2010年某市人行天桥钢结构制作安装合同

第一篇：2010年某市人行天桥钢结构制作安装合同

×××××建设集团

×××××××××××工程项目经理部

人行天桥钢结构工程

合同编号：××××

发包单位：承包单位：

制 作 安 装 协 议 书

×××××建设集团

2010年12月 1 日

×××××××××××工程项目经理部

协议书

发包方： ×××××建设集团公司

×××××××××××工程项目经理部（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

经过甲乙双方友好协商,甲方承建的×××××××××××工程中的人行天桥钢结构分部项目承包给乙方施工。甲乙双方秉着平等、互利互惠、公平自愿的原则，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成项目的工程任务，按《合同法》、《建筑法》等法律、法规及制作安装规范规程要求规定，经双方友好协商，双方同意签定本合同，并共同遵守执行。

一、工程名称：

××××××××××××人行天桥项目制作及吊安装工程。

二、工程地点：

×××光明新区。

三、承包范围：

××××××××××××II标甲方指定的三座人行天桥中钢结构（含钢柱、钢箱形梁、钢梯道）部分制作、安装。三座位置： ； 。

四、承包方式：

包人工、包材料、包场内外运输、包机械、包搭拆临时支架、包质量、包防腐处理、包工期、包安全、包文明施工、包试拼装、包检测检验、包资料（过程及竣工验收）、包验收等大包干。

五、工程质量标准

1、须满足现扏行的有关规范技术要求及×××质检站质量检验标准。

2、须按 设计院深圳分院 年 月设计的《 施工图纸》。如有变更图，按变更图施工。

3、上述技术要求如有差异，按技术标准要求高的实施。

六、合同暂定总造价、包干合同单价

1、暂定合同总造价人民币： 元（￥ 元）

2、钢结构制安暂定 每吨，包干单价为人民币：捌仟伍百元（￥8500）；包干单价包括（仅不含税金，但不限于）：包人工、包材料、包制作吊装机械、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材机械保管费、包材料涨价风险、包防腐涂层、包图纸深化、包施工方案、包检测、包验收、包管理费、包利润等一切费用。无论任何原因，包干单价不再调整，乙方出具收款收据，如要开具发票，甲方另外增加税金给乙方。

七、进度款支付及结算方式

1、工程量按施工图所示的整体构件净重重量（不含焊缝重量）以吨计量。构件的制作、运输、试拼、安装、连接、临时工字钢、临时支架、检修孔、抗震设施、防腐漆等均作为附属工作，不另行计量。

2、甲方乙方在签订合同三天甲方支付合同暂定价的30%作为工程预付款；乙方可按批准的方案在加工厂内分段完成钢箱梁制作成型后，经业主和（或）监理及甲方在乙方工厂内检测验收，检测验收合格后并同意吊安装，钢结构安装完成乙方申报已安装好钢结构工程进度款经甲方批准七天内付至工程款80%（含预付款），工程完成经甲方及有关部门验收后且移交完施工资料、技术资料、验收资料后一个月内付至工程款95%，保修期满后10日内付清尾款。

八、工期及相关约定

工期：总日历天数 50天。开工日：2010年

月

日，竣工日期: 2010 年

月

日。本工程只工期每延误一天款3000元。

制定项目管理人：甲方委派负责协助乙方日常工作的负责人为

、职务：施工员 , 联系电话

；乙方委派担任驻工地履行本合同的负责人为

、职务：，联系电话。

九、双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务：

1、负责及时提供钢结构的施工图纸及相关的设计变更资料（如果有）一份供乙方使用，乙方对甲方提供资料仅用于本工程制作、安装，不得用于其他，乙方使用后及时归还。

2、负责做好工程开工准备及相关部门的协调工作，负责现场施工场地平整、施工场地、进出场道路、施工便道及临时护栏，协调乙方与工地人员的关系及办理有关证件。

3、甲方向乙方提供安装场地，双方办理好移交手续、乙方负责施工期间的管理、维护和

修复，保证整个施工期间临时设施满足有关部门、业主规范化安全及文明施工要求。生活临时设施伙食由乙方自理。

4、负责协助乙方办理施工用水用电手续，施工用水电费用由乙方负责，乙方自带水电表，服从甲方用电管理制度。

5、负责审核乙方编制施工组织设计，对乙方工程进度、质量、安全生产、文明施工、计

量、试验检测等工作的控制、监督、检查和验收；但无论甲方和（或）监理业主对其如何修改，质量、进度、安全等责任归乙方。

6、协助与业主、监理、设计及有关部门联系、帮助乙方现场生产、技术管理人员协调现

场工作关系。

7、按乙方的施工组织积极配合乙方工作。

8、积极按本合同约定付款条件支付工程进度款和结算。

9、甲方在发现乙方出现下列情况之一（但不限于），经甲方多次提出，而乙方拒不执行甲方指令，甲方有权单方中止本协议。因协议终止给甲乙双方造成的损失该有乙方承担。9.1如果乙方在施工时，质量、进度满足不了整个工程工期的要求； 9.2造成甲方材料的浪费；

9.3乙方不服从甲方管理、善自停工； 9.4存在安全隐患。

（二）乙方权利与义务：

1、服从甲方管理和安排，在工程施工中提供足够的人力、机械及物力，原则上按批准的施工组织执行，否则，甲方项目部可开出罚款单。

2、必须踏勘现场，编制合理的可行的施工组织方案、支撑方案、安全方案、吊装方案且 需监理工程批准。合同签定之日起三天内提交制作安装的施工技术组织方案、质量保证方案、工期保证方案及吊装安全专项方案，并经甲方、监理、业主审核后方能施工，且对施工技术和安全方案负全责而不因甲方审核而规避任何责任。乙方运输吊装车辆在运输和吊装过程的一切责任事故均有乙方承担。

3、负责图纸会审，严格按照设计图纸、行业施工验收规范、甲方技术交底要求及施工组

织设计方案精心组织施工，确保工程质量合格。按图纸要求进行制作、安装，焊缝验算需设计单位认可。需深化设计的，须经设计单位和业主同意方可施工。

4、负责提供材料的出厂合格证及检验报告，提供焊缝检测报告、构件无损检测报告等相 关一切检测资料并负责该项费用。负责整理桥梁钢结构部分竣工验收资料。

5、负责安装过程中的运输、起重设备及乙方须增加交警维护交通费用，并协同甲方办理 有关手续。

6、乙方有权有求甲方按本合同规定支付工程进度款。

7、乙方施工中必须遵守《工程施工进度管理规定》、《工程质量管理制度》中与甲方相关 的管理规定。

8、负责自己管理人员和工人的吃住问题，及时给自己管理人员和工人发放工资，不得拖 欠，遵守×××政府及劳动部门的规章制度，服从劳动部门的管理。因拖欠管理人员和工人而造成的一切后果和责任均由乙方承担。甲方有权直接给工人发放工资从乙方工程款中双倍扣减，乙方表示理解和支持。

9、乙方聘用劳务人员须具备上岗资格的，提供施工用具及安全用具，完整的施工使用规

范和安全操作规程，遵守甲方施工现场纪律，接受安全和文明施工技术交底，积极配合和服从当地及政府有关部门的检查和指导。负责安装过程中的一切安全。

10、为自己施工现场员工购买“工伤险”、“人身意外险”等，且向甲方提供职工的人 身伤害意外险凭证，否则甲方代买代扣。

11、不管发生任何情况，未经甲方批准，无权单方停工，未经甲方批准停工造成的损失，乙方必须无条件赔偿因此给甲方造成的一切损失。

12、做好文明施工，保证安全施工，场地清扫干净。乙方必须建立现场管理组织机构，指 派现场总负责人进驻施工现场，全面协调与甲方的联系。

13、乙方管理人员及工人无故闹事，甲方将对乙方处以每次5000元的罚款，直接从工程 款中扣除，乙方表示理解和支持。

14、未经甲方同意或许可，不论发生任何情况，乙方不得单方停工。任何停工只能得到工 期补偿，而不能得到任何其他的补偿。

15、乙方现场从事特种作业人员（如电焊工、电工）必须持有有效上岗证，并向甲方提供 相关证件的复印件。

16、乙方应按照甲方要求使用电源，统一从制定的配电箱内接电，不得乱拉电源、随意 搭接电源及不按用电违章使用电源，电缆随意托地水中，甲方有权要求乙方进行整改，若乙方施工人员不听取甲方管理人员的劝告，甲方将对乙方进行强制性罚款，每次罚款5000元。如因不听劝告而造成安全事故的，乙方将承担全部责任。

17、因乙方过错造成的质量、工期拖延、安全、文明施工责任或损失，由乙方承担。因

乙方原因造成的工期延误，每推迟一天，罚款15000元。

18、乙方无故停工，每天罚款3000元，如乙方原因造成中途退场，甲方按乙方实际完

成工程量的70%予以结算，乙方不得有任何异议。

19、由乙方的任何原因造成业主和(或)监理的罚款单，甲方有权直接从乙方工程款扣除，乙方表示理解和支持。

20、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守甲方各种安全管理制度，落实

安全措施，确保施工安全。

21、加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场 的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工，工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失。

22、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受随时检查其设备、材料保管、并与现场其他协调配合，照顾全局。

23、按甲方统一规划堆放材料、机具、按业主、甲方标准化工地建设要求布设料场、钢

筋加工场、库房及各种生产、生活临时设施、对施工区域内各种标牌进行日常管理、维护、搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

24、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施、如

因乙方原因导致损坏、则乙方负责修复或赔偿。

25、乙方须服从甲方转发的业主及监理工程师的指令。

26、乙方自行组织的特种设备（架桥机、门吊、千斤顶等）的检验、报验、出具合格的

验算、报检资料。

28、在本合同被解除前，乙方施工期间不得以任何理由、借口擅自停工或以停工向甲方 要挟，如有争议事项应按本合同争议条款解决，合同被解除、终止前必须继续履行（作业工人收不到工资而停工的情况除外）。

（三）材料、设施、设备约定：

1、所有钢材必须Q345qC；

2、钢箱梁外壁防腐配套要求：

a、钢材表面处理喷砂至Sa2.5级，防腐年限30年；b、LEAVES IRON OXIDE SHOPPIMER环氧底漆一度20μm；c、LEAVES EP SHOPPIMER环氧中间漆一度50μm；d、LEAVES EP HB环氧中间漆一度120μm；e、LEAVES PU FINISH AS聚氨脂面漆二度，各50μm。

3、钢箱梁内壁防腐配套要求：a、钢材表面处理喷砂至Sa2.5级，防腐年限30年；b、LEAVES IRON OXIDE SHOPPIMER预处理一度20μm；c、LEAVES EP PPIMER环氧底漆一度50μm；d、LEAVES EP HB环氧中间漆一度100μm；e、LEAVES PU FINISH AS聚氨脂面漆一度，50μm。

以上约定仅供参考，必须以最终施工图纸为依据（即使施工图与上述有区别，合同单价不得调整或变动）。

十、安全施工、保险等：

1、乙方应遵守甲方《工程施工安全管理制度》，严格按安全标准进行施工，并随时按受 行业安全检查人员依法实施监督检查、采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反使用妇女 儿童管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，有甲方承担相应责任及由此发生的费用；

4、乙方负责施工范围内使用的劳动保护用品（如安全帽、反光衣、安全带、防滑鞋、劳保手套等劳保用品），乙方自备的安全保护用品必须足量保证供给，质量必须满足安全要求；

5、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、以及临时民房、交通要道附近施工时，施 工开始前应向甲方报送安全防护措施及方案，经甲方认可后实施；.6、乙方施工开始前，甲方以为施工场地内的自有人员及第三者人员生命生命财产办理 了保险（《建筑工程一切险和第三者责任险保险合同书》），且不需要乙方支付保险费用，乙方人员在施工期间发生的任何理赔范围内的物质损失及意外伤害导致的人身伤亡事故均由上述二单保险进行按章赔付、乙方人员协助甲方一起办理相关赔偿事宜，甲方为乙方成功索赔的所有款项甲方全额交付乙方。.7、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险或其他规定应办的保险，并为施 工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用；

8、保险事故发生时、乙方和甲方有责任采取必要的措施、防止或减少损失。

9、甲方应业主、监理指示必须进行阶段性赶工时，乙方应予配合。

十一、施工验收与质量保证金

1、乙方应确保钢箱梁制安各施工工序及各分项、分部工程质量，符合本合同约定的质量标准。

2、乙方施工完毕，24小时前通知甲方和（或）监理验收，但经甲方相关人员验收合格 的工程量，如果被业主、监理或其他质量检验部门确定为不合格工程时，应视为乙方导致的不合格工程、由些导致的工程量报废、返工、修复均由乙方负责。

3、质保保修期及保修条款按主合同条款执行，甲乙双方一致同意质量保证金限额为合 同结算价的5%。

十二、违约责任

1、乙方因人力材料的投入影响进度未能满足甲方计划要求的，甲方有权将部分工程量 另作安排。乙方通过整改后，施工进度还没达到甲方要求的，甲方有权要求乙方无条件退场。乙方承担违约责任，违约金按合同暂定造价5%计算。

2、乙方在施工过程中违反项目部规章制度的，甲方有权对乙方进行处罚、严重者则要求乙方无条件退场。

3、甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的，工期顺延。①、不按期交出施工场地;②、因搭设方案变更未及时按乙方要求作好基础;③、其他甲方原因造成的。

4、甲方挪用乙方材料或不经乙方同意提供给第三方使用，按市场购买价格赔偿给乙方。

5、本合同内工作禁止转包工队或再分包，乙方不得将合同项下的转包或再分包给他人，否则，甲方停付工程款、乙方将依法承担责任。

6、一方违约或双方违约后，双方应就违约事项及分歧进行友好协商，达成意见后另行签订补充协议，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地仲裁机构申请仲裁或向工程所在地的人民法院直接起诉。

7、发生争议后，除非出项下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完成工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同告你工作；

（4）法院要求停止合同工作。

十三、不可抗力

1、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为应当暂停工作时，乙方应暂停工作，不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况呵损失情况，及预计清理及修复的费用，如果不可抗力事件持续发生，乙方应每隔3天向甲方项目经理通报一次受害情况，不可抗力结束后7天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

2、因不可抗力事导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员的伤忙和财产损失以及运至施工场地用于材料和待安装的设备的损害由乙方承担；

（2）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；

（3）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；（4）工程所需清理、修复费用，由甲方承担。

十四、合同解除

1、如因“不可抗力”（含义如前所述）致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行，甲乙双方经协商一致，可以解除合同。

2、合同解除后，乙方应妥善做好已经完成工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完成工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十五、合同的未尽事宜

本协议生效后，如果未尽事宜，经双方友好协商一致后，可以签订《补充协议》，《补充协议》与本协议同效。协商不成时，向当地经济合同仲裁机构申请仲裁。

十六、合同生效与终止

本合同经双方签字盖章后生效，至工程完工验收并结清款后失效。本合同一式两份，甲乙双方各一份。

甲方：×××××建设集团公司 乙方： ×××××××××××工程项目经理部

代表人：

代表人（印章）：

联系电话：

联系电话： 2010年 10月 20日 2010年 10月 20 日

第二篇：钢结构制作及安装合同（定稿）

XXXX钢结构制作及安装合同

XX钢结构制作及安装合同

合同编号：

工程名称：XX钢结构制作及安装工程

工程地点：XX

发 包 方：

承 包 方：

XXXX钢结构制作及安装合同

XXXX钢结构制作及安装合同

发包方：（以下简称“甲方”）承包方：（以下简称“乙方”）

现甲方将XXXX钢结构制作及安装工程委托给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，签订本合同。

一、工程概况

1.1工程名称：XXXX钢结构制作及安装工程 1.2工程地点：X

二、承包范围

2.1工作内容

2.1.1承包范围：根据施工图及工程量清单包括的所有钢结构制作及安装工程。2.1.2本项目的优化设计和验收等工作。

三、合同价款、承包方式及结算原则 3.1 合同价款

3.1.1固定含税合同总价为人民币 ￥ 元（大写：）。

3.1.2本合同为固定合同总价，包括图纸设计范围内的钢结构的全部内容，乙方应详细计算综合单价和总价，报价包括：产品的深化设计、材料供应、加工制作、包装运输、安装、钢结构进场前及安装后按照国家和甲方的要求的一切必须的检测费用，以及与总承包商及其它专业承包商的交叉配合费用以及售后保修费用等一切招标范围内在钢结构工程移交甲方前的一切费用，包括但不限于：

a)图纸的深化设计费用及按照甲方招标文件要求甲方免于计量支付的设计变更、工程洽商费用；

b)根据现场实际情况投标人认为需要投入的安全防护、文明施工以及其它措施项目费用，包括施工人员意外伤害保险等各项保险费； c)安装验收完成前的一切垂直及水平运输费用； d)临电、临水的接驳及使用费用；

XXXX钢结构制作及安装合同

e)对招标人的其它分包单位的交叉作业以及协调配合照管费用； f)检测费用；

g)半成品及成品保护费用；

h)其它按照招标文件、施工合同以及投标人认为承担本工程施工并验收合格而需要发生的其它成本支出。施工期间的人工、材料等物价的涨跌风险。

四、工程变更及签证：

4.1 甲方有权要求对设计图纸进行变更（重大变更需提前5天通知乙方），乙方须及时按变更后的施工图进行施工，变更增减的费用按本合同的结算原则执行。

4.2 乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知监理及甲方和设计单位。若乙方发现设计错误不及时通知监理及甲方，由此造成的损失由乙方承担。

4.3乙方如需对设计图纸、施工组织设计进行变更，须经监理方、甲方及设计单位同意。因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

4.4设计单位、甲方、监理和乙方的工程联系单、会议纪要、设计变更（修改）通知等不能替代工程现场签证，不能作为结算依据。

4.5现场签证：乙方应在施工完成7天内将现场签证单报监理方及甲方项目部，逾期上报视为乙方自动放弃该部分签证权益，监理和甲方有权拒签并不再计价。

4.6乙方应将变更及现场签证每月按编号分别汇总，并报监理及甲方。

4.7甲方发出的变更增减，工程量按已实施的变更图纸或现场签证据实计算。变更增减的项目是《工程量清单报价表》中已有的项目,则价格按《工程量清单报价表》中的综合单价执行，设计变更增减的项目是《工程量清单报价表》中没有的项目，则由乙方重新报价，甲乙双方约谈确定。《工程量清单报价表》中没有的项目只计取直接费用和税金，其他费用不在计取。

五、材料设备要求：

5.1材料设备

具体材料设备名称见《工程量清单报价表》。5.2 材料设备的检验

5.2.1所有材料设备均须符合设计、国家相关规范及标准、政府主管部门规定要求，所

XXXX钢结构制作及安装合同

有材料均须具有相关质量证明资料，并按规定进行送检，送检合格后方能使用，检验费用由乙方负责。对未经同意，不经送检就使用材料，由此造成返工损失和工期拖延均由乙方承担。

5.2.2对来不及送检的急用材料设备，乙方需书面报告甲方项目部和监理，并经同意方可使用，由此产生的质量问题由乙方负责。

5.2.3若甲方对乙方提供的检验合格报告有疑义，甲方可单独送检，检验合格，其检验费由甲方承担，否则乙方承担检验费并用合格品替换不合格品，乙方按该批材料总额的三倍向甲方支付违约金，由甲方从工程款中扣除。

5.3 材料设备的验收：

5.3.1乙方采购的须严格按甲方指定的品牌组织供货、验收。

5.3.2材料设备货到工地，乙方应于货到当日或安装使用前备齐所有货物资料（含产品合格证明）自检后提前24小时通知甲方和监理验货；或按合同、法规规定送质检部门有见证检验。若甲方和监理接到通知后的24小时内未组织验货，视为已验货。若乙方未按本条通知验货，则视为乙方违约。

5.4货不对板处罚规定：

5.4.1乙方不按合同确定的材料设备的品牌、厂家、产地、规格、型号、包装及材质组织生产和供货，即为货不对板。如确有必要替换材料设备，乙方应事先书面报告甲方，且经甲方批准后方可替换。替换材料设备的价格由乙方上报后经甲方审核后确定（替换材料设备的价格高于原合同价则按原合同材料设备价作为结算依据，替换材料设备的价格低于原合同材料设备价的按甲方确认的价格作为结算依据）。

5.4.2发生货不对板（事前书面报请甲方同意更改的除外），乙方同意按照下列条款承担违约责任和赔偿责任：

5.4.2.1 材料设备货到工地后，乙方必须自检，乙方自检发现所供产品货不对板，应无条件全部更换，工期不予顺延。

5.4.2.2 材料设备货到工地施工安装前，乙方必须通知甲方和监理方验货，如监理方或甲方或 XXXX钢结构制作及安装合同

5.4.2.4 乙方自检后，若监理方或甲方发现同一货物两次或两次以上货不对板或者同一工程两次或两次以上货不对板，乙方同意按上述责任条款加倍承担违约责任。

5.4.2.5 乙方所供产品货不对板，或无合法生产许可证，经质检部门见证检验不合格产品，或者贴牌、冒牌产品，乙方不配合甲方整改处理工作，给甲方造成损失的，甲方有权立即终止合同，拒付所有工程款项，甲方同时保留追究乙方法律责任的权利。

5.4.3乙方采购的所有材料必须符合国家强制性环保规范要求，危害人体健康、造成人身伤害的，乙方应承担相应经济赔偿责任及相关法律责任。

六、付款方式

6.1合同签订之后10天内，甲方需付给乙方合同价款的20%预付款，计 元;6.2主钢构进场之后，甲方需付给乙方合同价款的20%工程款，计 元；

6.3主钢构安装完毕，维护材料进场之日，甲方需付给乙方合同价款的 30%工程款，计 元；

6.4工程全部完工并经监理、甲方验收合格后，甲方需付给乙方合同价款的15%工程款，计 元；

6．5工程结算完成后，甲方付款至工程结算款的95%；

6.6 工程结算款5%的保修金在贰年保修期满乙方按合同约定及时全面履行保修义务后不计利息一次性付清。

6.7甲方付款前，乙方应向甲方提供等额发票。否则甲方有权拒绝支付工程款，乙方承担违约责任。

七、工期

7.1 工期要求：

本工程合同总工期为 天。自主钢构进场之日起计。

进场时间（开工日期）具体以甲方书面通知为准，竣工日期以甲方正式签发的竣工验收单为准。

总工期及各阶段工期必须满足发包方及现场总包施工进度及实际要求。发包方有权根据实际情况调整相关工期，承包方需无条件予以配合、执行，并按照合同约定按期、保质的完成施工任务。

7.2 若因乙方原因造成工期延误，每延误一个日历天，乙方须向甲方支付违约金人民币5000元。因乙方工程延误导致整个工程竣工时间拖延，除按本合同规定支付违约金外，还需赔偿甲方因此导致的实际直接和间接损失，其中包括工程拖延期间的银行利息及工程管理

XXXX钢结构制作及安装合同

费。

7.3 以下原因，造成竣工日期及工期拖延，经甲方确认，工期相应顺延，甲方不再承担其他责任（包括乙方人员、设备窝工停工费用等）。此情况发生后7日内，乙方就工期延误的内容，向甲方提出书面报告，经甲方确认，乙方保留原件作为延期凭证，如乙方不在上述时间内提出申请，视为工期不受影响。

7.3.1本施工合同定义的不可抗力（除此以外的不可抗力的影响已由乙方在施工工期中综合包干考虑）。不可抗力范围包括战争、**、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

A、烈度为5级以上的地震； B、8级以上持续8小时的台风；

C、持续降雨24小时且降雨量为60mm以上； D、10年未发生过持续3天的高温天气。

7.3.2 非乙方原因，工程延期开工、停建、缓建、暂停的（不含单方面指令停工）。7.3.3因政府原因要求停工且确实导致整体工期延误。7.3.4甲方同意工期顺延的其他情况。

八、质量标准及检验

8.1 质量标准

8.1.1 工程质量须满足设计文件中所有与本工程相关的规范要求、临沂市现行专业工程施工及验收规范达到合格标准。

8.1.2 工程质量未达到合同约定的标准，乙方须无条件返工直至合格，工期不予顺延，所产生的各项费用均由乙方承担，同时承担由此造成的甲方损失。

8.2 质量与验收

8.2.1 分部分项工程达到隐蔽条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方及监理，并提供有关合格资料，经甲方及监理验收合格并签字后方可进行隐蔽；未经甲方及监理签字，乙方擅自隐蔽，甲方及监理有权要求乙方剥露重新验收；如果发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，甲方及监理有权进行重新验收，全部责任及费用由乙方负责；重要的工程隐蔽验收应通知设计单位或政府有关部门共同参加验收。违反本条约定，视为乙方违约。

8.2.2 若乙方通知甲方及监理隐蔽工程验收，甲方及监理应按时参加隐蔽工程的检验，不得无故拖延，除非认为没有必要的检查，并就此通知承包人。凡未经验收的或验收核定不合格的隐蔽工程，不得进行下道工序施工。如果甲方及监理24小时内未能到场对隐蔽工程

XXXX钢结构制作及安装合同

进行检验，承包人可自行检验，在如实作出隐蔽验收报告后进行隐蔽，事后甲方应予以认可，但有证据证明不合格的除外。

8.2.3 对于工程项目质量，由甲方组织乙方、监理、设计单位及其它相关部门按国家有关验收标准进行验收后，甲方发现有质量问题，书面通知乙方返修（如乙方拒绝签收，邮寄到本合同约定的乙方通讯地址即视为送达），乙方未在规定时间内处理完成，甲方有权另行安排施工单位施工，费用由乙方承担。

九、甲方责任

9.1 负责提供完整的施工图。

9.2 负责协调乙方与总承包施工单位签定临时供水、供电协议，水电费由乙方承担。9.3 负责组织人员对工程实施监督协调相关工作。

9.4 甲方的项目章仅用于来往函件签收，对于涉及造价或成本变化的指令、现场变更、现场签证等如需使用项目章，则视金额多少按以下情况处理，①如涉及金额≤1万元（含）的，则需有项目总经理或甲方项目分管副总签字，并加盖项目章方为有效；②如涉及金额大于3万元的，则需甲方项目分管副总签字，并加盖甲方公章方为有效。

9.5甲方盖项目章或公章的函件以书面形式通过监理递交乙方项目经理或乙方指定的资料员，乙方项目经理或乙方指定的资料员应在签收表上签署姓名和收到时间。

9.6 开工前配合监理单位组织图纸会审、设计交底及施工组织方案审查会议。9.7 开工前配合监理单位组织乙方进行施工协调会议，协调会议应形成会议纪要。9.8 负责按合同约定支付工程款及办理结算。

9.9 收到监理审核、乙方报送的施工计划及施工方案后及时审查批准或提出修改意见。9.10 接到乙方竣工验收报告后，及时地组织有关部门进行工程验收工作。

十、乙方责任

10.1乙方应向甲方报送乙方项目部管理人员名单及相关资格证明材料作为合同附件，乙方报送项目部管理人员必须全程跟进项目施工各环节，按甲方或监理要求出席各类会议、履行现场管理义务，处理各方提出相关施工配合问题。乙方提供虚假材料的，视为乙方违约。乙方项目部各管理人员如确需更换，须上报甲方并经甲方认可，未经甲方同意不得擅自更换，否则，视为乙方违约。甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的乙方项目部管理人员，乙方不得拒绝。乙方项目部管理人员在工程项目施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务，否则，视为乙方违约。

10.2乙方应在接到甲方施工图7天内按甲方要求调整施工组织设计，并严格按照经甲方审批的施工组织设计组织施工。乙方施工的钢结构工程要符合甲乙双方所确认的图纸，按

XXXX钢结构制作及安装合同

图验收。

10.3每月25日前向甲方和监理单位书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程月报》，下月施工计划必须具体、详细。如有不按时、按要求报送，甲方有权不予支付本期进度款或顺延支付时间。

10.4应遵守政府有关部门、甲方和监理的对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生、垃圾清运、场外污染、施工人员管理等规定，并按要求办理相关手续，服从管理。

10.5施工完毕后，应负责对其损坏的设施恢复原状，若乙方无能力或未在规定的时间内恢复，由甲方代为修复并公平计算费用，费用由乙方承担，在乙方工程款中进行扣除，对费用数额，乙方不得提出异议。

10.6合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括会议纪要约定内容），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权另行安排其他单位完成，所发生费用从乙方工程款中扣回，影响工期的责任由乙方承担。

10.7工程竣工验收后乙方人员和设备等应在7天内退场完毕，做到工完场清，并承担相关费用，如乙方不能及时清理，甲方有权派人强行清理，造成的费用及责任由乙方承担。

10.8服从甲方及监理的安排，接受总包管理并与总包单位签订配合施工协议，在施工进度、质量、安全、环境卫生、成品保护等方面接受总包管理。

10.9经甲方审核确认的施工组织设计的执行情况，甲方及监理有权进行不定期检查，未按要求执行的视为违约，甲方及监理有权进行相应的处罚，连续3次或累计5次的，甲方有权终止合同，乙方须承担相应的一切责任。

10.10验收合格后贰年的保修期内，如发现有施工质量问题，乙方应负责免费返修，并承担施工质量造成的责任。

10.11严禁乙方转包，如发现有转包行为，甲方或监理有权采取令其停工，驱逐出现场并终止合同等行动，由此造成的一切损失由乙方承担。

10.12乙方在施工前必须先提供样板，待甲方确认后方可展开大面积施工。非标准材料进场前应提交样板，经甲方确认。

10.13乙方有责任按有关规定及要求在施工过程中协同监理工程师、总承包方组织资料、文档等的整理工作，并向甲方项目主管及档案管理人员通报并接受不定期检查。乙方亦有责任对所施工工程的竣工资料和图纸的完整性负责。

10.14乙方项目部管理人员在工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需变更人员安排、机械设备、施工方案等，必须提前书面通知甲方并经同意方可变更，乙方擅自变更，视为乙方违约。

XXXX钢结构制作及安装合同

10.15在施工期间及竣工验收后至移交物业管理之前，乙方负责成品保护，保护期间发生损坏，概由乙方负责修复并承担费用。

10.16乙方所有聘用人员及劳务工人必须严格按照当地劳动部门的相关规定办理各项手续。在本合同执行期间，乙方必须保证不发生劳资纠纷，如因劳资纠纷导致雇佣人员或劳务工人滋扰、冲击现场项目管理部或其他行为影响办公秩序的，视为违约，每次处以10万元罚款；同时，在施工过程中服从甲方及总包单位的管理，不得出现打架斗殴等违法行为。

10.17因乙方工程本身质量问题影响项目工期，则由乙方承担责任。

10.18乙方违约，除本合同另有约定外，甲方有权视具体情况，每次处以1000-5000元罚款，从工程款中扣除。

10.19本合同其他条款约定的应当由乙方承担的责任和义务。

十一、安全文明施工 11.1 乙方须在开工前五天向甲方、监理方提报《安全文明施工方案》，安全文明施工措施应具体，该方案经甲方及监理批准后执行。

11.2乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工过程中财产和人身安安全，并配备具有上岗资质的安全员，负责安全文明施工工作。如甲方按《山东省建设工程现场文明施工检查评定标准》进行检查，达不到文明工地标准，发现有安全隐患，甲方有权勒令乙方停工整改，工期不予顺延。

11.3在工程施工过程中，由于乙方责任出现质量、安全事故，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任和赔偿责任。

十二、竣工验收与结算

13.1 竣工验收：

13.1.1 工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成设计文件和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。（6）其他应由乙方提供的资料

13.1.2 完成设计文件和合同约定的全部内容后，乙方应当进行自验，并编制竣工报告，由项目负责人、单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后，提交给监理单位进行

XXXX钢结构制作及安装合同

初验。初验合格后，由总监理工程师、监理单位法定代表人出具初验合格意见，然后由施工单位向甲方申请竣工验收。

13.1.3 资料归档：在施工过程中，乙方及时向甲方提交设备使用说明书等技术资料。竣工验收后，乙方需向甲方提交肆套完整的工程档案资料。

13.1.4 工程移交：乙方应在竣工验收后 7日内完成甲方提出的整改内容，并从地盘内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外）。乙方逾期未向甲方完成上述移交，视同延误工期处理，乙方承担延误工期的违约责任。

13.2 竣工结算：

13.2.1 乙方报送竣工结算资料的内容和要求

（1）乙方在工程竣工3个月内，按照以下要求向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。

（2）主要竣工结算资料由以下部分组成：（A）清单（注明总页数及各分项的起止页）（B）结算书

封面：必须有项目名称、项目特征、经济指标、编制人员签名及预算资格证编号和联系电话、施工单位负责人签名及联系电话、施工单位名称及公章、编制日期及送审日期；编制说明；汇总表。

（C）有效的现场签证单（原件）：具备甲方三级签证（现场专业工程师、项目部经理、造价工程师）、监理单位三级签字及盖章（监理工程师、造价工程师、总监签字、总监“监理工程师”注册专用章、监理单位公章）、乙方项目经理签字。

（D）竣工资料：开工报告及竣工验收报告；施工合同及补充协议；其他。（3）不符合以上要求的结算资料，视为不合格，甲方有权拒绝办理工程结算。13.2.2 甲方在收到乙方经双方确认的完整的结算资料后，甲乙双方应在三个月时间内完成核对工作。

十三、工程保修

14.1 保修期限：以甲方在竣工验收报告签字之日起计算，保修期限为 贰 年。14.2 保修范围：非甲方原因及不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及移交前乙方保管不力造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏均属乙方保修内容。

14.3 保修内容：合同价款（包括补充合同价款）所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

XXXX钢结构制作及安装合同

14.4 保修期间，乙方应在接到甲方或物业公司通知后 7天内派人修理，否则甲方可委托其它单位或个人修理，其费用在保修金内径行扣除，乙方应无条件的予以认可。

14.5若发生的累计保修费超过保修金总额，超过部分仍由乙方支付。

十四、违约及索赔

15.1 乙方不履行本合同义务，均视为违约，甲方有权每次处以1000~5000元不等的处罚，违约金在当期进度款中直接扣除。

15.2 除本合同已经约定的违约金单独计算外，其他所有违约金限额不超过合同价款的3%。

15.3 甲方确认乙方具有下列行为，可以终止履行合同，并向乙方索赔： 15.3.1 经营状况严重恶化；

15.3.2 转移必要施工设备、撤走必须的施工人员； 15.3.3 被甲方发现有超过其承担能力的债务； 15.3.4 被甲方发现有转包行为。

十五、工程保险

16.1 乙方须为乙方管理人员及劳务工人办理社会保险、意外伤害保险并承担保险费用。16.2无论乙方是否遵守本条前款规定，甲方对前款事项造成的全部损失和索赔不承担任何责任。

十六、廉洁条款

17.1 乙方同意遵守甲方廉洁制度，不得出于任何理由向甲方有关工作人员提供宴请、现金、礼券、礼物等任何形式的馈赠和贿赂；否则一经发现，甲方有权停付或拒付后续款项，直至终止合同，并保留追究乙方法律责任的权利，由此造成甲方和乙方自身一切经济损失概由乙方承担。

17.2 甲方有关人员出于任何理由接受、变相或故意索要回扣及其他任何礼物、礼品，乙方有责任提供证据，并向甲方公司领导报告，甲方予以保密。经甲方查证属实，甲方对乙方予以酌情奖励。

十七、其他

18.1本合同适用中华人民共和国有关法律，履行合同过程中如果发生争议纠纷，甲乙双方应首先本着友好态度协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院起诉。

18.2未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力.18.3本合同文本包括附件一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，经双方签字盖章之后，均具同等效力。

XXXX钢结构制作及安装合同

18.4甲方通讯地址为：，乙方通讯地址为：，在签订及履行本合同过程中有关的所有通知、函件等书面文件由对方人员签收或送达上述通讯地址即视为送达。

18.5本合同自双方签字、盖章之日生效。

十八、合同附件

附件一：《承诺函》 附件二：《维修服务承诺书》 附件三：《项目经理授权委托书》 附件四：《技术要求》

附件五：《工程量清单报价表》

附件六：主要材料型号、品牌、产地明细表

以下无正文

甲方（公章）： 乙方（公章）： 地址： 地址： 代表人（签字）： 代表人（签字）： 日期：2013 年

月

日

日期：2013年

月

日

第三篇：钢结构制作安装合同

钢结构制作安装合同

发包人（全称）

承包人（全称）

年 月

厂房钢结构工程合同

第一部分

协议书格式

发包人（全称）

（简称甲方）承包人（全称）

（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容： 厂房钢梁安装

资金来源：

自筹

二、工程承包范围

承包范围：厂房结构、屋面彩钢板的制作安装全部施工内容，不含土建费、土建配合费及报建费（详见钢结构工程预算）

三、合同工期

暂定开工日期：

（以开工令为准）

竣工日期：

（以开工令日期顺延

天）合同工期总日历天数：

日历天

四、质量标准

工程质量标准：

符合国家质量验收标准

五、合同价款

金额（大写）：

元（人民币）

（小写）：

元（人民币）

六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投票书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式 支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：

年

月

月 合同订立地点：

本合同双方约定自签订之日起生效。

发 包 人： 地 址： 法定代表人： 委托代表人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 邮政编码：

承 包 人： 地 址： 法定代表人： 委托代表人： 电 话： 传 真： 开户银行：

帐 号： 邮政编码：

第四篇：钢结构制作安装合同

合同编号:

工程

承包合同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

协议书

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、工程立项批准文号：

五、资金来源：

六、工程程质量标准:

七、材料选用要求:

八、保修条件、期限：经有关部门验收合格之日起，乙方需为本工程作壹年的保修，保修期内，如不属人为损坏的项目，乙方提供免费修理。如属人为损坏或超过保修期，则不属于保修范围，但乙方可协助修复，其费用由责任方负责或协商解决。

第三条 工程承包范围

一、承包范围：工程+0　000以上建筑钢结构部分，及屋面、墙面（不含砌体），门窗，具体见第二条相关的内容及方案图。不包括：烟囱、内隔墙、作业台、钢梯、栏杆……等前述列明的承包内容以外的工程。

二、+0.000以上钢结构原辅助材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由乙方支付的费用。

三、本工程钢结构建筑面积：（平方米）

四、其它：。

第四条 工程造价

一、合同价款

金额（大写）：

(小写):

二、本合同采用主要材料价格采用浮动价。其中，施工期间人工、钢材、水泥、砖、混凝土、砂石、铝材、预应管桩可调整价差，调整方法：以投标截止日当月的该材料的佛山市信息价为基准，浮动价格在±1%以内的风险由承包人承担，超出±1%时，按进度，以施工期间该材料的佛山市信息价与投标报价主要材料价格计算价差；当佛山市信息价明显低于市场价格时，按实际市场价格与投标报价主材料价格计算价差。

三、本合同承包的工程量以施工图及第三条第一款确定的承包范围为准，施工图承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量，按以下原则和办法计价，追加合同价款：

1、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行；

2、合同报价单中无相同单价的，按甲方确认的追加价款执行。

3、由于设计修改而出现的变更工程项目，按《顺德市建设工程施工合同》(示范文本)的有关条款追加该项目的单价，由甲方和承包人协商确定后,方施工。

4、乙方派驻工地的项目经理姓名为：。

5、乙方更换项目经理，须提前7天书面通知甲方。新委派的项目经理必须具备相应知识。

6、项目经理的其他权力和责任依据合同、乙方授权和法律、法规规章的规定。项目经理无权修改、变更本合同，其有超越职权或授权的行为均属无效。

7、项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。

三、工程监理

1、本合同甲方委托监理公司进行监理。监理公司委派为现埸监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。

2、监理工程师代表甲方对施工质量、建设工期、现埸施工和安全生产等对乙方进行检查、监督和管理。

3、监理工程师的职权与甲方委派的工程师相同，其签发的指令、确认书等各种函件，其效力与甲方工程师相同，除非甲方有特别限制，但应书面通知乙方。

第七条施工准备

一、乙方的施工准备工作

1、乙方应派相关人员参加由甲方组织的施工图设计会审和交底会议。

2、设计图纸经会审确定后，乙方应即组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。

3、设计图纸经会审确定后，乙方即应组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。

4、编制施工组织设计文件和施工方案；制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进埸计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前2天送交甲方。

5、构件已制作，具备发运安装条件时乙方应书面通知甲方，准备进埸安装。

二、甲方的施工准备工作：

1、应在施工准备期届满前做好本工程埸地内外施工车辆进出道路的修通，以可承载汽吊通过作业为准；接通施工现埸施工用水源及照明和动力电源，包括水表、电表、配电箱配置，以能满足用水用电的需要；施工埸地平整压实，可承载吊装作业和堆放钢构件；拆除现埸和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。

以上工作概括为”三通一平”，甲方保证符合进埸施工的条件，并承担前述工作的费用。

2、埋设基础地脚螺铨。

3、向乙方提供施工埸地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和座标控制点等，对资料的准确性负责。

4、协调处理好施工埸地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树古木及文物的保护工作，并承担前述事项的费用。

5、办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件。

6、提供经建设行政主管部门审查批准的施工图。

7、协助乙方办理建筑企业异地许可证等证件。

8、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进埸施工的书面通知。

第八条工程期限及顺延

一、合同工期

开工日期：　暂定为年月日（现场具备施工条件后，以工程师在开工报告上的批复时间为准）。

竣工日期：　暂定为年月日，根据开工日期作相应调整。

合同工期总日历天数　60个日历天。

二、工期顺延

1、在施工准备期间如甲方提出设计变更或材料、设备变更的，则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延，并追加设计费和赔偿因重新采购或重新制作给乙方造成的经济损失。

2、施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：

2.1进埸后，发现工地现埸不具备进埸施工条件、无法进埸施工或缺少许可证件的，工期顺延至具备进埸施工条件和领取施工许可证时。

2.2甲方提出设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作，工期相应顺延；

2.3由于甲方提供的工程地质资料不准确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停，工期顺延至前述障碍消除时；

2.4一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计。

2.5因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的，自应签未签之日起至影响消除日止，工期顺延；

2.6未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时；

2.7因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延；

2.8非乙方施工的前一工序未完成，导致乙方停工等待的，工期顺延；

2.9合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。

三、暂停施工

1、工程师确有理由认为必须暂停施工时，用书面形式通知乙方，并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案。乙方实施处理方案后，以书面形式提出复工要求。工程师应在收到复工要求后24小时内作出是否复工的决定，逾期则视为同意复工。

2、停工并非乙方原因造成的，则由甲方赔偿乙方损失；责任是第三方时，则甲方对第三方取得追偿权。

第九条材料、设备供应

一、甲方供应的材料和设备

1、本工程由甲方提供的材料设备详见附件：《甲方提供材料、设备一览表》。

2、《甲方提供材料、设备一览表》内容应当包括：材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间、地点。

3、甲方提供的材料、设备必须附有产品合格证，甲方对其质量负责。

4、甲方应按一览表中的约定内容提供材料、设备。提前交付的，乙方有权拒收；迟延交付的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工损失。

5、甲方将材料设备交付乙方，双方应进行清点和核对。品种、规格、型号等与一览表不符的，乙方有权拒收。乙方接收材料、设备后即负有保管责任。

二、乙方采购和提供材料、设备

1、乙方应按合同和设计要求和有关标准采购材料、设备，并应附有产品合格证。属乙方制作的构件，应提交乙方质检部门检验合格的报告。

2、乙方对由其采购、制作和提供的材料、构件、设备的质量负责。

3、乙方运送材料、设备、构件到工地后，应通知工程师或其代表清点检验。工程师或其代表应在收到通知后24小时内清点检验，并在送货清单上或检验申请上签字。

4、甲方提出材料代用的，应在取得设计单位认可后代用。乙方提出材料代用的，应通知甲方。甲方在接到通知后2天内作出答复，逾期则视为同意，乙方应将代用材料报告、设计单位意见及费用书面通知甲方。

三、材料检测检验

1、双方均有权对材料、设备提出检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求的，费用由提出方承担；不符要求的，费用由材料提供方承担。

1、验收合格的，甲方、乙方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告日。

2、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收报告上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完毕并经甲方确认，则验收合格日期为在验收报告上签字确认日。

3、验收不符合合同要求的，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间应计入乙方的施工时间。

4、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后　14日内不组织验收或组织验收后　7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，甲方应按合同约定支付工程尾款。

四、因特殊原因，甲方要求部份单项工程甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议。

五、工程未经竣工验收或验收不合格的，甲方不得使用。如果使用则视为工程合格，有关质量等问题由甲方承担责任。

第十三条　工程价款的支付与结算

一、工程款支付：

1、合同生效后日内，甲方应支付合同总价的%预付款，计人民币万元。

2、施工图会审后三日内，甲方支付合同总价的%的备料款，计人民币万元。

3、钢结构主构件进埸后　三　日内，甲方支付合同总价的%进度款，计人民币万元。

4、围护材料开始进埸后三日内，甲方支付合同总价的%进度款，计人民币万元。

5、钢结构工程施工完工后五日内，甲方支付合同总价的%进度款，计人民币万元。

6、钢结构工程验收合格后七日内，甲方支付至工程总造价的%计人民币万元。

7、保修金为合同总价的%，保修期满后15天内一次性支付。

8、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金额作相应增减。

9、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告后7日内仍不支付的，乙方有权中止履行合同，待甲方支付后恢复施工。停工期间损失由甲方承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。

二、结算

1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后14日内向甲方提交工程结算报告及结算资料。

2、工程最终造价按本合同第四条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。

3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。

4、如结算报告的工程最终造价为固定合同价款，无增减时，则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款；如有增减时，则对增减部分进行决算。

5、追加工程款、费用、赔款，如已经甲方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确认的，由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认。

6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定。

第十四条工程分包

一、本工程甲方同意乙方进行分包。（注：如不同意分包，则删除本条。）

二、乙方确定的分包方应具备相应的施工资质。

三、分包工程的范围为。

四、分包工程款由乙方与分包方结算支付。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包方支付各种工程款。

五、工程分包不能解除乙方对甲方的义务和责任。乙方应在分包现埸派驻相应管理人员，以保证本合同的执行。

六、乙方按承包合同约定向甲方负责；分包方按分包合同约定向乙方负责；乙方和分包方就分包工程向甲方承担连带责任。

七、分包合同由乙方与分包方签订，交甲方一份备案。

第十五条 奖励和违约责任

一、奖励

1、工程经验收获奖时，甲方一次性奖励乙方万元。

2、工程提前完工，每提前一天甲方奖励乙方元。

二、乙方的违约责任

1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。

2、因乙方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的，其工期逾期的违约责任为每天按工程总造价的万分之一计算赔偿甲方的损失。但赔偿额不超过合同总价的1%。甲方对工期逾期的索赔应在工程竣工后30日内提出。

3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按《合同法》等相关法律规定赔偿损失。

三、甲方的违约责任

1、未按合同约定支付工程款，按日万分之五支付违约金，工期顺延。造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。

2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。

3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿乙方因此所受的损失；延误工期的，工期顺延。

4、工程验收合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之五偿付违约金。

5、由于甲方原因取消合同时，必须承担违约责任，并承担由于违约给乙方造成一切损失。

第十六条其他约定

第五篇：钢结构人行天桥施工合同

钢连廊结构承包合同

甲方：菏泽市亿联置业有限公司 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的相关规定，结合工程具体情况，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

（一）工程名称： 菏泽亿联世贸中心批零区连廊工程

（二）工程地点：菏泽市牡丹路与八一路交叉口东北角

（三）工程范围和内容：经设计院审核且甲方确认的深度优化后施工图纸、图纸会审纪要、合同要求的范围的钢结构(包括连廊钢构、楼承板、钢筋混凝土、钢楼梯、连廊防水和连廊排水系统以及钢结构的抛丸除锈、底漆、面漆和防火涂料及高强螺栓连接范围内构件接触面喷砂后生锈处理、防腐措施等)制造、安装以及各节点、基础加固工程及原建筑物产品保护等全部施工内容。

二、承包方式：本工程以包工包料、包设计深度优化、包质量、包安全、包工期。

三、合同工期

（一）本工程合同工期：日历 天，计划开工日期： 年 月 日，以甲方或监理书面进场通知时间为准,乙方收到甲方的书面通知后3日内必须进场施工，如乙方不按甲方约定时间进场施工，甲方有权解除合同，另择施工单位承包施工，竣工日期：以整体验收合格之日为准；

如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。

1、甲方未在合约定开工日期之前提供具备施工条件（通水、通电）的施工场地，影响进场施工；

2、甲方提出重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度；

3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；

4、人力不可抗拒的因素而延误工期。

以上原因发生后3天内，乙方以工期签证的方式向甲方申报，经按合同约定的程序办理后，作为工期补偿的依据，乙方逾期提出的，无论是否满足条件，工期均不予补偿。无论何种原因的工期补偿，甲方均不补偿乙方误工机械费、误工费等任何费用，即工期延长，不增加任何费用。

四、合同价款

本工程合同总价一次性包干（含税），合同总价： 元整，为完成钢结构连廊图纸范围【包括图纸会审记录、设计变更、合同要求的范围）内所有施工内容所需要的全部费用【包括税费、总包配合费的所有费用。施工期间不论材料涨跌均不再调整，一次性包死（设计变更除外）】。

五、优化设计

工程施工图设计根据现场实际由承包方负责进行设计优化经经设计院审核且甲方认可，并确保钢结构施工图审查通过，图审费和深度优化设计费均由乙方承担。

六、工程款支付

1、本工程无预付款。合同承包范围的所有工程完成后，乙方向甲方工程师提交所有已完合格工程量报告，自收到工程量报告之日起14天内经监理工程师及甲方成控部人员对所报已完工程的工作量核定后，乙方必须开具工程所在当地税务部门正式发票，甲方收到乙方开具的正式发票后14天内向乙方支付合同总价的70%，即 元。

2、工程竣工验收合格后，办理完技术资料相关交接手续，从乙方提交甲方完整的工程竣工结算资料起60天内办理竣工结算，竣工结算完毕并经乙方开具正式发票后14天内付至合同总价的95%。余款5%为质保金，待质保期满后14日内无息付清。

3、进度款与质量挂钩，若所报工程质量达不到验收规范或甲方要求，甲方有权暂缓支付工程款，无需得到乙方同意，待整改完成验收合格后，支付工程款。

4、乙方在施工过程中，确保及时足额发放劳务民工工资并向甲方提交劳务民工工资册。

5、工程变更、现场签证增减的费用待竣工结算时一并支付。

七、双方责任

（一）甲方责任

1、甲方委派 为现场代表，负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、向乙方提供施工现场，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电的接驳口，施工水电费由乙方自付。

3、组织图纸会审和设计交底，并做好双方签署的会议纪要，会审3天内分发各有关单位。

4、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料、样板验收、组织工程验收，接乙方书面通知起24小时内参加隐蔽工程验收。

5、协调处理乙方同其它施工单位的施工配合。

6、接乙方提供施工组织设计、工程进度计划后7日内审核、确认或提出修改意见。

（二）乙方责任

1、乙方委派 为现场代表，负责施工期间的全面管理、根据合同规定处理现场有关事宜、代表乙方做出决定和遵照甲方指示工作；负责处理现场有关本工程设计图纸、工程进度、技术质量、安全施工、工程监督、质量检查验收和洽商签证等。如乙方变更现场代表应先经甲方书面同意。

2、按照本合同约定承包范围，根据甲方确认后的施工图纸的规范、规程、规定及各部位节点施工要求进行施工，并办理验收和备案手续。

3、工程开工前7日内应将施工的主要负责人报甲方确认、备案，如乙方更换 3 施工主要负责人，应先征得甲方书面同意。

4、工程开工前7日内向甲方提交当地建设主管部门的备案手续，编制完整的施工组织设计、按照现场实际情况提交实际可行的总进度计划，报甲方审批后方可开工。

5、严格按照设计图纸及操作规程、安全规程及各项现行国家规范施工，保证进场材料/设备质量及施工质量均符合国家现行标准规范、规程及规定和甲方的要求，否则由此给甲方带来的损失均由乙方负责。

6、组织原材料采购、制造加工，组织施工管理人员、施工机械进场。7.负责与设计单位沟通，根据现场实际情况进行设计优化，保证施工图的审查并向甲方提供施工图审查合格证书，如发现错误或不合理的地方，一切责任由乙方承担。

8、负责结构部位各节点需要加固方案的实施，当必须经设计单位和甲方的认可。

9、负责解决周边社会关系的协调，确保正常施工。

10、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

11、乙方与劳务民工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

12、在施工中由于乙方自身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行承担。

13、做好施工组织、管理，维持现场安全文明施工、道路畅通，设备材料堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施，做到工完场清。

14、施工期间，必须确保周边建筑物及周边环境不受破坏和损伤，任何危害对周边建筑物、环境及人身财产安全等事件、事故，责任及费用均由乙方承担。

15、乙方须按总承包单位要求提供、设置水表和电表或与总承包单位协商水电费用，水电费用均由乙方自行负责。

16、乙方所承包内容在质保期内出现质量问题，乙方收到甲方通知后，在3小时内做出响应，遇有重大技术问题、重大故障、乙方应在2小时内到达甲方现场，并承担保修责任。如乙方不履行维修义务，甲方有权直接委托外部单位完成，并直接从质保金中支付维修款（另加20%管理费），乙方无异议。

17、乙方必须与本工程有关的承包单位相互配合，涉及工序交叉时负责进行协调沟通，彼此为下一道工序提供方便。

18、合同规定由乙方完成或提供配合的工作乙方拒绝进行，或不能按合同要求完成，甲方可安排其他单位实施，所发生的费用（另加20%的管理费）从乙方进度款中扣除，工期的延误由乙方负责。

19、甲方发出的任何通知、指令等书面文件，乙方必须无条件签收、执行。20、乙方不得转包工程。若乙方转包或未经甲方同意将工程部分分包，甲方有权要求乙方停工或单方面解除本合同，由此造成的工期和经济损失由乙方承担。

21、工程竣工后，乙方提供给甲方竣工图四套。

八、工程质量及验收

（一）工程质量

1.本工程质量标准为：合格，且需符合甲方设计要求，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。

2.如乙方不能达到相应的质量等级，必须整改至合格，并向甲方支付质量违约金额为合同总价的5%。如违约金未能弥补甲方的损失，乙方应予以赔偿。

3.工程经整改仍无法达到合格要求的，由甲方另外聘请其它施工队伍完成，所有费用由乙方支付，且另加20%管理费。同时，因此造成甲方其他损失的均由乙方负责。

（二）检查和返工

1.乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方、监理提供与工程质量有关的技术资料。

2.工程质量达不到约定标准的部分，须按甲方、监理要求返工或整改，返工或整改的费用由乙方承担，工期不予顺延；经返工或整改后验收为仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担合同价款20%的违约金，造成甲方损失的另行承担赔偿责任。

（三）竣工验收

工程具备验收条件后，乙方按有关规定，提前15天向监理提供完整工程验收资料。监理认为符合验收条件后组织甲方、监理验收；验收不合格部分，乙方负责整改至合格。

（四）工程移交

1、乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起7天内，负责将其所有施工人员、施工机械和机具等撤离甲方工地；逾期未撤离的，甲方有权采取任何强制措施(包括拍卖乙方未撤离的施工机械和机具等)，强行责令乙方退场，所发生费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)及场地占用费(按每天人民币贰万元计算)由乙方承担，甲方垫付的款项，甲方可从应付乙方的工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律责任均由乙方完全承担。

2、乙方应填写工程移交书，经甲方、监理验收通过后，视为工程移交完毕；乙方逾期未向甲方移交，造成甲方向业主交楼时间延误，造成的费用和责任均由乙方承担。工程在未移交甲方之前，乙方负责维护。

3、工程竣工验收并达到合同验收要求，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付工程。

九、安全防护、文明施工：

（一）乙方应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

（二）完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。

（三）在施工期间由于乙方安全措施不力造成所有人身、财产、安全事故的一切责任和因此发生的所有费用均由乙方承担。若发生重大安全责任事故，还要追究由此给甲方造成的损失。安全、文明施工费已包含在总价中（含扬尘治理等环境保护），费用不再调整。

（四）施工场地周围及场地内与施工相关的环保、环卫、城管、市政、交警施工噪音、社区等管理部门由乙方自行协调并承担一切费用。

（五）乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、施工噪声、环境卫生等安全文明生产有关手续。严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。由于乙方原因考虑不周或违反规定而发生的费用由乙方承担。

（六）如在施工过程中经主管部门检查（包括甲方、监理公司组织的检查）文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，支付违约金人民币5000元/次，如整改后仍达不到要求，甲方视情况予以加倍处罚。乙方应无条件进行整改直至合格。

十、设计变更与现场签证

（一）所有的设计变更及现场签证单都必须使用甲方规定的标准表格：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、设计变更及现场签证的内容做法及原因说明、增减的工程量、相关图纸说明等。

（二）甲方发出的有效设计变更及现场签证，乙方应按要求实施，如乙方拒绝实施，甲方有权另择施工单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担。

（四）所有设计变更单、现场签证单必须按甲方规定流程审批并加盖公司公章才能生效。

（五）设计变更及现场签证结算约定：

1、在双方核对变更、签证的价款时，乙方负责事先就每张变更、签证单做一份完整结算书，提交于甲方；甲方不接受乙方以汇总方式编制的多项变更、签证事项的结算书。

2、因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与甲方谈定材料的可重复利用率，否则视为乙方100%的回收利用。

3、设计变更和现场签证项目的单价按下列办法执行：

（1）投标报价已有该项目综合单价，按已有的综合单价确定；

（2）投标报价中有类似于该项目综合单价，可参照类似的综合单价确定；

（3）投标报价中没有适用和类似于该项目的综合单价，则按照以下约定结算：

①计价依据：《山东省建筑安装工程消耗量定额》（2003）、《山东省建筑安装工程价目表》（2013）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字【2011】19号）及相关配套文件规定，定额人工基价为66元/工日、市场价为62元/工日，工程类别按三类。

②材料价格：清单报价中有的材料价格按清单报价中的价格，清单报价中没有的材料价格按甲方认质认价办理；

③若没有定额部分则按甲方认质认价以固定综合价办理； ④根据上述计价办法下浮 %为结算价；

十一、竣工结算：

（一）工程验收合格技术资料归档备案且办理技术资料移交手续后，乙方应在 30日内将完整的竣工结算资料送达甲方。甲方从收到乙方竣工结算资料起，除甲方有特殊要求外，甲方不再受理乙方提交的任何与结算有关增加造价的补充资料（图纸、设计变更、现场签证及工作联系单等），若有遗漏视为让利给甲方，不作增加调整。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审核延误的责任由乙方承担。

（二）甲方自收到完整、有效的竣工结算资料之日起60日内，甲方自行或委托有资质的造价咨询公司进行竣工结算审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知乙方。乙方确认同意的，则甲方审定的价款作为双方竣工结算价款的最终依据。如乙方不同意的，双方针对争议部份进行核对和协商，经核对、协商双方签字确认后的审定价作为最终竣工结算价。

（三）乙方未按约定的时间向甲方提交竣工结算报告和资料的，甲方不能保 8 证在上述规定时间内完成审核，并且甲方有权根据已有资料进行审核，责任由乙方承担。

（四）甲方委托造价咨询公司对本工程进行造价咨询，本工程经审计公司结算审核，审核完毕后由甲乙双方最终审定。审核基本费由甲方承担，核增追加费（成果费）：按乙方送审造价经核对后该核增额的5%计算，费用由甲方承担；核减追加费（成果费）：按乙方送审造价经核对后该核减额的5%计算，费用由乙方承担，核减追加费（成果费）在乙方结算款中扣除。

（五）结算价=合同总价+设计变更+现场签证

十二、工程保修：

本工程保修期为二年，保修期自整体工程竣工验收合格交付使用之日起计。

十三、材料供应

（一）本工程所需的全部材料均由乙方负责采购，甲乙双方另有约定的，由双方另行签订补充协议。

（二）工程上所用的全部材料，材质必须符合国家标准。提供的材料必须按有关规定提供质量合格证、出厂合格证、等相关技术质量资料，乙方必须对所提供的材料的质量负全责，如因材质问题影响工程质量造成的一切质量责任均由乙方承担。

（三）乙方提供的材料应向甲方提交列明材料品种、品牌、规格、颜色、材质等的清单和样板，经甲方代表核实签字验收后，方可进行施工。

（四）乙方对所有用于本工程的材料变更或代用其它材料的，应向甲方发出正式书面通知，经甲方及设计单位同意并由甲方现场代表签字认可后，方可用于本工程。

十四、违约责任

（一）除不可抗力原因外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。

（二）甲方未能按本合同约定提供施工场地的，经甲方确认工期相应顺延。

（三）甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行 9 下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

（四）甲方按合同约定支付工程款时，乙方未及时全部发放民工工资、材料款等造成工程延误及影响所产生一切后果由乙方承担，并向甲方支付合同价20%的违约金。

（五）乙方逾期完工的，每逾期一天，向甲方支付10000元违约金；乙方逾期超过30天仍未完工，每逾期一天，向甲方支付50000元违约金，且甲方有权单方解除合同。

（六）乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的 3 日内仍不进场施工的，甲方有权单方解除合同。解除合同之日起五天内，向甲方支付合同总价的20%作为违约金。

（七）若乙方的材料/设备质量、工程质量未达到本合同约定的要求，经甲方或监理验收不合格的，甲方有权单方解除合同。解除合同之日起五天内，向甲方支付合同总价20%作为违约金。若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方除在甲方同意的期限内无偿进行返工、更换、维修、整改并承担由此所产生的一切费用及经济损失，直至通过甲方验收合格外，还应按合同总价的5%向甲方支付违约金。由此而延误工期的，乙方须承担工期延误违约责任。

（八）乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，否则，乙方连续停工两个工作日以上的，甲方有权单方解除合同并不支付任何费用。

（九）除本合同另有约定外，甲方根据本合同约定行使单方解除权而解除本合同的，解除合同之日起五天内，双方以实际完成的合格工程量按实结算款项，乙方除承担合同有关条款约定的违约责任外，还应向甲方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

（十）导致甲方解除合同后，乙方所有人员、设备必须在甲方发出解除合同书面通知之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再 10 要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

（十一）本工程严禁转包或分包，若乙方擅自分包、转包或中途退场的，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，乙方应无条件退还甲方已付工程款，同时乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

（十二）根据本合同约定乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权直接从工程款中扣减，不视为甲方违约。同时，本合同约定的违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应补充赔偿。

十五、保险

1、乙方应按国家相关规定负责办理乙方施工现场人员的生命财产、现场各类施工机械、设备、材料的保险，并支付保险费用，费用已包含在合同价款中。

2、因乙方原因而延长保险期所需增加的保险费由乙方承担。

十六、其他条款

（一）履约保证金：乙方自中标通知书发出后3日内向甲方缴纳合同总价的5%作为合同履约保证金（履约保证金的组成：30％作为工程质量履约保证金，30％作为合同工期履约保证金，10％作为文明施工履约保证金，10％作为人员、机械、材料到位履约保证金，20%作为合同条款执行履约保证金），合同履约保证金在工程量完成50%后，15日内返还50%履约保证金；工程竣工经甲方验收合格后30日内，甲方无息退还剩余履约保证金。如乙方不按规定时间缴纳合同履约保证金，取消中标资格。

（二）乙方在签约前应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得因不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长要求。

十七、合同生效和份数

（一）本合同经双方代表签字盖章后生效,具有法律约束力。双方必须履行合同规定的所有条款,任何一方不得擅自变更或解除合同。

（二）本合同未尽事宜，双方另行协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（三）合同双方在履行合同时，如有发生纠纷，双方应进行友好协商。若协商不 11 成，可向工程所在地的人民法院起诉。

（四）本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

十八、合同附件

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书、工程报价单或预算书及其附件

4、招标文件、答疑纪要及工程量清单

5、施工图纸

6、标准、规范（程）及有关技术文件

7、经双方达成一致意见的双方有关工程的洽商、变更、工程联系单等书面协议或文件视为合同的组成部分。

甲 方： 乙 方：

法定代表：（签字）法定代表：（签字）

代理人：（签字）代理人：（签字）

年 月 日 年 月 日