第一篇：建设工程施工合同担保保证协议书（本站推荐）
建设工程施工合同担保保证协议书
建设工程施工合同担保保证协议书
具保证人：
根据xx工程《建设工程施工同》41条规定，保证人自愿并慎重签署本协议书。
第一条、保证事由
由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。
第二条、保证内容
1、税、费：
a、建筑经营税，城市建设维护税，教育附加费，所得税，印花税等；
b、按国家规定施工企业应缴纳的
规费；
c、按>规定向分公司上缴的管理费；
d、民工工资支付、材料费支付；
e、债务偿还。
2、质量、安全、文明施工、工期、违约：
a、因发生安全责任事故所产生的所有费用，包括有关部门对事故的罚款处理和违规处罚全部费用等；
b、因出现质量事故而发生的返工整改费用；因工期延误发生的违约损失；因文明施工达不到要求被处罚造成的损失和费用。
3、债务：
拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。以项目部工程或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。
第三条、保证责任
1、对第二条所例条款内容，由保
证人承担民事责任和经济偿付；
2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿；
3、如果保证人自行清偿或赔偿后的不足部分，用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿；
4、如果保证人不积极主动履行清赔偿责任，由分公司为保证人的委托代理人直接用保证人的财产物对债权人进行清偿。
第四条、保证方式
1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元；工程总价的xx%。
2、保证人自愿提供以下资产担保物，抵押担保物列后：
第五条、抵押担保保证权的实现
凡是因本保证书第二条所产生的清偿和赔偿，保证人赔偿后的不足部分，分公司以保证人的委托人以押物折价或拍卖，变卖该抵押物的价款清偿；
2、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归还保证人
所有，不足部分，由保证人继续清偿；
第六条、抵押物返还
1、如果保证人保质量，保工期，保安全，按约定完成施工任务；且没有留下债务，保证人提供的抵押物如数归还给保证人，担保责任消失。
2、抵押物返还的程序是：
工程保修期到期，经建设单位和相关部门办清手续.保证人工程所在地公开公告或登报公告，90天后，如果未发生债务纠纷或索赔，抵押物归还给保证人，用法人资产担保保证的解除担保合同。
保证人接收所返还的抵押物时，必须如数归还原始收据。
第七条、保证人声明：以上保证条款和内容，纯属本人自愿，完全履行此协议书条款。
第八条、本合同同时为xx工程合同第43.3-2款的担保合同，为工程合同的组成部分。
保证人：
代 表：
代表人身份证号码：
年 月 日
特房集团及其所投资控股企业自有建设项目直接委托特房建工的
《建设工程施工合同》履约担保协议书
甲方：厦门经济特区房地产开发集团有限公司乙方：厦门特房建设工程集团有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《厦门市建设工程担保实施细则》、厦府办
104号文的精神及特房集团上报市建设与管理局的文件及其相关批复意见，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就特房集团及其所投资控股企业自有建设项目直接委托特房建工施工的《建设工程施工合同》中担保事项达成如下协议：
一、鉴于特房集团及其所投资控股企业直接委托特房建工施工项目施工合
同金额大多为壹亿元左右，根据《厦门市建设工程担保实施细则》可分段滚动担保的规定，作为业主特房集团提供的工程款支付担保及施工方特房建工公司提供的履约担保保函总额按壹亿元的10%计算。
二、该保函金额由特房集团和特房建工公司分别作为业主、承包人开具，保函额度各为伍佰万元。保函按银行许可的期限开具后在甲方直接委托乙方施工的自有建设项目上滚动使用。
三、双方应在本协议签订之日起 15日内，向对方提供履约担保、支付担
保的相关资料。否则，应承担因此给对方造成的损失。
四、本协议仅适用甲方其所投资控股企业自有建设项目。
五、本协议壹式捌份，双方各执肆份，双方签字盖章后生效。
附件：特房集团上报市建设与管理局文件：《关于申请明确自有建设项目工程担保金额的报告》
甲方：
法定代表人：
乙方：法定代表人：
签订时间：年月
建设工程施工合同补充协议书
发包人：福建省第四地质大队 承包人：中环建筑有限公司依据甲、乙双方签订的科技综合试验楼建筑工程施工合同，和本工程 项目实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立补充协议书，共同执行。
一、工程概况
工程名称：福建地矿闽东地质科技综合试验楼景观工程
福建地矿闽东地质科技综合试验楼附属道路工程
工程地点：宁德市国道路66号省地质四队烟亭基地
承包方式：固定总价
工程内容：园林景观、附属道路
二、合同价款调整
2.1、合同金额：壹佰贰拾捌万叁仟壹佰柒拾柒元整即其中含预留金35000元。
2.2、上述合同金额：
2.2.1、楼前道路：造价根据宁德新天地建筑装修有限公司提供的烟亭基地道路、水电基础设施改造工程施工设计图，按明建工程咨询有限公司提供的工程造价报告书预算造价536268元，k值10%下浮后工程发包价为485362元。
2.2.2、楼前景观工程：造价根据宁德新天地建筑装修有限公司提供的综
合试验楼景观工程施工设计图及设计变更材料，按明建工程咨询有限公司提供的工程造价报告书预算造价821772元，k值9%下浮后工程发包价为752755元。
2.2.3、工程签证：清运施工场地内大石、移树、道路土方施工爆破石方及换填等作为工程签证项目，经审核已发生的签证项目费用为45060元。
2.2.4、广场景观与道路造价：2.2.1、2.2.2、2.2.3三项合计1283177元作为楼前景观、道路工程固定发包价，其中含预留金35000元作为施工期间不可预见的施工签证费用，签证费用按实计量。
三、工期约定
3.1、开工日期为2014年8月15日，工程交工日期为2014年10月30日，其中楼前道路e、f路段应于2014年10月15日完工，逾期每日罚款2014元，提前每日奖2014元。
3.2、验收期限：自工程竣工日起7个工作日内，甲方应组织相关人员进行单项工程竣工验收，并在验收后7个工作日内内给予认可或提出修改意见。单项审计。
四、预付款及进度计量
乙方进场施工7个工作日时，甲方预付进场费合同价的10%为128000 元，在2014年9月29日前甲方预付进度款201400元，e、f段道路施工完后甲方预付进度款300000元，景观绿化种植施工时甲方预付进度款300000元，交工验收
合格后甲方预付合同价的95%，留5%作为质保金，满一年后，如无质量问题，一次性付清。
五、竣工结算
按合同价和施工期间不可预见的施工签证费用列为竣工结算。
六、本“补充协议书”是双方签订的“建设工程施工合同”的补充，若本“补充协议书”的条款与“建设工程施工合同”的条款冲突时，以本“补充协议书”的条款为准，本“补充协议书”未叙述的内容仍按“建设工程施工合同”条款执行。
七、本“补充协议书”一式陆份，双方各执叁份
八、本补充协议书双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
签订日期：年月日
建设工程施工合同意向协议书
甲方：石林彝本彝置业有限公司
乙方：玉溪市第七建筑装饰工程有
限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方就甲方发放的《资格预审文件》中第2合同段协商一致，订立本协议。
一、工程概况
工程名称：阿着底风情小镇三通一平施工合同
工程地点：石林县风景区南区
建设规模：以图纸为准
计划工期：以议标后中标通知书为准。
质量标准：合格。
二、工程造价估算：以乙方投标时的中标价为准。
三、工程款支付方式：暂定为：机械设备进场7日内支付工程总造价的3%－5%进场费，工程进度款按月实际工程量的75%支付，工程达到初验十个工作日内支付工程总造价90%的工程进度款；工程进度款和预付款具体的支付办
法，余额在本项工程竣工完毕后，1个月内付清。
四、甲方同意将上述施工工程承包给乙方，但乙方必须严格按照甲方发放的《资格预审文 件》和内部议标规定的程序参与投标，且
必须符合该两份文件对乙方的各项经济、枝术指标及人员、业绩等的要求。
五、签订本协议后，乙方为表示诚意和实力，自愿支付人民币壹佰万
元给甲方作为保证金。
六、如乙方完全依照《资格预审文件》和三通一平内部议标所规定的
程序并完全符合上述文件的要求，甲方保证乙方中标。
七、如乙方因自身的责任或过错导致乙方不能中标，甲方在乙方不中
标后三日内必须退还乙方上述款项。如到时不退还，甲方必须按照人民银行同期贷款利率的4倍支付乙方利息及同时赔还乙方本金。
八、在签订证正式施工合同前，乙方对本协议必须严格保密，如发现
乙方对外泄漏本协议，则本协议自动失效。
九、甲乙双方约定本项工程在2014年4月20日之前完成议标。
十、本协议一式两份，双方签订后生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
传真：传真：
开 户 银 行：开 户 银 行：
账号：账号：
2014年3月29日2014年3月29日
工程施工合同协议书
甲 方：
乙 方：
按照《中华人民共和国经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例》的原则。结合本工程具体情况双方达成如
下协议：
一、工程名称：平房
二、工程地点：靳家里
1、承包方式：包工
2、协议价款：固定价建筑面积每平方米150元
3、工程内容：砖基础房主体，预制盖板封顶。
4、甲方负责提供住房，水电畅通。
5、乙方负责：
在施工中要按操作规程作业，确保施工人员及设备安全，出现的一切事故由乙方自理，甲方概不负责。
三、工程款支付
开工给贰万元生活费，中途借资，完工一次性结算，本协议双方约定，双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
2014年月日
第二篇：建设工程施工合同担保保证协议书
建设工程施工合同担保保证协议书
具保证人：
根据xx工程《建设工程施工同》41条规定，保证人自愿并慎重签署本协议书。
第一条、保证事由
由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。
第二条、保证内容
1、税、费：
A、建筑经营税，城市建设维护税，教育附加费，所得税，印花税等；
B、按国家规定施工企业应缴纳的规费；
C、按<<项目施工管理目标责任书>>规定向分公司上缴的管理费；
D、民工工资支付、材料费支付；
E、债务偿还。
2、质量、安全、文明施工、工期、违约：
A、因发生安全责任事故所产生的所有费用，包括有关部门对事故的罚款处理和违规处罚全部费用等；
B、因出现质量事故而发生的返工整改费用；因工期延误发生的违约损失；因文明施工达不到要求被处罚造成的损失和费用。
3、债务：
拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。以项目部工程（项目专用章、项目工程技术专用章）或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。
第三条、保证责任
1、对第二条所例条款内容，由保证人承担民事责任和经济偿付；
2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿；
3、如果保证人自行清偿或赔偿后的不足部分，用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿；
4、如果保证人不积极主动履行清赔偿责任，由分公司为保证人的委托代理人直接用保证人的财产(担保)物对债权人进行清偿。
第四条、保证方式(可选一种或二种)
1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元；工程总价的xx%。
2、保证人自愿提供以下资产担保物，抵押担保物列后：
第五条、抵押担保保证权的实现
凡是因本保证书第二条所产生的清偿和赔偿，保证人赔偿后的不足部分，分公司以保证人的委托人以押物折价或拍卖，变卖该抵押物的价款清偿；
2、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归还保证人所有，不足部分，由保证人继续清偿；
第六条、抵押物返还
1、如果保证人保质量，保工期，保安全，按约定完成施工任务；且没有留下债务，保证人提供的抵押物如数归还给保证人，担保责任消失。
2、抵押物返还的程序是：
(1)工程保修期到期，经建设单位和相关部门办清手续.(2)保证人工程所在地公开公告或登报公告，90天后，如果未发生债务纠纷或索赔，抵押物归还给保证人，用法人资产担保保证的解除担保合同。
(3)保证人接收所返还的抵押物时，必须如数归还原始收据。
第七条、保证人声明：以上保证条款和内容，纯属本人自愿，完全履行此协议书条款。
第八条、本合同同时为xx工程合同第43.3-2款的担保合同，为工程合同的组成部分。
保证人(单位)：
代 表：
代表人身份证号码：
年 月 日
第三篇：《建设工程施工合同》履约担保协议书
特房集团及其所投资控股企业自有建设项目直接委托特房建工的《建设工程施工合同》履约担保协议书
甲方：厦门经济特区房地产开发集团有限公司乙方：厦门特房建设工程集团有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《厦门市建设工程担保实施细则》、厦府办
【2010】104号文的精神及特房集团上报市建设与管理局的文件（详附件）及其相关批复意见，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就特房集团及其所投资控股企业自有建设项目直接委托特房建工施工的《建设工程施工合同》中担保事项达成如下协议：
一、鉴于特房集团及其所投资控股企业直接委托特房建工施工项目施工合同金额大多为壹亿元左右，根据《厦门市建设工程担保实施细则》可分段滚动担保的规定，作为业主特房集团（含其所投资控股企业）提供的工程款支付担保及施工方特房建工公司提供的履约担保保函总额按壹亿元的10%（即总担保额度为人民币壹仟万元整）计算。
二、该保函金额由特房集团和特房建工公司分别作为业主、承包人开具，保函额度各为伍佰万元。保函按银行许可的期限开具后在甲方（含其所投资控股企业）直接委托乙方施工的自有建设项目上滚动使用。
三、双方应在本协议签订之日起 15日内，向对方提供履约担保、支付担
保的相关资料。否则，应承担因此给对方造成的损失。
四、本协议仅适用甲方其所投资控股企业自有建设项目。
五、本协议壹式捌份，双方各执肆份，双方签字盖章后生效。
附件：特房集团上报市建设与管理局文件：《关于申请明确自有建设项目工程担保金额的报告》
甲方：
法定代表人：
乙方：法定代表人：
签订时间：年月
第四篇：保证担保合同
保证担保合同
随着人们法律意识的加强，合同的法律效力与日俱增，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编整理的保证担保合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
保证担保合同1出借方（甲方）：______________________
住所地：______________________________
联系电话：____________________________
借款方（乙方）：______________________
住所地：______________________________
联系电话：____________________________
担保方（丙方）：______________________
住所地：______________________________
法定代表人：__________________________
联系电话：____________________________
甲、乙、丙三方经协商一致，在平等、自愿的基础上签订本协议，以资共同信守。
1．借款金额、期限
1．1本合同项下借款金额为人民币（大写）________________元，（小写）________________元（大小写不一致，以大写为准，下同）。
1．2本合同项下借款期限为自________年______月______日起至________年______月______日止。
1．3甲方应按1．2条约定一次性提取借款，乙方提前或推迟提款，应经甲方书面同意，否则，视为违约。
2．借款利率、利息
本合同项下月利率为________%，自实际提款日起按日计息。借款到期，利随本清。
利率按以下方式支付：_________________________________________
3．还款方式
甲方应按本合同约定按期偿还借款本金和按期足额支付利息。
4．担保
4．1本合同项下借款的担保方式为丙方承担连带责任的保证担保。
4．2丙方完全了解乙方的借款用途，为其提供连带责任的保证担保完全出于自愿，其在本合同项下的全部意思表示真实。
4．3保证担保的范围包括本合同项下的借款本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（含律师费）和所有其他应付费用。
4．4保证期间为本合同确定的到期之次日起两年。
4．5若甲方按合同约定提前收回款项，则保证期间为自甲方向乙方通知的还款日之次日起两年。
4．6甲方与乙方协议变更本合同，无须经丙方同意，丙方仍在原保证范围内承担连带保证责任。
4．7甲方将债权转让给第三人，丙方仍在原保证范围内继续承担连带保证责任。
4．8甲方依合同约定，依法解除本合同时，甲方有权书面通知丙方提前承担保证责任，丙方应在接到通知之日起10日内履行保证责任。
4．9丙方保证责任为独立责任，不因甲、乙方借款合同的无效而无效。
5．乙方权利、义务
5．1未经甲方书面同意，不得提前还款。
5．2自觉接受甲方对本合同项下借款使用情况的调查、了解及监督。
5．3按本合同约定清偿本合同项下的本金、利息。
5．4变更住所、通讯地址、号码应在变更后7日内书面通知甲方。
5．5如发生对其履行本合同项下还款义务产生重大影响的任何事件（包括但不限于离、结婚，对外投资，承担民事、行政、刑事责任等），应当立即书面通知乙方。
6．违约责任
6．1甲方应按约定日提取款项，否则甲方有权按合同利率按日计收迟延违约金。
6．2未经甲方书面同意，乙方提前归还款项，甲方有权按本合同约定的借款期限和利率计收利息。
6．3乙方有下列行为之一，甲方有权提前收回借款：
6．3．1向甲方提供虚假情况或者隐瞒重要事实；
6．3．2不配合、拒绝接受甲方的监督；
6．3．3未经甲方同意，转让、处分其资产；
6．3．4其财产重要部分或全部被其他债权人占有、接管或其财产被扣押、冻结，可能使甲方遭受严重损失的；
6．3．5其他任何可能导致甲方实现债权受到威胁或遭受严重损失的。
7．合同无效、变更、解除、终止
7．1本合同经各方签字或盖章后生效，至本合同项下借款本金、利息、违约金及所有其他应付费用偿清之日终止。
7．2有下列情形之一，甲方有权解除合同：
7．2．1本合同项下之担保发生不利于甲方债权的变化，且乙方未能按甲方要求另行提供担保；
7．2．2其他严重的违约行为。
8．争议解决
各方产生争议，应协商解决，协商不成，在合同签订地所在人民法院通过诉讼解决。
9．其他
本合同一式________份，具同等法律效力，各方各持一份。
10．合同签订地
本合同签订于___________________________________________________
甲方：____________________
乙方：____________________
丙方：____________________
________年______月______日
保证担保合同2合同编号：___________
保证人(甲方)：______________________________
住所：________________________________________
电话：________________________________________
法定代表人：__________________________________
开户金融机构及帐号：__________________________
传真：________________________________________
邮政编码：____________________________________
贷款银行(乙方)：____________________________
住所：________________________________________
电话：________________________________________
法定代表人(或授权代理人)：__________________
传真：________________________________________
邮政编码：____________________________________
为确保乙方与__________签订的__________号借款合同(以下简称借款合同)的履行，甲方愿意向乙方提供保证担保。甲、乙双方根据有关法律规定，经协商一致，约定如下条款：
第一条甲方保证担保的贷款金额(大写)__________元，贷款期限自_______年_____月____日至______年______月_____日。
第二条本合同的.保证方式为连带责任保证，甲方对借款合同中的借款人的债务承担连带责任。如借款合同履行期限届满，借款人没有履行或者没有全部履行其债务，乙方有权直接要求甲方承担保证责任。甲方应在接到乙方《催收到(逾)期贷款通知书》之日起__________个工作日内履行清偿义务。
第三条保证担保的范围：贷款金额(大写)_____________________元及利息、借款人应支付的违约金(包括罚息)、赔偿金和实现贷款债权的费用(包括诉讼费、律师费等)。
第四条保证期间：自本合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后2年止。借款合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。
第五条本合同的效力独立于被保证的借款合同。借款合同无效并不影响本合同的效力。
第六条保证期间，借款合同的当事人双方协议变更借款合同除贷款利率以外的其他内容，应当事先取得本合同甲方的书面同意。
第七条保证期间，甲方机构发生变更、撤销，甲方应提前__________天书面通知乙方，本合同项下的全部义务由变更后的机构承担或由对甲方作出撤销决定的机构承担。如乙方认为变更后的机构不具备完全的保证能力，变更后的机构或作出撤销决定的机构有义务落实为乙方所接受的新的保证人。
第八条保证期间，乙方有权对甲方的资金和财产状况进行监督，有权要求甲方提供其财务报表等资料，甲方应如实提供。
第九条保证期间，甲方不得向第三方提供超出其自身负担能力的担保。
第十条发生下列情况之一的，乙方有权要求甲方提前承担保证责任，甲方同意提前承担保证责任
1.甲方违反本合同第七条、第八条、第九条的约定或者发生其他严重违约行为;
2.《借款合同》履行期间借款人被宣告破产、被解散、擅自变更企业体制致使乙方贷款债权落空、未按借款合同的约定使用贷款、卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷、发生其他足以影响其偿债能力或缺乏偿债诚意的行为等情况。
第十一条甲方不承担保证责任或者违反本合同约定的其他义务的，应向乙方支付被保证的借款合同项下贷款金额__________%的违约金，因此给乙方造成经济损失且违约金数额不足以弥补所受损失的，还应赔偿乙方的实际经济损失。对上述违约金、赔偿金以及甲方未承担保证责任的贷款本金、利息和其他费用，乙方有权直接与甲方存款帐户中的资金予以抵销。
第十二条双方约定的其他条款：______________________________________
第十三条因本合同发生的争议，经协商不能达成一致意见，应当向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第十四条本合同自双方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章后生效。
第十五条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：(公章)__________________
法定代表人：____________________
(或授权代理人)____________________
__________年________月________日
乙方：(公章)__________________
法定代表人：____________________
(或授权代理人)____________________
__________年________月________日
第五篇：关于保证担保合同模板
关于保证担保合同模板汇编五篇
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的关于保证担保合同模板汇编五篇，希望对大家有所帮助。
关于保证担保合同模板汇编五篇1出借人：
借款人：
保证人：
监管人：
经出借人、借款人、保证人协商一致，根据国家有关法律、法规和规章的规定，签订本合同。
第一条借款金额、种类与用途：出借人同意向借款人发放人民币（大写），借款种类为，借款用途为。
第二条借款期限：本合同借款期限自年月日起至年月日止。在上述期间内，借款人可循环使用上述借款额度，但在该期限内任何一时点上的借款余额不得超过该借款额度。具体每笔借款的金额、期限和利率以借款借据、借款借据传真或双方银行汇款单往来实际发生为准，借款借据、借款借据传真或双方银行汇款单往来实际发生为本合同重要组成部分，并与本合同具有相同的法律效力。出借人有权根据国家有关政策和出借人实际情况调整上述额度。
第三条借款利率：本合同借款利率为每（月）（天）利率℅,若遇中国人民银行基准借款利率调整，借款期限在一年（含）以下的，本合同所约定利率不变;借款期限超过一年的，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整，调整方式为，且出借人不再另行通知借款人和保证人。
第四条划款方式：借款人要求出借人将借款金额划入借款人指定的下列账户（开户名称、开户银行、账号）：
第五条还款、付息方式：本合同约定付息方式为按（月、季或年）付息，每（月、季末月或年末月）的日为结息日和付息日，逾期付息视为违约。借款人可提前归还借款，也可在借款期限、额度内，可循环往复使用，整贷零还或整还，零贷整还或零还，按借据及银行对账单的实际发生额，点对点、日对日计收利息，到期本息全清。
第六条保证方式：保证人自愿为本合同出借人的债权提供连带责任保证。
第七条保证期间：保证期间自借款期限届满之日起二年。若出借人依约提前收回未到期借款，则视同借款期限届满。如借款展期，保证人继续承担连带保证责任，保证期间自展期后的借款期限届满之日起二年。
第八条保证担保范围：保证担保范围为借款本金、利息（包括罚息、复息等）、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
第九条特别约定：
一、本合同主合同若无效，但保证条款仍有效，且保证人对出借人在主合同无效情况下的一切债权（权利）仍按本合同约定承担连带保证责任。
二、若依据本合同第三条的约定提高了利率，保证人同意对因利率提高而增加的利息仍按本合同保证条款承担连带保证责任。
三、出借人依法转让债权，保证人仍需按本合同约定承担连带保证责任。
四、本合同出借人债权如另设有人的担保和/或物的担保，无论物的担保是由债务人提供还是由第三人提供的，当出借人主张债权时，出借人可以就物的担保实现债权或要求保证人承担连带保证责任，也可以同时要求保证人和物的担保承担担保责任，人的担保、物的担保居于同一清偿顺序，本合同保证人同意对本合同全部债权承担连带保证责任。
五、保证人承诺密切关注借款人的经营等状况。若借款人进行破产清算，则推定保证人知道或应当知道借款人的破产清算行为，保证人应预先行使追偿权。
六、各保证人无论同时或是分别提供保证，均为连带共同保证关系。
七、出借人向任何一个保证人主张保证责任，视同向其他保证人主张保证责任。第十条监管方式：借款人自愿接受本合同监管人的监管,委托监管合同为本合同的重要组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十一条借款展期：借款人若需延长借款期限，应在借款到期日前以书面方式向出借人提出申请。经出借人、保证人同意后，由出借人、借款人、保证人另行签订借款展期还款协议。借款展期后，借款的展期期限加上原期限达到新的利率期限档次时，其利率从展期之日起按新的期限档次利率确定。
第十二条借款人发生如下情形之一的，出借人有权停止本合同尚未发放的借款、提前收回未到期借款;
十三、发生偷（逃）税、破产、解散、被责令停业整顿或被吊销（撤销）营业执照的;十四、发生其他严重影响偿还债务能力或失去信用情形的。
第十三条保证人如发生第十二条四至十四情形之一的，出借人有权停止本合同未发放的借款、提前收回未到期借款。
第十四条违约责任：
（1）未按期归还借款本金（含展期），从逾期之日起按约定利率加收%的罚息利率计收罚息。
（2）未按期偿付借款利息，按罚息利率计收复息。
（3）未按合同约定使用借款，对挤占挪用的借款在挪用期间按约定利率加收%的罚息利率计收罚息。
（4）借款人可提前归还借款，按本合同约定的利率和实际天数计收利息。
二、出借人违约及其违约责任：出借人未依约向借款人提供借款的，按违约金额、逾期罚息利率和违约天数向借款人支付违约金。
第十五条合同的履行：
一、借款人应在本公司指定银行开设账户，出借人将借款划入该账户时或给付现金，即视为履行了发放借款之义务。
二、出借人收回到期借款本息或依约提前收回借款本息，可直接从借款人、保证人账户中扣划。
第十六条信息使用：借款人、保证人同意出借人根据中国人民银行或其他金融管理部门的有关规定，在中国人民银行个人（企业）信用信息基础数据库及有关信息系统上录入（查询、披露）借款人、保证人的有关信息。
第十八条争议的的解决方式：本合同发生纠纷，由出借人、借款人、保证人三方协商解决;协商不成的，向出借人住所地人民法院提起诉讼。
第十九条其他：
一、本合同第一条中借款额度指最高额借款本金余额不得超过该限额，但如因本金计息、费用承担等原因而使债权超过该限额的部分仍在保证担保的范围。
二、本合同项下的借款借据及其他附件是合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。三、本合同若发生的公证费用及其他费用，均由借款人或保证人承担。
四、本合同被担保债务已经清偿，但这种清偿被有关法律文书确认为无效的，本合同仍然有效。
五、合同生效：本合同自各方签字（盖章）之日起生效。
六、出借人已提请借款人、保证人对本合同各条款作全面、准确的理解，并按借款人、保证人的要求对各条款予以充分说明;本合同各条款在订立前均进行了充分磋商;借款人、保证人对本合同的.各条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
七、本合同一式份，出借人执二份，借款人、保证人、监管人各执一份，效力同等。
第十七条其他约定事项：
签约时间：年月日
关于保证担保合同模板汇编五篇2合同编号：___________
保证人(甲方)：______________________________
住所：________________________________________
电话：________________________________________
法定代表人：__________________________________
开户金融机构及帐号：__________________________
传真：________________________________________
邮政编码：____________________________________
贷款银行(乙方)：____________________________
住所：________________________________________
电话：________________________________________
法定代表人(或授权代理人)：__________________
传真：________________________________________
邮政编码：____________________________________
为确保乙方与__________签订的__________号借款合同(以下简称借款合同)的履行，甲方愿意向乙方提供保证担保。甲、乙双方根据有关法律规定，经协商一致，约定如下条款：
第一条甲方保证担保的贷款金额(大写)__________元，贷款期限自_______年_____月____日至______年______月_____日。
第二条本合同的保证方式为连带责任保证，甲方对借款合同中的借款人的债务承担连带责任。如借款合同履行期限届满，借款人没有履行或者没有全部履行其债务，乙方有权直接要求甲方承担保证责任。甲方应在接到乙方《催收到(逾)期贷款通知书》之日起__________个工作日内履行清偿义务。
第三条保证担保的范围：贷款金额(大写)_____________________元及利息、借款人应支付的违约金(包括罚息)、赔偿金和实现贷款债权的费用(包括诉讼费、律师费等)。
第四条保证期间：自本合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后2年止。借款合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。
第五条本合同的效力独立于被保证的借款合同。借款合同无效并不影响本合同的效力。
第六条保证期间，借款合同的当事人双方协议变更借款合同除贷款利率以外的其他内容，应当事先取得本合同甲方的书面同意。
第七条保证期间，甲方机构发生变更、撤销，甲方应提前__________天书面通知乙方，本合同项下的全部义务由变更后的机构承担或由对甲方作出撤销决定的机构承担。如乙方认为变更后的机构不具备完全的保证能力，变更后的机构或作出撤销决定的机构有义务落实为乙方所接受的新的保证人。
第八条保证期间，乙方有权对甲方的资金和财产状况进行监督，有权要求甲方提供其财务报表等资料，甲方应如实提供。
第九条保证期间，甲方不得向第三方提供超出其自身负担能力的担保。
第十条发生下列情况之一的，乙方有权要求甲方提前承担保证责任，甲方同意提前承担保证责任
1.甲方违反本合同第七条、第八条、第九条的约定或者发生其他严重违约行为;
2.《借款合同》履行期间借款人被宣告破产、被解散、擅自变更企业体制致使乙方贷款债权落空、未按借款合同的约定使用贷款、卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷、发生其他足以影响其偿债能力或缺乏偿债诚意的行为等情况。
第十一条甲方不承担保证责任或者违反本合同约定的其他义务的，应向乙方支付被保证的借款合同项下贷款金额__________%的违约金，因此给乙方造成经济损失且违约金数额不足以弥补所受损失的，还应赔偿乙方的实际经济损失。对上述违约金、赔偿金以及甲方未承担保证责任的贷款本金、利息和其他费用，乙方有权直接与甲方存款帐户中的资金予以抵销。
第十二条双方约定的其他条款：______________________________________
第十三条因本合同发生的争议，经协商不能达成一致意见，应当向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第十四条本合同自双方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章后生效。
第十五条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：(公章)__________________
法定代表人：____________________
(或授权代理人)
__________年________
月________日
乙方：(公章)__________________
法定代表人：____________________
(或授权代理人)
__________年________月________
关于保证担保合同模板汇编五篇3借款人(甲方)：
身份证号：
住址
出借人(乙方)：
身份证号：
住址
保证人：
身份证号：
住址
风险提示：
借款、还款都必须注意保存好相关的书面证据。一般而言，欠条或者借条在债务人之手时，可能将被推定为该债务已经清偿。原告主张债权时，如无法提供书面借据的，应提供必要的事实根据或与自己无利害关系的两人以上的证人证言，来支持自己的主张。
甲方因___________需要，向乙方申请金额____________的借款，经保证人保证担保，乙方同意向甲方发放上述借款。经各方协商一致，根据有关法律法规和银行借贷利率管理规定，签订本合同，共同遵守。
第一条主要借款内容
甲方向乙方甲方民币_______元，借款用途为_______。
风险提示：
借款数额肯定要写的，大家也都会写，只是要注意数额应该用大写，并标上币种。在大写的旁边再附注小写，并写上小数点。这样做主要是防止数额被更改。写清楚了，如果你是借款人，你不用担心数额被修改。如果你是出借人，不用担心借款人说数额被你改过。
乙方同意将前述款项借给甲方。实际放款日为_______。借款的利息为_______。
风险提示：
利息可以由双方自行约定，但如最终引发纠纷，对于未支付的部分利息，只要未超过年利率24%，人民法院会给予保护;约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。但如果约定的年利率为24%--36%，借款人已经支付的部分利息，出借人可不予返还。
借款期限自放款日起_____年_____月_____日止。
风险提示：
借款时间是认定借款期限和诉讼时效的重要依据，也是认定借条事实的重要因素，应该在写明年月日。年份不能省略，如果没写年份，一旦发生纠纷，难以确定具体的时间。如果你是借款人，为防止借款日期被修改，应当用汉字大写：如：二〇一二年三月十六日。
本合同项下借款按日计息，按_________结息。
第二条担保内容
1、保证人保证期间：自本合同生效之日起至本合同项下出借本息全部还清为止。
2、保证人保证范围：本合同项下借款本金、利息、违约金以及乙方实现债权的费用。
3、保证人和甲方承担连带责任;有两个以上保证人的，保证人承担连带责任。当甲方未按本合同约定支付借款本息和相应费用时，保证人保证在接到乙方书面索款通知后15日内无条件地代为偿付。
4、保证人接受乙方对其资金和财产状况的调查了解，并应及时提供财会报表等资料。
5、在本合同保证期间内，保证人如再向他人提供担保，不得损害乙方的利益，并须征得乙方的同意。
6、在本合同保证期间内，保证人的保证责任不因甲方与其他单位签订有关协议和甲方财力状况的变化，以及本合同涉及甲方和乙方的条款无效而受到任何影响或免除。
7、保证人应予赔偿因自身过失而造成的乙方损失，向乙方支付借款金额_______%的赔偿金。
8、甲方出现违约逾期不还款情况由乙方登报声明公示其违约信用信息
风险提示：
除违约金的约定外，为了保障款项的回收，还可以就借款设置抵押。
需要注意，借款的抵押如果涉及不动产，要到相关部门办理登记手续，才能对抗第三人。
第三条合同的变更
1、本合同生效后，各方不得擅自变更或解除合同。
2、甲方因客观原因造成不能还清借款的，应在借款到期前10天向乙方提出书面展期申请，经保证人同意后由乙方决定是否延期。同意延期还款的，签订延期还款协议。
3、当乙方按约将出借款项交付甲方后，乙方有权将本合同涉及的债权转让给第三人，乙方将债权转让通知送达甲方与保证人时，债权转让依法生效。
4、在合同有效期内，借款方、保证方更换法定代表人，改变住所时，应在变更后10天内书面通知乙方。
第四条争议的解决
在本合同履行中发生的争议，由各方协商或者通过调解解决;协商或者调解不成的，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
风险提示：
借款合同纠纷的诉讼时效为2年。如约定还款期限的，诉讼时效从借款到期次日开始计算。到期有催讨的，从催讨次日重新计算，但须保存催讨的证据;没有约定还款期限的，债权人可以随时提出还款主张，不受两年诉讼时效的限制，但提出还款主张后两年内没有继续主张的，视为超过诉讼时效，法律不予支持。
第五条合同附件
借款申请书、借款凭证、补充协议书、授权委托书、保证人提供的其他有关材料，均为本合同的组成部分。
第六条本合同未尽事宜，按有关法律法规和银行出借规定办理。
第七条本合同正本一式_______份，甲方、乙方、保证人各持一份。本合同自各方签章之日起生效。
风险提示：
为了确保签名的真实性，应要求当事人提供身份证复印件，而且复印件上还应当让债务人签字。最好有借款人按手印，因为身份证也有假的，如果有盖手印会更好。尤其是在签名潦草的情况下更是如此。
借款人(签名盖章)：
签约日期：年月日
保证人(签名盖章)：
签约日期：年月日
出借人(签名盖章)：
签约日期：年月日
签约地点：
关于保证担保合同模板汇编五篇4经________________（下称贷款人）、_______________（下称借款人）和_______________（下称担保方）充分协商，根据《合同法》《担保法》及其他有关规定签订本合同，共同遵守。
第一条自______年_____月_____日起，由贷款人向借款人提供__________（种类）贷款（大写）__________元，用于_________，还款期限至_______年_____月_____日止，利率按月息_____％计算。如遇国家贷款利率调整，按调整后的新利率和计息方法计算。
具体用款、还款计划如下：_____________________________________________
第二条贷款人应在符合国家信贷政策、计划的前提下，按期、按额向借款人提供贷款。否则，应按违约数额和延期天数付给借款人违约金。违约金数额的计算，与逾期贷款的加息同。
第三条借款人愿遵守贷款人的有关贷款办法规定，并按合同规定用途使用。否则，贷款人有权停止发放贷款，收回或提前收回已发放的贷款。对违约部分，按规定加收_____％利息。
第四条借款人应按期偿还贷款本息。__________________愿作为借款人对合同载明的全部贷款正当使用和按期还款的保证人。对借款人转移贷款用途等违反合同的行为，保证人承担连带责任；贷款人不按期归还贷款本息时，由保证人承担代偿责任。
保证人相互间负连带保证责任。
第五条贷款人有权检查、监督贷款的使用情况。了解借款人的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款人对上述情况应完整如实地提供。对借款人违反借款合同的行为，货款人有权按有关规定给予信贷制裁。
贷款人按规定收回或提前收回贷款，可直接从借款人存款帐户中扣收。
第六条贷款到期，借款人及保证人无力归还，又未申请延期或未与贷款人签订延期协议的，从逾期之日起，贷款人加收_____％的利息，并可以从借款人及保证人的存款账户上直接扣收逾期贷款本息。
第七条当借款人及保证人发生财产不足以清偿多个偿权人的债务时，借款人、保证人愿以其财产（包括应收款项）优先偿还所欠贷款人的贷款本息。
第八条借、贷及保证各方发生纠纷，由各方协商解决，需要诉讼的，向贷款人所在地人民法院提起诉讼；申请仲裁的，按有关仲裁规定办理。
第九条其他
____________________________________________________________
第十条本合同未尽事宜，按国家有关法规和银行有关货款规定办理。
第十一条本合同经各方签章后生效。
本合同一式__________份，借、贷、保证人各持_____份。
借款人：（公章）______________________
（或合同专用章）
法定代表人：（签章）_________________
（或授权代理人）
开户银行：____________________________
住所：________________________________
帐号：________________________________贷款人：（公章）______________________
（或合同专用章）
法定代表人：（签章）_________________
（或授权代理人）
开户银行：____________________________
住所：________________________________
帐号：________________________________保证人：（公章）______________________
（或合同专用章）
法定代表人：__________________________
（或授权代理人）
开户银行：____________________________
签约地点：____________________________
关于保证担保合同模板汇编五篇5合同编号：___________
借款人：_______________________________
贷款人：中国农业发展银行_______________
保证人：(1)__________________________
(2)__________________________
(3)__________________________
借款人因___________需要，向贷款人申请___________借款，经保证人保证担保，贷款人同意向借款人发放上述贷款。经各方协商一致，根据有关法律法规和银行贷款管理规定，签订本合同，共同遵守。
第一条主要借款内容
1．借款金额、用途、种类、利率、期限：
金额(大写)
用途
种类
利率
期限
年个月(自年月日起至年月日止)
2．本合同项下借款按日计息，按___________结息。在本合同有效期内，如遇利率调整，按中国人民银行有关规定执行。
第二条提款和还款
1．分期提款、还款计划：
分期提款计划
分期还款计划
****年**月**日
金额
****年**月**日
金额
2．借款人在提款前应向贷款人递交具体的提款计划，并提供表明借款合理用途的书面文件。
3．贷款人按提款计划办理借款凭证手续，在___________个营业日内将贷款放出。在本合同期限内，实际放款日、还款日和实际借款额以借款凭证为准。
4．借款人和保证人负责偿还贷款本息。贷款人依照本合同规定收回或提前收回贷款本息时均可直接从借款人或保证人帐户中扣收。
第三条还款资金来源
借款人应用下列资金，但不仅限于下列资金，归还本合同项下借款本息。
1．__________________________________________________________________。
2．__________________________________________________________________。
3．__________________________________________________________________。
4．__________________________________________________________________。
第四条担保内容
1．保证人保证期间：自本合同生效之日起至本合同项下贷款本息全部还清为止。
2．保证人保证范围：本合同项下借款本金、利息、违约金以及贷款人实现债权的费用。
3．保证人和借款人承担连带责任；有两个以上保证人的，保证人承担连带责任。当借款人未按本合同约定支付借款本息和相应费用时，保证人保证在接到贷款人书面索款通知后15日内无条件地代为偿付。
4．保证人接受贷款人对其资金和财产状况的调查了解，并应及时提供财会报表等资料。
5．在本合同保证期间内，保证人如再向他人提供担保，不得损害贷款人的利益，并须征得贷款人的同意。
6．在本合同保证期间内，保证人的保证责任不因借款人与其他单位签订有关协议和借款人财力状况的变化，以及本合同涉及借款人和贷款人的条款无效而受到任何影响或免除。
7．保证人应予赔偿因自身过失而造成的贷款人损失，向贷款人支付借款金额________％的赔偿金。
第五条权利、义务及违约责任
1．借款人必须遵守中国人民银行和中国农业发展银行关于政策性贷款帐户管理及资金结算管理的规定；否则，贷款人有权停止发放尚未发放的贷款，并可提前收回已发放的部分或全部贷款。
2．借款人必须严格按本合同约定的用途使用贷款；否则，贷款人有权停止发放尚未发放的贷款，并可提前收回已发放的部分或全部贷款。同时，对违约使用部分，按日利率___________计收利息。
3．借款逾期而又未签订延期还款协议，贷款人对借款逾期部分按日利率___________计收利息。
4．借款人应及时向贷款人提供真实完整的财会报表和统计报表等资料，配合贷款人的调查、审查、检查；否则，贷款人有权采取包括停止发放贷款、提前收回已发放贷款等相应的信贷制裁措施。
5．借款人有承包、租赁、合并、分立、联营等改变经营方式行为，均应最迟于变更前30天书面通知贷款人，并积极落实债务；否则，贷款人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。
6．借款人不得擅自对他人债务提供担保，以保证政策性贷款得安全。借款人对外任何担保均应提前30天通知贷款人，并以不超过其净资产总额为限。否则，贷款人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。
7．借款人发现有危及贷款人债权安全的情况时，应及时通知贷款人，并应及时采取保全措施。
8．贷款人应按本合同第二条约定向借款人提供贷款，未能及时提供贷款的，应按违约金额和违约天数，每日付给借款人________违约金。
9．对贷款人的违约行为，借款人有权向贷款人的上级行反映；因贷款人的违约行为而受到损失的，有权要求贷款人给予赔偿。
10．承担政策性任务的借款人，有权享受政策性贷款的各项优惠政策；贷款人不得擅自提高贷款利率，不得无故提前收回贷款。
第六条合同的变更
1．本合同生效后，各方不得擅自变更或解除合同。
2．借款人因客观原因造成不能还清贷款的，应在贷款到期前10天向贷款人提出书面展期申请，经保证人同意后由贷款人决定是否延期。同意延期还款的，签订延期还款协议。
3．各方不得擅自将本合同项下的权利、义务转让给第三者。
4．在合同有效期内，借款方、保证方更换法定代表人，改变住所时，应在变更后10天内书面通知贷款人。
第七条争议的解决
在本合同履行中发生的争议，由各方协商或者通过调解解决；协商或者调解不成的，可向贷款人所在地人民法院提起诉讼。
第八条合同附件
借款申请书、借款凭证、延期还款协议书、授权委托书、变更本合同条款的协议和贷款人要求借款人、保证人提供的其他有关材料，均为本合同的组成部分。
第九条其他事项
1．__________________________________________________________________。
2．__________________________________________________________________。
3．__________________________________________________________________。
4．__________________________________________________________________。
第十条本合同未尽事宜，按有关法律法规和银行贷款规定办理。
第十一条本合同正本一式___________份，借款人、贷款人、保证人各持一份。本合同自各方签章之日起生效。
借款人
借款人公章
(或合同专用章)
法定代表人章
(或授权代理人)
开户银行_____________________
住所_____________________
帐号_____________________
贷款人
贷款人公章
(或合同专用章)
负责人签章
(或授权代理人)
住所_____________________
保证人
(１)(２)(３)
保证人公章
(或合同专用章)
法定代表人签章
(或授权代理人)
开户银行_____________
签约日期：_______年_____月_____日
签约地点：______________________
点击咨询 