查制度

制订安全生产自查自纠办法，专职安全员巡查，定期召开安全检查会议，发现问题与隐患及时纠正、处理，将安全隐患消灭在萌芽状态。

6.3.5施工现场防火措施

施工现场实行全封闭式安全管理，杜绝闲杂人员进入干扰，专人值班防火防盗。

7、文明施工管理措施

7.1文明施工方案

建立以项目经理为领导核心的文明施工领导小组，制定各项文明管理制度，建立建全文明施工保证体系。通过党政工团的思想政治宣传带动全体职工，抓好现场文明施工，通过现场文明施工带动全项目文明施工，惯彻落实到位，奖优罚劣，从而达到省文明施工先进单位的目标。

7.2文明施工管理措施

7.2.1按施工组织设计合理布置生产设施。设置施工与管理所需苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案 的工作场地、贮料场及消防设施。

7.2.2由项目经理组织，分别在工地容貌、料具管理、环境控制综合治理等方面确定责任人，采取“标准明确，责任到人”的管理目标责任制，将文明施工落到实处。

苏州中正建设工程有限公司