第一篇:施工用电箱变、变压器设备安装合同
XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及
相关配电设施工程 施工总承包合同
甲方:XXX建设开发有限公司 乙方:XXX电力有限公司
签订地点:福建省南平市
签订日期:
****年**月**日
XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设
施工程施工总承包合同
建设单位:XXX建设开发有限公司(以下简称甲方)施工单位:XXX电力有限公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就XXX建设开发有限公司XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
(一)工程名称:XXX安装250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施。
(二)工程地点:村XXX。
(三)工程内容:乙方按设计图在指定的地点进行XXX250kVA箱变、10kV线路以及相关配电设施工程施工,直至送电合格,满足国家规范、电网公司及甲方验收要求。
泵站配电房由甲方完成,乙方应配合。甲供材料为:0.4kV计量屏1面、0.4kV无功补偿屏1面、0.4kV出线屏3面。除我司提供设备之外其余设计图及预算书中规定的设备、材料等均由投标方提供,费用由投标方承担,具体内容详见《XXX建设开发有限公司装设250kVA配变工程预算书》及《XXX建设开发有限公司装设250kVA配变工程图纸》。
由乙方到指定地点提货,装卸、运输、保管费用均已包含在合同总价中。除甲供材料之外其余设计图及预算书中规定的材料均由乙方提供,费用由乙方承
担。
二、合同工期
本工程合同工期为30个日历天(合同签订次日起至送电验收合格止),每延误一天,罚款500元,如雨天或甲方原因造成无法施工,费用不予以补偿,工期顺延。
三、双方职责
甲、乙双方应按以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。
(一)乙方开工前,应熟悉施工现场,编制施工方案及有关记录资料。
(二)乙方应按相关标准施工,不得擅自修改变更,若需要变更应经甲方同意方可施工。
(三)甲方对工程建设过程中的安全和文明施工实行监督、检查,对安全严重失控的施工单位,有权责令其停工整顿。
(四)乙方在施工过程中发生的人生安全、设备安全由乙方负责。乙方应认真按照《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)施工,工程施工、验收必须符合该规范要求。完善安全保障体系,保证本工程现场施工安全(包括人身安全)。由于乙方管理不善,或因乙方职工的过失等原因造成的人身、设备、工程质量事故、其全部责任均由乙方自行负责。
(五)线路走廊、青苗等地面物赔偿由甲方负责,乙方协助办理征地赔偿。
四、工程质量验收办法
工程所用材料及设备按以下原则选用:设备及材料必须满足永久用电的要求。设备材料必须是大厂入网3C许可生产、质量有保证的,具有出厂合格证及检验报告的产品方可应用于本工程,其中电缆采用太阳牌。设备及材料的试验合格报告均应报一份给甲方存档,工程试验项目及内容符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)及《电力设备预防性试验规程》
(DL/T596-1996),满足电网接入申报验收要求,并将竣工报验资料报送一份给甲方存档。
乙方负责组织安装、调试达到满足箱变及线路接入电网要求,全程负责办理入网许可和验收的所有手续,直至工程送电完成,并且经电网验收合格后交付甲方使用。对不符合质量及电网验收要求的乙方应限期无偿返工,直到符合国家标准要求,满足国家电网及甲方验收合格为止。
工程带电运行3个月期间,由于乙方原因造成的缺陷,乙方应无偿消缺,所需设备及材料费均由乙方承担,要求在1日内恢复送电,每延误一天,罚款500元。
五、合同总价及付款方式
(一)合同总价:玖万叁仟元整(¥93000元)。
本工程为施工总承包项目,不论预算书及设计图纸清单是否提及,凡涉及本工程设备材料采购、建筑安装、试验、检查测试(含计量及负控电流互感器校验等)、调试试运、验收、安全、质量、工艺等相关方面的全部工作内容及费用均属于乙方的工作范围,乙方无论报价高低,费用均由乙承担。本工程作为交钥匙项目,验收合格移交之前的所产生费用均由乙方承担。
无论设备价格或单项工程价格,乙方报价低于市场价格的,甲方不给于调整价格,合同总价为不变价。
(二)本工程经电网验收合格后,乙方开具合同总价的100%的合法发票,甲方支付乙方合同总价的95%,共计人民币:捌万捌仟叁佰伍拾元整(¥88350元)。
合同总价的5%作为工程保证金,工程经电网验收合格日起带电运行3个月后经甲方验收无缺陷或消缺完毕,甲方支付合同总价的5%,共计人民币:肆仟陆佰伍拾元整(¥4650元)。
六、违约责任
乙方承包的工程项目,在施工过程中经检查验收达不到有关验收规范规定,不能保证工程质量和工程进度,甲方有权提出整改意见,乙方应按甲方要求限期整改,工期每延误一天,罚款500元,因工期、消缺以及延期整改造成的罚款,甲方将直接从本合同工程款中扣除。
七、争议处理
(一)因履行合同发生争议时,双方方应协商解决,协商不成,可以向工程项目所在地仲裁委员会申请仲裁。
(二)因工程质量发生争议时,由双方共同认可的工程质量主管部门进行鉴定,所需费用及因此造成的损失由责任方承担。
八、本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,分别收执保存。
九、本合同在双方签订之日起生效,本合同未尽事宜,可由双方协商解决。
建设单位(甲方):(盖章)施工方(乙方):(盖章)有限公司 XXX电力有限公司
代 表 人: 代 表 人:
第二篇:变压器箱变施工合同
—————————
设 备 安 装 合 同
甲 方:乙 方: 签订地点:签订日期:(合同编号:)
四川兴源电力安装有限公司
年 4月 10 日
2012 配电电力工程安装施工合同 甲方: 乙方:
为明确甲乙双方在安装工程中的权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就本工程施工事项协调一致,订立本合同。第1条 工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 第2条 工程安装承包范围 包含但不仅限于包设备、包人工、包工期、包质量、包文明安全施工、包设计图纸、包税金、包验收。合同范围:
1、从大门口电线杆到250KW箱变及从250KW箱变到315KW箱变跟换电缆线(包含开沟槽、回填沟槽);
2、315KW箱变跟换为500KW箱变并新增4个变电柜;
3、变电柜内所有高压与低压线路连接;相关的设计图纸由乙方提供并通过供电局的审核,乙方提供的所有设备必须满足产品的相关国家标准,同时能通过供电局设备验收的要求。第3条 合同工期 3.1 工程工期从开工之日起至竣工正式通电,总工期历时40天。遇暴雨天气,工期顺延。第4条 承包方式 4.1 承包方式按电力行业专业技术归口管理及电力生产安全管理规定,由乙 2 方实行包安装,设备材料采购供应,包安装质量验收合格的方式承包。4.2 工程价款:经双方协商一致同意合同总价款为:407000.00 元(大写:人民币肆拾万柒仟圆整)由乙方包干使用,除合同另有规定外,该合同总价不做任何调整。4.3 本合同价款不得因人工、材料、机械设备、施工环境等影响价格因素变化而有所调整。第5条 图 纸 5.1 甲方应于乙方施工开始前向乙方提供一套完整的工程施工蓝图。5.2 图纸设计:乙方提供的工程施工设计图纸,其设计采用的技术标准应符合国家设计规程、运行规范和地方供电部门技术规定要求。5.3 图纸要求:乙方提供的工程施工设计图纸,应具有供电主管部门对该工程施工设计图纸进行会审,有参加图纸会审人员签字的会审纪要。第6条 甲方义务 6.1 甲方负责乙方进场后对施工现场的看守工作。6.2 在乙方进入安装现场工作前三日内,甲方应提供设备安装、调试用的电源,并负责施工工地设备运输通道通畅、地面平整、并能承受设备搬运时的压力。6.3 甲方负责乙方在施工现场与其他单位的协调工作。6.4 甲方提供必要的安全保障设施。6.5 按本合同规定支付乙方工程价款。第7条 乙方义务 7.1 严格按施工图纸要求,国家现行施工安装规范,技术交底的要求施工,确保工期和质量。7.2 做好工程所需的各种调试、实验工作及原始记录、报告、竣工图等资料工 3 作(在竣工投运三日内提交甲方一式一份),各种资料符合档案规定。7.3 乙方负责办理供电部门的验收,送电手续。7.4 精心组织施工,若发现设计及施工存在问题应及时向甲方提出,并确保工程衔接及质量。7.5 乙方施工所提供的材料、设备、配件等,应给甲方提供完整的出厂资料,包含单不仅限于产品合格证,生产许可证。并能通过国家相关法规规定及技术要求。7.6 严格执行安全措施和操作规程,防止事故(特别是人身事故)的发生,做好安全防护工作。乙方应对其施工人员做好安全交底工作,并对乙方人员的安全负责。7.7 做到清洁文明施工,工完、料尽、场地清。第8条 付款结算方式 8.1 本合同签订后,在乙方组织施工前3日内由甲方支付合同金额的30%,即:122100.00元(大写:人民币壹拾贰万贰仟贰佰圆整); 8.2 乙方设备进场安装完毕并由甲方验收合格后支付合同款金额的50%,即203500.00元(大写:人民币贰拾万叁仟伍佰圆整); 8.3 本工程经供电部门验收合格,正式通电投运后,三个月内付清本工程合同尾款的20%,即:81400.00元(大写:人民币捌万壹仟肆佰圆整)。第9条 工程验收质量标准及保修期 9.1 工程验收标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。9.2 保修期:从投运之日起一年内属于乙方安装质量保修期。9.3 保修期内若发生事故,甲方应保护好事故现场,待乙方到现场后经双方 4 进行鉴定确定事故原因后,属乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。属甲方操作使用不当或不可抗力因素造成的事故,由甲方负责承担设备、材料及更换维修费用。9.4 工程完工后三日内,由甲方组织人员对该工程进行初步验收,验收不合格的,由乙方负责返工,直至甲方验收合格为至。由此产生的一切费用由乙方负责。第10条 安全措施及责任 10.1 施工期间甲、乙双方应加强现场工作人员的安全教育,做好安全措施,严格按《安全生产工作规定》开展各项工作,在施工过程中发生安全事故由责任方负责。10.2 配电室防止小动物事故措施由甲方负责。第11条 违约责任 11.1 甲方不按合同规定内容完成工作(应承担由此造成的经济损失),赔偿乙方损失(经济损失根据具体情况双方协商解决),工期相应顺延,由此造成的各种后果由甲方自负。11.2 甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时,乙方可以在发出催收款通知单三日后停止施工(含送电),由此影响的工期及损失由甲方承担。11.3 乙方不按本协议工期竣工(不可抗力及甲方因素除外),应承担违约责任。11.4 乙方提供的设备及安装必须符合国家现行设计安装标准,若由于乙方产品质量和安装不当造成甲方人员或其他人员生命财产的损失,由乙方负责。11.5 解决合同纠纷的方式:甲、乙双方发生本合同纠纷时,可协商调解。当协商、调解不成时,可上告合同签订地地方人民法院。5 第12条 合同份数、有效期及其它 12.1 本合同经双方签字盖章之日起生效,至合同保修期满失效。12.2 本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,正副本具有同等法律效力。12.3 本合同未尽事宜,双方友好协商另行补充协议执行,且具有同等法律效力。甲方单位(章)法定代表人:(或代理人)联 系 人: 电 话: 开户银行: 帐 号: 合同签订地点: 合同签订日期: 乙方单位(章): 法定代表人:(或代理人)联 系 人: 电 话: 开户银行: 帐 号: 6
第三篇:500KVA箱变施工安装合同
10/0.4KV变配电站1台箱变施工安装合同
甲方: 内蒙古鸿凯房地产有限责任公司 乙方:内蒙古苏蒙科技电力设备有限公司
根据国家有关法律、法规、规定,双方就 10 /0.4KV变配电站1台,1600KVA 箱式变压器制造、施工、安装达成一致,订立以下协议:
一、工程概况
1、项目名称: 星光佳苑住宅小区
2、项目地点:教育路南 兴昌路西
3、施工范围:星光佳苑住宅小区高压配电施工与安装。①箱变基础:给基础图纸
②箱变制造、安装、实验、调试; ③电缆沟挖填、电缆敷设; ④接火送电。
3、质量要求:.箱变设备符合国家有关规定,符合10kV及以下变电设计规范GB50053-94设计要求,箱变指标系数要明确,要求箱变制造、安装、调试等必须达到规范要求,通过甲方监理乌兰察布市兴和县电业等主管部门验收,必须保证接火送电达到规范要求。(箱变指标系数要明确,漆包线等重要高低压线路必须是铜线箱变材质规格尺寸)
4、工期:计划2014年8月7日开工,2014年8月 27日完工。总工期 20 天,签订合同
5天内完成基础,设备进场安装完毕,15 天内接火送电。
二、双方责任
1、甲方责任:
(1)指定箱变安放位置并将附近地下管线情况通知给乙方;(2)按协议约定支付工程款;
(3)施工过程中发现质量问题时,甲方有权要求乙方及时进行整改,并经甲方、监理重新检查认可。如乙方不予整改或整改不及时,甲方有权按照500元/次进行处罚,同时不免除由此造成工期拖延的乙方违约金。
(4)甲方配合乙方提供送电所需要的甲方资料。
2、乙方责任
(1)乙方必须加强自身的施工现场管理,指派
为乙方驻工地代表,解决由乙方负责的各项事宜。执行甲方的各项要求和施工现场的环境安全管理计划,严格执行建设和电业主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,不发生环境和职业健康安全事故。乙方必须采取必要的安全防护措施,避免火灾和人员伤害事故和财产损失。
(2)乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作,服从甲方代表及监理工程师的合理管理与检查,自行配置符合要求的劳动防护用品及安全防护设施,确保安全生产。对出现的安全伤亡事故责任由乙方自负。
(3)甲方、监理单位对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿,并有权按有关规定进行安全处罚。甲方、监理单位不因为行使此监督权而对乙方发生的安全费用与事故承担任何责任。
(4)乙方必须严格按照箱变设计图纸进行制造、施工、安装,确保符合国家建设标准设计图集符合乌兰察布市兴和县电业主管部门验收要求,确保验收通过,在本合同约定期限内送电成功,可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高低压配电装置室和高压电容
器室的耐火等级不应低于二级。
三、合同价款及支付方式
1、合同总价为大写:伍拾玖万元整
(人民币):59万元(含税价)
2、本合同价格为完成本工程所需的成本、利润、机械进出场费等各项试验费、检测验收、配合费、管理费、缺陷修复、政策性文件规定、保险、保修、技术服务、咨询、税金、各项措施费用、规费及完成本工程所有责任、义务、风险、与各相关单位间配合服务费用。该费用为含税价格,在甲方支付费用95%时,乙方应依法提供等额发票。
3、支付方式:
星光佳苑住宅小区签订合同后2日内付20万元,箱变安装调试完毕并经验收合格后通电正常使用后10日内付至总价的36万元,剩余3万元在满两年质量保修期后一周内付清,保修期自接火送电正常之日起两年。
四、违约责任
1、甲方应按照合同付款方式付款,因甲方原因工程拖期,乙方不承担责任,同时工期顺延。
2、乙方必须严格按照设计要求和电业局有关规定施工,由于乙方原因,造成工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金按1000元/天计算。如乙方擅自更改设计或其他原因导致不能按时接火送电,甲方有权终止合同,同时扣留乙方进场设备,不再支付任何费用,同时追回已经拨付工程款,加罚与本合同价款数额相等的罚款补偿甲方的损失。
3、因乙方原因造成火灾或安全事故的,由乙方承担所有处罚、赔偿、责任、费用和风险(包括赔偿甲方供材),甲方不承担任何处罚、赔偿、责任和风险。
五、其他
1、谈判文件及乙方报价文件、谈判过程中的承诺或说明等一切谈判中的资料,作为本合同的附件。
2、本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
3、本合同纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不能达成一致,向工程所在地人民法院提出诉讼。
4、本合同一式陆份,甲方四份,乙方两份,自各方盖章签字后生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表或委托代理人:
法定代表或委托代理人:
签约日期:
****年**月**日
第四篇:500KVA箱变施工安装合同
500KVA箱变施工安装合同
甲方: 乙方:
根据国家有关法律、法规、规定,双方就 500KVA箱式变压器制造、施工、安装达成一致,订立以下协议:
一、工程概况
1、项目名称:
2、项目地点:
3、施工范围:①箱变基础;②箱变制造、安装、实验、调试;③电缆沟挖填、电缆敷设;④接火送电。
3、质量要求:箱变设备符合国家有关规定,通过***电业主管部门验收,保证接火送电。
4、工期:计划2012年3月8日开工,2012年3月27日完工。总工期20天,签订合同12天内完成基础,设备进场安装完毕,8天内接火送电。
二、双方责任
1、甲方责任:
(1)指定箱变安放位置并将附近地下管线情况通知给乙方;(2)按协议约定支付工程款;
(3)施工过程中发现质量问题时,甲方有权要求乙方及时进行整改,并经甲方、监理重新检查认可。如乙方不予整改或整改不及时,甲方有权按照2000元/次进行处罚,同时不免除由此造成工期拖延的乙方违约金。
2、乙方责任
(1)乙方必须加强自身的施工现场管理,指派王胜东为乙方驻工地代表,解决由乙方负责的各项事宜。执行甲方的各项要求和施工现场的环境安
全管理计划,严格执行建设和电业主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,不发生环境和职业健康安全事故。乙方必须采取必要的安全防护措施,避免火灾和人员伤害事故和财产损失。
(2)乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作,服从甲方代表及监理工程师的管理与检查,自行配置符合要求的劳动防护用品及安全防护设施,确保安全生产。对出现的安全伤亡事故责任由乙方自负。乙方做好防火、防盗工作,如发生火灾或盗窃事件,乙方承担全部责任,若对甲方造成损失的,还要承担相应的经济赔偿。
(3)甲方、监理单位对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿,并有权按有关规定进行安全处罚。甲方、监理单位不因为行使此监督权而对乙方发生的安全费用与事故承担任何责任。
(4)乙方必须严格按照箱变设计图纸进行制造、施工、安装,确保符合泰安市电业主管部门要求,确保验收通过,在本合同约定期限内送电成功。
三、合同价款及支付方式
1、合同总价为(人民币): 元,大写: 整。
2、本合同价格为完成本工程所需的成本、利润、机械进出场费等各项试验费、检测验收、配合费、管理费、缺陷修复、政策性文件规定、保险、保修、技术服务、咨询、税金、各项措施费用、规费及完成本工程所有责任、义务、风险、与各相关单位间配合服务费用。该费用为含税价格,在甲方每次支付费用时,乙方应依法提供等额发票。
3、支付方式:无预付款,箱变安装调试完毕并经验收合格具备接火条件付合同价款50%,;通电正常使用后10日内付至总价的95%,剩余5%在满两年质量保修期后一周内付清。保修期自接火送电正常之日起两年。
4、埋地电缆暂按100米考虑,电缆沟暂按65米考虑,在最终施工完毕并验收合格后按实测实量数据进行结算,单价按照乙方中标单价。
四、违约责任
1、甲方应按照合同付款方式付款,因甲方原因工程拖期,乙方不承担责任,同时工期顺延。
2、乙方必须严格按照设计要求和电业局有关规定施工,由于乙方原因,造成工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金按5000元/天计算。如乙方擅自更改设计或其他原因导致不能按时接火送电,甲方有权终止合同,同时扣留乙方进场设备,不再支付任何费用,同时追回已经拨付工程款,加罚与本合同价款数额相等的罚款。
3、因乙方原因造成火灾或安全事故的,由乙方承担所有处罚、赔偿、责任、费用和风险(包括赔偿甲方供材),甲方不承担任何处罚、赔偿、责任和风险。
五、其他
1、谈判文件及乙方报价文件、谈判过程中的承诺或说明等一切谈判中的资料,作为本合同的附件。
2、本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
3、本合同纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不能达成一致,向工程所在地人民法院提出诉讼。
4、本合同一式陆份,甲方四份,乙方两份,自各方盖章签字后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表或委托代理人: 法定代表或委托代理人: 签约日期: 年 月 日
第五篇:变压器安装施工合同
变压器安装施工合同
甲方:仙桃市农鑫水产专业合作社
乙方:仙桃市电力工程有限公司
根据《中华人民共合国合同法》的有关规定,双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:安装630KVA变压器
二、工程地点:仙桃市农鑫水产专业合作社深加工基地。
三、合同价款与付款方式
合同总价款:220万元(含630KVA变压器的价款)。
付款方式:合同签定后付款30%,工程竣工验收合格后15日内付款60%,余款90天后付清。
四、合同期限:2011年8月20日至2011年10月30日。
五、质量要求:符合电力局验收标准。
六、甲方责任:
1、甲方责任现场的质量监督和管理。
2、按合交付工程款。
七、乙方责任:
1、保证变压器的质量符合国家标准。
2、按照国家有关规范施工。
3、加强现场施工安全管理,严禁违章作业和违章指挥。
八、违约责任:
1、乙方未按合规定时间竣工,每逾期一天,按合同总额的1%缴纳违约金。
2、因乙方原因致使工程质量不符合约定,造成人身和财产损失,乙方应承担违约责任。
3、甲方逾期支付工程款的,应按日支付3‰的滞纳金。
九、未尽事宜双方协商解决。
十、本合同一式三份,双方各持一份,主管机关一份。
甲方:仙桃市农鑫水产专业合作社乙方:仙桃市电力工程有限公司 法人代表:法人代表:
年月日