围墙施工申请（合集5篇）

第一篇：围墙施工申请

温馨提示

由我公司开发的欧景香榭公馆项目（原县人民医院地块）位于鹤城街道鹤城中路8号，根据现场实际施工的需要，有3处围墙要外移，具体如下（并见附图）：1.西侧水塔巷长50米×3.5米；2.东侧新建岭路口处长20米×宽1米；3.北侧鹤城医院处长70米×宽2.0米。项目建设工期为3年（2014年10月至2017年9月）。该围墙为临时性占用，待工程完成后予以拆除恢复，施工过程中给周边居民的生产、生活带来的不便，敬请谅解，周边居民如有建议及意见，请与我公司联系，联系电话0578-6868180.浙江欧景置业有限公司

2014年9月23日

第二篇：围墙施工合同

围墙施工合同书

甲方：恒健投资集团有限公司 乙方：米东山

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将互助县古城度假村项目围墙委托给乙方施工，结合本工程具体情况，订立本合同，以兹共同遵守：

一、工程概况

1、工程名称：围 墙

2、工程地点：彩虹大道项目工地

二、承包内容及材料

1、工程内容：围墙

2、材料选用：红砖、砂、325号水泥、水、M5号水泥砂浆

3、承包形式：包工包料及自带工具、同转料具

三、质量和安全要求

乙方施工过程中必须科学、合理、有序的组织施工，保证围墙质量。若因乙方施工造成的质量和安全问题，甲方概不负责，由乙方全部承担。

四、工期:2012年7月13日—2012年

月

日

五、合同价款及付款方式

1、本合同所承包的砖砌围墙单价405元/米，基础与围墙共高2.2米。基础深40公分，另外砖砌基础（40cm）及砖柱（240×370）共高2.2米。柱之间4.5米，采用彩钢板围墙，单价为255元/米，彩钢板委托厂家安装。彩钢板安装单价不在砖砌围墙之中。围墙总长约为600米，围墙型式按甲方现场技术人员交底图纸为准具体以实际发生长度工程量为准。工程价款为每米临时围墙405元/米（局部加高另计）施工内容包括围墙、基础土方及回填。该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用（不含税）。

2、付款方式：甲乙双方协定，乙方垫付部分工程费用，甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段每500米支付一次围墙工程款按80%给乙方，具体工程量按实际验收的方量为准。全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十日内，付到工程款95%，留5%质量保证金，质保期60天后无质量问题一次性付清剩余款项。

六、其他未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。

七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

八、本合同自签字之日起生效，工程完及结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

****年**月**日

第三篇：围墙施工合同书

围墙施工合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行

施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程名称、地点及内容：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

二、工程的施工依据：

1、工程质量和使用材料符合国家及地方有关管理法规、政策、施工和验收规范及技术要求。

2、依照甲方提供的图纸或者实样（透视围墙主要以湖北汉鑫建材有限公司透视围墙实样为主）。

3、甲乙双方签订的《围墙施工合同》。

4、围墙的尺寸、材质要求：以 做为基准点，墙体为水泥雕花透视墙。墙身自路面高度2.5米；墙体厚度为： ；墙柱高度为 1.3米，每 3.5米为一跨墙，围墙及柱全采用 水泥+瓷砖 材质。

三、工程质量：

1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

2、乙方对工程所需主要材料应满足建筑行业内国家标准。

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

4、乙方施工过程中必须科学、合理、有序地组织施工，保证围墙质量。施工过程中，乙方确保施工现场（包括周边可能因施工受影响的区域）无安全事故发生，因施工行为引起施工现场（包括周边可能因施工受影响的区域）发生伤亡及其他安全事故的，或者因为工程质量导致甲方或第三人人身财产损害的，所涉事故责任和经济损失均由乙方自行承担，与甲方无关。

5、乙方保证工程质量达到国家和湖北省以及设计文件规定的验收标准要求。乙方确保施工质量良好，使用建材合格且无毒无害。因施工及建材质量问题造成甲方或第三人经济损失均由乙方承担。

4、甲方管理人员有权对本项目施工质量进行监督检验，乙方予以配合。甲方管理人员有权对施工中所涉不符合施工规范及法律、法规要求的事项提出整改意见，乙方及相关单位人员必须无条件进行整改，以确保全部工程达到本合同约定的合格标准。

八、乙方责任、权利、义务：

1、乙方必须是具有一定经济实力和施工经验的个人或单位；

2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系；

3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象；因不文明施工导致的任何行政处罚与责任由乙方自行承担。

4、乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用；

5、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工；

6、乙方应自觉遵守国家及地方政府有关部门对施工现场管理的相关规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木并做好施工现场安保和垃圾清理等工作，因乙方原因导致周围建筑物、设备管线、古树名木、道路、桥涵、及其他设施的损坏，由乙方承担责任；

7、如因违法造成不良后果由乙方自行承担，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿；

8、乙方负责提供本项目施工所需的设备、材料等事项。因施工发生的水、电及其相关费用由乙方自行承担。

9、乙方应负责处理由于施工给周边居民引致的不便，因施工行为引发的相邻纠纷由乙方自行处理，与甲方无涉。

10、在竣工验收后一年内，工程出现任何质量问题的，乙方应承担无条件保修责任；乙方未及时保修的，甲方可委托第三人保修，费用从乙方尾款中扣除。

十、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可向甲方当地人民法院起诉。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。

十二、本合同自签字之日起生效，有效期两年。本合同受到法律保护,涂改无效。

甲

方：

乙

方：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人： 单位地址：

单位地址： 电

话：

电

话：

日

期：

日

期：

第四篇：围墙施工合同

围墙分项施工合同

发包单位：中建协和建设有限公司（简称甲方）施工班组：（简称乙方）

甲方承建 工程室外围墙项目以包工形式由乙方施工。为确保工程施工进度、质量和安全生产、文明施工，明确双方责任，经由甲乙双方平等协商，按照国家有关法律规定，并经公司有关部门审批，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑面积：

二、承包范围：

1、根据设计施工图纸，设计变更及施工合同规定的项目要求，本工程围墙分项工程以包工（含制作机械）形式由乙方施工。乙方不得将本工程转包或分包，必须按照《建筑施工合同》的要求确保本工程工期、质量和现场安全文明施工。

2、墙体砌砖、线条砌砖、墙面粉刷及其他工序施工所需的操作架的搭设（包括操作架搭设所需的材料）；

3、所有墙体基底的清洗，提前湿水、粉刷完的养护等工序；

四、工作条件：甲方配备施工用水、电供乙方使用。

五、价格与结算方式:

1、砌体单价： 元/m³；粉刷： 元/m²；墙面砖： 元/m²。

2、上述单价为不可调整单价，不因政策性人工调价、市场人工涨价等任何因素作任何调整。

3、由于乙方施工质量差进度慢，或不按文明施工条例施工，或不遵守工地规章制度，经催告仍无法达到要求的，甲方有权单方面终止本协议书，并按乙方完成工程量造价的60%结算。

4、乙方每做完一个分项分部工程后，如不继续进行下一道工序施工，经甲方催告仍不施工的，甲方有权单方面终止本协议书，并按乙方完成工程量价60%结算。

5、本工程无任何签证或零工单，特殊情况如增加工程量等情况下，在不属于承包范围内的零星施工，乙方无条件按照甲方要求派工，并按照含伙食费在内技工

元/天、普工

元/天的单价计取工资。乙方必须服从甲方统一调派，不得因工资高低或其他理由拒绝作业。

6、月进度款支付：乙方根据甲方每月进度要求完成的工程量并经验收合格后，截止每月 25 日结算工程量，先按合格单价的80%进行支付，于次月 20 日前支付；

7、所有付给乙方的款项以转帐形式支付,乙方必须提供工程款总额的劳务人工工资单及劳务工人身份证。工资单以上报项目部的工人身份证为准。上述付款前提为业主已支付相对应的进度款、结算款予甲方。

8、每月进度款通过转账的形式支付至（身份证：）处。账户： 开户行：

六、质量、安全要求：

1、根据本工程施工图、设计变更、技术联系单及现行有关《标准》、《规范》和质量验评标准进行施工和评定，质量要求为优良，乙方必须严格按设计图纸及设计变更通知书进行施工，严格执行国家有关建筑安装技术规范标准，服从建设单位、监理单位、公司项目部管理人员的指挥及安排，每个工序施工完成后，由甲方项目部检查验收确认后，方可进入下道工序。

2、质量目标：本工程室外围墙分项工程质量交验标准按照现行的施工验收规范及质量检验评定标准执行，砌体质量必须达到 合格等级；粉刷及墙面质量必须达到 优良 等级。

3、乙方应严格遵守国家有关生产法规、法律，坚决执行有关安全生产操作规程，必须配合甲方采取有效的安全措施确保安全生产。

4、乙方工人进场必须按公司要求做好“三级”安全入场教育并主动配合办理劳务手续等，班组招收新工人应及时报告项目部，并做好“三级”安全入场教育及技术交底。不得招收大于50 岁或小于18 岁的老弱病残人员进场。

5、劳资发放：乙方保证每月足额发放工人工资，每月20日前提供工人本人签字的工资分配表，甲方有权随时抽查工人工资发放情况，如乙方违反此规定或截扣工人工资，甲方有权暂留乙方当月完成工程款，待相关劳资款项解决后拨付，为此造成的延误工期及财产损失由乙方负责。

6、乙方应遵守施工安全生产相关管理规定。严格按照安全标准组织生产，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的保护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成的事故责任，均完全由乙方承担经济及刑事责任，独自承担事故处理及结果，甲方可另对其进行罚款。

7、未能达到上述要求及验评标准，其中未能达到质量要求，除必须在规定时间内返工达到标准要求外，还应承担由此造成的甲方直接损失和间接损失。经二次整改仍达不到要求的，甲方有权单方面解除合同，勒令乙方退场，结算按乙方已完成工程量造价的60%结算，结算时间为乙方退场后6个月开始处理。

8、、因为看图不细，或其它乙方原因造成大的加工、安装错误，所有损失由乙方承担，并从结算中全部扣除。

七、工期要求：

1、为确保本工程能按时完成施工任务，乙方按甲方要求的时间组织施工人员进场做好施工前准备并配合甲方施工进度计划完成施工任务，工程施工进度必须达到项目部下达的进度计划要求，确保工程的施工进度计划完成。

2、工期奖惩法则：乙方应无条件服从甲方项目部指挥，保证工期按进度计划完成，乙方必须按照项目部计划组织足够的机具、设备、人员、按时实施，无故延误不按项目部计划安排按500元/次罚款。若业主或甲方资金不能及时到位时，乙方应无条件按原施工进度计划执行，不得拖延工期。

3、乙方应保证班组最低人数不少于30人。因乙方施工劳动力不足等原因，满足不了甲方的工期，甲方有权调配增加现场施工人员，其人工费用从乙方工程款中双倍扣除。

3.1、总承包合同工期： 天；以项目部工期为准（进度计划）。

3.2、本工程工期紧，乙方必须日夜组织赶工，确保本工程室外围墙的进度；为确保工期的顺利完成，在组织施工时，乙方必须根据甲方的施工总进度计划，合理、科学地安排好周、月计划，在规定的时间，配备足够的工人及机械设备，并明确投入人员的数量、技术人员名单、机械设备，以构成本协议的一部分，如

期完成项目部下达的施工任务。

4、工期定义：以甲方通知施工日起至班组施工完成自检合格后止（甲方应提前一天通知乙方）。

5、若由于乙方原因以致工期延误的，每延误一天，甲方将从乙方工程款中扣罚2000元，不足一天者按一天计算（不可抗力工期顺延）。若乙方劳力及机械进场不满足需求，不能完成甲方交给乙方的施工任务，甲方有权将其清理退场，乙方应无条件马上退场，并承担由此发生的一切经济损失。

八、权利与义务

（一）甲方权利

1、甲方在乙方有下列情况之一时，可以随时解除与乙方的劳务合同，乙方当月已完成的工程量不予结算，并赔偿甲方的经济损失。（1）施工过程中连续两次检查达不到工期、质量、安全生产及文明施工要求的，如乙方无采取有效措施，甲方将另行组织班组施工，因此造成的承包单价的提高和工期的延误责任均由乙方承担。

(2)严重违反劳动纪律或甲方规章制度；违反操作规程经教育不接受、不整改的；不服从甲方调度和工序安排的；违反法律、法规和治安管理条例的。（3）把工程转包给其他施工班组的。

2、甲方经与乙方协商后有权辞退不符合条件的乙方人员。

（二）甲方义务

（1）按进度要求合理组织各工序的穿插施工；提供合理的工作何生产场所；（2）在乙方进场时及以后生产中，对乙方人员进行安全生产教育和技术交底、操作规程等方面的教育。

（三）乙方权利

有下列情况之一乙方可随时解除合同

（1）甲方以暴力威胁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的；（2）甲方未按合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件；（3）甲方严重违反本合同或严重侵害乙方的合法权益的。

（四）乙方义务

（1）提供进场人员合法身份证明，并按规定办理相关证件和用工手续。提供相关建设法规的需持证上岗人员的相关岗位证书；

（2）遵守国家的法律法规及甲方的规章制度，服从甲方的合理生产调配；（3）接受甲方的施工技术交底，严格执行施工规范及施工操作规程，自觉做好自检、互检、交接检工作，随时接受甲方组织的质量检查，精心施工，确保安全；（4）负责所有施工人员（包括中途进场人员）的入场安全教育及班前安全技术交底，严格遵守安全操作规程，确保安全生产。

（5）质量要求执行甲方企业质量管理体系文件的有关规定。

（6）乙方必须与每个务工人员办理用工手续，签订劳动合同。乙方与务工人员发生的一切劳动纠纷或争议，由乙方自行协商解决或承担相应责任。凡参加乙方施工的人员，包括管理、临时聘请或雇佣的人员，与乙方是劳动关系，乙方负责其人员的培训、安全教育、职业病防治、工资发放、养老保险、工伤保险、医疗保险、意外伤害险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因上述人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。

（7）乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱、质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。

九、因履行本合同发生争议协商未果，可依法向泉州仲裁委申请仲裁。

十、其他要求：

1、履约保证金： 1.1、乙方必须在合同签订之前向甲方提 万元的履约保证金； 1.2、履约保证金（现金）返还： 全部砌体完成后14天内返还履约保证金50%，墙砖完成后14天内退还剩余款项。

2、工地不提供工人食宿，工人吃饭及住宿由班组自行解决。

十一、合同份数

本合同自双方代表签字盖章后生效，工程竣工及工程决算后款项付清自动失效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

联系电话：

联系电话：

****年**月**日

****年**月**日

第五篇：围墙施工方案

苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目围墙工程

施

工

组

织

及

施

工

方

案

编制人：

编制日期：

苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

1、工程概况

苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目围墙工程，位于苏州市高新区狮山路北、塔园路处。本次关于围墙工程的施工范围内，有两种围墙，分别是：广告护栏彩钢板围护及铁丝网围墙。

2、编制依据

2．1工程施工现场条件及本工程具体特点；

2．2我公司类似工程施工经验及拟投入该工程的施工技术力量； 2．3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

3、围墙作法

本工程围墙分为广告牌围挡和铁网围栏两种，其做法分别如下： 3.1广告牌围挡，砼基础+钢柱+彩钢板，3米高，约137米； 3.2采用绿色铁网围栏高2米左右,约101米。

4、编制原则

4.1遵循设计文件的原则

在编制施组时，认真阅读核对获得的设计文件资料，了解设计意图，掌握现场情况，严格按设计资料和设计原则编制施组，满足设计标准要求。

4.2遵循施工技术规范和验收标准的原则

在编制施工组织设计时，严格按施工技术规范要求优化施工技术苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

方案，认真执行工程质量检验及验收标准。

4.3体现“安全第一、防范结合”的原则

严格按照施工安全操作规程，从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施，确保施工安全，服从建设单位指令，服从监理工程师的监督指导，严肃安全纪律，严格按规章程序办事。

4.4遵循专业队伍施工和综合管理的原则

以专业化队伍为基本形式，配备必要的施工机械设备，同时采取综合管理手段合理调配，以达到整体优化的目的。

4.5遵循文明施工和环境保护的原则

施工中严格执行《环境保护法》有关文明施工和环境保护的地方法规，创建“文明施工现场”。

5、围墙施工工艺

5.1彩钢围栏搭设方法

5.1.1临时围墙采用彩钢板、钢管搭设，钢管间距1800，用短钢管打入土中，确保牢固，上部立杆与其连接。见下图。

钢管，长1.8米，间距1800天蓝色彩钢板，彩钢板搭接不少于100mm水平钢管C25砼基础自然土面短钢管打入土中，保证牢固，埋设钢管时必须拉线，保证钢管纵向一线

苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

5.1.2每一立杆背后用斜钢管支撑，斜钢管与立杆形成60度角，具体见下图：

彩钢板斜杆，长2.5米，间距1800短钢管打入土中，保证牢固，外冒长度不少于500

5.1.3彩钢板高3米，颜色统一为蓝色，蓝色朝外，彩钢板用14#铅丝和钢管绑扎牢固。

5.2铁网围墙搭设方法

5.2.1铁丝网围栏又称为防护网，因地域性差异，南方人习惯称为隔离栅，北方人习惯叫做护栏网。

5.2.2在铁丝网围栏施工时，关于立柱的埋设应分段进行，先埋两头的立柱，然后拉线埋设中心立柱。从纵向看，立柱的轴线应在一条直线上，不得呈现良莠不齐的表象；从高度看，柱顶应平顺，不得呈现凹凸不平的状况。

按图纸需求及实践地势、地物的状况进行施工放样，定出立柱中心线，进行必要的清场和挖除树根以便按规则的斜度和线形装置护栏网。如有断开处或在路途交叉口时，可视需求恰当调整立柱距离。

苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

6、安全保证体系及文明施工管理措施

6.1安全生产保证体系

成立以项目经理亲自挂帅的安全领导机构，并建立建全各级部门的安全责任制，定期招开安全生产会议，检查安全生产规章执行落实情况，建立安全生产奖罚制度

6.2安全生产管理制度

6.2.1企业职工应自觉遵守安全生产规章制度，严格做到： ①施工人员进入现场必须戴好安全帽，并正确使用个人劳动保护用品；

②非专业电气和机械的操作人员严禁使用或乱动机电设备； ③各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全接地和防雷装置； ④特种作业人员持证上岗。

6.2.2主要职能部门安全生产管理制度 技术部门：

①严格遵照安全生产的要求编制工程项目的施工组织设计，同时编制安全技术措施；

施工生产部门：

①在组织施工生产时，施工生产部门应认真贯彻施工组织设计中的安全技术措施；

②严格执行保证安全生产的规章制度和安全操作规程； ③科学地对施工现场进行规划和管理，建立安全生产、文明施工的良好秩序。

材料部门：

①保证安全设施、材料、工具及劳动保护用品的及时供应，并达苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

到符合安全生产的质量要求。

6.3安全生产技术保证措施 6.3.1施工机械的安全控制措施

①操作人员必须严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

②严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。6.3.2施工现场用电安全措施

①施工现场制定详细的施工用电组织设计，《施工组织设计》必须经单位技术负责人审批和安全监理审核，同时制定电气安全操作规程、电气安装规程、电气运行管理规程和电气维修检查制度，做好交接班、电气维修作业记录和接地电阻、手持电动工具绝缘电阻测试记录。

②施工现场的电气设备均符合建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JC46一S8)，输电线路采用三相五线制和 “三级配电二级保护”的要求，电线（缆）均按要求架设，不随地拖拉，各类电箱均符合市建委规定的标准电箱，总配电箱和分配电箱安装在适当位置，并有重复接地保护措施，重复接地电阻值不大于10欧姆。执行 “一机、一闸、一箱”制。

③施工现场专用变压器中性点直接接地的电力线路，均采用TN一S接零保护系统，变压器中性点的接地电阻不大于4欧姆，电气设备的金属外壳均与专用保护零线相连接。

④变配电室符合“四防一遍”要求，建立相应的管理制度，配置好必要的安全防护用品。

⑤电器设备及输电线路安装完毕后，必须经技术部门验收合格后方可使用。工作完毕后要切断电源。

苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案

⑥现场的手持电动工具和小型电器设备要有专人负责管理，电气设备进出仓库均要认真检查和验收，做好日常的检查、维修和保养工作，不准带病运转。

⑦电工持证上岗作业时必须穿戴好个人防护用品，并严格执行电气安全操作规程。电工作业严格贯彻“装得正确，用得安全，修得及时，拆得彻底”的十六字方针。

6.3.3安全防护用品的设置措施

安全帽：安全帽质量必须经有关部门检验合格后方能使用； 6.3.4安全检查制度

制订安全生产自查自纠办法，专职安全员巡查，定期召开安全检查会议，发现问题与隐患及时纠正、处理，将安全隐患消灭在萌芽状态。

6.3.5施工现场防火措施

施工现场实行全封闭式安全管理，杜绝闲杂人员进入干扰，专人值班防火防盗。

7、文明施工管理措施

7.1文明施工方案

建立以项目经理为领导核心的文明施工领导小组，制定各项文明管理制度，建立建全文明施工保证体系。通过党政工团的思想政治宣传带动全体职工，抓好现场文明施工，通过现场文明施工带动全项目文明施工，惯彻落实到位，奖优罚劣，从而达到省文明施工先进单位的目标。

7.2文明施工管理措施

7.2.1按施工组织设计合理布置生产设施。设置施工与管理所需苏州中正建设工程有限公司 苏州龙湖狮山路北、塔园路西项目 围墙工程施工方案 的工作场地、贮料场及消防设施。

7.2.2由项目经理组织，分别在工地容貌、料具管理、环境控制综合治理等方面确定责任人，采取“标准明确，责任到人”的管理目标责任制，将文明施工落到实处。

苏州中正建设工程有限公司