电力施工合同书

第一篇：电力施工合同书

电力施工合同书

（**********楼10KV配电工程）

建设单位：**********地产有限公司

施工单位：*****************公司

电力施工承包合同书

建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程法规》、《电力行业标准》、《电力安装工作规程》及国家电网的相关法律法规和有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，甲方将**********楼建设项目的电力安装工程承包给乙方，制定以下条款：

一、工程名称：***************楼10KV配电工程

二、工程地点：************

三、工程内容：

（公变部分）以甲方采用供电公司居民用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：从取10KV电源始端至建筑各住户低压配电箱计量装置前的所有内容。包括：按甲方提供的住户数配置单位面积的供电容量（按国家商房规定），并以为据向供电公司报装，满足住宅小区的供电容量设备，办理住宅小区每户的用电资料及计量表和资料；设备要有国家电网入网许可证及供电公司认可，甲方备案；安装位置及方式要提前告知甲方；低压柜至住户表箱配置及施工以供电公司设计图纸为准为准；经甲方允可、协

商，方能施工；含土建及电缆井沟道建设。

（专变部分）以甲方采用供电公司商业用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：由公变预留专变高压出线柜为10KV电源接入点，接入至专变箱式变电站，低压出线至地下室低压电缆分接箱，电梯双电源切换箱，和消防双电源切换箱。发电机低压出线连接至电梯双电源切换箱，消防及给排水双电源切换箱。（含所有终端配电箱，配套发电机组不在本工程范围内）计量方式采用高供低计。

承包内容：

1、**************楼项目的永久性用电工程，由供电公司提供的供电接入点到*********小区配电房及94户三相用户表、86户居民用户表止。

2、所有公变、专变的电力安装工程。其中包含的开关、高压电缆、变压器及高、低压配电柜、户表等所有材料设备、地下室动力（给排水电、消防和公共用电三级电箱接点，发电机组双切换箱、接入电梯房的电缆、低压配电箱、备用照明）。

3、所有土建工程由乙方负责，如有遗漏的子项目分部工作内容有乙方按要求完工。

四、承包方式：以总价包干形式；包安全、质量、报装、施工、检验合格、验收合格、通电；包工程的全部设备材料及附助材料、施工措施费、电力设计费、施工协调费、检测验收费、乙方应缴的各项税费、即户表前的一切费用（含户表）；

五、设备及材料购置：本工程所有设备材料由乙方负责提供。

七、工期要求：工程工期为100个工作日（从合同签订日起开始计算）。由于乙方原因延误工期，每延误一天扣建工程款1000元人民币；由于甲方原因延误工期，由乙方发来联系函，甲方确定延期时间，予以从原工期中顺延。

八、甲方工作

1．协调解决施工中出现的交叉及接口等协调事宜

2.配合乙方做好与当地政府部门的报装资料提供、协调工作 3．参与质量检验，验收管理工作

九、乙方工作

乙方应承担以下工作，如造成工期延误和财产损失，则应由乙方予以赔偿，而且不能顺延工期：

1.负责本工程所需全部材料和设备的验收，标识，使用。运抵现场物质全部由乙方负责物质仓储；

2.负责按照设计文件及本合同要求进行施工，并在确保工程质量的情况下，保质保量按时完成施工任务，资料及时交甲方备案存档； 3.遵守现场有关安全，文明施工的规章制度，全面负责施工人员及设备的安全，使施工工地保持良好的秩序。

4.乙方负责做好已完工尚未交付给甲方的工程保护工作，保护期间发生损坏，丢失造成的费用由乙方负责；

5.负责甲方单位和质监部门对工程进行监督或协调，确保工程按设计要

求安装施工。

十、合同价款：

2栋1-16层，1栋1-11层总面积：22189.92 ㎡（不含架空层建筑面积），本工程一切包干价 58 元／㎡，总造价1287015.00元人民币，大写：（壹佰贰拾捌万柒仟零壹拾伍元整）。

十一、付款方式：合同签订后设计阶段费用甲方代付电力公司。设计完成，乙方主要材料到场，甲方向乙方支付总合同金额的30%，工程安装调试完成、通过电力部门验收合格、具备送电条件付合同总金额的 60%，乙方办理完送电及资产移交手续，甲方在5日内支付剩余全部工程款。

十二、安全文明施工

乙方在施工全过程中应认真贯彻电力建设关于安全施工的有关规程、规定和方法，制定切实可行的安全施工措施,实现安全文明施工,并对本工程的安全生产负责.如乙方在施工过程中发生人员伤亡事故,其一切责任均由乙方自行承担.事故造成甲方损失也应由乙方负责赔偿.十三、工期延误及处理

1.在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期 由于人力不可抗拒的自然灾害造成的工期延误 由于设计变更工程量调增较大造成的工期延误

2.乙方应在以上情况发生5天内，就延误的内容和因此发生的费用调整

向甲方代表报告，经甲方代表5天内答复确定工期是否顺延

十四、检查及返工

1.乙方应认真按照电力建设施工及验收技术规范，设计要求和甲方代表依据合同发出的指令组织施工，随时接受甲方和相关部门的检查，为检查提供便利条件，并按上述部门的要求进行返工和整改，承担由于自身原因导致返工整改的费用。

2.以上检查合格后，又发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

十五、工程质量

乙方竣工工程的质量应符合电力工程安装、施工及验收规范达到电力行业质量检验评定优良级标准；设计要求，质量验收不合格应进行返工，整改并承担返工费用，工期不予顺延。

十六、争议与仲裁

在合同在执行中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商达不成协议时，可向建设工程所在地的人民法院提起诉讼，但在诉讼期间不影响合同的继续履行。

十七、其它

1.本合同自甲乙双方签字之日起生效。

2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

代表：（签字）

年

月

代表：（签字）年

月

日 日

第二篇：电力施工合同书

电力施工合同书

甲方：运城空港开发区云湖文化产业开发有限公司 乙方：运城空港新区新港水电服务有限公司

受甲方委托，确定该工程交由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：

一、工程概况：

1、工程名称：云湖村。

2、工程地点：东花园。

3、工程工期：自合同签订之日起5日内完成。

二、施工工程量

1、安装VLV电缆线500米，电缆沟开挖回填。

2、安装一块配电柜。

3、具体详见附表。

三、工程价款及付款方式：

1、本工程价款附清单壹份，总价款为60000元整。

2、付款方式：合同签订后，甲方支付乙方50000元的材料购置款，待工程验收合格后由甲方一次性将剩余工程款付给乙方。

四、甲方职责

1、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解

决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

2、根据国家现行规范组织工程验收。

3、协助施工单位抓好安全文明生产。

五、乙方职责

1、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通（车辆、人身）事故由乙方负责。

2、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

六、其它

1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。

甲方：运城空港开发区云湖乙方：运城空港新区新港

文化产业开发有限公司水电服务有限公司

代表签字 ：代表签字 ：

签订日期：年月日

第三篇：电力委托施工合同书（范文模版）

委托施工合同书

哈尔滨电力实业集团公司呼兰分公司

为确保工程顺利进行，明确双方权力、义务、经济责任，应甲

方要求，经双方协商，签订如下协议：

甲方：黑龙江伸马房地产开发有限公司

乙方：哈尔滨电力实业集团公司呼兰分公司

一、（1）建设单位：黑龙江伸马房地产开发有限公司

（2）工程名称：伸马梧桐湾用电工程（0.4KV电缆部分）

（3）工程地址：利民开发区

（4）工程内容：新设电缆转接箱40台，新设0.4KV电缆

二、施工图，预算结算及工期

甲方负责提供施工图（施工图须经哈局生技批准）经甲乙双方会审后，方可制定预算（也可一次性决定工程造价），工期根据施工现场情况甲乙双方协商决定。

三、工程资金结算方法

（1）预算资金：1,060,045.14元

（2）结算资金：900,000.00元

四、执行预决算

甲方在收到乙方给付的预算书，并经预审，再把施工现场全部电缆铺设完毕（根据工程量）给付工程款的50%，在正式送电时，把余下的50%工程款全部付清。

五、双方权利及义务

甲、乙双方应严格执行双方约定的各项条款，甲方有权监督工程款在工程上的使用情况，甲方应积极配合乙方协调施工现场各方面关

系，乙方必须做到文明施工、保证质量，严格按工艺标准进行施工。交工时必须达到图纸要求的各项指标，双方应通力合作、相互配合，各自严格履行职责，双方各设专人负责工程有关技术业务等问题的日常联系工作。

六、竣工验收与保修

1、工程竣工后，乙方即提出竣工验收报告，由甲方组织有关电业监察部门进行验收（也可由乙方代办）。

2、竣工送电前，如果需要带电作业接过引，乙方协调电业部门统一安排带电作业时间，其费用由甲方单独与带电作业单位结算。

3、工程验收合格后，由乙方负责协调当地电力部门验收送电。

4、乙方对所承包的工程实行一年的保修期。

七、争议的处理

合同协议条款生效后，甲、乙双方应认真履行，在工程建设过程中双方因协议发生争议，首先请当地电力主管部门调解。经调解后，双方未达成协议的，可向工程所在地的建设行政管理部门申请解决。

八、其它

电力工程建设施工过程中及工程完工送电时，甲乙双方应严格执行安全施工及电力安全有关的规章制度，因违章造成的人身及其它事故各负其责。因自然因素造成乙方不能按时完工，工期顺延。

九、本合同为一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

十、工期2008年月日

至2008年月日

甲方代表：公章：

乙方代表：公章：

签约日期：2008年月日

第四篇：电力施工

甲方：辽宁省XXXXXX供电公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

一工程名称：

二工程内容：

三工程地点：

四设计单位：

五工 期：

六质量标准：

七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条 合同使用的语言文字、标准和适用法律

一合同语言：汉语

二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。

三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表

一甲方项目负责人：

二乙方项目负责人：

三工程甲方代表 ：负责施工全过程工程质量检查。

第四条 甲方工作

一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

二负责组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

第五条乙方工作

一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。

六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第六条 工程质量等级

一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二质量评定部门：辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

第七条 验收和重新检验

一甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力XXXXXX供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

三 隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

第八条 工程预付款

本工程开工前不预付工程款。

第九条 工程款支付

一工程款支付方式：支票

二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。

第十条 竣工决算

一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

二 乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。

三 保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

第十一条 保修条款

一 保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二 保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

第十二条 争议

因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口市仲裁委员会仲裁。第十三条 安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由

乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

第十四条 合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

第十五条 附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：辽宁省XXXX供电公司

负责人：

经 办 人：

年月日

乙方: XXXX供电公司

法人代表：

经 办 人：

年月日

第五篇：电力抢修合同书

篇一：电力抢修工程施工协议 电力抢修工程施工协议

甲方：西宁邯海汽车销售有限公司 乙方：青海多原机电设备安装有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合 同条例》，西宁邯海汽车销售有限公司将后院停车场电力抢修工程承包给青海多原机电设备安装有限公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条 施工项目、地点

一、地点：西宁邯海汽车销售有限公司后院停车场

二、施工项目：后院停车场2根电线杆的更换；变压器、变电箱、高压线路的拆卸安装及损坏部分的维修更换；广告牌下压商品车的挪移。第二条 甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成时间要求，甲方负责 在开工前做好安全监护、安全交底等相关工作。

二、负责对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有 权责令乙方返工，直至合格为止。第三条 乙方工作

一、按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

二、与甲方签定工程施工协议，并接受甲方管理人员对

所有施工工程的质量检查监督。

三、在工程施工前，必须向甲方出具施工资质相关证件，经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五、做好施工现场地下管线、邻近建筑物、库存商品车的保护工作。

六、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第四条 工程质量等级

工程质量等级按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

第五条 验收和重新检验

一、甲方根据乙方的申请，对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

二、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

第六条 工程施工竣工时间

工程施工竣工时间为：2010年3月19日19:00至2010年3月20日10:00。第七条 工程款支付

一、工程款支付方式： 转账

二、工程款支付金额和时间：工程施工费用为（￥14000）壹万肆仟元人民币，工程竣工验收合格后，付乙方93%（￥13000）壹万叁仟元施工费用，7%（￥1000）壹仟元作为质保金。保修期内无施工不合格、返工等情况将质保金付给乙方。第八条 保修条款

一、保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二、保修期限： 6个月，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之起1天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，从质保金中扣除，不足部分均由乙方承担。第九条 争议

因执行本协议发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由当地法院仲裁。第十条 安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。第十一条 合同的生效和份数

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

第十五条 附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：西宁邯海汽车销售有限公司

负责人：

经 办 人：

年月日

乙方: 青海多原机电设备安装有限公司

法人代表：

经 办 人：

年月日篇二：电力抢修工程施工协议 云南电网怒江供电有限公司兰坪分公司 “今冬明春”灾害抢修工程

委 托 协 议

甲方：（全称）： 怒江供电有限公司兰坪分公司

乙方（全称）：

年 月日

配网工程抢修施工协议书

甲方：怒江供电有限公司兰坪分公司 乙方：

根据【兰坪分公司境内组织四家灾害应急抢修（险）队伍拟定会会议纪要】，为保证抢修工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条 施工项目、地点

一、地点：

二、抢修施工项目：

第二条 甲方工作

一、负责明确抢修内容、工程量及抢修地点和完成时间要求，甲方负责在抢修前做好安全监护、安全技术交底等相关工作。

二、负责对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。第三条 乙方工作

一、按照国家电力工程质量验评标准，担负抢修施工任务。

二、与甲方签定工程抢修协议，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三、乙方必须具有相应资质，有国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包或送变电工程专业承包叁级以上企业资质和国家电监会派出机构颁发的相应级别的承装（修、试）电力设施许可证；委托人有法人授权委托书原件；加盖公章的营业执照复印件；安全生产许可证复印件；两种人及安全员资质（至少各2人）；在人员、设备、资金、管理等方面有相应的实力，有10kv及以下输配线路建设、检修维护的相关业绩。乙方在抢修时保证施工队人员充足，最低不得少于6人。

四、工程竣工后，向甲方提出竣工申请，提交相关的抢修图纸及材料汇总，配合甲方做好工程竣工验收工作。

五、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

六、做好施工现场地下管线、邻近建筑物、库存商品车的保护工作。

七、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第四条 工程质量等级

工程质量等级按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

第五条 验收和重新检验

一、甲方根据乙方的申请，对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、整改等费用，处理完毕后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

二、检查和返工：乙方应认真按照标准、规范和设计的要求进行施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、整改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工。第六条 工程抢修施工及竣工时间

1、在具备安全的条件下，辖区应急施工队要第一时间赶赴受灾现场进行抢修，及时排除故障恢复供电。

2、县城当天内完成，乡镇所在地抢修期限2至3天，偏远用最多不能超过7天。第七条结算方式及结算依据 1）、结算方式：本工程属包工不包料工程，材料由怒江供电有限公司提供，（抢修期间材料未到位、空缺，可使用施工单位自备材料，先抢修恢复送电，施工单位材料与抢修费用共同结算。）2）、结算依据：《20kv及以下配电网工程建设预算定额》 第八条 保修条款

一、保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二、保修期限：6个月，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之起1天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，从质保金中扣除，不足部分均由乙方承担。第九条 争议

因执行本协议发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由当地法院仲裁。第十条 安全施工

一、在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全、文明，因乙方原因造成的工程质量、财产损失、人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。

二、乙方在抢险中加强自身安全管理，车辆在抢险中应加强车辆管理，严禁使用“三无”车辆。

第十一条 协议的生效和份数

本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。第十二条 附加条款

一、乙方服从甲方（各站所、部门）安排，若抢修任务繁重，甲方可对乙方进行跨区域的调配；乙方人员不足时，甲方可聘请当地具有资质的施工单位协助，分别进行结算。

二、本协议条款中未尽事宜，双方协商解决。篇三：电力设施应急抢修及临时运行维护联动协议

电力设施应急抢修及临时运行维护联动协议

协议编号：2013-应急抢修运维-01 甲方：广西电网公司临桂供电公司

乙方：桂林市临桂广泰电力建设有限公司

签订地点：广西电网公司临桂供电公司电力设施应急抢修及临时运行维护联动协议 甲方：广西电网公司临桂供电公司

乙方：桂林市临桂广泰电力建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和原电力部颁布的《电力建设工程施工合同范本》等有关规定，为确保在突发事件发生时，甲、乙双方能快速响应、共享资源、相互支援、共同协作，最大限度的减少和消除突发事件对双方造成的危害和影响，弥补甲方应急抢修维护力量的不足，提高甲方电网运行维护的应急处理能力，确保电网设施正常可靠运行，经双方友好协商，达成一致意见，并签订本协议，以资共同遵守。